2022年二级建造师考试题库点睛提升300题及1套完整答案(四川省专用)

《二级建造师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、关于工程质量检测机构职责的说法，错误的是（）。

A.检测机构出具的报告应由检测人员和法定代表人或其授权人的签字

B.检测机构对涉及结构安全的所有结果应时报告建设主管部门

C.检测机构不得与该项目设计、施工、监理单位有隶属、利害关系

D.检测机构应当对结果不合格的项目建立单独台账【答案】BCH2G7Q9F10C1M6H3HI8E8F1H7W3O10N6ZA7Z9L8H8I9G4U62、关于履约保证金的说法，正确的是（）。

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C.履约保证金是投标保证金的另一种表达

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目【答案】DCB9I7W5U4S4J5A6HZ6F9J6D9P8R8A5ZF1X6S3G1B2F4B63、关于人民调解的说法，正确的是()。

A.经人民调解委员会调解达成的调解协议，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认

B.经人民调解委员会调解达成调解协议的，应当制作调解协议书

C.经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律强制力

D.当事人就调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行【答案】ACH3U4Q6V6X5W6D10HR1T7C9N3T7S7C1ZO7Y4P2E6D6P6Z84、（2015年真题）依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。

A.技术复杂、有特殊要求的

B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的

C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的

D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用大量增加的【答案】BCJ1K3U1X4I3F2Y4HD5D2R6N1Z1C9F2ZT4X9J1F3L2I9G45、建设工程应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。

A.1

B.2

C.6

D.3【答案】DCD10Z8F1L8H2K6B5HI2X1R8N10E7D4Y4ZR7E3J9Q3C2X8Y26、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。

A.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者

B.承包人的优先受偿权优于抵押权

C.优先受偿的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失

D.承包人行使优先受偿权的期限为1年【答案】BCS7X2Z1Q5T9S4L9HG5S10G5T4B10Z1X3ZN4A10Q2G2X1E4K37、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。

A.建筑施工企业破产、倒闭的，安全生产许可证应当撤销

B.建筑施工企业名称变更的，应当在变更后10日内到原发证机关办理变更手续

C.建筑施工企业应当向县级建设主管部门申请领取安全生产许可证

D.发生重大安全事故的，安全生产许可证应当吊销【答案】BCA1W5G1X4K10Y8E8HD3X3X1I2V10V4T3ZN9K10U10S4Y5O6X28、（2016年真题）根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少()后方可独立上岗。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月【答案】BCX2S2N8J10S10E2L7HM5V8D1D7T9Y8F8ZY7R4V7O5N5H7O79、在进行沉井准备工作时，地下水位应控制在沉井基坑底（）m以下。

A.1.0

B.1.5

C.0.5

D.2.0【答案】CCS6F3J1Y8X9E6K7HM10M2N3G10R2N7W10ZX2I6G1C5X1F5I210、建设工程项目中，可行的发包方式是（）。

A.将监理业务委托给该项目的设计单位

B.将项目管理咨询业务委托给该项目的工程总承包单位

C.将设备采购业务委托给该项目的工程监理单位

D.将监理业务委托给该项目的施工承包单位【答案】ACO8P9S9L1L1A4N10HN8Y1L7Z7D10H1P7ZR5I7L10D9U5I5S411、关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是（）。

A.可以使尚未成立的合同归于无效

B.撤销权的行使应当以通知的方式作出

C.当事人不得自行放弃撤销权

D.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由【答案】DCX10U9H9H7B6A4A6HM5M3P10G8U3N5N4ZS5C7I3X9N7K8H612、（2017年真题）关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）。

A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多

B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配置专职安全生产管理人员

C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员

D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员【答案】DCO8U2S6T10O3W4Q8HV4Q2O7W3E10U5Y2ZM5C10V2B6Q6O4D813、某招标项目规定11月30日为提交投标文件截止时间。11月18日甲投标人对招标文件中某项规定提出异议，招标人认为异议合理，在11月20日作出书面答复并将修改招标文件的通知发送给所有招标文件收收人，则该项目投标截止时间至少推迟至（）。

A.12月5日

B.12月10日

C.12月20日

D.12月30日【答案】ACV3Y10A2E8N9J1E1HH1O3W8V6N4L10S7ZZ5I3D9F9P7P5V714、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人

D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】CCO3E10Y1D3G8T9T3HN6S1I9C7N1O8D10ZA9A4X10N1M8V5O215、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（）。

A.提交验收报告之日

B.建设工程完工之日

C.转移占有建设工程之日

D.竣工验收合格之日【答案】CCR7V8M9U5P6H3Q1HB3G10F3E6U9T2V2ZH10P9G8Q10I5D9V416、下列关于建筑业企业资质的表述中，不正确的是（）。

A.建筑业企业可以申请多项建筑业企业资质

B.建筑业企业必须具备至少一项企业资质

C.企业资质证书的有效期为3年

D.首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质【答案】CCD3Y7S5T1K4X10A3HE9M4R4C5J2K4F8ZL6U6E4Y4I7B7V517、下列关于建造师注册的表述中，正确的是()。

A.取得建造师资格证书的人员，如果没能在3年内申请注册，其资格证书将失效

B.申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位

C.注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册

D.因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册【答案】BCG1G5Q7K10O3H9E1HI3O3Z3L2J5F8Y8ZU2N9W6A2E6X1L818、（2017年真题）根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()。

A.60%

B.90%

C.70%

D.80%【答案】BCP9T3W7L5Z5S7N5HL9J1Z7W7C2Q2V8ZI4Q5Q5Y5J7T5D1019、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。

A.签约时的签约地

B.履行时的签约地

C.履行时的项目所在地

D.签约时的项目所在地【答案】DCG1L2D4K8Y6Z9B4HK8I10K8B3H2E3Q10ZA2L7Y9P3W9L10M320、（2016年真题）施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.建设单位或监理单位

B.施工企业质量管理部门

C.设计单位或监理单位

D.建设工程质量监督机构【答案】ACC2D2K5V1E4Y6S4HH10U5A2Y10P6J1F8ZW7V8R9V10L7W10R721、（2020年真题）在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人（）。

A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失

B.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失

C.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任

D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失【答案】BCA1S3W10Q2S2J10V9HL3V3R7I3H6T6V4ZQ2H1D8G7G3E9C522、招标人与投标人串通投标的情形是（）。

A.招标人仅将招标文件的澄清内容通知了提问的投标人

B.招标人接收了未按照招标文件要求密封的投标文件

C.与招标人存在利害关系的法人投标

D.招标人间接向投标人透露评标委员会的成员信息【答案】DCN8V8Z5G3C9F7J7HQ6D7J7G6J7H9C6ZP10V2D7N5R7H4N523、（2021年真题第1批）未参加工伤保险的施工总承包单位，分包单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是（）。

A.由建设单位先行支付

B.由工伤保险基金先行支付

C.由分包单位与建设单位共同承担

D.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任【答案】DCJ2H8J1D7S1O3D6HI5J4J7U7U1R5T3ZC10H8J3W3W10V4L424、下列关于发包人要求承包人完成合同以外零星项目的说法中，不符合《建设工程价款结算暂行办法》规定的是（）。

A.承包人应在接受发包人要求的3天内向发包人提请施工签证

B.提请施工签证的事项包括用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等

C.承包人应当在发包人签证后施工

D.发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负【答案】ACJ6Y1Y1P10M9G2X5HK6D10W3S2A5O6P8ZH7V1R2W4Q3A5D1025、（2019年真题）当事人对于仲裁协议的效力有异议。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，则该仲裁协议的效力由（）。

A.仲裁协议约定的仲裁委员会决定

B.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的基层人民法院裁定

C.申请人住所地的基层人民法院裁定

D.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定【答案】DCV2E10Y1B9B9E3U5HN10I4G2I4Y1B5O3ZM4I10Z7I3D8Z6D1026、当事人一方可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人，但()

A.须通知对方当事人

B.须取得对方当事人同意

C.无须通知对方当事人，也无须取得对方当事人同意

D.只要当事人一方与第三人就转让事宜达成合意即可【答案】BCN8M9H4A10L8X10E3HF3E7L9N3Q10K3M9ZZ4C3S6G2F4P10Z827、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。

A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用

B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施

C.工程开工前，负责项目的安全技术交底

D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议【答案】ACX7O4Q3J6N2I3R2HN10L8I5I9N4P9N8ZW9R7O1J4Q6D1C428、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）。(2017)

A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业

C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人【答案】CCB1W1F1V6F10T7K5HZ8I8Y1I5Z1F2I1ZA5W8K2L6V3N8R129、下列关于承揽合同的表述不符合法律规定的是（）。

A.未经定作人同意，承揽人将主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同，但承揽人有权将承揽的辅助工作交由第三人完成

B.定作人享有随时解除合同的权利，但前提是赔偿承揽人的损失

C.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，经承揽人催告，在合理期限内，定作人仍不履行的，承揽人可以依法解除合同

D.定作人未向承揽人支付报酬材料费等价款的，承揽人不能对完成的工作成果行使留置权【答案】DCT10R9C2T7X10R8M2HD5X5P2M8J3U2G9ZR9F3V9N8M8T8R530、关于建设工程总分包单位的质量责任说法正确的是（）

A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带责任

B.分包工程出现质量问题，建设单位仅能要求分包单位承担责任

C.经建设单位同意分包的工程，总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任

D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任【答案】ACN7T6B7J9S5G4Q9HW2Q2T10Y1R4O8O5ZV3O2U4O3M6C2M331、以下关于企业资质证书变更的说法中正确的是（）。

A.企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后2个月内办理资质证书变更手续

B.建筑业企业资质证书遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息

C.省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当自受理变更申请之日起5日内将有关变更证明材料报国务院住房城乡建设主管部门

D.变更结果应当在资质证书变更后30日内，报国务院住房城乡建设主管部门备案【答案】BCB4J3O5W6H8T10S6HH4M2L2R2Q2B6I6ZB10A4O9R3H10C7L832、下列关于知识产权属性的表述中，正确的是（）。

A.知识产权都具有绝对的排他性

B.知识产权的期限都是一致的

C.知识产权都具有新颖性

D.知识产权在本质上是一种物权【答案】ACX6J4B6Y6E8E7Y10HP3Y5U1S10R4V2A9ZY6Z3R5O4F10V4Q833、关于建设工程代理法律关系，下列说法正确的是（）。

A.代理人与被代理人之间的合同关系；被代理人与第三人之间的委托关系

B.代理人与被代理人之间的委托关系；被代理人与第三人之间的合同关系

C.代理人与被代理人之间的从属关系；被代理人与第三人之间的合同关系

D.代理人与被代理人之间的合同关系；被代理人与第三人之间的从属关系【答案】BCD10V9N2L7Y4B3M10HM5C7F2A5J2N7Q9ZS4T2D7J4U7X3G934、下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。

A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

B.建设单位不得任意压缩合同合理工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标【答案】CCB6G8E8I7Q2U3V9HM4U4R6C10O8S4R7ZQ1G5O7Z8A4Q10A335、根据《招标投标法实施条例》规定，下列关于投标保证金的说法，错误的是（）。

A.投标保证金不得超过项目预算的2%

B.投标保证金的有效期应当与投标有效期一致

C.实行两阶段投标的，保证金应当在第一阶段提出

D.招标人终止招标的，应当退还投标人的保证金及银行同期存款利息【答案】CCO2N10J10B9Y3D4V8HH5T1B1J6I5W8P8ZF7H6Q5I7Z9R10I636、建设工程代理存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系；二是被代理人与第三人的（）。

A.委托关系

B.受托关系

C.信任关系

D.合同关系【答案】DCZ3F7P9E10M9L1K3HL10L3D3Z3X10Y4D6ZZ4D7F10C5M4X9V1037、建设单位应将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案，报送时间是自开工报告批准之日起的一定时间范围内。该时间范围是()。

A.7天

B.10天

C.15天

D.20天【答案】CCO1L1I10T4N7U3S5HO3E7V4A10P2H3O10ZE8A7P8N7Z9Q5R838、（2015年真题）根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在()内不得再次申请。

A.4年

B.3年

C.2年

D.1年【答案】DCW4Y6X4H6J1V9T10HC10Y8Y6K9R8V7D4ZY9T10E6Z10A7G10L339、位于甲省的某项目产生的建筑垃圾，欲移至乙省某地填埋，途经丙省，下列说法正确的是（）。

A.向甲省环保部门申请，经甲省环保部门同意

B.向乙省环保部门申请，经甲省环保部门同意

C.向乙省环保部门申请，经丙省环保部门同意

D.向甲省环保部门申请，经乙省环保部门同意【答案】DCY10O5B7P5G3J10I4HW9H4W4W5A3C2Y3ZW7A3G5V3S3Z10G740、关于买卖合同的说法，正确的有（）。

A.出卖人负有按照合同约定交付标的物、转移标的物所有权、瑕疵担保义务

B.合同生效后标的物仍由出卖人继续占有，所有权已转移给买受人的交付方式为简易交付

C.执行政府定价或者政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照原价格执行

D.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，出卖人将标的物交第一承运人后，风险由买受人承担【答案】ACC6K4E8E6K8B7S10HA8I8I10A4N2N7D7ZK4V8G7A10L8Y2M641、某住宅项目，设计文件注明的合理使用年限为50年。该年限的起算日期是()。

A.核发施工许可证之日

B.工程缺陷责任期满之日

C.工程竣工验收合格之日

D.工程法定保修期满之日【答案】CCV9D3J4C5X9Y10Z8HI3V10E9E7M4I5J7ZI8B3X2S10R1L3D442、下列选项中，可以申请行政复议的情形有（）。

A.对行政机关作出的没收违法所得的行政处罚决定不服的

B.对行政机关作出的处分决定不服

C.认为某市人大作出的规定不合理的

D.认为工程所在地建设行政管理部门关于竣工验收资料备案的规定不合法的【答案】ACR9U1M7Y5U8V10D9HB9Z10J3A10T6P2M4ZC5I8U2C6L2S10Y543、2012年1月1日，王某向李某借款20万元，借款期限2个月，由张某作为还款的保证人，但在保证合同中，保证人和债权人对保证方式和保证期间均未约定。根据《担保法》的规定，张某承担保证责任的期间应为借款期限届满之日起()

A.4个月

B.6个月

C.8个月

D.10个月【答案】BCP6X1B7O6Q1I9S4HP9Y4C8J6R2A6O3ZJ4S4X10I8U9C2C244、根据《生产安全事故应急预案管理办法》,关于应急预案评审的说法,正确的是（）。

A.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审

B.评审人员由经济、技术方面的专家组成

C.施工企业专职安全管理人员可作为评审人员

D.评审活动应当形成书面评审纪要【答案】DCF6U3I4N6I2C3B7HX2J7E7V10K8H3K9ZA1P2S9N5G9P3V945、下列关于承揽合同法律特征的表述中，正确的是()。

A.承揽人和定作人的权利义务不存在对应关系

B.合同标的包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作及其成果

C.承揽人在完成工作过程中，应当接受定作人的指挥管理

D.承揽人有权将承揽的主要工作交由第三人完成【答案】BCE3R8X3X6K3S1S10HG3B3O4W4Z10C10B10ZT9H10J6F8R10M3B146、下列权利中，不属于著作人身权内容的是（）。

A.署名权

B.修改权

C.保护作品完整权

D.许可使用权【答案】DCZ3S6H5S7B4Z10H4HD6E5X4Y8O5G7Y9ZS5M7H5M4S3J1T847、（2018年真题）根据《民法总则》*的相关规定，法人分为（）。

A.企业法人和非企业法人

B.机关法人、企业法人和社团法人

C.一般法人和特别法人

D.营利法人、非营利法人和特别法人【答案】DCH4Z6Z8E2Z7B7O3HG7J9X7Y5W9T5F5ZO9A5K8W4E2I2H748、关于施工合同变更的说法，正确的是（）。

A.施工合同变更应当办理批准登记手续

B.工程变更必须导致施工合同条款变更

C.施工合同实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致

D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更【答案】DCY1E3X9P6C4K7L2HI6A1S6U5E3D2L3ZU6Q5N7O3S7C4R949、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（）。

A.法律形式

B.法律部门

C.法律规章

D.法律制度【答案】BCG5R7S10E9U4L5T5HF2E4Q10F4Y3N6A5ZG6Q7P7X5O6V1Q850、下列关于知识产权保护期限的说法，正确的是（）。

A.外观设计专利的保护期限是20年，自核准日起算

B.商标的保护期限是10年，自申请之日起算，到期后不允许续展

C.著作权中作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期限不受限制

D.实用新型的保护期限是10年，可以在期满前12个月内申请续期【答案】CCQ7N6E6Q9X7H1D6HJ6Z2K3X3H3A4Z6ZE2M1L8A7D8D1J651、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公大楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）。

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【答案】ACV1M9M2E5V3U4N8HV5S2W6T3X4L6I3ZE6W7D10R9M2D3W452、某施工总承包单位将起重机械安装拆卸工程分包给了专业承包单位，该分包工程专项方案的编制者可以是

A.施工总承包单位

B.专业承包单位

C.总承包单位与专业承包单位

D.监理单位【答案】BCS7D4L8R8N8W4T10HX8V7A3U4K8C9S9ZB7I5J6T5H6H6C453、要约生效的起始时间是()时。

A.要约发出

B.要约到达受要约人

C.受要约人回复

D.双方签订合同【答案】BCH9A5T2F7H10E4C2HS4F9Z4B9N7P1V1ZN3O4B4D1N6C4V354、关于施工许可证申请延期的规定，说法正确的是（）。

A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期

B.延期以3次为限，每次不得超过3个月

C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止

D.超过延期时限的施工许可证，自行废止【答案】DCK5Q8U9X6Z5Z2P7HU4W9B8S2D4K2N2ZI6D7U7A2D9W8U455、某建设工程项目，甲公司为总承包单位，乙公司为专业分包单位，乙公司分包的工程发生质量问题，给建设单位造成10万元的损失，下列说法正确的是（）。

A.乙公司给建设单位造成了10万元的损失，建设单位只能找乙公司进行赔偿

B.建设单位既可以找乙公司进行赔偿，也可以找甲公司进行赔偿

C.建设单位找甲公司承担赔偿责任，甲公司赔偿后，不能找乙公司追偿

D.甲公司和乙公司应当各承担5万元的赔偿责任【答案】BCX3M6A9E8H6U2C6HR6P5W4X1D2G6T6ZP10K9M9N5Y5J7C456、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利【答案】ACX9U5P6P1V1W2K3HB10V3K9G9A7A9C8ZQ5B6C9C6Y4I3D157、根据《建设工程安全生产管理条例》，项目负责人的安全生产责任不包括（）。

A.负责施工现场安全生产日常检查并做好记录

B.及时、如实报告生产安全事故

C.落实安全生产责任制

D.确保安全生产费用的有效使用【答案】ACC2D6D1C7K4X7X1HO4S8D1F2O5J5L7ZL9G5C1D9T5Z9V458、根据我国《建筑法》的规定，以下工程项目在开工前依法需要申请施工许可证的是()。

A.建筑面积在200㎡以下的建筑工程

B.投资额为20万元的建筑工程

C.华裔商人的个人投资50万元的工程

D.抢险救灾工程【答案】CCZ10B7R8Q2E2F2G9HS9Q10V10T9P2X6T10ZM10Z8Z3E2I7I7R759、下列组织中，具有法人资格的组织是（）。

A.评标委员会

B.项目经理部

C.监理单位

D.投标联合体【答案】CCG6A8S1L9O2H3P10HF2N3N2P10J8J5O4ZT5M3I10F1Q9Y5P960、甲建筑公司拖欠李某劳动报酬，双方发生争议，并于2014年11月1日劳动合同终止，则李某最晚应在(）之前提出劳动仲裁。

A.2014年11月2日

B.2014年5月1日

C.2015年11月1日

D.2016年11月1日【答案】CCZ3O9L3J1W10C4F2HJ4R5R6P3O6A7Y9ZU8R4X5R9F1K10S661、建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是（）。

A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业

B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮

C.折价返还应当按照合同约定的价款进行

D.折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算【答案】DCV5X9H10X10W8T5F2HB8O6C9V3E3H6F7ZV10Z9S8S2L3B7M462、下列行为中，属于当事人应当承担缔约过失责任的是()。

A.承包人没有按照合同约定的时间完成工程

B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款

C.承包人在资格预审时没有通过审查

D.承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财务状况，给发包人造成损失【答案】DCD10S10H2V3P2R1A6HY10S2T8B1T6R3G3ZU3O7L9X3R5P1Z663、根据主管机关或人民法院的指定而产生的代理是()

A.法定代理

B.指定代理

C.委托代理

D.表见代理【答案】BCE5X9Z5Y2K6W10O3HL1N5Y1T6I6D8I1ZI7R6Z4G10K7W2Q664、根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是（）。

A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的

B.患职业病的

C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的

D.高空作业跌落摔伤的【答案】ACV8T2S2N3R1M5D4HN10D2W8X8G2X5P6ZV10P4J9T10P9D9P965、关于企业资质的法定条件和等级的说法，正确的是（）。

A.企业净资产以企业申请资质前3个月合法的财务报表中净资产指标为准考核

B.企业自行拥有符合规定的技术装备，不得租赁

C.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包资质三个序列

D.国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理【答案】DCD3J7K5O7Q10J1Z1HN3V7Z8D4Y8E10O7ZJ7Q7S8Q3U1W4G266、（2015年真题）下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。

A.施工企业的名称标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技术【答案】DCH7S7Y2G9E3U10L8HQ1G9Q8X4U6N3F5ZK2Y4Z10Z3M2D9G167、甲施工企业向乙银行借款300万元，由丙担保公司做保证人。合同签订3个月后，经乙同意甲将100万元的债务转移给丁，甲通知了丙，丙未做答复。到期后甲和丁都无力偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）。

A.丙应承担300万元的保证责任，因为丙对甲的通知未予答复，视为默认

B.丙不再承担担保责任，因为甲转移债务的通知未得到丙的同意

C.丙对丁的100债务承担保证责任

D.丙对甲剩余的200万债务承担保证责任【答案】DCL10R9U9S10R1J9S5HH9I9M7U9E9G7B10ZC6R3K1O5V1A3A968、根据《民法典》规定，限制民事行为能力人订立的合同，相对人可以催告法定代理人在（）内予以追认。

A.30日

B.90日

C.180日

D.1年【答案】ACX3A10Z3D5G8M9U1HH9M10M8A10E9U1T6ZY3V5C3Y9I2B8U969、（2018年真题）某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（）。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任【答案】DCE2D1X9H2C7V4Q9HC4K7L10T9W7O5A10ZN3A3V9Q8U7R10Q170、关于建设工程分包的说法，正确的有（）。

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【答案】ACS3Y6Q3T2T8O5E6HU4D9L9A8P1T9T1ZB7U1O9X4U6E9B871、按用人单位参保的建筑施工企业应以（）为基数依法缴纳工伤保险费。

A.工资总额

B.人均工资

C.合同金额

D.利润总额【答案】ACI3Q7V1P7M3N4C5HX10R3I6H2L2L10E1ZJ5S7N2Q7X6R7Z1072、关于企业资质的法定条件和等级的说法，正确的是（）。

A.企业净资产以企业申请资质前3个月合法的财务报表中净资产指标为准考核

B.企业自行拥有符合规定的技术装备，不得租赁

C.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包资质三个序列

D.国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理【答案】DCP1Q7P7G7A6A9J1HS2J2C10I7Y5K7K3ZI2M5U7N1T9O2L173、在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后1个月内支付材料款。期间，建设单位经营状况严重恶化。供应商遂暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货。则供应商的行为属于行使()。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.先诉抗辩权【答案】CCC10W4B4U1T9T1K9HX4E8I8D9R3Q4V6ZV4X9B3F4D4G1V274、建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的法律责任是（）。

A.给予警告

B.取消继续教育记录

C.处1万元以上3万元以下罚款

D.撤销注册证书【答案】BCN3G2H1M2N4M1E4HX3R5Y3G4A9F8G8ZE10P8B3Z10K1W4X575、关于二级建造师执业的说法，正确的是（）。

A.二级建造师可以在造价咨询企业执业

B.建造师未受聘于施工企业也可以担任该企业施工项目负责人

C.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换

D.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得变更注册到另一企业【答案】ACZ7D6E2H1W1D9G8HW7B8R4K2E9N8U9ZP10Q4T3D7W10L1F576、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。

A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员【答案】CCW10H7J6A10W3B5P1HZ9R6R10J9Q6R6X9ZC3G8K6P2N5U9R877、关于建设工程质量保修的说法，正确的是()。

A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3％的比例预留保证金

B.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期

C.由于他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用

D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实【答案】BCP2H8J7Y8C1L10O8HV10T9H9R8U8G10G3ZG7U10P2D7L4T7S178、（2020年真题）关于合同权利转让的说法，正确的是（）。

A.债权人转让权利的通知可以撤销

B.债权人转让债权的，应当经债务人同意

C.债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张

D.债权人转让权利的，受让人不能取得与债权有关的从权利【答案】CCB6C1B4M7X8D2L9HZ10S4L4R3L5B8S1ZZ8S1T5C1C10U4Y579、根据《文物保护法》，下列不属于国家所有的文物的是（）。

A.国有企业、事业组织收藏的文物

B.我国境内宅基地出土的文物

C.我国境内施工现场发掘的文物

D.遗存于公海的起源于中国的文物【答案】DCZ6T1C8I5R1W7G10HY3N3T2H8W8R6Y3ZQ8N5W8R5V2D2O380、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

A.国务院

B.最高人民法院

C.全国人民代表大会

D.全国人民代表大会常务委员会【答案】DCC4Q8R1X4V5O9V7HA9X7T10E2J4Z4W8ZD4P1T7C8O2P9K181、某建筑公司与在公司工作了12年的王某解除合同并进行经济补偿，王某解除合同前12个月的平均月工资5000元，该公司所在地上年度职工月平均工资为2000元。公司应当支付王某的经济补偿是（）元。

A.60000

B.72000

C.75000

D.90000【答案】ACM5D4N8U8W8X3I5HF10W3L5J10F5N7Y7ZY8Z10P5S9N7H1Q182、下面关于实行开工报告制度的说法，错误的是()

A.开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度

B.由建设单位向政府主管部门申报

C.主要是审查建设单位应具备的开工条件

D.主要是审查施工单位应具备的开工条件【答案】DCH9W3V1Q4C9A6N4HX5O1N2A10K9N1V3ZW2T1P3L3K2H1F983、关于行政诉讼主要特征的表述中，正确的是（）。

A.行政诉讼可以解决行政机关与行政机关之间的纠纷

B.行政诉讼具有监督行政机关依法行政的功能

C.行政诉讼既审查行政行为的合法性，也审查其适当性

D.对行政诉讼不服的，当事人可以依法提起行政复议【答案】BCM4X5P10X5H9A2Q1HS6V8H8N5T2N8Y3ZD10J3D9E10V3N10F384、下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。

A.施工企业的名称或标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技术【答案】DCC6R10L1X10E1D3L7HP3J4F7E1V5N4C7ZY9A8K5F8S8Y9F885、场景(四）

A.可行性研究报告

B.招标文件

C.投标文件

D.竣工验收报告【答案】ACZ5Y9A3T8C9C6R3HG8U4C2I7S4G8C8ZW2P6T6T10O7T10J186、施工企业取得法人资格的时间为()之日。

A.注册资金到位

B.法定代表人确定

C.工商行政管理机关核准登记

D.建设行政主管部门颁发资质证书【答案】CCK6V2W8X10R10Y1F9HM9E2U2Y2A6S4H7ZI5D9Q4K3M3P2H1087、下列评标委员会成员的组成中，合法的是（）。

A.成员人数5人，技术、经济专家3人

B.成员人数7人，技术、经济专家5人

C.成员人数8人，技术、经济专家6人

D.成员人数11人，技术、经济专家7人【答案】BCM2S4L3J4O6X6A7HC8F5Q8T6I8N1D1ZE9M3U8P8M1W6X188、根据《建设工程质量管理条例》，建设工裎承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具（)

A.质量保修书

B.质量保证书

C.质量维修书

D.质量保函【答案】ACY3M2X5X6P3O8J8HZ1A4Z1O1M4X7V1ZK5C7N1H8T9Q2Z889、关于危险废物污染环境防治，说法正确的是（）。

A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志

B.从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得许可证

C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可证

D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准【答案】BCE6A10B4T3U4V4U9HQ8M7I4C9N2Z10Q1ZR3O2S4I6Q10T6C990、李某与张某签订房屋租赁合同，约定李某租张某的房子，租赁期限为30年，则下列关于该租赁合同的说法，正确的是（）。

A.该合同租赁期限超过20年，故合同无效

B.该租赁合同自李某住进出租屋之日起生效

C.租赁期间，除合同另有约定，李某应当履行维修义务

D.未经张某同意，李某对出租屋进行改善的，张某可以要求李某恢复原状【答案】DCL3X3V10N3K9L10I7HC10Z4S1K5R7M6E4ZG8P4T5Q2A3F8B891、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）主要由（）三部分组成。

A.总则、分则、附则

B.总则、通用条件、专用条件

C.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款

D.总则、正文、附件【答案】CCF10G2P1W9K5V2C1HP2J5W7M8R10C1N3ZS5U6C8U3G7J8D192、根据《民法典》，下列合同的免责条款中，无效的是（）。

A.因重大过失造成对方财产损失的免责条款

B.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款

C.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款

D.因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款【答案】ACF7E4S1P3K7C9S8HP1J6F9C1J6V6L6ZD7J7D2I2Y1U6N1093、关于建筑工程一切险附加的第三者责任险的说法，正确的是（）。

A.保险人承担保险责任的范围包括保险期限届满后30日内的损失

B.产生损失的意外事故应当与所保工程直接相关

C.人身伤亡、疾病或者财产损失的发生地仅限于施工场地内

D.投保人的人员伤亡或者财产损失均包括在承保范围内【答案】BCK5I1W4B2P3U10O2HG5Y3M10X3C7X9R6ZD8D4W9K10P5T9Y694、（2018年真题）施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是()。

A.放弃诉讼请求

B.与对方当时进行和解

C.提起上诉

D.提供证据【答案】DCR10Y6H8H4Y10H8C6HP10S10J6U4G9M7M9ZX1P3Z3A3V7G9I395、（2020年12月真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于()。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.现场处置方案

D.特别应急预案【答案】ACO2M9W2L3L9M3M8HG8P7J6S8N1Z10L8ZW3R7A10U10Y6M7I696、（2014年真题）发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是()。

A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工

B.拖欠垫资利息

C.施工现场安装摄像设备全程监控

D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付【答案】ACX10Z6P3Y7N2J9U4HQ6J1P1O5H1L6B4ZF5B8H3U3C3N2Y397、生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取（）的意见。

A.工会

B.职工代表

C.专职安全员

D.企业技术负责人【答案】ACW10M7U6S5B1G6A6HZ3E1A10Q6K5J3J7ZO2Q1W5O7S8J10P798、中外合资经营的建筑企业、中外合作经营建筑企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的25%。以下除（）以外，均属于外资建筑业企业承揽工程范围。

A.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程

B.由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

C.外资小于50％，由中国建筑企业独立实施建设项目

D.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由中外建筑企业联合承揽【答案】CCY9L10N5X8E6O8R1HL1J6U2D7X9Y4Z2ZT2E4Y7X1N6Q2G199、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。

A.60万元

B.80万元

C.120万元

D.160万元【答案】CCH5T9S5K2N9Q1A6HT4M5O5P6O10C10R10ZR2E6S4B3Q2U3A6100、建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是（）。

A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业

B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮

C.折价返还应当按照合同约定的价款进行

D.折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算【答案】DCF6J5K10E8W3V10B3HR2Z6P9N6T9W4Y3ZG10Y4M4S6I3Y8M3101、根据《建筑法》的规定，对涉及（）的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。

A.增加工程造价总额

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加工程内部装饰

D.改变建筑工程局部使用功能【答案】BCO3E7S8P8Y4Y10R10HK9V2K8G2D10T6J2ZL6X3U8G8U2O4X6102、关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）。

A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任

C.施工企业的保修责任可以全部免除

D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任【答案】DCP1E4G3R5Y4X5O10HG3L10G1B7P5H4L9ZA5R7K5A5D5R5I8103、（2021年真题第2批）根据《文物保护法》》，受国家保护的文物是（）

A.古建筑

B.近代史迹

C.反映历史上各民族社会制度的代表性实物

D.历史上工艺美术品【答案】CCZ5P4S2P1G6G5R5HI2H5U4U4I7X1O3ZT6M10U3V1L5J2E3104、（2019年真题）根据《招标投标法实施条例》，关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人

C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标【答案】CCX9O6Q4H7C10V2S4HH8A9V4J6E8W9D8ZA5X2R7H5A6N2B4105、关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是（）。

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之一【答案】BCO8C10I6K10I8B4N9HC5D1T5B4P2R10U3ZE7L10L7A7B5Y9Z10106、以下关于代理的说法中正确的是（）。

A.代理人实施代理行为时不得独立进行意思表示

B.数人为同一代理事项的代理人的，应当推选牵头人

C.代理行为的法律后果归属于代理人

D.法定代理是指根据法律的规定而发生的代理【答案】DCL4J4S2E8V7S8T9HK10A2C8M10W3P9B7ZL10R3Y5X4L6U8I6107、下列招标人的行为中合法的是（）。

A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商

C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件

D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】CCI9P8I4I2K1G5F10HA6T6O9B6S5C4P9ZF7E7A4U7W5Q4U4108、根据《建设工程质量管理条例》，建设工裎承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具（)

A.质量保修书

B.质量保证书

C.质量维修书

D.质量保函【答案】ACE2W2I7R8K5Q2A7HN3I10Y2J5R2P5U5ZK1L8O3Q10K4G1D8109、（2015年真题）根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是（）。

A.两个项目的发包人是同一单位

B.因发包人原因导致停工超过3个月

C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

D.建造师同时具有两个专业的执业资格【答案】CCL9Q5J8W3R4L4G1HJ7G10R2U5Z8L1N5ZH9S2Y2G8O7J4W5110、某施工企业因工作需要购买一辆二手机动车，施工企业取得该机动车的时间是（）。

A.订立机动车买卖合同时

B.交付行驶证时

C.交付车辆时

D.进行过户登记时【答案】CCZ8C6F2D8M4K10T8HI2D4X3C3H7G4Y8ZM3K9R8G1K9R5G1111、按照《物权法》的规定,建设用地使用权自()时设立。

A.合同签订

B.合同生效

C.登记

D.支付出让金【答案】CCT2F8Q4W5M1I4N7HE10X8L10B1N4H9L2ZT8O8A1D2U9C9P10112、施工企业在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，资质许可机关不予批准的建筑业企业资质升级的情形是（）。

A.注册资本发生变更的

B.将承包的工程转包或者违法分包的

C.被投诉、举报的

D.不与分包单位结算的【答案】BCG9F8D5S10W3Q8V5HK10M1B9R3I7X7T3ZG1F4J9V3U5M6T1113、下列选项中，不属于工程总承包项目经理应当具备的条件是（）。

A.担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师

B.熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范

C.经安全教育培训并考核合格

D.具有较强的组织协调能力和良好的职业道德【答案】CCS10G7K4Y9Q10N3R10HY2P8F1W8J10J7K2ZA9A7W8A10Z6B3L8114、（2020年12月真题）关于不可抗力的说法，正确的是()。

A.不可抗力包括主观情况与客观情况

B.法定的免责事由主要限于不可抗力

C.因不可抗力不能履行合同的，全部免除责任

D.当事人迟延履行后发生不可抗力的，可以免除责任【答案】BCO7I3E2E8A2P6I6HN8X3Y9X7A3D1F8ZD4J1K4T3X7G1I4115、珍贵文物分为（）个等级。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】BCT4V3H10W3F10U5U4HK1Y10Q3O5S6S2X2ZZ8R9K10Q2Y6I3O9116、（2020年真题）发包人可以解除建设工程施工合同的情形是（）。

A.发包人未按约定支付工程价款，承包人停工的

B.已经完成的建设工程质量不合格的

C.承包人未按合同约定的期限完工的

D.承包人将承包的工程分包给不具备相应资质的单位的【答案】DCN9U4J8A10K2B1W10HN3G1E2C3X3N7X9ZN1F8X1A7M6R2X6117、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应（）作出裁决。

A.重新组成仲裁庭经评议后

B.请示仲裁委员会主任并按其意见

C.按乙和丙的意见

D.按甲的意见【答案】CCG5P2P10M2O8Q4R8HS8J5T8L6W7R6V3ZD9H4W5M5V2P10Z10118、以下关于安全生产许可证的说法中正确的是（）。

A.安全生产许可证的有效期为5年

B.企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证期满后自动续期

C.建筑施工企业安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息

D.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后15日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续【答案】CCY6E10Q2K5A9N8Y9HG10G1Z1X4G1L1R6ZC10W2E5B8J7P4J7119、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是（）。

A.继续履行、消除危险或者赔偿损失

B.返还财产、赔礼道歉或者采取补救措施

C.继续履行、采取补救措施或者赔偿损失

D.恢复原状、赔偿损失或者支付违约金【答案】CCM3Y5V10M2E9I5Y1HW8O7U8G3H9Y1G10ZT7B2L5Y7Z7E1M5120、根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。

A.设计、施工、监理

B.建设、施工、监理

C.建设、设计、施工

D.建设、设计、监理【答案】ACL1F1J10U4U10U8W3HU5R2O6U8R6S9S1ZA10P8J3C1O1F7N7121、（2015年真题）根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是（）。

A.两个项目的发包人是同一单位

B.因发包人原因导致停工超过3个月

C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

D.建造师同时具有两个专业的执业资格【答案】CCH4T3D8Y1P4O4X2HL1F4Q4L10M2H10O10ZG7D2K8C4L7E8G2122、关于合同形式的说法，正确的是（）。

A.书面形式是主要的合同形式

B.当事人的行为可以构成默示合同

C.书面形式合同是指纸质合同

D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效【答案】BCP1C8C3Y4X8J6M1HC4L7L8V10F9H2H2ZM9J7A4F6I7T3M6123、投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。

A.招标人

B.评标委员会

C.纪律检查委员会

D.有关行政监督部门【答案】ACM7F6U3J10F7O4K5HY2M5U4R5S4J8Q9ZT10M10Q5N4O9U6P4124、有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的是（）。

A.制定预案所参考的法律、法规、规章、标准发生重大变化

B.安全生产面临的风险发生变化

C.应急资源发生变化

D.应急指挥机构及其职责发生调整【答案】DCF3A7Y10W3M7Y5F1HH5J2H2J2G9K2W4ZY9M7W2U2Y10D9I2125、水处理厂工程施工中，无粘结预应力混凝土强度等级C35，抗渗等级P8，设计未做其他规定，按照施工要求，封锚混凝土强度等级应为（）。

A.C30

B.C35

C.C40

D.C20【答案】CCC3X3C2Y8E7M5C4HR3A10B7Q8F7D1V6ZF4E9B10A3D9M4O2126、施工单位招聘临时工的最低年龄为（）岁。

A.20

B.16

C.18

D.14【答案】BCP5G9T6N1I4U4V4HG6G7S9P2Y1P4T2ZD10G1G6M3T10I9T2127、关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）

A.变更注册后，注册有效期重新计算

B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任

C.变更注册只能由原聘用企业申请

D.申请变更注册应当提交工作调动申请【答案】DCC1A10N2Y3U3H6J4HG10Y3U7A2N8H10I2ZH2O1Z8S9R10L8H1128、劳动合同仅约定试用期的，按照《劳动合同法》的规定，该情形的处理结果为（）。

A.该试用期限为劳动合同期限

B.按无效劳动合同处理

C.按无固定期限劳动合同处理

D.按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理【答案】ACB8X3X7C2E4X3J3HJ9G3K10W8H4J5O1ZG5K8U6L7L9P7H3129、关于担保的说法，正确的是（）。

A.担保合同有保证合同、抵押合同、质押合同、定金合同、留置合同

B.保证是最常用的担保方式，必须由第三人提供保证

C.抵押、质押不转移占有，而留置转移占有

D.定金可以本人提供，也可以第三人提供【答案】BCC9B8G9B3A6E6X10HC3N10N5H6X1B2S2ZA9K4I5K4O1Q8K6130、以下关于商标权的说法中正确的是（）。

A.商标专用权包括财产权和人身权的双重属性

B.注册商标的有效期为10年，期满后不得续期

C.商标专用权人应当将商标连同企业或者商誉同时转让

D.转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请【答案】DCK4B2K3F8J5V4A2HF10U3I6L3A10K3N5ZV5Q3V4L2F6K10F9131、抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知抵押权人后，则（）。

A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有

C.转让所得价款可以向第三人提存

D.转让所得价款只能提前清偿债务【答案】CCZ4T3O7O2E10J10J3HV10E8S10D8A4R9W4ZY3U1C9K3R9X3P10132、工程建设项目必须招标的范围不包括(]

A.施工单项合同估算价在人民币200万元

B.重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元，项目总投资2000万元

C.监理服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元

D.设计服务的采购，单项合同估算价在人民币80万元【答案】BCS4R3B2P6Q5Q7R1HY3Y8A9N3V4C4W8ZX10M8Z10G8S3U1U8133、甲企业与张某协商解除劳动合同，张某在甲企业工作了1年7个月，在解除合同前12个月张某月平均工资为5000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予张某经济补偿（）。

A.5000元

B.4500元

C.7000元

D.10000元【答案】DCA5K7F3I2P10N7O10HF10Z6X5P7R7I3L1ZK9P6E1X10M7L3I7134、（2021年真题第2批）关于诉讼时效的说法，正确的是（）。

A.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定

B.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效

C.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理

D.诉讼时效期届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还【答案】BCK5K10Q5L9T4A2D4HH6B9F1U8U6V2L3ZH7P2P4P1R1Q9J4135、施工单位的主要负责人、项目负责人构成违法行为时，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人，自（）起算。

A.造成重大安全事故之日

B.构成违法之日

C.刑罚判决之日

D.刑罚执行完毕或受处分之日【答案】DCO2C3D3U2N7Y1P4HG8S10U3G9U1Z9E9ZE2W5S3V2A10E10G6136、某工程施工联合体参加资格预审并获得通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）。

A.可以认定投标文件有效

B.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效

C.应当认定投标文件无效

D.征得其他所有人同意后可以认定投标文件无效【答案】CCY6D3N6S9G10V1O9HY3V9P6E1R6E6C1ZT8X8W4Q4R7H2V5137、按属性分类,工程建设标准不包括()

A.技术标准

B.工作标准

C.建设定额

D.管理标准【答案】CCE4E10F3U6P5P5V4HV1R1X4P7H4T2R6ZR2R9X3V3Q7F6W5138、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。

A.警告

B.吊销许可证

C.责令停产停业

D.停止侵害【答案】DCK9F10H3I3T6U3T3HF9O4O5T10E1B6W2ZW10F9C5Q4N7U6Z3139、下列关于法人的表述中，正确的是（）。

A.法人可以自然产生

B.法人名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号

C.法人的场所与法律管辖权无关

D.法人的民事责任由它的法定代表人承担【答案】BCY10U10E4R5E10Q10Z4HX9W3Y7S5L10Y7C8ZY10O2E6K1P3B7U1140、施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同。施工企业误将应当支付给甲的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的（）

A.乙应当将收到的货款返还给甲

B.甲可以向乙主张返还货款

C.乙可以拒绝将收到的货款返还给该施工企业

D.该施工企业可以向乙主张返还货款【答案】DCT5X4J9J6N7R6S10HC6D9Q5P6C5V2A2ZX7Y3Y5B8Q5D6W4141、当事人可以请求人民法院或仲裁机构撤销合同的情形是（）。

A.代理人超越代理权订立的合同

B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同

D.以合法形式掩盖非法目的的合同【答案】BCG3E4A5O10W1Z6C7HX10U10Q7F2A9L8J7ZQ3C4D4G10W6H2A6142、关于借款合同利息的说法，正确的是（）

A.借款的利息可以预先在本金中扣除

B.对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付

C.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。

D.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息【答案】CCA7L7I1F2M10C3Z9HU5N5H3Z6L5T3D3ZH8F9R4O9H7T8Z2143、在买卖合同中，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，所有权已完成法律上的转移的交付方式，称为（）。

A.拟制交付

B.占有改定

C.现实交付

D.简易交付【答案】BCP8O2O8X8K4X8S7HA1P8O2D8A10H6Q9ZS5U6D2L10Z8F9U1144、下列不属于债的相对性的是（）。

A.债权主体的相对性

B.债权客体的相对性

C.债权内容的相对性

D.债权责任的相对性【答案】BCV4A10X9J10K10V5U2HN10M2O6G10W4Y1G6ZB4W10G6J3B7C6U10145、根据《安全生产法》，施工企业主要负责人对安全生产的责任是（）

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况

B.保证本企业安全生产投入的有效实施

C.督促落实本企业重大危险源的安全管理措施

D.在施工现场组织协调工程项目安全生产活动【答案】BCR1Z4T9M3Z9J7R9HZ9U5X7J2G1N7A1ZK9J1Y2H4G5Y8W5146、关于项目负责人施工现场带班制度，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，具有准假权的是()。

A.建设单位

B.施工企业总经理

C.施工企业总工程师

D.施工企业主管副总经理【答案】ACJ7K8C9O2Y2G8G8HP2O1R6R6C8S5Z9ZV2M7L6J4S10F6E6147、不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A.国务院主管部门

B.最高人民法院

C.国务院

D.全国人大常委会【答案】CCV4S6U6G4D8V1B10HA2E10Z10Z8O10O5K10ZU9C5Y6N8K1R6H7148、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是（）。

A.矿业工程的提取比例低于房屋建筑工程提出比例

B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价

C.工程总承包单位对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责

D.施工企业不得提高安全费用的提取标准【答案】CCA8A3K7F4N10Y5T5HW3K5F6S3I2H9S3ZV1P6V6S1C7U7U2149、（2021年第2批真题）关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是()。

A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%

B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息

C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日

D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程已实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日【答案】CCQ3I4P2D5Y6H5Y1HR5R3E9C5F9W3N8ZS2M9I4Z3A8T1F10150、甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁知道乙离职。关于本案，说法正确的是（）。

A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任

B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理

C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同

D.甲对丙应承担付款义务【答案】DCZ4H3U8D8G6A3C8HR10N7Z3T10H4I2G2ZW2O9W9Z6Z9H3B5151、下列不属于民事诉讼当事人的是（）。

A.原告

B.被告

C.共同诉讼人

D.证人【答案】DCK5S3W3S10R4K8L9HU4Z1I8K10I2X10J5ZZ4T6H5W8L8N10D8152、（2020年12月真题）关于建设工程返修的说法，正确的是()。

A.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修

B.建设工程返修的标的物仅是已完工