建设法规与合同管理作业题(第二次)

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业注：红色标示内容为必做内容，其它为选做内容。如果大题为红标题，表面该大题都为必做。本学期作业共3次。本次作业为第二次。第五章工程合同管理导论一、填充题1.合同管理是工程项目管理的核心，合同管理贯穿于工程实施的全过程。2.项目采购模式的定义是：对建设项目的合同结构、职能范围划分、责任权利、风险等进行确定和分配的方式，其本质上是工程项目的交易方式。二、简答题1.试分析项目采购模式演变的动因和发展过程。答：1）业主观念变化：⑴时间观念增强。⑵质量和价值观发生变化。⑶集成化管理意识增强。⑷伙伴关系意识增强。⑸提供项目一揽子服务需求加大。2）设计与施工一体化趋势：⑴工程项目管理理论的发展。⑵工业领域的集成管理趋势。⑶项目管理信息化集成。3）承包商利润的追求4）传统的DBB模式的局限性：⑴建设周期较长。⑵设计变更频繁。⑶设计的可施工性较差。⑷业主控制项目总体目标困难。⑸承包商处于被动地位。为了解决工期要求紧、业主要求其自身工作量最小的大型建设项目的采购问题，人们引入了Fast-Track概念，由此产生了CM采购模式2.国际上常见的标准合同条件有哪些？答：国际上常见的标准合同条件有：FIDIC（国际咨询工程师联合会）、ICE（英国土木工程师学会）、JCT（英国合同审定联合会）、AIA（美国建筑师学会）、AGC（美国总承包商协会）等。3.从业主角度分析任何选择合理的项目采购模式。4.工程合同管理有哪些特点？合同管理各阶段的主要内容是什么？答：工程合同管理的特点：⑴合同管理周期长⑵合同管理效益显著⑶合同变更频繁⑷合同管理系统性强⑸合同管理法律要求高⑹合同管理信息化要求高。合同管理各阶段的主要内容:⑴合同策划阶段：①合同管理组织机构设置及专业合同管理人员配备。②合同管理责任及其分解体系③项目采购模式和合同类型选择和确定④项目结构分解体系和合同结构体系设计，包括合同打包、分解或合同标段划分等⑤招标方案和招标文件设计⑥合同文件和主要内容设计⑦主要合同管理流程设计，包括投资控制、进度控制、质量控制、设计变更、支付与结算、竣工验收、合同索赔和争议处理等流程。⑵招标采购阶段：①编制合理的招标文件，严格投标人的资格预审，依法组织招标②组织现场踏勘，投标人编制投标方案和投标文件③做好开标、评标和定标工作④合同审查工作⑤组织合同谈判和签订⑥履约担保等。⑶合同履行阶段：①合同总体分析与结构分解②合同管理责任体系及其分解③合同工作分析和合同交底④合同成本控制、进度控制、质量控制及安全、健康、环境管理等⑤合同变更管理⑥合同索赔管理⑦合同争议管理等三、论述题1.项目采购模式有哪些？其主要内容和特点是什么？2.试分析传统采购模式（DBB）与设计—建造模式（DB）、建设管理模式（CM）的区别。答：1.业主介入施工活动的程度不同：1）传统采购模式中，业主聘用工程师为其提供工程管理咨询，成本工程师、工料测量师或造价工程师等为其提供完善的工程成本管理服务。在国际工程中，建筑师也为业主承担大量的项目管理工作，因此，业主不直接介入施工过程。2）设计—建造模式中，业主缺乏为其直接服务的项目管理人员，因此在施工过程中，业主必须承担相应的管理工作。3）建设管理模式中，一般没有施工总承包商，业主与多数承包商直接签订工程合同。虽然CM经理协助业主进行工程施工管理，但业主必须适当介入施工活动；2.设计师与工程管理的程度不同：1）在传统模式中，设计师参与管理工作的程度最高。2）设计—建造模式中，设计工作和工程管理工作一定程度地分离。3）建设管理模式中，设计工作和工程管理工作彻底分离，此模式中工程管理的中心是建设管理承包商；3.工作责任的明确程度不同：1）传统采购模式中承包商的责任是按设计图纸施工，任何可能的工程纠纷首先从设计或施工等方面分析，然后从其他方面寻找原因。2）设计-建造模式具有明确的责任划分，承包商对工程项目的所有工作负责，即使是自然因素导致的事故，承包商也要负责。3）在建设管理模式中，业主和承包商直接签订工程合同，有助于明确工程责任。第六章合同法基本原理一、填充题1.合同法律关系由主体、客体和内容3个基本要素构成。2.合同成立的根本标志在于合同当事人的意思表示一致。3.《合同法》规定，依法成立的合同，自成立时生效。4.合同成立制度主要表现了当事人的意志，体现了合同自由的原则；而合同生效制度则体现了国家对合同关系的认可与否，它反映了国家对合同关系的干预。5.代位权的核心是以自己的名义行使债务人对第三人的债权。6.《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。7.合同转让有两种基本形式是债权让与和债务承担。8.合同的变更通常分为协议变更和法定变更两种。9.在建设工程中，法律明确规定，承包商的债务转移只能是部分转移。10.合同解除是合同终止的一种特殊的方式。11.法定解除是合同解除制度中最核心、最重要的问题。12.违约责任的后果承担形式有继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则等。二、单选题1.以下关于主合同和从合同的关系描述中，错误的是C。A.主合同和从合同并存时，两者发生互补作用；B.主合同无效或者被撤销时，从合同也将失去法律效力；C.从合同无效或者被撤销时，一般将影响主合同的法律效力；D.从合同无效或者被撤销时，一般不影响主合同的法律效力。2.《合同法》分为两大部分共428条内容。其中总则分别阐述了包括一般规定、合同的订立、合同的效力、合同的履行等共计8章129条规定，主要叙述了《合同法》的基本原理和基本原则。分则部分则对各种不同类型的合同作出专门的规定，分别阐述了买卖合同、供用电水气热力合同等B种包括经济、技术和其他民事等列名合同共计15章298条规定。A.13B.15C.14D.163.以下不属于合同法律关系客体的是B。A.行为B.事件C.物D.智力成果4.当事人希望对方向自己提出订立合同的意思表示的是B。A.要约B.要约邀请C.承诺D.出盘5.在合同订立过程中，一方当事人违反诚实信用原则的要求，因自己的过失而引起合同不成立、无效或者被撤销而给对方造成损失时所应当承担的损害赔偿责任是C。A.违约责任B.违法责任C.缔约过失责任D.违纪责任6.以下有关可撤销合同的论述中，不正确的是D。A.可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同。B.可撤销合同在未被撤销之前，仍然是有效合同。C.对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求人民法院或者仲裁机构作出。D.当事人可以撤销合同，也可以维持原合同不变，但不能变更合同的内容。7.C是指按照合同约定或者法律规定负有先履行债务的一方当事人，届期未履行债务或履行债务严重不符合约定条件时，相对人为保护自己的到期利益或为保证自己履行债务的条件而中止履行合同的权利。A.同时履行抗辩权B.不安抗辩权C.后履行抗辩权D.保证履约抗辩权8.履行抗辩权的目的不在于完全消除或者改变自己的债务，只是延期履行自己的债务的是A。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.违约救济权D.不安抗辩权9.以下不属于代位权成立条件的是B。A.债务人对第三人享有债权B.债务人实施了处分财产的法定行为C.债务人的行为对债权人造成损害D.债务人不行使债权，有造成债权消失或者丧失的危险。10.《合同法》规定，债权人自知撤销事由之日起年内或者债务人的行为发生之日起年内，没有行使撤销权的，该撤销权消灭。正确选项是C。A.1，2B.2，5C.11.以下有关合同变更后的效力的描述中，错误的是D。A.变更后的合同部分，原有的合同失去效力，当事人应当按照变更后的合同履行。B.合同的变更只对合同未履行部分有效，不对合同中已经履行部分产生效力。C.合同的变更不产生追溯力。D.合同的变更将影响当事人请求损害赔偿的权利。12.在提存期间，发生一切的提存物的毁损、灭失的风险由B承担。A.提存机关B.债权人C.债务人D.债权人与提存机关共同13.在违约责任与侵权责任竞合的情况下，受害人在两项请求权中只能选择C行使。A.违约责任B.侵权责任C.违约责任和侵权责任中的任意一项D.违约责任和侵权责任共同14.某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议。该酒楼包括2个大厅、20个包厢和1个歌舞厅。在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在内的工程的装修要求，对歌舞厅未作要求。根据C规则，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修。A.对合同条款起草人不利B.主张合同有效的解释优先C.排他D.同类相容15.在某装修工程合同中没有对材料的防火阻燃等要求进行事先约定，在施工过程中，承包商采用了易燃材料，业主对此产生异议。根据C解释，承包商应当采用防火阻燃材料进行装修。A.词句B.整体C.合同目的D.交易习惯三、多选题1.广义上的合同是指以确定权利、义务为内容的协议，除了包括民事合同外，还包括BC等。A.债权合同B.行政合同C.劳动合同D.身份合同E.经济合同2.以下属于《合同法》中所述的合同法律特征的是ABE。A.合同是两个以上当事人意思表示一致的协议。B.合同是一种民事法律行为。C.合同是一种行政法律行为。D.合同以设立、变更、终止身份关系为目的。E.合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。3.按照合同的表现形式，合同可以分为ADE。A.书面合同B.双务合同C.诺成合同D.口头合同E.默示合同4.按照合同的成立是否已递交标的物为必要条件，合同可分为DE。A.双务合同B.单务合同C.提供服务合同D.诺成合同E.要物合同5.《合同法》具有以下特点ACE。A.统一性B.公正性C.任意性D.科学性E.强制性6.以下属于合同法的基本原则的是ABCE。A.平等原则B.自由原则C.公平原则D.公正原则E.诚实信用原则7.合同法律关系主体的种类包括ABE。A.自然人B.法人C.经济人D.社会人E.其他组织8.合同成立的条件包括AC。A.订立主体存在双方或者多方当事人。B.合同的订立符合法律规定。C.对主要条款达成合意。D.合同按规定办理了批准、登记手续。E.合同按约定办理公正、鉴证手续。9.无效合同具有以下法律特征ABD。A.合同已经成立B.合同不能产生法律约束力C.是当事人意思表示不真实的合同D.合同自始无效E.订立合同时显失公平10.以下属于效力待定合同类型的是BCDE。A.限制民事行为能力人订立的纯利益合同。B.无民事行为能力人订立的合同。C.无权代理订立的合同。D.法定代表人超越权限订立的合同。E.无权处分财产人订立的合同。11.《合同法》中规定，在合同履行过程中必须遵循的基本原则是BD。A.适当履行原则B.全面履行原则C.公平合理原则D.诚实信用原则E.遵守法律原则12.有关合同履行中约定不明情况的处置，如果合同当事人双方不能达成一致意见，又不能按照合同的有关条款或者交易习惯确定。则以下处置规定的描述中正确的是ABD。A.质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履约；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。B.价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地市场价格履行；依法执行政府定价或者政府指导价的，按照规定执行。C.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。D.履行期限不明确，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。E.履行费用的负担不明确的，由履行债权的一方负担。13.据《合同法》规定，可引起合同终止的几种情形中，不影响合同中结算与清理条款及有关争议解决方法条款效力的情形是BE。A.债务相互抵消B.合同被解除C.债务人依法将标的物提存D.债权债务归于一人E.法律规定或者当事人约定终止的其他情形14.合同解除有两种方式，即约定解除和法定解除。其中的约定解除包括BE。A.不可抗力解除B.约定解除C.违约解除D.其他解除权E.协议解除15.不可抗力是指CDE的客观情况。A.不能判断B.不可改变C.不能预见D.不能避免E.不能克服15.以下属于合同违约责任的特点的是CDE。A.违约责任是当事人违反法律规定和合同义务所产生的责任。B.违约责任具有行政责任、刑事责任、民事责任等多种形式。C.违约责任具有相对性。D.违约责任具有法定性和任意性双重特征。E.违约责任具有补偿性和惩罚性双重属性。四、简答题1.《合同法》的适用范围和基本原则有哪些？答：《合同法》的适用范围包括：买卖合同，供用电、水、气、热力合同，赠与合同，借款合同，租赁合同，融资租赁合同，承揽合同，建设工程合同，运输合同，技术合同，保管合同，仓储合同，委托合同，行纪合同和居间合同。还包括法律规定的其他有名合同以及具有民事权利义务关系性质的无名合同。基本原则：⑴平等原则。⑵合同自由原则。⑶公平原则。⑷诚实信用原则。⑸遵守法律、尊重社会公德原则。⑹合同严守原则。⑺鼓励交易原则。2.订立合同可以采用哪些形式？合同有哪些主要条款？答：按照合同表现形式，合同可以分为书面合同、口头合同及默示合同。合同有以下主要条款1、当事人的名称和场所2、标的3、数量4、质量5、价款和报酬6、履行的期限、地点和方式7、违约责任8、解决争议的方法3.什么是要约和承诺？其构成要件有哪些？答：要约是希望和他人订合同的意思表示。构成条件：要约必须是特定人所为的意思表示、要约必须向相对人发出、要约的内容应当具体确定、要约必须具有缔约目的。承诺是受约人同意接受要约的全部条件的意思表示。构成条件：承诺必须是受约人发出、承诺必须向要约人发出、承诺应当在确定的或者合理的期限内到达要约人、承诺的内容应当与要约的内容一致、承诺必须表明受约人的缔约意图、承诺的传递方式应当符合要约的要求。4.试用合同的要约－承诺理论分析建设工程招标投标过程。答：建设单位向施工发出投标邀请信或招标文件，施工单位细致阅读招标文件后，根据自己的施工水平提出施工方案、工期、质量、报价等，并编写成投标书。经过开标、评标与合同谈判后，双方协商一致达成协议，即完成了要约与承诺这两个过程。5.什么是效力待定合同、无效合同和可撤销合同？相互之间有哪些区别？答：效力待定合同是指合同虽然成立，但因其不完全符合合同的生效要件，因此其效力能否发生还不能确定，一般须经权利人确认才能生效的合同。无效合同是指合同虽然几经成立，但因违反法律、行政法规的强制性规定或者社会公共利益，自始不能产生法律约束力的合同。可撤销合同是指因当事人在订立合同的过程中意思表示不真实，经过撤销人请求，由人民法院或者仲裁机构变更合同的内容，或者撤销合同，从而使合同自始消灭的合同。区别：效力待定合同指：1、无行为能力人、限制民事行为能力人签订的合同；2、无代理权人与无处分权人签订的合同；无效合同指：1、一方以欺诈、胁迫的手段订立的损害国家利益的合同；2、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；3、合法形式掩盖非法目的的合同；4、损害社会公共利益的合同；5、违反法律和行政法规的强制性规定的合同；可撤销合同指：1、以欺诈胁迫手段订立的；2、恶意串通损害他人利益的；3、损害社会公共利益的；4、违反法律、行政法规强制性规定的。5、以合法形式掩盖非法目的的。6.试述合同无效的种类和法律后果。答：合同无效的种类1、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益。

2、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益。3、以合法的形式掩盖非法的目的。4、损害社会公共利益5、违反法律、行政法规的强制性规定。无效合同的法律后果1、制裁有过错方，即可决定合同的处置方式。2、无效合同自始没有法律效力。3、合同部分无效并不影响其他部分效力，其他部分仍然有效。4、合同无效并不影响合同中解决争议条款的法律效力。5、以返还财产为原则，折价补偿为例外6、对无效合同，有过错的当事人除了要承担民事责任以外，还可能承担行政责任甚至刑事责任。7.合同的履行原则有哪些？答：1、合同履行基本原则①全面履行原则②诚实信用原则2、与合同履行有关的其他原则①协作履行原则②效益履行原则③情事变更原则8.合同履行中有哪些抗辩权？其构成要件及效力有哪些？在施工合同中如何应用？答：合同履行中的抗辩权：1、同时履行抗辩权2、后履行抗辩权3、不安抗辩权。同时履行抗辩权其构成要件：①双方当事人互负对待给付②双方当事人负有的对待债务没有约定履行顺序③双方当事人的债务或未完全履行债务④双方当事人的债务已届清偿清。效力：①阻却违法的效力②对抗效力。后履行抗辩权其构成要件：①由同一双务合同互负债务，互负的债务之间具有相关性②债务的履行有先后顺序③先履行一方不履行或者不完全履行债务。效力：后履行抗辩权属延期的抗辩权，只是暂时阻止对方当事人请求权的行使，非永久的抗辩权。对方当事人完全履行了合同义务，后履行抗辩权消灭，当事人应当履行自己的义务。当事人行使后履行抗辩权致使合同迟延履行的，迟延履行责任应由对方当事人承担。不安抗辩权其构成要件：①由同一双务合同互负债务并具有先后履行顺序②后履行一方有不履行债务或者可能丧失履行债务能力的情形③先履行一方有确切的证据。效力：①中止履行②要求对方提供适当的担保③恢复履行或者解除合同。在施工合同中如何应用：同时履行抗辩权：《合同法》规定，当事人互有债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。后履行抗辩权：《合同法》规定，当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。不安抗辩权：9.合同内容约定不明时应当如何处理?答：⑴合同生效后，合同的主要内容包括质量、价款或者报酬、履行地点等没有约定或者约定不明确的，当事人可以通过协商确定合同的内容。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。⑵如果合同当事人双方不能达成一致意见，又不能按照合同的有关条款或者交易习惯确定，可以适用下列规定：1、质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行;没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2、价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。3、履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行;交付不动产的，在不动产所在地履行;其他标的，在履行义务一方所在地履行。4、履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。5、履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。6、履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担10.当事人变更合同应当注意哪些问题?答：1、当事人之间原已经存在合同关系2、合同变更必须有当事人的变更协议3、原合同内容发生变化4、合同变更必须按照法定的方式11.合同转让有哪些形式？其构成要件及效力有哪些？答：形式：债权让与、债务承担。债权让与的构成要件：（1）让与人受让人达成协议。（2）原债权有效存在。（3）让与的债权具有可转让性。（4）履行必需的程序。债务承担的构成要件：（1）承担人与债务人订立债务承担合同。（2）存在有效债务具有可转移性。（4）合同债务的转移必须取得债权人的同意。12.合同终止和解除的条件与法律后果如何？答：合同终止的条件1、债务已经按照约定履行2、合同被解除3、债务相互抵消4、债务人依法将标的物提存5、债务人免除债务6、债权债务归于一个7、法律规定或者当事人约定终止的其他情形合同解除的条件1、存在有效合同并且尚未完全履行2、具备了合同解除的条件3、有解除合同的行为4、产生消灭合同关系的效果合同解除法律后果1、合同尚未履行的，中止履行2、合同已经履行的，要求恢复原状3、合同已经履行的，采取其他补救措施13.代位权、撤销权成立的条件和法律效力有哪些？答：代位权的成立条年：（1）债务人对第三人享有债权。（2）债务人怠于行使其到期债权。（3）债务人不行使债权，有造成债权消灭或者丧失的危险。（4）债务人的行为对债权人造成损害。代位权的效力：（1）债权人。（2）债务人。（3）第三人。撤消权的成立条件：债务人实施了处分财产的法定行为。（2）债务人的行为已经产生法律效力。（3）债务人的行为是法律行为，具有可撤消性。债务人的行为已经或者将要严重危害到债权人的债权。撤消权的效力：（1）债权人。（2）债务人。（3）第三人。14.什么是违约行为？违约责任承担形式有哪些？答：违约行为是违约责任产生的根本原因违约责任承担形式有1、继续履行2、采取补救措施3、赔偿损失4、违约金5、定金6、价格制裁7、违约责任各种形式相互之间的适用情况15.违约责任与缔约过失责任由哪些区别？答：简单来说,缔约过失责任是在合同为成立的前提下,违反了前合同义务,给对方造成损失.违约责任是合同已经成立并生效,违反了合同义务,给对方造成损失.而侵权责任是侵害了公民的人身权利,财产权利,造成损失的行为.主要区别体现在：1、保护的利益不同。2、责任的性质不同。3、违反的义务不同。4、责任产生的时间不同。5、承担责任的主体不同。6、归责原则不同。7、构成要件不同。8、行为形态不同。9、责任形式不同。10、赔偿损失的范围不同。11、免（减）责事由不同。16.试述定金与预付款的异同。答：定金与预付款都是当事人双方约定的，在合同履行期限届满之前由一方当事人向对方给付的一定数额的金额。合同履行结束后可以抵作合同价款。两者的本质区别为：（1）定金的作用是担保；而预付款的主要作用是为对履行合同义务在资金上提供帮助。（2）交付定金的合同是从合同；而预付款的协议时合同内容的组成部份。（3）定金合同只有在交付定金时才能成立；预付款条款只要在合同中约定且合同生效时即可成立。（4）定金合同的双方当事人在不履行合同义务时适用定金罚则；预付款交付后，不履行合同不会发生被没收或者双倍返还的效力。（5）定金适用于金钱或者其他替代物履行义务的合同；预付款只适用于以金钱履行合同义务的合同。（6）定金一般为一次性给付；预付款可以分期支付。（7）定金最高限额，《担保法》规定，定金不得超过主要合同标的额的20%；而预付款除了不得超过合同标的总额以外，没有最高限额的规定。17.合同争议条款的解释原则有哪些？答：1.词句解释：1）排他规则，2）对合同条款起草不利规则，3）主张合同有效的解释优先规则；2.整体解释：1）同类相容规则，2）非格式条款优先于格式条款规则；3.合同目的的解释；4.交易习惯解释；5.诚实信用原则解释。18.发生了合同争议应通过哪些途径加以解决？答：当双方当事人在合同履行过程中发生争执后，首先应当按照公平合理和诚实信用原则由双方当事人依据上述合同的解释方法自愿协商解决争端，或者通过调解解决争端。如果仍然不能解决争端的，则可以寻求司法途径解决。司法途径可分为仲裁和诉讼两种方式。第七章工程建设招标与投标一、填充题1.招标投标实质上是一种市场竞争行为。2.我国《招标投标法》规定，工程建设项目招标可采取公开招标或邀请招标方式。3.资格预审的基本内容主要包括投标人签约资格和履约能力。4.开标应当在招标文件中确定的递交投标文件截至时间的同一时间公开进行。5.评标一般要经过评标准备、初步评审和详细评审等3个阶段。6.评标方法包括经评审的最低投标价法和综合评估法以及法律与行政法规允许的其他评标方法。7.投标决策的核心是决策者在期望的利润和承担的风险之间进行权衡，作出选择。二、单选题1.“不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标”遵循的是B原则。A.公开B.公平C.公正D.诚实信用2.无论是公开招标还是邀请招标，被邀请参加投标的法人或者其他组织都不能少于A家。A.3B.4C3.从招标文件发出之日起到递交投标文件截至日的时间应是投标人理解招标文件，进行必要的调研，完成投标文件编制所需的合理时间，不得少于D天。A.7B.10C.144.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为B人以上单数。其中专家不得少于总数的2/3。A.3B.5C.7D.95.适用于具有通用技术性能标准或者招标人对技术、性能没有特殊要求的法定招标项目的评标方法是B。A.最低价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.评议法6.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起D天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.15B.20C.25D.30三、多选题1.招标活动中必须遵循的公开原则是指BCDE。A.给所有投标人同等的信息量B.招标活动信息公开C.开标活动公开D.评标标准公开E.定标结果公开2.依照我国招标投标法及有关规定，必须通过招标投标选择承包人的项目范围内，总投资低于3000万元人民币，但单项合同估算价达到ABE的，也必须进行招标。A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的。B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的。C.施工单项合同估算价在500万元人民币以上的。D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在150万元人民币以上的。E.勘察、设计、监理等的服务采购，单位合同价在50万元人民币以上的。3.与邀请招标相比，公开招标程序仅是在招标准备阶段多了CD的内容。A.组成招标机构B.招标条件准备C.发布招标公告D.进行资格预审E.发售招标文件4.以下属于常见的施工投标报价技巧的是BDE。A.突然袭击法B.不平衡报价C.无利润算标D.多方案报价法E.区别对待报价法5.以下属于常见的施工投标策略的是ABCD。A.多方案报价法B.无利润算标C.低价夺标法D.突然袭击法E.不平衡报价6.法定招标项目以外的工程施工招标，招标人除了可以采用评标方法以外，还可以采用的其他评标方法有BCD。A.综合评估法B.评议法C.评标价法D.合理低标价法E.经评审的最低投标价法四、简答题1.简述招标投标的原则及我国招标投标的方式。答：我国招标投标的方式公开招标或邀请招标方式；其必须遵行分开、公平、公正和诚实信用的原则。2.简述建设招标的分类。答：（1）建设工程监理招标。（2）建设工程项目管理招标。（3）建设项目总承包招标。（4）工程勘察设计招标。（5）工程建设施工招标（6）工程建设项目货物招标。3.简述招标投标的程序。答：招标的程序：组成招标机构、准备招标条件、发布招标公告和资格预审通知、进行资格预审、发出投标邀请（发布资格预审合同通知书）、发售招标文件、组织现场踏勘、招标文件答疑、发送招标文件澄清和修改通知、接受投标书、开标、评标、定标、签发中标通知书、签约谈判、签订合同、通知中标人。投标的程序：申请资格预审、报送资格审查材料、接爱投标邀请、购买并研究招标文件、参加现场踏勘、招标文件质疑、编制投标文件、递交投标文件和投标保证、参加开标会议、接受评标委员会的质疑、解答有关问题、接受中标、进行签约谈判，履约保证的准备、提交履约保证、签订合同。4.投标资格预审内容有哪些？答：资格预审的主要内容包括投票人签约资格和履约能力。1.签约资格。签约资格是指投标人按国家有关规定惩戒招标项目必须具备的西餐厅应条件，如投标人是否

是合法的企业或其他组织；有无与招标内容相适应的资质；是否正处于被责令停业或财产被接管、冻结或暂停参加投标的处罚期；最近3年人有无骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。2.履约能力。履约能力是批号投标人完成招标项目的能力，如投标人的财务状况、商业信誉、业绩表现、技术资格和能力、管理水平、人员与设备条件、完成类似工程项目的经验、改造中的合同数量等。5.招标文件有哪些主要内容？答：招标文件主要内容有：招标公告、资格预审文件、投标邀请、招标文件、标底以及中标通知书等在内全部文件。6.投标文件有哪些主要内容？答：1、投标函及投标函附录2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书3、联合体协议书4、投标保证金5、已标价工程量清单6、施工组织设计7、项目管理机构8、拟分包项目情况表9、资格审查资料10、“投标人须知”前附表规定的其他材料。7.简述修改招标文件及投标文件的基本要求。答：修改招标文件应当在招标文件要求提交投标文件截址时间至少15天前。以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。修改投标文件应当在投标人提交投标文件的截址时间前，书面通知招标人，补充，修改的内容同为投标文件的组成部分。8.定标的标准是什么？答：招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，结合自己的实际，权衡利弊，选定中标人。招标人可授权评标委员会直接确定中标人，而自己行使定标审批权和中标通知书的签发权。招标人不得在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人，也不得在所有投标书被评标委员会依法否决后自行确定中标人。9.简述评标委员会的构成。答：评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人以单数，其中从专家库中抽取的技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。10.试述标底编制的原则与考虑的因素。答：标底编制的原则：1、依据《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一工程项目编码、统一项目名称、统一计量单位、统一计算规则及招标文件的有关要求，结合设计文件和施工现场实际情况编制工程量清单2、按工程项目类别计价3、标底应由分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金组成，实质是由建造成本、承包人的利润、规费、税金等组成。4、标底作为建设单位的期望价格，应力求与市场价格相吻合；应考虑人工、材料、设备、机械台班等价格变化因素，还应包括保险以及采用固定价格的工程风险金等5、一个工程只能编制一个标底6、任何单位或个人不得强制招标人编制或报审标底，或干预其确定标底。标底编制考虑的因素：1、招标文件2、工程施工图纸及工程量清单3、施工现场地质、水文及地上情况的有关资料4、施工方案或施工组织设计5、建设行政主管部门制定的工程造价计价办法以及其他有关规定及其发布的现行消耗量定额6、工程造价管理机构发布的市场价格信息。11.试述施工组织设计与投标报价的关系。答：施工组织设计是投标报价的一个前提条件，也招标单位评标时要考虑的因素之一。施工组织设计应由投标单位的技术负责人主持制定，主要应考虑施工方法、施工机具的配置，各工种劳动力的安排及现场施工人员的平衡，施工进度的安排，质量安全措施等，施工方案的制订应技术和工期两方面对招标单位有吸引力，同时又有助于降低施工成本。第八章工程监理合同一、单选题1.监理合同文件一般由以下几部分内容组成：①监理投标书②中标通知书③建设工程委托监理合同协议书④合同标准条件⑤合同专用条件⑥实施过程中双方共同签署的合同补充与修正文件合同文件各个组成部分的优先级，即解释顺序正确的是B。A.①-②-③-④-⑤-⑥B.⑥-③-⑤-④-②-①C.⑥-⑤-④-③-②-①D.⑥-③-②-④-⑤-①二、多选题1.《建筑法》规定，工程监理应当依照ABCD对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。A.法律B.行政法规及有关的技术标准C.设计文件D.工程承包合同E.施工分包合同2.以下属于监理人的权利的是ADE。A.选择工程总承包人的建议权B.对工程规划、设计标准、设计使用功能要求等的认定权C.对设计变更的审批权D.选择工程分包人的认可权E.工程使用的材料和施工质量的检验权3.以下属于委托人（即业主）权利的是BCD。A.选择工程分包人的认可权B.选定工程总承包人的权利C.对工程规划、设计标准等的认定权D.对设计变更的审批权E.工程款支付的审核和签认权三、简答题1.工程监理行使监理职责的依据有哪些？答：工程监理行使监理职责的依据有：法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和工程承包合同2.什么是工程监理的正常工作、附加工作、额外工作？答：工程监理的正常工作：是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容；工程监理的附加工作：1、委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容。2、由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或廷误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。工程监理的额外工作：是指正常工作和附加工作以外，监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。3.监理合同的构成有哪些？其解释顺序是什么？答：监理合同的构成有：监理投标书及中标通知书、建设工程委托监理合同协议书、合同标准条件、合同专用条件以及在实施过程中双方共同签署的合同补充与修正文件五部分组成。监理合同的解释顺序：①双方共同签署的合同补充与修正文件②监理合同协议书③监理合同专用条件④合同标准条件⑤中标通知书⑥中标人的监理投标书4.试分析监理人和委托人的权利和义务？答：1)监理人的义务1、监理人按合同约定或监理投标书的承诺派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同约定的监理工程范围内的监理业务。2、监理人在履行监理合同义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供咨询意见，并公正地维护各方面的合法权益。3、监理人所使用的由委托人提供的设施和物品，属于委托人财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。4、在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与所监理工程及其监理合同业务有关的保密资料。2）监理人的权利1、一般权利A、选择工程总承包人的建议权B、选择工程分包人的认可权C、对工程建议有关事项D、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议E、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。2、特别授权3、调解权第九章工程勘察设计合同一、填充题1.建设工程勘察设计任务有招标委托和直接委托两种方式。2.工程建设勘察合同示范文本采用的是单式合同，即不分标准条款、专用条款，既是协议书也是具体条款，内容也比较简单。3.勘察合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人已完成的工作量超过50%时，发包人应向勘察人支付预算额100％的勘察费。二、单选题1.设计定金，即设计预付款，一般在合同里约定在签约后的3天内支付，支付额常为总设计费的C。A.10%B.15%C.20%D.25%2.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付1天，应承担支付金额D的逾期违约金。A.1%B.2%C.0.1%D.0.2%三、多选题1.勘察设计合同按委托的内容分类可分为BDE。A.单价合同B.勘察设计总承包合同C.总价合同D.勘察合同E.设计合同2.工程勘察费可以按国家规定的现行收费标准计取费用，也可以按ABC等方式计取收费。A.预算包干B.实际完成工作量结算C.中标价加签证D.估算总投资乘以勘察取费费率E.单位生产能力为基础计算勘察费四、简答题1.勘察、设计合同订立的条件是什么？答：1.勘察、设计合同订立的条件是什么？勘察、的条件是什么？勘察设计合同订立的条件是什么答：合同订立条件⑴当事人条件⑵委托勘察设计项目必须的条件⑶勘察设计任务委托方式的限定条件2.如何对勘察、设计合同当事人的资信与能力进行审查？答：⑴资信审查.审查当事人的资信情况，可以了解当事人的财务状况和履约态度，以确保所签订的合同是基于诚实信用的⑵能力审查。主要审查勘察设计单位的专业业务能力。可以通过审查勘察设计单位的勘察设