2022年监理工程师考试题库点睛提升300题a4版(安徽省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、（2018年真题）在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.可靠性【答案】BCC10W2F2E4O7S5A6HQ5H2J5H6J3X2O8ZQ4Q8K4K6S8B1Q22、在（）年，世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本(相当于我国的建设工程总投资)作了统一规定。

A.1977

B.1978

C.1979

D.1980【答案】BCM3P8S5T8U4S10X7HS2X4Q10T3U1L3T5ZC9V6L1D4M6G7R93、施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。

A.自由时差

B.总时差

C.紧后工作的最早开始时间

D.紧后工作的最早完成时间【答案】BCU2F6G8U7P5E6S7HU3C10H4X9V6D7S10ZT3H1R7H7C1M9V94、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。

A.流水强度和流水段数

B.流水段数和流水步距

C.流水步距和流水节拍

D.流水节拍和流水强度【答案】CCZ4B9B10M3V7B7Y4HD3U3Q9K5R6B2K7ZR4D10H2G9X4Q10Z75、对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这时最适用的工程质量事故处理方案的辅助方法是()。

A.定期观测

B.试验验证

C.方案比较

D.专家论证【答案】DCX2V7J7J3P2X5J4HH1U3X7Y4O1B1G3ZG5X10H8W4U10C5X56、在建设工程质量中，民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（）。

A.二级

B.三级

C.四级

D.五级【答案】CCL9T10J3E5C1L1T5HN5G2V6A4C7C3C2ZM2D6F9P1G10M5E17、下列质量事故中，属于建设单位责任的是（）。

A.商品混凝土未经检验造成的质量事故

B.总包和分包职责不明造成的质量事故

C.施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故

D.地下管线资料不准造成的质量事故【答案】DCU8R5P10L6K8E8M3HF7V3M8M2Z8X4C8ZU5R3D6C8M8Z8T38、发生延期事件的工程部位，无论其是否处在进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的（）时，才能批准工程延期。

A.总工期

B.自由时差

C.总时差

D.合同工期【答案】CCQ9E1R4V1Q5F3W2HJ9T5E10Q4K2Y8G6ZY5F3Y9A10G4O5C49、接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测的机构是（）。

A.监理机构

B.工程质量检测机构

C.设计单位

D.工程质量监督机构【答案】BCV10O5F2K9S5T5P6HJ9P10M6B6V5X7X2ZX3F2E10O5R7R2E510、编制投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的方法。

A.已建成的类似建设项目生产能力和投资额

B.已建成的类似建设项目总投资

C.已建成的类似建设项目总生产能力

D.已建成的类似建设项目设备费【答案】ACD8Z2P7N2L7M3V3HL6Q7Q1S9S3H9T7ZK7D3R6X1W3C5R211、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于()的管理职能。

A.业主

B.政府

C.监理单位

D.施工单位【答案】BCH10G7K10V5E10G8O1HH5L1O10X5G5N1C8ZV5L7U5M1M3E7I212、盲人甲由于故意杀人被公诉机关提起公诉，关于本案审理程序，正确的是？

A.法院可以为甲通知法律援助机构指派律师辩护

B.甲的辩护人经传唤未到庭，经甲同意，法院可以开庭审理

C.法庭调查中，公诉机关提出了新证据，甲的辩护人提出要对新证据做辩护准备，法院可以宣布休庭，并确定其准备辩护的时间

D.审判过程中，甲提出新的立功线索，法院应当建议检察院补充侦查【答案】CCR5B9R4Y2H1E1Q5HG1K8T6F4W6W7D8ZG6T6K8D6O2S1I613、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以()为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

A.基准单价

B.投标报价

C.定额单价

D.招标控制价【答案】BCP6U5X4P2S6X4G7HB10H7V1J4H2O5F2ZL6R9L1M4L2O3V314、（2019年真题）在工程项目实施阶段，项目监理机构及时为承包商办理工程预付款，属于项目监理机构在进度目标控制过程中采取的（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施【答案】CCD7V9C4I8T9E1Z6HE2M10J1T3P6P7V2ZF6O3K5W5G8I4X715、（2020年真题）组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。

A.流水节拍

B.时间间隔

C.间歇时间

D.流水步距【答案】DCT8J9E3T8S5J1Q4HT7I9V6U9K2T6A10ZH1V10A8O10P7H7O616、下列工作中，属于建设工程进度监测工作的是（）。

A.确定后续工作及总工期的限制条件

B.加工处理实际进度数据

C.分析进度偏差产生的原因

D.分析进度偏差对总工期的影响【答案】BCE9H4Q9W9X10Q6C1HY5Q3U9F10Q7C9L9ZW5R7Y4J4R9N7I617、质量事故发生后，（）要求施工单位就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理机构和建设单位。

A.建设单位

B.项目监理机构

C.事故调查组

D.建设主管部门【答案】BCD2H5U2O8H9K8U1HR7W5N9J7R5O7X5ZL2B9R10N3J8Y5V918、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。

A.勘察设计单位

B.施工单位

C.材料供应单位

D.监理单位【答案】DCY6W7Q8I10I6B8H4HE7X2K4H5I1D10S10ZO1Z1K6I2V5K8A619、某分部工程有3个施工过程，分为4个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工，已知各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。

A.6天和3个

B.4天和4个

C.4天和3个

D.2天和7个【答案】DCI5A3O6T6P8S10Y6HN2L9C10R7S4M9F5ZR2I3U5O1W5X2D220、按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（）。

A.调查研究和收集资料

B.项目的工作编码

C.编制各层进度计划

D.进度计划系统的结构分析【答案】DCB1G1T10P3L7W9T6HU7M6C4X3J5W10J4ZL10B2V10H3W4H5R221、涉及结构安全的质量缺陷，建设工程所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由（）提出保修方案。

A.建设单位

B.原设计单位

C.施工单位

D.监理单位【答案】BCR9Z7I1Y4E9W5J8HJ3H9E10R3V7Q2D7ZO9L7P9R1C1F6T622、为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，可以按（）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。

A.重要程度

B.隐蔽性

C.结构分解

D.投资估算【答案】CCL6D3D7W4I5W1O4HH7G5S4C1W6T1Y5ZN8W8N3N9K5G1Z623、采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，不属于卖方的责任是（）。

A.负责货物装船前的一切费用和风险

B.负责办理出口手续

C.负责提供有关装运单据

D.负责办理保险及支付保险费【答案】DCW8F8H7Y9D4C6W1HC6X7D2I3V7O9I7ZG7X3N2G10B9W9P524、下列建设工程进度控制因素中，属于业主提供的是()

A.地下埋藏文物的保护、处理

B.合同签订的遗漏条款表达失当

C.施工现场不能及时提供

D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】CCQ5X5W9H9Q1D6Q9HO7N3J8A9T8E9R6ZL1Z6X5V7U7X8B825、工程质量控制应该是积极主动的，而不能是消极被动的。要重点做好质量的事前控制和事中控制，（），加强过程和中间产品的质量检查和控制。

A.坚持质量第一

B.以预防为主

C.以人为核心

D.以合同为依据【答案】BCR8D6Y6O2R1N3I10HS3J2F1R8F8V10V5ZC6F5R4Q10Y1Z3N326、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步要做的工作是（）。

A.进行原因分析

B.要求有关单位提交质量问题调查报告

C.及时向建设单位和监理公司汇报

D.施工单位进行质量缺陷调查【答案】DCX9N2R9Q10K3P5B3HO2F4J5N10O3M10V3ZF7V3J6S1D4S5O127、根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（）。

A.50人以上100人以下重伤

B.3人以上10人以下死亡

C.1亿元以上直接经济损失

D.1000万元以上5000万元以下直接经济损失【答案】ACO5J3N8M4J6V6E2HT9J9J10G8K8F6U2ZI5D7L1A10O7E3E528、下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。

A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点

B.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零

C.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零

D.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长【答案】ACJ7Z9D1J6I10Q6O9HX3P10Q5Q7N2Z6E3ZK3M6J1X9M2E5C829、（2018年真题）项目监理机构应对承包单位申报的已完分项工程量进行核实，在（）后签发工程进度款支付凭证。

A.与建设单位代表协商

B.监理员现场计量

C.质量监理人员检查验收

D.与承包单位协商【答案】CCI10V7T1F6V5O10Q5HY4A4V7S3Y3R3K7ZU8C8F1X6V10I2C330、经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表【答案】BCZ10K8P4D1M8B5E4HN2D8C10X8V7E10V3ZQ9N8J3N8R3E2H331、建设项目开工前，（）应根据工程特点，确定旁站的关键部位、关键工序。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门【答案】CCV7W9C6C7A5Z8D7HY6T10O10J3S9P5W10ZM8W3T4V1N6R6G532、建设项目环境影响评价费属于建设工程投资中的（）。

A.建设单位管理费

B.工程建设其他费用

C.研究试验费

D.建筑安装工程费用【答案】BCR3D9U8X4H4Q5W7HM3J6U1O4H1I5S8ZR6L6P9S9V4V5C633、用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：①计算单位建筑面积或体积的人材机费用；②计算技术经济指标；③计算单位建筑面积或体积的企业管理费、利润、规费、税金及概算单价；④计算单位工程概算价值。这些步骤正确的顺序是（）。

A.①→②→③→④

B.①→③→②→④

C.①→③→④→②

D.②→①→③→④【答案】CCI3E8G4F3X1S5X4HH8K7M1H1K5M1D3ZM4R3S9O10Z3T7X934、监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（）。

A.资金情况

B.合同条件

C.影响工期

D.实际情况【答案】ACX3K6C1H2F1G5Y9HR9W5B8G7O2R5J6ZA1F7J10H6H3I8C635、（2017年真题）招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。

A.14

B.15

C.28

D.30【答案】CCL3J3H5V4G2F3E5HY7H7B10C10P1S5L4ZJ8E10O5H2G2Z4W736、在建工程进度控制计划体系中，工程项目前期工作计划属于（）的计划系统。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工总承包单位【答案】ACK10R10Q7Y8Q9K3P3HA7I8S10L10I10H10C9ZC10Y1H1K4Y8B6G1037、用于工程的进口设备进场后，应由（）组织相关单位进行联合检查验收。

A.建设单位

B.项目监理机构

C.施工单位

D.设备供应单位【答案】BCO2G2E10P10Y2B6V1HX10G9C3O10W10X9O1ZU4Y7Q5B6V2K4I138、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性，此项试验费应由（）支付。

A.设计单位

B.建设单位的研究试验费

C.施工单位的其他直接费

D.施工单位的间接费【答案】BCZ2K2V3W3P8B1X3HV4Q9Q9Q1V5G1L7ZF4P4K6L7B9Q1J939、用来预测各个年度的投资规模的是（）。

A.工程项目总进度计划

B.投资计划年度分配表

C.工程项目进度平衡表

D.工程项目一览表【答案】BCP8O4O5L5B2Y3G3HG10S1I7S5H1E6W9ZJ9G6J10J8C3K2A840、某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。

A.调增50万元

B.调增75万元

C.调增100万元

D.不予调增【答案】DCM2O6A7T3U3I6X10HM1E1F8S2W8Q6E6ZR6W6V5C8G2T3O341、根据《建筑法》的有关规定，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）。

A.合理使用年限

B.2年

C.5年

D.10年【答案】BCT10X8I8H8A10M1B2HB6V6U7Z8N10W9D1ZR5V1G4A10O2G10R142、下列工程的施工方案中，不需组织专家论证的有（）。

A.采用滑模的模板工程

B.搭设高度3m的混凝土模板支撑体系

C.高度50m的落地式钢管脚手架工程

D.开挖深度16m的人工挖孔桩工程【答案】BCM1W6E6D4O3L7W8HW6P4F7A5U9V4C10ZX5T2R3K7Y5Y2B943、工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是（）。

A.必须将关键工作压缩成非关键工作

B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差

C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作

D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值【答案】DCE8L1L2U7X5Q9Z5HK4Q3L4A9R8Z7Z6ZM5F10I10P10U2C7O1044、某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、4、3、4天和3、5、4、5天，则流水步距和流水施工工期分别为()

A.2个和19天

B.3个和20天

C.4个和20天

D.5个和19天【答案】BCK2J8L2G6H1C5G4HN8P6R8J6M8O6D5ZS10E9Z4M6Y6S2Z545、下列财务评价指标中，能反应项目偿债能力的是()

A.投资回收期

B.总投资收益率

C.项目投资财务净现值

D.利息备付率【答案】DCA4N3N4A7L1Y2K1HE1S8P2E5Z4H9M5ZG4O10H7L1C6E10W846、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】ACH1Y6T5W6X2Q6H5HL6L5J8Y5V9Z5L6ZB3B1K4L6Z2W1S947、（2019年真题）某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为（）元。

A.130.67

B.133.33

C.1306.67

D.1333.33【答案】ACC10P2E9Z10B8P10B5HL10P1N10M5U10O4O3ZU5S6J6S1C4U10Y1048、项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。

A.控制设计变更

B.编制资金使用计划

C.编制投资控制工作计划

D.优化设计节约投资【答案】BCQ10Q5Q6D8A8V9N2HE1U1T1P10X3H4U4ZH6I1H8D6L1S4X249、监理工程师控制物资供应进度的工作内容是()

A.决定物资供应分包方以及分包合同清单

B.审核物资供应合同

C.审查和签署物资供应情况分析报告

D.办理物资运输及进出口许可证等有关事宜【答案】CCZ1O8R9V8M8M10O10HO5T7P5J4N8T10H5ZI7U4N8J3L9B7L250、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（）。

A.重新申请施工许可证

B.报发证机关核验施工许可证

C.申请换发施工许可证

D.报发证机关延期施工许可证【答案】BCS5B10F6F10T5F4Q10HL6E3A8G4L6Z6X7ZO5I9K6J8P1M8R951、组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的（）特征。

A.符合性

B.持续受控

C.动态性

D.系统性【答案】CCY6P7M3R4S5J5P4HX10B3N1L10Z10N5F5ZR9Z3Q1Y4N6E5N552、对由热轧钢筋制成的成型钢筋，当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行（）。

A.拉力试验

B.弯曲性能

C.化学成分

D.重量偏差检验【答案】DCZ7W7U10Y7K10D2F2HI3F7D3W6E6V10A1ZB9F1K10J2P7E3N553、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、8天和10天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。

A.24

B.30

C.34

D.42【答案】BCQ6C3S4R4V8O2R5HF6A7L10B9Z6L6M2ZF3V8O4Z5G9B2L154、按子项目构成进行建设投资目标的分解时，一般可将建筑安装工程费用分解到（）。

A.建设项目

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程【答案】DCL2H3A2U6V4Q5B8HO6U4F1K6B8L4U8ZB1E6N7J8B3C2D555、在建工程进度控制计划体系中，工程项目前期工作计划属于（）的计划系统。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工总承包单位【答案】ACM2A1I5S6L4C9U5HC10U6Y2P6I3K6Z7ZN6Q2X3D5B10U4C556、审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。

A.组织

B.技术

C.经济

D.合同【答案】BCM8U6L4A3L2W1R3HR10U10G3O4S6U9T4ZV1R4Y3W3D6A10O757、对于无紧后工作的工作，其自由时差等于计划工期与本工作（）之差。

A.最早开始时间

B.最早结束时间

C.最迟开始时间

D.最迟结束时间【答案】BCF8F9V9R8G9N8H10HS3U5F3N6W4D4B2ZW4W8E9F9P9W5Q258、现浇混凝土板厚度检测常用（）。

A.非破损的雷达法

B.电磁感应法

C.凿开混凝土

D.超声波对测法【答案】DCO7O7D7U3O5Y10D2HG7Y3P1A2G2S10W8ZF5I1L4B9C3A5J859、对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）。

A.专家论证法

B.方案比较法

C.试验验证法

D.定期观测法【答案】ACT4O10D1E10L3G8Q8HD2P9M10C7E7B9X8ZZ3G3D3P7Z5E6W860、针对影响设备制造质量的诸多因素，设置（），做好预控及技术复核，实现设备制造质量的控制。

A.旁站监理

B.专人检查

C.技术改造

D.质量控制点【答案】DCK9Q5I3T1G7N1X9HI10V5A8X4T7H1A5ZQ6C4S7M4K9O6T361、防水混凝土的水胶比不大于()。

A.0.40

B.0.50

C.0.60

D.0.65【答案】BCA2K4C8D2C6S7G7HV4Q8O3X3F8R8K6ZZ2C5Z8D9N9P5X262、在某建设工程施工过程中，由于出现脚手架倒塌事故而造成实际进度拖后，承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则承包商（）。

A.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费

B.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费

C.不仅要承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费

D.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费【答案】CCI6T8B5T2R8A8Z9HP1H9W6R3W10F9M10ZN3F4J4L3J7B4U1063、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。

A.随机抽取3个成型钢筋试体

B.随机抽取2个成型钢筋试体

C.随抽取1个成型钢筋试体

D.全数检查所有成型钢筋【答案】ACE10M8C8H1D4V2T9HE6J3I8P8R7P4W4ZV1N10B10F9H1U2K664、（）主要用于对标准设备的采购。

A.市场采购

B.向生产厂家订货

C.招标采购

D.赊购【答案】ACN5Z7E4E2I9N6Q7HT9O3B5I5F2V6J3ZX9Q4V9L4Q2O6F1065、2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其他成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为()万元。

A.84

B.126

C.1584

D.1626【答案】ACM7Q4I6L2C8B2O4HL4V8I5N1T3K10E5ZK3A10J7K6H5I6C266、住房部印发的《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》中建筑信息模型分类对象应包括建筑工程中的()内容。

A.建设要求

B.建设进程

C.建设资金

D.建设周期【答案】DCG7B7D8I3H10O10T5HS1L8O4W6R7L8M1ZI3L8V1X6V1P2R267、采用列表进比度较的法比进较行，实下际列进说度法与正计确划的是（）。

A.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后

B.如果工作尚有总时差小于原有总时差，说明该工作实际进度超前

C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，则实际进度影响总工期

D.如果工作尚有总时差与原有时差相等，则说明实际进度超前【答案】CCZ9L7T6D4J7C6V4HB2U10J5T7S6Z4P9ZE4B9O4R10Y8J7J768、某扩建项目初步设计规定必须购置的不够固定资产标准的工卡模具费用属于（）。

A.设备工器具购置费

B.设备购置费

C.工具器具及生产家具购置费

D.设备运杂费【答案】CCI9Y5J10Q7F5A5E7HN4V8M7D8Z10R4J5ZE8E6F8K1M1X4E469、建筑出入口应根据场地条件、建筑使用功能、交通组织以及安全疏散等要求进行设置，属于（）评价的内容。

A.场地设计

B.建筑物设计

C.规划控制指标

D.绿色设计【答案】BCW4M1C3J8M7V10F3HH2L10R5S5Q2C5M5ZI4S10U4G6N4X1Q870、板块类踢脚线施工时不得采用石灰砂浆打底，是为了防止板块类踢脚线出现下述哪种现象？()

A.泛碱

B.空鼓

C.翘曲

D.脱落【答案】BCC6X5S10H4T9H7E8HL3B6F8Z9E7S4B6ZQ2Z6U10N1J8G6F571、工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡、50人重伤、6000万元直接经济损失，该事故等级属于()。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】CCY5P7B1Q3H7T2E7HX5N4E1F3E7D5H8ZF4Y3G3G4K8E2J572、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。

A.建立健全设计技术经济定额

B.编制切实可行的设计进度计划

C.推行限期设计管理模式

D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】DCJ2U9Y8E8L4C3T6HB2Z4A6T6V8Z7S8ZH4R1N7X9O10S10Y673、6栋同类型房屋的基础组织流水作业施工，4个施工过程的流水节拍分别为8d、4d、8d、8d，则流水步距为（）。

A.1d

B.2d

C.4d

D.8d【答案】CCO9R10L3M2L10U7V8HF7H7O1R10D5J2K7ZL7J8W6D5X1X9B274、当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是()。

A.中止施工承包合同

B.拒绝签署付款凭证

C.向施工单位发出工程暂停令

D.调整施工计划工期【答案】BCH6D6W4Z4B9F7K3HE4S10O8H5E4K8K5ZE6D7K3M5Y2S10H375、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。

A.暂列金额

B.暂估价

C.计日工

D.总承包服务费【答案】CCF9S4V4J3A9C8B7HA5F6V4R4W5R4K8ZU3E9I9R8G4O10D776、某工作是由三个性质相同的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量和时间定额分别是：Q1＝3300m3，Q2＝3400m3，Q3＝2700m3；H1＝0.15工日／m3，H2＝0.20工日／m3，H3＝0.40工日／m3。则该工作的综合时间定额是（）工日／m3。

A.0.29

B.0.28

C.0.25

D.0.24【答案】DCF1A4Q10E5O10I1G5HX6F8Z1C5W7P7P7ZQ4C3W8T2D5N7T477、卓越绩效模式强调以()的观点来管理整个组织及其关键过程。

A.系统

B.创新

C.改进

D.合作【答案】ACM9K2J3N5E3F10D6HG1L3O8R2D8X8C1ZR4W10T3V1Y1F1P678、下列关于流水节拍的说法错误的是（）。

A.流水节拍是流水施工的时间参数之一

B.流水节拍可以按定额计算法确定

C.流水节拍小，其流水速度慢，节奏感慢

D.流水节拍决定着单位时间的资源供应量【答案】CCL10G1Z1N6Z6H2E8HZ8N2C5V10M3X7H9ZI2O1K9Y4L6M10V679、一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。

A.47.6MPa

B.48.3MPa

C.51.3MPa

D.无效【答案】ACW9R8Y1R5K10Z7H9HC2S1W6X2C10K1X4ZA9C3G4N8G4V1O480、组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的（）特征。

A.符合性

B.持续受控

C.动态性

D.系统性【答案】CCN7E4S2P9B10B4I8HM1Q6B10V1F10V6O3ZS6T4O4N6K9H10N681、下列各项中，属于一般抹灰的工程是()。

A.拉条灰

B.拉毛灰

C.洒毛灰

D.纸筋石灰【答案】DCE7W3Z10S8T4J2W4HL8H7L1Y7G3Q3S3ZC8W3O9M10K4X2C1082、某建设工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为6天、3天、9天和12天，则需要专业工作队总数为（）。

A.3

B.4

C.10

D.11【答案】CCS3M10P7L5Q6C6Y10HS5X10V5I10W4O3M3ZQ2P2I6R7N8J3D683、编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以()的单位工程为主导。

A.工程量大.工期短

B.工程量大.工期长

C.工程量小.工期短

D.工程量小.工程长【答案】BCO8H3Z6A6Q8O2G6HU2W6R5N9H2Y6F3ZV1L10M7K8Y4T8U384、关于投资收益率指标的以下说法中，正确的是（）。

A.计算投资收益率需要选择正常年份

B.投资收益率指标受到投资规模的限制

C.计算总投资收益率、确定总投资时，需要考虑铺底流动资金

D.投资收益率就是总投资收益率【答案】ACW4V8D10D8E2N6X4HX7D2F3F7I8H2P8ZT10V6P3V9Q5H7P485、工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（）。

A.全程控制

B.事后控制

C.事中控制

D.事前控制【答案】DCY9W6O6K2E9Q9A2HI5X10F10F9J3I3K7ZR10U8W2Q8J7D8Z1086、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工段之间没有空闲时间的是（）。

A.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工

B.非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工

C.一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工

D.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工【答案】DCD3R10E10Z1G1M7C7HW10Y4M10H6K6H10V2ZX7K3M4C1W6M6B387、关于主体结构、节能分部工程的验收，参与者不包括（）。

A.施工单位质量部门负责人

B.施工单位技术负责人

C.勘察单位项目负责人

D.设计单位项目负责人【答案】CCV8P3S5B4A9O7V9HZ5Y4J1P8F3R3J7ZE3U3G7W9Z9G7M588、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由（）审核后报建设单位。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.企业法人

D.监理员【答案】ACF8H1J3I6T1I6H8HQ9Y10O3S8T3Y9B9ZT2T4F2A10F3T3K689、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（）。

A.依次施工和平行施工

B.平行施工和流水施工

C.搭接施工和平行施工

D.依次施工和流水施工【答案】DCH5P6N5Z3Z8M8L3HB4V6B1O10X6H1Y8ZT6D3F5L9X2K6G790、在施工准备阶段，专业监理工程师应检查施工试验室的内容不包括（）。

A.试验室资质等级及试验范围

B.试验室管理制度

C.试验设备的合格证书

D.试验人员资格证书【答案】CCQ3X3P8S3J7Z8W9HY10O7T7Z9Q9I5K6ZA1V8O10L2L9A8Y591、6栋同类型房屋的基础组织流水作业施工，4个施工过程的流水节拍分别为8d、4d、8d、8d，则流水步距为（）。

A.1d

B.2d

C.4d

D.8d【答案】CCL9H3R2Y1B8T7A2HM8O9B3D6D8K4I4ZB3H4L1Q2U2K3J992、（2019年真题）与横道计划相比，网络计划的主要特点包括（）。

A.形象、直观、易于编制

B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确

C.不能明确工程进度控制中的工作重点

D.可以明确各项工作的机动时间【答案】DCM5C10W4P9L9K7F2HH8G4H4R8W8R1W5ZQ5Z6P9X5S7D10W493、关于宪法实施，下列选项错误的是？

A.一切国家机关、社会组织、公民个人都要遵守宪法，这也是宪法实施最基本的形式

B.制度保障并非宪法实施的方式

C.在我国，实施宪法的保障包括政治保障、社会保障和法律保障

D.宪法适用主要包括对宪法的解释以及宪法实施的保障【答案】DCZ4C4G3U6I3G9O10HI1Y5C8F8E4K7U3ZK8F8X10K4N7I1X494、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）规定，建筑安装工程费用由（）、规费和税金构成。

A.直接费、间接费、其他项目费

B.分部分项工程费、措施项目费

C.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费

D.直接费、间接费、利润【答案】CCI5E8M2X10X4D9N1HH6I8N10Y7Y6M2S8ZR5I3X1B7R5V1N395、（2022年真题）监理工程师在设计阶段进度控制的工作内容是（）。

A.确定规划设计条件

B.编制设计总进度计划

C.审查设计单位提交的进度计划

D.填写设计进度表【答案】CCK10W3I3Q8O4D3F2HH10W8E10H9U8J8A7ZJ4G2S3G4E5R10S396、关于钢筋混凝土梁的箍筋末端弯钩的加工要求，下列说法正确的是：()

A.对一般结构箍筋弯后平直部分长度不宜小于8d

B.对结构有抗震要求的箍筋弯折后平直部分长度不应小于10d

C.对一般结构箍筋弯钩的弯折角度不宜大于90°

D.对结构有抗震要求箍筋的弯折角度不应小于90°【答案】BCQ10F2Q8B5X2K6F6HF7X10M5G10P6Y10Z10ZM5A5D7D8M1L5Y197、BIM实现了从传统()向()的转变，使建筑信息更加全面直观地表现出来。

A.建筑、模型

B.二维、三维

C.预制加工、概念设计

D.规划设计、理念升级【答案】BCR4H8Z2W6B4J7P8HD6O3S6R7I5Z3I10ZB1Y3S10J10G2A3G498、（2022年真题）连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息（）万元。

A.30.70

B.31.05

C.31.06

D.32.15【答案】DCM8M6T6F8Y8I2W3HP8K10X3Z2I8V3Q5ZA6A5V10E3R10T2X199、建设项目开工前，（）应根据工程特点，确定旁站的关键部位、关键工序。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门【答案】CCF7A8L10E6Z9D2C4HE2I10H9R9S5H4F2ZV10O2N10P9U6V2K1100、下列不属于钢材的力学性能指标的是（）。

A.屈服强度

B.焊接裂纹敏感指数

C.伸长率

D.断面收缩率【答案】BCD9X2D9Y5S9K7Z3HD7B4M7L3O6R9G10ZT10P3N3A2G2T1N7101、危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由（）共同审核签字并加盖单位公章。

A.分包单位技术负责人及总包单位项目经理

B.总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人

C.总承包单位技术负责人及总监理工程师

D.分包单位技术负责人及总监理工程师【答案】BCO1Y6L10P6L3O9I5HT7P3J9G10O9M5E1ZA10M6I5A8C2E9G4102、在2000版GB/T19000族标准质量术语中，()是指“规定组织质量管理体系的文件”。

A.质量计划

B.质量手册

C.质量策划

D.质量记录【答案】BCJ6E5B4S5H1G4R3HL2Y4W3S9M2M2E9ZP3M7X7I6X3I2V10103、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是（）。

A.听取监理工程师的建设性意见

B.解除其对施工进度计划的责任和义务

C.请求监理工程师优化施工进度计划

D.表明其履行施工合同的能力【答案】ACK4M10M2V9Y4S10R3HC4B10J3M2O2N6D10ZN9F2X5J1V7R4Z9104、对于某些混凝土结构表面蜂窝、麻面，经调查分析可进行剔凿、抹灰等处理，此属于工程质量事故处理方案中的（）。

A.返工处理

B.不做处理

C.修补处理

D.结构处理【答案】CCW8J7N2N4L9I3Z3HZ6A4S9D4F5G3A4ZG2I8R1W9E10D7F10105、下列哪一选项成立以危险方法危害公共安全罪？

A.甲抱着“砸中谁谁倒霉”的心理从高楼窗户扔出一块砖头，砸中一位行人，使其身受重伤

B.甲醉酒驾车，发生交通事故后，继续驾车冲撞，造成重大伤亡

C.甲明知自己家中养的宠物狗患有严重的狂犬病，但不忍心将狗打死，就将该宠物狗扔到了离自己家很远的街区的垃圾箱中

D.甲在自己家中放火，导致周围邻居家遭受重大财产损失【答案】BCL1A3I8L6L3C1M1HJ2V1Q5X4Y8W8J6ZY8N3M4V5K10V5D5106、在工程施工准备阶段，设计交底纪要由（）负责整理，与会各方会签。

A.设计单位

B.监理单位

C.施工单位

D.建设单位【答案】ACA4F9T8B7J3Y6Q10HY5I6T5M8X10M9F7ZK4W2O10I4C7R7Y2107、对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过（）。

A.200m3

B.400m3

C.300t

D.500t【答案】BCC2X5B2S10V2N1C4HR2T7D8C8H10V4M10ZL5C10D9C10E1V2D10108、根据公务员法的有关规定，以下不符合公务员录用条件的是：

A.张某曾经因寻衅滋事被劳动教养一年

B.李某是美籍华人，但系香港特别行政区永久性居民

C.王某曾经被市劳动局辞退

D.赵某曾经因交通肇事罪被判处三年有期徒刑【答案】BCE6R6D2D2J8O9T4HT4L3U2S6G10F9F5ZV7E4R8H4P6D8T5109、当碰撞检测报告作为交付物时，应包含下列内容()。

A.项目工程阶段

B.交付物碰撞检测结果，对于未解决的碰撞发生点，交付方应说明未解决的理由

C.碰撞检测人，使用的软件及其版本和检测日期

D.碰撞检测范围

E.碰撞检测规则和容错程度【答案】BCS9N6Y3H4C2Q6S8HL6X9H9O7H9F8J4ZN4U2M7G5Z4A1T7110、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N＝1000，n1＝60，n2＝80，C1＝2，C2＝6；经二次抽样检得：d1＝3，d2＝3，则正常的结论是（）。

A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格

B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格

D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】CCU9X9Y1Y10D4E9C4HU1P5B5T9G3T9Z3ZO3O10P3Q9N9L1F3111、下列关于建设工程项目投资的特点，说法正确的是（）。

A.建设工程的单件性导致建设工程计价需要分部组合计价

B.具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力的工程为单位工程

C.概算定额（指标）的编制基础是投资估算指标

D.初步设计阶段应依据概算指标编制建设项目设计总概算【答案】DCZ1L9O5Z1C8E8K1HS3X2I1M1Y5T7S3ZZ7P3V2K5H1I2T8112、根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】ACT5R2M7X5K3Y5E3HZ3K7T8J10R4Z9B1ZZ6B1J7A8G9X9I3113、工程进度计划体系中，根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程开工日期和竣工日期的计划是（）。

A.工程项目进度平衡计划

B.年度竣工投产交付使用计划

C.年度建设资金平衡计划

D.工程项目总进度计划【答案】DCO5V5J9Y3Q6H6J5HD2R9R6H7C2X6J6ZP8G3Q5N1D9P10M6114、关于竣工结算的说法，正确的是()

A.竣工结算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据

B.竣工结算金额是建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用

C.竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据

D.竣工结算是建设项目竣工验收报告的重要组成部分【答案】ACR5Z8F3V1S9Z6Z1HM2W3D6N2X4B5R2ZS3Q3P4F6U7O4S9115、对于核心边界条件和技术经济参数明确、完整，符合国家法律法规和政府采购政策，且采购中不做更改的PPP项目，适宜采用的采购方式是（）。

A.公开招标

B.竞争性谈判

C.竞争性磋商

D.单一来源采购【答案】ACM7P2C1Y10D7F3I7HK3F5T7S8N4A5H5ZO2E1B5I5U1W7U4116、根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（）。

A.建矿费用

B.勘测费用

C.场地费用

D.海洋保险费【答案】CCG4T10Y10I10G1E5E10HZ10S8C5O5Q5M3N2ZA7J5X4K8H8S9N4117、某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。己知各施工过程的流水节拍分别为4天、8天、2天和4天，则应派（）个专业工作队。

A.4

B.6

C.9

D.12【答案】CCU1D5R3U10K4M4G7HP2N9W3H5R7J10K6ZE2X5P3Z5H9Q8C9118、在项目财务评价中，当借款偿还期()时，即认为方案具有清偿能力。

A.小于基准投资回收期

B.大于基准投资回收期

C.小于贷款机构要求期限

D.大于贷款机构要求期限【答案】CCR10N4H3W8Y9G3D7HW2G4M10W1J2O10H1ZN7E5V1C2W2B8X3119、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。

A.总进度纲要

B.施工组织总设计

C.总进度规划

D.各子系统进度规划【答案】ACM9A2Z7D3D7R2T7HY2R6A1C1N5Z3V5ZE10K8E5D10H9S3J7120、招标工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（）负责。

A.招标人

B.投标人

C.招标代理机构

D.招标监督机构【答案】ACT8U6S1S3T7N3P4HA9Z1E5H4U3V9Q8ZB6W9S4M5X2E5A6121、（2021年真题）工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差均为2周。计划实施过程中经检查发现，该工作实际进度拖后1周。则该工作实际进度偏差对后续工作及总工期的影响是（）。

A.对后续工作及总工期均有影响

B.对后续工作及总工期均无影响

C.影响后续工作，但不影响总工期

D.影响总工期，但不影响后续工作【答案】BCG1J8R6E6L4O2R2HC7V6T8T2Q8O1Y6ZP1G10C9S10E9S8K10122、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。

A.随机抽取3个成型钢筋试体

B.随机抽取2个成型钢筋试体

C.随抽取1个成型钢筋试体

D.全数检查所有成型钢筋【答案】ACT2Y7K6H5I2Y3G7HF8I3X10Z2A10Z1O9ZG6N4I4F9V2E10Z8123、工程质量保证金是用以保证（）内施工单位对工程缺陷进行维修的资金。

A.工程投入使用3年

B.工程投入使用5年

C.施工合同约定的缺陷责任期

D.设计使用年限【答案】CCL10J9K7W5G7Y2B1HA3P1A2H8B2A8R9ZD7E9N2C4I7Y5F7124、在建设工程设计阶段属于监理单位的设计进度控制措施为（）。

A.确定设计委托方式及设计合同形式

B.编制指导性施工总进度计划并控制其实施

C.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员

D.建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制【答案】CCT10W7B8L4J10K2L9HA4H9I4N8K10C10A9ZS2P6W1E1Q2N4D7125、工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位未按施工方案施工【答案】ACS4W1K8X9T1Z2A4HC10S7H4F6C8R4A6ZP5R9R3H10V2A6U4126、见证取样是保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为()

A.10%

B.20%

C.25%

D.30%【答案】DCR4C8U1A3S2Y1Q9HH9H6C8J4K5L1U10ZX1C3T7X6K8D4Q4127、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m＜sup>3＜/sup>，合同中约定土方单价20元/m＜sup>3＜/sup>，当实际工程量超过估计工程量10%时，需调整单价，单价为18元／m＜sup>3＜/sup>，该工程结算时实际完成土方工程量为1.2万m＜sup>3＜/sup>，则土方工程款为()万元。

A.21.6

B.23.6

C.23.8

D.24.0【答案】CCF10G8J4X9M5P10S2HR2I6R6E9U2Y3R10ZW2O7B7Q4C1U1O8128、在工程施工过程中，如果由于不可抗力原因造成进度拖延，则所延长的工期（）。

A.必须由施工承包单位承担责任，采取赶工措施予以弥补

B.经监理工程师核实确认后纳入合同工期

C.经监理工程师核实确认后，其中一半时间纳入合同工期

D.不需要监理工程师核实确认，可直接纳入合同工期【答案】BCU7O3F9Q8S3F1M8HQ1L6I2V1W10K10N6ZH3Z1R10A1H8H10G4129、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的（）d内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】ACG2Z6O5S10C2W8V4HE4D3S5A6D8B8A4ZH6D2F10A1X10F8R10130、某分项工程招标工程量清单数量为1000m3,施工中由于设计变更调整为1200m3，该分项工程招标控制价单价为300元/m3，投标报价单价为360元/m3，根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为（）元。

A.420000

B.429000

C.431250

D.432000【答案】CCO2J8S7A3S2R10F3HE1X8D1V10A8P5P6ZZ10M6Y10Y4Z2Z3F1131、按国家现行规定，造成直接经济损失35万元的工程质量事故，应定为()质量事故。

A.一般

B.严重

C.重大

D.特大【答案】CCM7S6Y7Y7K7J2S2HF8Q6S6D1P7G9A7ZN10I5A9M4N3J3C3132、下列不属于工程保修阶段监理单位工作的是（）。

A.文件归档

B.协调联系

C.界定责任

D.检查验收【答案】ACG1Z7X1A1A3C8D2HB3N2G4X9N8L3F6ZR6E8J10V9W3E3Z5133、按费用构成要素划分的建筑安装工程费用中，固定资产使用费属于（）。

A.检验试验费

B.施工机具使用费

C.施工机械使用费

D.企业管理费【答案】DCT7Z9T3L9R2A7W9HZ5E10U5F9A2B5T4ZE7U4T3F8R9U4R8134、在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。

A.当地气候条件

B.物资供应量

C.施工经验

D.工作项目划分的粗细程度【答案】CCX1T2Y7X9H1Z10V5HQ10F6C6G8G5U1Y5ZN1V10D6I2O9F4B4135、（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】ACX4K2W10Y9D5I4H8HR7R6S3S4L4T10V5ZK3I4J9E2K5M2Y10136、胡某故意伤人案，检察院以第一审判决量刑畸轻为由提起抗诉，第二审法院维持第一审判决以后，检察院按照审判监督程序再次提出抗诉，下列哪一选项说法是不正确的？

A.检察院前后两次抗诉的对象和权限都不同

B.接受抗诉的法院应当组成合议庭重新审理，该法院可以自行审判，也可以指令下级法院再审

C.审理再审案件的法院可以适用第一审程序进行审理，也可以适用第二审程序进行审理

D.法院对此案进行再审时，同级检察院应当派员出庭。同级检察院接到出庭通知后没有派员出庭，且未说明原因的，法院可以裁定按撤回抗诉处理【答案】CCH3Y1J6B9W5L2J3HN6D2X5N6W8Z8U8ZA8O8J2W8V9L2E6137、下列针对工程质量检测机构的说法，正确的是（）。

A.需要对涉及结构的装修项目抽样检测和对进入施工现场的建筑材料.构配件的见证取样检测

B.检测机构负责制定资质标准

C.市.县人民政府建设主管部门负责检测机构的资质审批

D.检测机构是具有独立法人资格的中介机构【答案】DCA9S2S5P7P9Q8V8HO8T3G6U5I7C5B2ZD7C8C4Y9Z2C10S10138、（2020年真题）某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3，该土方工程实际结算价款为（）万元。

A.72.80

B.76.80

C.77.40

D.78.00【答案】CCE3B1F7H4C6S4L9HF1W7K10D2G8J10C2ZN3R10N2D5F5R5J7139、安全生产的监理行为要求不包括（）。

A.按规定编制监理规划

B.按规定审查专项施工方案

C.按规定对现场实施安全管理

D.监理单位应当依法取得资质证书【答案】DCX9H10Y8M2Z3N5G1HJ9P9J2T9E7B9Q5ZW8Q4E9M7C2H7T6140、城市轨道交通工程施工质量验收中，项目工程验收应具备的条件不包括（）。

A.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告

B.遗漏问题、整改问题都整改完毕

C.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；

D.已通过对试运行有影响的相关专项验收【答案】ACN4U3F8Z3T2T5L6HF3B4E9X10C10F10C8ZJ2M7Z9R7D3C5E1141、监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足（）和设计阶段的要求。

A.项目招标

B.施工组织

C.勘察任务书

D.勘察进度计划【答案】CCG1T10Q9V3T2H1Y9HC7A9G4F8J6T6K9ZL3H9V9A3V7X9Y8142、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目涨价预备费应为（）万元。

A.666.3

B.981.6

C.1306.2

D.1640.5【答案】CCF5F2W9Y10O9D5Q4HY4N5I6K5V8O5I4ZR6U5B6Q10Y4K9J1143、根据计量规范规定，不宜计量的措施项目费的通用计算方法是（）。

A.∑（措施项目工程量×措施项目综合单价）

B.∑（计算基数×相应费率）

C.∑（措施项目工程量×措施项目综合单价）+∑（单项措施费）

D.∑（措施项目项数×综合单价）【答案】BCM1S6K6Q5U4N2T2HE5R7Q3W3T10A3K4ZM6Z2K1Y2E7Q2Z6144、单价合同程模险式保下险，费承，包宜人采支用付的计建量筑方工法是（）。

A.凭据法

B.估价法

C.均摊法

D.分解计量法【答案】ACP4M1S10D6C6K9W9HW7S3R9D8J3S8F9ZQ5U4F10T1X6S9H1145、施工方案应当由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。

A.施工单位项目经理；施工单位项目技术负责人

B.施工单位项目经理；施工单位技术负责人

C.施工单位项目技术负责人；施工单位技术负责人

D.施工单位项目技术负责人；施工单位项目经理【答案】CCQ8A8Z2Z3C3T3R3HW4U9Q9P8G10K9M7ZU6M2Q3Q6K1Z8Z8146、某工程，设备与工（器）具购置费为600万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为100万元，基本预备费率为10%，该工程项目的基本预备费应为（）万元。

A.100

B.160

C.170

D.200【答案】CCY8U6C6J4R5J5D4HT9J8G1S7G6H8D8ZB1Y8N9O1I9I9R10147、工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目经理

D.设计负责人【答案】BCQ5Z4W1C2H9G4Q2HP4P8R5R1D4V4V7ZV3A6Z1L8N10H1E2148、混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。

A.流动性

B.黏聚性

C.保水性

D.均匀性【答案】ACC10F5F10R10V8L1D2HY3U7F8T5M7R4D10ZM2A2R2V2W3E2G1149、某建设项目设计生产能力为5万吨，预计年固定成本为800万元，产品销售价格为1500元/吨，产品销售税金及附加为销售收入的10%，产品的变动成本为1150元/吨，则该项目用生产能力利用率表示的产量盈亏平衡点是()

A.5.71%

B.32.00%

C.45.71%

D.80.00%【答案】DCI7N3L3I5E4N2Y4HJ9V7X6P9Z3T5X8ZF5A4P6W10A2W6J2150、下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（）。

A.总承包服务费

B.工程排污费

C.安全施工费

D.文明施工费【答案】ACM8X10K5B9O10M9D1HT7H6Y6T2N8Z6S1ZK3K10C4U4J1Q2W7151、在工程质量事故的处理程序中，对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案，一般由（）提出。

A.施工单位

B.原设计单位

C.监理机构

D.建设单位【答案】BCJ10Y10E8V6W4I4G8HC4Q1U2R9Z9E4X8ZK4P6N8I5L7A1M9152、审查建筑地基基础工程土方开挖施工方案，要求土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循（）的原则。

A.开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖

B.开槽支撑，边撑边挖，分层开挖，严禁超挖

C.开槽支撑，先撑后挖，分层夯实，严禁超挖

D.开槽支撑，先挖后撑，分层开挖，严禁超挖【答案】ACR4A3X3E10U7N3U8HX2P10J6I6S10V1A7ZG9Z6U10N6D7J10W5153、对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（）检查认可，才能进行下道工序施工。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理单位技术负责人

D.建设单位负责人【答案】ACB3P4Q1O9H2T1G10HT8M7B9I4R10K4M6ZR2M1Q2O1L8F6N9154、施工单位编写的施工方案，（）应组织审查，符合要求后予以签认。

A.施工单位项目技术负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.建设单位代表【答案】BCW1P4Y9W2Y10V6F10HO5A6Q7S7D5G2U3ZH4R2H10G5Z7L4P1155、（2017年真题）为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。

A.定期组织召开施工技术专题会议

B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责

C.定期核查施工单位材料进场情况

D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】BCA8Z7F5A7F1J1P8HN10I1N4Y10X7S9U8ZN9I2R3A1M7M5M4156、建筑装饰装修工程当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，对既有建筑结构安全性进行核验、确认的单位是：()

A.原结构设计单位

B.原施工单位

C.原装饰装修单位

D.建设单位【答案】ACZ5I2X6C8X9A10S3HN10Y5J9H9Y7T8Y2ZA3K2S3A4M5S4N10157、某拟建项目，预计年生产能力为12000件，已建同类项目的建设投资额为8000万元，生产能力为6000件。若价格调整系数为1.5，为简化计算，设生产能力指数为1，若采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额为()万元。

A.16000

B.24000

C.28000

D.30000【答案】BCL3T4G10X3L9B10L1HD1Q2C9P4T2B4Q10ZK8P8B6M8S7H7X3158、1240厚承重墙体最上一皮砖的砌筑，应采用的砌筑方法为()。

A.整砖顺砌

B.整砖丁砌

C.一顺一丁

D.三顺一丁【答案】BCJ4W2V1W7L8Z3P9HX8G10S4Z3V8X10R10ZO9R5Q3B10C9L9S9159、某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1800万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9700万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元。则该项目的建设投资为（）万元。

A.53000

B.58700

C.58800

D.59900【答案】BCU4U2E1A1K5K1A5HG2G4Z2Z1U8U9E4ZO7N10R7S9B6Y8T5160、当调整建设工程进度计划时，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。

A.组织依次作业

B.增加资源投入

C.分段组织流水作业

D.提高劳动效率【答案】CCF9C9F8O3T9O8Q3HD9Z6K2B4F10F7I6ZI9R3S3S4W7E8N5161、关于抽样检验的说法，正确的是（）。

A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法

B.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数

C.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验

D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量、样本数和合格判定数【答案】BCB7I5A9Y7Z1A7P4HQ5Q2L8Z1L3J2D3ZT1F1L8S10V5A9P4162、下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。

A.可行性研究费

B.工程竣工验收费

C.环境影响评价费

D.劳动安全卫生评价费【答案】BCA1J3V2G1O1Z6S7HT1R3V9P4B7G2U5ZR3N6P5C4O1J8Z9163、根据《建没工程施工合同(示范文本)》，监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】ACF1F5N8I4I10W8O8HG9E3T5R5I6D4O10ZO10H1L3Y1N5B2X1164、某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，则该项目的工程费用为（）万元。

A.2500

B.3200

C.3360

D.3560【答案】ACB8E4R4E2B2U7A8HQ7G4K2T9E3I8B7ZO9L4Z3X5B8F2U6165、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。

A.投资构成

B.子项目

C.时间进度

D.专业工程【答案】BCN3D6U9V4U9M8O3HM2V8Z1M4M7A3O9ZY1N1Q4F1H10H8J4166、工程勘察工作中，通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘的是（）。

A.可行性研究勘察

B.决策勘察

C.初步勘察

D.详细勘察【答案】ACX6H6D9M9U4R1N1HO10C1Q3I6A10O2Y2ZA2Q4Z2P1R3K7W8167、监理工程师对施工组织设计进行审查时，应遵循（)的原则。

A.质量第一、安全第一

B.进度第一、安全第一

C.效益第一、质量第-

D.进度第一、效益第一【答案】ACZ1T7O6T7C2U2C3HM5S5W2P1I6Y6W5ZZ10M1A6Z2Y2O3T2168、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当（）。

A.编制工程设计作业进度计划

B.编制工程设计阶段进度计划

C.检查工程设计人员的专业构成情况

D.审查设计进度计划的合理性和可行性【答案】DCU2V5U7S6X1W8L3HA7I9Q7R10V6K6U9ZN7E5S10O3F2S5L2169、当实际进度偏差影响总工期时，通过改变某些工作的逻辑关系来调整进度计划的具体做法是（）。

A.将顺序进行的工作改为搭接进行

B.增加劳动量来缩短某些工作的持续时间

C.提高某些工作的劳动效率

D.组织有节奏的流水施工【答案】ACA3I2V9P7A5K6N7HY6V2Y8Z1F10D1L9ZH2X8U2H6F9T5I9170、工序质量控制就是对工序活动条件即工序活动投入的质量和工序活动效果的质量及分项工程质量的控制。利用BIM技术进行工序质量控制主要体现在()。

A.利用BIM技术能够更好地确定工序质量控制工作计划

B.利用BIM技术主动控制工序活动条件的质量

C.能够及时检验工序活动效果的质量

D.利用BIM技术设置工序质量控制点(工序管理点)，实行重点控制E对工序的绿色性能进行分析【答案】ACG8W9U9Q5B6C5B7HO2L5N7E10V8T6R1ZB10U10I4J3X10D8L6171、（2018年真题）某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】ACN10F9K7D5N9B4T2HO5C9E1M4S8I8Q9ZR2B2L6L10I1T2T1172、完成见证取样后，应在试样或其包装上作出标识、封志，标识和封志应由（）签字。

A.见证取样的监理人员

B.施工单位取样人员

C.见证取样的监理人员和施工单位取样人员

D.总监理工程师【答案】CCD2J8N3E3D10J3E6HD9C9N1S5A2G9U10ZQ10A8N8X7N8D3A10173、某工程有5个施工过程，划分为3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天，施工过程之间的组织间歇合计为4天。该工程的流水施工工期是（）天。

A.12

B.18

C.20

D.26【答案】BCA10P4D6G7W6O9Y3HA10O10M4O2L6Z5C10ZR4N7S9H4C1D1U1174、（2017年真题）下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）。

A.施工中耗费的辅助材料费用

B.施工企业自