一级建造师《建设工程法规及相关知识》同步检测（附答案）

一级建造师《建设工程法规及相关知识》同步检测（附答案）一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（）。A、3月5日B、3月12日C、3月20日D、4月l0日【参考答案】：D【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第15条规定：建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。据此本条应理解为：建设工程竣工前当事人对工程质量发生争议(此时已提交竣工验收报告)，经鉴定合格的，竣工日期应当以鉴定合格之日为准，工期顺延。故D选项正确。2、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据我国《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。A、9月10日B、9月15日C、9月17日D、9月18日【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是解除合同的程序。《合同法》规定，当事人一方依照本法第93条第2款、第94条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。3、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（）。A、张某应当向施工企业赔偿损失B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失C、保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D、保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿【参考答案】：D【解析】：根据《合同法》第49条的规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。本案中，张某的行为属于表见代理行为，其行为后果应当由保险公司承担。不过，保险公司在支付了保险金后，有权向张某追偿。故应选D项。4、安全生产社会监督可以采取的方式不包括（）。A、工会民主监督B、有关行政主管部门监督C、公众举报监督D、社区报告监督【参考答案】：C【解析】：社会监督的主体是社会主体，A，B、D选项均为社会主体实施监督，只有C选项为政府监督即非社会监督主体。故C选项正确。5、下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）A、食品加工生产企业B、建筑施工企业C、烟花爆竹生产企业D、矿业企业【参考答案】：A6、承包人取得竣工结算价款的前提条件是（）。A、承包人已将合同约定的工程全部完成B、工程经竣工验收合格C、承包人提交了完整的结算报告D、发包方对结算报告已进行审核【参考答案】：B7、甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是（）。A、该委托代理行为合法B、该代理行为的后果应由被代理人承担C、该代理行为的后果应由代理人承担D、该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任【参考答案】：D【解析】：《民法通则》第67条规定：“代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任”。故D为正确选项。8、关于民事诉讼正确的说法，正确的是（）A、在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B、凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证C、未经当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D、当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【参考答案】：B【解析】：《民事诉讼法》规定，凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证。《民事诉讼法》规定，“书证应当提交原件。物证应当提交原物。对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，只要不是以侵害他人合法权益（如侵害隐私）或者违反法律禁止性规定的方法（如窃听）取得的，仍可以作为认定案件事实的依据。9、某工程项目实行施工总承包的，则该项目的建设工程生产安全事故应急救援预案由()统一组织编制。A、建设单位B、总承包单位C、监理单位D、总承包单位和专业分包单位【参考答案】：B10、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。A、侵权B、合同C、无因管理D、不当得利【参考答案】：A【解析】：《侵权责任法》规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。11、工程监理单位的主要安全义务是（）。A、审查、要求整改或暂时停工、报告B、平行检验、旁站C、咨询、监督D、组织、控制、协调【参考答案】：A【解析】：根据《建设工程质量管理条例》的规定，监理单位的主要安全义务是：(1)对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查；(2)发现安全事故隐患及时要求施工单位整改或者暂时停止施工；(3)施工单位拒不整改或者不停止施工，及时向有关主管部门报告；(4)依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理。故A为正确选项。12、关于行政强制的设定，下列说法错误的是（）。A、法律可以设定所有的行政强制措施B、行政法规可以设定除限制公民人身自由以外的其他行政强制措施C、地方性法规可以设定查封场所的行政强制措施D、法律、法规以外的其他规范性文件不得设定任何行政强制措施【参考答案】：B【解析】：行政强制措施由法律设定。尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定除限制公民人身自由、冻结存款汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定查封场所、设施或者财物，以及扣押财物的行政强制措施。法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施。13、施工许可证与安全生产许可证之间的关系是（）。A、两者无任何关系B、两者同时取得C、施工许可证以安全生产许可证为前提D、安全生产许可证以施工许可证为前提【参考答案】：C【解析】：根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，具级以上人民政府建设主管部门应当加强对建筑施工企业安全生产许可证的监督管理。建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。故C为正确选项。14、某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为（）。A、特别重大事故B、较大事故C、重大事故D、一般事故【参考答案】：B【解析】：根据生产安全事故的等级划分标准，较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。15、下列权利中，不属于物权的是（）。A、抵押权B、房屋产权C、房主的租金D、建设用地使用权【参考答案】：C【解析】：《物权法》规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。本题选项中，A属于担保物权，B属于所有权，D属于用益物权；而C是房屋租赁合同中房主的权利，属于合同债权，因此，正确答案选C。16、从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（）A、注册资本．专业技术人员和技术装备B、流动资金．专业技术人员和突出业绩C、注册资本．专业管理人员并依法设立D、流动资金．专业管理人员和资格证书【参考答案】：A17、企业变更和终止应分别办理（）。A、变更登记和终止登记B、重新登记和终止登记C、变更登记和注销登记D、重新登记和注销登记【参考答案】：C18、甲、乙订立一耕牛买卖合同。双方约定于7月15日交付耕牛和牛款，但由于时值农忙，甲想再借用一个月。于是到7月15日那天，乙交付了牛款，双方约定牛归乙所有，但甲继续借用一个月。8月10日，该牛在甲的牛栏中产下一头小牛，对于该小牛的归属，甲、乙发生了争议。下列说法正确的是（）A、归甲所有，因为该牛由甲占有B、归甲、乙共同共有C、归乙所有，因为牛已经交付D、归甲所有，因为尽管所有权已经转移但并未交付【参考答案】：C【解析】：《合同法》第一百六十三条规定，标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有，交付之后产生的孳息，归买受人所有。甲借用牛是在双方交付（此交付在性质上为占有改定）之后，生下的小牛属于交付之后的孳息，应该归乙所有。19、下列情形中属于效力待定合同的有（）。A、出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍B、10周岁的儿童因发明创造而接受奖金C、成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买D、10周岁的少年将自家的电脑卖给40岁的张某【参考答案】：D20、甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法中，正确的是（）。A、甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案B、建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同C、乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责D、建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证【参考答案】：C【解析】：本题考核的是分包责任。《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。21、依法实施强制监理的工程项目，对旅下组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）A、发包人驻工地代表B、工程监理单位C、设计单位D、项目技术负责人【参考答案】：B22、下列关于保证期间的说法正确的是（）。A、一般保证和连带保证必须约定保证期间B、一般保证和连带责任保证约定保证期间应在主债务履行期之内C、保证合同约定保证期间应从主合同成立之日起起算D、一般保证和连带责任保证均可以不约定保证期间【参考答案】：D【解析】：根据《担保法》的规定，一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。保证合同约定保证期间应从主债务履行期届满之日起起算，而不应在主债务履行期之内。23、下列关于开标的说法正确的是（）。A、开标应该在招标文件中规定的时间、地点进行B、投标人为2人以上的开标有效C、投标人对开标有异议的应在开标后3日内提出D、招标人在对投标人异议作出答复前，不得暂停招标投标程序【参考答案】：A【解析】：《招标投标法实施条例》规定，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标，招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场做出答复，并制作记录。招标人在对投标人异议作出答复前，暂停招标投标程序。故A为正确选项。24、民事代理中的转代理可以发生在（）情形下。A、委托代理B、法定代理C、表见代理D、指定代理【参考答案】：A【解析】：根据《民法通则》的规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意，故A选项正确；而法定代理、指定代理、表见代理都不能发生代理权转让。25、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担（）责任。A、合同B、不当得利C、无因管理D、侵权【参考答案】：D【解析】：侵权是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权或人身权的行为。《侵权责任法》规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。26、2008年4月1日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。A、2010年4月1日B、2011年1月1日C、2009年4月1日D、2010年1月1日【参考答案】：D【解析】：《合同法》第七十五条规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。27、对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是()。A、支付存款本金及利息的请求权B、支付国债本息的请求权C、基于投资关系产生的缴付出资请求权D、支付工程款请求权【参考答案】：D28、下列不属于招标代理机构应当具备的条件的是（）。A、有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B、符合法律规定的执业年限C、有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量D、有符合该法定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是招标代理机构应当具备的条件。招标代理机构应当具备下列条件：①有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；②有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；③有符合本法规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。29、某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%管理费后交由乙单位完成，合同同时约定由乙承担工程全部责任；后工程发现严重质量缺陷，对此，应由（）。A、乙单位承担全部责任B、甲单位承担全部责任C、甲、乙承担连带责任D、甲、乙各承担一半责任【参考答案】：C【解析】：《建设工程质量管理条例》第25条规定：“施工单位不得转包或者违法分包工程”；第78条规定：“本条例所称转包，是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为”。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第4条的规定，承包人非法转包、违法分包建设工程的行为无效。根据《合同法》，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿30、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经（）批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。A、县级以上地方人民政府B、设区的市级以上人民政府C、国务院D、省、自治区、直辖市人民政府【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定。在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。31、某合同执行政府定价。签订合同时价格为2000元／吨，约定2010年3月1日交货，并约定了逾期违约金每天2元／吨，但供货方2010年3月21日才交货。2010年3月15日时政府定价改为2500元／吨，则买方应支付的货款为（）元／吨。A、1960B、2000C、2460D、2500【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是买受人的价款支付。买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。因此，买方应支付的货款为2000-2×20=1960(元／吨)。32、关于一级建造师注册说法，正确的是（）。A、取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业B、取得一级建造师职业资格证书后即可申请注册C、初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册D、注册者应向省、自治区、直辖市人民政府的人事部提出【参考答案】：A33、根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（）。A、国家安全生产监督管理行政主部门B、国务院C、省级建设行政主管部门D、住房和城乡建设部【参考答案】：B【解析】：根据《建筑法》第30条的规定，国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。故应选B项。34、企业法人依法经（）核准登记后取得法人资格。A、税务机关B、卫生局C、县级以上人民政府D、工商行政管理机关【参考答案】：D【解析】：本题考核的是企业法人资格的取得。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。35、注册建造师申请变更注册的，应当提交的材料不包括（）。A、注册建造师变更注册申请表B、注册证书和执业印章C、聘用单位破产的证明文件D、申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件【参考答案】：C36、某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（）的同意。A、城乡规划行政主管部门B、环境保护行政主管部门C、土地行政主管部门D、建设行政主管部门【参考答案】：A37、对于国家发展计划部门确定的不适宜公开招标的国家重点项目，招标人申请邀请招标的，应由（）审批。A、国务院B、省级人民政府C、国务院发展计划部门D、有关行业主管部门【参考答案】：C【解析】：国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。38、下列各项中，不属于法院调解的特征的是（）。A、在法院的主持下进行B、发生在诉讼过程中C、原告和被告先要求做调解D、调解书送达双方当事人并经签收后产生法律效力【参考答案】：C【解析】：法院调解是人民法院对受理的民事案件、经济纠纷案件和轻微刑事案件在双方当事人自愿的基础上进行的调解，是诉讼内调解。法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。39、关于仲裁协议的内容，下列选项中依法属于有效仲裁协议的是（）。A、仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B、当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉C、劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D、双方履行本合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁【参考答案】：D【解析】：《仲裁法》第16条第二款规定仲裁协议应具有以下内容：(1)请求仲裁的意思表示；(2)仲裁事项；(3)选定的仲裁委员会。根据《最高人民法院关于适用中华人民共和国仲裁法若干问题的解释》第5条和第7条的规定，仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致，以及当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，均属于无效仲裁协议；根据《仲裁法》第77条的规定，劳动争议不属于仲裁法规定的仲裁范围。故D为正确选项。40、发明应当具备的条件不包括（）。A、必须是一种能够解决特定技术问题作出的创造性构思B、必须是具体的技术方案C、必须具有一定的形状或者结构D、必须是利用自然规律的结果【参考答案】：C【解析】：实用新型保护的客体必须具有一定的形状或者结构，或者两者的结合。41、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。A、劳动行政部门代表B、同级工会代表C、用人单位代表D、人民法院指定的人员【参考答案】：A【解析】：劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。故A为正确选项。42、溥泽建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以溥泽建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，根据我国《合同法》的规定，该钢材购销合同是（）。A、有效合同B、无效合同C、可撤销合同D、效力待定合同【参考答案】：D【解析】：本题考核的是效力待定合同。效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，其合同效力能否发生尚未确定，一般须经有权人表示承认才能生效。《合同法》规定的效力待定合同有三种，即限制行为能力人订立的合同，无权代理人订立的合同，无处分权人处分他人的财产订立的合同。43、某人在2011年6月1日民事纠纷中受到伤害，2011年10月15日治愈后又突遇不可抗力无法行使请求权，2012年1月31日障碍消除，该事件的诉讼时效期在（）结束。A、2013年5月31日B、2012年9月15日C、2012年7月31日D、2012年5月31日【参考答案】：D44、仓储合同中，保管人的义务是（）。A、支付仓储费用的义务B、说明的义务C、出具仓单的义务D、按时提取仓储物【参考答案】：C【解析】：本题考核的是仓储合同中保管人的义务。仓储合同中保管人的义务包括：(1)验收的义务；(2)出具仓单的义务；(3)允许检查或者提取样品的义务；(4)通知的义务；(5)催告或做出必要处置的义务；(6)损害赔偿的义务。45、民事活动中，当事人意思表示真实是指行为人（）A、言行要有法律根据B、作出承诺C、语言规范D、表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致【参考答案】：D46、法人必须要能够承担民事责任，其前提是（）。A、依法成立B、有必要的财产和经费C、有自己的名称和组织机构D、有固定的生产经菅场所【参考答案】：B47、在下列内容中，属于有限责任公司董事会职权的是（）。A、决定公司经菅计划和投资方案B、决定董事的报酬C、决定公司的经菅方针和投资计划D、修改公司章程【参考答案】：A48、《招标投标法》规定的招标方式是（）。A、公开招标．邀请招标和议标B、公开招标和议标C、邀请招标和议标D、公开招标和邀请招标【参考答案】：D49、企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A、安全B、重伤C、重大伤亡D、死亡【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是安全生产许可证的有效期。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。50、中级人民法院管辖的第一审民商事案件由（）确定。A、中级人民法院自行B、高级人民法院C、最高人民法院D、全国人民代表大会常务委员会【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是级别管辖。中级人民法院管辖的第一审民商事案件由高级人民法院自行确定，并经最高人民法院批准。51、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【参考答案】：D52、实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。A、建设单位B、施工总承包单位C、监理单位D、各分包单位【参考答案】：B53、关于租赁合同的说法，正确的是（）。A、租赁期限超过20年的，超过部分无效B、租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C、租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D、租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【参考答案】：A54、咨询单位申请招标代理机构资质时，（）不是必备的条件。A、有从事招标代理业务的营业场所B、有从事招标代理业务的相应资金C、有编制的招标文件和组织评标的相应专业力量D、有对投标人的财务状况进行审计的专业人才【参考答案】：D【解析】：《招标投标法》第十三条规定，招标代理机构是依法成立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。招标代理机构应当具备下列条件：①有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；②有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；③有符合本法第三十七条第三款规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。55、对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。A、施工企业项目经理、现场监理工程师B、施工企业技术负责人、建设单位负责人C、施工企业技术负责人、总监理工程师D、建设单位负责人、总监理工程师【参考答案】：C【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》第26条的规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（1）基坑支护与降水工程；（2）土方开挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；56、甲乙双方签订买卖合同时，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（）。A、丙的保证方式为一般保证B、保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C、如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任D、如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任【参考答案】：C【解析】：保证的方式分为：一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。故A错误。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。故B项错误。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。故C正确。保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不57、根据我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成的重大误解而订立了损害己方利益的合同，则该当事人可以（）。A、请求人民法院变更该合同B、拒绝履行合同，宣布合同无效C、请求行政主管部门撤销该合同D、请求行政主管部门变更该合同【参考答案】：A【解析】：《合同法》第五十四条规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：①因重大误解订立的；②在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。58、甲公司委托业务员乙到某地采购电视机，乙到该地发现丙公司的DVD机畅销，就用盖有甲公司公章的空白合同与丙公司签订了购买500台DVD机的合同，双方约定货到付款。丙公司按时交货，后未收到货款，双方发生纠纷后，丙公司应（）。A、要求甲公司支付DVD机货款B、要求业务员乙支付DVD机货款C、中止合同并要求甲公司退货D、撤销合同并要求甲公司退货【参考答案】：A【解析】：《合同法》第四十九条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。本题中，乙购买DVD机的行为没有代理权，但由于其具有甲公司盖有公章的空白合同书，具有外表授权的特征，而使丙公司相信其有代理权并与其签订合同，乙的行为构成表见代理，合同有效，法律后果由被代理人承担，因此，甲公司应接受货物并向丙公司付款，如若甲公司因此受到损失，有权向乙追偿。59、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同（）。A、无效B、成立C、可变更D、可撤销【参考答案】：B60、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D、设计深度由设计单位酌定【参考答案】：B【解析】：“五、依法规范设计对建筑材料等的选用”第3行，无特殊要求，不得指定；有特殊要求，可以指定。61、当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，第三名仲裁员由（）。A、仲裁委员会主任直接指定B、已确定的2名仲裁员共同指定C、当事人共同选定D、仲裁委员会主任兼任【参考答案】：C62、根据《保险法》的规定，保险合同的当事人为（）。A、投保人和被保险人B、保险人和投保人C、被保险人和受益人D、保险人和被保险人【参考答案】：B【解析】：本题考核的是保险合同的主体。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。63、行政法规可以在（）设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。A、部门规章B、法律C、地方性法规D、宪法【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是行政许可的设定权限。行政法规可以在法律设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。地方性法规可以在法律、行政法规设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。规章可以在上住法设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。64、对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形有（）。A、拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B、当地投标企业较少C、施工主要技术采用特定专利或专有技术D、军队建设项目【参考答案】：C【解析】：根据《招标投标法实施条例》规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：①需要采用不可替代的专利或者专有技术；②采购人依法能够自行建设、生产或者提供；③已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；④需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；⑤国家规定的其他特殊情形。65、下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是()。A、当事人可以委托1～2人作为诉讼代理人B、委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书C、诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权D、诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权【参考答案】：C66、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。A、办公区与生活区B、备料区与作业区C、办公、生活区与备料区D、办公、生活区与作业区【参考答案】：D【解析】：施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。67、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于（）。A、要约邀请B、承诺C、新要约D、部分承诺【参考答案】：C68、合同的法律特征不包括（）。A、合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系B、合同的当事人法律地位可以不平等C、合同是一种法律行为D、合同的成立必须有两个以上当事人【参考答案】：B69、下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）A、处分B、暂扣执照C、恢复原状D、罚金【参考答案】：D【解析】：题目说的是刑事处罚，根据我国刑法的规定，刑事处罚包括主刑和附加刑两部分。主刑有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑；附加刑有：罚金、剥夺政治权利和没收财产；此外还有适用于犯罪的外国人的驱逐出境。70、根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的（），按照法定标准给予征地补偿。A、原用途B、生产能力C、经济价值D、区位【参考答案】：A二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。1、根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。A、迫使承包方以低于成本的价格竞标的B、任意压缩合理工期的C、未按照国家规定办理工程质量监督手续的D、施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的E、欠付工程款数额较大的【参考答案】：ABCD【解析】：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：（1）迫使承包方以低于成本的价格竞标的；（2）任意压缩合理工期的；（3）明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；（4）施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；（5）建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；（6）未按照国家规定办理工程质量监督手续的；（72、《合同法》规定，要约邀请包括（）等。A、拍卖公告B、招标公告C、递交投标文件D、招股说明书E、寄送价目表【参考答案】：ABDE3、《民事诉讼法》规定，起诉必须符合的条件有（）。A、有明确的被告B、有具体的诉讼请求、事实和理由C、仲裁协议无效D、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖E、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织【参考答案】：ABDE【解析】：本题考核的是提起诉讼应当符合的条件。提起诉讼应当符合下列条件：(1)原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织；(2)有明确的被告；(3)有具体的诉讼请求和事实根据；(4)属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。4、安全事故发生后，现场有关单位和人员不得破坏事故现场、毁灭相关证据。有()原因时，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。A、为抢救疏通交通B、抢救财产C、防止损失扩大D、保留线索E、抢救人员【参考答案】：ACE5、在仓储合同中，保管人的主要义务包括（）。A、提交仓单B、危险处置C、验收和接受仓储物D、仓储和保管E、提取仓储物【参考答案】：ABCD【解析】：仓储合同又称仓储保管合同，是指保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储费用的合同。E项，提取仓储物属于存货人的权利，储存期间届满，存货人或者仓单持有人不提取仓储物的，保管人可以催告其在合理期限内提取，逾期不提取的，保管人可以提存仓储物。6、质证，是指当事人在法庭的主持下，围绕证据的()，针对证据证明力的有无及证明力的大小，进行质疑、说明与辩驳的过程。A、客观性B、真实性C、合法性D、合理性E、关联性【参考答案】：BCE7、李某，男，58岁，自2001年起就一直在某单位做环卫工人。2013年6月，因天气极端炎热，该单位开始清退一批年龄较大的工人。李某提出，自己身体尚好，可以胜任工作。根据《劳动合同法》规定，企业的下列做法中，不正确的有（）。A、应当与其签订固定期限劳动合同B、应当与其签订无固定期限的劳动合同C、可以与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D、可以不与之签订劳动合同，因其是临时工E、可以随时将其辞退【参考答案】：ACDE【解析】：本题考查的是无固定期限劳动合同。《劳动合同法》第14条规定：有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（1）劳动者在该用人单位连续工作满十年的；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（3）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同8、按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（）。A、必须使用自已的机具设备完成勘察工作B、参加主体结构隐蔽工程的施工验收C、按约定的工作范围进行勘察D、按约定的时间完成勘察任务E、提供完整的勘察报告【参考答案】：CDE9、某市城建学院计划斥资4000万元兴建教学主楼，则下列关于工程项目招投标的说法不正确的有（）。A、学院可以自行确定承包单位，没必要进行招投标B、必须委托招标代理机构进行招投标确定承包单位C、该学院可以自行办理招标事宜，没必要向任何部门备案D、该学院可以自行办理招标事宜，但应当向有关行政监督部门备案E、可以委托招标代理机构进行招标投标确定承包单位【参考答案】：ABC【解析】：A项，城建学院项目属于关系社会公共利益的公用事业项目，且项目总投资超过3000万元，所以该项目必须进行招标；BE两项，《招标投标法》规定，招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜；CD两项，《招标投标法》第十二条规定，依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。10、以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（）。A、某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷B、建设单位与监理单位之间的监理合同纠纷C、某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷D、建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷E、钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷【参考答案】：ABCD【解析】：本题涉及的考点是《仲裁法》的调整范围。《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”仲裁，劳动争议仲裁不受《仲裁法》的调整。11、某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条件包括（）。A、免责程度限于不可抗力的影响程度B、在合理期限内提供证明C、因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害D、不能履行义务方应及时通知对方E、受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分【参考答案】：ABD【解析】：《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。12、关于物权的保护，下列说法正确的有（）。A、因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利B、无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物C、妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状D、造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险E、物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决【参考答案】：ABE【解析】：C项，妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险；D项，造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。13、工程监理单位的安全责任有（）。A、采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线B、审查专项施工方案C、对施工安全事故隐患进行处理D、及时报告安全生产事故E、组织抢救生产安全事故【参考答案】：BC【解析】：工程监理单位的安全责任主要包括：对安全技术措施或专项施工方案进行审查；依法对施工安全事故隐患进行处理；施工单位拒不整改或者不停止施工，及时向有关主管部门报告；依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理。故B、C为正确选项。而A选项为施工企业的安全责任，E选项为事故发生单位的安全义务。14、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的处理原则是（）。A、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期C、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以竣工验收合格之日为竣工日期E、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【参考答案】：ACE【解析】：本题考核的是建设工程当事人对建设工程实际竣工日期有争议的处理原则。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。15、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。A、每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练B、每半年至少组织一次现场处置方案演练C、每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练D、每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练E、每年至少组织一次的现场处置方案演练【参考答案】：AB【解析】：生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。16、施工现场发生安全生产事故后应及时报告，对于报告的内容应注意（）。A、事故发生的地点要准确、除事故发生的中心地点外，还应当报告事故所波及的区域B、报告事故发生的时间应当具体C、应当报告事故发生后的现场情况，无须报告事故发生前的现场情况D、对于人员伤亡情况的报告不作无根据的猜测，可酌情少报E、应当报告已经采取的措施【参考答案】：ABE【解析】：报告事故发生的时间应当具体；报告事故发生的地点要准确，除事故发生的中心地点外，还应当报告事故所波及的区域；报告事故现场的情况应当全面，报告现场的总体情况、人员伤亡情况和设备设施的毁损情况，以及事故发生前后的现场情况，便于比较分析事故的原因。对于人员伤亡情况的报告，应当遵守实事求是的原则，不作无根据的猜测，更不能隐瞒实际伤亡人数。对直接经济损失的初步估算，主要指事故所导致的建筑物毁损、生产设备实施和仪器仪表损坏等。已经采取的措施，主要是指事故现场有关人员、事故单位负责人以及已经接到事故报告的安全生产管理部门17、下列不属于施工单位承担工程质量保修责任情形的是()。A、施工单位采购的材料质量不合格造成墙面脱落B、住户装修过程中破坏防水层造成渗漏C、地震造成墙体裂缝D、建设单位采购材料不合格E、设计承载力不足造成柱体弯曲【参考答案】：BCDE18、甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证。关于在保证期间内发生债权、债务转让及保证责任的承担，下列说法正确的是（）。A、甲转让其债权时，必须书面通知乙B、乙转让其债务时，丙的保证依然有效C、甲转让其债权后，丙应继续承担保证责任D、乙经甲许可转让其债务时，经丙书面同意后，丙继续承担保证责任E、合同权利义务转让的，丙不再承担保证责任【参考答案】：CD【解析】：《合同法》第80条规定：债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。注意：该通知既可以口头通知也可以书面通知；第84条规定：债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权入同意。《担保法》规定：保证期间，债权人依法将主溃权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任；保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。故C、D为正确选项。19、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（）。A、供水、供电、供气、供热等市政工程项目B、科技、教育、文化等项目C、体育、旅游等项目D、卫生、社会福利等项目E、使用各级财政预算资金的项目【参考答案】：ABCD【解析】：本题考核的是关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围。关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括：(1)供水、供电、供气、供热等市政工程项目；(2)科技、教育、文化等项目；(3)体育、旅游等项目；(4)卫生、社会福利等项目；(5)商品住宅，包括经济适用住房；(6)其他公用事业项目。20、根据不同的标准可以将合同划为不同的类别，建设工程施工合同属于（）。A、双务合同B、有偿合同C、无偿合同D、有名合同E、无名合同【参考答案】：ABD【解析】：本题涉及的考点是合同的分类。有名合同(又称典型合同)，是指法律上已经确定了一定的名称及具体规则的合同。《合同法》中所规定的15类合同，都属于有名合同，如建设工程合同等。双务合同，是指当事人双方互负对待给付义务的合同，即双方当事人互享债权、互负债务，一方的合同权利