2022年江西省监理工程师之合同管理评估考试题库含精品答案

《监理工程师之合同管理》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、通用条款中，发包人计日工方式支付的款项属于（）内支出项目。

A.总金额

B.部分金额

C.暂列金额

D.暂时金额【答案】C2、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于3月20日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A.3月1日

B.3月15日

C.3月18日

D.3月20日【答案】C3、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。

A.招标人给予口头答复即可

B.招标人答复只给予提问者

C.招标人答复作为招标文件的组成部分

D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【答案】C4、3月5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向有关部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（）

A.3月5日，3月20日

B.3月20日，3月20日

C.3月5日，3月5日

D.3月20日，3月5日【答案】D5、除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。

A.竣工结算日

B.基准日

C.开标日

D.合同签订日【答案】B6、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】B7、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()

A.指定分包商可以与雇主直接订立合同

B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作

C.承包商不能收取指定分包商的管理费

D.承包商对指定分包商的违约不承担责任【答案】D8、（2018年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有【答案】B9、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()。

A.发包人承担，批准顺延工期

B.承包人承担，工期不可顺延

C.承包人承担，可以顺延工期

D.发包人承担，不批准顺延工期【答案】A10、施工阶段因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人，并在解除合同后的（）d内，依法办理转让手续。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】B11、某施工项目招标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为3100万元，评标价为3090万元。乙的投标报价为2930万元，评标价为3100万元。采用最低投标价法评标，则中标单位和中标价格分别为（）。

A.甲，3100万元

B.甲，3090万元

C.乙，2930万元

D.乙，3100万元【答案】A12、甲向银行贷款50万元，乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章，甲逾期没有还款。下列对于该债务清偿的表述正确的是（）。

A.银行有权要求乙公司对50万元债务承担责任

B.乙公司在担保合同中没有约定是连带保证，可拒绝银行的要求

C.在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章，不能视为担保

D.银行必须先向甲追偿，经强制执行仍不能获得清偿时，才能要求乙公司承担责任【答案】A13、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。

A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标

B.办理招标备案后，招标人可以自行招标

C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标

D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标【答案】B14、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（）。

A.0.01%

B.1%

C.5%

D.10%【答案】B15、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。

A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任

B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任

C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提

D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提【答案】C16、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担（）。

A.按份责任

B.共同责任

C.连带责任

D.均等责任【答案】C17、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容【答案】A18、（2020年真题）关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。

A.施工企业必须为全体职工办理

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人

D.停工期间保险人不承担保险责任【答案】D19、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是()。

A.担保发包人能够按期支付工程进度款

B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难

C.表明发包人与承包人合作的诚意

D.防止承包人擅自变更、终止施工合同【答案】B20、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。

A.工程本身的损害

B.工程所需清理费用

C.承包人的施工机械损坏

D.因工程损害导致的第三方财产损失【答案】C21、建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。

A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标

B.投标人在投标截止日前撤回其投标

C.投标保证金的有效期短于投标有效期

D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】A22、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应()。

A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行

B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行

C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行

D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行【答案】C23、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。

A.施工单位

B.监理单位

C.材料供应商

D.项目经理【答案】A24、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。

A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求

B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求

C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求

D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔【答案】C25、普通人的运动指南不包括（）。

A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用

B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主

C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜

D.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次【答案】C26、根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包人（）。

A.应当拒收

B.可以拒收

C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费

D.不得拒收，要求发包人支付该材料增加的保管费【答案】D27、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。

A.20

B.10%

C.5

D.30%【答案】B28、膳食调查报告主体内容不包括（）。

A.居民食物摄入状况

B.居民能量和主要营养素摄入状况

C.居民的体格状况

D.居民膳食结构的评价【答案】C29、关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。

A.工程保险由承包人以发包人和承包人的共同名义投保

B.发包人为履行合同的本方以及承包人方人员投保工伤事故保险

C.施工设备保险由发包人办理

D.进场材料和工程设备保险由承包人办理【答案】A30、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由()组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人【答案】C31、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第三阶段应对（）提出要求。

A.联动试车

B.性能测试

C.单车试验

D.投料试车【答案】B32、颁发履约证书后将（）保留金返还承包商。

A.30%

B.50%

C.80%

D.全部【答案】D33、在施工招标程序中，（）将作为未来施工合同文件的组成部分。

A.中标通知书

B.中标人的投标文件

C.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改

D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改【答案】A34、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿

C.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押权人所有，不足部分由债务人清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿【答案】C35、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。

A.甲、乙都应向发包人索赔

B.甲、乙分别承担对方的损失

C.甲、乙分别承担各自的损失

D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担【答案】A36、预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至()止。

A.竣工验收之日

B.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

C.签发工程移交证书日

D.缺陷责任期止之日【答案】B37、招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】C38、根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划【答案】B39、按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为（）。

A.监理人已批准，对承包人.发包人产生约束力，但监理人不受其约束

B.监理人已批准，将作为判定是否顺延合同工期的主要依据

C.监理人未批准，承包人应修改进度计划

D.监理人未批准，承包人应等待监理人的进一步指示【答案】B40、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。

A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险

B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内

C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险

D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】D41、设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）

A.20%

B.30%

C.50%

D.60%【答案】D42、设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法正确的是（）。

A.竣工后试验是在工程竣工移交后进行的，因此应当由发包人负责进行

B.发包人负责提供竣工后试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等

C.发包人应提前14天将竣工后试验的日期通知承包人

D.如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人不得自行进行试验【答案】B43、投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（）。

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%【答案】A44、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由（）。

A.发包人赔偿，延误的工期顺延

B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C.承包人承担，延误的工期顺延

D.承包人承担，延误的工期不予顺延【答案】A45、如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方额外应告知买家（）。

A.保管方面的特殊要求

B.每个包装箱的重量和尺寸

C.处理意外情况的方法

D.合同设备的数量【答案】B46、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()

A.投标单位的企业规模大小

B.投标方案的投入、产出比高低

C.完成初步设计时间的早晚

D.投标单位的质量管理体系是否科学【答案】A47、设计施工总承包合同的订立中，专用条款内应明确约定由（）提供的文件的内容、数量和期限。

A.承包人

B.发包人

C.分包人

D.监理人【答案】B48、下列关于安全事故处理程序说法正确的是（）。

A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知发包人

B.监理人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失

C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据

D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施【答案】C49、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元【答案】C50、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《简明合同格式》【答案】A51、根据《标准施工招标文件》，施工评标办法应在（）中明确规定。

A.招标文件

B.招标公告

C.资格预审文件

D.资格预审公告【答案】A52、建设工程勘察合同文本，除专用合同条款另有约定外，内容有①中标通知书；②专用合同条款；③通用合同条款；④发包人要求；⑤勘察纲要；⑥投标函及投标函附录；⑦勘察费用清单；⑧合同协议书（）

A.⑥②①④③⑦⑧⑤

B.⑧①⑥②③④⑦⑤

C.②③④⑤①⑥⑦⑧

D.④②③①⑤⑥⑦⑧【答案】B53、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是()

A.建筑物

B.施工工程技术

C.施工工程款

D.工程施工行为【答案】D54、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的()h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.12

B.24

C.36

D.48【答案】B55、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。

A.承包人

B.钢材供应商

C.监理单位

D.发包人【答案】D56、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法正确的是（）。

A.只有中标人的方案才能得到补偿

B.招标人将于评标结束后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费

C.具体补偿标准双方协商

D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费【答案】D57、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。

A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间

B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准

C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用

D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有【答案】B58、缺铁性贫血时可参考的实验室检查指标有（）。

A.红细胞压积

B.血红蛋白

C.原嘌呤

D.总铁结合力

E.血清铁【答案】A59、（2021年真题）根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（）。

A.履约保证

B.承包商预付款

C.区段竣工

D.测试和缺陷【答案】D60、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.技术文件【答案】C61、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。

A.三分之一

B.四分之一

C.五分之一

D.六分之一【答案】C62、承包人对施工专业分包管理的职责是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查【答案】B63、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（）。

A.暂估价的内容包括计日工

B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格

C.暂估价内的专业工程不一定实施

D.暂估价是签约合同价的组成部分【答案】D64、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。

A.监理人、发包人

B.发包人、监理人

C.监理人、工程质量监督机构

D.发包人、工程质量监督机构【答案】A65、下列哪种玻璃是由一级普通平板玻璃经风冷淬火法加工处理而成？()

A.泡沫玻璃

B.冰花玻璃

C.钢化玻璃

D.防辐射玻璃【答案】C66、保险决策主要表现在（）。

A.是否投保和选择保险人

B.是否投保和选择被保险人

C.是否投保和选择受益人

D.选择保险人和选择受益人【答案】A67、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管【答案】C68、某招标项目重新投标后，投标人仍少于3家，这时可以（）。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标【答案】B69、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。

A.由甲公司承担责任

B.由乙公司承担责任

C.由甲公司、乙公司承担连带责任

D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任【答案】C70、关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（）。

A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意

B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意

C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

D.发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书【答案】B71、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理【答案】B72、预包装食品标签通则GB7718-2004规定的非强制标示内容有（）。

A.生产日期

B.批号

C.保质期

D.食用方法

E.营养成分【答案】B73、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.善意第三方【答案】B74、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】D75、标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.约定开工时间

D.提出开工申请【答案】D76、（2017年真题）作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应的民事行为

D.一般民事行为【答案】C77、在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由（）组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为（）天。

A.监理人，14天

B.监理人，21天

C.发包人，14天

D.发包人，21天【答案】D78、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性【答案】D79、设计施工总承包合同与（）内容相同的条款在用词上也完全一致。

A.标准施工合同

B.专业服务合同

C.工程施工合同

D.定期合同【答案】A80、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。

A.7

B.14

C.15

D.28【答案】B81、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.7

B.10

C.14

D.20【答案】D82、合同法律关系的要素包括（）。

A.主体.客体.对象

B.主体.内容.对象

C.主体.客体.内容

D.客体.内容.对象【答案】C83、设计施工总承包合同文件中，专用条款内需约定（）对承包人提交文件应批准的合理期限。

A.分包人

B.工程师

C.监理人

D.发包人【答案】C84、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】B85、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.3

B.6

C.9

D.12【答案】B86、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工是比较（）。

A.合同内约定的工期和合同工期

B.缺陷责任期和质保期

C.施工期和合同内约定的工期

D.施工期与合同工期【答案】D87、关于承包人现场查勘的说法，错误的是（）。

A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘

B.在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险

C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任

D.承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责【答案】C88、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元【答案】C89、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不属于保证合同包括的内容的是（）。

A.被保证的主债权数额

B.保证人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围【答案】B90、建设工程施工合同，施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（）审批。

A.设计单位负责人

B.勘察单位负责人

C.总承包单位负责人

D.监理人【答案】D91、关于留置的说法，正确的是（）。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权【答案】D92、数据库的主要特点有（）。

A.实现数据共享

B.减少数据的冗余度

C.数据间相互影响

D.数据实现集中控制

E.数据一致性和不可维护性【答案】A93、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于保险责任的说法，正确的是（）。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】B94、在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的是()。

A.专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间

B.专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限

C.承包人文件中最主要的是设计文件

D.项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续施工【答案】D95、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包

B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包

C.工程勘察任务的承包人可以是自然人

D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【答案】B96、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。

A.7天，7天

B.7天，14天

C.14天，28天

D.28天，56天【答案】C97、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（）。

A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人

B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意

C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人

D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员【答案】C98、设计施工阶段的总承包合同规定，（）应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.分包人【答案】B99、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。

A.监理合同内注明的监理工作完成

B.监理的工程竣工验收通过

C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款

D.监理的工程保修期届满【答案】C100、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是()

A.由招标人组织，费用也由招标人承担

B.由招标人组织，费用由投标人承担

C.由投标人组织，费用也由投标人承担

D.由投标人组织，费用由招标人承担【答案】B二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、招标公告或投标邀请书应当载明的内容有（）。

A.招标人名称

B.招标人地址

C.招标项目的基本要求

D.获取招标文件的办法

E.投标人名称【答案】ABCD102、某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的有()。

A.银行应当自动延长投标保函的有效期

B.施工企业必须延长投标保函的有效期

C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期

D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期

E.招标人退还投标人投标保函继续评标【答案】CD103、勘察人应当按照（）完成勘察工作。

A.勘察合同签订时适用的法律规定

B.基准日时适用的地方规范和标准

C.基准日时适用的企业规范和标准

D.发包人要求

E.勘察合同生效时适用的国家规范和标准【答案】BD104、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。

A.合同当事人违约

B.气侯条件

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.物价正常波动【答案】ACD105、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有（）。

A.投标人的投标报价与招标标底一致

B.不同投标人的投标文件由同一单位编制

C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

D.不同投标人的投标函格式相同

E.不同投标人的投标文件异常一致【答案】BC106、建筑工程一切险的保险人对（）造成的损失不负责赔偿。

A.设计错误引起的损失和费用

B.维修保养或正常检修的费用

C.暴雨、洪水、水灾、冻灾

D.外力引起的机械或电气装置的本身损失

E.盘点时发现的短缺【答案】AB107、建设工程合同中可以约定的民事责任承担方式包括（）。

A.消除影响

B.赔礼道歉

C.罚金

D.暂扣或者吊销许可证

E.恢复名誉【答案】AB108、以下属于资质预审审查报告内容的是（）。

A.评标方法

B.资格审查委员会名单

C.澄清、说明、补正事项纪要等

D.评分比较一览表的排序

E.投标文件格式要求【答案】BCD109、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，提前竣工协议书中应包括的内容有()。

A.提前竣工的时间

B.发包人为赶工应提供的便利条件

C.承包人采取的赶工措施

D.提前竣工需追加的合同价款

E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法【答案】ABCD110、根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》，响应性评审则主要审查（）

A.交货期

B.质量要求

C.投标有效期

D.投标保证金

E.投标人名称【答案】ABCD111、下列属于非法人组织的是（）。

A.股份有限公司

B.个人独资企业

C.法定代表人

D.合伙企业

E.项目经理部【答案】BD112、根据《标准设备采购合同》的规定，以下有关设备开箱检验的说法，正确的是（）。

A.开箱检验应在施工场地进行

B.如没有在交货时开箱，合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责保管设备

C.在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺的，由卖方负责

D.如果在开箱时合同设备外包装不是交货时的包装，则开箱检验中发现的损失由买方承担

E.开箱检验完成后，设备应当由卖方进行安装调试【答案】BC113、招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的（）。

A.资格预审公告

B.资格审查办法

C.投标人须知

D.评标办法

E.申请人须知【答案】B114、工程保险索赔的证据包括（）。

A.保单

B.口头叙述

C.建设工程合同

D.事故照片

E.鉴定报告【答案】ACD115、根据《标准施工合同》，下列关于缺陷责任期说法正确的有（）。

A.缺陷责任期自提交竣工验收报告日期起计算

B.缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清

C.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前

D.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工作修复后，缺陷责任期相应延长

E.颁发缺陷责任期终止证书，意味着承包人已按合同约定完成了施工的义务【答案】BCD116、下列义务中，属于施工合同发包人的有()

A.按合同约定的时间移交主要公路至施工现场的通道

B.按合同约定的时间移交施工现场内的交通道路

C.以书面形式提供水准点与坐标控制点的数据资料

D.提供非夜间施工使用的照明设施

E.办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续【答案】ABC117、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法不正确的是（）。

A.提前7天向设计人发出

B.从收到该通知之日起计算设计服务期限

C.应在合同生效之日起90天内发出

D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同

E.因发包人原因逾期未能发出，发包人应承担除周期延误以外的设计人损失【答案】BCD118、采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有()

A.工程量清单中的工程量不准确

B.承包商的投标报价漏缺

C.合同内有调价条款

D.施工中发生工程变更

E.承包商拖期竣工的赔偿【答案】ACD119、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有（）。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准【答案】AC120、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款除专用合同条款另有的约定外工程设计依据有（）。

A.项目建议书

B.与工程有关的规范、标准、规程

C.工程基础资料

D.适用的法律、法规及部门规章

E.工程勘察文件【答案】BCD121、中标通知书发出后，其法律效力约束的对象有()

A.招标代理机构

B.招标人

C.评标委员会

D.中标人

E.未中标的投标人【答案】BD122、投保人购买了建筑工程一切险，则保险人对（）等原因造成的工程财产损失承担赔偿责任。

A.台风

B.洪水

C.设备自然磨损

D.意外事故

E.材料自燃【答案】ABD123、下列关于因不可抗力解除合同的描述，正确的有()。

A.合同一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时，应当及时通知对方解除合同

B.合同解除后，承包人应撤离施工场地

C.合同解除后，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同

D.合同解除后，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承担

E.合同解除后，因未及时退货造成的损失由责任方承担【答案】ABC124、（2017年真题）根据《标准施工合同》，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有（）。

A.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程

B.单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件

C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行

D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金

E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准【答案】BC125、按照《建设工程施工合同》规定，属于发包人应完成的工作有（）。

A.办理现场外的道路通行权

B.向工程师提供工程进度计划

C.提供施工现场的地下管线资料

D.提供保证施工安全需要的围栏设施

E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作【答案】AC126、依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括()

A.工程师直接送达的书面指令

B.工程师代表直接送达的书面指令

C.承包商代表直接送达的书面指令

D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令

E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令【答案】C127、施工合同的当事人包括（）。

A.发包人

B.发包人法定代表人

C.承包人

D.承包人法定代表人

E.监理人【答案】AC128、下列关于建设工程设计施工总承包合同中合同价格组成的说法，正确的是（）。

A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整

B.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金

C.价格清单列出的任何数量均为要求承包人实施工程的实际或准确工程量

D.价格清单中列出的工作量和价格数据不能用作变更和支付的参考资料

E.价格清单中列出的工作量和价格数据应仅用于变更和支付的参考资料【答案】AB129、根据《标准施工合同》的要求，关于履约保函的表述中，正确的有（）。

A.担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止

B.没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为承担担保责任

C.采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向担保人要求予以赔偿

D.当出现承包人严重违约情况时，采用无条件担保方式，不会因为解决合同争议而影响后续程的施工

E.采用无条件担保方式的唯一要求是需承包人确认【答案】ACD130、施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有（）。

A.该担保方式是质押

B.该担保方式是抵押

C.施工企业应当将汇票交付债权人

D.双方应当办理登记

E.汇票仍由施工企业保管【答案】AC131、保险人对（）原因造成的损失和费用，负责赔偿。

A.地震

B.台风

C.洪水

D.冻灾

E.自燃【答案】ABCD132、在下列（）情况下，工程师可以暂停施工。

A.地方法规要求在某一时间段内不允许施工

B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰

C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全

D.发包人订购的设备已运抵施工现场

E.施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护【答案】ABC133、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，以下（）承包商有权提出要求延长竣工时间的索赔。

A.异常不利的气候条件

B.发生合同变更导致工期延长

C.业主造成的延误或阻碍

D.业主的其他承包商造成的延误或阻碍

E.由于流行病或政府行为导致的不可预见的人员或货物的短缺【答案】BCD134、下列描述中属于形式评审因素和评审标准的内容有（）。

A.审查投标人名称是否与营业执照、资质证书一致

B.审查投标人营业执照和组织机构代码证

C.投标函及投标函附录是否有法人代表或其委托代理人的签字或加盖单位章

D.审查投标报价

E.投标文件格式是否符合规定【答案】AC135、根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（）。

A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全

B.施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层

C.发包人订购的设备不能按时到货

D.施工机械设备进行维修

E.发包人未能按时移交后续施工的现场【答案】BC136、根据《标准资格预审文件》，资格预审的办法有（）。

A.合格制

B.有限数量制

C.综合评分法

D.经评审的最低投标价法

E.最低评标价法【答案】AB137、关于施工招标中工程量清单和标底的说法中，错误的是（）。

A.工程量清单是载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单

B.标底是由招标人组织专门人员为准备招标的工程计算出的一个合理的基本价格

C.标底等于工程的概算

D.标底是招标人的绝密资料，在确定中标人前不能向任何无关人员泄露

E.标底等于工程的预算【答案】CD138、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，采取不足额投保方式的，当发生保

A.不足的部分按合同相应条款约定，由该事件的风险责任方负责赔偿

B.保险公司按实际损失的相应比例予以赔偿

C.不足的部分由发包人全部承担

D.永久工程损失的差额由发包人补偿

E.临时工程和施工设备等损失由承包人补偿【答案】ABD139、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。

A.签约合同价

B.合同工期

C.双方义务

D.质量标准

E.项目经理人选【答案】ABD140、下列属于标准施工合同通用条款规定的变更范围，可以调整合同价格的是（）。

A.取消合同中某一项工作转由其他人实施

B.改变合同中某一项工作的施工时间

C.改变合同中某一项工作的数量

D.改变已批准的施工工艺或顺序

E.改变合同工程的基线.标高.位置或尺寸【答案】BD141、下列选项中，关于保证的概念和方式的表述，正确的是（）

A.保证即保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

B.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

C.一般保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行前，不得拒绝对债权人承担担保责任

D.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任

E.当事人对担保方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任【答案】BD142、拒绝作为资格预审申请人的情况，包括（）。

A.为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但为设计施工总承包的

B.为本标段提供招标代理服务的

C.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的

D.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的

E.在最近10年内有骗取中标行为的【答案】BCD143、按承包的内容划分，属于建设工程合同的有()

A.建设工程监理合同

B.建设工程勘察合同

C.建设工程设计合同

D.建设工程施工合同

E.建设物资采购合同【答案】BCD144、关于设计招标项目评标的说法，正确的有（）。

A.通常采用综合评估法

B.技术标与商务标同时进行评审

C.不对投资估算进行评审

D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查【答案】AD145、《标准勘察招标文件》中合同条款及格式由（）构成。

A.合同协议书

B.预付款担保格式

C.履约保证金格式

D.通用合同条款

E.专用合同条款【答案】ACD146、施工合同履行中发生（）事件时，承包人只能要求发包人增加费用，不能要求延长工期以及支付合理利润。

A.发包人提前占用工程导致承包人费用增加

B.法规变化引起的价格调整

C.不利的物质条件

D.不可抗力

E.发包人要求提前交货由其提供的材料和工程设备【答案】B147、下列法人中，属于特别法人的有（）。

A.某大学

B.京东股份有限公司

C.阿里哥哥公司

D.工商行政管理局

E.村委会【答案】D148、下列选项中，对于保险合同的概念描述，正确的有()。

A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

B.投保人、被保险人可以为受益人

C.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人

D.投保人可以为被保险人

E.受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人【答案】BCD149、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，以下有关分包的说法，正确的是（）。

A.承包商不得将整个工程分包出去

B.只有在专用合同条件中没有限制分包的部分，承包商才能分包

C.承包商应对任何分包商及其人员的行为承担连带责任

D.银皮书比新红皮书中承包商选择分包商的权力小

E.承包商需在向业主通知分包商情况【答案】ABC150、订立建设工程勘察合同时应约定的内容包括（）。

A.发包人应提供的资料

B.勘察现场交通情况

C.发包人义务

D.勘察依据

E.勘察人义务【答案】ACD151、对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有（）。

A.单一的合同责任

B.减少发包人对承包人的检查

C.减少承包人的索赔

D.固定工期

E.减少设计变更【答案】ACD152、关于CM合同类型的表述中，正确的有（）。

A.CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理

B.与雇主签汀合同的CM承包商，属于建筑师或专业咨询机构

C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类

D.代理型CM合同，CM承包商只为雇主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不承担项目的实施风险

E.风险型CM合同，要求在设计阶段为雇主提供咨询服务并参与合同履行的管理【答案】ACD153、竣工阶段发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后，承包人不能再对（）的事项提出索赔要求。

A.施工阶段

B.竣工阶段

C.设计阶段

D.缺陷责任期

E.保修期【答案】AB154、标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与（）进行协商，尽量达成一致。

A.项目经理

B.发包人

C.受包人

D.承包人

E.分包人【答案】BD155、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有()。

A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.后续法规调整引起的延误

E.施工中受到其他承包商的干扰【答案】BCD156、监理人在对专业分包工程进度管理中，需要对承包人发出指令进行协调的情形有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.分包工程施工进度偏差较大而干扰了同时在现场的其他承包人施工

B.分包工程作业人员严重不足

C.分包工程进度过慢影响到后续设备安装工程按计划实施

D.分包工程施工进度不符合分包合同工期要求

E.分包工程出现停工【答案】AC157、根据英国NEC《工程施工合同》，以下（）属于核心条款。

A.工期

B.测试和缺陷

C.履约保证

D.保留金

E.补偿事件【答案】AB158、根据《标准施工合同》，下列关于缺陷责任期说法正确的有（）。

A.缺陷责任期自提交竣工验收报告日期起计算

B.缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清

C.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前

D.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工作修复后，缺陷责任期相应延长

E.颁发缺陷责任期终止证书，意味着承包人已按合同约定完成了施工的义务【答案】BCD159、根据FIDIC《施工合同条件》，保证金在工程款颁发（）后分次返还。

A.工程移交证书

B.工程接收证书

C.履约证书

D.缺陷责任期终止证书

E.工程保修书【答案】BC160、合同法律关系的客体，包括（）。

A.提供一定劳务

B.限制流通物

C.禁止流通物

D.智力成果

E.完成一定的工作【答案】ABD161、（2017年真题）根据《标准施工合同》，关于工程保险的说法，正确的有（）。

A.进场材料和工程设备保险手续应由发包人办理

B.必须以发包人和承包人的共同名义投保

C.由承包人负责投保并承担办理保险的费用

D.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致

E.必须以全部建安工程费作为投保的保险金额【答案】BCD162、根据ECC合同，以下有关早期警告的论述，正确的是（）。

A.项目经理可要求对方出席早期警告会议

B.承包商可要求对方出席早期警告会议

C.项目经理和承包商任何一方都可在邀请其他人员出席该会议

D.在早期警告会上寻求对将要受影响的所有各方均有利的解决办法

E.工程师应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给业主和承包商【答案】ABD163、下列建设工程项目在建筑工程一切险承保范围内的是（）。

A.高速公路

B.跨海大桥

C.体育场馆

D.军用机场

E.海运港口【答案】ABC164、根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有（）。

A.提出开工申请

B.办理临时道路通行审批手续

C.编制施工组织设计

D.提交工程质量保证措施文件

E.负责管理施工控制网点【答案】ACD165、根据英国NEC《工程施工合同》，以下（）属于核心条款。

A.工期

B.测试和缺陷

C.履约保证

D.保留金

E.补偿事件【答案】AB166、有关投标保证金的说法，错误的是（）。

A.投标保证金在签订合同时递交给招标人

B.中标人未能根据规定提交履约保证金，提交的投标保证金将被没收

C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金

D.投标保证金不能采用保兑支票

E.投标保证金有效期应当与投标有效期一致【答案】AD167、关于招标有效期的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止【答案】ABD168、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有（）。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程设备方案【答案】AC169、根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，说法错误的是（）

A.监理人可作出口头指示

B.监理人助手不能作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.监理人未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.监理人未在约定时间内答复书面确认要求，应视为取消了口头指示【答案】BC170、关于建设工程材料设备采购合同当事人的表述中，正确的有（）。

A.永久工程的大型设备一般情况下由发包人采购

B.施工中使用的建筑材料采购责任，按照施工合同专用条款的约定执行

C.采购合同的出卖人即供货人，只能是生产厂家

D.采购合同的出卖人即供货人，只能是从事物资流转业务的供应商

E.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人【答案】AB171、在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有()。

A.衡量法

B.物理实验法

C.理论换算法

D.查点法

E.抽检实验法【答案】ACD172、由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同，下列说法正确的是（）。

A.非即时买卖合同表现为货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖

B.货样买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，则瑕疵风险由买受人承担

C.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买

D.分期交付买卖的买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，买受人可以就已经交付和未交付的各批标的物解除

E.分期付款买卖的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人只能解除合同，并要求买受人支付使用费【答案】ACD173、下列关于投标保证金的说法中，正确的有()。

A.投标保证金的数额不得超过招标控制价的2％

B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

C.招标人应当在书面合同签订后5日内退还投标保证金及银行同期存款利息

D.投标保证金可以是现金，银行保函、保兑支票等

E.中标人未按规定提交履约保证金的，投标保证金将被没收【答案】BCD174、按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同的分类方式有（）。

A.按照标的不同的分类

B.按照工程大小的分类

C.按照履行时间不同的分类

D.按照合同订立时间不同的分类

E.按照合同订立方式不同的分类【答案】AC175、根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有（）。

A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险

B.发包人应以自己的名义投保工程设备险

C.承包人应以自己的名义投保施工设备险

D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费

E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【答案】ACD176、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，正确做法有（）。

A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失

B.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿

C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担

D.已完成工程损失由承包人承担

E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担【答案】BC177、通常情况下，在设备采购招标中对投标人的要求包括（）。

A.具有独立订立合同的能力

B.有专业技术资格能力

C.具有完善的质量保证体系

D.业绩良好

E.注册资金达到100万以上【答案】ABCD178、建筑工程一切险的保险人对（）造成的损失和费用负责赔偿。

A.地震、海啸、雷电

B.飓风、台风、龙卷风

C.风暴、暴雨、洪水

D.冰雹、山崩

E.可预料的以及被保险人可以控制的物质损失或人身死亡【答案】ABCD179、某招标项目由于客观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒签延长投标保函有效期

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求返还投标保证金【答案】AC180、建设单位、监理单位、勘察设计单位、施工单位、物资供应单位等项目参建各方之间的界面关系包括（）。

A.工作范围界面

B.风险界面

C.组织界面

D.质量界面

E.进度界面【答案】AB