东区云埔一路至云诚路供热管道工程

附件三：外委工程职业健康安全和环境保护管理协议书JL/HYRL202.15.07-2014编号：RLAHX()201X-发包单位：

承包单位：工程名称：乙方在甲方施工现场从事生产经营的人员总数人，乙方交纳的安全保证金金额总数为/元整（人民币）。甲方（广州恒运东区热力有限公司或广州恒运热力有限公司）将本工程（生产运营、检修维护和技术改造等活动）发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的职业健康安全方针及创建“环境友好型企业”的环境保护要求，根据国家有关法律、法规的相关要求，明确双方的职业健康、安全生产和环境保护责任，确保施工安全、确保施工人员的健康、确保环境不受破坏和污染，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲乙双方均应严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，履行双方的安全生产责任。双方在签订工程合同的同时，签订本协议。双方应共同遵守的法律、法规及其他要求在施工生产、承包、承租经营和劳务承包过程中，双方应共同遵守下列法律、法规及其他要求(以最新版本为准)：《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国环境保护法》国发[2004]2号《特别重大事故调查程序暂行规定》（国务院令1989年第34号）《建设工程安全生产管理条理》（国发[2003]第28号）《化学危险品安全管理条例》（国务院令2002年第344号）《企业职工伤亡事故报告和处理决定》（国务院令1991年75号）《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令2014年第4号）《广东省重大安全事故行政责任追究规定》（广东省人民政府令2002年第80号）《广东省关于进一步加强安全生产工作的决定》（粤府[2004]122号《广东省安全生产条例》《电业安全工作规程》《建筑施工安全检查标准》《广东省建设工程限制使用竹脚手架管理规定》《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-97）《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-2004）JGJ46-88)甲方的相关安全生产、环境保护管理规章制度：ZD/HYRLJAH.02-2010《习惯性违章考核制度》ZD/HYRLJAH.03-2010《危险作业安全管理制度》Q/HYRL202.15-2014《外委工程职业健康安全和环境保护管理标准》Q/HYRL202.03-2011《生产事故（事件）调查报告管理标准》ZD/HYRLJAH.16-2012《工作票管理制度》Q/HYRL202.01-2010《安全教育管理标准》Q/HYRL203.09-2010《外委工程控制程序》Q/HYRL206.03-2012《固体废弃物控制程序》Q/HYRL206.02-2010《废气排放控制程序》Q/HYRL206.05-2011《污水排放控制程序》Q/HYRL206.06-2011《噪声排放控制程序》其它相关的法律、法规

2.承包工程项目

2.1工程项目名称：2.2工程地点：2.3承包范围：2.4承包方式：3.工程项目期限

自2016年月日开工至2016年月日完工4.协议内容4.1职业健康安全协议内容4.1.1甲乙双方必需认真贯彻执行国家、广东省、广州市及区颁发的安全生产、消防、卫生、职业健康工作的方针、政策；严格执行有关劳动保护法规、条例、规定;严格执行行业的各种安全工作规定、安全技术规范；严格遵守甲方的安全生产和环境保护规章制度以及其他有关规定。4.1.2施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、职业健康和环境保护工作，甲方指派同志负责联系，监察督促乙方执行有关安全、职业健康和环境保护等方面的规定，甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工（生产运营、检修维护和技术改造等活动）有关的安全、职业健康和环境保护工作，共同预防事故的发生。4.1.3甲乙双方在施工前要认真勘察现场。工程项目由乙方编制施工组织设计方案，包括制定有针对性的安全措施、技术措施、组织措施、施工现场临时用电、危险作业方案等。4.1.4乙方在施工期间必须接受甲方的督促、监察和指导。甲方有协助乙方搞好施工现场安全生产、防火、环境保护管理以及督促检查的义务，对违章现象，甲方有权处罚。对于查出的隐患，乙方必须按期限整改，对乙方违反公司安全生产规章制度且拒不整改安全隐患等情况，甲方有权要求乙方停工整顿。4.1.5乙方人员对自己所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认公共场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态，施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全面责任。4.1.6工程所施工的项目属于锅炉机械安装、维修以及抢修的，甲乙双方应共同在高空作业、动火作业、密闭空间作业等方面做好安全教育和技术交底；4.1.7凡从事电气设备、线路的安装、维护、抢修工作的电气作业，从业人员必须持证上岗，甲方有权进行持证情况的检查。乙方应对电气设备、安全工器具、劳动防护用品进行检查，确保符合规定并不超过检验周期，并对工器具及安全防护设施的正确使用负责。甲方应做好电气设备隔离的安全措施，并对作业人员进行防止触电措施的安全教育和技术交底；4.1.8凡从事化学、化水设备的安装、维护、抢修的工作项目，施工前，甲方应做好防止腐蚀、窒息、易燃、易爆措施的安全教育和技术交底，乙方必须按规定佩戴适用的个体防护用品、器具、防止发生化学物品伤害事件；4.1.9生产区域内的施工项目及筹建区域内与生产运行系统有关的施工项目，必须办理外来施工许可证手续，甲、乙双方必须严格执行工作票制度，动火作业必须履行动火工作审批手续。4.1.10由于单方责任造成生产安全事故，应由责任方承担事故的责任。由于双方责任造成生产安全事故时，应根据上级有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。4.2环境保护协议内容4.2.1乙方及乙方人员其在履行合同过程中必须遵守国家、地方和广州恒运东区热力有限公司环境保护方面的法律法规要求。4.2.2乙方在履行合同过程中所产生的一切废物和污染物，由乙方负责或由其委托有相应资质的单位负责清理、治理和回收。4.2.3乙方及乙方人员在履行合同过程中必须遵守包括并不限于以下法律法规和标准：《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声防治法》、国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》、国家标准《环境空气质量标准》、国家标准《建筑施工场界噪声标准》、国家标准《污水综合排放标准》、国家标准《大气污染物综合排放标准》、国家标准《火电厂大气污染物排放标准》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》、广东省地方标准《水污染物排放限值》、广东省地方标准《大气污染物排放限值》、广东省地方标准《火电厂大气污染物排放标准》和《广东省环境保护条例》等法律法规和标准的最新版本。4.2.4乙方人员，在进场施工前，必须学习和熟知广州恒运东区热力有限公司的环境管理体系文件和重大环境因素，自觉遵守广州恒运东区热力有限公司的环境保护规定，积极主动地参与到保护环境工作中。当乙方作业施工可能产生的环境影响超出甲方已识别的环境因素时，乙方必须重新对有关过程的环境因素作出识别、评价，并制订落实有关控制措施。4.2.5乙方的固体废弃物责任要求1）生活垃圾送至指定垃圾箱集中处理；废金属统一收集到甲方指定的废金属收集点后由甲方交有废金属回收资质的废金属回收公司处理；如合同约定由乙方处置的，则由乙方交有废金属回收资质的废金属回收公司处理。2）因涉及乙方工作所产生的有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质含重金属污染物、持久性有机污染物、危险废物等一切污染物，乙方必须依法依规交给有相关处理资质的单位处理。3）乙方在施工中使用过的废油漆桶、打印机硒鼓、墨盒、废旧电池等，乙方在用完后应妥善保管，乙方必须依法依规统一交给有相关处理资质的单位处理。4）合同工程施工（生产运营、检修维护和技术改造等活动）过程中产生的危险废矿物油，由乙方集中收集后，运至甲方指定的废油收集点，由甲方依法依规交给有相关处理资质的单位处理；如合同中约定由乙方负责处理的，则由乙方交有处理资质的单位处理。4.2.6乙方的污水处理要求1）禁止将含油污水和各类污水倒入下水道和雨水沟。2）乙方应将各类污水统一收集，交给有相关处理资质的单位处理。3）乙方的生活污水必须排入甲方生活污水处理系统进行集中处理后排放开发区污水处理站。4）乙方的各类含煤灰、渣污水必须统一收集，交给有相关处理资质的单位处理。5）乙方的各类含泥沙污水，必须经过隔离、沉淀处理达标后排入污水沟，统一排入开发区污水处理站处理。4.2.7废气处理要求1）乙方在施工过程中必须避免产生危害气体，防止污染环境和对人体产生危害；如不可避免的，必须采取有效治理措施，做到达标排放，不污染环境，确保空气质量达标。2）乙方在施工过程中必须采取防止扬尘措施，防止污染环境和对人体产生危害。3）乙方在施工过程中必须始终保持不污染环境，确保空气质量达标。4.2.8噪声处理要求1）乙方在施工过程中必须采取防噪声措施，防止污染环境和对人体产生危害。2）乙方在昼间和夜间施工和运行过程中，必须控制噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区域控制标准和《建筑施工场界噪声标准》要求。由于乙方违反环境保护的法律、法规和标准，违规处理或排放，造成第三方的损害和环保部门处罚的，所有责任、赔偿或罚款均由乙方承担。甲方为处理乙方环境污染事故（件）而发生的一切人力、物力、费用，也由乙方承担，甲方有权在应支付给乙方的合同价款中扣减；如合同价款不足以支付上述赔偿金、罚款或实际发生费用的，不足部分由乙方无条件支付给甲方。4.3职业健康和环境保护职责和义务4.3.1甲方的职责与义务贯彻落实国家、广东省、广州市及地方政府有关施工现场安全生产、职业健康和环境保护的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。严格审核乙方的安全施工资质，符合工程要求。甲方工程主办部门招标前负责审核乙方安全施工资质、环境污染物治理能力和资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同，必要时甲方工程主办部门要求甲方技安部协助审核乙方安全施工资质。及时向乙方和施工单位传达上级有关安全生产、职业健康和环境保护方面新的法律、法规和其他要求。提供施工现场安全生产条件。甲方工程主办部门开工前负责将本作业场所和工作岗位存在的安全、职业健康和环境保护方面的相关因素向乙方负责人和工程技术人员进行全面的交底，并应有完整的记录和资料。安全装置、安全设施如需甲方提供的，交付使用前双方办理交接手续，甲方按有关安全标准提供给乙方，负责进行日常监督，并按照有关安全标准对乙方使用的安全防护设施进行监督检查。如若甲方提供施工用电，应保证符合安全标准，负责提供符合安全标准的施工用电电源到下一级配电箱。按照有关安全标准对乙方的施工用电设施、设备进行监督检查。甲方在上述检查中发现隐患，应开具隐患通知单或现场责成乙方予以整治，一旦乙方未及时完成隐患整治，甲方有权给予处罚。乙方在有危险性的生产区域内作业施工，如在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空堕落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业，甲方工程主办部门除按规定交底外，还必须要求乙方制定安全措施以及施工现场应急救援预案，经甲方工程主办部门和技安部审查合格后方可实施。负责工程安全、职业健康和环境保护工作的统一协调和管理（乙方内部的安全、职业健康和环境保护管理由乙方自己负责）。对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助，当乙方发生安全事故时提供协助救援，积极配合乙方采取应急措施。对乙方开展的安全生产活动提供帮助。负责生产区域内工程安全事故的调查取证和事故原因分析、得出事故分析结论，分清责任、提出处理意见和整改意见（总承包的建设工程事故由承包单位负责上报）。0甲方在编制工程概算时，应当按国家规定和相关规范确定工程安全作业环境及安全施工措施所需的费用。4.3.2乙方的职责与义务贯彻落实国家、广东省、广州市及施工所在地地方政府的有关施工现场安全生产、职业健康和环境保护的法规和管理规定以及甲方制定的规章制度和其它要求。建立健全落实本单位安全生产责任制。依法取得相应施工作业等级的资质证书，具备承担本工程施工（生产运营、检修维护和技术改造等活动）等级资质、安全施工资质以及环境保护、污染物治理等级资质；如有分包或外委工作的，必须确保分包或外委单位具备承担相应工作的施工等级资质、安全施工资质以及环境保护、污染物治理等级资质。建立健全落实本单位安全、职业健康和环境保护责任制；并按照法律及不时生效的安全、职业健康和环境保护标准采取一切必要的措施提供一个安全、职业健康和环境保护的工作环境。设置安全生产管理机构，按规定配备专职或兼职安全管理人员；工程项目必须派出项目负责人、安全负责人、技术负责人、工作票负责人及专责或兼职安全员等管理人员，并确保经常在施工现场进行监督检查，发现安全事故隐患，及时汇报处理。施工单位应派出有能力胜任承包任务的负责人及熟悉承包工程和施工现场有关安全、职业健康和环境保护要求的技术人员和熟练工人，负责对本单位员工进行安全、职业健康和环境保护教育和岗位技能培训，以及提供符合标准的劳动防护用品。具备完善的施工机械、工器具和安全卫生防护设施，经常对施工机械、工器具和安全卫生防护设施进行认真检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。负责本单位特种作业人员的安全、职业健康和环境保护教育和管理，特种作业人员必须取得特种作业操作资格证后，方可上岗作业。不得安排有作业禁忌症人员从事禁忌作业，生理缺陷、劳动纪律差、喝酒及不良心理状态等人员，不准直接从事危险作业，否则，造成的不良后果或事故负全面责任。负责本单位施工区域内安全、职业健康和环境保护重大危险源警示标志的设置，并将重大危险源以及在紧急情况下采取的应急措施告知本单位员工。0负责做好施工区域和周边生产工艺系统、周边生活社区、社会公共物业的安全隔离，并设置明显的安全警告标志，以防无关人员进入施工现场。1负责将工程作业场所和工作岗位存在的安全、职业健康和环境保护危险因素、防范措施以及事故应急措施告知本单位员工，开工前对全体施工人员进行全面的技术交底，全体施工人员掌握工程特点和施工安全措施。2施工区域内的有公共危害性或影响周边企业、环境和人员的安全、健康和环境保护等的施工项目和行为，如无损探伤、蒸汽管道冲管、爆破作业等，乙方应通知可能进入该危险区域的相关单位和人员，并做好完善的安全警戒、隔离和安民告知，同时乙方必须采取必要的环境保护措施，禁止遗留任何污染物和实施污染物排放，防止对施工区域的周边环境造成危害和影响。3复杂和危险性较大的工程施工项目和行为，应制定单独的施工安全、职业健康和环境保护措施，经甲方或相关政府机关审查合格后方能实施。4施工用电所使用的设施和器材应保证符合安全标准，用电配电箱、相关安全防护的配置、回路的连接和敷设以及操作均应满足有关安全技术标准。5制定本单位的安全、职业健康和环境保护事故应急准备及救援预案，并向甲方技安部备案。及时响应与本次施工设施有关的甲方生产安全事故应急救援预案。一旦甲方启动应急预案涉及到乙方的工程的工作区域，乙方应即时的配合并给予响应。6施工单位人员必须严格遵守政府机关以及甲方的有关安全生产的规章制度和操作规程，现场作业人员应正确佩戴和使用劳动防护用品，任何作业行为必须接受甲方的监督、管理和指导。7应定期组织施工人员进行安全培训和教育，熟练掌握所作业岗位的安全生产技能。8及时报告施工过程中发生的任何事故隐患和安全、职业健康和环境保护事故，并积极配合甲方的调查和报告。9发生安全事故后，首先要保护好事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态不得破坏。采取应急措施，要积极抢救受伤者，及时通知甲方，并协助甲方进行事故调查，查找原因，按责任做出处理。0积极配合政府机关和甲方所需的各项专项安全检查工作，对于提出的安全隐患，应按照甲方的整改要求予以整改，并接受甲方的检查和考核。1乙方负责采取预防措施以保证其雇员的健康与安全。乙方应与当地卫生部门合作并按其要求，制定相关的急救和救护措施；保证按照福利与卫生方面的要求以及预防流行性传染病的需要，作出适当安排。2在合同工程施工（生产运营、检修维护和技术改造等活动）过程中，乙方应确保做到不发生人身伤亡和环境污染事故；不发生主要设备、重大施工机械损坏事故；不发生重大火灾事故；不发生负主要责任和次要责任的重大交通事故；不发生压力容器爆炸事故；不发生环境污染事故和重大垮（坍）塌事故；不发生大面积传染病和集体食物中毒事故。如果乙方未能达到上述安全、职业健康和环境保护目标或违反了其他安全、职业健康和环境保护义务，甲方有权按照合同规定从安全风险保证金或合同价款中扣除相应的款项。4.3.3其他补充条款：4.4违章、事故（件）责任处罚协议4.4.1乙方或乙方人员违反国家、行业及广东省各级人民政府的相关法律、法规、广州恒运东区热力有限公司相关规章制度及本协议的规定而发生责任事故（件）或其他违约行为时，甲方有权依据国家、行业及广东省、广州市各级人民政府的相关法律、法规、广州恒运东区热力有限公司相关规章制度及本协议的规定对乙方进行处罚，如须追究刑事责任的，依法移交司法机关处理。乙方有违章现象时，甲方有权依据ZD/HYRLJAH.02-2010《习惯性违章4.4.2乙方收到甲方的罚款通知书时应当签字同意接受处罚，拒不签字的，甲方的罚款通知书仍然成立有效，乙方不得以不签字为由而拒绝接受4.4.3甲方对乙方的违章及事故（件）责任罚款，由乙方带收到的罚款通知书到甲方财务部门缴纳，如无缴纳，甲方财务部门依据甲方监督部门技安部开出的罚款通知书，从乙方的交纳的安5.违约责任5.1该工程施工期间，乙方违反国家安全和环境法律、法规、广东省安全、职业健康和环境保护的法律法规、条例、安全规程、广州恒运东区热力有限公司安全生产和环境保护规章制度及上述安全管理要求而造成人身伤亡事故（件）、设备事故（件）、污染环境事故（件）、工程安全质量事故（件）、或发生大面积传染病和集体食物中毒事故（件）等一切事件或事故，由乙方负全部责任。甲方按本协议规定对乙方进行审核、批准、检查、监督、管理等工作，并不免除乙方对其安全生产、职业健康、卫生和环境保护应承担的一切责任，甲方不承担乙方任何安全、职业健康和环境保护责任和义务。5.2若因甲方责任造成人身伤亡事故和设备事故的，由甲方承担相应的安全责任。6.其他6.1本协议经立协双方签字、盖章之日起生效，本协议一式三份，甲方工程主办部门一份、乙方一份、甲方技安部一份。6.2本协议是外委工程合同（在本协议中称合同）的附件，与外委工程合同具有同等法律效力，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成人身伤亡等安全事故，由违约方承担一切经济损失和法律责任。甲方：

乙方：

甲方工程部门：乙方代表：电话：电话：年

月日

年

月日附件四：工程建设项目廉政责任书工程项目名称：工程项目地址：委托人（甲方）：承包人（乙方）：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲、乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事本建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方及相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本廉政责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本廉政责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条本廉政责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本廉政责任书的有效期与监理合同的有效期相同。第七条本廉政责任书一式十份，甲方执六份，乙方执四份。委托人：承包人：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：签约日期：签约日期：签约地点：广东省广州市黄埔区。

第四章投标文件格式48．投标人应按以下规定的格式及要求编制投标文件，如电子投标文件没有按招标文件规定的格式及要求编制，因其所引起系统无法检索、读取电子投标文件中的数据时，其后果将由投标人承担。本格式及要求规定适用于电子评标项目的投标文件的编制。48.1《广州建设工程施工招标投标书》是投标文件的重要组成部分，其内容是投标人开标信息的主要来源，投标人应准确填写《广州建设工程施工招标投标书》的相关内容。48.2工程量清单报价表应使用符合广东省《建设工程造价文件数据交换标准（电子评标部分）》的有关规定，《广州建设工程施工招标投标书》使用广州公共资源交易中心提供的电子投标文件管理软件直接填写，投标文件的其他内容均以电子文件编制。扫描图片电子文件要求为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为JPG格式，文件名称要求与上述对应名称一致且唯一，文件内容（即扫描图片内容）要求与文件名称相符，电子图片要求清晰可辨，每个JPG文件可包含多张扫描图片，单个JPG文件大小要求在1M以下。48.3投标人为联合体投标时，应按以下规定填写。48.3.1投标人在编制工程量清单时应只填写主体单位全称，且要求填写的全称与广州市房建和市政企业库登记名称完全一致。

投标函致：(招标人名称)1.根据已收到贵方的项目编号为的工程的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。2.遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：愿以经济标中的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。3.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将不予退还，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。4.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。5.如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在日历天内完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。6.如果我方中标，我方将按照规定递交由招标人认可，并在招标文件中规定金额的履约保函。7.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。8、如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。法定代表人：签名或盖章投标人企业公章：日期：年月日

广州建设工程施工招标投标书投标日期：年月日工程名称投标总报价（元）大写：小写：其中：人工费（元）大写：小写：其中：安全文明施工费（元）大写：小写：其中：余泥渣土运输与排放费（元）大写：小写：投标总工期工程质量标准保修期限注：本投标书由投标文件管理软件生成，投标人可直接在上面填写相关内容。

响应招标文件所附施工组织设计要点承诺书（招标人）：我方承诺，如中标承建(项目名称)，将按招标文件所附的本工程（施工组织设计要点）进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件所附的（施工组织设计要点）基础上编制详细的施工组织设计，并报经监理单位和建设单位审批后实施。投标人名称（盖法人公章）：法定代表人或被授权人（签字或盖章）：日期：年月日施工组织设计要点

本工程按照国家有关规定、规范进行施工、验收，如在施工过程中颁发新的版本，是否采用新版本的规定，由监理工程师与有关各方洽商决定。

第一节编制要求

一、编制依据

1、本工程招标文件的有关要求。

2、国家、广东省、广州市有关施工验收规范、质量标准和操作规程等要求。

3、施工图纸及有关资料。

二、具体要求

1、“重合同，守信誉”。按本工程规定的总工期，编制出完善的施工进度控制计划，在投标承诺了工期内完成工程任务。

2、发挥技术优势，优化管理水平。安排经验丰富的优秀管理人员和高素质的工人参加本项目施工，采用先进的技术设备，优化施工管理，充分发挥施工单位在管理和技术方面的优势。

第二节施工要求

一、施工机构及现场管理要求

为把好工程质量、安全、进度关，确保工程质量等级达到合格，要求委派一名项目负责人，一名技术负责人，对工程的质量、安全、进度和成本，实行高效益、有计划的组织、协调和管理。建立健全的施工组织管理机构。

二、施工要求

本工程施工要点如下：

1、采用先进的施工技术；

2、投入现代化的施工机械设备；

3、合理的施工方案和先进的施工组织。

4、施工过程要求

A、严格按照国家、省市、地方施工规范要求进行施工。

B、根据工程进度计划，编制材料订购、质量检测、配方测试，确保材料质量和供应的计划。

三、项目施工目标

1、质量目标。确保工程质量一次验收合格。

2、安全目标。杜绝重大安全事故的发生，控制工伤、轻伤事故在千分之一内。

3、工期目标。本工程工期目标为180个日历天。

第三节主要施工方案与施工方法的要求

一、结构施工要求

1、工程施工要求

各分项工程在施工前，均应编制相应的施工技术措施，内容包括施工准备、操作工艺、质量标准、成品保护等。

2、所有施工项目均应按照国家、省市、地方有关法律法规及规范要求制定施工技术方案后方可施工。

第四节主要技术组织要求

一、工程施工中，要严格执行有关技术操作的各项规程，要注意落实下列各点中的技术措施。实行目标管理，明确总目标为合格。

（1）成立以总工程师为首的全面质量和管理小组。

（2）明确并认真落实技术岗位责任制和技术交底制度。

（3）落实图纸会审、定位放线、预检复核、材质验收、成品保护等有关规定。

（4）制定自检，互检（交接检）末检制度。

（5）对工程实行质量预控，施工程序及工艺标准施工。

（6）特殊工种必须持证上岗。

注:除应执行本施工组织设计要点外,应参照国家等现行有关规定及工程建设标准作进一步完善。

对投标文件编制的承诺本公司授权（身份证号：）负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明，并承诺以下事项：1.被授权人清楚投标文件编制的具体情况，包括技术方案文件、工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解；2.在本项目开标至评标结束前，努力确保被授权人在项目评标所在地附近；3.从评标委员会要求澄清起二小时内，被授权人应如实地书面澄清。如由于上述情形之一无法进行澄清的，我公司默认评标委员会作出的评审结论。附件：1.《投标文件编制人员名单》2.《投标文件编制情况》投标人名称（盖法人公章）：法定代表人或被授权人（签字或盖章）：日期：年月日投标文件编制人员名单投标单位名称：姓名职务所承担工作身份证号码本人签名栏编制负责人：解释负责人：注：1.参与编制标书所有人员名单应包括编制各种专业工程量清单投标总报价、负责清样校对、负责加密打包、负责上传、负责密封、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。2.上述人员可以兼任。投标文件编制情况1.投标文件报价编制方式:□自行编制的，编制的负责人：（盖造价工程师执业专用章，执业单位应与投标人一致）。□委托编制的，受委托单位，编制的负责人：（盖造价工程师执业专用章，执业单位应与受委托单位一致）。2.投标报价（是□/否□）根据招标人提供的招标控制价清单综合单价进行编制（招标人未提供招标控制价清单综合单价的，直接勾选否）；3.投标报价的分部分项工程量清单综合单价沿用招标控制价工程量清单综合单价比例%(招标控制价分部分项工程量清单项目数的总数作分母，沿用招标控制价分部分项工程量综合单价的项目数作分子)。4.投标文件加密打包的电脑情况投标文件加密打包的电脑自有□外包□其他□电脑类型电脑所属单位电脑所在地址（如××市××区(县)××街（路）××号××大厦××房）标函承诺书致：广州恒运热力有限公司如果在本招标工程中我司中标，我司将积极响应贵单位提出的合同条件及招标文件的要求，并做出如下承诺：1、若我公司中标，我公司承诺按时交纳履约保证金。2、在本工程施工期间，拟投入的人力不少于下表中的人数工种施工低峰期数量3、在工程施工期间，拟投入的主要机械设备不少于下表中数量：主要机械名称正常施工情况下4、所选用的主要材料品牌符合招标文件的要求。

5、拟投入到本工程的主要技术人员、经济和管理人员如表：投标人拟投入本工程的主要技术、经济和管理人员一览表从事工程建设工作简历及年限职称证号专业资格职称职务身份证号姓名序号123456789101112131415

6、我公司保证拟派项目经理将严格按照招标文件要求，自签订合同之日起至工程竣工验收将常驻现场，严格按照有关工程项目管理的要求进行项目管理，如果不能够按照此要求实施，我方自愿接受贵中心的制裁措施。7、本工程施工过程中，我司将严格按照国家、省、市有关施工及验收规范、标准进行施工，确保本工程质量达到合格等级。8、在确保工程质量的前提下，我司严格控制工程工期，确保工程在天内完成。9、严格按照国家、省、市有关安全生产、文明施工要求，积极制定安全生产、文明施工措施，并严格执行，确保施工中符合安全生产、文明施工要求。在施工过程中,若发生重大伤亡事故，我方自愿接受贵中心的经济处罚：如发生死亡事故，死亡1人，支付20万元违约金；死亡2人，支付40万元违约金；死亡3人或以上，支付80万元违约金；如发生重伤事故，重伤1人，支付10万元违约金；重伤2人，支付20万元违约金；重伤3人或以上，支付40万元违约金。以上款项从工程款中扣除，扣除的款项均上缴国库。10、按照发包人、监理工程师的要求及时为专业工程（电信、电力管线、电力走廊、煤气、道路绿化、路灯、交通设施等）提供工作面，并为专业工程穿插施工所需各项配合工作给予方便。11、将按照招标过程中确定的范围，除了下表所列专业工程外，其余全部工程由我司自行施工。对工程分包，我司承诺按照招标文件的要求和有关规定履行总包单位的职责，在中标后提供分包单位的资质证明材料（如有必须分包的专业工程，请填入下表）。必须分包的专业工程内容序号工程内容我司承诺在整个施工过程中，由我司签订用工合同，建立工资直接支付制度，每月按时发放聘用工工资，自觉接受业主和主管部门的监督，不论何种原因不拖欠或者克扣聘用工工资。否则，可由员工代表知会有关部门，或拨打投诉电话。我司同时承诺严格执行广州市萝岗区人民政府办公室《关于贯彻实施国家劳动部、建设部<建设领域农民工工资支付管理暂行办法>的若干意见》（穗萝府办[2005]21号）的有关规定（包括但不限于）：必须向区劳动保障部门申报用工人数、工资支付制度、工程规模等情况；必须定期参加区劳动保障部门在区建设领域建立和推行的劳动管理培训；本工程开工前，按工程总造价的3%（最高金额不超过100万元）向区劳动保障部门缴付农民工工资支付保障金，并在本工程施工合同履行过程中确保此保障金额度符合区劳动保障部门的规定等。13、我司保证在中标后，根据工程特点，编制本工程详细的施工组织设计和施工方案，并报监理和发包人审核批准，并严格按审批的意见和要求组织施工。14、我司承诺积极响应并接受招标文件中合同专用专款关于合同价款的调整办法。15、我司保证在中标后，施工现场严格按照《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质[2008]937号）、《关于进一步加强我区建设工地文明施工管理的通知》（穗开规建[2006]74号）及其他相关规定实施，施工围蔽严格按照《关于进一步加强规范建设施工现场围蔽的通知》（穗建质[2008]1008号）及广州市建委《关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升设施技术要求和标准图集的通知》（穗建质【2016】1085号）实施。我司随时接受监理、业主、安监机构等相关部门监督和检查，对在检查中发现不符合安全文明施工要求的，无条件进行整改。如不及时按要求整改，发包人有权不支付安全文明施工措施费，或另行委托单位实施，所发生的费用在本工程施工措施费中扣除，如不足抵扣可在本工程承包工程款中扣除，同时我司接受发包人根据实际情况对我司作出的其他处罚措施。发包人可将情况上报建设行政主管部门，视情况追究我司有关责任，可对我司或项目责任人作不良行为记录。投标单位：（公章）法人代表：（签名或盖章）二Ο一七年月日注：标函承诺书作为投标文件的“实质性响应”文件，投标人应如实填写，中标后必须按填报内容如期实施，否则按“弄虚作假骗取中标”处理。中标后，工程的监理单位将经常核验投标人是否按填报内容实施，行政管理机构也将随时抽查。

项目负责人驻场承诺书致（业主/监理）：本人（姓名），项目负责人证书注册编号：受（投标人）委派，拟在（项目名称）担任项目负责人一职。为加强本工程项目管理，保证我公司在中标后严格履行与业主签定的工程建设承包合同，圆满的完成本项工程，我愿就此做出以下承诺；1．本人作为公司选派的本项目的项目负责人，我保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始至终全过程常驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场组织，指挥，管理，协调等工作。并承诺在本项目完成后的合同责任保修期内，根据项目实际保修工作需要也能随时到场负责指挥，安排应做的保修工作。2．如果本招标工程我公司中标，我本人保证在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目经理，不参加其他任何工程的报名和任何工作，不在其他任何工程担任职务。3．除非征得业主的书面批准，否则如果违背以上承诺，不能常驻施工现场，我自愿接受业主给予我本人的批评和处罚，并同意业主就此作为我个人的不良纪录进一步上报广州开发区建设和市政园林局，项目负责人证书注册、备案、审批机构，直至广州市建委等有关部门并接受上述部门给予的通报和相关职能部门给予的扣证等处罚。4．项目负责人本人身份证复印件和两寸相片：身份证复印件相片投标人：（盖章）项目负责人签名：年月日

项目负责人简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任项目负责人年限建造师注册执业证书编号在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量

项目技术负责人简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任技术负责人年限在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量附件一：投标申请人声明广州开发区建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：本公司就参加投标工作，作出郑重声明：一、本公司保证投标报名及其后提供的一切材料都是真实的。二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在企业住所地所属检察院或广州市黄埔区人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司及其法定代表人、项目负责人没有在近10年内（单位营业期限不满10年即按单位营业执照的成立日期起查询）被人民法院判决有行贿犯罪的记录。本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。四、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。六、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。七、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；按照广州市住房和城乡建设委员会的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。八、本公司如投标时选用绿色生产达标企业生产的混凝土，中标后将使用绿色生产达标企业生产的混凝土，若不遵守承诺，自愿按不履行合同约定处理。本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。特此声明声明企业：法定代表人签字：年月日（企业公章）第五章技术条件广州恒运热力有限公司东区云埔一路至云诚路供热管道工程技术规范广州恒运热力有限公司2017年6月目录TOC\o"1-1"\u1工程概述 12设计依据 13施工说明 14建设要求 25进度计划 8东区云埔一路至云诚路供热管道工程技术规范书1工程概述1.1工程地址：广州开发区东区云埔一路、云诚路。工程内容：新建一条供热管道（DN200）接驳于云埔一路现有供热管道宏仁线末端，沿云埔一路至广州兰洁宝精细化工有限公司、广州白云山中一药业有限公司、广州合诚实业有限公司，管道全长约1390米。1.2蒸汽管道设计参数为压力：P=1.6MPa,温度：T=250℃。计算管径为DN200、DN100，计算末端压力约0.82设计依据《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010《工业金属管道设计规范》GB50316-2000（2008版）《管道焊接接头超声波检验技术规程〉DL/T820-2002《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSGD0001-2009《设备及管道绝热设计导则》GB/T8175-2008《设备及管道绝热技术通则》GB/T4272-2008《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008《城镇供热管网施工及验收规范》CJJ28-2014《城镇直埋蒸汽管道工程技术规程》CJJ104-20143施工说明3.1蒸汽管道的安装、焊接、试压、保温、涂漆、吹扫、验收等要求，除本设计中有特别说明外，严格按照《城镇热力管网工程施工及验收规范》--CJJ28-2014执行。3.2图纸中蒸汽管道标高均指管道中心标高（绝对标高）。3.3蒸汽管道的弯管和三通一般采用热压弯头和三通，弯管弯曲半径R=1.5DN。3.4地上架空敷设的蒸汽管道的保温材料用高温离心玻璃棉,导热系数<0.035W/m.k,ρ=48Kg/m3。3.5管道的连接除注明采用法兰连接以外，其它均采用焊接，所有焊接都采用E4303焊条，由于管道内焊渣不易清理，要求施工时采用氩弧焊打底，手工焊盖面的施工方法。3.6管材每米热伸长约3mm。旋转补偿器安装时应根据设计要求的偏装角度进行偏装，滑动支架及滚动支架的管托应按图纸要求进行偏装。3.7架空管道需按规范进行水压试验。埋地管道不进行水压试验（出厂前试压）。水压试验的试验压力:Ps=1.5xPN(设计压力)，架空管道射线照相比例不低于10%，质量不低于Ⅲ级。3.8架空管道的疏放水管道，请根据现场实际情况接至安全的地方。3.9旋转补偿器的施工，必须严格按照制造厂家提供的安装使用要求进行。制造商应现场指导安装。3.10架空管道的射线照相比例按10%；直埋管道的射线照相比例按100%，外套管对接采用对接焊，并进行100%超声波探伤。管道运行前需用蒸汽进行吹扫。3.11直埋管采用钢套钢结构，其保温、防腐要求见设计施工图。3.12节能支架的技术要求本工程采用高强度隔热管托（即节能支架），隔热环具体性能如下：抗压强度MPa≥10抗折强度MPa≥2.8密度=1300kg/m3导热系数MPa≤0.2w/mk含水率≤5%燃烧性能：不燃适用温度≤800℃节能支架应向专业厂家定货，按专业厂家要求现场安装。更换节能支架前，支架预埋钢板表面要打磨平整光滑。3.13其它工程内容3.13.1本工程设计前，已进行地质勘探和地下障碍物及管线的物探，工程造价计入地质勘探费用。3.13.2施工单位开挖施工前应结合地质勘探和地下障碍物及管线的物探自行进行施工前全路径探挖。4建设要求4.1施工质量标准及材料、设备要求4.1.1工程质量标准：合格工程。同时必须满足设计要求和国家现行验收标准。4.1.2本招标工程项目的所有材料、设备及配件须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，产品应有生产许可证书、出厂合格证书，经监理工程师和发包人代表认可后方可使用。4.1.3本工程的主要材料、设备及推荐的品牌、厂家如下：热轧无缝钢管使用大冶市新冶特钢有限公司责任公司、包头钢铁（集团）股份有限公司、攀钢集团成都钢铁有限公司、天津钢管集团股份有限公司生产的产品或性能同等的产品；螺旋钢管使用浙江金洲管道工业有限公司、中国石化集团江汉石油管理局沙市钢管厂、河北中原钢管有限公司、胜利油田钢管有限公司的产品或性能同等的产品；无缝管件使用浙江金洲管道工业有限公司、中国石化集团江汉石油管理局沙市钢管厂、河北中原钢管有限公司、胜利油田钢管有限公司的产品或性能同等的产品；高温玻璃棉选用上海欧文斯科宁玻璃纤维有限公司、圣戈班依索维尔公司、珠海西斯尔生产的产品或同档次的产品。波纹补偿器含直埋管波纹补偿器采用厂家为江苏晨鑫波纹管有限公司、上海永鑫波纹管有限公司、洛阳715所的产品或性能同等的产品；旋转补偿器江苏宏鑫旋转补偿器科技有限公司、航天晨光股份有限公司生产的产品或同档次厂家的产品，性能满足设计要求。疏水器使用进口品牌的斯派莎克、阿姆斯壮、TLV厂家的产品或同档次的产品。阀门使用河南开封高压阀门有限公司、湖北高中压阀门有限责任公司、承德高中压阀门公司的产品或同档次厂家的产品。节能支架使用常州市武进武南管道设备有限公司、江苏明江机械制造有限公司、南京浦联电力设备有限公司的产品或同档次品牌厂家的产品。0预制直埋蒸汽管道选用上海科华热力管道有限公司、大连益多管道有限公司、江苏明江机械制造有限公司、天津市管道工程集团有限公司生产的产品或性能同等厂家的产品。4.1.4保温材料必须符合设计的技术参数要求，详见设计施工图纸。4.1.5所有材料、设备品牌选择均须报发包人同意(合同或招标文件中有约定的除外)，材料设备到场后需经业主、监理工程师现场确认，检验合格后方可使用，随机证明资料必须与材料、设备一齐到达，否则当不合格产品退货。4.1.6直埋管外套管安装完毕必须按规定进行气密性试验，试验压力为0.2MPa，稳压时间保持30分钟以上。4.2工程建设要求4.2.1承包人在开工前，必须按照广州市、开发区有关要求办理好相应的施工手续方可开工。4.2.2中标后，投标文件中项目经理证需在办理中标通知书之前交开发区质监站保管，直至工程完工时，发还承包人。投标文件中项目经理人选，不得兼任其他工程项目经理，必须常驻在现场，否则发包人可按单方面终止合同处理。4.2.3承包人必须保证在收到中标通知书后五天内进场作好施工准备、与发包人签署好有关承包合同手续，十天内提交有关开工报告、施工组织设计、主要材料厂家、材料品牌的选择报验，完成本工程所需的相关工作（如配合比试验、土工试验、场地原地面标高测量、导线放线及复测工作、水准点加密、现场临时设施建设等工作），经监理工程师批准开工或下达开工令后正式施工。4.2.4施工范围的具体位置及可交付承包人施工安排的用地范围由承包人根据现场勘察情况报发包人同意确定，建筑轴线控制基点由承包人联系规划局提供。4.2.5工程质量不符合设计要求，质量不合格者，监理工程师可指令承包人停工或返工，返工费由承包人承担，工期不予顺延。4.2.6合同约定的工程项目，承包人不得转包，必须分包的少量子项工程和专业工程，事先需取得发包人的同意，发包人有权对分包队伍的资质、技术力量及完成工程的能力进行考核，同意后，才可进场施工。否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，工程项目另行处理，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。4.2.7工程施工过程中（竣工验收前），承包人必须按发包人、监理人的要求及时为专业工程（电信、电力管线、电力走廊、煤气、道路绿化、路灯、交通设施等）提供工作面及为专业工程穿插施工所需各项配合工作给予方便，承包人应在施工方案中充分考虑专业工程穿插施工所需的穿插工作面及工期，由于承包人未能给予专业工程穿插施工，造成总施工工期的延误，施工工期不予顺延，承包人承担由于工期延误所产生的损失。4.2.8承包人应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城市管理等规定，建立规章制度和防护措施。并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。4.2.9工程未完成之前时，承包人、项目负责人、项目技术负责人及主要施工管理人员在未征得发包人书面同意之前不得更换。如果擅自更换项目负责人或项目技术负责人，发包人可以对承包人的这种更换每次罚款1万，如果擅自更换主要施工管理人员，每更换一人罚款5000元，罚款从履约保证金中扣除。4.2.10如果承包人没按投标文件中的机械设备投入计划投入机械设备，经监理工程师或发包人代表检查发现的，每次罚款1万，罚款从履约保证金中扣除。4.2.11如果承包人没按投标文件中的人力投入计划投入人力，经监理工程师和发包人代表检查发现的，每次罚款1000元，罚款从履约保证金中扣除。4.2.12本工程承包人必须考虑安全、环保等因素在局部施工范围进行围蔽施工，现场围蔽不符合国家有关安全措施及技术要求的，不得开展施工作业，由此造成的工期延长，由承包人自己负责，当作延误工期处理。4.2.13承包人必须按期完成主要工序的施工任务，若属承包人原因逾期达7天未完成主要工序的施工任务时，发包人可要求撤换项目负责人，承包人应予以执行；逾期12天未完成主要工序的施工任务时，发包人可终止合同，并由承包人承担相应的责任。4.2.14如果检查发现承包人超过三次没按承诺书承诺投入的人力、机械、物力组织施工，发包人将在超过三次的时间起至该工程竣工后三年内，不再接收该承包人参加新开类似工程的招标报名，并作为不良纪录报区招标办备案。如果检查发现承包人没有按施工组织设计的进度安排推进工程建设，使主要工序的工期延误超过7天，没有按发包人的意见撤换现场负责人；或者按发包人的意见撤换现场负责人后，仍然无法有效控制工程进度，发包人将发出书面警告，警告发出后15天内，主要工序的工期延误仍然超过10天，发包人将在警告发出后第16天起至该工程竣工后三年内，不再接收该承包人参加新开工程的招标报名，并作为不良纪录报招标办备案。对此，承包人不得有异议。4.2.15如果需发生工期延长事件，承包人必须在事件发生后的3天内向监理工程师提交工期延长申请报告，经监理工程师审核并确认责任界限后，如果属于非承包人自身原因造成的，报发包人书面批准后给予顺延工期；逾期不申报，则当作工期延误处理。4.3工程建设规范本工程按照《城镇供热管网工程施工及验收规范》、《工业金属管道施工及验收规范》、《城镇直埋供热管道工程技术规范》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、《混凝土结构工程质量验收规范》及其相关国家、部颁规范进行施工、验收，如在施工过程中颁发新的版本，是否采用新版本的规定，由监理工程师与有关各方洽商决定。4.4特别说明4.4.1承包人在施工期间要确保招标工程外场地清洁及道路畅通，如须使用他方道路，则还必须负责养护、保洁责任，否则所有责任自负。施工和警示标志明显，因施工造成人身损害和财产损失的，由承包人承担责任。4.4.2承包人应注意对现有的道路、供水管、排水管、绿化、路灯、电力与通讯设施等进行保护，如有损坏承包人应无条件修复，由此引起的任何安全事故由承包人负责，并承担由此产生的一切费用。若不能按要求修复则由发包人委托其它单位修复，费用从承包人工程款中扣付，费用扣付按实际发生费用执行并纳入结算。4.4.3本工程委托监理人进行全过程监理。4.4.4如果审计机关依法对本工程实施审计，发包人、承包人及监理单位应积极配合，审计机关对本工程结算的认定，具有法定约束力，应做为支付本工程结算款的依据。4.4.5发生须紧急抢修事故，承包人接到通知后，应立即到达事故现场抢修；否则，发包人可以另委托单位抢修，属承包人施工问题造成的修复等费用全部由承包人承担。4.4.6现场施工时，施工员（技术员）不在施工现场不得施工，否则发包人可随时要求停工，工期延误由承包人负责。4.4.7施工期间承包人要确保施工范围内的排水畅通。4.4.8若遇阻碍施工需拆迁的旧建（构）筑物、地下等障碍物，由承包人自行解决，所需清障费用已包含在投标综合报价内。4.4.9场内土方开挖时，承包人向发包人书面申请，并按发包人的书面批复进行调配平衡，不得任意处置，多余土方由承包人自行安排外运，竣工退场时必须清理施工现场，并达到发包人要求；若承包人未及时外运，则由发包人另行委托外运，所需费用从承包人工程款中扣付。4.4.10承包