正保-22一建《工程法规》全真模拟卷

一、单项选择题由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体是（ ）。法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门答案解析：本题考查的是法律体系的基本框架。法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。以下关于法律法规效力的说法中，正确的是（ ）。新的法律与旧的法律不一致时，一定采用新的法律部门规章与地方政府规章之间对同一事项规定不一致时，由全国人大常委会裁决C.部门规章与地方法规就同一事项规定不一致时，由国务院裁决D.部门规章与地方法规就同一事项规定不一致时，很有可能国务院的意见不是最终的裁决正确答案：D答案解析：本题考查的是法的效力层级。选项A注意还有特殊情况。选项B应由国务院裁决。选项C非裁决，而是由国务院提出意见，因为还有一种可能性最终的裁决权在全国人大常委会。关于法人应当具备条件的说法，正确的是（ ）。须经有关机关批准B.有技术负责人C.承担有限民事责任正确答案：D答案解析：本题考查的是法人应当具备的条件。法人应具备的条件包括：（1）依法成立；（2）应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费；（3）能够独立承担民事责任；（4）有法定代表人。关于代理的法律特征，下列表述中正确的是（ ）。任何行为都可以代理代理行为的法律后果归属第三人代理人应该以自己的名义实施代理行为代理人应该以被代理人的名义实施代理行为正确答案：D答案解析：本题考查的是代理的法律特征和主要种类。选项A，应具有法律意义的行为；选项B，归属被代理人；选项C，应以被代理人的名义。下列情况中，不属于建设工程代理行为的终止情况为（ ）。甲厂委托乙购买钢筋，乙按照规定的时间和要求完成了任务B.甲厂觉得乙不符合代理的要求，取消了对乙的委托C.甲厂因为经营不善而倒闭，导致乙的代理权限消失D.甲厂的法定代表人死亡正确答案：D答案解析：本题考查的是建设工程代理行为的终止。委托代理关系终止的条件包括：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。建设工程代理行为的终止，主要是第（1）、（2）、（5）甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是（ ）。甲的地役权因办理登记而设立C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意D.甲的地役权对丙具有约束力正确答案：D答案解析：本题考查的是地役权。选项A，正确的说法应为地役权自地役权合同生效时设立。选项C，正确的说法应为土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。选项B和选项D，供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。故在这里乙转让土地使用权可以不用经甲同意。按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（ ）。债所有权C.知识产权D.担保物权答案解析：本题考查的是债的基本法律关系。债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。关于债权的说法，正确的是（ ）。债的内容指债的主体双方间的权利债权为请求特定人为特定行为作为的权利C.物权是绝对权，而债权是相对权正确答案：C答案解析：本题考查的是债的内容。选项A错误，债的内容指债的主体双方间的权利和义务。选项B错误，债权为请求特定人为特定行为作为或不作为的权利。选项D错误，债权主体、内容和责任具有相对性，客体不具有相对性。某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（ ）。构成了不当得利之债C.构成了侵权之债正确答案：C答案解析：本题考查的是建设工程债的发生根据。施工现场的施工噪声扰民，可构成侵权之债。关于知识产权的说法，正确的是（ ）。构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.《保护工业产权巴黎公约》只适用于工商业正确答案：D答案解析：本题考查的是知识产权的法律特征。选项A，知识产权主体是知识产权的权利所有人，包括著作权人、专利权人、商标权人等。选项B，知识产权可以分为两大类，一类是著作权，一类是工业产权；选项C，我国的工业产权主要包括专利权和商标权；范围小于《保护工业产权巴黎公约》规定的“工业产权应作最广义的理解，不仅应当适用于工商业本身，而且也应当同样适用于农业和采掘业以及一切制成品或天然产品”。下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是（ ）。施工企业研发的新技术B.施工企业研发的计价软件C.施工企业编制的投标文件D.监理企业编制的监理大纲正确答案：A答案解析：本题考查的是专利权。我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。选项B、C、D属于著作权。甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，不正确的有（ ）。丙的保证方式为一般责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月B.保证人丙不可以是以公益为目的的非营利法人C.保证合同的主体是甲和丙D.债务人乙下落不明,且无财产可供执行，保证人丙有权拒绝向债权人甲承担保证责任正确答案：D答案解析：本题考查的是保证法律制度。选项D错误，债务人乙下落不明,且无财产可供执行，保证人丙失去先诉抗辩权，无权拒绝向债权人甲承担保证责任。下列有关定金的说法，正确的是（ ）。给付定金的一方不履行约定债务的，须向债权人再支付与定金等额的款项作为赔偿B.给付定金的一方不履行约定债务的，有权要求返还定金C.收受定金的一方不履行约定债务的，应当只返还定金D.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金正确答案：D答案解析：本题考查的是定金的规定。收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。关于财产保险合同的说法，正确的是（ ）。保险合同不可以转让保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致正确答案：C答案解析：本题考查的是保险制度。选项A，财产保险合同可以转让，转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同；选项B，保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付，对财产保险无此规定；选项C，保险制度上的危险具有损失发生的不确定性，包括发生与否的不确定性、发生时间的不确定性和发生后果的不确定性；选项D，投保人可以为被保险人，不是两者必须一致。建设单位甲将某工程承包给建筑企业乙建造，丙为该工程监理公司，建筑企业乙为该工程投保了建筑工程一切险，则下列说法正确的是（ ）。甲、乙、丙都是建筑工程一切险的被保险人C.乙是建筑工程一切险的被保险人，甲、丙都不是D.该保险费用由乙企业承担正确答案：A答案解析：本题考查的是建筑工程一切险的投保人和被保险人。发包人应投保一切险，业主或工程所有人、承包商或分包商，技术顾问均属于被保险人。下列属于安装工程一切险的除外责任的选项是（ ）。火灾正确答案：D答案解析：本题考查的是安装工程一切险。施工用机具失灵造成的本身损失属于除外责任。下列主体中，属于企业所得税纳税人的是（ ）。个人独资企业B.合伙企业D.居民个人正确答案：C答案解析：本题考查的是企业和个人所得税的规定。企业和其他取得收入的组织为企业所得税的纳税人，依照本法的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用本法。居民个人属于个人所得税的纳税人。根据财政部、税务总局《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》（财税〔2017〕58号）规定，关于建筑施工企业缴纳增值税的说法，正确的是（ ）。建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务，建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的，不得适用简易计税方法计税按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目，纳税人收到预收款时在机构所在地预缴增值税C.适用一般计税方法计税的项目预征率为3%D.适用简易计税方法计税的项目预征率为2%正确答案：B答案解析：本题考查的是企业增值税的规定。建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务，建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的,适用简易计税方法计税。A选项错误；按照现行规定应在建筑服务发生地预缴增值税的项目，纳税人收到预收款时在建筑服务发生地预缴增值税。按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目，纳税人收到预收款时在机构所在地预缴增值税。B选项正确；适用一般计税方法计税的项目预征率为2%，C选项错误；适用简易计税方法计税的项目预征率为3%。D选项错误。关于城市建设维护税的说法正确的是（ ）。凡缴纳消费税、增值税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人城市维护建设税，以纳税人应该缴纳的消费税、增值税税额为计税依据C.城市维护建设税，与消费税、增值税分别缴纳D.凡缴纳消费税、增值税的个人，不是城市维护建设税的纳税义务人正确答案：A答案解析：本题考查的是其他相关税收的规定。凡缴纳消费税、增值税的单位和个人，都是城市维护建设税的纳税义务人。城市维护建设税，以纳税人实际缴纳的消费税、增值税税额为计税依据，分别与消费税、增值税同时缴纳。下列内容不属于我国法律规定的行政处罚方式的是（ ）。罚金D.行政拘留正确答案：B答案解析：本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式。行政处罚的种类为：（1）警告、通报批评；（2）罚款、没收违法所得、没收非法财物；（3）暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；（4）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；（5）行政拘留；（6）法律、行政法规规定的其他行政处罚。根据《注册建行师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（ ）除外。合同约定的工程验收合格的B.合同约定工程尚未开工的C.合同约定的工程主体已经完成的正确答案：A答案解析：本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。建造师经不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。三种除外情形：同一工程相邻分段发包或分期施工的；合同约定的工程竣工验收合格的；因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，3年内不得再次注册，并由（ ）级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。省市县乡正确答案：C答案解析：本题考查的是建造师及建造师工作中违法行为应承担的法律责任。以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，3年内不得再次注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。根据《建筑工程施工许可管理办法》，需要办理施工许可证的建筑工程有（ ）。B.城市大型立交桥C.抢险救灾工程正确答案：B答案解析：本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程；抢险救灾工程；实行开工报告批准制度的建设工程，不再领取施工许可证。关于分包单位再分包，下列说法正确的是（ ）。分包单位不可将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包B.分包单位不得将其承包的工程再分包C.接受再分包的单位具备相应的资质条件的，是合法的再分包D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人正确答案：B答案解析：本题考查的是建设工程分包的规定。《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，因此选项B正确。以下有关两阶段招标的内容，不正确的是（ ）。可适用于技术复杂的项目可适用于无法精确拟定技术规格的项目第一阶段，投标人提交不带报价的技术建议第二阶段中，在第一阶段提交技术建议的单位中标正确答案：D答案解析：本题考查的是建设工程招标方式和交易场所。第二阶段中，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是（ ）。建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿D.分包单位只对总承包单位负责正确答案：C答案解析：本题考查的是建设工程总承包的规定。选项A错误，错在“只能”两个字；选项B错误，建设单位与分包单位无合同关系正确，但法律规定建设单位有权向分包单位主张权利；C正确，总分包承担连带责任，总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿；选项D错误，分包单位和总承包单位对分包工程对建设单位负连带责任。下列认定标准属于承揽业务不良的是（ ）。未按照节能设计进行施工的相互串通投标或与招标人串通投标未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的D.涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的正确答案：BA选项属于工程质量不良，CD选项属于资质不良。28.（ ）建筑市场监管一体化工作平台应当公开本地区建筑市场信用评价办法、评价标准及评价结果，接受社会监督。市级D.国务院答案解析：本题考查的是建筑市场主体诚信评价的基本规定。省级建筑市场监管一体化工作平台应当公开本地区建筑市场信用评价办法、评价标准及评价结果，接受社会监督。某项目2016年3月1日确定了中标人，2016年3月8日发出了中标通知书，2016年3月12日中标人收到中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（ ）。年3月31日C.2016年4月7日正确答案：C答案解析：本题考查的是招标基本程序。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。关于履约保证金的说法，正确的是（ ）中标人必须缴纳履约保证金C.履约保证金是投标保证金的另一种表达D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目正确答案：D答案解析：本题考查的是中标的法定要求。选项A，履约保证金不是必须有，由招标人确定是否有；选项B，履约保证金不得超过中标合同金额的10%；选项C,履约保证金和投标保证金是完全不同的保证。根据《民法典》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是（ ）。定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿B.没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付C.报酬约定不清的，定作人有权拒付D.因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任正确答案：A答案解析：本题考查的是承揽合同的法律规定。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付，选项BC错误。承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，在通知定作人后，因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的，定作人应当赔偿损失，选项D错误。刘某今年55岁，自2008年起就一直在乙施工企业做架子工。2019年企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业（ ）。应当与其签订固定期限劳动合同应当与其签订无固定期限的劳动合同应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D.可以不与之签订劳动合同，因其是临时架子工正确答案：B答案解析：本题考查的是订立劳动合同应当遵守的原则和劳动合同的种类。无固定期限劳动合同（约定或法定）：劳动者在该用人单位连续工作满10年的；用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连10年的；连续订立2次固定期限劳动合同；自用工之日连续1年不定书面劳动合同，直接认定。乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定由乙部分垫资，待工程竣工验收合格后全部结算，工程验收合格后，结算过程中双方就工程款发生了纠纷，诉至法院。乙除要求甲结算工程款外，还提出对垫资的利息要求。本例中法院对垫资利息的正确处理是（）。按民间借贷处理，垫资的利息为银行同期同类贷款利率按银行借贷处理，垫资的利息按略高于银行同期同类贷款利率计算C.合同中并无垫资利息的约定，按照工程欠款处理。D.甲乙双方签订的有垫资条款的合同因违反了政府的有关规定而无效，法院不予受理正确答案：C答案解析：本题考查的是工程价款的支付。当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理。当事人对垫资没有约定的，请求支付利息的，人民法院不予支特。甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同（ ）。无效B.成立正确答案：B答案解析：本题考查的是合同的法律特征和订立原则。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是（ ）。乙承担损失甲可根据实际情况部分接收双方合同已变更，乙送货构成违约D.甲拒绝接收，应承担违约责任正确答案：D答案解析：本题考查的是合同的履行、变更和权利义务的转让。当事人协商一致，可以变更合同。所以必须经双方协商一致才可以。如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，不仅变更的内容对另一方没有约束力，其做法还是一种违约行为，应当承担违约责任。承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（ ）承担。三方共同B.水泥厂C.承包商正确答案：C答案解析：本题考查的是建设工程赔偿损失的规定。《民法典》合同编规定，当事人一方违约后，对方应采取适当的措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。根据劳动法的规定，用人单位可以解除劳动合同的情况是（ ）。患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的B.女职工在孕期、产假、哺乳期内的C.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的D.患病或者负伤，在规定的医疗期内的正确答案：C答案解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同。融资租赁合同是由出卖人与买受人之间的买卖合同和出租人与承租人之间的租赁合同构成的，其法律特征不包括（ ）。出租人身份的二重性买卖和租赁合同效力的相加C.融资租赁合同是要式合同正确答案：B答案解析：本题考查的是融资租赁合同的法律规定。选项A，出租人同时也是买受人；选项D，出卖人向承租人交付标的物，同时向承租人承担瑕疵担保。对于下列合同中订有的免责条款，根据我国《民法典》的规定，应当认为无效的是（ ）。“发生工伤，一切自负”的条款B.某饭店在人门处放置醒目的标志：“小心台阶，防止摔倒”C.某市地铁入口处写明：“儿童乘车需有成人陪护，否则意外自理”D.某医院手术通知书上写明：“经患者本人或者家属同意。手术中的意外风险由患者承担”正确答案：A答案解析：本题考查的是无效合同。造成对方人身伤害的免责条款无效，因此A正确。选项D属于正常的手术协议，不属于侵犯对方的人身权行为。下列关于出租人、承租人的主要义务说法错误的是（ ）。因第三人主张权利，致使承租人不能对租赁物使用、收益的，承租人可以要求减少租金或者不支付租金B.承租人应当在约定期限内支付租金C.承租人未尽妥善保管的义务，应承担损害赔偿责任D.承租人可擅自对租赁物进行增设正确答案：D答案解析：本题考查的是租赁合同的法律规定。承租人未经出租人同意对租赁物进行改善或者增设的，出租人可以请求恢复原状或赔偿损失。根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（ ）。根据施工规模及现场条件等因素合力确定临时设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全级文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化正确答案：C答案解析：本题考查的是施工节能的规定。选项A，应是按用地指标所需的最低面积设计；选项B，应是临时设施占地面积有效利用率大于90%；选项D，应为施工周期较长的现场。关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（ ）。对于地下埋藏的无主文物，个人可以自行发掘进行大型基本建设工程，建设单位应当事后报文物行政部门备案C.在进行农业生产中发现文物，应当立即报告当地文物行政部门正确答案：C答案解析：本题考查的是施工发现文物报告和保护。《文物保护法》规定，地下埋藏的文物，任何单位或者个人都不得私自发掘。故A选项错误；进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。故B选项错误；在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。故C选项正确，D选项错误。我国《固体废物污染防治法》中对于固体废物污染环境问题做了有关规定，下列选项叙述不正确的是（ ）。禁止境外废物进境倾倒、堆放禁止将危险物与旅客用同一运输工具运载禁止向水体排放油类、酸类废液禁止经中华人民共和国过境转移危险废物正确答案：C答案解析：本题考查的是施工现场固体废物污染防治的规定。选项C属于水污染防治的内容。关于夜间施工，说法正确的是（ ）。禁止夜间进行建筑施工作业因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外正确答案：D答案解析：本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。下列可移动文物中不属于国家所有的是（ ）。中国境内出土的文物，国家另有规定的除外B.国有文物收藏单位的文物C.民众自有文物D.国家购买的文物正确答案：C答案解析：本题考查的是受国家保护的文物范围。民众自有文物属于私人所有。建筑施工企业以欺诈、贿赂等方式取得安全生产许可证，应承担的法律责任包括（ ）。注销安全生产许可证B.给予警告C.1年内不得再次申请安全生产许可证正确答案：D答案解析：本题考查的是安全生产许可证违法行为应承担的法律责任。隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或颁发许可证，并警告，1年内不得申请。欺骗、贿赂取得安全许可证，撤销，3年内不得再次申请。起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（ ）。施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施D.由专职安全管理人员进行现场监督正确答案：C答案解析：本题考查的是编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定。对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。关于工伤社会保险和意外伤害保险表述正确的是（ ）。工伤社会保险是针对施工现场从事危险作业的特殊人群B.建筑职工意外伤害保险是法定的强制性保险C.工伤保险是商业险的一种，实际上是一种全社会的互助机制D.工伤保险是法定的强制性保险正确答案：D答案解析：本题考查的是工伤保险的规定。工伤社会保险是针对全体职工；建筑职工意外伤害保险是自愿商业险而不是强制险。工伤保险不属于商业险，而属于社会保险。根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（ ）。安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明正确答案：D答案解析：本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任。选项A，实行施工总承包的，施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书；选项B，施工总承包单位需要对专项施工方案审核；选项C，建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收。下列选项中，不属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件的是（ ）。建立、健全安全也产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.保证本单位安全也产条件所需资金的投人C.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员D.管理人员和作业人员每年至少进行1次文明施工教育培训并考核合格正确答案：D答案解析：本题考查的是申请领取安全生产许可证的条件。选项D应为管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格。根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，建设工程施工企业应以（ ）作为计提安全生产费用的基数，房屋建筑工程的费率为（ ）。2%2.5%2%正确答案：D答案解析：本题考查的是施工单位安全生产费用的提取和使用管理。根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，建设工程施工企业以建安工程造价作为计提安全生产费用的基数，房屋建筑工程的费率为2%。应急预案的种类不包括（ ）。综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.单位应急预案正确答案：D答案解析：本题考查的是施工生产安全事故应急救援预案的规定。应急救援预案：综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（ ）。由总承包单位对施工现场的安全生产负总责总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任C.总承包单位和分包单位对全部工程的安全生产承担连带责任D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任正确答案：C答案解析：本题考查的是施工总承包和分包单位的安全生产责任。由总包单位对施工现场的安全生产负总责，总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任，分包单位不服从总承包单位的管理而导致生产安全事故，由分包单位承担主要责任。施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。建设单位或工程监理单位B.施工项目技术负责人D.质量监督部门正确答案：A答案解析：本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。见证取样，必须在建设单位或工程监理人员的见证下，由施工单位的人员进行。下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（ ）工程建设重要的通用的信息技术标准B.工程建设行业专用的试验方法C.工程建设行业专用的术语、符号D.工程建设勘察行业专用的质量要求正确答案：A答案解析：本题考查的是工程建设国家标准。国家强制性标准：（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；（3）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、计量与单位、建筑模数和制图方法标准；（4）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；（5）工程建设重要的通用的信息技术标准。关于工程建设团体标准，下列说法正确的是（ ）。团体标准必须高于推荐性标准的相关技术要求B.团体标准不得高于强制性标准的相关技术要求C.团体标准由本团体成员约定采用正确答案：C答案解析：本题考查的是建设工程团体标准。选项A和选项B，团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求；选项D，团体标准由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反（ ）。工程建设国家标准B.工程建设行业标准D.工程建设企业标准正确答案：C答案解析：本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准。建筑节能工程验收的首要步骤是（ ）。施工单位按验收意见进行整改B.施工单位自检评定D.建筑节能分部工程验收正确答案：B答案解析：本题考查的是建设工程竣工规划、消防、节能、环保等验收的规定。建筑节能工程验收的首要步骤是施工单位自检评定。某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（ ）。费用和工期损失全部由承包商承担B.费用和工期损失全部由业主承担D.费用由业主承担，工期不顺延正确答案：A答案解析：本题考查的是建筑工程施工合同的法定形式和内容。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（ ）。从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计正确答案：D答案解析：本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务。与施工一样，勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。甲公司没有勘察设计资质，它借用乙公司的资质证书、图鉴来进行承接工程，则（ ）。甲公司可以正常承接在该资质范围内的工程B.甲公司不属于越级承揽工程C.乙公司负连带责任D.乙公司不负任何责任正确答案：C答案解析：本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务。乙公司同样有不可推卸的责任。某施工单位承担了一项施工任务，交付使用半年后，发现设备管道漏水，经有资质的检测机构检测，原因为设计缺陷造成，则下列说法正确的是（ ）。设计单位应当承担维修责任B.建设单位应当承担维修责任C.施工单位应当承担维修责任D.施工单位应当承担维修费用正确答案：C答案解析：本题考查的是质量责任的损失赔偿。在保修期内，无论是什么原因，也不论真正的责任方是谁，负责返修的一定是施工单位，费用由具体责任方承担。下列选项中，不属于民事诉讼三大诉讼阶段的是（ ）。一审程序B.二审程序C.三审程序D.执行程序答案解析：本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。民事诉讼分为一审程序、二审程序和执行程序三大诉讼阶段。并非每个案件都要经过这三个阶段，有的案件一审就终结，有的经过二审终结，有的不需要启动执行程序。但如果案件要经历诉讼全过程，就要按照上述顺序依次进行。以下不属于委托人对诉讼代理人进行特别授权的情形是（ ）。宣读有原告签字的起诉书B.变更诉讼请求C.进行和解正确答案：A答案解析：本题考查的是民事诉讼当事人和代理人的规定。我国《氏事诉讼法》第59条规定：“诉讼代理人代为承认放弃变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。本题选项A明显不属于法定的特别授权事项。故选项A正确。人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向（ ）申请执行。上一级人民法院B.当地检察院D.当地人大正确答案：A答案解析：本题考查的是民事诉讼执行案件的管辖和执行程序。人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。在工程建设领域，建设工程行政纠纷当事人不得申请行政复议（ ）。认为行政机关违法集资行政机关的行政处分或者其他人事处理决定对行政机关作出的查封财产的企业强制措施的决定不服的D.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权正确答案：B答案解析：本题考查的是行政复议范围和行政诉讼受案范围。选项B不属于行政复议法的调整范围。下列关于行政诉讼的表述错误的是（ ）。当事人直接起诉的，应在知道具体行政行为之日起6个月内起诉B.行政诉讼适用调解C.法院认为行政处罚显失公正的，可以判决变更D.公民、法人拒绝履行判决、裁定的，行政机关可以向第一审人民法院申请强制执行，或者依法强制执行正确答案：B答案解析：本题考查的是行政诉讼的审理、判决和执行。行政诉讼不适用调解，民事诉讼可以调解，且签收后生效。关于诉讼与仲裁的区别，下列说法错误的是（ ）。与诉讼相比，仲裁的保密性更强与诉讼相比，仲裁程序更加灵活更具弹性仲裁无需多审级收费，使得仲裁费往往低于诉讼费仲裁裁决书不具有强制执行的效力，法院的判决书具有强制执行的效力正确答案：D答案解析：本题考查的是仲裁的开庭和裁决。选项D，仲裁裁决书和法院判决书均具有强制执行的效力。以下关于仲裁中的和解的表述，不正确的是（ ）。根据规定，当事人申请仲裁后，不可以自行和解达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书C.达成和解协议的，可以撤回仲裁申请D.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁正确答案：A答案解析：本题考查的是仲裁的开庭和裁决。根据规定，当事人申请仲裁后，可以自行和解。所以选项A错误。关于土地所有权的说法，正确的是（ ）。中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B.无居民的海岛、河流、山岭、森林属于国家所有C.国有土地由县级以上各级政府代表国家行使权力D.自留山属于农民集体所有正确答案：D答案解析：本题考查的是土地所有权。选项A，土地分为国家所有和集体所有两种。选项B，无居民的海岛、河流属于国家的有，但山岭、森林等取决有法律的规定。选项C，国有土地由国务院代表国家行使权力。二、多项选择题下列物权中，属于用益物权的是（ ）。土地所有权B.质押权D.地役权E.居住权正确答案：CDE答案解析：本题考查的是物权的种类。物权包括所有权、用益物权和担保物权。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、居住权、宅基地使用权和地役权。海域使用权也是用益物权。选项Ａ，属于所有权，选项Ｂ，属于担保物权。关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（ ）。施工合同债是发生在监理单位和施工单位之间的债B.施工合同的义务主要是完成施工任务C.对于支付工程款，建设单位是债务人，施工单位是债权人D.材料设备买卖合同的订立，可能在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系E.施工中废水废弃物排放构成侵权，居民是债权人，施工单位或者建设单位是债务人正确答案：CDE答案解析：本题考查的是建设工程常见的债。选项A错误，施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。选项B错误，施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。关于质权的说法，正确的有（ ）。债务人或者第三人为出质人设立动产质押，债务人可不移交该动产C.设立权利质押一般将权利凭证交付质押人D.质权是一种约定的担保物权正确答案：ACDE答案解析：本题考查的是质权的规定。选项B错误，质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。下列纳税人中，应该缴纳个人所得税的有（ ）。在中国境内有住所个人，从境外取得的所得在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的个人，从境外取得的所得C.在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得183天的个人，从中国境内取得的所得E.在中国境内无住所又不居住，从中国境外取得的所得答案解析：本题考查的是个人所得税的规定。2018年8月经修改后公布的《中华人民共和国个人所得税法》规定,在中国境内有住所，或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的个人，为居民个人。居民个人从中国境内和境外取得的所得，依照本法规定缴纳个人所得税。在中国境内无住所又不居住，或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满183天的个人，为非居民个人。非居民个人从中国境内取得的所得，依照本法规定缴纳个人所得税。纳税年度，自公历1月1日起至12月31日止。关于教育税附加的说法，正确的是（ ）。教育费附加，以各单位和个人实际缴纳的增值税、营业税、消费税的税额为计征依据B.教育费附加税率为3%C.教育费附加分别与增值税、营业税、消费税同时缴纳D.凡缴纳消费税、增值税的单位和个人，都应当缴纳教育费附加E.凡办有职工子弟学校的单位，不用缴纳教育费附加答案解析：本题考查的是教育费附加。教育费附加，以各单位和个人实际缴纳的增值税、营业税、消费税的税额为计征依据，教育费附加率为3%,分别与增值税、消费税同时缴纳。凡办有职二子弟学校的单位，应当先按本规定缴纳教育费附加；教育部门可根据它们办学的情况酌情返还给办学单位，作为对所办学校经费的补贴。办学单位不得借口缴纳教育费附加而撤并学校，或者缩小办学规模。故选项D、E错误。下列关于刑事责任的说法，正确的有（ ）。主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑C.附加刑包括罚金、没收财产、监外执行和剥夺政治权利D.拘留和拘役属于刑罚正确答案：AB答案解析：本题考查的是刑罚的相关规定。选项C，附加刑包括罚金、没收财产、驱逐出境和剥夺政治权利；选项D，拘留属于行政责任，拘役属于刑罚；选项E，没收违法所得属于行政责任，没收财产属于刑罚。下列选项中，注册建造师享有的权利包括（）。使用注册建造师名称保管和使用本人注册证书、执业印章C.在执业范围外从事相关专业的执业活动D.对侵犯本人权利的行为进行申述正确答案：ABD答案解析：本题考查的是建造师的基本权利和义务。选项A正确，注册建造师有权使用注册建造师名称；B正确，注册建造师有权保管和使用本人注册证书、执业印章；选项C错误，注册建造师只能在规定的范围内从事执业活动，不能在执业范围外从事相关专业的执业活动；选项D正确，注册建造师有权对侵犯本人权利的行为进行申述；选项E错误，介入与自己有利害关系的商务不是注册建造师的权利。关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法，正确的有（ ）。施工单位已获得安全生产许可证建设单位提供建设资金已落实承诺书依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续D.现场拆迁工作已全部完成正确答案：BCE答案解析：本题考查的是施工许可证的法定批准条件。选项A，是重点强调的易错点，没有安全生产许可证，不发放施工许可证，但反过来说领施工许可证的条件是施工单位有安全生产许可证是不对的；选项D，并不需要拆迁全部完成，只要满足施工进度即可。下面关于项目招标的说法错误的有（ ）。B.个人投资的项目不需要招标C.施工主要技术采用特定专利的项目必须招标D.涉及到公众安全的项目必须招标正确答案：BC答案解析：本题考查的是建设工程必须招标范围和规模标准及可不招标的建设工程项目。招标的范围需要同时考虑规模和范围。选项C，是不需要招标。下列应由供应商承担的标的物毁损、灭失风险的情形有（ ）。合同仅约定由供货商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的地点B.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货C.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付D.标的物已运抵交货地点，施工企业因标的物质量不合格而拒绝货物E.供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接受正确答案：CD答案解析：本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担和特殊买卖合同的规定。选项A出卖人交由承运人的在途标的物，自合同成立时起，风险由买受人承担。选项B因买受人原因致使标的物不能按期限交付的，买受人自违约之日起承担风险。E出卖人未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物风险的转移，即由买受人承担。合同权利义务终止时，不影响（ ）之效力。结算条款答案解析：本题考查的是合同的终止。合同的解除不影响合同中关于清理、结算和解决纠纷的条款。建设工程施工合同中，承包人的主要义务有（ ）。自行完成建设工程主体结构施工B.交付竣工验收合格的建设工程C.修理质量不合格的建设工程D.及时验收隐藏工程E.提供必要的施工条件正确答案：ABC答案解析：本题考查的是施工合同中双方的义务。选项D和选项E属于发包人的主要义务。根据《民法典》规定，下列关于合同解除的表述正确的有（ ）。当事人协商一致可以解除合同合同解除包括约定解除合同和法定解除合同因不可抗力致使不能实现合同目的可以解除合同合同解除后，当事人均不再要求对方承担任何责任E.一方当事人对解除合同有异议，可以按照约定的解决争议的方式处理正确答案：ABCE答案解析：本题考查的是可撤销合同和合同的终止。合同解除包括约定解除合同和法定解除合同。选项A属于约定解除，选项C属于法定解除。一方当事人对解除合同有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力，因此选项E正确。根据我国《劳动法》关于对女工和未成年工特殊保护的规定，用人单位不得安排延长工作时间和夜班劳动的劳动者的有（ ）。未成年工C.经期女职工E.怀孕5个月以上的女职工正确答案：BD答案解析：本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护。怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动；不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间延长工作时间和夜班。《绿色施工导则》中关于对临时用地指标、临时用地保护的规定说法正确的是（ ）。临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率不大于90%应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化E.施工场地道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ ）作出详细说明。监理工程师E.现场技术员答案解析：本题考查的是安全交底的内容。施工单位负责项目管理的技术人员，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将()报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设单位资质等级证明C.拆除施工组织方案D.堆放、清除废弃物的措施E.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明正确答案：CDE答案解析：本题考查的是拆除工程的备案。选项A，应该是施工单位的资质证明，不是建设单位的。选项B，不需要提交安全生产许可证。根据《安全生产许可证条例》的规定，以下（ ）进行生产需要具备安全生产许可证。建筑施工企业B.金属冶炼企业D.道路运输单位正确答案：AE答案解析：本题考查的是施工安全生产许可制度。《安全生产许可条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生管理人员配备办法》，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有（ ）。建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于4人建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关，与企业设备管理无关C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人D.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构专职安全生产管理人员不少于2人E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人正确答案：CDE答案解析：本题考查的是施工单位安全生产人员的配备。建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人，A选项错误；建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模、设备管理和生产需要有关，B选项错误；故答案选CDE。关于安全生产应急救援预案的说法，正确的有（ ）。应急指挥机构及其职责发生调整的，应当对应急救援预案进行修订并归档在预案演练或者应急救援中发现问题需要修订预案的，应当对应急救援预案进行修订并归档施工单位对综合应急救援预案应当至少每年组织1次演练，并将演练情况报送所在地县级以上负有安监职责的部门D.生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案E.政府部门应当对重点生产经营单位演练进行抽查；发现不符合要求的，应当责令限期改正正确答案：ADE答案解析：本题考查的是安全生产应急救援预案。在预案演练或者应急救援中发现重大问题需要修订预案的，应当对应急救援预案进行修订并归档，B选项错误；施工单位至少每半年组织1次演练，并将演练情况报送所在地县级以上负有安监职责的部门，C选项错误，故答案选ADE。根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中，属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有（ ）。填充墙的混凝土小型砌块B.混凝土中使用的掺加剂用于承重结构的钢筋及连接接头试件E.用于拌制抹灰砂浆的水泥正确答案：CD答案解析：本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。李某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻在某建设工程项目履行监理职责，其实施监理的依据不包括（ ）。建设工程设计规范工程建设强制性技术标准施工合同中约定的推荐性技术标准D.工程设计文件正确答案：AE答案解析：本题考查的是监理的依据。《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》进一步规定，监理单位总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理,对施工质量承担监理责任。工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。其检查的内容包括（ ）。工程项目部所有人员是否熟悉、掌握强制性标准工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.工程项目的进度是否符合施工定额中的强制性标准的规定E.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定正确答案：BCE答案解析：本题考查的是工程强制性标准检查的内容。选项A，检查工程技术人员，而不是全部项目部人员。选项D，不检查进度。关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（ ）发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工报告后60天后，自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计正确答案：BDE答案解析：本题考查的是质量责任的损失赔偿。缺陷责任期从竣工验收之日开始计算，承包人原因无法验收的，按实际竣工验收日起计，发包人原因无法验收的，提交竣工验收报告90日起计。关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有（ ）。人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调解人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解C.调解达成协议，人民法院应当制作调解书能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书E.调解书一经制作，即发生法律效力正确答案：BD答案解析：本题考查的是调解的规定。选项A错误，《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。选项C错误，下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：（1）调解和好的离婚案件；（2）调解维持收养关系的案件；（3）能够即时履行的案件；（4）其他不需要制作调解书的案件。选项E错误，调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。以下属于仲裁的基本特点的有（ ）。自愿性B.公开性独立性正确答案：ACD答案解析：本题考查的是仲裁的基本特点。仲裁具有自愿性、专业性、独立性、保密性、快捷性、效力在国际上认可。关于行政纠纷的说法，正确的有（ ）。行政纠纷中至少有一方是行政单位发生行政纠纷后当事人可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼C.行政诉讼的被告只能是行政机关D.当事人对行政复议决定不服的可以向人民法院提起行政诉讼E.行政纠纷的法律解决途径有行政调解、行政复议和行政诉讼正确答案：AC答案解析：本题考查的是行政纠纷的特征及法律解决途径。选项A行政纠纷是行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组织之间由于行政行为而引起的纠纷，故至少有一方是行政单位。选项B除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外，行政纠纷当事人可以自主选择申请行政复议还是提起行政诉讼。选项D行政纠纷当事人对行政复议决定不服的，除法律规定行政复议决定为最终裁决的以外，可以向人民法院提起行政诉讼。选项B和D，进行行政复议和行政诉讼时，还须满足申请期限的要求。选项Ｅ，行政纠纷解决只有行政复议和行政诉讼，没有行政调解。下列选项中（ ）在行政许可范围内可以不设置行政许可。行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的B.公民、法人或者其他组织能够自主决定的市场竞争机制能够有效调节的行业协会发展成熟，可以自律管理该地区已存在规制该行业的地方政府规章正确答案：ABCD答案解析：本题考查的是行政许可。以上所列事项，通过下列方式能够予以规范的，可以不设行政许可：（1）公民、法人或者其他组织能够自主决定的；（2）市场竞争机制能够有效调节的；（3）行业组织或者中介机构能够自律管理的；（4）行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的。在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有（ ）。当事人的陈述限制民事行为能力人的证言C.当事人陈述E.复印件、复制品正确答案：ACD答案解析：本题考查的是质证的规定。选项B，无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言，不能单独作为证据。选项E，无法与原件、原物核对的复制件、复制品不能单独作为证据。关于仲裁协议的效力的说法，正确的是（ ）。当事人对仲裁协议效力有异议的，可以在仲裁过程中随时提出B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定未约定仲裁机构的，则仲裁协议无效合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力，体现出仲裁协议的独立性正确答案：DE答案解析：本题考查的是仲裁协议效力。选项A，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。选项B，仲裁条款独立存在，不受合同效力的影响。选项C，对仲裁协议效力有异议的，可以向法院或仲裁机构提出。一、单项选择题下列关于法律效力等级排序正确的是（ ）。宪法>法律>行政法规>地方政府规章B.法律>行政法规>地方性法规>部门规章C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章D.国际条约>宪法>地方性法规>司法解释正确答案：A答案解析：本题考查的是法的效力层级。宪法的法律地位和效力是最高的。法律的效力低于宪法，但高于其他法。行政法规的效力低于宪法和法律。地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规。在工程建设活动中,施工企业与项目经理之间形成的是（ ）。刑事法律关系民事商事法律关系C.社会法律关系正确答案：C答案解析：本题考查的是建设法律、行政法规和相关法律的关系。在工程建设活动中，施工企业与项目经理之间形成的是社会法律关系。下列关于法人的说法，正确的是（ ）。营业执照签发日期为营利法人的成立日期法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法定代表人承受C.机关法人属于非营利性法人D.法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担民事责任后，不能再向有过错的法定代表人追偿正确答案：A答案解析：本题考查的是法人应具备的条件。法定代表人是依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受；法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。选项B、D错误。机关法人属于特别法人，选项C错误。下列有关代理的说法，错误的是（ ）。公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为B.被代理人对代理人的代理行为，承担刑事责任C.代理涉及三方当事人，即被代理人、代理人和代理关系所涉及的第三人D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为正确答案：B答案解析：本题考查的是代理的法律特征和主要种类。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。甲公司业务员王某被开除后，继续冒充甲公司业务员与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收货物，表示王某的行为无效，由此引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（ ）。王某的行为为无权代理，合同无效B.王某的行为为表见代理，合同无效C.王某的行为为表见代理，合同有效D.王某的行为为委托代理，合同有效正确答案：A答案解析：本题考查的是无权代理与表见代理。甲并无过错，不构成表见代理，属于无权代理，合同无效。关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（ ）。建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年C.建设用地使用权期间届满的，自动续期D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记正确答案：A答案解析：本题考查的是土地所有权、建设用地使用权和地役权。建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的除外。建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合以下规定：（1）当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限；（2）应当向登记机构申请变更登记；（3）附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。该土地上的房屋及其他不动产的归属，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律、行政法规的规定办理。建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记。登记机构应当收回建设用地使用权证书。甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自（ ）时发生移转。交付合同成立正确答案：A答案解析：本题考查的是动产物权的设立和转让。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。船舶、航空器和机动车等物权的设立，变更转让和消灭，未经登记不得对抗善意第三人。登记仅为对抗要件，不是生效要件。也就是不登记也生效，只是不能对抗善意第三人。关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（ ）。对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生正确答案：A答案解析：本题考查的是建设工程债的发生根据。选项A属于施工合同之债，就施工任务建设单位是债权人，施工单位是债务人；选项B属于采购合同之债，就材料交付供应商是债务人，采购商是债权人；选项C施工中产生噪音，扰乱居民属于侵权之债；选项D材料供应商为施工企业自愿保管财物属于无因管理之债。下列属于不当得利的有（ ）。25万元B.养子对父母支付的赡养费D.甲因赌博向乙支付的赌债正确答案：A答案解析：本题考查的是债的发生根据。不当得利，是指没有法律根据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满（ ）个月，即行公布。A.6正确答案：C答案解析：本题考查的是专利权。国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满18个月，即行公布。授予专利权的发明和实用新型，应当具备条件不包括（ ）。新颖性B.创造性适用性正确答案：D答案解析：本题考查的是专利权。授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性、实用性。下列权利中，属于担保物权的是（ ）。抵押权C.地役权正确答案：A答案解析：本题考查的是担保和担保合同的规定。《物权法》规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。本题选项中，只是房主的权利，因此，正确答案选A。按照《民法典》的规定，出质人可以提供（ ）办理质押担保。建筑物B.构筑物C.支票D.土地正确答案：C14.（ ）是一种受法律保护的分散危险、消化损失的法律制度。抵押正确答案：D答案解析：本题考查的是保险概述。保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的法律制度。关于保险索赔的说法，正确的是（ ）。保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔C.保险事故发生后，应当及时通知保险人D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额正确答案：C答案解析：本题考查的是保险索赔。选项A，正确的说法应为“保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料”；选项B，正确的说法应为“财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程度已达到无法修理，或者虽然能够修理但修越费将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔”；选项D，正确的说法应为“如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保，则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求”。属于建筑工程一切险承保的是（ ）。因自然灾害导致的工程损毁B.设计错误引起的损失C.因原材料缺陷引起的保险财产本身的损失D.因自然灾害导致工地内原有建筑物的毁损正确答案：A答案解析：本题考查的是建筑工程一切险。建筑工程一切险承保因自然灾害和意外事故引起的损失。选项B、C、D为除外责任。根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是（ ）。在北京市工商局登记注册的企业在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业C.在美国注册的企业设在上海的办事处在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业正确答案：C答案解析：本题考查的是企业和个人所得税的规定。非居民企业，是指依照外国（地区〕法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。下列进项税额不得从销项税额中抵扣的是（ ）。非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进交通运输服务自境外单位购进无形资产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额C.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额正确答案：A答案解析：本题考查的是企业增值税的规定。下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：（1）用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产；（2）非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务；（3）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、劳务和交通运输服务；（4）国务院规定的其他项目。只有选项A符合。关于刑事责任的说法，错误的是（ ）。拘役是刑罚的主刑的一种B.罚款是刑罚附加刑的一种D.管制属于刑罚的主刑正确答案：B答案解析：本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。刑罚主刑包括：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑；附加刑包括罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境；选项B错误，罚款属于行政处罚。注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的作法是（ ）。当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章正确答案：B答案解析：本题考查的是建造师的基本权利和义务。选项A，施工合同包含多个专业时，由担任施工项目负责人的注册建造师签章；选项C，应征得所在企业同意后，由注册建造师本人进行修改,本人不能进行修改的，应由企业指定同等资格条件的建造师修改，并由其签字盖章。选项D，分包工程的施工管理文件，应当由分包企业注册建造师签章；分包企业签署的质量合格文件上，必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章。根据《建设工程企业资质管理制度改革方案》，不属于建筑业企业资质序列的是（ ）。施工总承包资质B.专业分包资质C.综合资质正确答案：B答案解析：本题考查的是施工企业的资质序列、类别和等级。施工资质分为综合资质、施工总承包资质、专业承包资质和专业作业资质。建设单位申请施工许可证时，向办证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（ ）。施工需要并通过监理单位审查B.工程竣工验收备案的要求C.编制招标文件的要求正确答案：D答案解析：本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。申领施工许可证时，要有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格。根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。5天正确答案：B答案解析：本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。关于一级建造师注册的说法，正确的是（ ）。取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业B.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出正确答案：A答案解析：本题考查的是一级建造师的注册。选项B还应具备受聘于一个相关单位等条件；选项C逾期未申请者，须符合本专业继续教育要求后方可申请初始注册；选项D应当向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。大华建筑公司承包中信科技有限公司的办公楼扩建项目，根据《建筑法》有关建筑工程发承包的有关规定，该公司可以（ ）。把工程转让给华民建筑公司把工程分为土建工程和安装工程，分别转让给两家有相应资质的建筑公司C.经中信科技有限公司同意，把内墙抹灰工程发包给别的建筑公司D.经中信科技有限公司同意，把主体结构的施工发包给别的建筑公司正确答案：CA不得转包；选项B把主体结构也分包了；选项D主体结构不得分包。建筑企业未按照《建筑业企业资质管理规定》的要求提供建筑业企业信用档案信息的，由（ ）给予警告。省级以上人民政府建设主管部门B.国务院C.建委正确答案：D答案解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。建筑企业未按照《建筑业企业资质管理规定》的要求提供建筑业企业信用档案信息的，由县级以上人民政府建设主管部门给予警告。下列认定标准