2022年监理工程师(土木建筑目标控制)考试题库模考300题（名校卷）(山西省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据，该资金成本是（）。

A.个别资金成本

B.综合资金成本

C.组合资金成本

D.边际资金成本【答案】ACP10W10X10O7E3Y2T7HF6K7J3J5T1R7U4ZS10G5M4S10V3S3C72、（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批【答案】DCD9P5F6X5Z5O6H10HE9L7A4K9C6Z9T1ZA3U6X1O8G10R3S93、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照()计算。

A.台班费

B.台班折旧费

C.实际租金

D.设备使用费。【答案】CCR3Y4V10M3V10I8X5HK6S6U1F1P8B2Z1ZL5M4F8G8S8V2E74、抽样检验第一类风险控制的一般范围是（）。

A.1%~5%

B.5%~10%

C.5%

D.10%【答案】ACT8E8B8E1G3Z3K1HX8W5P1M8I4L7E4ZY4I1Z5S5E6K7H25、在建设工程实施过程中，影响工程进度的组织管理因素是()

A.临时停水、停电

B.合同签订时遗漏条款或表达失当

C.未考虑设计.在施工中实现的可能性

D.施工设备不配套、选型失当【答案】BCV5W4J7I4G2T7Z1HJ9L2S7G10C1S7W3ZF1T5V5Z2H9N2L16、下列关于观感质量验收的表述中，错误的是（）。

A.观感质量的检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论

B.观感质量验收难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行

C.观感质量验收结果一般给出“好”、“一般”、“差”的验收结果

D.若观感质量的验收结果为“差”，是指缺陷严重，已经影响了使用功能【答案】DCR3G10O9I3U8V1G4HQ10I4V6H9Z2Z7R7ZB2L8O10Y8A4R4C17、在2000版GB/T19000族标准质量术语中，()是指“规定组织质量管理体系的文件”。

A.质量计划

B.质量手册

C.质量策划

D.质量记录【答案】BCF7X5D6J8D6V1I2HR10E6Q4O7Z1M5E8ZD5Q2X10D7Y8Y10F18、按照2017年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）%。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】CCD10I4I1N9T8X4R7HN7O2E6N4V10O4A7ZP10W7Y4Q2X9Y4Q69、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（）。

A.抗拉强度和抗剪强度试验

B.冷弯试验和耐高温试验

C.屈服强度和疲劳强度试验

D.拉力试验和弯曲性能试验【答案】DCJ7R6I5K8Z7L4V8HM10B8B10E8K5R4X2ZE4X10Y1U7B3F6D510、一般学校建筑，其土建工程与设备安装工程的造价比例大致是：()

A.41%～42%：59%～58%

B.5126～52%：49%～48%

C.6526～66%：35%～34%

D.80%～81.6%：20%～18.4%【答案】CCP2A1N10J6L1Q10P1HG2O6A8N2F1K8C9ZU10L2A7A3K5E8A711、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由（）审查签字、加盖执业印章后方可实施。

A.施工单位技术负责人、专业监理工程师

B.施工单位技术负责人、总监理工程师

C.施工项目技术负责人、专业监理工程师

D.施工项目技术负责人、总监理工程师【答案】BCC5N8T6U1P3D9J6HA9Q1T2R3X6J7M1ZI2M10P7I1Z7S3M912、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格采用()。

A.计划进度日期

B.实际进度日期

C.计划进度日期与实际进度日期两者的较高者

D.计划进度日期与实际进度日期两者的较低者【答案】DCD1W7V7C4O9J8K8HD5K5I1Z1F7M2N8ZW8V4M1F1C9X3L1013、根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核

B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加

C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检

D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见【答案】ACZ7S4O4V2B9H7Z5HW1I5R5M4K3C10P6ZK8C2A4K5Z10Y5C614、流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称为（）。

A.流水段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距【答案】BCZ1Y8H8E7Z8W1H3HV4E3U1O9B10C8U4ZG1T5Y6G6Y9D8U1015、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。

A.扩大单价法

B.类似工程换算法

C.生产能力指数法

D.概算指标法【答案】DCS3C7U7J6C4Y8O8HQ8G5R8N1P10U1T10ZY7F3C1C3W8B1W416、某工程项目计划工程量100m3，计划单价20元／m3，实际完成工程是150m3，实际单价18元／m3，该工程的进度偏差为（）元。

A.1000

B.-1000

C.300

D.-300【答案】ACX4B7K8N8Y3K10H8HY3B7M1W10M4I1K7ZY4K10M3K5B8O7H917、某项目建筑安装工程投资为2000万元，基本预备费为60万元，设备购置费为300万元，涨价预备费为20万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的为（）万元。

A.2300

B.2360

C.2380

D.2430【答案】BCB10Z2U7Z6U9P1M2HH5H1W4L3P10K3O8ZE2M6C8Y10O5W10U918、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。

A.3年

B.5年

C.10年

D.设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】DCJ1M10P5X6U7U6E7HJ9V8P8V1B2E8B8ZM7I6K3F2X5Q4P619、（2022年真题）下列建设工程投资控制措施中，属于技术措施的是（）。

A.明确各管理部门投资控制职责

B.安排专人负责投资控制

C.组织设计方案评审和优化

D.在合同中订立成本节超奖罚条款【答案】CCF10U5H8D7G8H10B6HC7P9H6M5F5F10Y6ZH7Q6S5N8F7I9H1020、工程开工前，施工单位向监理机构报送的施工控制测量成果报验表，应经施工单位（）签字。

A.项目经理

B.技术负责人

C.项目技术负责人

D.测量负责人【答案】CCA6C5F7C10Y10S1C2HD6Y1K8Y6N4P3S2ZA4W10C9D7G3J1O921、工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。

A.原设计单位

B.事故调查组建议的单位

C.施工单位

D.法定检测单位【答案】ACZ6I5J9Z1Q7G6A2HA5D2V6C3V3Y9V3ZH1A6V7O7J2P8O722、下列关于城市轨道交通工程项目工程验收的要求表述不正确的是（）。

A.城市轨道交通建设项目工程验收工作由建设单位组织

B.建设单位应对验收组主要成员资格进行核查

C.建设单位应制定验收方案

D.建设单位应当在单位工程验收7个工作日前，将验收的时间、地点及验收方案书面报送工程质量监督机构【答案】DCR5L5J3Z8S4Q7X5HT8K4U2Z9O8P6C5ZZ9E6J3D1A6N10O223、建筑地面工程中的防油渗混凝土面层，在编制施工组织设计确定施工质量控制措施时，下列哪项不正确？()

A.应按厂房柱网分区段浇筑

B.分区段面积不宜大于50㎡

C.面层内不得敷设管线

D.面层内配置的钢筋在分区段缝处不应断开【答案】BCY10H4P1W1R8K8M8HP2D6P10M10P8M8K2ZF3T7Q9R5H1O3E224、在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是()

A.流水步距

B.流水间隔

C.流水强度

D.流水时距【答案】ACS4E9I5W4M9V7K5HF5T7R8G8T8U10D7ZN3Z1U9S6V6M8G325、质量记录资料应在工程施工或安装开始前，由（）根据建设单位的要求及工程竣工验收资料组卷归档的有关规定，研究列出各施工对象的质量资料清单。

A.施工单位和监理单位

B.建设单位和监理单位

C.施工单位和分包单位

D.施工单位和建设单位【答案】ACV3O8T2B2A1W8G4HH2G9I2Q7X4L4R4ZG4I1K1J5A1P7G726、城市轨道交通工程施工（）是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。

A.分部工程验收

B.单位工程验收

C.项目工程验收

D.竣工验收【答案】CCF4F1B2J3H2R8F7HB7S9L1K9D6D2L7ZG2J5F10O9A2Q6L727、在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。

A.在设计方面，应选择结构较简单的产品

B.在生产方面，应选择废品率较低的产品

C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品

D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品【答案】DCL1E1Q8V9M1M1G6HQ3H2G1Z9I7G10L4ZU5M9Y9J8Z7P2D528、关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。

A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期

B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期

C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期

D.实际进度偏差大于总时差，只影响后续工作【答案】ACB6J6V4R6K8O10T8HW10L7R10K10I1M1V7ZW9B4I5F2Q4G2I1029、监理资料的管理应由（）负责，并指定专人具体实施。

A.监理人员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表【答案】CCM2W7M7U8H5K6L4HJ7T1L8I2G4H1T1ZU8B7F6L6T2M1Q130、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（）。

A.详细的工程延期申述报告

B.工程延期意向通知

C.阶段性详情报告

D.最终详情报告【答案】BCP8W4D1U7S5V4U1HP4U9I1H3K4F9A6ZE1Q6D6Q5D7C7J531、发生工程质量事故后，下一步处理程序应当是（）。

A.总监理工程师征得建设单位同意后，签发工程暂停令

B.施工单位进行质量事故调查

C.项目监理机构审查施工单位报送的质量事故调查报告

D.施工单位实施处理，项目监理机构跟踪调查【答案】ACW8N4Q1E6H4S5V1HJ1O1Z3I6Q6K7Z9ZA5W4O1Q6E5A3F1032、监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动是（）。

A.抽样检验

B.见证取样

C.实验检测

D.平行检验【答案】BCI8G7C2R5G9F7M5HL2Z4U6H10A7X7I10ZB2Q5C9W7V6Q2M933、某双代号网络计划中，已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天；工作C的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天；工作A的自由时差为5天，则工作A的总时差为（）天。

A.5

B.7

C.9

D.11【答案】BCW4R1G8W4Y2Q7H1HD7R5Q8K6H2C9V3ZB9F9F4R10C5E1Q1034、当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是()

A.判断其严重程度

B.签发监理通知

C.签发工程暂停令

D.要求保护现场【答案】ACL9E7K1L6X1U4N5HN4I5Y7K8Y10Q10R9ZW9F4D2P1B3H1I535、工程施工质量验收时，经加固处理的分部工程，根据技术处理方案要求予以验收的前提是（）。

A.不影响安全和使用功能

B.不造成永久性影响

C.不改变结构外形尺寸

D.不影响基本使用功能【答案】ACE6U6G2W1O5U5V1HZ7J4J4V2Z10F8N2ZP8I6J7J1F1K4T436、已知某进口设备到岸价为1200万元，银行财务费、外贸手续费合计为55万元。关税、增值税税率分别为22%、13%，无消费税则该进口设备抵岸价为（）万元。

A.1255

B.1519

C.1709

D.1716【答案】CCW5H3A10L6S1P5I8HZ3I10G3Q8W7P8Z8ZF8N9O10V1F7N8M637、《工程质量评估报告》是工程验收中的重要资料，应由()签署。

A.总监理工程师和监理单位技术负责人

B.建设单位项目负责人和监理单位负责人

C.总监理工程师和质监站监督员

D.建设单位项目负责人和总监理工程师【答案】ACZ1N5S3Q4W8G5I4HH6U10S1B8G8Z10H1ZC9T2U10I7O7R4U638、关于设备采购的质量控制，以下说法错误的是（）。

A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B.总包单位采购，采购方案由总包编写报监理单位批准

C.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

D.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】BCC3C8B5K1F9T5V10HT9T2V9L8P7C2J4ZL8S7F7O1L6J7Y939、下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是（）。

A.资源使用量最小条件下的合理工期安排

B.资源均衡使用条件下的最短工期安排

C.工程总成本最低条件下的资源均衡安排

D.工期固定条件下的资源均衡安排【答案】DCK4N2A5M10K2R4A4HR3I2E6L3Y3V5A5ZP10P5C4C3L8N7O840、对监理通知单内容有异议，施工单位应在（）小时内向监理提出书面报告。

A.8

B.12

C.24

D.48【答案】CCF10O2S2O9R2Y3A9HO1H4Y8B10F5Y5N5ZK8D4K5X2H1L3M941、大型复杂关键设备和成套设备一般采用()订货方式。

A.市场采购

B.指定厂家

C.招标采购

D.委托采购【答案】CCO6K10N5B3H1I1M9HL4K4J2D7O5N5J3ZH1Q1R10P7C7A3D1042、建筑工程施工质量验收时，分部工程的验收应由（）组织。

A.建设单位负责人

B.总监理工程师

C.施工项目负责人

D.专业监理工程师【答案】BCH3T5W2F8X10N10M5HO9E2O3Q10V3U6X6ZM7U5N4U5D10N9E1043、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。

A.3%

B.6%

C.9%

D.13%【答案】CCM9A5U9K4E9P9S1HA7O9S5R3W2A7E5ZO7J3R10L3F9Q7Q144、在进行质量缺陷成因分析中，首先要做的工作是（）。

A.收集有关资料

B.现场调查研究

C.进行必要的计算

D.分析、比较可能的因素【答案】BCN5R8U9Y1P6N8D10HW1I8K3J9R3E7M1ZZ2X9E7V6Q10J2L745、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。

A.对后续工作无影响，对工期有影响

B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响

C.对后续工作无影响，对工期无影响

D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】DCR8K8K2D3I2K5J7HX7Z8D5Y3I9X10E7ZQ2P2Y2V1X8V3B1046、下列各项活动中，属于监理工程师编制、审核和控制物资供应计划活动的是（）。

A.审核物资供应计划

B.确定物资供应分包方式

C.办理物资运输手续

D.确定物资供应分包合同清单【答案】ACG4I4S8Y2I4J9R7HL4L10Q8U6U9H5J3ZS6E7K9E1H10J5E647、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。

A.组织编制物资供应招标文件

B.受理物资供应单位的投标文件

C.组织编制物资供应计划

D.提出物资供应分包合同清单【答案】DCD10N9L9X3T1I7S10HJ6W3F10Y2D10M5U10ZD2R5R9T4F8M1D848、（2022年真题）轨道交通建设项目的工程验收在（）进行。

A.所有单位工程验收后，试运营之前

B.所有单位工程验收后，试运行之前

C.所有专项验收后，试运营之前

D.所有专项验收后，试运行之前【答案】BCO9U4N10L5N3P10D5HV8C1O9H7I3A2V1ZA6K3B4L7B4B1P649、BIM技术通过三维的共同工作平台以及三维的信息传递方式，可以为实现()一体化提供良好的技术平台和解决方式。

A.参数和功能

B.模型和数据

C.设计与施工

D.时间及内容【答案】CCI1L7W6I6N2K3Z3HT9W6W3Y9D3E10U7ZF7Z10T8P7I4U9Z850、（2022年真题）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。

A.组织

B.经济

C.技术

D.合同【答案】ACV10V2V4O4C8U7M1HO5K7Z10A3B6Y8X1ZP6F6Q7P3N8T7L751、工程质量形成过程中，（）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

A.项目建议书

B.项目可行性研究

C.项目策划

D.项目决策【答案】DCP4D2S9O5B6M9U6HG8O1C5A3K7D4F9ZF7E8E6N7U7J9Q152、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，单位工程完工后，（）组织对工程质量进行竣工预验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】BCD4G1C7L8W6O2I5HW6J5Z7N5A8T10U6ZR9C5M4E3M9M6Z253、（2021年真题）监理单位质量管理体系运行中，定期召开监理例会体现了（）的要求。

A.文件标识与控制

B.产品质量追踪检查

C.物资管理

D.内部审核【答案】BCL9L7K5Z9J7K3C3HC3Z7Z2M4W2G8S3ZY5J3E5M2X9C9C354、组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。

A.流水节拍

B.时间间隔

C.间歇时间

D.流水步距【答案】DCA4K4B9F5J3E4H4HF3Y6N2L10Z6J1I1ZY6X4X8Y4K8C3D555、根据《建设工程工程量清单计价规范》，进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于（）。

A.50%

B.60%

C.80%

D.90%【答案】BCP1X6Q10X2X2L7E6HG6O9D7C1P5J5T10ZZ5G7T9W9G4I5A556、采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较，下列说法正确的是()。

A.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后

B.如果工作尚有总时差小于原有总时差，说明该工作实际进度超前

C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，则实际进度影响总工期

D.如果工作尚有总时差与原有时差相等，则说明实际进度超前【答案】CCF6B3F4C4J3E2S9HD7S6M7U9D4I7A2ZD7H7I9I6X8N6U1057、现行税法规定，建筑安装工程费用的增值税是指应计入建筑安装工程造价内的（）。

A.项目应纳税所得额

B.增值税可抵扣进项税额

C.增值税销项税额

D.增值税进项税【答案】CCL1P8C2O9R1A2G2HC1Y3E8S2C5C4M2ZM2T9L4C2U10F6L158、下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作的是（）。

A.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策

B.对拟建项目进行财务评价

C.对已完工程量进行偏差分析

D.审查设计单位提交的设计成果【答案】CCX4W2E6N7Y10U10N8HM8I2M7F3M5C8J6ZQ4K4T4I7R1U10B459、工程质量事故处理方案的确定，要以分析事故调查报告中事故原因为基础，结合实地勘查成果，并尽量满足（）的要求。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.质量监督机构【答案】CCX7B5B7A2Y6D3E3HF6V3A2H6H1U2I3ZA2F6C6U7T8Y10H860、监理工程师在工程质量控制过程中应遵循的原则不包括（）。

A.坚持质量第一

B.坚持旁站监理

C.坚持以人为核心

D.坚持质量标准【答案】BCW2Z2E4E1N1P3R5HP3S6Q5A6P9T7N9ZC3H7U1Y2W10R4A561、在工程项目实施阶段，项目监理机构及时为承包商办理工程预付款，属于项目监理机构在进度目标控制过程中采取的（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施【答案】CCI1D7A3D3B8L1M9HD10P1I9Q9U5N9G1ZO7Q7U3T5X10L1O962、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】ACY9Y8U10O5J2T5A1HF3L5X6V1G4R2B3ZI10Q10V2H10U3Y3L263、施工单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应（）。

A.提出担保要求

B.进行实地考察

C.提供试验计划

D.规定试验设备【答案】BCT2C6S7A3K3S7X4HQ7U7W7T10D8F1K1ZE5L5D4O10Y4B10P564、用于工程的进口材料、构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由（）提出联合检查验收申请。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.供货单位

D.建设单位【答案】ACS7C5C10V7W6V4U3HB10I10A4J7N7S7N4ZK8M4D3B3H4G1I565、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。

A.就地封存

B.重新试验检测，合格后方可使用

C.限期撤出施工现场

D.降低标准使用【答案】CCZ3I7Y3M3Y8W5M3HX4W6F5K9C5W7M8ZM3L10V8P8L3X3K566、下列费用属于企业管理费的是（）。

A.采购及保管费

B.业务招待费

C.燃料动力费

D.劳动竞赛奖【答案】BCT3T5C4Y6T10B9B9HP6O8X5R6M6H8V2ZL4X8A10G8M3W1U667、利用财务分析指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。

A.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行

B.财务内部收益率≥行业基准收益率，方案可行

C.动态投资回收期≥行业基准投资回收期，方案可行

D.财务净现值≥0，方案可行【答案】CCB9D7F7N6V5J3O1HN5A3J9B6C7I10M7ZW8N3T5D6T4G8N868、一栋4层坡屋顶住宅楼，勒脚以上结构外围水平面积每层为930㎡，1～3层各层层高均为3.0m；建筑物顶层全部加以利用，净高超过2.1m的面积为410㎡，净高在1.2～2.1m的面积为200㎡，其余部位净高小于1.2m，该住宅的建筑面积为：()

A.3100㎡

B.3300㎡

C.3400㎡

D.3720㎡【答案】BCO3N1A3C10Z7V3N2HG4W2Z10T6J3C4T3ZB1H3K5W6I4Z7Z469、下列关于第二阶段审核说法错误的是（）。

A.第二阶段审核一般都为现场审核

B.主要包括监理单位遵守法律、法规情况

C.主要包括审核监理单位的管理体系文件

D.主要包括监理单位的内审和管理评审【答案】CCU6F6M10A2Z7L9W5HO5R9R4Y9O1F9T5ZS4C5W8V9L3Z10N1070、按照建设程序，可以将建设工程定额分为()

A.预算定额、概算定额和估算指标

B.人工消耗定额、材料消耗定额和机械消耗定额

C.建筑工程定额和安装工程定额

D.构成工程直接成本的定额和构成工程间接费的定额【答案】ACG9B8X8S3Q3G5D10HW3X5B2F5C10E10T9ZI1T7O10H8I6P6G571、根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（）。

A.建矿费用

B.勘测费用

C.场地费用

D.海洋保险费【答案】CCQ5N3O3H5Z8R4X8HF9C10I5T7Y8B5B1ZK2K7V10Y2R7M5T372、在新方案创造中，组织者将问题函寄专家后获得反馈意见，整理分析后再函寄，直到得出新方案。这属于（）。

A.强制确定法

B.头脑风暴法

C.哥顿法

D.德尔菲法【答案】DCO4F9R7D4N2E9J7HT7V2I9P3Z2W2R10ZB10W10J10D7T10E2D473、在审理甲交通肇事案件的过程中，甲与被害人和解，适用当事人和解的公诉案件诉讼程序，下列选项中正确的有：

A.甲与被害人和解，审理法院应当主持制作和解协议书

B.甲与被害人和解，和解协议中可以约定对甲减轻处罚

C.甲的哥哥经过甲的同意，可以代甲与被害人和解

D.若被害人伤重死亡，被害人的姐姐可以与甲和解【答案】ACC5I8D2W6H2A9B2HG1C5N8D3Q4P8D8ZQ8P9N2P5X5O4S974、甲建筑企业为增值税一般纳税人，2019年6月1日以清包工方式承接了某县的住宅楼工程，税前造价为2000万（包含增值税进项税额的含税价格），若该企业采用简易计税的方法，则应缴纳的增值税为（）万元。

A.220.0

B.198.2

C.58.3

D.60.0【答案】DCN4K9B10G8C6R4O2HF4T6T10D1Y9S7I5ZD9X9A7Q3Q1P4Q475、在流水施工参数中，划分施工段的原则不包括（）。

A.劳动量可以有一定的差距

B.每个施工段有足够的工作面

C.施工段的界限尽可能与结构界限相吻合

D.施工段的数目要满足合理组织流水施工要求【答案】ACK5R3N9Q10A8D8N3HH7V10K3M9L4I1U10ZQ1M10D5X8S5D1L476、同一厂家、同一类型的成型钢筋，不超过（）t为一批，每批随机抽取（）个成型钢筋.

A.30,3

B.60,3

C.60,6

D.120,12【答案】ACV7I8Z2P8E4S8Y1HR5D2R4K7W1W1R6ZO8G5S9Z8T6E10Q577、正常情况下，混凝土强度检测数据服从（）分布。

A.三角形

B.梯形

C.正态

D.随机【答案】CCK4R7P5D1D6M3Y4HJ1X3Z9S1T7K4Z10ZN7I3B2R3I1Q5J778、关于排除犯罪的事由，下列哪一选项正确的？

A.由于武装叛乱、暴乱罪属于危害国家安全罪，而非危害人身安全犯罪，所以，对于武装叛乱、暴乱犯罪不可能实行特殊正当防卫

B.对于严重危及人身安全的暴力犯罪以外的不法侵害进行防卫，造成不法侵害人死亡的，均属防卫过当

C.放火毁损自己所有的财物，但只要危害到公共安全的，仍然有可能成立放火罪

D.农民醉酒在道路上驾驶拖拉机，但其一直认为拖拉机不属于刑法上的机动车，由于农民欠缺违法性认识的可能性，其行为不构成犯罪【答案】CCY8L10N4X3O8L4S8HW5O2R3P5B4D2S4ZE9I7M1M7N8S9Z679、根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月【答案】BCR6D2Y1V2I7G10P7HO10J10X10H7O2Q2K4ZM6W9M3W10O2R4E1080、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为50000m3，合同规定混凝土结构工程综合单价为600元/m3，并且当实际工程量超过估计工程量15%时，应调整单价，单价调为550元/m3。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为55000m3，则该项工程结算款为（）万元。

A.3300.0

B.3437.5

C.3737.5

D.3862.5【答案】ACG5J7C1R4W10U6D4HH2E7V5N8W4O4Z1ZY4G5H1Y8F6V4B881、根据FIDIC施工合同条件的约定，在施工过程中发生了一个有经验的承包商也无

A.工期、成本和利润

B.工期、成本，不能索赔利润

C.成本、利润，不能索赔工期

D.工期，不能索赔成本和利润【答案】BCT7D8P6O2P10O10V5HV3A9T3O8T8W2I2ZX8W3F8W1I7K8B282、下列关于CIS/2标准描述正确的是()。

A.是一个钢结构项目信息的产品模型和电子数据交换文件格式

B.是一个软件包

C.是一种设备模型的一种文件

D.是钢结构加工的构件格式【答案】ACR1T9L10L10R5A10V9HK5O2K7M1E4T5R1ZJ5V2D8T5M2O4N983、某新建项目，建设期为2年，共向银行贷款1200万元，贷款时间为：第1年300万元，第2年900万元，年利率为6％，则第2年应计利息为()万元。

A.36.54

B.41.54

C.45.54

D.49.54【答案】CCG9L6Z4G2V3Q5J6HH8P3O6L4M8Q9H6ZP6R10E9B9E1Y7K184、工业厂房要能满足生产生活需要，道路、桥梁、铁路、航道要能通达便捷，属（）的质量范畴。

A.适用性

B.安全性

C.可靠性

D.与环境的协调性【答案】ACQ5Y4K5U4A9Q1X2HG2O8L10V6C2Y2N9ZD3M3N7W4G6Y3X485、下列工程的施工方案中，不需组织专家论证的有（）。

A.采用滑模的模板工程

B.搭设高度3m的混凝土模板支撑体系

C.高度50m的落地式钢管脚手架工程

D.开挖深度16m的人工挖孔桩工程【答案】BCY6W2A1U9W1Q1D2HN1J4R1B9Y10J9Q7ZW10W9G1D1M3O5K486、计数标准型一次抽样方案为(N、n、c)，其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，c为合格判定数。当从n中查出有d个不合格品时，若()，应判该送检批合格。

A.dc+l

B.d=c+l

C.d≤c

D.dc【答案】CCO9W4I4F1P8Q1V3HS10E6T4D7K1U8M5ZZ9U1M7L7M8G4X287、建设工程组织流水施工时，其特点之一是（）。

A.单位时间内投入的劳动力较少

B.专业工作队能够连续施工

C.能够充分地利用工作面进行施工

D.施工现场的组织、管理比较简单【答案】BCS2M5U3P10E3N4T1HM8S8F1N6D8N2C7ZZ10L7M2Q9U3N4J788、某道路工程划分为4个施工过程，4个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4、2天。如果组织成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）天。

A.7和20

B.7和25

C.8和24

D.8和22【答案】DCR1L8V6D7F5V5P6HO7N3S6Z3W1K8A7ZZ3S10M5N6U3Y8S489、在搭接网络计划中，时距就是（）。

A.相邻两项工作之间的时间差值

B.相邻两项工作之间的搭接关系

C.相邻两项工作之间的逻辑关系

D.相邻两项工作之间的工艺间接时间【答案】ACI5U3W1G10K8Z5O9HX1L3M7J2X8O3A9ZD2J3C8E1C7Q5L790、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013,下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括()。

A.施工单位测量人员的资格证书

B.施工平面控制网的测量成果

C.测量设备的养护记录

D.控制桩的保护措施【答案】CCU4S7P10C8Q6G9R2HT3T8X5I7R4X6K5ZY2L2R8S7C5H4G591、（2017年真题）在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（）措施。

A.合同

B.组织

C.经济

D.技术【答案】CCL10W5V4C5N10K8Y10HQ4R2R6M8D8V2X4ZB5Q8U9L2H9G9J392、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，施工时可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（）

A.平行施工和流水施工

B.依次施工和流水施工

C.搭接施工和平行施工

D.依次施工和平行施工【答案】BCK5U10C7T7A3G9B8HS2A9S9X3J9W1G3ZM9Z5V8I1S7Q2H893、（2021年真题）2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。

A.80

B.120

C.130

D.150【答案】BCF6I6U8S2U2Q9T2HA10S2P6O6Q5F1Z5ZH10T10O5E10V4L10L894、关于实际进度监测与调整的系统过程，下列说法有误的是（）。

A.现场实地检查工程进展情况是为了收集进度报表资料

B.进度控制的效果与收集数据资料的时间间隔有关

C.实际进度数据的加工处理是为了形成与计划进度具有可比性的数据

D.进度调整措施应以后续工作和总工期的限制条件为依据【答案】ACD3O4L5X7E1P9F8HQ5F3K8H9D9T5H7ZE9E6U1Q9I8S5R695、以下关于BIM技术在设计阶段的应用说法错误的是()

A.空间形式的思考是

B.IM技术在概念设计中应用的体现B空间造型设计就是对建筑进行空间流线的概念化设计

C.室内装饰的色彩选择不属于B.IM技术在概念设计中应用的体现

D.空间形式及研究的初步阶段在概念设计中称其为区段划分，是设计概念运用中首要考虑的部分【答案】CCA7K8O10T1K8P7M6HR3U2V6Z6A3I1V1ZC9J4Y4E9V8B4Q996、根据《建设工程监理规范》GB／T50319--2013的规定，工程监理单位要依据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程进行（）。

A.投资控制

B.材料控制

C.造价控制

D.设计控制【答案】CCG7Z6W5D7M7K9A8HV2J4V6C2A9J6W1ZZ2B1Z10U8F6R3Y797、影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于（）。

A.材料设备因素

B.资金因素

C.施工技术因素

D.社会环境因素【答案】BCV4H6F8J7H7D5Y3HI6Q1J2S2V4C1I5ZO10F8L6G5Z1D7M498、国家机构实行工作责任制原则，下列哪些选项体现了这一原则

A.全国人大和地方各级人大都由民主选举产生

B.每一人大代表都要受到原选举单位的监督

C.人民法院和人民检察院都实行集体负责制

D.中央军委对全国人大及其常委会负责【答案】BCB2V3M7D9F1P1B9HJ2S7R3O4X10O6S5ZD1E7I9S4I1H5L199、负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准，对存在的问题通过（）向设计单位提出意见和建议。

A.施工单位

B.供货单位

C.建设单位

D.质检单位【答案】CCK9N7S9C7L4U6V10HE8M1D8L4G5F6W1ZO2A8V4Z10N2I1P5100、（）是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。

A.概算

B.中标价

C.招标控制价

D.工程标底价格【答案】CCY8O4J6G5M4W5B6HN1V9Y7H9O1L10X8ZI3M1J2R3G4G6K8101、某公司希望所投资项目3年末有500万元资金，年复利率为7.5％，则现在需要一次投入()万元。

A.621.15

B.634.61

C.402.48

D.432.67【答案】CCF9V4I1Z10O3R1N2HQ1Y8Y5Z2V8X1Z1ZZ1K3E5O4X10P8Q3102、利用财务分析指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。

A.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行

B.财务内部收益率≥行业基准收益率，方案可行

C.动态投资回收期≥行业基准投资回收期，方案可行

D.财务净现值≥0，方案可行【答案】CCE5I3Q8R3K9P7K8HF3G6W1A3D7Z5U8ZP4S7W3F4M10I6Q4103、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β，正确的取值范围是（）。

A.α和β均不宜超过5%

B.α不宜超过5%，β不宜超过10%

C.α不宜超过3%，β不宜超过5%

D.α不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】ACR6Z8O2E4S5T9R8HJ5D1F3O9W8K9I1ZP2R6A3I10F8A7S6104、某工程有4个设计方案，方案一的功能系统为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．60；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为0．56。根据价值工程原理确定的最优方案为()。

A.方案一

B.方案二

C.方案三

D.方案四【答案】DCP1P10F1Z10A4N3Z1HK10D7G9U8Q5Z3D6ZI8A6P9H3W9L6I3105、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（）。

A.静态控制

B.被动控制

C.主动控制

D.动态控制【答案】DCM7Y5F3I9J3R4B1HI3E7O7H3U5P3L5ZP8P9B4D3X8W8O2106、分部工程质量验收应由()组织相关人员进行。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.建设单位代表

D.施工项目经理【答案】ACY8O9M6D5L6N2I10HU3C10J6P5C8T2H5ZI9X2V6Q5B10W3T2107、根据生产连续性和生产控制稳定性等情况，检验批抽样方案可采用（）

A.多次抽样

B.计数抽样

C.全数检验

D.调整型抽样【答案】DCT2D2D4F2L10S6U7HG2N10H6E10T1O1N8ZW10D4X1D4P4W8Z6108、下列内容不属于投资估算编制的依据是（）。

A.工程勘察与设计文件

B.类似工程的技术经济指标

C.工程所在地编制同期的人工、材料、机械台班定额价格

D.政府有关部门发布的价格指数【答案】CCA3V10F5U4S5K10C7HH5G4A5H4C8Z9B7ZK5P8J3W5K10V4Q3109、（2018年真题）在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。

A.在设计方面，应选择结构较简单的产品

B.在生产方面，应选择废品率较低的产品

C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品

D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品【答案】DCF10Q4X6E4O1W5Q2HE5S2A10P8K2U4E10ZB2O10Q7D7T5Z4B10110、项目监理机构在工程质量控制过程中，自始至终把（）作为对工程质量控制的基本原则。

A.质量第一

B.以人为核心

C.以预防为主

D.质量标准【答案】ACP4Z10H9M2C5L4K2HZ2R3Z9Q8H1P1C9ZN5E1F10E1I5H1X8111、（2018年真题）某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用2万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。

A.32.0

B.36.5

C.37.0

D.41.5【答案】ACB5O9O6R3Z2F6S6HG4D10Z1T10N4M1V1ZB5J6O3T6O10D2R9112、某生产性项目的建设投资2000万元，建设期利息300万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。

A.2000

B.2300

C.2500

D.2800【答案】BCS8J1C5C8B2A4J4HU1L4L2T3K5F9V5ZN1S8E5Z3R3Q6G4113、（2020年真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。

A.20

B.21

C.25

D.28【答案】CCN5L7R2I7X4K3D3HF2K1U7P10A4S7K6ZW10B7K10F6N6M4T6114、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点是（）。

A.对组织的要求相同

B.评价方式相同

C.关注点相同

D.使用方法相同【答案】DCZ5L4P10T5Y6J8T8HL3D9C6J7O10F5P8ZW1Q3U7W4F7X8C1115、流水作业是施工现场控制施工进度的一种经济效益很好的方法。相比之下在施工现场应用最普遍的流水形式是（）。

A.非节奏流水

B.固定节拍流水

C.加快成倍节拍流水

D.一般成倍节拍流水【答案】ACT8Y9J4F1G7P5P10HI7I2Z10L7W1Z5A6ZP3F10C5D1V8I2W8116、隐蔽工程验收时，质量验收记录中的验收结论应由()签字。

A.施工单位质检员

B.施工单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.质量监督站监督员【答案】CCK2L7R2W2N2A8K7HZ3B2L8O1K5K7J6ZD9N6Q7R4U2A3V2117、对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（）检查认可，才能进行下道工序施工。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工项目技术负责人

D.施工项目负责人【答案】ACE1V1T9R9H6I7X5HF1I9S2T10T9V8T9ZQ9E3H2Q2Z9Q2W8118、某分项工程合同价为6万元，采用价格指数进行价格调整，可调值部分占合同总价的70%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为（）万元。

A.4.83

B.6.05

C.6.63

D.6.90【答案】BCJ7C7V3E5C1F1U10HP4F5H3I4P8X8R6ZS2O3L4K10B8T8P1119、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列合同价款调整的因素中，属于物价变化类的包括（）。

A.索赔

B.暂估价

C.计日工

D.不可抗力【答案】BCO2O8W4U10Q1Y3L1HV3J10E8S5L5N8V2ZQ2H2C6I6N9A5G5120、某固定节拍流水施工，基础工程划分4个施工过程（挖基槽、作垫层、混凝土浇筑、回填土），在5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为（）天。

A.39

B.29

C.26

D.14【答案】CCS9Z8W6H5R10S2H5HP3A6F4P10Z8M8S2ZY6B1E2N5A3P2G8121、为确保涉及结构使用安全质量事故的处理效果，需由项目监理机构组织进行的工作是（）。

A.检验鉴定

B.定期观测

C.专家论证

D.定期评估【答案】ACF4G9M8B9R3C8J5HS3D10I9X9F4M2V7ZO10I3H10G5J3Z6F7122、提升高度在（）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.50

B.100

C.150

D.200【答案】CCI5T10T6X3R6J1C10HK2J5K4D10L6M7V7ZO3U6C6V8S7B4Q7123、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（）。

A.抗拉强度和抗剪强度试验

B.冷弯试验和耐高温试验

C.屈服强度和疲劳强度试验

D.拉力试验和弯曲性能试验【答案】DCN2I10U9W9W3M5E7HW8U9B4A7Q3Y9E3ZJ8B6G5X4A1C3H8124、（2021年真题）项目监理机构在设备监造过程中的质量控制工作是（）。

A.审查工艺方案

B.检查生产人员上岗资格

C.控制加工作业条件

D.检查设备出厂包装质量【答案】CCA4D3Y4Q2X3D6I10HE8N2Y3G2D4N1N8ZS1F7W6P2Z7B7K1125、为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的技术措施是（）。

A.采用更先进的施工机械

B.增加工作面

C.实施强有力的调度

D.增加施工队伍【答案】ACV1I2H6Q1P5Z5H6HS7A1S6X1J1W4I7ZE6J9K7R1Y5C7H5126、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，应由（）组织必要的专题论证。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.施工单位【答案】ACX9I4W7R4B9U9Y10HB3Q6A2H10P3L9H7ZD9Y1K3K7U2O3O2127、在建设工程进度计划执行过程中，出现进度偏差后进行进度调整，分析进度偏差对后续工作和总工期的影响的前一个步骤是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.采取措施调整进度计划【答案】ACZ10W5E5S3M2V8T3HA10J2D6U8H6F8Y5ZP10V1I3G3J8X9U6128、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是（）。

A.依次施工

B.搭接施工

C.平行施工

D.流水施工【答案】CCI7F1L1D6X5F6V8HT3I7L3J6C7C2M7ZM9E6G3T2Q5B8J9129、（）是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的管理体系。

A.工程质量管理体系

B.ISO质量管理体系

C.工程项目质量控制系统

D.质量目标控制体系【答案】ACP6R3B4E7D4H3N8HF10D10A4Q8L2L5J3ZW3D4N6U7I7N4L7130、网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则说明该工作（）。

A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响

B.对后续工期和总工期都产生影响

C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响

D.对后续工期和总工期都无影响【答案】BCK1A9Q6I9J7Y4P4HL3D5V2P4Z9D1N2ZX1M4P4V10Z1E9R10131、下列有关工程质量统计及抽样检验的描述，错误的是（）。

A.总体也称母体，是所研究对象的全体

B.个体并非是组成总体的最基本元素

C.总体中含有个体的数目通常用N表示

D.总体分为有限总体和无限总体【答案】BCJ7W9F7S10H2F1Q1HJ5M5P9V8U7W3W3ZO2K10Z3Y3S2G1X8132、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19天。工作D的最早开始时间为5，持续时间为8，则工作D的自由时差为（）天。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】BCC2A9X4Y4O10N9P2HH6I6R10X6B9J3Q6ZF9S4O2H10H3M5U2133、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（）。

A.主要工种

B.施工工艺

C.施工特点

D.设备类别【答案】CCW10U9F1I6J3N4J6HS7Y8R10M8F4N6R2ZX2B10W10D5N2A10C9134、现浇混凝土楼板综合单价中包含的费用是：()

A.钢筋制作费

B.混凝土制作费

C.模板制作费

D.钢筋绑扎费【答案】BCD4L5J3X3Y6B8X6HZ1A8Z2R5T9X4X4ZR2E1U10H8R6H8N5135、某分部工程由4个施工过程（基础工程、结构安装、室内装修、室外工程）组成，分为5个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程室外工程需提前2天插入施工，该分部工程的工期为（）天。

A.21

B.22

C.26

D.27【答案】BCI4V6Z9N3F9K9Y4HR7X4P9D2Y4W1P7ZG7N4G2R2Q10Z10I3136、由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给项目的（），经其审查同意后方可实施。

A.监理机构

B.设备总工程师

C.建设单位

D.设备安装工程师【答案】ACR3P9J1Y7Q2E7G9HR2K2C9A5S5W1F2ZR9P6B5E5L3U4G5137、某工程施工至2018年3月底，经统计分析：已完工作预算投资580万元，已完工作实际投资570万元，计划工作预算投资600万元，该工程此时的进度偏差为（）万元。

A.-30

B.-20

C.-10

D.10【答案】BCD4M5I10P2O10Z3U2HL4D10M2N10K3L4G8ZR10Y7M8M3Y6P7X9138、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查。

A.质量事故调查报告

B.检测单位的鉴定意见

C.质量事故状况观测记录

D.质量事故处理依据【答案】ACH9O5C8M6V10Q5U7HX7V1H1X8T10S1Y6ZP2E5C2R7J4Z8Y5139、（2021年真题）重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。

A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.过程方法【答案】DCZ8D1H5H5E9I9L2HF7X5K2Y6S8V7T1ZL5F6T3U9J5Q8V7140、建设单位从银行贷款1000万元，贷款期为2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（）。

A.6%

B.6.12%

C.6.14%

D.12%【答案】CCR10W4O1Y4J6K4U4HW2U9S3G3F8K4Y7ZI5M4Z4O2H1Q9S6141、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。

A.总时差最小

B.自由时差最小

C.总时差最大

D.自由时差最大【答案】ACB10H1Y4H5F9G10S1HW1J2P4X5T10Y7M7ZQ4D8C2A9B8B2A1142、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定，在分部分项工程量清单的项目编码中，表示分项工程项目名称顺序码的是（）。

A.第三级，且由两位数构成

B.第四级，且由两位数构成

C.第三级，且由三位数构成

D.第四级，且由三位数构成【答案】DCC9L3X8U7Z6I1Q3HF3H3C6Z5X7D7V6ZS7M9Q2V1V7Z4F10143、其项借款，年名义利率10%，计息周期为日，则年有效利率是（）。

A.8.33%

B.10.38%

C.10.47%

D.10.52%【答案】DCU8Q7C5E8I7B3U1HH4Y6Y3F1J1E5R3ZT7G5J7S10I5T2T9144、对于无紧后工作的工作，其自由时差等于计划工期与本工作（）之差。

A.最早开始时间

B.最早结束时间

C.最迟开始时间

D.最迟结束时间【答案】BCM10M9T9D2R4Q4C10HC1M9G7V3J1Y3G7ZG5L9V9Z9T2I1I9145、在建设工程活动过程中，（）对工程建设施工、监理、验收等执行强制性标准的情况实施监督。

A.建设单位

B.监理单位

C.工程质量监督机构

D.勘察设计单位【答案】CCT7O7N8U5Z5B5U5HA9U7I4P5Y10B3D10ZW1L8Q6Q8T10W8G3146、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。

A.地下埋藏文物的处理

B.设计合同的计价方式

C.设计各专业之间的协调配合程度

D.施工承发包模式的选择【答案】CCK2N1I10O10C7Q3R5HH6U8Q10O6X4W2S4ZY2T9Q5Q10V5M10Q1147、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以()为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

A.基准单价

B.投标报价

C.定额单价

D.招标控制价【答案】BCI10O3E8H3R3X2H2HE5I4G8J10I10R6H8ZV6W9R8L3J6O4A10148、部分费用综合单价中未包括分项工程的()

A.措施费、管理费和规费

B.措施费、利润和规费

C.管理费、规费和税金

D.措施费、规费和税金【答案】DCU1I2G5R6A9Z7A1HO9G4V10Q2O10T7M2ZA9L10L4Z9A10J8U1149、按计划期分解施工进度控制目标是指（）分解。

A.按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件

B.按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修

C.按年度、季度、月度等时间

D.按资金、材料供应【答案】CCP10P9W2S5N5C7L1HV6Y8Q3A2Z4H5M6ZF7Y6L7B10S2U9Y3150、检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。

A.工程监理规范

B.工程技术规程

C.专业验收规范

D.质量验收统一标准【答案】CCE1J5J2P4Q4O2D3HW10J5S6S8I4Y7G2ZV4U4J8C9S9F1N10151、关于刑罚，下列哪一选项正确？

A.对生产、销售假药、劣药的犯罪分子宣告缓刑的，可禁止其在缓刑结束后一定期间内从事药品的生产、销售活动

B.逮捕后分娩的妇女因为证据不足被释放，之后再起诉的，虽然不能适用死刑立即执行，但可以适用死刑缓期两年执行

C.因犯为境外非法提供国家秘密罪被判处独立适用剥夺政治权利后，就不再附加剥夺政治权利

D.甲因盗掘古墓葬罪被判刑7年，在执行5年后被假释，法院裁定假释时，可对甲宣告禁止令【答案】CCN7U2I7O6V3C3I2HV1Z2V7J4B9H2K6ZO10F7F1K9T7U3G9152、单代号网络计划中，相邻两项工作之间的时间间隔是指（）。

A.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差

B.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差

C.其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差

D.其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差【答案】BCT7C8J6A7Z2J6Q10HF3W2R5Q3A2Q7N10ZT10B1C5A10A9L7S2153、钟某为甲省A市的副市长，某日，钟某到甲省B市履行公务期间与B市副市长收受他人大额财物，后案发。关于本案的处理，下列哪些说法是正确的？

A.侦查过程中，若欲逮捕钟某，应当报请上一级检察院决定逮捕

B.为了保证诉讼的顺利进行，可由最高人民检察院直接指定甲省C市检察院审查起诉

C.检察院若欲对钟某作不起诉决定，需经上一级检察院批准

D.若钟某在住所监视居住有碍侦查，经过上一级公安机关批准，也可以指定居所监视居住【答案】ACG9T7U1X5F1A6K7HJ4S9D9O2C7H4X6ZH10K7V6U5P5Z1M10154、建设工程组织流水施工的特点是（）。

A.没有充分利用工作面进行施工

B.各工作队实现了连续施工

C.单位时间内投入的资源量较少

D.施工现场的组织管理比较复杂【答案】BCJ7T6A3O4L9Q5E7HI4E7Z8E2U10K8C8ZZ6U7B5L5T2I9V10155、工料测量师在工程建设中的主要任务就是对（）进行全面系统的控制。

A.项目投资

B.项目设计

C.项目决策

D.项目施工【答案】ACW4Z9P3Z7S5V7B3HV5V2O4E4B3Z7M5ZV7K1E6X2L8O3L5156、德国哪部法律首次规定了“法官独立”和“终身制”原则。这部法律还规定，以分权原则组成政权机关。立法机关为联邦议会，由联邦参政会和联邦国会组成。行政权由联邦总统和政府行使。司法权由联邦法院和各邦法院行使，法官由总统任命。

A.《德意志帝国宪法》

B.《联邦德国基本法》

C.《魏玛宪法》

D.以上均不是【答案】CCF5K6I6K1X10K3I6HA7Q7B8M6L4V10Y10ZG1G10Q8D6U8S8X6157、工程总费用由直接费和间接费组成，随着工期的缩短，直接费和间接费的变化规律是（）。

A.直接费减少，间接费增加

B.直接费和间接费均增加

C.直接费增加，间接费减少

D.直接费和间接费均减少【答案】CCI1P1G9S8D5R10Z2HB9N10R3D9D2O7D4ZW10Y8P7S2H2L5J10158、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目涨价预备费应为（）万元。

A.666.3

B.981.6

C.1306.2

D.1640.5【答案】CCW3Y8Q6G1B10I5J9HL5T5G5E9Z5H1U2ZZ5L9Z4S2N9D3C8159、关于固定总价合同特点的说法，正确的是（）。

A.合同执行过程中，由于市场因素造成工料成本增加，合同总价可进行相应调整

B.合同执行过程中，工程量与招标文件不符时，合同总价可进行相应调整

C.合同执行过程中，发包方承担主要风险，合同总价通常偏低

D.合同执行过程中，承包方承担主要风险，合同总价通常偏高【答案】DCY9H9B6G8V1R6L4HP1L2H1I4L9X1S8ZH10W4K2P4V8C10B2160、在组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为()。

A.流水节拍

B.施工段

C.工作面

D.施工过程【答案】DCI7S7P5I10R2Y6H1HU9J9C6X9T4W4I1ZR7B8F9E9R9T10W3161、在工程进度控制措施中，建立进度协调会议制度属于监理工程师控制工程建设进度的（）。

A.经济措施

B.合同措施

C.组织措施

D.技术措施【答案】CCH4U8V4V4V9B7Y8HZ6G6H10F8U10K8P9ZS5T3J6T3D4U8D9162、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是()

A.合同签订时遗漏条款、表达失当

B.节假日交通、市容整顿的限制

C.有关方拖欠资金，资金不到位

D.不可靠技术的应用【答案】ACC10Z10Q4B6C5F3W4HL10R2C7Z1W2M4D1ZG7J5V6L2B1Q2G1163、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做()工作。

A.常规的检测

B.试验验证

C.必要的试验和检验鉴定

D.方案论证【答案】CCR2F10R9W5Z3R4E10HS6L9C5J6P2F4J5ZI6E1J1B4C8I8T4164、工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。

A.程序文件

B.管理制度

C.质量手册

D.作业文件【答案】BCG10D8S8N4K2A3S1HB4X2U3O8K8R3K5ZT10C1X6E1Z4Z10M9165、下列关于工程初步设计质量管理的组织的说法中，正确的是（）。

A.组织对“四新”工程应用的专项技术进行论证

B.组织专家对设计成果进行评审

C.设计成果评审包括设计方案评审、初步设计评审等

D.向政府有关部门报审有关工程设计文件【答案】CCC6I9G3P6I8I4L10HP4T10N6Z2R4A6V6ZU4K4D10G5F5P8V8166、当实际施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可以是（）。

A.重新划分施工段，增加工作面

B.采用先进施工方法，减少施工过程的数量

C.明确计划任务，实行包干奖励

D.改进施工工艺，缩短工艺技术间歇时间【答案】ACQ8Q8B9J8X7A9R6HO6Q3V7G3F5A10F6ZP1N2P2T10E10F10R3167、除国家对采用高新技术成果有特别规定外，固定资产投资项目资本金中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过该项目资本金总额的（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.50%【答案】CCQ9V9N9X6V7Y4W2HV3S10V10E8Y6W9M4ZV10L2H3R3E3P3D9168、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，单位工程完工后，（）组织对工程质量进行竣工预验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】BCZ10Z5Q4H1T8L6X7HS4P3Q9J4W3Q10I2ZQ9G7R9O10P6D1B2169、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。

A.经投资主管部门审批的投资概算

B.经投资各方审定的初步设计方案

C.建设项目环境影响评价报告书

D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】DCH2E1J4E6N6G2O1HO10H3F8P5X1S10F6ZJ10P9K7P7K7J1T9170、下列（）属于有关质量管理方面的部门规章。

A.《建筑法》

B.《消防法》

C.《民用建筑节能条例》

D.《建筑工程施工许可管理办法》【答案】DCG10M2D7A7H7H7N9HN9K1U3Z4O5A6G9ZK4N3Q5J8E2M10Z3171、某公司借款1000万元，年复利率为8％，则10年末连本带利一次需偿还()万元。

A.2158.92

B.540.27

C.1986.56

D.1690.30【答案】ACL3Q9A8Y3Z6O3B10HM1F3K5P2F9W5F1ZY7C10A10N4A1Z3T9172、构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，其表述错误的是（）。

A.每个马牙槎的高度不应超过300mm

B.马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm

C.马牙槎先进后退

D.马牙槎应对称砌筑【答案】CCJ1C3I3I1T9E1B6HA10M4Z6N8E7O2H2ZV1J10O3Z5H2M4I9173、工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，总监理工