2022年设备监理师(设备监理合同)考试题库高分300题答案免费下载(湖南省专用)

《设备监理师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至()。

A.2021年5月4日

B.2034年3月8日

C.2021年12月31日

D.2034年12月31日【答案】CCB3K9F6N3J8Z5X4HZ7R3Z5O6Q4X3S2ZC4A6Q8S8C7Y8A12、按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是()。

A.当事人的名称或者姓名和住所

B.标的、数量、质量、价款或者报酬

C.履行期限、地点和方式

D.”一裁二审“条款【答案】DCW10V10W2A6L4M9T4HO7R9C6T7Z2G1A7ZI2D7G10I10G2P6H43、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。

A.2012年3月3日

B.2012年3月16日

C.2012年3月20日

D.2012年6月10日【答案】BCT1I6M7M4I6Z10O9HY3T2R7V3V3G6V10ZL5X5K4Y10A8Z6V24、下列关于留置担保的说法中，正确的是()。

A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置

B.可以留置的财产包括不动产

C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置

D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同【答案】ACD1X2H6Z5M2X7Q8HX9Z10E7L10M4V5R9ZB2W8U9Q2H9Y6I75、与指定分包商签订分包合同的当事人是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商【答案】DCF6Y5L2U7V8Q9K8HZ10C6L2W9X4U2S3ZQ1H6Y10Q4P3Q4H76、承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。

A.业主要求中的规定

B.投标书附录的规定

C.工程师的指示

D.业主人员的需要【答案】ACA7V5F4D8I2G10S3HZ2Q1R6E1P9D5D4ZT4Y6Z6W1Z5J9W27、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。

A.产品的生产者和运输者

B.产品的销售者和运输者

C.产品的生产者和销售者

D.产品的仓储者和销售者【答案】CCI10T8R3E4M5C6K1HC8Y1B1U9A8E9E8ZM9I7W9D3M7Y8F98、代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己【答案】BCI8S6R1U8P4A2G7HJ7U2X5U6V5F10C3ZL4V6E5E3H8O3Z69、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。

A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门【答案】BCH10X2I5M2W2N1T5HQ6V8V9T2X7V8H7ZG1Z9M5J6D9E2A310、生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由()负责办理投保手续。

A.承包商

B.业主

C.承运人

D.设备供应商【答案】ACW5I10C1L5M9O4Z9HA3K4E7W3O3H10U5ZX7O2I6U9J4G6X611、投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。

A.投标有效期内

B.评标开始之前

C.开标时间之前

D.中标通知书发出之前【答案】CCP6W3U4U8T10K4Z6HR1B3Y10J3W10W2B2ZU1C8B4T8C9U7H512、投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

C.购买招标文件后不递交投标文件

D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金【答案】DCA2J4Q10H3O7Y2M7HJ7V4J6O7G4Z10U5ZW4W9A6N8O10K6Q713、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.15日

B.2个月

C.3个月

D.6个月【答案】BCE4N5N7F6N3P10T3HI2X10F9I4H9I10S2ZV4N3A9G2W5P6W714、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是()。

A.班组长

B.监理工程师

C.本单位负责人

D.总监理工程师【答案】CCF9D5O9S8Q9V1W2HX3E9M10P5G10S2W4ZD10O4A7M2I9J8R515、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师助理

D.项目经理【答案】BCA6Z5O1O2V6C1B4HX9X9L1Y9I5N8L2ZK5F7B10E8E1X10O316、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。

A.工程师

B.争端评判委员会(DAB)

C.仲裁机构

D.人民法院【答案】BCN4A10X2Y9B8D2A9HE10J5D4Z6B2O2S3ZI7M6T4K8U9E3H717、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】DCA5W6F8S8T1O6L2HJ10A6R8X5X2K3U2ZP3T4Q2F3A7I6F218、由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应()。

A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金

B.重新设计、并支付赔偿金

C.赔偿委托人的实际损失

D.支付违约金并赔偿损失【答案】ACN10G2G5M4C4D4Q4HK4R9D4Z3R3C6F3ZU3B2W8O1Q6S2V319、大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。

A.30

B.28

C.20

D.15【答案】ACD10S6P8E6X4I7O5HF10P2W10E6G2Q10J1ZV2O7N1S2M6R3O620、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。

A.本单位安全生产管理人员

B.政府安全生产监管部门

C.本单位

D.本单位上级主管部门【答案】CCQ1M4D3D4A3J6K8HT6L3I6V2N4J5B4ZJ9G9L9P3G5G6E821、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。

A.期满前3个月内

B.期满前6个月内

C.期满后15日内

D.期满后3个月内【答案】ACM6O6N9D10B7X7D3HT5W2D5B6R7C8Y4ZF5S6G6G5H10V7M322、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。

A.开标

B.组织现场踏勘

C.发出投标邀请书

D.发布招标公告【答案】DCQ8B4Y1M6G10W5P2HT5W7S3A2U9R5E8ZP4H1E5D9N8N3R623、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是()。

A.固定总价合同

B.纯单价合同

C.单价与包干混合式合同

D.成本加固定费用【答案】ACI7H7F9B10B8G5L1HG10Q10T5J4S8J9M4ZS1R5W3E6T1S10V124、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。

A.尚无合同关系

B.合同没有成立

C.合同已经成立

D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任【答案】CCL2G8J5I4T10J6I3HL7M9P5V4L8W3X6ZT7U6B3S5B6Y5Z225、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日【答案】CCB3L9F8A4K6F6K2HN9P7Q6C7X8X5H3ZO6O1E6B2F5L2T926、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是()。

A.即时处分权

B.使用权

C.留置权

D.收益权【答案】CCR7E4Q2W2B3V2T8HX6D6P3E2V8V4C3ZK3A10Z5Q3S9D4M927、根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是()。

A.投标单位董事长的父亲

B.投标单位总经理的同学

C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人

D.招标项目所在地统计局局长【答案】ACJ9N6Z8A6R7V6E10HR7R4H2I9A4W6I7ZU1T8B10A9K6P10U228、设备工程项目合同体系分析的重点在于()。

A.不同合同间的工作协调

B.检核合同成立所必备的条款

C.均衡双方当事人的权利和义务

D.设计特殊事件的处理机制【答案】ACL1O9Q7T1Q5P8Y9HD1E8P3N5B2N3S8ZK4U2Z10H4U1Q2O329、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是()。

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商文件

D.投标书【答案】BCZ9R7U9L3C8X3K4HQ8F3P7E2L1X10A6ZC6R6Q5L3Y2R1O730、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是()。

A.赔礼道歉

B.责令停业

C.罚款

D.具结悔过【答案】ACU8G10Z4W10A10D9U2HU3S6W8X6P8L7C3ZU5J10N9S4Z4F8F631、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。

A.合同订立

B.甲提出撤销请求

C.人民法院受理撤销请求

D.人民法院判决撤销【答案】ACJ2H6X8J3X7C6B5HP5I7K6S3K4Y3D1ZX5C4I4I10W6C5F332、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由()编制。

A.承包商根据中标合同金额

B.承包商根据投标金额

C.工程师根据合同价格

D.业主根据资金落实情况【答案】ACV7E9G3X8R10K8H3HO10K9V5R4K7K7J9ZV8U6U7F8Z9Y6Z633、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该居民获得炉具的途径不清

C.该居民应当向提供炉具的人索赔

D.对该居民的损失，该厂主观上无过错【答案】ACI2B4D5P7W8Z7J8HX3N8U6P6W10Z1F6ZW4F3P8J8G4Z3T934、按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是()。

A.当事人的名称或者姓名和住所

B.标的、数量、质量、价款或者报酬

C.履行期限、地点和方式

D.”一裁二审“条款【答案】DCH5C4D9H3Z3D9O6HF10U9J5X2D10D10I7ZW4R2S3L5N5F9M1035、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是()。

A.投标截止时间前

B.收到投标人书面撤回通知时

C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内

D.开标之日起15日内【答案】CCP7A10U3R2Q8F4X8HG5B3R6T6N1H8M5ZN4J8N1M9F9E9H336、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力

C.当事人可以通过调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】CCE1P5M3M1E10L8O6HD4R9B7U9P8U2R8ZZ2D2N5L5Y5K7N737、缺陷通知期的起始日期是()。

A.工程通过竣工试验的日期

B.工程师颁发接收证书的日期

C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期

D.接收证书上标明的竣工日期【答案】DCX4J6R9K8H2O2D4HC9O3I1T3G7U4Q10ZU2N6G10V8X1S3B438、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。

A.出卖人

B.承运人

C.买受人

D.出卖人与买受人【答案】CCW8Z9O1Y5A9Z6A4HH2P4W5E6M6F8H7ZB3C2G1X4M5W1A139、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】BCO7I4G1H7E4V1K4HC3L4F3N8O1S8N10ZU2U6R8S10X2D8K340、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】ACU5P1R8N6U2U10T2HK7N1N7V6Q8D8V2ZZ1Z4S9Q4S7O3E1041、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自()之日起承担标的物毁损、灭失的风险。

A.合同成立

B.合同签订

C.合同生效

D.违反约定【答案】DCC7P6F1Y10X7T6J6HU3V5I10R9U10H6Y4ZM8R6D8E5K8V2R942、检核表的核心思想是()。

A.确定事件的逻辑关系

B.持续改进

C.分析事件的合理性

D.完整描述事件的全过程【答案】BCO5R1I1A8J6P8O10HB10N8K4J3I4D10P6ZU3J7I4F5Z7N1J343、下列关于分包商的说法，正确的是()。

A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意

B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师

C.承包商应当对指定分包商的行为负责

D.承包商可将整个工程分包给他人【答案】CCA6R10Z4R5K2M5M5HU1O6J4T10I3I8F2ZM6K8L9A9K5M3K444、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】DCY10N7U6J7J6E9P6HR3L6T7N5O1R8L7ZO2X2T5L5A8N5C245、《安全生产法》确定的安全生产管理方针是()。

A.行业管理、企业负责

B.安全为了生产、生产必须安全

C.安全第一、人人有责

D.安全第一、预防为主【答案】DCH7P3E5P3H8A9X6HT8M2V1Q9X7X1X2ZE6I1T3V9R6H4F1046、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力

C.当事人可以通过调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】CCN7Z5D4B3Z2J7E6HO10M9X1A10U8V4U7ZT3B3H7H5X3S10W947、下列关于留置担保的说法中，正确的是()。

A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置

B.可以留置的财产包括不动产

C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置

D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同【答案】ACY9E1G9C1X4S4W7HW8T9Q1U6F3M3M4ZL8I4E8B9B8G2F548、行政纠纷的处理方式不包括()。

A.听证

B.复议

C.和解

D.诉讼【答案】CCY10Q4M10J7I4S6D8HK10E4E2F2E1C8F10ZC8B4M2K7M3B1T649、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】DCZ4G10E6C9B1D5S2HR5S4W8T10T2G7N4ZF3G8D7R7G2Z2A1050、中标通知书对招标人和中标人具有()效力。

A.要约

B.要约邀请

C.行政

D.法律【答案】DCS5J5L4W4O4O5S9HI6E9M10L6U1X6J2ZW6V1K7S3T1M1O851、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+()时成立。

A.甲将汇票交付于乙

B.汇票登记

C.甲将汇票提存于公证处

D.质押合同签字【答案】ACH9J8N6O7Q6P1U2HP6M8I3B2K5F5A4ZU4K9D8A5Q9Z9P1052、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。

A.丙向甲

B.丙和乙共同向甲

C.乙向甲

D.丙和乙向甲连带【答案】CCA5E7S2V4Q3Y2I5HG10U4N2U3V3I2H5ZB3Q6B4A10S9N1O253、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。

A.安全生产监督管理部门

B.煤矿安全监察机构

C.劳动监察主管部门

D.建设行政主管部门【答案】DCX2V4M8A7B1K9R1HE2H2D2G4B3B9U4ZS7T10V4K9J6L9M154、公民、法人或者其他组织对下列()事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。

A.行政立法行为

B.国防、外交等国家行为

C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理

D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决【答案】DCO1O8O2K2P5K3X10HH10J8O9U2S5F9M10ZD9B8F5Y5N5P2J355、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。

A.外商投资工业项目

B.涉及国家安全工程

C.关系社会公共利益的大型基础设施

D.抢险救灾工程【答案】CCL9X9X9N1S8T4D6HH2U4J4W6P1H8A10ZP4F6E2M6N2K2B956、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额【答案】DCY7V2F2Z10M5N2F1HH4N10R2B2K8P8R10ZU1W4Z6I9E7D4X557、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是()。

A.联合体

B.联合体各方

C.联合体中的牵头人

D.联合体中的资质较高方【答案】BCE10J10K9W6C1M10Y7HI10L2O4T10L2L3F9ZJ7H6R4W3Y5Q5O758、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。

A.有关行政监督部门

B.仲裁机构

C.人民法院

D.行业协会【答案】ACO6L6Y10U8W10E2H2HK2W10Z8T8Z6S6H2ZD4E5H8N5M2G8L559、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括()。

A.议标

B.公开招标

C.邀请招标

D.分两阶段进行招标【答案】ACS9A5B8B9M4R3D3HF9B7L9O10F7W10N10ZS1T10R8H9C4Y7B660、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。

A.法定解除和约定解除

B.违法解除和合法解除

C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除

D.行政解除和司法解除【答案】ACE1G8T2R6V4F5D7HB8O2V6Q9W2P7Y6ZM10Y2L7N10O1F4M261、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。

A.提交投标书日期

B.基准日期

C.实施工程

D.进入现场【答案】ACO9Q1W5W5R9S1L10HB7O5E2L3U1H10Z9ZS3K5G4O5C1I7U562、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。

A.法定解除和约定解除

B.违法解除和合法解除

C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除

D.行政解除和司法解除【答案】ACY2B10M4B6Z6K8X7HC3D4I1E5X8X10Q4ZF9P6B10F8X10W3Q1063、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。

A.视为数量和质量符合约定

B.视为数量和质量不符合约定

C.卖方可以行使催告权

D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】ACA5G2U1K4M2L5L2HA5B3R10R9M7T1A7ZB3M7H1J3V7P3J764、根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是()。

A.一般保证

B.保证人要求的方式

C.债权人要求的方式

D.连带责任保证【答案】DCK3M9Y2U5F5K1F10HG1N1F3R6E10V5H7ZF7N4W2H2C8Y7L365、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准【答案】ACQ3H6K2E5T1F6M3HS6B10A1Y2O6O4F8ZT5H9X1K8E3U8S966、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括()。

A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

B.投标人须知、招标资料表和投标保函

C.投标人须知、业主要求和设计文件

D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划【答案】ACF5X3E10A3A4V4F4HU5G9T9M8S6D9S8ZE9P2D8P1W5P5Z367、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。

A.工程师

B.工程师的助理

C.承包商

D.分包商【答案】CCY10L6L2D10Z3P7V3HF8N2K8Y7Q1O10U9ZH5B6X8P1J8O1Q368、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同【答案】CCF6G8E1I9Y4U3R3HM3P5A1O2G2Y8Q3ZL7A7Y5K10D1I6J669、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。

A.发件人的主营业地

B.发件人的经常居住地

C.收件人的主营业地

D.收件人的经常居住地【答案】CCN9L4Z3W6I8E5J5HT9F8J4N7V8V6L3ZB10C8M4X4C3L4L270、某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是()。

A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告

B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查

C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故

D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复【答案】CCR5N7H3C2N4I5L8HL7E3T10G8Z2H2G5ZO6P6J8F9P8U7P671、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额【答案】DCW4Y5F1D7M9K8I5HB8U7Q4I10O6U5N1ZB10U10C9X2G8T9A772、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。

A.视为数量和质量符合约定

B.视为数量和质量不符合约定

C.卖方可以行使催告权

D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】ACT1E8G2J9S2Q8V6HB2F7T10Q8N7I9M6ZW5H8J4V10G10B9Z973、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.15日

B.2个月

C.3个月

D.6个月【答案】BCA7C10B9W8K3V4N7HA5Q8J3E4B2Y9W10ZZ5J1N7X4J9V10S474、根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。

A.纠纷解决方式

B.免除保险人责任

C.保险费用收取

D.免除投保人责任【答案】BCH2K8K4G4Y7Q9X9HD3Q8P7C1Z6Z6B5ZD1E6O6F8V3K4N975、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。

A.承包商提交履约担保后

B.承包商收到中标函后

C.工程师发出开工通知后

D.双方签订合同后【答案】BCK9F2G4L10Z4G1G9HG3L9Q10O2G7K10X3ZY2S8S7I6Q4H3A776、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由()编制。

A.承包商根据中标合同金额

B.承包商根据投标金额

C.工程师根据合同价格

D.业主根据资金落实情况【答案】ACN2A5E5Q7P9A5J1HP9X7U6A7Q5G3Y2ZG7H8W9C8H8H7F677、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。

A.某新式武器的设计

B.地震灾区道路抢修

C.部分使用国有投资项目的施工

D.全部国有投资的项目前期咨询【答案】CCP10R5Y6E10F5P9S7HA6W7V8P10I5O10F1ZW5Y10Y3D3S1A4G478、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是()。

A.固定总价合同

B.纯单价合同

C.单价与包干混合式合同

D.成本加固定费用【答案】ACH7V4I4H9L10Q3E2HR3D6X2K8P2N1B4ZL4N10A7P3C1N2R379、设备工程项目合同体系分析的重点在于()。

A.不同合同间的工作协调

B.检核合同成立所必备的条款

C.均衡双方当事人的权利和义务

D.设计特殊事件的处理机制【答案】ACO1F1V8C4H3Z7Y7HX1R7F1P9J1U6F8ZO7W9S1D7B7T9W580、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。

A.竣工时间及相关费用

B.相关费用并加合理利润

C.竣工时间、相关费用并加合理利润

D.缺陷通知期及相关费用【答案】BCF7C3Q2W9M9O9K5HD4Y5P8X9K6K7O5ZB2Y7W10Y3A9V2N1081、在买卖合同中，买受人的义务有()。

A.对标的物提供质量保证

B.受领标的物

C.对标的物提供权利担保

D.提供有关单证和资料【答案】BCQ1A6R4G5F4D5O2HR5G10Z9I2Q9G9W9ZS6C5A5H8Q1P9M1082、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。

A.出卖人

B.承运人

C.买受人

D.出卖人与买受人【答案】CCK4C4H8Q2I8U3N5HD10P4D9A8O3V5R10ZF4V8Q1H2H10Y3W1083、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是()。

A.法定代理终止

B.委托代理终止

C.指定代理终止

D.无权代理终止【答案】BCB9S10H9S9T9A6W3HC7J1Y2Q9X2O7P1ZF6A1H1L8F7H10Z384、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。

A.社会

B.权利义务

C.道德

D.人际【答案】BCR8J5F2J7X3Z1G9HN9I7D4B2F7F7P10ZF5N5B2J6I3N10O985、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。

A.全部使用国有资金投资的项目

B.部分使用国有资金投资的项目

C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目

D.使用外国政府贷款的项目【答案】CCL3P1W4E10Q3K3L8HJ5W6X4I4P5P7X5ZN9Z6X9M4N7T8R886、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。

A.竣工时间及相关费用

B.相关费用并加合理利润

C.竣工时间、相关费用并加合理利润

D.缺陷通知期及相关费用【答案】BCY2L8J6Z1M4T4N3HJ4D2U3Q5W10O1D5ZK10R5N4B4Z1W3Y687、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.50

B.100

C.200

D.300【答案】DCC10G9L4M5N5T5R9HT6P4C8M1D7L1F10ZY6K2F2K8G10X2J688、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。

A.通过竣工试验后

B.完成缺陷修补工作后

C.缺陷通知期期满后

D.承包商提交最终报表前【答案】CCX1Y9L4J10T1A7J2HQ7Z1U1V3X3D6X8ZC10S6Q2C4B8O5G889、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。

A.监理投标书

B.中标通知书

C.专用条件

D.协议书及附件【答案】DCP4A5F6Z6F7M2B1HE2E10W7W4E9X5B8ZH6V3B10G5E4W7J590、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是()。

A.锅炉辅机

B.天然气

C.军工产品

D.铁矿石【答案】ACJ8H5P7J3K4Q2L4HA6K6O6K5A3S5R9ZV7L5U1P8A10H2K191、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指()。

A.招标人是具备法人资格的经济实体

B.招标人是具有相应资质的企业法人

C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员

D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库【答案】CCT9K3T1M4D2V5Q9HU1Z5X5U3Z10A1X9ZS10X7K2Z3V1P10M192、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。

A.通过竣工试验后

B.完成缺陷修补工作后

C.缺陷通知期期满后

D.承包商提交最终报表前【答案】CCV3V8T7N4F3Q6N5HX10Q5L10U6W2M7R6ZD10G5K4X4F2F9S893、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。

A.视为数量和质量符合约定

B.视为数量和质量不符合约定

C.卖方可以行使催告权

D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】ACR7O6A2I1L6S2N3HT3C3A6Q7R3T3B7ZY7V10V2F9K2F6X1094、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。

A.期满前3个月内

B.期满前6个月内

C.期满后15日内

D.期满后3个月内【答案】ACQ6H2G5L10A6M10T2HX2Q5M6Y9Z4G8K9ZT4N7A6Y8B4Q10Q495、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。

A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【答案】DCZ2P6E10J6M8M3Q5HP10S3W2Y4G4U7U4ZP3R4V8E1A4T4E396、设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是()。

A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬

B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责

C.承揽人应就该部分工作对定作人负责

D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作【答案】CCP5W8J2H10H10L6Z8HP1O8Q8P3A10V8H8ZQ5M4I5L6T2M3U597、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日【答案】BCU1U1T2K6E2Q8A8HY1Q8M4Q9I7A10F2ZJ6J5Z7Z1H8L6A998、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同【答案】CCQ3D5B10E10D10I6L9HI10Z1X7A7W3V8E2ZJ8C9E7Z10T9A6H1099、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，()。

A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额

B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额

C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费

D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整【答案】CCN4V6W5C6W5K1W7HI5Q9M5N3Y1R2E6ZN3X10V6D7Q9P1F8100、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。

A.外商投资工业项目

B.涉及国家安全工程

C.关系社会公共利益的大型基础设施

D.抢险救灾工程【答案】CCU3D8L4U6N9F6R5HE4E7V6A3H9R10I6ZP9J4I4Y3J3K1M3101、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是()。

A.无权代理

B.表见代理

C.越权代理

D.委托代理【答案】BCO6Q8S6D2E4J5W1HK10R10L9W3Q8D7X6ZC5H1D9H3O9H8U1102、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同【答案】CCT1E6I5V6Q4K4O5HM2Y9C2E7Q3X2F9ZP4A8J4M2Z5B9M4103、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。

A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率

B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差

C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解

D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】ACH3X5G7L3L7I2Y3HC1E2A10Y9J7V4Y4ZA8K6C10Q2M9M6Z4104、在市场经济条件下，()是民法的主要调整对象。

A.财产关系

B.人身关系

C.支配关系

D.生产关系【答案】ACT2A3C6X8E10A2E4HL6N5Q10E5U9X6B7ZM7M9W10Y9D6T1H2105、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日【答案】BCV8M7K4F2Y3Q9H6HV7R2O2G8U3E10S7ZR8W1A6K2D9U8F5106、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。

A.发件人的主营业地

B.发件人的经常居住地

C.收件人的主营业地

D.收件人的经常居住地【答案】CCG9G4C9T1G5P7F5HS2A1A4N6J4W8R10ZT9B1J9X8Q7S3B4107、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由()编制。

A.承包商根据中标合同金额

B.承包商根据投标金额

C.工程师根据合同价格

D.业主根据资金落实情况【答案】ACZ1V1T9R4S9L7P1HY9E8M7I8A2E3Q9ZR5E9U5T4I7R8U3108、甲、乙两家企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。

A.无效

B.有效

C.可变更

D.效力待定【答案】ACE8G6V10M6O9C2J8HD1R6T2S5Y9Q8K8ZW1Q6O3N9P2Q5L3109、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是()。

A.主要工艺、技术采用特定专有技术

B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D.国有资金投资占控股或者主导地位【答案】CCU6W5X6H3Z5C1E5HA2E5Y6D7D5Y5Z1ZT3V8O2X3S10U2E7110、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，()后的56天内支付。

A.工程师收到最终报表

B.业主收到结清证明

C.工程师收到结清证明

D.业主收到工程师发出的付款证书【答案】DCU4V8D7U3O5O9F5HJ2I5E8G9Z9Z2H10ZH4G9O10T8G7O8I2111、跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是()。

A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理

B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月

C.向工地派驻1名建设单位的代表

D.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测【答案】BCZ5V8G2U4T10B5L3HE7D9N7D2T1J8B10ZL1U10M7Z8U1G2B1112、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。

A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告

B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼

C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解

D.人民法院对该案件应当公开宣告判决【答案】DCD8M1F1F10D8L8B10HA2S9A9S6Q7K5R3ZU2V1X5V2O1J7N4113、在买卖合同中，买受人的义务有()。

A.对标的物提供质量保证

B.受领标的物

C.对标的物提供权利担保

D.提供有关单证和资料【答案】BCF8A4O10V8I4U1W9HB6X8I9Z8Z8M8Q4ZC4L8V2F6P4T7L5114、某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是()。

A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告

B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查

C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故

D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复【答案】CCL9O8C10X6Y1U3K8HJ4G4O2U7M7V10G7ZY4R9Z9L7U4R2E9115、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标

C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定

D.否决所有投标【答案】DCC10T1G3D8O9T10Z2HU7Q4X6O6F2S5X9ZK8T8T7V3J8N8U10116、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。

A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价

B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价

C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价

D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价【答案】BCV2Q7D1D3P6C1H6HW5K8C9F1R3E6R8ZE7L2J4Y8X7X7X4117、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，()应对补偿金额作出公正的决定。

A.业主

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表【答案】CCC3Y10X10T8U2M4J6HZ7V1W7P9D3R7U10ZY7P6V3E1K5A10R3118、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是()。

A.评标委员会未组建

B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为

C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持

D.投标人对开标时间有异议【答案】BCI8N9T7G5Q5Z10E5HL5M9A4U3N8X9S3ZH3R8B2L2Q4D3S3119、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。

A.交付设备

B.交付设备所有权凭证和其他凭证

C.移交设备中体现的知识产权

D.接受设备检验【答案】CCX6D5P5V3S2Q3O10HB9T8M5E7Q7U2M1ZT7W7W10W8C5T4K5120、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。

A.工期、费用和利润

B.费用和利润

C.工期和费用

D.工期和利润【答案】CCZ7A2B1P3B6K2Y2HL7Q8B5C4M3M4S5ZQ2C2H8Q7U3X7K9121、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCJ5A3U6L1L8L6B5HG1C5S1U10H7V2G4ZG2R4J6I1I4L7X10122、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.50

B.100

C.200

D.300【答案】DCS10L10D3J8S8Y6V4HT1U7R4O2O2E10V7ZM2W9W8P5S4U5Y10123、国内设备工程合同的生效时间是()。

A.经公证

B.经批准

C.双方对合同条款取得一致意见

D.双方签署【答案】DCU3M8Y4H2I1Y6B1HR1R6M9U3M8Y9J1ZX4U5S3G4B1P5Y1124、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。

A.委托人不履行合同，无权请求返还定金

B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金

D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费【答案】DCQ4N6M10S6K3C6V1HM10P4R10A8X6E1P4ZE2S5V8U5K6M4K10125、承包商提交履约保证的期限是()。

A.收到中标函后的28天内

B.签订合同后的28天内

C.收到开工通知后的28天内

D.设备工程合同生效前【答案】ACK1B3K2Q10R10M5R5HL5J10V1W9X10E2V5ZM4D6P4P10E2Z9N4126、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知()。

A.承包商

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表【答案】ACY4Y8R10G6Y10R7Z3HG9R9L2G2C5F1T10ZO8T2R10H8X2Z4T4127、承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。

A.业主要求中的规定

B.投标书附录的规定

C.工程师的指示

D.业主人员的需要【答案】ACP9T8F4M4Q3H3G4HS2J5C2B4A6K1I5ZE2H5U7M4B8K6P3128、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。

A.投标保证金不得超过投标总价的2%

B.招标人不得挪用投标保证金

C.投标保证金不得以支票形式提交

D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天【答案】BCN6Y4D5B1I7P3N8HN5Q8L4W6G9G6O6ZM8M7Q6X9U8L3U9129、行政纠纷的处理方式不包括()。

A.听证

B.复议

C.和解

D.诉讼【答案】CCK7X4C7H8A9H1M2HA2Q3G8M9R2T10V1ZV7B8N2J7T1Z1K1130、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括()。

A.争议的解决方式

B.评标委员会的人员组成

C.主要技术性能数据

D.推荐的中标候选人【答案】ACP7A1R9W4F7H5Z4HU7V9D6B1J8V2Z3ZU3P1D8C7R2R8D5131、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】ACV2I3A1A1L10R8T4HI1J1E2X5P4W8Q4ZT5W6J1M8R4P10Q6132、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】ACL3D10M8S2H7P3F4HT3Q1S1X4G7E2B4ZA5J9Z6L10B8R7J6133、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是()。

A.锅炉辅机

B.天然气

C.军工产品

D.铁矿石【答案】ACS5Q5Y9E7W6X10I5HE4H6M4Q4Y5C5Q4ZF8E3K9J4Z3O8B7134、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。

A.承包商提交履约担保后

B.承包商收到中标函后

C.工程师发出开工通知后

D.双方签订合同后【答案】BCV4O8Y9J3H9R6G8HE10M6X8Z10Q5J8V10ZF7K1W3H7Y2Q10T3135、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的()天，向工程师发出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42【答案】CCF5W8Q8X6C8N2W6HK3J8E6Q7Q3B3B10ZQ5N8R1F5I1Q6Z2136、下列关于设备采购合同中出卖人逾期交货的叙述，正确的是()。

A.出卖人支付违约金或赔偿金后，即免除提供设备的义务

B.出卖人支付违约金或赔偿金后，买受人表示仍需要时，出卖人应继续履行供货义务

C.出卖人支付违约金或赔偿金后，还应继续履行供货义务

D.出卖人应支付违约金，违约金不足以弥补买受人的损失时，买受人还可要求其支付定金【答案】BCZ4L5G7Q7F9O10E5HE10M5G2O5N8P2U8ZK10V1S7F10E3V9C5137、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在()天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。

A.14

B.28

C.56

D.84【答案】BCR9H5H5F8Z6M9L10HC2T3N8X6B8S9V9ZZ4R8S3I9P4U7D10138、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是()。

A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权

B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失

C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人

D.承包人行使优先权的期限为12个月【答案】CCF7H1R4M5U1W7G6HK8F6W2C9W5C4E3ZR1T2H2M9Z3X4O4139、对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是()。

A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训

B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定

C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一

D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作【答案】CCP8V6B2S9U5N10C9HL2H10M2V8N10S9E6ZR3W1D7E3L3B4V9140、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款()。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.合同约定的全部设计费【答案】CCD2C8H4D10D6I8G1HI8T2T9B9Q5V2E8ZM9E6V1L9C9T2P10141、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判【答案】ACC2X9L7R5A6L2X9HY3B4V1J4J9K8S8ZZ6X1Q1Z2L9N8B9142、在下列各项中，符合代理特征的是()。

A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思

D.代理结果归属代理人【答案】CCP7Y3X9E5A9Q10M2HA2S3W10R1C7V2C4ZO1O3C2X3S3B10W1143、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是()。

A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%

C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%

D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%【答案】BCA5J3W8O2O1N3Z3HT6H7U8C4Z5Y8X5ZV1M8A8L7F7Z3L2144、根据《劳动法》，用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应当按照不低于工资的()支付劳动者工资报酬。

A.100%

B.150%

C.200%

D.300%【答案】DCX1Q3X10V6K2E2T3HO1F4V5G6C4W10J1ZJ1D3I8N5N3O1S2145、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。

A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28

B.工程师开出付款证书后28

C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56

D.工程师开出付款证书后56【答案】CCQ5D6P9O2N10N3N8HT10G1G8H10S5R2O9ZF3I6V1B7I8M1P4146、业主谈判的目的不包括()。

A.宣传自己的优势

B.了解报价的构成

C.讨论并共同确认某些局部变更

D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化【答案】ACK9N9O9Y7C2B1T9HD10I10M2W10O6B2N2ZZ1E2D8W3Z4I6R7147、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】BCX8V3W9P8R9G1X9HO4R1G6H7C3G1K2ZC5G6X9T9L2K2V3148、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。

A.国际商会

B.中国商会

C.中国国际经济贸易仲裁委员会

D.FIDIC【答案】ACL9C8U1A10D5C8N7HB7U7H5M1G6O1M9ZB9R7Y2Z3G7Q8N9149、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。

A.违约责任

B.行政责任

C.经济责任

D.缔约过失责任【答案】DCW1W7Y5L6G4Z3J1HJ4A1G8T6X9L10C2ZO5Z5Q6L3L2T7G5150、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的()。

A.缺陷通知期延长损失

B.费用支出，且含合理利润

C.直接损失

D.费用支出，但不含合理利润【答案】BCQ8O10D2I10Q5B9G1HZ1Q5D2D7V7Y10Z10ZK5P7D2F2I9Y10P8151、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。

A.工程师向助手签发授权委托书时

B.业主和承包商收到授权委托书副本时

C.工程师向助手签发授权委托书后第14天

D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】BCD1Q10Y10N7K4C9U10HP10B6L8J7Z6P3Y5ZS8O2B8U5O5H5U6152、跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是()。

A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理

B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月

C.向工地派驻1名建设单位的代表

D.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测【答案】BCK5Q5J8I1O6T3S1HK1F3D5V2B3A8V4ZW6V2O8F6V7A3G7153、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是()。

A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%

C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%

D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%【答案】BCE10E4P7S8E7H5Q8HJ2M3N8L9N8I5V3ZA1Q6S10R4R4E4S4154、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指()。

A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润

D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润【答案】BCR4E1H1Y4W5K4H1HM6V2F4G9K10Y8D8ZF7L10K9O2Y8F2T4155、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为()。

A.缺陷责任期

B.质量保证期

C.缺陷通知期

D.设备维修期【答案】CCR8A1Y7Y10A8V4Q1HX2V4G6D10F8O2X2ZE1F5V10K6O10C7T2156、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。

A.违约责任

B.行政责任

C.经济责任

D.缔约过失责任【答案】DCM1Y5H7W8C3E3W4HZ3W10X4K10S5A2I1ZW7O9O8K10S1Y7D8157、在买卖合同中，买受人的义务有()。

A.对标的物提供质量保证

B.受领标的物

C.对标的物提供权利担保

D.提供有关单证和资料【答案】BCS5V2R2G6L6X4W6HU1E5X6O5B9A3I10ZT2H9S7Y9U5Z9E10158、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是()。

A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配

B.合同当事人相互享有同等的权利

C.合同当事人相互承担同等的义务

D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务【答案】ACZ4C6H5I8T4I5A1HP9X9N3B9X8Q4D5ZW5T2G7L1U4W10E10159、根据我国《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。

A.招标地建设主管部门

B.工程项目所在地建设主管部门

C.招标人

D.招标代理机构【答案】CCE9X9Q1O6N10I8H10HL2O4C6S4T10K5R7ZS6O8Y6U6M5A7G10160、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】DCB4B10C1C4R6N2M2HL1F4C1R1E6O10P9ZS5K2S4Y7T7T5Q10161、设备工程项目合同体系分析的重点在于()。

A.不同合同间的工作协调

B.检核合同成立所必备的条款

C.均衡双方当事人的权利和义务

D.设计特殊事件的处理机制【答案】ACD10A5Y8R5H3P5H9HN1E10Y9T1D9R9R7ZP4R5Z1C4Q9Y8M10162、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。

A.开标

B.组织现场踏勘

C.发出投标邀请书

D.发布招标公告【答案】DCZ1V4L2M6N4P7Z2HE4O1Z8A10R10E8P3ZI2Y9E2T7N10I4I8163、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。

A.全部使用国有资金投资的项目

B.部分使用国有资金投资的项目

C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目

D.使用外国政府贷款的项目【答案】CCO9D9M3O4A6F10J8HK9S10L10K7L3H1A7ZS2E6R2V7E9I5L6164、由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应()。

A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金

B.重新设计、并支付赔偿金

C.赔偿委托人的实际损失

D.支付违约金并赔偿损失【答案】ACU10W4A1O1D6B4P3HJ8B1O5K4E1B10K10ZC7J7F8C7Z8N4W8165、根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是()。

A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明

B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准

C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险

D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况【答案】CCT2G3E5U7F8R6Y10HE5D4P7Y5U1W9S9ZU1O8H8D10I1W1Y1166、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是()。

A.锅炉辅机

B.天然气

C.