2022年监理工程师(合同管理)考试题库自测300题（精品）(贵州省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据标准施工合同通用条款规定，下列有关暂停施工程序的说法不正确的是（）。

A.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求

B.监理人应在接到承包人暂停施工的书面请求后的24小时内予以答复

C.逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求

D.暂停施工期间由监理人负责妥善保护工程并提供安全保障【答案】DCX10U9Y3B8C9X2H5HA4H5S5W7C3R1W1ZN10L4C2F3R4D7B12、（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.AB银行各1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】ACN8F5K7X3U4Y4I8HS5E9J6P2H10D1D10ZU3X1W6Q7R10L3L13、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】BCM10Y1K6G6K9F9O5HN9F9I2A3B7B4X5ZA10N8F1C5H5X6M24、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()

A.承包人自检合格日

B.承包人递交竣工验收报告日

C.竣工验收开始日

D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【答案】BCQ3D9U7P6T4J5Q9HY3Y5S7H10W9U2J1ZI2V4D2O2I1V9M15、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为()。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务【答案】CCL7C4W9U4P1D10Z5HY10K5W5D9D4S10Q4ZS3K2H4L3U5N8B86、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。

A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同

B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准

C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付

D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复【答案】BCU7C6N5E9J5X8N4HG5R2B6G7A8K10C2ZJ5E9M9J6S6E2D97、（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】ACW8T8Q1C8A9H3W1HK9Q7S2G5I9N1V9ZR5X6K4H2T1J3I88、（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．

A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求

B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书

C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书

D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求【答案】BCM10Y1Z2Y1E1K9K7HD9C4N5X2P1O2O7ZM1S8G6E2W4O6U99、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。

A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验

B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验

C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验

D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验【答案】DCE7L4M3C9B10D5K2HR10L7B1Q1G7G10T3ZP2M1U4O10L10J2B410、按照《标准施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人【答案】ACF7B8V10K8O6L4Q9HX3P2H2F2V1E3V5ZD8X5D2J3L1M9M411、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。

A.12

B.24

C.36

D.48【答案】DCP1H9C6A9Z4W9G7HX6Z5T7U1D9U7X8ZB6A8L8I10I6Q8F412、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%【答案】ACY9W5G10P2P3B4O7HU9C3L1J10H8U1K7ZY2N5X5J3D8G4V113、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550万元本金、25万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款475万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。

A.全部消灭

B.还有75万元

C.还有125万元

D.还有160万元【答案】DCN2H8I10Z1F4P7J10HW2V1A4D6C10J9X2ZT7Q5D7E2M9G3Z114、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是()。

A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价

B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商可以负责设计工作

D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施【答案】BCJ1N3F10N2C10Q3X9HB5U1D8G2S1C7R6ZE1N7N1D6F3V3S215、对于必须实施的变更，监理人在指示变更时应当（）。

A.征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示

B.不需征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示

C.征求承包人意见，可自行确定发出变更指示

D.不需征求承包人意见，可自行确定发出变更指示【答案】BCV9U7B2W6X2G5A7HM2D3H4W6V6V6K6ZE6K1U2N1R8S9W1016、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告【答案】BCI9C4F4M5T6J1C8HP5M1Q3W10X7F1K7ZG7F4V1F4D5Q4V317、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。

A.法定代理

B.职务代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】DCF10H9X6W3H9W6S3HP2P2I10T8R9X2W10ZE5C3U2J3D1L6C618、下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）

A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人

B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人

C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段

D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货【答案】CCL1O8V4J4B6L1J10HO6L5U5H7V6Z7G1ZB5Z4J3V5X10C3X819、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日．

A.14

B.21

C.28

D.30【答案】ACW3T10M10J6S2I1U5HV7B10P6C2D2M1X1ZX10X10V10Y9P4O10G1020、在NEC合同文本中，目标合同()。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】BCI5X6B9I9V10Y2O7HL4P7P7B10A6Q1O2ZC6P7J7K1P1X7D121、关于民事责任的说法错误的是（）

A.民事责任包括合同责任与侵权责任

B.合同责任包括违约责任与缔约过失责任

C.消除影响、恢复名誉属于承担民事责任的方式

D.法律责任中的行政责任和刑事责任，能基于法律规定，合同中也能进行约定【答案】DCV2T10V8B8B3Q2S10HU8R1Q6A10B10G1H2ZZ1A2X9O2G3K7I422、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.先诉抗辩权【答案】CCM8W1T9A7E9N9D1HE10L7Z8H9T10Z1Z1ZB3Q4N1J5Y1R4W123、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。

A.2009年10月6日

B.2009年10月25日

C.2009年10月27日

D.2009年10月28日【答案】DCQ1K5X2H7F2M6R10HP7H10P1J4N4L8K7ZP10M10D10C5S5E3J124、根据《标准施工合同》，关于履约保函与预付款担保的描述正确的是（）。

A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止

B.均采用有条件担保方式

C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.预付款担保金额不应超过发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额【答案】CCH5P5H3A2Z9I3F3HW9W6J9O10P9T8D3ZZ5M2D10F6V8K1V625、（2021年真题）某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同【答案】BCL3M10V6D9C8V5W8HU6H8O8L3S8Z5A7ZS6O1Q1R8L8O6L926、（2018年真题）《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。

A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用

B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用

C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用

D.暂估价属于签约合同价的组成部分【答案】DCD9L4I10M4X5Y8O2HH8M7W9W6S4B4S2ZF10E2A1V5H7F5X927、在下列的法人分类中，不属于特别法人的是()。

A.机关法人

B.事业单位

C.农村集体经济组织法人

D.基层群众性自治组织法人【答案】BCY3T9L6S2A8X9U5HK3H2E4B2N5B7X3ZZ3A5H2M6M9L1D128、在建设工程材料采购合同中，关于供货方代运货物的说法正确的是（）。

A.采购方在站场提货地点应与供货方共同验货

B.采购方接收后，运输部门不再负责

C.在交运前出现的问题，由运输部门负责

D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责【答案】BCB9G8J8N7M8C7Z10HV2M3R3Z9R3J2Y2ZJ7T7T10R5E3O10D129、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是（）。

A.应立即通知合同另一方当事人和监理人

B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任

C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告

D.不能按期竣工的，应合理延长工期【答案】BCY8C8G10J1M3X8T1HL8R2L4B9O8E10P3ZU8E6B2I9H9O5R330、下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（）。

A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额

B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额

C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定

D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定【答案】DCP9F8O9A8U2M10J7HY4Z10O1C9B8U10L9ZT7X9E4D4V4Q1T431、根据《标准设计施工总承包合同》，对发包人要求作出反应的文件是（）。

A.价格清单

B.专用条款

C.承包人建议书

D.联合体协议【答案】CCS4M9O9J1C4Q10N6HG8J10L5Y4E10Q7Q1ZL4R7T2K7J2V5K832、建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（）。

A.合同主体的严格性

B.合同标的的特殊性

C.合同履行期限的长期性

D.计划和程序的严格性【答案】BCZ6F6D1Z8I3R3Y4HU4Q3R6T3K2F8M8ZM3V7W3C5K6T6I933、关于合同变更，说法正确的是（）。

A.监理工程师按照发包人的要求提高质量标准，需要征求承包人意见

B.增加承包范围外的某项新增工作，监理人无需征求承包人意见

C.承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议

D.监理人审查承包人变更实施方案，认可实施方案，应及时发出变更指示【答案】CCR4D9T4X5C3W8A9HH2V3M10G5E7W3G7ZP8K1E4R2Q7N6F734、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()

A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格

B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性

C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【答案】BCR5Q6V1B4G1Z6L3HW9Z9B9M2S10I9A9ZG7T1K7C7W4V8T335、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知其具体的确认权限。某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。该50万元工程款的签认应当由()。

A.发包人承担责任

B.发包人代表承担责任

C.发包人与发包人代表承担连带责任

D.施工企业决定责任承担人【答案】ACC6L7M4S8Q8P9I9HC6J5K9T2S10W5B3ZX8K4P9M4K3A6X636、设计施工总承包合同，虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（）。

A.承包人

B.工程师

C.发包人

D.项目经理【答案】ACA9F8Y2D10D4G4H3HY6Z2D5S5A3S4B5ZG6F7M4H1I10X1C737、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，对投标人递交的备选投标方案说法正确的是（）。

A.评标委员会对所有投标人递交的备选投标方案均予考虑

B.评标委员会认为备选投标方案优于投标方案的，评标时可以考虑备选投标方案

C.只有该投标人中标后，才会对备选投标方案予以考虑

D.只有该投标人成为中标候选人后，才会对备选投标方案予以考虑【答案】CCV6G6Q1G1Z2E1E5HB6A3H9P8G2M5G4ZZ5H3F3Q6Q6T6N838、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件不包括（）

A.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员

B.具有编制招标文件的能力

C.具有组织评标的能力

D.具有100万的注册资金【答案】DCG2O4Y5F3A3C2E8HL6Y6C3N3I1S2X7ZY8D1R4C3Q7R10N739、根据九部委发布的《标准勘察合同》，履约担保有效期（）。

A.自勘察人签订勘察合同至勘察工作质量保修期结束后的14或15天失效

B.自勘察人开始勘察工作至勘察工作完成失效

C.自勘察人签订勘察合同至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效

D.自勘察人开始勘察工作至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效【答案】CCN9O4V9S8O6I1U3HL4L6B6M1P10Y8X1ZA8A9T9T7Y4X8L740、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款【答案】ACA10J2D1Y10H5U9X4HG6P7L5Y8D5B2W6ZC2W5P7Y7J4D6R441、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人【答案】CCM2Q7P10Z9C10L3E2HV1H7N10H8D1L3F6ZT7W6M10S2Q10B10L442、下列关于标准设计施工总承包招标的说法中，错误的是（）。

A.包括设计要求的质量标准

B.招标人对招标文件的澄清不作为招标文件的组成

C.项目经理应当具备工程设计类或工程施工类注册执业资格

D.招标人给予未中标人设计成果补偿的，有权免费使用【答案】BCG8R9H8J4D4I7F5HN5C6E8K2V6I3E10ZX8E1Y3J2U8Z5M343、保险决策主要表现在（）。

A.是否投保和选择保险人

B.是否投保和选择被保险人

C.是否投保和选择受益人

D.选择保险人和选择受益人【答案】ACI6U2R10J8T6A1L10HZ5X2I6B7E4G10X4ZS3A5H4V4N8S8A144、(2012年真题)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（)

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】CCE2V9P6B1K9L6V10HA8T5E3O8Q7O7G6ZT1R4T9H7P4E10N445、ECC合同中，早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定应由（）记录在案。

A.雇主

B.监理工程师

C.项目经理

D.承包商【答案】CCF2L8F5T1D2S5C7HU9K7T2O3U9O5J7ZD10F3E10Z8Q10V2T1046、施工合同中的履约担保期限为（）。

A.自进入投标有效期之日起，至提交竣工验收报告之日至

B.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发缺陷责任期终止证书日止

C.自进入投标有效期之日起，至签发工程移交证书日止

D.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止【答案】DCF7F10C9R6Y2R4X7HT3M9I1P8L1U2H7ZF7X1J1O7X1R6Z347、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()

A.自愿原则

B.公平合理原则

C.依法独立进行原则

D.一裁终局原则【答案】ACO4W1Z9U7A7U6O10HL9S10L2R6L9C1N8ZE6R1F1O10D6H10D948、建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险【答案】ACY5E7N10D9W1S9Q7HF7W7U5F2M7E8R3ZR4M6P10N8H6F2B349、设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（）。

A.设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查

B.政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致

C.如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件

D.发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件【答案】BCX7M10O3U6J7W10K8HZ5Y10Q10A2R2S5V4ZE2P2T3Q8K4W10F150、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

A.1

B.14

C.28

D.56【答案】CCS5R4Z1C1S3R6B10HY2R1Z5G4X7N10Q2ZV5A6A9Z7U7L6C251、以下关于留置担保的说法中，正确的是（）

A.留置不以合法占有对方财产为前提

B.可以留置的财产仅限于动产

C.留置担保可适用于建设工程合同

D.留置以合法占有对方固定资产为前提【答案】BCB4D2B7V7L3E7R3HN7F2O5E8V2D9F6ZH8C3D6P2Y7E10C552、当事人以正在建造的建筑物抵押的，抵押合同自（）之日起生效。

A.签订

B.登记

C.履行

D.主合同生效【答案】BCR10I1G4N5D9C8D10HO9L7R7P10C4R2X4ZH5N3A7J3M3W7Q353、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日。

A.14

B.21

C.28

D.30【答案】ACV8Z6V7P5I6P1R2HK9U1P5A5F6O5D6ZV6G1S1Q3C10H1J854、设计施工总承包合同中，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.监理人【答案】ACQ2N2U9A8T9I1W9HC9N5Y5Y5Z9E10E8ZI1G1M3Y2W6T2W1055、指定分包商条款的具体表现不包括（）。

A.承包商对指定分包商的违约需承担责任

B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容

C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理【答案】ACZ9J8X2H6I8W1H7HY5I10Q9M10M5I5V4ZY4H5K10R3Z1B3T456、ECC合同中，主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。

A.标价合同

B.目标合同

C.补偿合同

D.管理合同【答案】ACQ7G1F4Q6A8F8Q6HP7J10H2P4I10Y3D2ZG8J9Z6S5Y8G3H357、根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正确的是（）。

A.发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查

B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天

C.发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查

D.修改设计方案后重新进行审查的，审查期限继续计算【答案】BCY4O6U9C1A8Q8M1HK1H1Y10N4D10N4A4ZS9P6L6B2L6I5C758、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准【答案】BCB10B8A7J5O7W8E8HU3R1Z3D9O5V6L2ZE9D4U1D2L4Q8P759、（2020年真题）关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数

C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定【答案】BCT4R5X5Q9M5G10T10HQ2L8N9Y6W5U5Q9ZJ1I6V2P10K10U1E660、(2015年真题)根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。

A.单价支付

B.工程材料费用

C.总价支付

D.人工费用【答案】ACF7T3N10G3B7G8U1HL7N9V2X4L2Y9K1ZP10P5T5N10N2L3Q361、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法不正确的是（）。

A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，其投标被否决

B.超出最大偏离范围的投标视为非实质性响应投标而被否决

C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值，其投标被否决

D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序【答案】CCE8D6J2U8J8A3G5HS7D3P8F9G10I2H10ZS5P5T1N4D1P6Y862、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。

A.2

B.5

C.7

D.12【答案】CCF9A3J8T3H10T5O7HP6F3F4R5M3R6G3ZK4K7V6P7P8U9X763、（2019年真题）施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】DCX4Q10H7H2T8J2T3HB5F9A10Q5L3X2K9ZL10U5N1A4F6Z10N1064、履约保证的有效期限从（）起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。

A.提交履约保证

B.签订合同之日

C.中标之日

D.投标有效期【答案】ACT9X1P4Y9D7D10C4HZ5J9C6W4U1Q3A10ZT5R5I9O6F6H4O665、代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。

A.以代理人的名义与对方谈判

B.在代理权限范围内与对方谈判

C.代理人在合同谈判过程中不能在授权范围内自主地提出自己的要求

D.代理人在代理权限范围内与第三人所签合同导致的不利后果，被代理人可拒绝承担【答案】BCX2N5P1V3M10M5A10HP4E8B7Q5Q3C1E10ZC4S9R9X10V6J3T766、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查

B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【答案】DCZ8Y4Y10Y1Q3W9O4HF7P7J7A2P10S8W10ZU9F3D2U7U10N3U867、根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】BCQ10G7T4C1S6F6D10HD4F4U5F6V8B10V10ZR10L9T6T9O2U3G668、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（）为关键约束条件。

A.最大限度减少资金时间价值

B.到货时间满足施工进度计划

C.采购资金落实到位情况

D.保证库存周期最短【答案】BCM5T4B9B1M3L8Q2HA9W7E8U9Q3F1W4ZH5U9A4N1H10Y9B469、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCY8C10A7W7K8R6B1HH10O1Z8J4P8Z3U10ZV1J10B5Q6Y1W8S670、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。

A.否决其投标

B.优先中标

C.重新报价

D.直接中标【答案】ACI5I1Y1F7G3Y5N1HU2Z2H3T9Y9Z8C5ZM6Y6Q4R8G5L9L971、工程总承包合同履行管理中，关于工程设计管理的说法，正确的是（）。

A.承包人完成设计工作所遵守的规定，应采用发包人要求和承包人建议书

B.设计的实际进度滞后时，承包人需提交减少投入资源并加快进度的计划

C.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算

D.发包人在设计文件审查同意后10天内，向政府有关部门报送【答案】CCT9P4M6M10O8D1V7HR1I4C5X4N2K7U8ZS2S9P2W5A4E4Y172、根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.7天，60天

B.7天，90天

C.14天，60天

D.14天，90天【答案】BCM2M10W3P5W2H3T5HN10X2S4Y2E1K9W9ZP4C9N10X5L1A7A373、在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的表述，不准确的是()。

A.承包人为联合体的，在履行过程中，承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议

B.承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任

C.承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体

D.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定【答案】ACJ6H5P9V3N6M4F1HZ8Y1M3B3I6E8D1ZM6E7T6R9R9L8I774、发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。

A.发包人代表

B.发包人

C.勘察人

D.勘察人的项目负责人【答案】BCU8T10R9E2F3L9J9HD5S5C1K1K10P9X8ZR3Y7O4S2G8V4D675、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。

A.只能要求债务人履行债务

B.只能要求保证人履行债务

C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任【答案】DCA8W7U9N8N8Y4Q3HE10S2U6D10V3Z10Z6ZD3M5C8G4S10F5O776、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是()

A.发包人办理申报手续并承担费用

B.发包人办理申报手续，承包人承担费用

C.承包人办理申报手续，发包人承担费用

D.承包人办理申报手续并承担费用【答案】DCC7Y1S9R4B9O10S9HA10T6A4K2T10D8U3ZC9Q9F4V1C10F4A977、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()

A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格

B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性

C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【答案】BCZ7H6S3O4K5R10K1HO3Y2B9Y5W5F4A4ZY4C5B6B7R4D1M878、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()

A.颁发工程接收证书日

B.工程接收证书注明的竣工日

C.颁发履约证书日

D.协议书中约定的竣工日【答案】BCD7H2Z8B10Y8B5O4HG2F7E7F10W8Q10U5ZU2O1I4X2T8M6S779、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函【答案】DCE8U5L6U1S9P5T8HH3M6L4J1E5V1I10ZE2G3B9J1V8H5O480、下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）

A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人

B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人

C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段

D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货【答案】CCM1A1D10P10S7G1G9HE9W6A7P10E4G6B6ZD7S6Y6A8P8J7F881、下列勘察要求说法错误的是（）

A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责

B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置

C.勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔

D.验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可【答案】DCI2U5L4J3T4B8R6HI7B5W5S7P6W5F9ZU3U1O2Q7J6K6I782、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由发包方重新确认

B.经发包人确认的有效，发包人不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.由造价管理部门确定【答案】BCC1G2T7C5Z3U4K8HC5J1S10R8E5G10X4ZO6S9L1L10X1N3M283、（2014年真题）中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。

A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保

B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保

C.书面同意从工程款中扣留履约保证金

D.按招标文件规定提交工程款支付担保【答案】BCD6K1S9W2J8V2A5HP7F4L1H10M3P8E9ZT4C6J4V9F7S7I484、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的()编制招标文件。

A.价款

B.工期

C.数量

D.特点和需要【答案】DCD6K2C10V8J9A5D8HZ5K4E10Q9X1P7V8ZY6A10D3Z9R7U5M785、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】BCY8P4J2O5Z7F8O4HW9A5Q4A6M4S2Q8ZC1Q9O7E4T1X6Q686、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。

A.监理人、发包人

B.发包人、监理人

C.监理人、工程质量监督机构

D.发包人、工程质量监督机构【答案】ACV1N2O5N9S4K6U3HW2Y7P9Y8G9J4A1ZW8E6I4D1W10W5M587、关于设计招标的说法，正确的是()

A.招标文件中应有具体的工作量

B.评标时不考虑设计资历

C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较

D.开标时应按报价高低排定标价次序【答案】CCC9L1I1A5H7A8L3HU3Q5L10B2P8L10H3ZU2I9U10P2T6T4G388、对资格预审申请文件进行初步审查时，出现（）项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。

A.二

B.一

C.四

D.三【答案】BCJ2W3J8K6E8O9Q5HZ1N10X5J7M9Q8H4ZG8J6M6J1D3O8A1089、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。

A.2009年10月6日

B.2009年10月25日

C.2009年10月27日

D.2009年10月28日【答案】DCB5J6N4Q3L10K3J5HY8T3U6U1G4L3Z7ZU4S8Q9Q6M5E7X1090、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A.应当先物保后人保

B.应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.应当根据物保是否由债务人提供确定【答案】DCY7X3K9R6U6H7W9HS2F10K10S10J4W6C3ZO10J5N8Z1A5Y8A391、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人【答案】DCV9M4L3M6I8G3X10HS5E1T2O9G4H10E9ZV3M7R1T6R10J10N392、（2017年真题）根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函【答案】CCC8E8U7O4J3D1Y6HR8G2H1R5J10O6J1ZZ1G8F6R1W6D2D293、下列关于监理人的职责，说法错误的是（）。

A.监理人对承包人报送的施工组织设计应当进行审查，并要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改

B.合同进度计划是控制合同工程进度的依据，仅对监理人具有约束力

C.监理人可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划

D.监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知【答案】BCM9F1U5C3N1A2F4HN10B8K10X4C8Z4P9ZU2E8N1H9E10X3Z694、（2017年真题）根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函【答案】CCD9S9G10G3I6Z3S5HD7P8U10X4E2W1S10ZY3T10N9G8T6O5A195、（2019年真题）关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。

A.一般采用邀请招标方式

B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目

C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标

D.对投标人的资格不进行审查【答案】BCE4S10M2I7E2T1B1HJ3Z10A6U10P10U6W1ZB10D1B5J10M9S8F596、（2019年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。

A.工程师不属于雇主人员

B.工程师在合同履行期间独立工作

C.工程师的权力并不来自于雇主

D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题【答案】BCA4M2X10N3M1O8A8HB1R8F4C3S8J5E5ZB5E10T2L1A10R6E597、买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的（）。

A.90%

B.95%

C.97%

D.98%【答案】BCA9R3Q2F4O1Y4G7HL2S8F2K8N10D9C1ZK5B5L8Y3I4C3C598、某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元【答案】BCW8D10B6Q9T8Q2O8HK7E9W9Q9X7J1Z3ZU4M6D2W2I9Y10S599、合同法律关系害体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备【答案】CCW10N2A9T10E9O3O3HH1L4P10D3Q7O8K9ZN9M1P9J4I4P6X3100、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。

A.只向发包人提交分包合同副本

B.应向发包人和监理人提交分包合同副本

C.应向监理人提交分包合同副本

D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】BCB10X5S3R2C6F8I2HX5F7G5G8P5V9Q3ZK8L3E4Q8S7I7H6101、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。

A.编制进度计划

B.对进度计划提出修改意见

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查进度计划的执行情况【答案】ACY6H3W1H5K8L8N1HI1A8C3J8K2R3X9ZV8G2F3N6U8R1F7102、简明标准施工招标文件适用于工期不超过（）个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A.6

B.12

C.18

D.24【答案】BCA2R2J5V6D1K9L1HW4R3E2U10U9H9L8ZF2J3U9L3F7I3M9103、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水、通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船【答案】BCZ3O9Q10A5C1Y9X5HA8A10Z4O1T9B6U4ZO7I6M2A10G3L1V1104、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定担保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人【答案】DCC3A9Z4C4Q7E6V8HB7A7X10V3W10D2Q8ZI9I9C4C1C2T3N4105、设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归（）享有（专用合同条款另有约定除外〉

A.发包人

B.承包人

C.总承包单位

D.设计单位【答案】ACV7U7R6C3R1A6U1HJ10Q8G4K10I2Z4K3ZZ7W9M3E10D1H8A5106、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。

A.风险和保险

B.早期警告和补偿事件

C.测试和缺陷

D.争端和合同终止【答案】BCN8S7F5Q4B6T1H6HB6F9H4H10T10L6V5ZP4P9C2X6I1V2D7107、对食谱进行调整，是指根据（）调整。

A.食谱的设计目标

B.食谱的价格问题

C.食谱的口味

D.食谱评价中发现的营养问题【答案】DCH4Q10H3H8V4V3C7HF10Z8Z2F5C5G5T8ZX3B10O5A7I8C10D4108、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。

A.提前支付

B.竣工后一次支付

C.确认后一次支付

D.与工程进度款同期支付【答案】DCA9J4E3O2G4P7K1HO10F6U10C9S8V6M5ZU5N8Q10L2W3L7G1109、项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.转代理【答案】ACP7E6X5P10L4I9I6HE10A9H9G4A6D5J8ZT9H9O2O5K5V10K1110、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.先诉抗辩权【答案】CCA5E4X4A2E7S8B10HE10E6X10W9G1Q1Q10ZU2B7U8D8N9F5O10111、（2018年真题）关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级【答案】CCQ1V9S6X3R8G4R2HO2N5H10C9W1A8C9ZB5N5O1K8O10Y7K3112、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定【答案】BCT3H6S4S4K9U7R7HO10T3G2O7L9G6W7ZO7T10J6X9B4J9T3113、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料运抵现场后，应由()共同清点。

A.发色人与承包人

B.承包人与供货人

C.工程师与供货人

D.工程师与承包人【答案】DCJ8A3E6S3V10Q1Q8HK2E4Q10U8K10L10A1ZU9G9Q8R9X6K2S1114、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】ACD2M9K10V6K10W5P9HN6O7J3D5N3Q3A7ZE4R8Q6W7C7Z1L5115、根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（）的结清款。

A.10%

B.5%

C.3%

D.2%【答案】BCB6M2T7U6F8V5L9HT1A5R2Z4C1E4T6ZV2Q4H3L9Q5F4H9116、FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，属于工程师的主要责任和义务的是（）

A.做好项目资金安排

B.给予承包商现场占有权

C.确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等

D.工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，工程师有权修改合同【答案】CCZ10O4I5P2L3J2H9HO6N8W7K3S10S1P2ZU8T2X10W10R4O3Q4117、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。

A.行业协会指定

B.仲裁委员会指定

C.业主与承包商协商选定

D.工程师和承包商协商选定【答案】CCS6J2Q1D5Y3B2L7HY1C10X8I7V5F1U8ZO3R7Z4T4U8H1B3118、关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。

A.有利于招标人获得最优方案

B.比较公平公正

C.可能会出现投标人数过多的情况

D.节约招标成本【答案】DCZ3Z7B8Q1K6F5J10HS10C9D3X2Z5S1Z10ZC3V4K6D8B10T4T4119、下列关于施工意外伤害险的说法中，错误的是（）。

A.施工企业一般办理团体意外伤害险

B.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人

C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的85%以上

D.按被保险人人数投保时，投保人数不低于5人【答案】CCT1U3Y1S3J10O6N9HS10L6K8C6B2W2Q7ZY5S6Q8T5Y4S4O6120、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气侯条件带来的延误与损失，（）。

A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润

B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润

C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润

D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润【答案】BCA5T5S5N1U6G7U8HK7R5L2L4M9M6I1ZK1T1P1O3F4O10P9121、(2015年真题)根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。

A.单价支付

B.工程材料费用

C.总价支付

D.人工费用【答案】ACE9U9A6C10O9Q7Q10HX8C3S6I6Q8E9E3ZT8W5N1V5F7Q2N2122、根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是（）。

A.勘察机构设置

B.勘察工作难点分析

C.发包人要求

D.勘察工作具体措施【答案】CCV10L1W6J3Z10R4S5HA8H8Z2T4E1X5X3ZD5P2T4I4W1J10K1123、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()

A.工程规划设计的建议权

B.工程款支付审核和签认权

C.工程项目设计标准的认定权

D.协调工程项目有关协作单位的主持权【答案】CCD10R3G7L9V10R2L1HF10D9O8G2B7W5M9ZQ9K9W7T3U5Y4V10124、预包装食品标签通则GB7718-2004规定的非强制标示内容有（）。

A.生产日期

B.批号

C.保质期

D.食用方法

E.营养成分【答案】BCF4M8U1P6S10F9Q10HL8O9Q9C3G5G1M2ZQ3Q10H8N2W9E5M4125、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。

A.以代理人的名义与对方谈判

B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款

C.代理人在合同谈判过程中独立地表现自己的意志

D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行【答案】CCL1Z7O10E8G8Y9Q10HY1C2Q10L6U7R2A3ZG9E5F9K6D7V8O9126、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。

A.发出中标通知书后

B.完成评标后

C.提交履约担保后

D.合同履行完毕后【答案】CCU5W7B5Y1M7Z6H9HD9T5N5E4B3E8G3ZS8B2J3T5T8V6R3127、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁布工程接收证书后，雇主应将()返还承包商。

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金【答案】ACN8O3D1D9I4K6Y2HJ4N9W1P5U9B6H5ZS2Z10B8E6C2S2X9128、《标准施工招标文件》中，有关综合评估法评标的说法中，不正确的是（）。

A.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

B.评审的综合评分，最接近标底的优先

C.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

D.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目【答案】BCS7Z4C5Z10Y7H6O10HA2C7X5L5H3P5M5ZE8E1W10I9O5N8F6129、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。

A.20

B.17

C.16

D.13【答案】DCY2R9P9P7V7P6S1HZ6O1G8J3X7Y9M1ZX2R5P3N5Z1T10Z1130、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人，说法正确的是（）。

A.总承包合同的承包人应是是独立承包人

B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系

C.履行合同过程中，承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议

D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人【答案】DCR7Y5L2C6Q2E10N4HA4R3T5U3U4F1M4ZP4L1I6T10A1C8Z7131、关于无权代理的表述中，不正确的是（）。．

A.没有代理权而为的代理行为属于无权代理

B.代理权终止后的代理行为属于无权代理

C.无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任

D.未经追认的越权代理行为，由行为人承担民事责任，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为同意。【答案】DCS4Q8P8K9Z6W1H6HJ1I4R10F2Y2V8S7ZB3O8E1Q3E6H5Z4132、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（）。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人【答案】DCU8Z4P2K5U9J5Y9HJ7Q9B10M9D5G4C3ZC2R8Y3U9A5Q1C7133、材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（）的签约合同价为固定价格。

A.12个月

B.14个月

C.24个月

D.36个月【答案】ACE6R5E6Y1Q9Y3F5HJ2O9W2A10X9Z4Y5ZY1L7Y7B3C7F8M2134、某工程施工招标，合同估算价为2000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.40

B.60

C.100

D.200【答案】ACW2M4F1P8M5Y2D5HX5J3H2R8O5N9A8ZC10S8Q6G5Y1B3O4135、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。

A.发包人负责试验，费用由发包人承担

B.发包人负责试验，费用由承包人承担

C.承包人负责试验，费用由发包人承担

D.承包人负责试验，费用由承包人承担【答案】CCV5L1Z2A7P6X3T9HQ10T2I1I3T1X2S9ZG6K3Q4Q5K2E8C5136、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。

A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任

B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人

C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意

D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】DCP6E6S6X9F4K2K5HB7D5O6U2E10M10L1ZT10B4X8V6P6K5I4137、根据施工合同标准文本，在合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字和盖章的法律文书是（）。

A.合同协议书

B.履约保函

C.预付款保函

D.中标通知书【答案】ACT4K2A3I1P10G6C9HT7X5M4Z8C10G5Z2ZV4P5F2D8N6J10I6138、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。

A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.监理人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】DCG9K7N10R10S8F1S9HI3J6U10C10Z4C6U4ZO5H5Z6F7U8O4Q8139、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（），自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月【答案】BCQ3I7U4X5O1X9Z3HA1M9S6F4M10W10Z9ZH2J9X6G5G9X8V10140、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。

A.组织设计交底

B.编制施工环保措施计划

C.审批施工组织设计

D.组织论证专项施工方案【答案】ACF10P3X7A4S3K1P2HN8K8R3O8O3V8V2ZM7L2K10F6Q6X7U8141、法人是具有（），依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

A.民事权利

B.法律权利和民事权利

C.民事行为能力

D.民事权利能力和民事行为能力【答案】DCD9T10O6Q10I3P6B5HK6I10X6P6G1H3H3ZP5H2Y5H7R1I1E1142、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。

A.承包人承担返工费用，工期不予顺延

B.承包人承担返工费用，工期给予顺延

C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延

D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延【答案】DCM8Q5P1B9E3K1G3HV7U3K8T5C3L4K7ZI9K8T4Z10R1V9G4143、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。

A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款

D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期【答案】DCP4O5Q9I5B8X10L6HX3C10T9D7L9H2G7ZG10J4W6L4G5G5U5144、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%【答案】CCP4K2B1N5P5Q8V8HJ3E8O2T7Y2Q1Z10ZD6L6D10K8U2N1Q3145、根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划【答案】BCM3Q1H7H2H10S4P9HF5X2G1G7R8K4A3ZG7S5K8J10R1N1Y2146、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（）代表业主方进行项目管理。

A.工程师

B.工程师助理

C.业主代表

D.承包商代表【答案】CCB9L10C4M6O1D7K6HU1O1D3K2J2K6C4ZC5K7Z2N4P3D5M6147、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。

A.3天前

B.7天前

C.10天前

D.14天前【答案】BCU10C4J10A9Z6M10M10HK10X8B3E5P8S4X1ZN3J1V6M10P10N4Q8148、某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()

A.试验室只接受发包人指示的试验项目

B.试验室应完成承包人要求的试验项目

C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责

D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任【答案】CCG7X2E7R9B1U10H7HL9L6W2U4R8F2C9ZV5T6D2L1Z4C7O6149、下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。

A.大型或较复杂的工程项目

B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包

C.重复性的工程项目

D.投资金额相对较小的项目【答案】ACX6T3X7J1P5Y1P2HL4R3F10F8R3Z3X7ZC8M2I5M5V5S2X5150、（2020年真题）关于投标限价的说法，正确的是（）。

A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额

B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度

C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格

D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】DCY8K9T3W6V5O9Q9HO10O1I8C2E9E1Y8ZL6S9T5J2B10M2Q1151、将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

A.索赔目的

B.索赔起因

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质【答案】CCD10K1T9N1I3W9H3HU10W4Y7N5P2J1J4ZH3L9D1S2X9M1L10152、在设备采购招标中，基准评价值为（）。

A.最优的评价因素

B.最差的评价因素

C.居于中位的评价因素

D.评价因素的平均值【答案】ACA3N10R1R9B1I1O10HP8U7U9W7T7N10U7ZN3J7X4C10P9G9G1153、在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为()。

A.合同价的5％

B.合同价的10％

C.合同价的20％

D.合同价的30％【答案】DCO10S5E7J5D8S5U10HX1I7L8D3F2B10U8ZL10G5W9I6N4Q1G8154、下列食物的蛋白质真消化率最高的是（）。

A.全麦

B.大豆

C.牛肉

D.花生【答案】CCA5O5B4I4S5U6S7HC4E2T7R1P4J10Y3ZI6L3O3I8C3V7P6155、（2018年真题）根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核【答案】ACL2H10S4X7J5I4R9HC3E9D2X1I5L7K10ZG3A2I4U7S8R4P1156、关于材料采购合同分期交付买卖的表述中，不正确的是（）。

A.分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付

B.由于工程建设的工期较长