2022年河北省设备监理师之设备监理合同自测模拟提分题库a4版可打印

《设备监理师之设备监理合同》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是()。

A.不履行合同

B.终止履行合同

C.中止履行合同

D.要求对方履行合同【答案】C2、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商【答案】D3、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。

A.承包商提交履约担保后

B.承包商收到中标函后

C.工程师发出开工通知后

D.双方签订合同后【答案】B4、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】D5、根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为()年。

A.1

B.2

C.4

D.10【答案】B6、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同【答案】C7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于()签订的合同。

A.采取欺诈手段

B.采取胁迫手段

C.因重大误解

D.超越代理权限【答案】A8、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是()。

A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润

B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润

C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润【答案】A9、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人的宅基地使用权

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施【答案】A10、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是()。

A.逾期送达的投标文件

B.没有送到指定地点的投标文件

C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件

D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件【答案】C11、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由()编制。

A.承包商根据中标合同金额

B.承包商根据投标金额

C.工程师根据合同价格

D.业主根据资金落实情况【答案】A12、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.甲的上级主管部门【答案】B13、如果因供货方原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定的()支付违约金。

A.违约金比例

B.违约金的比例乘以不能交货的部分货款计算

C.违约金加采购方的损失计算

D.供货方实际违约情况【答案】B14、代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己【答案】B15、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。

A.投保人

B.受益人

C.被保险人

D.保险人【答案】C16、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席判决【答案】D17、代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己【答案】B18、业主谈判的目的不包括()。

A.宣传自己的优势

B.了解报价的构成

C.讨论并共同确认某些局部变更

D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化【答案】A19、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是()。

A.银行保函

B.汇票

C.土地所有权

D.债券【答案】A20、在()后，承包商应仔细检查业主要求和定位放线的基础资料，并将发现的任何问题通知工程师。

A.收到开工通知

B.收到中标通知

C.进驻现场

D.提供设计文件【答案】A21、根据《物权法》，物权分为()。

A.所有权、债权和用益物权

B.动产物权、不动产物权和权利质权

C.所有权、用益物权和担保物权

D.抵押权、质权和留置权【答案】C22、缺陷通知期的起始日期是()。

A.工程通过竣工试验的日期

B.工程师颁发接收证书的日期

C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期

D.接收证书上标明的竣工日期【答案】D23、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用()责任原则。

A.无过错

B.过错

C.推定过错

D.混合【答案】A24、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。

A.以自己的名义向人民法院主张该购房款

B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款

D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】A25、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。

A.有关行政监督部门

B.仲裁机构

C.人民法院

D.行业协会【答案】A26、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照()的违约金数额支付违约金。

A.法律规定

B.合同约定

C.买受人要求

D.出卖人接受【答案】B27、根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。

A.纠纷解决方式

B.免除保险人责任

C.保险费用收取

D.免除投保人责任【答案】B28、承包商应当在()之前，任命承包商代表。

A.基准日期

B.开始现场工作

C.提交履约担保

D.开工日期【答案】D29、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，()应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。

A.业主

B.评标委员会

C.监理工程师

D.监理工程师代表【答案】A30、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】B31、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是()。

A.安装拆卸工

B.钢筋工

C.专职安全生产管理人员

D.项目负责人【答案】B32、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】A33、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和()。

A.混凝土试块检验

B.钢筋强度检验

C.工程材料试验

D.试运行【答案】D34、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以()形式，形成书面文件。

A.技术资料

B.商务资料

C.合同专用条件

D.合同补遗【答案】D35、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从()时起算。

A.产品离开生产者的成品仓库

B.发现产品质量问题

C.产品造成人身伤害

D.受害人投诉【答案】A36、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是()。

A.无权代理

B.表见代理

C.越权代理

D.委托代理【答案】B37、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是()。

A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费

B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额

C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务

D.误期损害赔偿费按日计算【答案】C38、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】B39、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】B40、由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应()。

A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金

B.重新设计、并支付赔偿金

C.赔偿委托人的实际损失

D.支付违约金并赔偿损失【答案】A41、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是()。

A.分包工程质量由分包企业负总责

B.分包工程质量由分包企业单独承担责任

C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任【答案】C42、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。

A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用

B.工程合格，业主承担风险和费用

C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用

D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担【答案】D43、我国《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，()。

A.违约方可以选择适用违约金或者定金

B.守约方可以选择适用违约金或者定金

C.双方可以协商选择适用违约金或者定金

D.违约金和定金可以同时并用【答案】B44、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.甲的上级主管部门【答案】B45、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.诉讼【答案】D46、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】A47、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是()。

A.投标截止时间前

B.收到投标人书面撤回通知时

C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内

D.开标之日起15日内【答案】C48、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日【答案】B49、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。

A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价

B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价

C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价

D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价【答案】B50、下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是()。

A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议

B.当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼

C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力

D.行政诉讼一审终结【答案】B51、在()后，承包商应仔细检查业主要求和定位放线的基础资料，并将发现的任何问题通知工程师。

A.收到开工通知

B.收到中标通知

C.进驻现场

D.提供设计文件【答案】A52、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.诉讼【答案】D53、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。

A.工程师

B.工程师的助理

C.承包商

D.分包商【答案】C54、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。

A.承包商在竣工试验中

B.业主在缺陷通知期届满之前

C.业主在竣工之前

D.承包商维修缺陷工程中【答案】C55、根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是()。

A.产品责任的诉讼时效期间为1年

B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失

C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任

D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失【答案】C56、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是()。

A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配

B.合同当事人相互享有同等的权利

C.合同当事人相互承担同等的义务

D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务【答案】A57、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是()。

A.有权代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】B58、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】D59、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是()。

A.进度款

B.结算款

C.合同价格

D.保留金【答案】C60、设备监理工程师的合同管理对象是()。

A.合同内容

B.设备工程

C.监理合同

D.设备合同【答案】D61、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以()进行。

A.英语

B.法语

C.世界语

D.合同规定的交流语言【答案】D62、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。

A.合同法

B.合同条款

C.招投标法

D.政府采购法【答案】B63、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。

A.全部使用国有资金投资的项目

B.部分使用国有资金投资的项目

C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目

D.使用外国政府贷款的项目【答案】C64、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。

A.返还定金

B.抵作合同价款

C.双倍返还定金

D.继续履行合同【答案】C65、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在()提出。

A.开标前

B.提交投标书时

C.开标现场

D.确定招标人前【答案】C66、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。

A.某新式武器的设计

B.地震灾区道路抢修

C.部分使用国有投资项目的施工

D.全部国有投资的项目前期咨询【答案】C67、下列属于民事法律关系客体中行为的是()。

A.货币

B.计算机软件

C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务

D.专利权【答案】C68、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。

A.投保人与被保险人

B.投保人与受益人

C.投保人与保险人

D.保险人与被保险人【答案】C69、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和()。

A.混凝土试块检验

B.钢筋强度检验

C.工程材料试验

D.试运行【答案】D70、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。

A.国际商会

B.中国商会

C.中国国际经济贸易仲裁委员会

D.FIDIC【答案】A71、行政纠纷的处理方式不包括()。

A.听证

B.复议

C.和解

D.诉讼【答案】C72、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是()。

A.安装拆卸工

B.钢筋工

C.专职安全生产管理人员

D.项目负责人【答案】B73、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。

A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【答案】D74、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是()。

A.法定代理终止

B.委托代理终止

C.指定代理终止

D.无权代理终止【答案】B75、对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是()。

A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训

B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定

C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一

D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作【答案】C76、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，()是工程师可以行使的权力之一。

A.修改施工计划

B.解除承包商根据合同应承担的责任

C.在工程进行中向承包商发布信息和指示

D.解除雇主根据合同应承担的责任【答案】C77、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从()起算。

A.2月5日

B.2月7日

C.2月9日

D.2月10日【答案】C78、根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.合同签订地

C.合同标的物所在地

D.被告住所地或合同履行地【答案】D79、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是()。

A.即时处分权

B.使用权

C.留置权

D.收益权【答案】C80、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】D81、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。

A.尚无合同关系

B.合同没有成立

C.合同已经成立

D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任【答案】C82、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%【答案】A83、业主谈判的目的不包括()。

A.宣传自己的优势

B.了解报价的构成

C.讨论并共同确认某些局部变更

D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化【答案】A84、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过()天。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】C85、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是()天内。

A.业主发出中标函的28

B.承包商收到中标函的28

C.承包商提交履约保证的14

D.业主退还投标保证的14【答案】B86、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。

A.修补质量缺陷

B.结算预付款

C.设计交底

D.裁决合同争端【答案】A87、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是()。

A.工程竣工之日

B.竣工时间届满之日

C.签发接收证书日

D.签发履约证书日【答案】D88、甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是()。

A.向丙公司承担违约责任

B.向甲公司承担违约责任

C.向丙公司承担赔偿责任

D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任【答案】B89、合同法律关系的内容是()。

A.权利和义务

B.权利和责任

C.法律事实

D.法律行为【答案】A90、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由()承担修正该项损失的费用。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.保险公司【答案】B91、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力

C.当事人可以通过调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】C92、根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是()。

A.拒绝执行违章指挥

B.拒绝冒险作业

C.检举危害生命安全的行为

D.严格遵守安全操作规程【答案】D93、下列关于委托合同的说法不正确的是()

A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础

B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务

C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已

D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D94、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。

A.尚无合同关系

B.合同没有成立

C.合同已经成立

D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任【答案】C95、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程()。

A.同时开工、同时竣工

B.同时设计、同时开工、同时竣工

C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

D.同时设计、同时施工、同时验收【答案】C96、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%【答案】A97、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。

A.通过竣工试验后

B.完成缺陷修补工作后

C.缺陷通知期期满后

D.承包商提交最终报表前【答案】C98、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该居民获得炉具的途径不清

C.该居民应当向提供炉具的人索赔

D.对该居民的损失，该厂主观上无过错【答案】A99、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是()之日。

A.进行工程竣工试验

B.签发接收证书

C.接收工程

D.工程竣工【答案】B100、根据《劳动法》，用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应当按照不低于工资的()支付劳动者工资报酬。

A.100%

B.150%

C.200%

D.300%【答案】D二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、FIDIC在其1999年版《施工合同条件》中规定，调整某项工作的单价应当满足的条件有()。

A.该项工作的数量超过了工程量清单中工程量的10%

B.引起的合同额度变化超过中标合同金额的0.01%

C.工程量的数量变化对单位工作量费用的直接影响超过1%

D.合同没有规定此项工作不调价

E.实际完成该项工作的工程量与招标文件中的工程量相比超过±(15%～30%)【答案】ABCD102、仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有()特点。

A.当事人对仲裁庭的组成有权选择；诉讼中审判人员是由法院指定的

B.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议

C.对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院

D.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼管辖法院

E.仲裁裁决不能强制执行，而诉讼判决则能强制执行【答案】ABC103、根据《产品质量法》，生产者对其产品缺陷造成的损害免予承担赔偿责任的，需要证明的情形有()。

A.未将产品投入流通的

B.产品投入流通时，引起损害的缺陷尚不存在的

C.引起损害的缺陷是产品的外购零部件造成的

D.将产品投入流通时的科学技术尚不能发现缺陷的存在的

E.受害人未按照产品说明正确使用产品【答案】ABD104、下列行为中，属于意思表示不真实的有()。

A.欺诈行为

B.胁迫行为

C.恶意串通行为

D.规避法律行为

E.在误解情况下实施的行为【答案】CD105、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》规定，下列关于暂时停工后果的表述，正确的有()。

A.如果工程师发布暂时停工指示是非承包商原因导致时，承包商有权就竣工时间提出索赔

B.如果工程师发布暂时停工指示是非承包商原因导致时，承包商有权就费用提出索赔

C.如果暂时停工由于承包商违约导致，承包商无权索赔

D.如果暂时停工累计达到56天以上，承包商可解除合同

E.无论何种原因导致暂时停工，承包商均可索赔【答案】ABC106、根据《劳动合同法》规定，下列()情形中，用人单位须提前30天以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资，可以解除劳动合同。

A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的

B.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的

C.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的

D.在试用期间被证明不符合录用条件的

E.因劳动者原因致使劳动合同无效的；【答案】AB107、资格预审文件中，资格预审程序部分应包括的内容有()。

A.申请人须知

B.设备工程要求

C.资格预审数据表

D.资格标准和评审方法

E.资格预审申请表【答案】ACD108、根据《合同法》规定，违约人承担赔偿损失责任的构成条件有()。

A.一方当事人有违约行为

B.违约方主观上有过错

C.另一方当事人有损失

D.违约行为与损失之间有因果关系

E.赔偿与损失应相当【答案】ACD109、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括()。

A.有编制招标文件的能力

B.已发布招标公告

C.具有开标场地

D.有组织评标的能力

E.已委托公证机关公证【答案】AD110、根据《合同法》的规定，当事人因不可抗力不能履行合同的，应当()。

A.赔偿对方全部损失

B.解除合同

C.及时通知对方

D.在合理期限内提供证明给对方

E.积极防御不可抗力的再次发生【答案】BCD111、设备工程合同有很强的不可预见性，导致合同价格变化的原因有()

A.市场因素

B.工程所在地法律、法规、条例、细则等发生变化

C.工程变更

D.误期损害赔偿费和提前竣工奖金

E.不可抗力【答案】ABCD112、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，就知识产权和工业产权而言，业主对承包商的侵权给予保障的方面，包括()。

A.承包商的侵权是履行业主要求不可避免的

B.承包商的工程设计、制造、施工或实施产生的侵权

C.业主不按合同规定的目的使用工程而导致的侵权索赔

D.如果合同中没有规定，或没有在基准日期前向承包商说明，而业主使用工程时，同时配套使用了非承包商的物品，从而导致的侵权索赔

E.使用承包商设备造成的侵权【答案】ACD113、判断生产设备所有权归属业主的时间界限的情况有()。

A.生产设备起运

B.生产设备运至现场

C.承包商向制造商付款

D.业主向承包商付款

E.生产设备经工程师检验认可【答案】BD114、承包商向工程师提交的最终报表草案中，应包括的内容有()。

A.根据合同完成的所有工作的价值

B.根据合同业主已向其支付的全部款额

C.承包商认为根据合同或其他规定，业主应向其支付的其他款额

D.承包商认为根据合同或其他规定，应向业主支付的其他款额

E.业主最终应付的款额【答案】AC115、设备工程合同中，对设备工程接收条件的约定通常有()。

A.工程已按合同约定基本完成并通过了竣工试验

B.工程已按合同约定全部完成并通过了竣工试验

C.工程师已签发了工程接收证书

D.承包商已经完成了全部扫尾工作

E.业主组织了联合检查，并形成书面文件【答案】AC116、民事法律关系的客体包括()。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.权利

E.义务【答案】ABC117、按照民法，下列选项中，属于民事法律行为的有()。

A.某建筑企业与建设单位签订施工合同

B.业主按合同要求拨付工程预付款

C.某总包单位将主体结构分包给某施工企业

D.设计单位按建设单位要求变更设计内容

E.甲施工单位与乙施工单位达成联合投标协议【答案】ABD118、设备工程采购的类型包括()。

A.工程项目采购

B.招标采购

C.设计一施工总承包采购

D.货物采购

E.咨询服务采购【答案】AD119、可供承包商使用的业主设备，在业主要求中应详细说明()。

A.设备型号

B.设备状态

C.目前施工能力

D.存放地点

E.使用的价格【答案】ACD120、基于现场保安，承包商可以允许进入现场的经授权的人员有()。

A.承包商人员

B.业主人员

C.工程师通知承包商允许进入现场的其他承包商的人员

D.业主通知承包商允许进入现场的其他承包商的人员

E.政府主管部门的监督检查人员【答案】ABCD121、根据《行政诉讼法》，下列行政行为中，不属于行政诉讼受案范围的有()。

A.抽象行政行为

B.行政处罚行为

C.国家外交行为

D.终局行政裁决行为

E.行政处分行为【答案】ACD122、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的行为有()。

A.就同一招标项目向投标人提供有差别的信息

B.设定的资格条件与履行合同无关

C.对投标人采取不同的评标标准

D.指定特定的供应商

E.要求投标人具有较高的资质等级【答案】ABCD123、设备工程合同履行阶段的期中付款包括()。

A.预付款

B.进度付款

C.竣工结算款

D.最终付款

E.材料、设备付款【答案】ABC124、根据《民法通则》，下列承担法律责任的方式中，属于承担民事责任的方式有()。

A.返还财产

B.排除妨碍或消除危险

C.罚金

D.支付违约金

E.赔偿损失【答案】ABD125、下列行政机关的行政行为中，相关当事人可以提起行政诉讼的情形有()。

A.吊销施工企业的营业执照

B.查封施工现场的施工起重机械

C.对建筑安全监督管理机构的工作人员予以处分

D.工程建设标准批准部门修改《工程建设标准强制性条文》

E.建设行政主管部门对调解成功的建设合同争议，拟定调解协议【答案】AB126、根据《劳动合同法》规定，下列()情形中，用人单位须提前30天以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资，可以解除劳动合同。

A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的

B.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的

C.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的

D.在试用期间被证明不符合录用条件的

E.因劳动者原因致使劳动合同无效的；【答案】AB127、按我国有关法律规定，质量监督部门在产品质量监督抽查中正确的做法有()。

A.任意数量抽取样品

B.向被检查人收取检验费用

C.要求被检查者无偿提供样品

D.按国务院规定列支检验费用

E.不得向企业收取检验费用【答案】CD128、下列有关承诺生效的表述，正确的有()。

A.采用书面形式作出承诺的，承诺通知发出时生效

B.采用电报形式作出承诺的，电报到达要约人时生效

C.采用电子邮件形式作出承诺的，电子邮件进入要约人指定的邮箱时生效

D.采用电子邮件作出承诺的，要约人了解内容时生效

E.采用行为方式作出承诺的，承诺行为作出时生效【答案】BC129、默示义务索赔中，默示义务的内容包括()。

A.合同相关的隐含规定

B.惯例

C.明示义务的“必要延伸”

D.合同明确规定条款

E.合同补遗的明确规定【答案】ABC130、因不可抗力终止合同后，工程师开出的付款证书中通常包括的内容有()。

A.合同中标明的已完成的任何工作价值

B.合同终止时承包商人员和设备遣返回公司注册地的费用

C.承包商将施工设备运至公司其他工地的费用

D.因不可抗力招致的承包商利润损失

E.承包商在不可抗力情况下为完成工程而招致的合理开支【答案】AB131、业主针对履约保证可提出索赔的情形包括()。

A.未能在竣工时间内完成工程

B.承包商未能确保履约保证在缺陷通知期期满前持续有效

C.拒绝按照合同向业主支付其应付的金额

D.未能在收到业主要求其纠正违约的通知后的合同规定时间内纠正违约

E.发生了业主有权终止合同的情形【答案】BCD132、在设备工程安装合同中，如果由采购人负责安装调试，供货人现场服务人员的职责有()。

A.指导组建安装队伍

B.指导安装调试

C.处理设备质量问题

D.参加试车

E.参加验收【答案】BCD133、甲公司依法订立设备工程合同后，为满足合同需要，与乙公司订立了一份设备加工合同。乙公司向丙公司购买材料用于设备加工，并委托丁公司将加工出的设备，运输至工程现场附近的戊仓储公司保管。由此形成的各个合同中，如果当事人不履行合同义务时，相应的债权人可以行使留置权的合同有()。

A.设备保管合同

B.设备运输合同

C.材料买卖合同

D.设备加工合同

E.设备工程合同【答案】ABD134、行为人实施的行为不符合法律行为的有效条件而构成无效行为，则这种无效行为可以产生以下法律后果()。

A.双方调解

B.申请仲裁

C.返还财产

D.赔偿损失

E.追缴财产【答案】CD135、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

B.不同投标人的投标文件相互混装

C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出

D.同一集团的组织成员按集团要求协同投标

E.不同投标人相互租借资质证书投标【答案】ABC136、业主的设备工程合同总体策划的内容包括()。

A.确定合同的谈判策略

B.按合同类型选择合同范本

C.确定每个合同的范围和采购方式

D.编制设备工程合同管理计划

E.明确重大合同问题的决策程序【答案】BCD137、下列产品中，适用《产品质量法》的有()。

A.商品混凝土

B.商品房

C.施工企业的吊装设备

D.监理单位的电子设备

E.军工产品【答案】ACD138、如果业主没有按照合同约定的时间给予承包商进入和占用现场的权利，承包商索赔的内容可包括()。

A.延长工期

B.开工日期顺延

C.费用

D.合理利润

E.延长缺陷通知期【答案】ACD139、设备采购合同中，出卖人交付的设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定时，其后果为()。

A.如果买受人同意利用，应当按质论价

B.如果买受人同意利用，应当按合同约定支付价款

C.买受人不同意利用时，出卖方负责包修或包换

D.不能修理或调换的，买受方可以解除合同，并要求出卖人赔偿损失

E.不能修理或调换的，买受方可以解除合同，但不得要求出卖人赔偿损失【答案】ACD140、在买卖合同中，双方当事人就标的物的交付地点没有约定的，其交付地的确定规则是()。

A.由当事人补充协议

B.不能达成协议的，按合同有关条款或交易习惯

C.标的物需要运输的，以第一承运人承运地为交付地

D.标的物不需要运输，当事人不知道标的物所在地的，以出卖人订立合同时的营业地为交付地

E.标的物不需要运输，当事人于合同订立时都知道标的物所在地的，以标的物所在地为交付地【答案】ABD141、买卖合同属于()。

A.双务合同

B.不要式合同

C.有偿合同

D.实践合同

E.诺成合同【答案】ABC142、某建设工程实施阶段，建设单位分别与勘察设计院、监理企业、施工企业签订了该工程的设计合同、委托监理合同、施工承包合同；施工承包单位经建设单位同意，将供热与供冷系统分包给分包单位，施工承包单位还与建材供应商签订了施工所需电料的采购合同。根据《建筑法》的规定，该工程的参与各方，不得与该建设工程的监理企业有隶属关系或者其他利害关系的有()。

A.施工承包单位

B.电料供应单位

C.建设单位

D.分包单位

E.设计单位【答案】ABD143、业主要保证现场的()配合承包商工作。

A.工程师

B.工程师的助理

C.工程师雇用的其他职员

D.业主指定的分包商

E.业主雇用的其他承包商【答案】ABC144、设备工程合同正式签字前，当事人双方的代表或其助手要复核准备签字的正式文本。双方应审查()。

A.合同文件是否符合法律、行政法规、相关标准规范的规定

B.合同的完备性

C.合同双方的责、权、利的对等性

D.合同语言文字的准确性

E.履约保证的有效性【答案】ABCD145、依据《合同法》，法定解除合同的条件有()。

A.合同履行过程中发生不可抗力

B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

C.当事人一方迟延履行主要债务

D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务【答案】BD146、工程师可随时通知承包商，并要求其提交修改的进度计划的情形有()。

A.发生洪水

B.进度计划中不符合合同的内容

C.实际进度慢于计划进度

D.实际进度快于计划进度

E.由于承包商提供的设计、材料、设备等存在缺陷造成工程暂停【答案】BCD147、对于使用国有资金投资的项目，评标委员会推荐多名中标候选人的，招标人确定中标人的原则有()。

A.招标人应当确定报价最低的中标候选人为中标人

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同的，招标人应当确定排名第二的中标候选人为中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人

D.排名第一的中标候选人在招标文件规定的期限内未能提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人

E.排名第二的中标候选人因故不能签订合同时，招标人应重新招标【答案】BCD148、根据我国相关规定，评标方法包括()。

A.经评审的最低投标价法

B.综合打分法

C.平均分值法

D.经验估计法

E.设备寿命周期成本评标价法【答案】AB149、买卖合同属于()。

A.双务合同

B.不要式合同

C.有偿合同

D.实践合同

E.诺成合同【答案】ABC150、专利权的客体包括()。

A.计算机软件

B.发明

C.实用新型

D.工程设计

E.外观设计【答案】BC151、根据《合同法》的规定，当事人因不可抗力不能履行合同的，应当()。

A.赔偿对方全部损失

B.解除合同

C.及时通知对方

D.在合理期限内提供证明给对方

E.积极防御不可抗力的再次发生【答案】BCD152、设备工程合同条件的核心条款包括()。

A.工期

B.风险和保险

C.索赔、争端和合同终止

D.履约保证

E.付款【答案】ABC153、合同分析的基本原则有()。

A.合法性

B.准确性和客观性

C.整体性

D.公平性

E.可操作性【答案】BCD154、按照《招标投标法实施条例》的规定，下列关于招标人采取两阶段招标的说法，正确的有()。

A.只有大型项目方可分两阶段进行招标

B.招标人应在精确拟定技术规格后实施招标

C.第一阶段投标人只提交技术建议书

D.要求提交投标保证金的投标人在第二阶段提交

E.只有第一阶段技术商务报价通过评审的投标人方可参加第二阶段投标【答案】CD155、我国设备工程当事人之间纠纷处理的基本形式有()。

A.和解

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

E.行政复议【答案】ABCD156、根据《侵权责任法》，特殊情形下，销售者承担责任的形式有()。

A.预防性责任

B.进货检验责任

C.采取警示、召回措施等责任

D.承担惩罚性赔偿责任

E.提供产品合法来源证明责任【答案】ACD157、根据《合同法》对相关合同的规定，下列说法正确的有()。

A.建设工程合同分为工程咨询合同、勘察合同、设计合同和施工合同

B.委托合同无论是否有偿，委托人都有义务预付或补偿委托事务所必要的费用

C.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担

D.承揽人可将对工作成果质量起关键作用的工作交由第三人完成

E.承揽合同履行中，定作人享有任意解除权【答案】BC158、设备工程合同谈判之前，设备监理工程师应协助业主做好的准备工作有()。

A.组建谈判小组

B.收集信息、制定谈判计划

C.安排谈判的议程

D.培训谈判成员

E.制定合同实施计划【答案】ABCD159、依据工作的性质不同，承包商在设备工程合同中应完成的全部工作范围可划分为()等主要部分。

A.设计

B.采购

C.制造

D.施工

E.试运行【答案】ABD160、投标人提交的投标文件有下列情形的，招标人不得拒绝接收的有()。

A.未经法定代表人签字

B.未送达指定地点

C.逾期送达

D.未按照招标文件要求密封

E.未按招标文件要求编制【答案】A161、下列关于FIDIC新黄皮书对预付款扣减方式规定的说法，正确的有()。

A.当已确认的期中付款的累计金额超过中标合同金额减去暂定金额后余额的10%时开始扣还预付款

B.当已确认的期中付款的累计金额超过中标合同金额减去暂定金额后余额的20%时开始扣还预付款

C.每次扣还预付款的金额为当期付款证书金额的10%

D.每次扣还预付款的金额为当期付款证书金额的25%

E.按照预付款的货币和比例计算【答案】AD162、根据《行政诉讼法》，下列行政行为中，不属于行政诉讼受案范围的有()。

A.抽象行政行为

B.行政处罚行为

C.国家外交行为

D.终局行政裁决行为

E.行政处分行为【答案】ACD163、承包商应当重新任命承包商代表并获得工程师同意的情况有()。

A.工程师不同意承包商拟任命的承包商代表

B.工程师随后撤销了对承包商代表的同意

C.承包商代表需要回公司述职

D.拟被任命的人员不能担任承包商代表

E.承包商代表暂离现场【答案】ABD164、我国仲裁协议的法定内容包括()。

A.提请仲裁的意思表示

B.约定仲裁事项

C.仲裁费用的负担

D.选择仲裁委员会

E.仲裁地点【答案】ABD165、承包商在实施工程期间遭遇的不可预见物质条件包括()。

A.地下自然物质条件

B.人为物质障碍

C.人为污染物

D.水文条件

E.气候条件【答案】ABCD166、设备工程采购的类型包括()。

A.工程项目采购

B.招标采购

C.设计一施工总承包采购

D.货物采购

E.咨询服务采购【答案】AD167、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，承包商在收到履约证书后56天内，向工程师提交的最终报表草案，应详细列出()。

A.根据合同完成的所有工作的价值

B.承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额

C.最终应支付的款额

D.雇主应付给承包商的余额

E.承包商还应付给雇主的余额【答案】AB168、甲公司与乙公司因设备工程合同纠纷提起诉讼，甲公司向法庭提供的下列文件，可作为证据使用的有()。

A.设备工程合同

B.监理工程师证言

C.法庭记录

D.工程部分梁裂缝的照片

E.法律、行政法规和工程验收规范【答案】ABD169、承包商在将材料用于工程之前，应按合同约定将材料样品提交工程师。该材料样品上应标明()。

A.材料原产地

B.可替代材料

C.材料承运人信息

D.材料取样人信息

E.工程中的具体用途【答案】A170、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，工程师签发第一笔预付款的付款证书的前提条件有()。

A.承包商提交了申请支付的报表

B.承包商收到了开工通知

C.业主收到合格的履约保证

D.业主收到合格的预付款保函

E.工程设备已经起运【答案】ACD171、设备监理工程师预防和减少索赔的管理措施主要包括()。

A.完善合同条款

B.认真审核索赔报告

C.反驳承包商的索赔

D.加强监督管理

E.提供全面服务【答案】AD172、甲公司与乙公司因设备工程合同纠纷提起诉讼，甲公司向法庭提供的下列文件，可作为证据使用的有()。

A.设备工程合同

B.监理工程师证言

C.法庭记录

D.工程部分梁裂缝的照片

E.法律、行政法规和工程验收规范【答案】ABD173、承包商应向业主方提供保障责任的情况有()。

A.因承包商的工程设计、施工、竣工以及修补缺陷等活动引起的任何人员的人身伤害、疾病或死亡

B.由于承包商违约行为造成的任何财产损失

C.由于承包商及其人员的疏忽行为造成的任何财产损失

D.承包商履行其合同义务导致的不可避免的损害

E.不包括在保险中的业主风险所引起的损害【答案】ABC174、FIDIC在其1999年版《施工合同条件》中规定，调整某项工作的单价应当满足的条件有()。

A.该项工作的数量超过了工程量清单中工程量的10%

B.引起的合同额度变化超过中标合同金额的0.01%

C.工程量的数量变化对单位工作量费用的直接影响超过1%

D.合同没有规定此项工作不调价

E.实际完成该项工作的工程量与招标文件中的工程量相比超过±(15%～30%)【答案】ABCD175、选择谈判小组成员一般要考虑的方面有()。

A.敏捷清晰的思维推理能力

B.专业特长

C.各专业知识有机整合

D.谈判小组的人员数量

E.表达与传递信息的能力【答案】BCD176、根据《合同法》，受要约人对要约内容中的下列条款作出了变更，属于实质性变更的有()。

A.合同标的

B.价款或者报酬

C.履行期限

D.违约责任

E.履约担保【答案】ABCD177、下列产品中，实行工业产品生产许可证制度的有()。

A.工作服

B.电力铁塔

C.安全帽

D.建筑扣件

E.胶鞋【答案】BCD178、按我国有关法律规定，质量监督部门在产品质量监督抽查中正确的做法有()。

A.任意数量抽取样品

B.向被检查人收取检验费用

C.要求被检查者无偿提供样品

D.按国务院规定列支检验费用

E.不得向企业收取检验费用【答案】CD179、承包商出现的下列情况中，业主有权终止合同的有()。

A.实施的设备工程出现重大质量缺陷

B.放弃工程

C.不按合同规定开工

D.将整个工程分包

E.行贿受贿【答案】BCD180、有资格代理招标的机构应具备的条件包括()。

A.必须是法人组织

B.不得与行政机关有隶属关系

C.有从事招标代理业务的场所

D.有编制招标文件的能力

E.有自己的评标专家库【答案】BCD181、因不可抗力终止合同后，工程师开出的付