公司经营发展部题库

PAGE目录一、填空题（共59题） 2二、单项选择题（共104题） 8三、多项选择题（共60题） 28四、判断题（共78题） 42五、简答题（共32题） 47六、综合计算题（共5题） 56经营发展部题库一、填空题（共59题）1．工程项目可分为单项工程、单位工程、分部工程、分项工程2．对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以采用两阶段招标。3．建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成。4．其他项目清单包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费5．工人在工作班内消耗的工作时间，按其消耗的性质，可以分为必需消耗的时间和损失时间6．工程建设投资估算指标是编制建设项目建议书、可行性研究报告等前期工作阶段投资估算的依据，也可以作为编制固定资产长远规划投资额的参考。7．偿债能力指标有资产负债率、利息备付率、偿债备付率。8．流水施工中的时间参数包含流水节拍、流水步距、流水施工工期。9．依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。10．评标主要有审标、评标、资格定审三个步骤。11．根据集团内控程序规定，建筑面积大于5万平方米，合同造价大于5000万元的合同需要由集团相关部室进行合同评审。12．正式合同签订后，原则上不允许另行签订违背甲乙双方真实意图的备案合同。如确实需要签订的，子（分）公司行政负责人应在“委托代理人”处签字确认，否则，集团不予盖章。13．工程招标或投标前，子（分）公司合同管理部门负责对建设单位资金、信誉以及工程所在地地理位置、气候条件、交通运输、劳动力水平、材料供应等情况进行调查、研究14．施工合同按计价方式来分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同。15．联合体中标的，联合体各方应当与共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。16．合同中免责条款无效的是造成对方人身伤害、故意或重大过失造成对方财产损失。17．保证的方式有两种，一种是一般保证，另一种是连带保证。18．我国目前确定合同工期的依据是建设工期定额。19．签订合同必须采用书面形式，原则上应在工程中标后、开工前完成，禁止履行在先，签约在后。20．以集团公司名义签订的合同，到集团公司经营发展部加盖合同专用章，签订施工合同必须使用合同专用章，不得使用行政公章。21．在加盖合同专用章1个月之内，各子（分）公司应将返还我方的备案合同，到集团经营发展部统一受控22．正式合同尚未签订，先行签订备案合同，又未提供“提前签订备案合同承诺书”的，集团将不予以盖章。23．《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成。24．采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为发包人。25．根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在30天内订立书面合同。26．评标委员会的组成人员中，要求技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。27．签订合同必须遵守国家法律．法规和政策，遵循平等互利、公平公证、协商一致的原则。28．建筑企业养老保障金只能用于向社会保险经办机构缴纳养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险。29．对擅自开工及瞒缴少缴．扩大项目提高标准不补缴或者抗缴劳保费用的建设单位，除令限期补缴外，按日加收20%的滞纳金，滞纳金并入劳保费用专户。30．养老保障金按照中标（交易）价格．实际结算价格为计费基数，采取开工前预收．工程结算后多退少补的方式收取。31．养老保障金收支缺口以该企业上年度向社保机构支付社保经费总额与上年度全省各建筑企业养老保障金管理机构为其拨付的养老保障金总额之差计核。32．住建部四库一平台中的四库是指企业库、人员库、项目库、诚信库。33．施工总承包资质总计包含12项。34．项目部统计报表的编制由项目部统计员根据项目部工程形象进度，认真及时编制月度统计报告，由项目经理或单项工程承包人确认，报子（分）公司统计主管部门。35．国家工商行政管理总局要求2017年10月底前，在全国推行“多证合一”，统一社会信用代码成为企业唯一身份证明代码。36．工程项目目标管理责任制风险抵押金的缴纳方式有工程承包人承包、集体风险抵押两种方式。37．合同额大于等于100万的劳务合同签订后，应与3个工作日内到集团经营发展部备案。38．工程项目目标管理责任制实施过程中，人工费应按照量价分离的原则，分别进行控制。39．劳务分包合同审核通过后，应由子（分）公司劳务管理部门组织质量、安全、材料、财务、法律等部门进行合同评审。40．劳务分包方完成全部工程量后的结算确认书应由分管领导签字确认，超过100万的应报子（分）公司行政负责人批准。41．工程项目目标管理责任制考核坚持全面考核、适时兑现的原则。42．子分公司以集团公司名义总承包的工程，将专业工程分包给集团公司内部的相关单位后，分包单位应按专业工程合同价款（竣工结算价款）的2%，向总包单位支付配合费。43．建设单位单独发包或指定分包的工程，在施工中需与内部总包单位配合时，分包单位应按专业工程合同价款（竣工结算价款）的1%，向总包单位支付配合费。44．工程分包合同履行完毕或合同终止后，项目部应对分包商履约情况进行评价，并将评价报告报子分公司经营部门。子分公司经营部门负责收集评价报告并归档。45．子（分）公司（主要是土建单位）以集团名义总承包的工程，应将相关专业工程优先分包给集团内部的相关的单位。46．集团内部专业分包工程，总包单位要按照集团规定收取配合费。配合费的计算基数中含甲供材，不含设备费。47．工程分包竞标时子（分）公司应设立评审小组，由子（分）公司分管领导负责，组织有一定施工经验的经营、造价、技术、设备、材料和财务人员参加。48．分包工程的竣工验收资料，应按原工程分包合同的要求，由总包单位项目部负责收集、汇总、整理和保管。分包工程竣工验收后，与其他资料一起移交建设单位。49．索赔成立的三个要素:正当的索赔理由、有效的索赔证据、在合同约定的时间提出。50．社会保险费和住房公积金应以定额人工费为计算基础，根据工程所在地省、自治区、直辖市或行业建设主管部门规定费率计算。51．在进行年度盘点决算时，已完工程的工程量盘点资料必须经项目经理、工程承包人、统计员、分公司经营科长及单位负责人签字后，于12月31日前报财务科，同时上报集团经营发展部一份。52．根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,对于任一招标工程量清单项目，如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，可进行调整。53．工程量清单计价规范“四个统一”是统一名称、统一内容、统一单位、统一计算规则。54．在招投标过程中，若出现工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。55．工程量清单是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。56．缺陷责任期自实际竣工工期起计算，合同当事人应在专业合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。57．在建工程工作量要结合工程实际进度，按照施工合同约定的计价条件及计税方式，正确选择计价标准，据实计算已完成工程量、合同约定由建设方供应材料的，该部分供料产值不得计入盘点值，单独列出数值。58．施工合同签订15日内，项目部统计员或专职预算员应编制完整的开工预算。59．建筑物的阳台，不论是凹阳台、挑阳台、封闭阳台、不封闭阳台均按水平投影面积的一半计算。二、单项选择题（共104题）1．根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规则，（GB50854-2013），下列关于砖基础工程量计算中的基础与墙身的划分，正确的是（A）。A．围墙基础应以设计室外地坪为界。B．以设计室内地坪为界（包括有地下室建筑）C、基础与墙身使用材料不同时，以材料界面另加300mm为界D．基础与墙身使用材料不同时，以材料界面为界2．钢材的屈强比愈小，则（B）。A．结构的安全性愈高，钢材的有效利用率愈高B．结构的安全性愈高，钢材的有效利用率愈低C．结构的安全性愈低，钢材的有效利用率愈高D．结构的安全性愈低，钢材的有效利用率愈低3．建设工程工程量清单计价规范中，所列的分部分项清单项目的工程量主要是指（B）。A．施工消耗工程量B．施工图纸的净量C．考虑施工方法的施工量D．考虑合理损耗的施工量4．下列内容中，属于住宅建筑面积中的辅助面积的是（B）。A．墙体所占面积B．厨房面积C．柱所占面积D．会议室所占面积5．工程总承包项目通常比较复杂，其投标有效期一般为C天。A．60B．90C．120D．1506．措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是（A）。A．已完工程及设备保护费B．超高施工增加费C．大型机械设备进出场及安拆费D．施工排水．降水费7．下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（D）。A．因混凝土养护引起的停工时间B．偶然停工（停水．停电）增加的时间C．产品质量不合格返工的工作时间D．准备施工工具花费的时间8．下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是（A）。A．生产家具购置费B．基本预备费C．涨价预备费D．铺底流动资金9．施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的（B）A．环境保护B．文明施工C．安全施工D．临时设施10．下列费用项目中，属于工程建设其他费用中研究试验费的是（D）A．新产品试制费B．水文地质勘察费C．特殊设备安全监督检验费D．委托专业机构验证设计参数而发生的验证费11．竣工房屋价值一般按（B）计算。A．预算价格 B．结算价格C．招标价格 D．中标价格12．下列各项中不包括在本期房屋建筑施工面积中的是（D）。A．本期施工后又停缓建的房屋面积B．上期施工跨入本期继续施工的房屋面积C．本期竣工的房屋面积D．上期新开工在本期停缓建的房屋面积13．下列各项中属于建筑业总产值范围的是（B）。A．安装设备本身的价值B．房屋修理所完成的价值C．生产设备的修理价值D．被修理房屋本身的价值14．根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），关于建筑面积计算，说法正确的是（A）。A．以幕墙作为维护结构的建筑物按幕墙外边线计算建筑面积B．高低跨内相连通时变形缝计入高跨面积内C．多层建筑首层按照勒脚外围水平面积计算D．建筑物变形缝所占面积按自然层扣除15．根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），关于建筑物外永久顶盖无围护结构的走廊，其建筑面积计算，说法正确的是（A）。A．按结构底板水平投影面积1/2计算B．按顶盖水平投影面积计算C．层高超过2.1m的计算全面积D．层高不超过2m的不计算建筑面积16．根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），关于无永久顶盖的室外梯，其建筑面积计算，说法正确的是（C）。A．按水平投影面积计算B．按水平投影面积的1/2计算C．不计算建筑面积D．层高2.2m以上按水平投影面积计算17．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），若开挖设计长为20m，宽为6m，深度为0.8m的土方工程，在清单中列项应为（B）。A．平整场地 B．挖沟槽C．挖基坑 D．挖一般土方18．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于土石方回填工程量计算，说法正确的是（A）。A．回填土方项目特征应包括填方来源及运距B．室内回填应扣除间隔墙所占体积C．场地回填按设计回填尺寸以面积计算D．基础回填不扣除基础垫层所占面积19．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于地基处理，说法正确的是（C）。A．铺设土工合成材料按设计长度计算B．强夯地基按设计图示处理范围乘以深度以体积计算C．填料振冲桩按设计图示尺寸以体积计算D．砂石桩按设计数量以根计算20．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于砌墙工程量计算，说法正确的是（A）。A．扣除凹进墙内的管槽、暖气槽所占体积B．扣除伸入墙内的梁头、板头所占体积C．扣除凸出墙面砖垛体积D．扣除檩头、垫木所占体积21．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），现浇混凝土柱高计算，说法正确的是（D）。A．有梁板的柱高自楼板上表面至上一层楼板下表面之间的高度计算B．无梁板的柱高自楼板上表面至上一层楼板下表面之间的高度计算C．框架柱的柱高自柱基上表面至柱顶高度减去各层板厚的高度计算D．构造柱按全高计算22．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于屋面防水工程量计算，说法正确的是（D）。A．斜屋面卷材防水，工程量按水平投影面积计算B．平屋面涂膜防水，工程量不扣除烟囱所占面积C．平屋面女儿墙弯起部分卷材防水不计工程量D．平屋面伸缩缝卷材防水不计工程量23．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于抹灰工程量计算，说法正确的是（B）。A．墙面抹灰工程量应扣除墙与构件交接处面积B．有墙裙的内墙抹灰按主墙间净长乘以墙裙顶至天棚底高度以面积计算C．内墙裙抹灰不单独计算D．外墙抹灰按外墙展开面积计算24．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于喷刷涂料工程量计算，说法正确的是（A）。A．木材构件喷刷防火涂料按设计图示以面积计算B．金属构件刷防火涂料按构件单面外围面积计算C．空花格、栏杆刷涂料按设计图示尺寸以双面面积计算D．线条刷涂料按设计展开面积计算25．“有效性”是统计学家评价估计量的一个标准，它是指（A）。A．估计量的方差尽可能小B．估计量抽样分布的期望值等于被估计的总体参数C．随着样本量的增大，点估计量的值越来越接近被估计总体的参数D．点估计量的值与被估参数的值相等26．在其它条件不变的情况下，随着推断精度的提高，所需样本量（A）。A．增加B．减少C．不变D．不确定27．下列指数中，属于数量指数的是（B）。A．单位成本指数B．职工人数指数C．价格指数D．劳动生产率指数28．统计人员应当对其搜集、审核、录入的统计资料与统计调查对象报送的统计资料的（D）负责。A．真实性B．合法性C．及时性D．一致性29．反映从业人员总量一般使用（C）。A．平均人数B．期初人数C．期末人数D．期中人数30．《统计法》规定，统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的（C），应当予以保密。A．国家秘密、个人隐私B．国家秘密、商业秘密C．国家秘密、商业秘密和个人信息D．国家秘密、商业秘密和个人隐私31．施工单位在施工前组织材料、机具、设备及劳动力供应，编制进度计划、统计完成工作量、进行经济核算的主要参考依据是（B）。A．统一计价规范B．施工图预算C．施工图设计规范D．工程量清单32．工程量清单单价法是根据招标文件按照国家统一的工程量计算规则提供工程量，该方法计算工程造价采用的形式是（B）。A．汇总价B．综合单价C．合价汇总D．定额单价33．编制措施项目清单时，大型机械设备进出场及安拆、混凝土模板及支架、脚手架、施工排水降水、垂直运输机械、组装平台等项目的设置主要参考（A）。A．拟建工程的常规施工技术方案B．相关的工程验收规范C．拟建工程的施工组织设计文件D．相关的施工技术规范34．企业净利润是（D）的余额。A．当期营业利润扣除所得税费用B．当期收入扣除增值税及附加C．当期利润总额扣除增值税及附加D．当期利润总额扣除所得税费用35．可作为建筑企业施工项目投标报价依据的定额是（B）。A．预算定额B．施工定额C．概算定额D．概算指标36．实行工程量清单计价的招标工程，投标人可完全自主报价的是（B）。A．暂列金额B．总承包服务费C．措施项目费D．专业工程暂估价37．施工企业购买施工现场用安全帽的费用应从(D)列支。A．人工费用B．材料费用C．资产使用费D．管理费用38．施工企业向建设单位提供预付款担保生产的费用,属于(A)。A．财务费B．财产保险费C．风险费D．办公费39．汽车运输重量轻而体积大的货物时，不能充分利用载重吨位因而不得不在低于其计算负荷下工作的时间应计入（C）。A．正常负荷下的工作时间B．不可避免的中断时间C．有根据地降低负荷下的工作时间D．损失的工作时间40．编制人工定额时，基本工作结束后整理劳动工具时间应计入（C）。A．休息时间B．不可避免的中断时间C．有效工作时间D．损失时间41．根据《标准施工合同》，当投标函．合同协议书和通用合同条款内容矛盾时，优先解释的顺序是（C）。A.投标函→合同协议书→通用合同条款B.投标函→通用合同条款→合同协议书C.合同协议书→投标函→通用合同条款D.合同协议书→通用合同条款→投标函42．下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（D）。A．和解B．民间调解C．行政调解D．诉讼43．关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法，正确的是（D）。A．合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B．合同需要重新登记备案后继续有效C．合同需要双方重新签字盖章后继续有效D．合同的效力不受影响44．关于合同转让的说法，正确的是（A）。A．债权人转让权利，不需经债务人同意B．债权人转让权利，不需通知债务人C．债务人转移义务，不需经债权人同意D．债务人转移义务，新债务人不承担从债务45．《建设工程施工合同》示范文本规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是（B）。A．发包人负责检验，费用由发包人承担B．承包人负责检验，费用由发包人承担C．发包人负责检验，费用由承包人承担D．承包人负责检验，费用由承包人承担46．某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同》示范文本，承包人的竣工日应确认为（B）。A．承包人自检合格日B．承包人递交竣工验收报告日C．竣工验收开始日D．竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日47．关于行使抗辩权的说法，正确的是（A）。A．行使抗辩权方仍然承认合同有效B．行使抗辩权是解除合同的必要条件C．行使抗辩权即表示合同一方中止履行本方义务D．行使抗辩权表明合同更变48．施工合同中可约定保修为5年的工程部位是（B）。A．地基基础B．防水工程C．给水管道D．排水管道49．施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，工程师又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检查结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽，工程师对该事件的处理方式应为（D）。A．补偿费用，不顺延合同工期B．顺延合同工期，不补偿费用C．费用和工期损失均给予补偿D．费用和工期损失均不补偿50．建设工程施工合同签订后，施工中发包人将部分合同外增项工程委托承包人施工，双方对增项工程价款未做出约定，也无法协商一致，此时应按照(B)市场价格履行。A.订立合同时合同签订地B.订立合同时合同履行地C.履行合同时合同签订地D.履行合同时合同履行地51．根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（D）。A．图纸→专用合同条款→中标通知书B．图纸→中标通知书→专用合同条款C．中标通知书→图纸→专用合同条款D．中标通知书→专用合同条款→图纸52．因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为（C）。A．不可抗力发生日B．发出通知日C．通知到达对方日D．对方同意日53．仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的（A）。A．自愿原则B．公平合理原则C．依法独立进行原则D．一裁终局原则54．根据《建设工程施工合同》示范文本规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为（C）。A．需等待发包人批准B．工程师已拒绝索赔要求C．承包人的索赔要求已成立D．承包人需进一步提交补充索赔证据55．下列合同中，属于可撤销合同的是（D）。A．当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同B．以虚假资质签订的合同C．通过串通投标订立的合同D．在订立时显失公平的合同56．宜采用固定总价合同的计价方式的建设工程项目有（ABCD）。A.已经具备完整、详细的工程设计和必需的施工技术管理文件B.工程量小，工程规模不大C.工程技术结构简单，建设工期较短D.前期招标工作准备充分，投标人准备时间充足E.施工期内人工．材料．机械等要素市场价格可能发生较大变化57．某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，那么已完工程价款的结算原则是(B)。A.按照原无效合同约定B.参照原无效合同约定C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式D.不予结算58．《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（D）。A.工程材料款B.工程人员的报酬C.工程管理费用D.工程停工费用59．单项选择题某建筑工程室内防水工程由专业分包人施工，由于其管理组织不力，施工严重滞后，导致整个工程进度延误，据此，发包人应向（A）提出工程索赔要求。A.总承包人B.专业分包人C.总承包人和专业分包人D.总承包人或专业分包人60．某建筑工程幕墙分包商欲将分包范围内的劳务作业分包给某建筑劳务公司，则该劳务分包（D）。A.必须经发包人的同意B.必须经总承包人的同意C.为分包工程再分包，违法D.无须征得同意，合法有效61．在新工程开工时，施工单位应于新工程开工后（B）日内，把山东省建筑业企业劳动保险金预收联系单送交当地劳保办。A．3B．5C．15D．3062．山东省建筑企业劳保金征收标准由原先的2.6%下降到1.3%是在什么时间开始实施。（B）A．2016.1.1B．2016.5.1C．2016.8.1D．2016.10.163．下列关于印章管理的叙述，说法正确的是（B）A．印章刻制后即可使用B．盖公章必须要骑年盖月C．单位撤销时印章自动作废D．秘书部门的工作人员都能盖章64．全国建筑市场监管公共服务平台上线运行时间是。（A）A．2000.1.1B．2005.10.1C．2010.5.1D．2016.11.3065．子（分）公司以集团名义总承包的工程，将专业工程分包给集团内部相关单位后，分包单位应按专业工程合同价款（竣工结算价款）的（B），向总包单位支付配合费（不含税金）。A.1%B.2%C.3%D.4%66．建设单位单独发包或指定分包的工程，在施工中需要与内部总包单位配合时，分包单位应按专业工程合同价款（竣工结算价款）的（A），向总包单位支付配合费（不含税金）。A.1%B.2%C.3%D.4%67．按照风险共担的原则，工程承包人应当在签订“中合同”（D）日内，向子（分）公司缴纳规定数额的风险抵押金或提供抵押担保。A.15B.20C.25D.3068．竣工结算的工程达到期终兑现条件，工程回收率达到85%时，子（分）公司可累计兑现项目审定所得（含已预借部分）的（A）。A.30%B.40%C.50%D.60%69．下列哪项不属于目标管理协议书中主要经济技术指标（D）。A.工资含量B.上交综合费用C.上交比例D.兑现条件70．专业分包合同审批，合同造价满足（C）条件，需要到集团相关部室备案。A．≥100万B．≥200万C．≥500万D．≥1000万71．顾客满意度测量时间：主要针对施工中的重点工程进行测量，每（B）测量一次，特殊情况随时进行测量。A．月B．季度C．半年D．年72．根据集团质量手册要求，顾客满意度测量中，最终顾客满意率结果不少于（C）%。A．80B．85C．90D．9573．下列哪个部门负责编制已竣工工程季度回访计划，并下发相关单位。(B)A．集团质量安全部B．集团经营发展部C．集团战略发展部D．集团总工办74．分（子）公司与工程分承包方签定合同时，合同中应有环境安全行为的规定，工程分承包方进场后由（D）结合进场教育、任务布置等工作，对工程分承包方进行环境安全意识、法律法规知识的教育、并留有记录。A．技术负责人B．安全负责人C．工程经理D．项目经理75．下列哪个管理人员根据施工的不同阶段，向工程分承包方进行技术交底、安全交底的同时，做好环保的交底。(A)A．技术负责人B．安全负责人C．工程经理D．项目经理76．工程竣工后，分（子）公司对工程分承包方进行一次考核和评价，并填写《工程分承包方环境安全行为审查评价表》，上报（B）一份，自留一份。A．集团质量安全部B．集团经营发展部C．集团战略发展部D．集团总工办77．顾客对分包工程质量进行验证，不能排除（A）对工程质量负全责的义务，即应“分包对总包负责，总包对顾客负责”的精神。A．分包单位B．总包单位C．建设单位D．监理单位78．定额中下面描述错误的是（B）。A．预应力混凝土构件中的非预应力钢筋套用普通钢筋相应定额B．钢筋混凝土有梁板天棚抹灰、梁与板分别计算套用相应定额C．材料、成品及半成品的场内垂直运输应另按相应定额计算D．预算定额中未包括大型机械场外运输及安拆费用80．(A)按梁板体积之和计算工程量。79．承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后(C)天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。A.7dB.14dC.28dD.30d80．(A)按梁板体积之和计算工程量。A．有梁板B．无梁板C．现浇平板D．井字板81．下列费用中，属于生产准备费的是（C）A．生产人员培训费B．家具用具购置费C．预防自然灾害措施费D．技术资料费82．下列费用中，________属于间接费。(D)A．六个月以上病假人员工资 B．劳动保护费C．工资性补贴 D．职工福利费83．以《全国统一建筑工程量计算规则》为依据，木门、窗安装工程量均按(C)计算。A．门、窗洞口个数以个B．门、窗洞口面积乘墙厚以立方米C．门、窗洞口面积以平方米D．制作门、窗所需木料的体积以立方米84．《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，（D），必须采用工程量清单计价。A．使用国有资金投资的建设工程发承包B．非国有资金投资的工程建设工程C．部分使用国有资金投资的工程建设项目D．全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设项目85．发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（D）计价。A．分部分项工程项目B．措施项目C．其他项目D．零星项目86．关于预算定额，以下表述正确的是（D）。A．预算定额中人工工日消耗量的确定不考虑人工幅度差B．预算定额是概算定额的扩大与合并C．预算定额是以扩大的分部分项土程为对象编制的D．预算定额是编制概算定额的基础87、根据《标准施工招标文件》，施工工期的起算日期为（D）。A．发承包双方签订施工合同协议书之日B．合同进度计划确定的开工日期C．监理人发出开工通知7天D．开工通知中载明的开通日期88、在计算预算定额人工工日消耗量时，基本用工中除包括完成定额计量单位的主要用工外，还应包括（A）。A．劳动定额规定应增（减）计算的用工B．劳动定额内不包括的材料加工用工C．施工中不可避免的其他零星用工D．质量检查和隐蔽工程验收用工89、FIDIC合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为15元／工日。在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日，在主体工程施工期间，因重大公共活动政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为（C）。A．4天，750元B．4天，450元C．4天，0元D．2天，0元90．在工程建设其他费用构成中，______指建设项目在建设期内由于价格变化引起工程造价变化的预测预留费用。（D）A．基本预备费B．施工预备费C．施工图预备费D．涨价预备费91．以《全国统一建筑工程量计算规则》为依据，在现浇柱的混凝土工程量计算中，无梁板下的柱的柱高（C）A．应从柱基上表面（或楼板上表面）算至上一层楼板上表面B．应从柱基下表面（或楼板下表面）算至上一层楼板上表面C．应从柱基下表面（或楼板下表面）算至上一层楼板下表面D．应从柱基上表面算至柱帽（或柱托）下表面92．平整场地工程量按建筑物外墙外边线每边各加(C)以平方米计算。A．1mB．1．5mC．2mD．3m93．砖烟囱、水塔计算工程量时，对孔洞的处理是(C)。A．0．3m2以上扣除B．0．3m2以下扣除C．全扣除D．全不扣除94．材料预算价格主要包括(C)A．材料原价、运杂费B．材料供应价、采购及保管费C．材料原价、供销部门手续费、运杂费、包装费、采购及保管费D．材料供应价、包装费、采购及保管费95．______属于生产工人的工资性补贴。（A）A．流动施工津贴 B．职工福利费C．婚、丧假期工资 D．保健津贴96．砖基础与砖墙身的划分，以________为分界。(B)A．±0．00B．设计室内地坪 C．设计室外地坪D．架空板底97．独立柱雨蓬按(D)计算建筑面积。A．柱外围水平面积 B．柱外围水平面积的1/2C．顶盖的水平投影面积 D．顶盖的水平投影面积的1/298．定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（D）。A．定额不作调整B．砖的用量进行调整，其余不变C．定额均作调整D．砖和砂浆的用量进行调整，其余不变99．在施工机械消耗定额的机械的工作时间构成概念中，工人休息引起的中断时间称为(C)。A．非定额时间B．停工时间C．不可避免的中断时间D．不可避免的无负荷工作时间100．以《全国统一建筑工程量计算规则》为依据，在计算砌筑墙体工程量时，位于屋架下弦的内墙的墙身高度(A)。A．算至屋架底B．算至屋架顶C．算至屋架底另加10cmD．算至屋架顶另加10cm101．在高低联跨的单层建筑中，当由于结构原因需分别计算面积时，若高跨在中跨，则高跨建筑面积按(B)。A．勒脚以上两端山墙外表面间的水平长度乘以两中柱内边线的水平宽度计算B．勒脚以上两端山墙外表面间的水平长度乘以两中柱外边线的水平宽度计算C．勒脚以上两端山墙内表面间的水平长度乘以两中柱轴线的水平宽度计算D．勒脚以上两端山墙内表面间的水平长度乘以两中柱内边线的水平宽度计算102．现行《建筑安装工程费用项目组成（按费用工程要素分）》规定，施工企业按照有有关标准规定对建筑以及材料﹑构件和建筑安装物进行一般鉴定﹑检查所发生的检验试验费列入（C）。A．其他项目费B．材料费C．企业管理费D．措施费103．工程承包商应在索赔事件发生后（C）天内，向业主方发出索赔意向通知。A．7B．14C．28D．60104、某分部分项工程的人工、材料、机械台班单位用量分别为3个工日、1．2m³和0．5台班，人工、材料、机械台班单价分别为30元/工日、60元m³和80元/台班。措施费费率为7%，间接费费率为10%，利润率为8%，税率为3．41%。则该分别分项工程全费用单价为（B）元。A．245．25B．248．16C．259．39D．265．53三、多项选择题（共60题）1．关于措施费中超高施工增加费，下列说法正确的有（BCE）A．单层建筑檐口高度超过30m时计算B．多层建筑超过6层时计算C．包括建筑超高引起的人工功效降低费D．不包括通信联络设备的使用费E．按建筑物超高部分建筑面积以“㎡”为单位计算2．下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（ABE）A．技术开发费B．印花税C．已完工程及设备保护费D．材料采购及保管费E．财产保险费3．按照定额的编制程序和用途，建设工程定额可划分为（ACE）A．施工定额B．企业定额C．预算定额D．补充定额E．投资估算指标4．应予计量的措施项目费包括（ABE）A．垂直运输费B．排水、降水费C．冬雨季施工增加费D．临时设施费E．超高施工增加费5．投标文件应当对招标文件作出实质性响应的内容有（BCDE）A．报价B．工期C．投标有效期D．质量要求E．招标范围6．依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有（ABD）。A.勘察合同B.设计合同c.监理合同D.施工合同E.设备采购合同7．《合同法》规定，合同被撤销的法律后果有（AB）。A．返还财产B．赔偿损失C．罚款D．记入不良信用名单E．对经办人进行行政处分8．下列合同中，属于无效合同的是(BCD)。A．一方以欺诈．胁迫的手段订立的合同B．恶意串通，损害国家．集体或者第三人利益的合同C．以合法形式掩盖非法目的的合同D．损害社会公共利益的合同E．违反法律．行政法规规定的合同9．《建设工程施工合同》示范文本规定，下列工作，属于发包人义务的有（ABC）。A．办理施工许可B．办理施工临时用地手续C．施工用电接入现场D．作好施工现场邻近建筑物的保护措施E．提供施工现场的安全防护设施10．按照《建设工程施工合同》示范文本规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有（BE）。A．中标意向书B．合同专用条款C．有关技术文件D．投标书附件E．施工过程中双方洽商达成的书面协议11．按照《合同法》，下列合同中，属于可撤销合同的有（CDE）。A．订立损害社会公共利益的合同B．必须招标的项目未招标订立的合同C．订立时失公平的合同D．因重大误解而订立的合同E．乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同12．关于格式条款的说法，正确的有（ABCD）。A．格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定的B．格式条款中不允许出现免除提供方责任的条款C．格式条款提供方应以合理方式提请对方注意限制责任的条款D．格式条款提供方应按对方要求对限制责任的条款予以说明E．格式条款提供方无权对限制区责任的条款进行说明13．合同生效后，当事人对合同的某些内容没有约定，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定，关于处理该事件应履行原则的说法，正确的有（ABE）。A．质量要求不明的，按国家标准．行业标准履行B．价款不明的，按订立合同时履行的市场价格履行C．报酬不明的，按订立合同时履行的市场价格履行D．政府定价的，应执行政府定价E履行地点不明确的，交付不动产的，在不动产所在地履行14．下列义务中，属于施工合同发包人的有（ABCE）。A．按合同约定时间移交主要公路至施工现场的通道B．按合同约定的时间移交施工现场内的交通道路C．以书面形式提供水准点与坐标控制点的数据资料D．提供非夜间施工使用的照明设备E．办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续15．施工合同履行过程中，当发包人要求前提竣工时，与承包人签订前提竣工协议所包含的内容有（ABCD）。A．提前竣工时间B．发包人为赶工提供的便利条件C．承包人的赶工措施D．提前竣工所需追加的合同价款E．承包人不能办约定的时间竣工时，拖期违约赔偿金的计算方法16．根据现行国家统计制度，建筑业总产值包括（ABCE）。A．建筑工程产值B．设备安装产值C．房屋修理产值D．分包产值E．非标准设备制造产值17．反映数据集中趋势的指标包括（ABCE）。A．平均数B．中位数C．分位数D．标准差E．众数18．关于抽样调查，下列说法正确的是（ACDE）。A．它是一种非全面的、一次性的或经常性的专门调查B．它是完全科学的准确的C．它的样本单位按随机原则抽取D．它能够根据部分调查的实际资料对调查对象的总体数量特征进行推断E．抽样误差可以事先计算并加以控制19．统计法的主要作用是（ABCE）。A．有效地、科学地组织统计工作B．保障统计资料的真实性、准确性C．保障统计资料的完整性、及时性D．惩处统计违法行为E．推进统计工作的现代化进程20．统计法的作用是有效地、科学地组织统计工作，推进统计工作的现代化进程，保障统计资料的（ABDE）。A．真实性B．准确性C．共享性D．完整性E．及时性21．工程岩体分类有（CDE）。A．稳定岩体B．不稳定岩体C．地基岩体D．边坡岩体E．地下工程围岩22．现浇钢筋混凝土楼梯按楼梯段传力特点划分有（ACE）。A．墙承式楼梯B．梁式楼梯C．梁板式楼梯D．板式楼梯E．悬挑式楼梯23．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于综合脚手架，说法正确的有（ACD）。A．工程量按建筑面积计算B．用于屋顶加层时应说明加层高度C．项目特征应说明建筑结构形式和檐口高度D．同一建筑物有不同的檐高时，分别按不同檐高列项E．项目特征必须说明脚手架材料24．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于装饰工程量计算，说法正确的有（ABE）。A．自流坪楼地面按图示尺寸以面积计算B．整体面层按设计图示尺寸以面积计算C．块料踢脚线可按延长米计算D．石材台阶面装饰按设计图示以台阶最上踏步外沿以外水平投影面积计算E．塑料板楼地面按设计图示尺寸以面积计算25．桥梁按承重结构划分有（BCDE）。A．格构桥B．梁式桥C．拱式桥D．钢架桥E．悬索桥26．企业资产负债表中的资产项目有（CD）。A．资本公积B．预收款项C．应收票据D．预付账款E．实收资本27．施工过程中可以作为工程量计量依据的资料有（ABDE）。A．质量合格证书B．《计量规范》C．招标工程量清单D．技术规范E．设计图纸28．下列费用中,属于建筑安装工程人工费的有(BCE)。A．生产工人的技能培训费用B．生产工人的流动施工津贴C．生产工人的增收节支奖金D．项目管理人员的计时工资E．生产工人在法定节假日的加班工资29．根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,下列清单项目中，应列入其他项目清单的有（ABE）。A.计日工B.暂估价C.材料二次搬运费D.工程排污费E.总承包服务费30．下列生产设备磨损形式中，属于无形磨损的有（BDE）。A．长期超负荷运转，造成设备的性能下降、加工精度降低B．出现了加工性能更好的同类设备，使现有设备相对落后而贬值C．因设备长期封存不用，设备零部件受潮腐蚀，使设备维修费用增加D．技术特性和功能不变的同类设备的再生产价值降低，致使现有设备贬值E．出现效率更高、耗费更少的新型设备，使现有设备经济效益相对降低而贬值31．根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号文），以定额人工为计费的基础规费有（ABDE）A．养老保险费B．医疗保险费C．工伤保险费D．工程排污费E．住房公积金32．建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于(ADE)。A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用B.施工图纸以外的零星项目所需的费用C.隐藏工程二次检验的费用D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用E.项目施工现场签证确认的费用33．现场计算临时总用水量应包括(ABC)。A.施工用水量B.消防用水量C.施工机械用水量D.商品混凝土摔合用水量E.临水管道水量损失量34．因不可抗力事件导致人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按一定原则分别承担并调整合同价款和工期。该原则包括（ABCE）。A．合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担B．发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并应承担相应费用C．承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担D．工程所需清理、修复费用，应由承包人承担E．停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的管理人员费用，应由发包人承担35．现场签证是指发、承包双方现场代表（或其委托人）就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。现场签证的范围一般包括（ACE）。A．适用于施工合同范围以外零星工程的确认B．承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失C．在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量D．符合施工合同规定的承包人原因引起的工程量或费用增减E．确认修改施工方案引起的工程量或费用增减，以及工程变更导致的工程施工措施费增减36．本省企业建筑企业养老保障金拨付标准是（ABC）A．拨付等级一级：拨付标准为建筑企业承担工程实收养老保障金90%；B．拨付等级二级：拨付标准为建筑企业承担工程实收养老保障金70%；C．拨付等级三级：拨付标准为建筑企业承担工程实收养老保障金50%。D．拨付等级四级：拨付标准为建筑企业承担工程实收养老保障金30%。37．外省企业建筑企业养老保障金拨付标准是（AB）A．拨付等级一级：拨付标准为建筑企业承担工程实收养老保障金50%；B．拨付等级二级：拨付标准为建筑企业承担工程实收养老保障金30%。C．拨付等级一级：拨付标准为建筑企业承担工程实收养老保障金90%；D．拨付等级二级：拨付标准为建筑企业承担工程实收养老保障金70%；38．在劳保金管理制度中，当年开工当年竣工的，分四次按工程进度及时拨付企业包干使用，下列说法正确的是（ABCD）A．基础工程完工时拨付20%B．主体封顶时拨付40%C．竣工交验时拨付30%D．竣工结算时全部结清39．对于劳保金管理制度中，以下说法正确的是（ABD）A．对于投资额较大，工期较长的建设项目，建设单位在征得市．地行业管理机构同意，并签订《建设工程劳保费用缴纳合同书》后，可分段缴纳。B．建设项目工期在二年以内的劳保费用，原则上一次预缴。C．在建筑企业中实行劳保费用预收联系单制度。不由全省统一印制，各地自行印刷使用。D．劳保费用是建安工程造价的组成部分。建设单位在确定工程造价时，仍按《山东省建筑工程费用定额》规定的计价程序计算，并计入造价内40．对于劳保金管理制度中，劳保费用拨付补贴的对象和条件是（ABC）A．经建设主管部门资质审查，确定了资质等级，并取得了资格证书的企业；B．企业的管理制度和财务制度健全，建立健全并实行了劳动保险待遇和养老保险制度；C．企业按行业管理机构的规定办理了登记管理认可手续；D．由当地劳保管理部门自行决定。41．外部专业工程分包的审批要求具备哪些条件，其包括：（ABCDE）A．专业分包评审表B．分包单位营业执照C．分包单位资质证书D．分包单位安全生产许可证明E．分包单位开户许可证42．关于专业分包合同审批，根据合同造价不同，区分不同审批权限。合同价款分档大小分别是：(CDE)A．<100万B．≥100万，<500万C．<500万D．≥500万，<1000万E．≥10000万43．关于专业分包业务流程，主要包括（ABCDE）。A．专业分包的审批B．专业分包商的选择C．专业分包合同的签订D．专业工程分包的施工管理E．专业分包工程款的结算与支付44．顾客满意度测量内容包括(ABCDE)．A．工程质量B．施工进度C．现场管理D．服务绩效E．其他方面45．工程保修期间应按照合同约定，通过回访与建设单位进行沟通，了解顾客的要求。其中有哪些部门负责回访资料的记录、收集、整理。（BC）A．集团质量安全部B．集团经营发展部C．分公司质量安全科D．分公司经营发展科E．集团总工办46．集团制定的竣工工程质量回访计划中的工程主要针对已竣工多长时间的工程。（ADE）A．3个月B．6个月C．1年D．2年E．5年47．工程完工后，项目部根据工程分包方在本工程的施工情况，填写工程分包方情况反馈表，报分（子）公司经营计划科。分（子）公司经营计划科汇总各部门对工程分包方（ABCD）的评定后、报经营发展部。由经营发展部负责人做出继续使用、提解除或终止合同的规定。A．工程质量B．施工进度C．现场文明D．安全管理E．施工人员素质48．关于顾客方面的管理，每个季度初要求各单位上报集团哪些资料？（ABCD）A．工程质量回访单B．顾客满意度测量表C．顾客沟通记录表D．招标文件评审E．竣工工程保修书49．集团三大体系包含（ACD）A．质量管理体系B．安全管理体系C．环境管理体系D．职业健康管理体系E．绿色施工管理体系50．集团质量目标包括（AE）A．单位工程一次交验合格率100%B．单位工程一次交验合格率95%C．顾客满意度不少于95%D．各级工作质量目标实现率不低于95%E．各级工作质量目标实现率不低于90%51．在编制单位工程施工组织设计时，进行技术经济分析重点考虑的内容有（BDE）。A．工程概况B．施工方案C．资源需求计划D．施工进度计划E．施工平面图52、根据《建设工程工程量清单计价规范》，装饰装修工程中的油漆工程，其工程量应按图示尺寸以面积计算的有（BD）。A．门、窗B．木地板C．金属面D．水泥地面E．木扶手及板条53、根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353)，不应计算建筑面积的项目有（ADE）。A．建筑物内的钢筋混凝土上料平台B．建筑物内≤50mm的沉降缝C．建筑物顶部有围护结构的水箱间D．2．10m宽的雨篷E．空调室外机搁箱54．多孔砖、空心砖和砌块，砌筑弧形墙时，人工乘系数(A)，材料乘(C)。A1．1B．1．2C．1．03D．1．0E．1．1555、工程项目管理规划大纲中，项目成本管理规划的主要内容包括(ACDE)。A．项目总成本目标B．承包人经营战略计划C．实现成本目标的技术组织措施D．成本管理工作协调计划E．成本管理程序确定56．根据《建筑工程建筑面积计算规范》，坡屋顶内空间利用时，建筑面积的计算，说法正确的是（ACE）。A．净高大于2．10m计算全面积B．净高等于2．10m计算1／2全面积C．净高等于2．0m计算全面积D．净高小于1．20m不计算面积E．净高等于1．20m不计算面积57．关于网络计划，说法正确的是（AC）。A．双代号网络图可用于表达复杂的逻辑关系B．双代号网络图只允许一个起点节点但可以有多个终点节点C．单代号网络图应只有一个起点节点和一个终点节点D．工作自由时差，是指在不影响其紧后工作按最迟开始时间开始的前提下本工作可以利用的机动时间E．从起点节点开始到终点均为关键工作的线路，为单代号网络计划的关键线路58．下列内容中，属于建筑安装工程施工图预算编制依据的是（ABC）。A．工程地质勘察资料B．有关费用规定文件C．设备原价及运杂费率D．工程建设其他费定额E．工程分析表59．《标准施工招标文件》合同条款中，属于不利物质条件的有（BCE）。A．施工期间草鱼洪水B．进场道路出现塌方C．遇到已废弃的地下管道D．施工现场遇暴雪袭击E．隧道掘进遇瓦斯突出60．某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元／台班，租赁费100元／天，人工工资为50元／工日，窝工补贴20元／工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30％。在施工过程中，发生了如下事件：①遇异常恶劣天气导致停2天，人员窝工=30工目，机械窝工2天；②发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；③场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（CD）。A．因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B．因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C．因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D．因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E．承包人可得的总索赔费用为2500元四、判断题（共78题）1．工程建设其他费用，指从工程筹建到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。（√）2．休息时间是工人在工作过程中消耗的，在定额时间中可以不计算。（×）3．超高施工增加费通常按照建筑物超高部分的建筑面积以㎡计算。（√）4．石勒脚项目适用于各种规格．各种材质和各种类型勒脚，其工程量按照设计图示尺寸以体积计算，扣除单个面积大于0.5㎡的孔洞所占体积。（×）5．钢筋混凝土结构．预应力混凝土结构中，可以使用含氯化物的水泥。（×）6．根据建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质分为施工总承包资质和专业承包资质两个序列。（×）7．夯实地基法主要有重锤夯实法和强夯法两种。（√）8．基本工作时间是工人完成能生产一定产品的施工工艺过程所消耗的时间，基本工作时间的长短和工作量大小成反比。（×）9．设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额。（√）10．承包人在收到发包人指令后的14天内，向发包人提交现场签证报告，发包人应在收到现场签证报告后的48小时内对报告内容进行核实。（×）11．营改增以后，合同价款内应该包含甲供材的材料价格（×）12．合同的争议解决方式仲裁机构和法院只能选择一种方式，并标明具体仲裁机构及法院名称。（√）13．合同签订完成的，子（分）公司合同管理部门应于5日内将合同相关条款和注意事项向有关科室和项目部管理人员进行说明和交底。（×）14．应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。(×)15．合同的变更和解除，不影响当事人要求赔偿损失的权利。(√)16．只要出现不可抗力，就能免除义务人的责任。(×)17．若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。(×)18．根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指工程施工合同由双方约定的完工日。（×）19．施工期内人工．材料．机械等要素市场价格可能发生较大变化的工程宜采用固定总价合同的计价方式。（×）20．对承包人来说承担的风险较大较大的合同为固定总价合同。（√）21．固定价合同的价款是不能调整的。（√）22．发包人不可以向承包人索赔。（×）23．成本加酬金合同业主要承担项目的全部风险。（√）24．质量缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起算。（√）25．中标通知书由招标代理机构发出。（×）26．未经验收发包方就擅自使用建设工程的，要承担责任，施工方对工程质量的责任全部免除。（×）27．当事人就同一建设工程另行订立的合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应以中标合同作为结算的依据。（√）28．施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持。（√）29．《建设工程施工合同文本》为强制性使用文本。（×）30．一般因不可抗力导致的索赔是不可计算利润的。（√）31．现行国家建筑业统计报表制度规定，对所有独立核算的建筑业企业采用抽样调查方法取得资料。（×）32．房屋新开工面积包括上期跨入报告期继续施工的房屋面积。（×）33．新建厂房的竣工房屋价值包括厂房本身和附属工程价值，以及厂房内工艺设备价值。（×）34．质量保证金的统计一般以竣工结算时实际扣除的数额为准，未实际扣除的不统计。（√）35．统计是适用于所有学科领域的通用数据分析方法。（√）36．建筑业增加值计算方法有生产法和收入法，但主要采用生产法计算。（×）37．财务统计中的应付工资总额反映的是企业本年应提取的工资总额，而不是本年实际支付的工资总额。（√）38．竣工房屋价值一般按房屋设计和预算规定的内容计算，不包括购置土地的费用。（√）39．设备安装工程产值包括被安装设备本身价值。（×）40．统计人员进行统计调查时，发现有关人员提供的资料不真实、不准确，可以自行对不真实、不准确的资料进行改正。（×）41．技术员小刘因腿伤在家休养，已经离开工作岗位一个月。因此，小刘本期不应纳入在岗职工统计范围。（×）42．建筑业总产值包括被修理房屋、构筑物本身的价值。（×）43．在岗职工统计中不包括离开本单位仍保留劳动关系的职工。（√）44．抽样误差就是指由于错误判断事实或者错误登记事实而发生的误差。（×）45．各项目部、子（分）公司可以对外报送各类统计报表。（×）46．建筑业企业与其他建筑业企业新签的分包合同额应计入建筑业新签合同额统计中。（×）47．结转合同额是指以前年度同建设单位签订合同的未完工程跨入本年度继续施工工程合同的总价款余额。（√）48．层高小于2.2米的深基础地下架空层、坡地建筑物吊脚架空层不应计入房屋建筑面积统计中。（√）49．新开工建筑面积，不包括在上期开工跨入本期继续施工的房屋建筑面积和上期停缓建而在本期复工的建筑面积（√）50．期末从业人员人数指报告期末最后一日24时在本单位中工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。（√）51．建筑企业养老保障金是否可以用于没有纳入保险统筹范围的职工丧葬补助费及其供养直系亲属的抚恤救济费．因公致残人员的护理费等费用支出。（√）52．各级各地劳保部门拨付至集团公司的劳保费用，各单位须提出相应的拨付申请，经集团审批后予以拨付。（√）53．建筑企业养老保障金是属于社会保障金的重要组成部分，是建筑企业向社保机构为职工缴纳基本养老保险的唯一资金来源。（√）54．加盖印章时的总体要求是“上不压正文，下骑年盖月”，不得盖在空白处。（√）55．为避免劳务分包合同上报审批，可采取以大化小或以长化短的做法，将本应一次分包的项目分解为多次分包。（×）56．劳务分包合同可在劳务队伍进场作业后签订。（×）57．对于承包基数暂时无法测算或因特殊原因致使合同内容不完整的工程，可在工程开工后条件具备时签订“中合同”。（×）58．首次承包实际缴纳的风险抵押金比率不能低于50%。（√）61．工程项目目标管理协议书承包基数一经确认，后期不得进行调整。（×）62．子（分）公司行政负责人不得担任实行目标管理责任制工程承包人的担保人。（√）64．单项工程承包人同时承担两个以上工程项目的施工任务时，可选择同一担保人进行担保。（×）65．建筑物的檐高是指设计室内地坪至建筑物檐口底的高度。（×）66．天棚吊顶的饰面工程量按主墙间实铺面积以平方米计算，不扣除间壁墙所占的面积。（√）67．施工定额中，材料消耗定额是指在正常的施工条件和合理使用材料的情况下，完成单位合格产品所必需消耗的材料的数量标准，此时的材料包括原材料，但不包括半成品。(√)69．无效的合同或被撤销的合同自始没有法律约束力。（×）70．工程竣工交付使用后，在规定保修期内的保修费用应列入间接费中。（√）71．建筑物地面防水、防潮层，按主墙间净空面积计算，与墙面连接处高度在500MM内者按展开面积计算，并入平面工程量内；超过500MM时按立面防水层计算。（√）72．建设项目总概算书包括项目从筹建到竣工验收交付使用的全部建设费用。(√)73．建设工程费由直接费、间接费、利润和税金组成。（√）74．竣工已结算的工程，必须及时将全部结算资料提交经营发展部门，作为会计收入确认依据。（×）75．规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。（√）76．工程未结算定案，原则上不得办理工程结算证明。（√）77．工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期的天数不得超过定额工期的30%。（×）78．发包人应当按照合同约定的计量周期和时间向发包人提交当期已完工程量报告。发包人应在收到报告后7天内核实，并将核实计量结果通知承包人。（√）五、简答题（共32题）1．工程量的计算依据有哪些？答案①经审定的施工设计图纸及其说明②工程施工合同、招标文件的商务条款③经审定的施工组织设计或施工技术措施方案④工程量计算规则⑤经审定的其他有关技术经济文件2．承包人应根据办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请，该申请应包括？答案①竣工结算合同价款总额②累计已实际支付的合同价款③应扣留的质量保证金④实际应支付的竣工结算款金额3．投标人相互串通投标的情形有哪些？答案①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容②投标人之间约定中标人③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标⑤投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动4．投资方案经济评价指标体系中，动态评价指标有哪些？答案①内部收益率②动态投资回收期③净现值④净现值率⑤净年值5．简述5000万以上施工合同由集团哪几个部门进行评审？答：经营发展部、总工办公室、材料设备部、财务部、法律事务部、战略管理部、质量安全部。6．效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因并不完全符合有关合同生效要件的规定，因此其能否生效，尚未确定，一般须经有权人追认才能生效的合同，一般包括哪几种合同。答：（1）限制民事行为能力人订立的合同。（2）行为人无权代理订立的合同。（3）没有处分权的行为人订立的合同。7．施工合同质量保修书包括的内容是什么？答：质量保修项目内容及范围；质量保修期；质量保修责任；质量保修金的支付方法。8．竣工结算后，发包人迟迟不结算价款，承包人怎么办？答：发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。9．订立施工合同需要具备哪些条件？答：（1）初步设计已经批准（2）工程项目已经列入年度建设计划（3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料（4）建设资金儿主要建筑材料设备来源已经落实（5）对于招投标工程，中标通知书已经下达10．施工合同的内容包括哪几方面?答：施工合同的内容包括工程范围、建设工期、工程造价、技术资料支付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。11．无效合同的类型是哪几种？答：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定12．简述变更合同价款的原则。答：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。（2）合同中只有类似于变更工程的价格，何以参照类似价格变更合同价款。（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。13．简述工程量清单的作用。答案：（1）工程量清单为投标人的投标竞争提供平等和共同的基础；（2）工程量清单是建设工程计价的依据；（3）工程量清单是工程付款和结算的依据；（4）工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据。14．请表述工程量清单中“税金”的概念。答案：税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育附加费等。税金项目清单内容包括：营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加费。15．建筑安装工程费用项目的组成有哪些？答案：（1）人工费（2）材料费（3）施工机具使用费（4）企业管理费（5）利润（6）规费（7）税金16．工程量是根据施工图及其相关说明，按照一定的工程量计算规则逐项进行计算并汇总得到的。请列出工程量计算的依据有那些。答案：（1）经审定的施工设计图纸及其说明。（2）工程施工合同、招标文件的商务条款。（3）经审定的施工组织设计（项目管理实施规划）或施工技术措施方案。（4）工程量计算规则。（5）经审定的其他有关技术经济文件。17．工程量是根据施工图及其相关说明，按照一定的工程量计算规则逐项进行计算并汇总得到的。请列出工程量计算的原则。答案：（1）列项要正确，严格按照规范或有关定额规定的工程量计算规则计算工程量，避免错算。（2）工程量计量单位必须与工程量计算规范或有关定额中规定的计量单位相一致。（3）计算口径要一致。根据施工图列出的工程量清单项目的口径必须与工程量计算规范中相应清单项目的口径相一致。（4）按图纸，结合建筑物的具体情况进行计算。（5）工程量计算精度要统一，要满足规范要求。18．建筑面积是指建筑物的水平平面面积，即外墙勒脚以上各层水平投影面积的总和。请简述工业与民用建筑的建筑面积计算的一般原则。答案工业与民用建筑的建筑面积计算的一般原则是：凡在结构上、使用上形成具有一定实用功能的建筑物和构筑物，并能单独计算出其水平面积及其相应消耗的人工、材料和机械用量的，应计算建筑面积；反之，不应计算建筑面积。19．请简述享受建筑企业养老保障金调剂补贴的建筑企业要符合条件有哪些？答：（1）1970年底前成立且改制前为国有及县以上建筑企业；（2）参加社会保险人数连续6个月达150人以上的建筑企业；（3）从县属以上建筑企业（1970年底前成立）分离出来，成为一级法人单位、社会保险单独缴纳且企业职工参加社会保险的人数符合建筑企业资质规定的人数。20．建筑企业养老保障金拨付应具备的基本条件。答：（