劳务费合同（7份范本）

Word———劳务费合同（7份范本）【第1篇】关于追缴劳务费必杀技

工程施工劳务合同

发包人：

承包人：

依据《中国合同法》、《中国建筑法》及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务承包事项协商全都，订立本合同。

第一条工程概况

工作内容：

工程名称：

工程范围：

其次条作业人员：

第三条合同工期

开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。

第四条合同价款

1、合同价款为：_________元（人民币），大写：_______元。

2、合同价款的确定原则_________。

第五条合同价款的结算和支付

1、发包人应于每月___日对承包人完成的工程量赐予核实结算并向承包人出具书面的结算单。

2、合同价款支付时间：_____。

第六条工期延误

1、非因承包人的缘由造成工期延误的，承包人不担当任何责任。

第七条材料机具供应

1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现场。

2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强修理保养。

第八条发包人的权利及义务

1、负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。

2、负责于_______年_______月_______日供应施工图纸_______套，供应必要技术资料和办理施工洽商。

3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。

4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。

第九条承包人的权利和义务

1、在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随便变更备案人员，听从发包人的统筹支配，统一调动。

2、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整。

第十条违约责任

1、发包人违约责任：

（1）由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能连续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。

（2）由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。

（3）发包人超过商定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同商定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

2、承包人违约责任：

（1）因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

（2）承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。

（3）因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。

第十一条合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向被告住宅地人民法院起诉。

第十二条合同的生效与终止

1、本合同经双方签字盖章后生效。

2、本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

第十三条本合同正本一式___份，具有同等法律效力，双方各执___份，备案留存一份，副本____份。

发包人：

_____年____月____日

承包人：

_____年____月____日

使用说明：发包人处肯定要项目经理签字并盖项目部章（假如项目部无法盖章，只有项目经理签字，你需要查找这个项目经理就是这个项目部的这方面的证据）。

2、结算单

使用说明：这个结算单，你也许搞一个和这类似的就可以了，主要是要发包人核对后写上“核对无误，张某某6月7日”。这个是我给你示范的例子。你需要依据你自己状况来填写。

3、催要短信或电话录音

使用说明：假如不给钱，可以仿照这个给他发一个催款的短信或者微信或通话录音。录音中肯定要把所欠的金额说清晰。

【第2篇】劳务费结算合同

2023劳务费结算甲方:______________(劳务费收款方)

乙方:______________(劳务费支付方)

经甲方的居间介绍和工作,促使乙方与甲方的客户达成数笔业务交易,完成劳务指标。

经甲乙双方洽商现签订乙方应向甲方支付劳务费_____________元

一.劳务费支付方式和支付时间

在本协议签订后_____个工作日内乙方将应支付_____________元至甲方指定账户。

二.甲方收款银行资料:_________________

开户银行:_________________

帐号:_________________

收款人:_________________

三.如发生纠纷,双方友好协商解决,若协商不成,依据中国>有关

规定可提请本协议签订地的人民法院诉讼解决.

四.本协议一式两份,双方签字生效,每方各执一份,具同等法律效力。

甲方:_________________乙方:_________________

________________

签字:_________________代表签字:_________________

地址:_________________公司地址:_________________

_____年_____月_____日

【第3篇】耕地种植劳务费合同

2023耕地种植劳务费甲方：_________________乙方：_________________

经甲乙双方协商达成以下协议，甲方将位于普惠亩棉花地管理工作承包给乙方，每亩劳务费___________元，详细如下：_________________

自协议签订之日起，乙方负责播种，浇水，除草、打药，乙方不负责浇冬水，检面花可自行选择。甲方让乙方怎样管理必需听从，不能务农时，如不按工序完成，由甲方雇佣短工由乙方来出钱，棉花选苗打顶定位10-15天，如有超时，雇佣短工费用由乙方负责，如出苗期间天气下雨雇用短工，甲乙双方各付费用一半，人身平安方面，如喝酒打架出了意外，甲方不负责，本人要遵纪守法，如有违法乱纪行为，给甲方造成经济损失，甲方有权力不给支付剩余的管理费用，每月甲方付乙方生活费___________元。余下劳务费待执行完协议时全部结清，未尽事宜，双方协商解决。

甲方：_________________乙方：_________________

【第4篇】代收合同劳务费合同

2023最新代收合同劳务费甲方：_________________

乙方：__________

甲乙双方经友好协商，双方本着互惠互利、共同进展、公正合理、权利义务相全都的原则，就甲方为乙方供应代收代付货款一事达成如下全都条款，以便双方恪守：

一、由于甲方没有开通电子商务结算系统，无法准时平安代收代付货款，乙方已开通电子结算系统，故甲方托付乙方代理甲方代收代付货款。

二、鉴于乙方为甲方供应代收代付货款的劳务服务工作，经双方协商全都，甲方同意乙方按代收代付货款的()收取劳务费(包括银行间结算手续费在内)。假如在协议履行期间遇到银行上调结算手续费，甲方应付乙方劳务费按银行上调手续费比例相应调整。

三、乙方应收取的劳务费在代收代付每笔业务结算时同时扣除。

四、本协议履行期间为两年。自年月日始至年月日止。

本协议到期前30日，如甲方仍需乙方供应代收代付劳务服务，应另行与乙方签订代收代付货款协议书。

五、甲方托付乙方代收代付货款服务供应相关信息如下：

公司名称：_________________

开户行：_________________

账号：_________________

六、如甲方公司名称、开户行及账号变更，甲方应在第一时间通知乙方，否则发生转账错误乙方不担当赔偿责任。

七、本协议履行期间任何一方无正值理由，不得解除本协议。如有特别状况需要解除本协议，双方应协商全都后方可解除本协议。

八、乙方对甲方商业隐秘有保密的义务。

九、甲方保证托付乙方代收代付的货款为合法生意发生的款项，甲方不得托付乙方代收代付违法款项。否则发生问题由甲方担当法律责任。

十、本协议一式二份，甲方执一份，乙方执一份。协议自双方签字后生效。

甲方___________

乙方___________

____年_____月_____日

【第5篇】劳务费调差合同模板

甲方：_________________(付款方以下简称甲方)

乙方：_________________(收款方以下简称乙方)

甲乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商就乙方介绍客户给甲方，关心甲方销售商品支付给乙方劳务费事宜订立本协议书，以共同遵守。

一、双方权利和义务

1、乙方介绍符合甲方要求的客户，并协调甲方和客户间的贸易关系，力争促成甲方与购货方成交;

2、在甲乙双方签订该协议前，乙方需向甲方供应乙方公司的公司性质、注册地、工商登记等本资料或者个人身份证件、住址、联系方式等资料，并保证所供应的信息真实有效;

3、乙方须保证乙方是在中国相关法律条款下允许操作此类中间业务的公司或者个人，否则由此引起的一切后果均由乙方自行负责;

4、乙方所介绍客户给甲方，并促成甲方与客户签订购销合同。乙方应准时将与本次销售有关的客户信息反馈给甲方。乙方依据甲方供应与商品交易有关信息与客户磋商业务;

5、甲方依据乙方与客户达成的价格确认后正式对外签约，并负责合同执行等相关事宜;

6、甲方不得未经乙方同意私自与购货方联系;

7、甲方应按协议规定的时间按时全额支付给乙方劳务费。

二、劳务费确定

双方协商并全都同意，甲方支付乙方的劳务费为人民币(大写金额：_________________)元。

三、支付时间

销售执行完毕后，或在甲方收到购货方款项后的两个工作日内，甲方将应支付乙方的劳务费支付给乙方。

四、支付方式

乙方供应税务机关认可，且甲方可以接受的全额劳务费，甲方在收到该后向乙方支付本协议规定的劳务费，汇款到乙方指定的账户。

五、保密条款

甲乙双方均应尽到足够的保密义务，确保双方之外的第三人不知悉本合同及相关的条款。

六、纠纷解决

因履行本合同或与本合同相关的事项而产生的争议，合同双方应本着友好之原则协商解决;如协商不成，任何一方有权向本合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。

七、不行抗力

假如消失不行抗力，双方在本协议中的义务在不行抗力影响范围内，及其持续期间内将终止履行，但须双方协商全都，任何一方均不会因此而担当责任。

八、合同生效、终止

1.本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效;

2.本协议履行完毕，自行失效。假如乙方未能促成甲方与客户之间签定合同且正式成交的，不得要求甲方支付劳务费，本协议失效。

九、其他事项

传真件具有同等法律效力。未尽事宜，双方应协商解决，补充协议具有同等法律效力。

甲方：_________________乙方：_________________

法定地址：_________________身份证号：_________________

住址：_________________

甲方签章：_________________乙方签章：_________________

联系电话：_________________联系电话：_________________

年月日年月日

【第6篇】包工头讨要劳务费民事起诉状

民事起诉状

原告：刘xx

被告：李xx

被告：xx建筑工程有限公司

法定代表人：xxx

住宅地：xx

被告：xx置业集团有限公司

住宅地：xx

法定代表人：xxx

诉讼恳求：

一、恳求判令被告李xx向原告支付工程劳务费人民币971500元及逾期利息人民币14086元（利息按银行同期贷款利率暂从竣工验收之日2022年10月15日起计算至2022年2月14日止，实际计算至劳务费付清之日止）；

二、判令被告xx建筑工程有限公司就上述劳务费及利息担当连带支付责任；

三、判令xx置业集团有限公司在欠付工程款范围内担当责任；

四、本案诉讼费用由三被告担当。

事实与理由：

位于xx县xx街道xx大楼由被告xx置业集团有限公司（以下简称xx置业集团）开发，被告xx建筑工程有限公司（以下简称xx建筑公司）施工。xx建筑公司承包该工程后，将其转包给被告李xx实际施工，李xx作为实际承包人将该工程的钢筋制作安装劳务部分包给原告，并于2022年9月6日与原告签定《分项工程劳务合同》，商定承包方式为包工不包料，承包范围为地下负14.6m至屋顶的全部钢筋制作及安装；结算单价为按建筑面积每平方米xx元计算；付款方式为按工程进行进行付款，全部完工支付工程款85%，余额待单位工程全部竣工验收一次付清。

合同签定后，原告组织人员及工具进场施工，并完成合同商定的全部劳务。xx大楼也于2022年10月15日竣工验收。2022年1月24日，被告李xx与原告进行结算，应付原告工程款共计4401500元，扣除已付款338万元，尚欠1021500元。2022年2月6日，项目各民工班组共同向被告xx置业集团讨要劳务工资，被告xx置业集团以借支的形式向原告支付5万元。以后，虽经原告多次向三被告催讨，均未再支付。

原告认为，被告李xx作为工程的实际承包人，与原告签定劳务分包合同，将工程的钢筋制作及安装劳务分包给原告，原告按商定完工，在双方结算后，被告应当依照结算单的欠款金额向原告支付工程劳务费。被告xx建筑公司作为本案建设工程的承包人，其违反法律的禁止性规定，将自己承包的建设工程转包给不具备相应资质条件的被告李xx，且对李xx施工过程中又疏于管理，是导致其拖欠原告工程劳务款的重要缘由，故应当对李xx的付款义务担当连带清偿责任。被告xx置业集团作为发包方应当在其未付的工程价款范围内对原告担当责任。

原告为支付钢筋班组的民工工资，四处借债，现已借无可借，为维护自身合法权益，不得以向贵院提起诉讼，恳求依法准时作出判决。

此致

xxx人民法院