一月建设工程法规及相关知识一级建造师考试第二次阶段测试(含答案)

一月建设工程法规及相关知识一级建造师考试第二次阶段测试（含答案）一、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。1、抵押人转让抵押物所得的价款，应当（）。A、予以冻结B、划拨给抵押人C、向公证机关提存D、向与抵押权人约定的第三人提存E、向抵押权人提前清偿【参考答案】：DE2、根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。A、甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位C、甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业D、甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司E、甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位【参考答案】：ABD3、工程质量监督机构的基本职责包括对（）进行检查。A、建设工程的地基基础、主体结构的质量B、建筑材料、构配件、商品混凝土的质量顷工程建设参与各方主体的质量行为X程建设参与各方的主体的资质X程质量文件【参考答案】：ABCE4、根据《绿色施工导则》，水源利用中，应当优先采用（）。A、地下水作为混凝土搅拌用水B、市政自来水作为混凝土冲洗用水C、中水搅拌D、中水饮用E、收集雨水养护【参考答案】：CE【解析】：非传统水源利用：（1）优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。（2）处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。（3）现场机具、设备、车辆冲洗，喷洒路面，绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。（4）大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。（5）力争施工中非传统水源和5、申请领取施工许可证的条件包括（）。A、取得了用地规划证和工程规划证B、通过招标方式确定了施工企业C、预计工期11个月，到位资金已达合同价30%D、办理了工程质量监督手续，安全监督手续正在办理E、消防设计已经通过审核【参考答案】：ABE【解析】：根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括：在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；此处规划证包括用地规划和工程规划；已经确定建筑施工企业；有保证工程质量和安全的具体措施。《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。根据《消防法》的规定，依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可。故A、B、6、根据我国《消防法》规定，机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责有（）。A、制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程B、保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通C、按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效D、对建筑消防设施每半年至少进行1次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查E、组织防火检查，及时消除火灾隐患【参考答案】：ABCE7、《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》所指的安全生产第一责任人包括（）。A、企业主要负责人B、实际控制人C、项目经理D、技术负责人E、安全管理员【参考答案】：AB【解析】：《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》指出：企业主要负责人、实际控制人要切实承担安全生产第一责任人的责任，带头执行现场带班制度，加强现场安全管理。故A、B为正确送项。8、具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（）可以停止执行。入、被申请人认为需要停止执行的8、申请人申请停止执行的顷申请人提供担保的D、行政复议机关认为需要停止执行的£、被申请人被撤销的【参考答案】：AD【解析】：本题考查的是行政复议的申请、受理和决定的有关规定。在行政复议期间，行政机关不停止执行该具体行政行为，但有下列情形之一的，可以停止执行：（1）被申请人认为需要停止执行的；（2）行政复议机关认为需要停止执行的；（3）申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；（4）法律规定停止执行的。9、在下列关于债权转让的表述中，正确的是（）。A、债权人转让权利的，应当通知债务人B、债权人转让权利的通知经债务人同意可以撤销C、从权利也同主权利一同转让D、债务人对原债权人的抗辩，可以向新债权人主张E、债务人对受让人的抗辩，可以向让与人主张【参考答案】：ACD10、某工程招标文件规定“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程担保的方式包括（）。A、保证B、抵押C、动产质押D、权利质押E、定金【参考答案】：AD【解析】：本题涉及的考点是担保的方式。《担保法》规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。保函属于保证，汇票是权利质押的一种。11、建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）。A、H程竣工验收备案表B、住宅使用说明书顷工程竣工验收报告。、施工单位签署的工程质量保修书E、公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件【参考答案】：ACDE【解析】：建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：①工程竣工验收备案表；②工程竣工验收报告，应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料；③法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；④法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；⑤施工单位签署的工程质量保修书12、下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有（）。A、工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤8、施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡顷施工单位违约造成供货商重大损失D、分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏£、施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金【参考答案】：ABD【解析】：侵权责任是指行为人不法侵害社会公共财产或者他人的财产、人身权利而应当承担的民事责任。违约责任是指当事人一方或者双方不履行合同或者不适当履行合同，依照法律规定或者合同约定应当承担的民事责任。13、某住宅楼工程设计合理使用年限为50年。以下是该工程施工单位和建设单位签订的《工程质量保修书》关于工程保修期的条款，其中符合《建设工程质量管理条例》规定合法有效的是（）。A、地基基础和主体结构工程为50年B、屋面防水工程、卫生间防水为8年C、电气管线、给水排水管道为2年D、供热与供冷系统为2年E、装饰装修工程为1年【参考答案】：ABC14、下列情形中，发包人应当承担过错责任的有（）。A、发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷B、发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷C、发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷D、发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷E、发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷【参考答案】：ABCE【解析】：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条的规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷;（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承15、根据《合同法》，撤回要约的通知应当（）。A、在要约到达受要约人之后到达受要约人B、在受要约人发出承诺之前到达受要约人C、在受要约人发出承诺同时到达受要约人D、在要约到达受要约人之前到达受要约人E、与要约同时到达受要约人【参考答案】：DE【解析】：本题考查的是要约的撤回。《合同法》规定，要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。16、关于承诺的表述中，正确的有（）。A、受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为承诺B、承诺的内容应当与要约的内容一致C、承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效D、承诺通知到达要约人时生效E、承诺只能以通知的方式作出【参考答案】：BCD【解析】：本题涉及的考点是承诺。承诺应当以通知的方式作出，但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。17、下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。A、降低资质等级B、罚金C、记过D、没收财产E、罚款【参考答案】：AE【解析】：本题考查的是行政处罚和刑事责任的区分。行政处罚种类有（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得，没收非法财物；（4）责令停产停业；（5）暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;（6）行政拘留；（7）法律、行政法规规定的其他行政处罚。降低资质属于行政责任之一。刑事责任附加刑包括（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。因此，选项BD属于刑事责任。记过是行政处分。18、建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括（）。A、H程规划许可证B、设计单位资质等级证书顷工程勘察设计文件D、中标通知书及施工承包合同E、用地规划许可证【参考答案】：ABCD【解析】：建设单位办理工程质量监督手续，应提供以下文件和资料：（1）工程规划许可证；（2）设计单位资质等级证书；（3）监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》；（4）施工单位资质等级证书及营业执照副本；（5）工程勘察设计文件；（6）中标通知书及施工承包合同等。19、资质不良行为认定标准包括（）。A、未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的B、以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C、不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的D、将承包的工程转包或违法分包的E、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的【参考答案】：ABE【解析】：本题考核的是资质不良行为认定标准。资质不良行为认定标准：（1）未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；（2）以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；（3）允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；（4）未在规定期限内办理资质变更手续的；（5）涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；（6）按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。20、下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是（）。A、H程监理单位经建设单位同意，可以将附属工程的监理业务转让B、X程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系，也需要回避C、未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收D、监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务E、未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用【参考答案】：BDE21、关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有（）。A、设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计B、建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工C、建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告D、建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求£、施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用【参考答案】：ABC22、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。入、施工企业资质等级证明B、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C、相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料D、堆放、清除废弃物的措施E、拆除施工组织方案【参考答案】：ABDE【解析】：依据《建设工程安全生产管理条例》第11条，建设单位应当在拆除工程施工15目前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。前述资料包括：（1）施工企业资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废弃物的措施。故A、B、D、E为正确选项。23、根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有（）。A、基础设施工程B、设备安装、装修工程C、门禁监控系统D、电气管线、给排水管道工程E、供热与供冷系统【参考答案】：ABDE【解析】：根据《建设工程质量管理条例》第40条的规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。故应选ABDE项。24、《行政诉讼法》规定，提起诉讼应当符合的条件包括（）。A、有明确的被告B、有具体的诉讼请求和事实根据C、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖D、原告有充分的证据E、原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织【参考答案】：ABCE【解析】：本题考核的是起诉必须符合的条件。《民事诉讼法》规定，起诉必须符合下列条件：（1）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（2）有明确的被告；（3）有具体的诉讼请求、事实和理由；（4）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。25、《招标投标法》规定，投标人相互串通投标或与招标人相互串通投标的，可能要承担的法律责任包括（）。A、没收违法所得B、降低资质等级C、吊销资质证书D、吊销营业执照E、追究刑事责任【参考答案】：ADE26、就主体而言，我国涉外仲裁的基本类型有（）。A、一方当事人是中国公司企业、另一方是外国公司的仲裁8、双方当事人都是外国公司的仲裁C、涉及港澳台的案件D、涉外经济贸易、运输和海事中发生的纠纷的仲裁E、涉及经济特区的案件【参考答案】：ABCD【解析】：在我国，涉外仲裁的主体基本包括两种类型：①一方或双方当事人是外国人、无国籍人或者外国企业和组织；②涉及港澳台的案件参照涉外案件处理。《仲裁法》规定，涉外经济贸易、运输和海事中发生的纠纷的仲裁，适用关于涉外仲裁的特别规定。27、从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备的条件包括（）。A、有符合国家规定的注册资本B、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C、有符合规定的从业年限D、有从事相关建筑活动所应有的技术装备E、有符合规定的专有技术【参考答案】：ABD28、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有（）。A、无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的B、投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的C、投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案D、未按招标文件要求提交投标保证金的E、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的【参考答案】：ABDE【解析】：根据《工程建设项目施工招标投标办法》第50条第2款的规定，投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：（1）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；（2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；（4）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的29、根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有（）。A、基础设施工程B、设备安装、装修工程C、门禁监控系统D、电气管线、给水排水管道工程E、供热与供冷系统【参考答案】：ABDE【解析】：《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。30、下列财产可以用来作为抵押物的有（）。A、抵押人所有的房屋和其他地上定着物B、抵押人所有的机器、交通运输工具C、抵押人依法有权处置的国有土地使用权、房屋和其他地上附着D、抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具E、抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地所有权【参考答案】：ABCD【解析】：《物权法》第一百八十条规定，债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：①建筑物和其他土地附着物；②建设用地使用权；③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；④生产设备、原材料、半成品、产品；⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器；⑥交通运输工具；⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。抵押人可以将前款所列财产一并抵押。E项，我国土地所有权归国家，承包经营只能获得土地的使用权，因此只有土地使用权可以抵押。二、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是（）。A、负责工程保修的施工单位B、物业单位C、装修单位D、住户甲【参考答案】：A【解析】：住户乙的损失是由于住户甲使用不当造成的，不属于施工单位保修责任范畴。住户乙的损失，是住户甲装修造成的，甲是侵权人，应承担赔偿责任；装修单位不当施工是造成损失的直接责任人，应承担赔偿责任；物业单位是物业管理的直接责任人，其应当承担管理责任。故A为正确选项。2、张某原是惠丰建筑公司的采购员，辞职后与王某合办一家蓝景汽车租赁公司。张某现以惠丰公司的名义与其长期负责的惠丰公司大客户丙公司签订了一份合同，丙公司对张某辞职并不知情。则对该合同承担义务的应是（）。A、惠丰建筑公司B、蓝景汽车租赁公司C、张某D、张某、王某与蓝景汽车租赁公司【参考答案】：A【解析】：《合同法》第四十九条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。因此，该代理行为的后果应当由被代理人惠丰建筑公司承担。3、当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行或不适当履行债务的，应当由（）承担违约责任。A、第三人向债权人B、第三人向债务人C、债务人向债权人D、第三人和债务人共同向债权人【参考答案】：C4、甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，（）可以为这笔贷款提供保证担保。A、市政府建设行政主管部门B、乙银行C、丙建筑工程公司。、丁大学【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是保证人资格。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：①国家机关，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；②学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体；③企业法人的分支机构、职能部门。5、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）。入、施工企业应同意建设单位自行采购B、设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受。、施工企业可以拒绝建设单位的要求【参考答案】：D【解析】：《建筑法》第二十五条规定，按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。6、民事责任的承担方式中不包括（）。A、恢复原状B、消除危险C、赔礼道歉D、没收财产【参考答案】：D7、【题干】根据《水利工程建设项目勘察（测）设计招标投标管理办法》（水总[2004]511号），招标人采用未中标人投标文件中的技术方案，若招标文件规定给招标人应在与中标人签订合同后（）个工作日内予以补偿。TOC\o"1-5"\h\zA、14B、10C、7D、5【参考答案】：C【解析】：第六十八条招标人应当在将中标结果通知所有未中标人后7个工作日内，逐一返还未中标人的投标文件。招标人或者中标人采用其他未中标人投标文件中技术方案的，应当征得未中标人的书面同意，并支付合理的使用费。8、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是（）。A、技术条款B、投标人须知顷施工组织设计D、合同主要条款【参考答案】：C9、关于终止劳动合同经济补偿的表述中，不正确的是（）。入、工作时间为6个月以上不满1年的，按1年计算X作时间不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿C、经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。、月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前24个月的平均工资【参考答案】：D10、建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（）。入、施工需要并通过监理单位审查B、施工需要并按规定通过了审查C、编制招标文件的要求D、X程竣工验收备案的要求【参考答案】：B【解析】：《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。此外，我国已建11、某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由（）承担。入、施工单位B、建设单位C、产权单位D、档案管理部门【参考答案】：B【解析】：工程实践中，建设单位应向施工单位提供地下管线的原始资料，并保证资料真实准确齐全，这是建设单位的基本责任和义务，否则建设单位承担由此导致的后果。故B为正确选项。12、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A、县级人民政府B、省级人民政府C、国务院D、省级文物行政部门【参考答案】：B【解析】：根据《文物保护法》第17条的规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。故应选B项。13、下列选项，属债权合同的是（）。A、监护合同B、买卖合同C、行政合同D、劳动合同【参考答案】：B14、按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告（），应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A、之前B、之后C、同时D、之前或同时【参考答案】：A15、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同（）。A、无效B、成立C、可变更D、可撤销【参考答案】：B16、造成大气污染事故的企业事业单位，由所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门根据所造成的危害后果处直接经济损失50%以下罚款，但（）。A、最低不得低于10万元B、最低不得低于20万元C、最高不超过50万元D、最高不超过80万元【参考答案】：C【解析】：本题考核的是施工现场大气污染防治违法行为应承担的法律责任。造成大气污染事故的企业事业单位，由所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门根据所造成的危害后果处直接经济损失50%以下罚款，但最高不超过50万元；情节较重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由所在单位或者上级主管机关依法给予行政处分或者纪律处分；造成重大大气污染事故，导致公私财产重大损失或者人身伤亡的严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。17、依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以部分或者全部免除责任的情况是（）。A、发包方员工罢工导致工程停建B、发包人改变项目建设方案的工程导致停建C、骚乱导致施工暂停D、建设资金没有准时到位【参考答案】：C【解析】：《合同法》第一百一十七条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。因此，从不可抗力的免除问题方面分析，根据我国法律规定，不可抗力一般包括：①自然事件，如地震、洪水、火山爆发、海啸等；②社会事件，如战争、暴乱、骚乱、特定的政府行为等。C项中的骚乱属于不可抗力事件。18、关于刑事责任的说法，错误的是()。A、拘役是刑罚主刑的一种B、罚款是刑罚附加刑的一种C、刑罚的附加刑既可以合并使用，也可以独立使用D、死刑缓期两年执行是死刑的一种【参考答案】：B【解析】：《中华人民共和国刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：管制；拘役；有期徒刑；无期徒刑；死刑。附加刑包括：罚金；剥夺政治权利；没收财产；驱逐出境。由此可见罚款并不是附加刑的一种，可得出B选项错误。19、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制()时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。A、投资概算X程概算顷工程预算X程结算【参考答案】：B20、某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保证金最高应为()万元。TOC\o"1-5"\h\zA、10B、20C、4D、40【参考答案】：A【解析】：工程施工、货物采购类：投标保证金一般不超过投标报价的2%，最高不得超过80万元人民币。2工程勘察设计类：投标保证金一般不超过投标报价的2%,最高不得超过10万元人民币。21、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。A、有效B、效力待定C、可变更、可撤销D、无效【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是无处分权人订立的合同。《合同法》规定，无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。22、借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A、营业执照B、技术人员C、资金D、高层管理人员【参考答案】：A【解析】：本题考查的是施工企业从业资格制度。《建筑法》规定，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。由此可知以其他企业名义承揽工程是指借用其他施工单位资质证书、营业执照的行为。23、2011年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据《建筑法》的规定，申请延期应在（）前进行。A、2011年3月1日B、2011年4月1日C、2011年5月1日D、2011年8月1日【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是施工许可证申请延期的规定。《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。24、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。A、对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B、对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C、对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D、对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【参考答案】：D【解析】：本题考查的是行政复议的受案范围。《行政复议法》规定，下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。25、关于物权特征的说法，正确的是（）。A、物权是一种支配权，需要义务人的行为配合B、物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利C、物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人D、物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权【参考答案】：B【解析】：物权是权利人直接支配的权利，物权是绝对权，物权具有排他性，即一物一权。故B为正确选项。26、缴纳基本养老保险费时，用人单位应当按照国家规定缴纳基本养老保险费，该费用是按照企业（）的一定比例缴纳。A、营业额B、利润C、管理费D、职工工资总额【参考答案】：D27、中外合资经营建筑业企业，中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的（）。A、10%B、25%C、40%D、51%【参考答案】：B【解析】：参见《外商投资建筑企业管理规定》第十二条规定。28、未经知识产权权利人同意，其他人不得使用该知识产权，这一属性是知识产权的（）。入、双重性B、地域性C、专有性D、时间性【参考答案】：C【解析】：知识产权与其他财产所有权都具有的绝对排他性，就是其专有性。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。例如《专利法》第60条规定:未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，……认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为。故C为正确选项。29、甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套机电设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是（）。A、租赁合同对丁公司继续有效B、乙转让该设备所有权需经甲同意C、租赁合同终止前不得转让该设备的所有权D、T无义务保证甲继续使用该设备【参考答案】：A30、根据《建筑法》的规定，（）工程在施工前必须办理施工许可证。A、投资额为25万元的B、造价为600万元的抢险救灾C、总投资5000万元的军用房屋建筑D、建筑面积为8000m2的市政广场建设【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是施工许可证的适用范围。《建筑工程施工许可管理办法》规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。不需要办理施工许可证的建设工程：限额以下的小型工程；抢险救灾等工程。军用房屋建筑工程建筑活动的具体管理办法，由国务院、中央军事委员会依据本法制定。31、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，建筑市场良好行为记录信息公布期限一般为（）年。TOC\o"1-5"\h\zA、1B、2C、3D、5【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是建筑市场诚信行为的公布时限。《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。32、对败诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是（）。A、行政行为超越职权B、行政行为违反法定程序C、被告不履行或迟延履行法定职责D、行政处罚显失公正【参考答案】：D【解析】：《行政诉讼法》第五十四条第四项规定，行政处罚显失公正的，可以判决变更。人民法院审理行政案件不得加重对原告的处罚，但利害关系人同为原告的除外。人民法院审理行政案件不得对行政机关未予处罚的人直接给予行政处罚。33、在下列关于开标的有关规定中，正确的是（）。A、开标过程应当记录B、开标应由公正机构主持C、开标应在投标有效期至少30天前进行D、开标应投在投标文件截止时间之后尽快进行【参考答案】：A34、职工因工伤而享有的停工留薪期一般不超过（）。A、6个月B、12个月C、24个月D、36个月【参考答案】：B【解析】：根据《工伤保险条例》规定，停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。故B为正确选项。35、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（）。A、3月20日B、3月30日C、4月25日D、4月30日【参考答案】：C【解析】：《招标投标法实施条例》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。36、招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，（）。A、中标无效B、中标有效C、中标效力待定D、中标可撤销【参考答案】：A【解析】：本题考核的是招标人违法行为应承担的法律责任。招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标无效。37、根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。A、效力待定B、可变更C、无效D、可撤销【参考答案】：C【解析】：本题考查的是担保与担保合同的规定。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。38、某合同执行政府定价。签订合同时价格为2000元/吨，约定2010年3月1日交货，并约定了逾期违约金每天2元/吨，但供货方2010年3月21日才交货。2010年3月15日时政府定价改为2500元/吨，则买方应支付的货款为（）元/吨。TOC\o"1-5"\h\zA、1960B、2000C、2460D、2500【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是买受人的价款支付。买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。因此，买方应支付的货款为2000-2X20=1960（元/吨）。39、乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由（）。A、乙承担赔偿责任B、丙承担该损失C、甲承担赔偿责任D、乙和丙应共同承担损失【参考答案】：B40、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任【参考答案】：D【解析】：本题超纲，易引起巨大争议。因为根据《担保法》24条：“债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。”本题貌似应选B或C。但根据最高人民法院《关于适用中华人民共和国担保法若干问题的解释》（法释〔2000〕44号）30条：“保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动，未经保证人同意的，如果减轻债务人的债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重债务人的债务的，保证人对加41、仲裁是解决建筑工程合同纠纷的法律途径之一，其基本特点不包括（）。A、独立性B、公权性C、保密性。、自愿性【参考答案】：B【解析】：本题考查仲裁的基本特点，及其与民事诉讼基本特征的辨析。公权性系人民法院在民事诉讼中的基本特征之一。我国《民事诉讼法》规定：“凡在中华人民共和国领域内进行民事诉讼，必须遵守本法”；“民事案件的审判权由人民法院行使”。而仲裁委员会具有民间性质，其受理案件是基于当事人之间达成的仲裁协议。我国《仲裁法》第四条规定：“当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理”。因此，公权性并非仲裁的基本特征。故8为正确选项。42、在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。A、定金B、质押C、抵押D、留置【参考答案】：C【解析】：抵押，是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照《担保法》规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。留置，是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照《担保法》规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。定金是以一方当事人向另一方当事人提供一定数额的金钱作为担保的担保方式。43、下列生效的文书中，不属于人民法院强制执行根据的是（）。A、民事判决书B、仲裁调解书C、和解协议书D、民事裁定书【参考答案】：C【解析】：《民事诉讼法》第224条的规定，发生法律效力的民事判决书、裁定书，是人民法院的执行根据；《仲裁法》规定：“调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书”；“调解书与裁决书具有同等法律效力。当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。”故C为正确选项。44、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。A、驳回起诉B、继续审理C、终止起诉D、将案件移交合同约定的仲裁机构【参考答案】：B【解析】：好大一个坑！乙应当在“首次开庭前”提出，而不是法庭调查阶段。一经开庭，视为双方自愿放弃仲裁协议，诉讼程序就不可终止。这个题不偏，司法考试经常考的，上课也强调过。做错了的不要灰心，这个题除了我的学生，没人会做。45、某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。A、2008年3月16日B、2008年3月31日C、2008年4月7日D、2008年4月11日【参考答案】：C【解析】：该题考点是招投标中招标人与中标人签订书面合同的时间。根据《招标投标法》第16条第1款的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。46、行政责任的承担方式包括行政处罚和（）。A、行政处分B、行政复议C、行政诉讼D、行政许可【参考答案】：A47、在房屋建筑和市政工程施工过程中，应对重大安全隐患治理实行（）。A、安全生产责任制度B、群防群治制度C、安全生产检查制度D、挂牌督办、公告制度【参考答案】：D【解析】：《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》规定，对重大安全隐患治理实行逐级挂牌督办、公告制度。重大隐患是指在房屋建筑和市政工程施工过程中，存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的生产安全隐患。48、专项方案经论证后需做重大修改的，（）应当按照论证报告修改，并重新组织专家进行论证。A、监理单位B、建设单位顷施工单位D、设计单位【参考答案】：C【解析】：本题考核的是安全专项施工方案的审核。专项方案经论证后需做重大修改的，施工单位应当按照论证报告修改，并重新组织专家进行论证。49、施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是（）。A、因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B、因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延C、因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D、因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延【参考答案】：C50、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。TOC\o"1-5"\h\zA、20B、30C、60D、15【参考答案】：D51、根据《建设工程质量管理条例》的规定，勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察、设计单位或者工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金（）的罚款。A、1倍以上2倍以下B、2倍以上4倍以下C、2%以上4%以下D、5%以上10%以下【参考答案】：A52、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应在投标截止时间至少（）日前书面通知所有招标文件收受人。A、5B、10C、15D、20【参考答案】：C【解析】：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。53、某建筑项目位于城市市区内，按照《环境噪声污染防治法》要求，施工中向周围生活环境排放标准应当符合国家规（）排放标准。A、建筑施工场界环境噪声B、建筑施工机械噪声C、城市市区环境噪声D、城市生活区环境噪声【参考答案】：A【解析】：按照《环境噪声污染防治法》第28条规定：在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准。故A为正确选项。54、注册商标有效期满，应当在（）申请续展注册。A、期满前12个月内B、期满前6个月内C、期满后12个月内D、期满后6个月内【参考答案】：A【解析】：根据《商标法》第四十条规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。55、在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的投价竞标，则（）。A、该投标文件应作废标处理B、该报价降低了工程造价，应当提倡C、该投标行为没有违背诚实信用原则，不应禁止D、该投标行为符合低价中标原则，不应禁止.【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。在建设工程招标投标活动中，投标人的不正当竞争行为主要是：投标人相互串通投标、招标人与投标人串通投标、投标人以行贿手段谋取中标、投标人以低于成本的报价竞标、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。故低于成本的该投标文件无效，应作废标处理。56、下列关于房屋建筑工程总承包一级企业法定的专业技术人员的表述中，正确的是（）。A、企业经理具有10年以上工程管理丁作经历或具有高级职称B、总工程师具有10年以上施T技术管理工作经历或本专业高级职称C、企业具有一级资质的项目经理不少于12人D、企业的工程技术人员不少于300人，其中有高级职称的不少于10%【参考答案】：C57、关于建设工程分包的说法，正确的有（）A、总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键性工作分包给其他企业B、总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C、总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D、总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【参考答案】：A58、安全事故调查和处理具体办法的制定机关是（）。A、国务院B、国务院建设行政主管部门C、省、自治区：直辖市建设行政主管部门D、县级建设行政主管部门【参考答案】：A【解析】：根据《安全生产法》的规定，事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。事故调查和处理的具体办法由国务院制定。国务院制定并于;2007;年6月1日起施行《生产安全事故报告和调查处理条例》，规范生产安全事故的报告和调查处理，落实生产安全事故责任追究制度。故A选项正确。59、根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。A、仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成B、仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成C、首席仲裁员可以由当事人双方共同选定D、首席仲裁员由仲裁委员会任命产生【参考答案】：C【解析】：仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种:①合议仲裁庭，当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。②独任仲裁庭，当事人约定1名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。但是，当事人没有在仲裁规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定。60、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。TOC\o"1-5"\h\zA、1B、2C、3D、4【参考答案】：A【解析】：本题考核的是施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的规定。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。61、《建设工程质量管理条例》中要求，施工单位向建设单位提交工程质量保修书》时间是（）。A、H程竣工验收合格后X程竣］二同时C、提交工程竣工验收报告时X程竣工结算后【参考答案】：C62、某建设工程总承包商