中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4：九层信息机房）设计施工一体化招标文件

中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4:九层信息

机房）设计施工一体化招标（招标编号:GMTC142BQGG0046BO）卷:

女

件广东省机电设备招标中心2014¢5月温馨提示ー、如无另行说明,投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。投标截止时间一到,政府采购代理机构不接收投标人的任何相关报价资料、文件。为此,请适当提前到达。投标保证金必须于投标截止时间前到达广东省机用设备招标中心账户（开户行及账号见《投标须知》）。由于转账当天不一定能够达账,为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒,建议至少提前2个工作日转账。请正确填写《投标报价表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。投标文件应按顺序编制页码。如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。ハ、 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。九、 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户,以免影响保证金退还的速度。十、 为了提高政府采购效率,节约社会交易成本与时间,本中心希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商,在投标文件递交截止时间的3日前,按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知政府采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分第六部分第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分第六部分招标公告投标人须知合同条款用户需求书投标文件格式工程量参考清单第一部份招标公告招标公告广东省机电设备招标中心受中山大学附属肿瘤医院的委托,对中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4:九层信息机房）设计施工ー体化招标进行公开招标采购,欢迎符合资格条件的供应商投标。ー、采购项目编号:GMTC142BQGG0046B0二、采购项目名称:中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4:九层信息机房）设计施工一体化招标三、采购预算：490万（以招标控制价发布为准）:财政资金与自筹资金相结合。四、项目内容及需求：.招标范围：中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4：九层信息机房）设计施工ー体化招标。包括东大楼9楼数据中心机房的装饰装修工程、数据中心机房供配电以及照明系统、防雷及接地系统、UPS工程、精密空调及新排风系统、数据中心机房动カ环境监控系统、KVM管理系统、综合布线系统、门禁安保系统、消防工程等的改造设计、施工及现有机房的搬迁配合等在内的交钥匙工程。.工期要求:东大楼装修改造项目（标段4:九层信息机房）设计施工ー体化招标工期为120日历天（开エ时间从甲方发出开工令第二天开始算起）；.简要技术要求或招标项目的性质:详见招标文件第二部分“用户需求书”的内容:.合格的投标人应对所有招标内容进行报价,不允许只对部分内容投标报价;.本项目不允许提交备选方案;.该项目招标文件进行公示,公示期自2014年5月28日至2014年6月4日五个工作日。五、供应商资格：1、投标人要求为国内独立的事业法人或独立企业法人;2、投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;3、投标人须具有建筑智能化工程设计施工一体化专业承包资质二级以上（含二级）资质,或同时具备建筑智能化工程系统设计专项乙级或以上（含乙级）资质、建筑智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质;4、投标人自2010年1月1日（指竣工验收时间）至今已完成质量合格的类似工程（指信息机房或计算机房）业绩至少具有3个，且至少有一・项合同金额不少于300万元人民币。5、持有有效的安全生产许可证。6、本项目不接受联合体报名；7、投标申请人须按要求在递交投标报名申请材料时提交由广州市或越秀区人民检察院出具的《检察机关査询行贿犯罪档案结果告知函》，证明投标人及其法定代表人在公告发布之日前10年内无行贿犯罪记录（若单位的营业期限不满10年，则按单位营业执照的成立日期起查询），行贿犯罪档案查询告知函自出具之日2个月内有效。六、潜在投标人应当在201生年1月鼓日起至201生年と月生日期间（办公时间内,法定节假日除外）到广东省机电设备招标中心（详细地址:广州市东风中路515号东照大厦3楼大厅售标书处）购买招标文件,招标文件每套售价四元（人民币）,售后不退。购买招标文件时请带齐本公告附件ー、二所要求的报名资料。七、 投标截止时间:2014年昼月退日9：30（北京时间）；ハ、投标文件递交地点:广州市东风中路515号东照大厦4楼406室;递交时间:2014年g月返日9：00~9：30（北京时间）。九、开标时间和地点:2014年9月返日9：30（北京时间）。十、开标评标地点：广州市东风中路515号东照大厦4楼406室。十ー、招标文件公示不载:中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4:九层信息机房）设计施工一体化招标代理机构联系大：肖四军、叶耀华（二部） 采购大联系人：高工电话 电话:87345592；传真 传真:87345591联系地址:广州市东风中路515号（东照大厦）3楼;联系地址:广州市先烈南路青菜岗21号;邮编:510045； 邮编:510060；广东省机电设备招标中心2014年5月27日

附件一 投标申请人报名提交资料ー览表工程名称: 投标申请人（盖章）审核确认:招标人接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对,审核情况属实。招标人或招标代理机构接收资料人员签名:投标申请人的代表签名：序号项目内页码报名提交资料要求审核情况备注（此栏不需申请人填写）1投标承诺书（按附件二格式,同以下资料装订为一本）原件2企业法定代表人证明书原件3投标人代表的法定代表人授权委托书原件4投标人授权代表的身份证（身份证号：）及投标人为其购买的近3个月社保证明资料（可供网上查询）原件5企业营业执照副本复印件原件备查6投标人资质证书副本更印件,满足以下之一即可:（1）投标人须具有建筑智能化工程设计施工一体化专业承包资质二级以上（含二级）资质;（2）同时具备建筑智能化工程系统设计专项乙级或以上（含乙级）资质、建筑智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质原件备查7投标人持有有效的安全生产许可证。原件备查8投标人自2010年1月1日（指竣工验收时间）至今已完成质量合格的类似工程（指信息机房或计算机房）业绩至少具有3个，且至少有一项合同金额不少于300万元人民币，需同时提供中标通知书（由总承包单位依法分包的专业工程除外）、施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明复印件,且上述材料必须有明确的‘‘机房"字样，报名时提交原件备査。

审核确认:招标人接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对,审核情况属实。招标人或招标代理机构接收资料人员签名:投标申请人的代表签名:序号项目内页码报名提交资料要求审核情况（此栏不需申请人填写）备注9投标申请人须按要求在递交投标报名申请材料时提交由广州市或越秀区人民检察院出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》，证明投标人及其法定代表人在公告发布之日前10年内无行贿犯罪记录（若单位的营业期限不满10年,则按单位营业执照的成立日期起查询），行贿犯罪档案查询告知函自出具之日2个月内有效。原件,复印件无效注:1、本表原件审核情况栏及备注栏,投标申请人须留空,由招标人或招标代理单位机构审核后填写。2、本表“原件备査”指投标申请人需在投标报名时同时提交原件供核査。3,本表一式两份,ー份附于报名资料内作为报名资料冃录,另一份交回投标申清人的代表,两份表格中毎页的“审核确认”栏均需双方签署。4,本表屮如有修改，修改处须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标单位代表共同签署。5、投标人没有按本表要求提交完整的合格的资料，不可报名及获得招标文件（最终决定权在招标人）。附件二投标人承诺书致:中山大学附属肿瘤医院由于贵院工程工期紧、任务重、工作压カ大,我司充分理解贵院作出的关于招标エ作的以下决定,特向贵院作出以下相应的承诺:ー、我公司向贵院及招标代理提供的所有资料及其内容保证是真实的、有效的,并且我公司有义务充分展示资料及其所反映内容的真实性,证明我公司不存在任何制假行为,否则贵院在本次或今后都有权拒绝我司的投标资格;二、我公司在贵院组织的任何工程的招标报名、投标过程中,不存在任何违反《反不正当竞争法》等相关法律的经营行为,并有义务向贵院充分展示其真实性,保证让贵院高效判断其真实性和合法性，不给贵院造成任何疑问，承诺只要贵方对我司投标全过程中存在以下任何之疑问时,我司将无条件接受贵院拒绝我司投标的处罚,并且不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明、说明或理由。1、与其它投标人有任何利益关系,有任何串标、围标现象;2、以排挤竞争对手为目的,以低于成本的报价;3、制造和提供虚假资料的行为；4、出让投标资格；5、向招标代理机构、或招标人、或评标委员会成员行贿。6、其他违反政府采购法的违规行为。三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内;没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题。四、我公司保证配合招标人完成招标工作,配合招标人的工期要求。本公司如违反上述保证，或本承诺的陈述与事实不符，经查实,本公司愿意接受公开通报,承担由此带来的法律后果,并自愿停止参加招标人的招标投标活动三年。特此承诺!投标人名称（加盖公章）: 法定代表人（签名或盖章）：日期: 年月日第二部份投标人须知

1.投标须知前附表序号项目内 容1定义采购人（即甲方）:中山大学附属肿瘤医院招标代理:广东省机电设备招标中心2工程名称中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4:九层信息机房）设计施工一体化招标3建设地点广州市东风东路651号4建设规模见招标公告5承包方式投标人根据招标文件、有关资料及说明,参照工程量清单进行报价,按包エ、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收及通过第三方检测、包竣工档案、负责施工现场及使用单位的配合服务。对改造范围内的工程总价包干。6质量标准符合（《工程施工质量验收规范》）的相关标准。7招标范围中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4：九层信息机房）设计施工ー体化招标。包括东大楼9楼数据中心机房的装饰装修工程、数据中心机房供配电以及照明系统、防雷及接地系统、UPS工程、精密空调及新排风系统、数据中心机房动カ环境监控系统、KVM管理系统、综合布线系统、门禁安保系统、消防工程等的改造设计、施工及现有机房的搬迁配合等在内的交钥匙工程。8工期要求东大楼装修改造项目（标段4:九层信息机房）设计施工ー体化招标工期为120日历天（开エ时间从甲方发出开工令第二天开始算起）9资金来源财政资金与自筹资金相结合10预计发包价约490万11招标方式公开招标12投标人资质等级及项目负责人等级要求详见招标公告13资格审查方式资格后审14报价以及单价和总价计算方式工程量清单计价，按《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2008）执行15投标有效期投标截止时间起90天（日历天）,中标的投标文件有效期延长至本项目验收后30天。16投标保证金投标人须提交メ型证人民币作为投标保证金开户名称：广东省机电设备招标中心开户银行：建设银行广州东宝大厦支行; 帐号：4400140011505933228817踏勘现场自行踏勘 地点:广州市先烈南路青菜岗21号联系人：高工 电话:020-8734559218投标答疑疑问提交时间:2014年6月3日17时前传真电话邮箱地址:dept2gdmeetc@163.com19投标文件份数正本1份;副本4份;电子文件1份20投标截止时间、开标时间投标截止时间2014年6月坦H上午9:30时（北京时间）开标时间2014年を月退日上午9:30时（北京时间）21递交投标文件时间及地点、开标地点2014年6月18日上午9：00时〜9:30时（北京时间）广州市东风中路515号东照大厦4楼406室22项目负责人签到时间和地点2014年月18日上午9：00时〜9:30时（北京时间）广州市东风中路515号东照大厦4楼406室23开标评标办法综合评标法24履约担保中标人提供的履约保证金为中标价款的10%25最高限价超过招标控制价的投标文件将被拒绝26保修期按照《建设工程质量管理条例》规定27评标委员会人数该评标委员会由5人组成招标结果公告媒体①中国政府采购网（）；②广东省政府采购网（www.gdgDO.）；③广东省机电设备招标中心网（）；中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4:九层信息机房）设计施工•体化招标招标编号:GMTC142BQGG0046BO二、总则.项目说明1项目名称:中山大学附属肿瘤医院东大楼九层信息机房装修改造项目。项目概况:见招标公告。资金来源：财政资金与自筹资金相结合。4招标范围中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4：九层信息机房）设计施工ー体化招标。包括东大楼9楼数据中心机房的装饰装修工程、数据中心机房供配电以及照明系统、防雷及接地系统、UPS工程、精密空调及新排风系统、数据中心机房动カ环境监控系统、KVM管理系统、综合布线系统、门禁安保系统、消防工程等的改造设计、施工及现有机房的安全搬迁等在内的交钥匙工程。具体内容以招标图纸、用户需求及招标方案为准。1.5定义及解释采购人：中山大学附属肿瘤医院。投标人:投标人是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织或者自然人,本次招标对合格投标人的具体要求见本须知第3条。评标委员会：评标委员会是依《中华人民共和国招标投标法》组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构。招标代理机构：本招标文件规定的招标代理机构系广东省机电设备招标中心。日、天:指公历日。时间：指北京时间。合同:指由本次招标所产生的合同或合约文件。合同价:指根据本项目招标的合同中约定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。服务:指投标人提供的用户需求书中要求的所有服务。10招标文件中的标题或题名仅起引导作用,而不应视为对招标文件内容的理解和解释。“采购人”、“投标人”、“成员”和“各方”等人或有关组织的用词均是指依法成立的法人或其他组织。招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的通讯，包括电报和传真发送。2.招标2.1广东省机电设备招标中心受中山大学附属肿瘤医院的委托,接受合格的投标人就招标文件所述的中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4:九层信息机房）设计施工ー体化招标进行投标。3,合格的投标人见《招标公告》。4.纪律与保密事项4.1除投标人被要求对投标文件进行澄清外,从开标之时起至授予合同期间,投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会以及采购人经办人员联系。4.2投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标大，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。4.3获得本招标文件者，应对文件进行保密,不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求,开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。5. 投标人知悉! 凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难等情况。2 要求投标人对施工现场和其周围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和项目所需的各项资料。投标大应承担现场考察的责任和风险，考察现场的费用由投标人自行承担。投标费用投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。招标文件构成要求提供的货物、服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件包括:第一部分招标公告第二部分投标大须知第三部分合同条款第四部分用户需求书第五部分投标文件格式第六部分图纸及工程量清单招标文件的澄清和修改本次招标将不统ー组织勘察现场。（时间和地点详见投标须知前附表）本次招标将不召开投标答疑会。（见投标须知前附表）投标单位应自行检査招标文件是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚,须在投标截止日期前通知招标方予以更正或补充;在投标截止时间15日前的任何时候,无论出于何种原因,采购人可主动地或在解答投标人提出的需澄清问题时向投标人发修改文件对招标文件进行修改。招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知所有领取招标文件的投标人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束カ。招投标的语言及计量1 招投标的文件的语言为中文。2 招投标的文件中的所有计量单位采用中华人民共和国法定计量单位表示。投标文件的构成1 投标人编写的投标文件应包括但不限于下列部分:（1）投标书目录:（2）按投标人须知规定填写的投标函、投标承诺书、投标报价说明;（3）按投标人须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同;（4）按本须知的规定出具的证明文件,证明投标人提供的货物和服务是合格的,而且符合招标文件的规定；（5）按本须知的规定提交的投标保证金;（6）投标人应参照招标文件第四部份的内容格式提供全面的响应文件。投标函投标人应完整地填写投标文件格式中规定的投标函。投标报价说明1 投标人应根据招标文件中用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价;报价中应已包括设计、施工、安装、措施项目费、设备全部关税、税费，还包含培训费、运输费、集成费、售后服务、实施所需各种配件、辅料及其他费用等，每ー个项目的综合单价须包括完成该项目的所有特征和エ序。12.2 本项目设招标控制价，凡投标总价〉招标控制价的投标将被拒绝；3投标文件承诺书总金额必须有大小写;所有的报价,金额均以人民币元为単位,并保留小数点后二位;本工程的投标报价在工程承包范围内采用总价包干的计价方式,即投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的,投标人不得以任何理由予以变更;关于总价包干的说明:因本合同为交钥匙工程，招标人在招标阶段提供的招标清单仅供参考，由投标人自主投标报价并可自行补充清单项目,投标工程量风险由投标人承担。即:在工程承包范围内,实际项目エ程量与合同项目工程量一致时按总价包干;如实际项目工程量比合同减少时,则按减少的数量及合同单价调减合同总价;如实际项目工程量比合同增加时视为投标人投标失误不调整合同总价。投标人未填报单价或合价的项目、或未根据其设计需要增补淸单项目及工程量,视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内,在实施后,招标人不因投标漏项而调整合同总价。属于中标人自行采购的主要材料、设备,招标人在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提出不少于3个品牌供投标人报价时选择。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级,并且应当符合招标文件的要求。为顺利进行评标工作，投标人应用微软Office\Excel软件制作投标报价表;并在投标报价信封中随附投标报价表的电子文件一套，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准:投标人必须按招标文件中规定的格式编制投标文件:投标报价的其他要求按本招标文件第三部分合同文本第六款的规定执行。投标货币投标人提供的施工和相关服务报价用人民币报价。合格的文件投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，以及证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分;投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应满足招标文件要求。包括:与本项目有关的各种资质证书及其他文件（企业资质、营业执照、银行信誉等级、重合同信用证书、企业业绩等，如有）；投标文件必须填写清晰、正确,不得伪造，复印件须加盖有效印章:证明设施和服务与招标文件的要求相一致的文件,可以是文字资料、图纸，包括如下：1）材料的主要指标和性能的详细说明；2）详细的合同项下提供项目实施的执行时间表（项目进度表）及其实施措施,明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；3）列明所用主要材料的生产厂家及品质等级。投标保证金投标人应在投标截止时间之前提交投标保证金,并作为其投标文件的一部分。投标保证金是为了保护招标代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失,招标代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。投标保证金应为人民币，可以选择下列方式中任何一种，在投标时与开标ー览表复印件装入同一单独信封密封提交。1）从投标人帐户将投标保证金转入或汇入以下帐户:开户名称:广东省机电设备招标中心开户银行及帐号:见《投标人须知前附表》;2）用现金、支票、银行汇票提交的:a.a.直接到（或汇到）广州市东风东路769号东宝大厦首层递交,由银行开出回单。中心不另开收据。（交款时须向银行提供完整的招标编号）b.银行营业时间：9:00-12:00,14:00-17:00（节假日除外）。投标人的保证金不得由其他单位代缴。否则投标无效。请将银行底单原件或复印件放在唱标信封内以密封的形式递交。凡没有按要求提交投标保证金的投标,将视为非响应性投标予以拒绝。未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内原额退还：如有质疑或投诉,将在质疑和投诉处理完毕后原额退还。中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还,中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：（1）中标人按相关规定签订合同:（2）中标人按投标须知规定支付了中标服务费;（3）如果中标人拒绝支付中标服务费,招标代理机构有权在中标人所交的投标保证金中扣除相应费用。下列任何ー种情况发生时，投标保证金将被没收:（1）投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标;（2）中标人在规定期限内未能签订合同;（3）中标人未能在规定的期限内按招标文件要求递交了履约担保:（4）中标人在中标后不接受招标文件规定的投标报价调整原则。投标有效期1 投标截止时间起90天（日历天）。16.2 中标单位的标书有效期至完成本招标文件规定的项目承包范围内全部施工内容并通过竣工验收和办理项目结算后30天止,未中标单位的投标书有效期为30天。16.3 有效期内任何人无权变动任何・份投标书内容,本招标文件另有规定的例外。投标文件的式样和签署I 投标文件按要求应包含如下三部分内容（可装订为一本）：1投标报价表2商务响应文件3技术响应文件投标人应提交投标文件ー份正本和四份副本及ー份电子文件,每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本及电子文件不符，以正本为准。投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印,由投标人或经过正式授权并对投标人有约束力的代表签字。投标人及其授权代表须按投标文件指定要求签字或盖章投标文件副本，所有资料都可以用投标文件的正本复印而成,但复印件须加盖有效印章。5 投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖投标人公章。17.6 传真和电传的投标文件将被拒绝。五、投标文件的递交投标文件的密封和标记1 投标人应将投标文件正本和所有的副本分开或一起用封套装好密封，且在封套上标明“正本”“副本”字样。封套上注明:“收件人:广东省机电设备招标中心投标项目名称:中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4:九层信息机房）设计施工一体化招标在规定的开标时间（2014年ユ月一日上午9:30时4晾时间）之前不得启封.’的字样。封套写明投标人名称和地址,以便如果其投标被宣布为“迟交”投标时,能原封退回。投标人提交投标文件时应在投标文件正本内备有按招标文件规定制作的“唱标信封”，唱标信封内装有如下内容:.投标函（复印件）；.投标书（复印件）；.投标人的法定代表人授权书复印件;.投标保证金交付收据复印件:唱标内容如与投标文件不符时,以投标文件正本为准。投标截止时间I 本次招标的投标截止时间:详见投标须知前附表;本次招标的投标文件递交时间:详见投标须知前附表。在推迟了投标截止时间的情况下,采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。迟交的投标文件投标截止时间后,对迟交的投标文件将拒绝接收,并原封退回。投标文件的修改与撤回1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止期之前,采购人收到投标人要求修改包括替代或撤回投标文件的书面通知。21.2 从投标截止时间之后至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得对其投标文件做任何修改,亦不得撤回其投标。六、开标与评标开标1 投标人递交投标文件;2由采购人、投标人代表检查投标文件的密封情况;3公开开标,宣读a、投标人名称；b、标书密封情况;c、法定代表人证明及授权委托;d、投标报价;e、投标保证金；f、工期。投标报价以数字和文字两种方式表述不一致的,应宣读文字表述的投标报价。4对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。5将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。评标委员会1 本次招标将依法组建评标委员会。2 评标委员会依法根据本文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告并推荐中标候选人。评标原则24.1 评标基本原则;评标工作将依据《中华人民共和国招标投标法》和国家、地方政府有关招标投标法规的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。2评标的依据是招标文件及其补充通知、投标文件及其澄淸文件以及本评标办法。评标过程分为初步评审和详细评审。3 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其个别成本,从而可能影响其货物质量和诚信履约的,将要求该投标人作书面解释说明并提供相关证明材料。投标人在规定期限内不能合理说明或不能提供相关证明材料的,评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。4 投标文件的澄清（1）在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改:（2）评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。（3）评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不•致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同・条款的评判应适用于每个投标供应商。24.6 评标委员会将按照规定首先对投标文件进行初步评审，然后再对通过初步评审的投标文件进行详细评审。评审细则1本评标办法采用综合评分法。2评标步骤:先进行资格审查，然后进行投标文件有效性审査,再进行技术商务及价格的详细评审,最后计算综合分。只有通过资格审查、有效性审查的投标文件才能进入详细的评审。2.1资格审查:评标委员会按附表二《投标文件资格审查表》的标准对所有递交投标文件的投标人进行审查。如评标委员会评审组成员的评审意见不一致时，以少数服从多数的意见作为评审组对该情形的认定结论。2.2投标文件有效性审查;通过资格审查的投标文件中没有任一种列于本办法附表三《投标文件有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会评审组认定后,其投标文件将被拒绝。如评标委员会评审组成员的评审意见不一致时,以少数服从多数的意见作为评审组对该情形的认定结论。如通过有效性审查的投标人少于三人时，应重新招标。2.3技术商务评审:对通过资格审査、有效性审查的投标文件,进行技术商务详细评审:各评委的技术商务评分（总分）去掉ー个最高分和一个最低分,其余评委评分的算术平均值即为该投标人的技术商务得分。2.4对通过资格审查、有效性审查并经算术校核的投标报价进行评分。2.4.1投标文件算术校核原则:按照就低不就高的原则进行算术校核,具体标准如下:（1）数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准;（2）经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时,按就低不就高原则确定其最终报价;（3）当单价与数量均符合招标文件要求时,若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价,以单价为准,修改合价,除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误,此时应以标出的合价为准,并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；（4）当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值,则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；（5）如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；（6）①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量淸单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时,以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时,由评委以招标文件中采购人工程量清单为准进行修正;若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的,不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的,均以就低不就高原则进行修改;（7）按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价,总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。（8）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标及中标资格，并且其投标保证金也将被没收。2.4.2将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。各投标人的价格评分按以下公式计算;价格得分=（评标基准价格/评标价格）X100X50%2.6综合得分计算:技术商务、价格得分权重分配:评审项目技术商务价格权重30%20%50%按照“综合得分=技术得分+商务得分+价格得分”的公式,计算各有效投标文件的综合得分,并按照综合得分从高到低排列先后次序。推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评审报告。综合得分相同的投标文件，以投标报价由低到高顺序排列。若有效投标单位不足三家，应当依法重新招标。投标文件的澄清和修正26.!为有助于对投标文件的审核、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清,有关澄清的要求和答复先以口头形式答辩,然后在要求的时间内以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。26.2评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方,但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排列。28. 中标候选人1评标委员会从通过评审的投标人中按照综合分从高到低排列先后次序，推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选给采购人。七、授予合同合同授予标准采购人将从评标委员会推荐的中标候选人中依法确定中标人并将合同授予之。中标通知书及通知1 在投标有效期期满之前，招标代理机构将向中标人发出经采购人以及招标代理机构确认的书面《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的ー个组成部分。在向中标人发出《中标通知书》的同时向所有落标人发出《中标结果通知书》。签订合同!中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前来与采购人签署本项目合同。中标人如不按规定与采购人订立合同,则采购人有权废除授标,投标保证金将不予退还,给采购人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿,同时依法承担.相应法律责任。在合同签订前,中标人须提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩合同等主要证明文件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的,亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料）的原件给采购人进行核对。如投标文件中复印件与原件不符,采购人人有权取消其中标资格.中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的施工。5 合同的组成基于本招标文件的以下部分（解释权按招标文件及用户需求优先）：1）招标文件及招标澄淸文件、补充文件等;2）合同书;3）中标通知书:4）中标人的投标文件及澄清补充文件和其他补充文件。质疑和投诉1 投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的原件,并加盖投标人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。32.2投标人对中标结果有异议的,应在结果发布之日起3个工作日内,按如下联系方式以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内,对质疑内容作出答复。招标代理机构:广东省机电设备招标中心地址:广州市东风中路515号东照大厦3楼南区305室联系人:张小姐电话真务费中标人应在领取《中标通知书》时向招标代理机构交纳中标服务费。交纳标准分别如下:本次招标项目为工程类招标，交纳给广东省机电设备招标中心的中标服务费的金额根据以下标准计算，然后下浮20%交纳:、、史^额（万元）100100-500-1000-5000-服务 、、^以下5001000500010000工程招标中标服务费费率1.0%0.7%0.55%0.35%0.20%(详见国家计委[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》)注:招标代理服务费收费按差额定率累进法收取。例如:某项工程招标代理业务中标金额为400万元,计算招标代理服务费收费额如下:100万元X1.0%=1.0万元(400—100)万元X0.7%=2.1万元合计收费=(1.0+2.1)=3.1*0.8=2.48万元服务费的货币为人民币服务费的支付方式：一次性以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。服务费不在投标报价中单列。履约保证金中标人应在收到中标通知书后15天内,向采购人提交金额为项目中标价的10%的履约保证金。以银行保函格式提交的,开具履约保函产生的相关费用由中标人自行负责,履约保函的有效期至项目验收合格时止。如果中标人未能按要求提交履约保证金,采购人有权取消其中标资格,并由第二顺序中标候选人中标及签定中标合同,如果第二中标候选人仍不能按要求提交履约保函,则由第三顺序中标候选人中标及签定中标合同。因此给采购人造成损失的,须依法赔偿。35 招标文件的解释1 本招标文件由广东省机电设备招标中心、中山大学附属肿瘤医院负责解释。附表ー开标记录表工程名称:中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4:九层信息机房）设计施工ー体化招标 招标编号:GMTC142BQGG0046B0采购人代表:招标代理机构代表:开标地点：广东省机电设备招标中心4楼406室 开标时间：2014年6月18采购人代表:招标代理机构代表:序号投标人投标文件密封性法定代表人授权委托书投标保证金工期投标总报价（万元）投标人签名确认监管代表:

附表二资格审查表工程名称:中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4:九层信息机房）设计施工一体化招标招标编号:GMTC142BQGG0046B0 日期:一序号-~~~ 投标单位评审内容 ・ - _______1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或事业法人;2投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;3投标人须满足以下之一资质即可:（1）投标人须具有建筑智能化工程设计施工一体化专业承包资质二级以上（含二级）资质；或（2）同时具备建筑智能化工程系统设计专项乙级或以上（含乙级）资质、建筑智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质；4投标人持有有效的安全生产许可证。5投标人自2010年1月1日（指竣工验收时间）至今已完成质量合格的类似工程（指信息机房或计算机房）业绩至少具有3个,且至少有一项合同金额不少于300万元人民帀。6投标申请人须按要求在递交投标报名申请材料时提交由广州市或越秀区人民检察院出具的《检察机关査询行贿犯罪档案结果告知函》,证明投标人及其法定代表人在公告发布之日前10年内无行贿犯罪记录（若单位的营业期限不满10年,则按单位营业执照的成立H期起查询），行贿犯罪档案查询告知函自出具之日2个月内有效。7本项目不接受联合体报名；注:.每一项目符合的打‘‘0”不符合的打“x”:出现ー个“x”的结论为“不通过”。.如对本表中某种情形的评审意见不一致时,以少数服从多数的意见作为评审组对该情形的认定结论。评委签名:附表三:投标文件有效性审查表工程名称:中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4:九层信息机房）设计施工一体化招标序号- _投标单位评审内容 - 1投标文件中有有效的法定代表人证明书原件,或由委托代理人签署的投标文件中有法定代表人授权书原件,及投标人授权代表的身份证和投标人为其购买的近3个月社保证明资料（可供网上査询）：2投标文件的密封及标记:投标文件需密封并在封口加盖投标人公章或授权代表签名3对同一招标项目没有出现两个或以上的投标报价;4投标文件按规定的格式填写,或主要内容齐全,关键字迹清晰;5按时、足额提交投标保证金,符合招标文件要求的;6投标工期满足招标文件要求；7投标函的格式和内容符合招标文件要求；8满足“★”条款技术规格和参数要求9投标总报价没有〉招标总控制价；10投标总报价没有低于企业自身成本的；11投标文件不存在串通投标情形招标编号:GMTC142BQGG0046B0日期:注:1.每ー项目符合的打“0"不符合的打’'x”:出现ー个“X”的结论为“不通过”。2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时,以少数服从多数的意见作为评审组对该情形的认定结论。评委签名:

附表四: 商务评审表评审内容单项得分评审标准投标人企业信誉企业信誉（证明材料：如行业协会等第三方机构颁发的有关企业诚信的证明材料、信用等级等证明材料）2有1项得1分,无〇分投标人质量管理体系认证情况投标人具有以下认证证书：1、质量管理体系认证证书2、环境管理体系认证证书3、职业健康安全管理体系认证证书3全部满足3分,有一项不满足扣1分,扣完为止投标人财务状况财务状况（近三年2010-2012年平均每年主营业务收入）3投标人之间横向对比，第一名得3分,第二名得2分，第三名及后均得1分项目负责人技术水平及经验拟担任该项目的项目经理须须担任过150万以上电子计算机机房项目的工程管理工作经验.21个1分，满分2分投标人同类型项目施工经验1、2010年1月1日以来具有已竣工的同类型150万以上的电子计算机机房项目经验。上述材料必须同时提供合同、竣工验收报告（或竣工验收证明）复印件,且有明确的“机房”字样71个1分，满分7分投标人本地综合服务支撑能力投标人的售后服务及本地履约能力2投标人是采购人所在市的工商注册企业或在采购人所在市设立了工商注册的分公司（1分），投标人的培训方案完整详实，对招标文件的需求响应明确，售后服务响应清晰（应急响应时间、质保期、交付使用期等）。（1分）投标人在广州的稳定的技术服务人员情况,以投标人提供以上人员在本公司任职的外部证明材料为准。115名以上（含15名），得1分;110名以上,得0.5分;10名及以下，得〇分合计20备注:评委对各投标文件进行比较后,根据计分方法进行相应地打分。评委签名: 日期:

附表五:技术评审表序号评分项及内容单项分值评分细则良好及格较差1电子计算机机房整体方案、机房各大系统之间相互关联（设计、施工、图纸）的解决方案及项目需求满足情况4要求内容详尽、方案完整,由评委对各投标人进行比较、评议,〇〜4分2电子计算机机房IT设备的维护能力与在线机房改造分期迁移搬迁保障经验及有效保证措施。4对采购方机房IT设备的熟悉程度,配合根据在线改造机房的施工安排进度迁移搬迁保障经验及有效保证措施。0〜4分3机房装修工程、配电系统、电气防雷接地系统、工程的完整、合理、可行性及其他指标响应情况。3要求方案文件完整详实，对招标文件的需求响应明确，设计科学合理，由评委对各投标人进行比较、评议.〇〜3分4精密空调、新风排风系统、UPS系统工程的先进性、完整性、可行性、合理性及其他指标等响应情况4要求设备的品牌档次高、型号参数完全满足，文件详尽，对招标文件的需求响应明确，由评委对各投标人进行比较、评议。〇〜4分5施工进度计划和各阶段进度的保证措施:施工进度安排合理,满足总体工程关键节点的要求,并有具体相应的有效保证进度的措施3对比各投标人进度计划的合理性、进度的保证措施可行性进行打分，。〜3分6对本工程的有关施工难点认识:对本工程的有关施工难点有独到的见解及充分的认识,措施得当3根据对本工程的认识程度、建议等，对各投标人进行比较、评议，在0〜3分之间打分7施工组织方案,项0实施方法与管理的科学性及可操作性、施工进度安排是否合理、施工组织机构人员配置是否合理及针对本项目的各项详细方案。2要求计划编制合理可行，对不可预见因素的预测及应对方案、组织机构人员配置、协调能力、安装调试进度安排、质量保证措施，由评委对各投标人方案的可行性、细致程度、具体程度等进行比较、评议.〇〜3分8在线机房改造风险分析及预案对策2方案文件应完整详实的在线机房改造风险分析及针对性的处置预案,对招标文件的需求响应明确要求内容的，由评

序号评分项及内容单项分值评分细则良好 及格 较差委对各投标人进行比较、评议,确定良好3分）、及格（2分）、较差（0分）9投标人对招标需求中▲号条款的相应情况5全部相应（5分）,每偏离一条减1分。合计30备注:评委对各投标文件进行比较后,根据计分方法进行相应地打分。评委签名:

附表六算术复核表工程名称:中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4:九层信息机房）设计施工ー体化招标 招标编号:GMTC142BQGG0046B0投标单位: 单位:元 日期:编号算术校核项目修正前投标报价A修正后投标报价B修正率r=|A-B|/A*100%经评审的最终投标总报价当B>A时,修正后报价与原报价的差额;当BWA,R=O1[单位工程1]2[单位工程2]・・・・・・•••・・・・・・・・・・・・n[单位工程n]E投标总报价1EA=Ai+A2+-An；EB=Bi+B2+,-Bn修正原则:按就低不就高原则,当修正后报价小于原报价,总价按修正后报价:当修正后报价大于原报价,总价按原报价,并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。评委签名:

附表七算术复核汇总表工程名称:中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4:九层信息机房）设计施工ー体化招标 招标编号:GMTC142BQGG0046B0投标单位: 单位:元 日期:编号投标人名称原投标总报价（A）算术复核后投标总报价（B）误差率(r=|A-B|/A*100%)评委签名:附表九综合得分汇总表工程名称:中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4:九层信息机房）设计施工一体化招标招标编号:GMTC142BQGG0046B0 日期:序号分投标单イ^^^^^商务得分（20%）技术得分（30%）价格得分（50%）综合得分综合得分排名12345注:按照“综合得分=商务得分+技术得分+价格得分”的公式,计算各有效投标文件的综合得分,并按照综合得分从高到低排列先后次序。推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编写评审报告。综合得分相同的投标文件,以投标报价得分高的排前;如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定,由评标委员会采用随机抽取方式,确定中标候选人的排序。评委签名:第三部分合同条款工程编号: 合同编号: 广东省建设工程施工合同工程名称:中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4:九层信息机房）设计施工一体化招标工程地点:广州市东风东路651号 发包人: 中山大学附属肿瘤医院 承包人:协议书发包人（甲方）:中山大学附属肿瘤医院承包人（乙方）: 按照《中华人民共和国合同法》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:第一条:工程概况1工程名称:中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段4:九层信息机房）工程地点：广州市东风东路651号承包范围:中山大学附属肿瘤医院东大楼9楼数据中心机房装修改造项目的设计及施工。包括（但不限于）数据中心机房装饰装修工程、数据中心机房供配电以及照明系统、防雷及接地系统、UPS工程、精密空调及新排风系统、数据中心机房动カ环境监控系统、KVM管理系统、综合布线系统、门禁安保系统、消防工程等满足机房使用要求的全部设计及施工，并配合现有信息中心的搬迁。4承包方式:综合单价包干,项目措施费包干。包エ、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修、包项目竣工验收（含竣工图及施エ资料汇总）等。工期：东大楼装修改造项目（标段4:九层信息机房）设计施工ー体化招标工期为120日历天（开エ时间从甲方发出开工令第二天算起）。工程质量:合格合同价款：本工程投标总价为 元（人民币大写）: 元,投标总价为合同价。详细报价清单见附件。第二条:发包人工作1指派 为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检査,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.2如确实需要拆除原建筑物结构或设备管线,负责与相关部门协调并办理相应手续。第三条:承包人工作1工程施工所需的全部证件以及办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续、交纳余泥排放费等均由承包人负责办理,但发包人应积极协助,如属政府部门指定须由发包人支付的费用,由发包人据实支付,其他费用由承包人承担。为配合现有信息中心的搬迁,施工需要分区进行，承包人务必做好协调,以保证搬迁的顺利进行。

承包人负责装修改造的设计工作,在进场施工前依据本项目实际情况与发包人使用科室进行协商确定,承包人的设计须保证通过政府主管部门验收（包括出具竣工验收图）,因此产生的工作量增减包含在本次项目的合同总价中。同时,乙方须拟定施工方案和进度计划交发包人审定,负责办理消防报建等承包人所需的各种申请审批手续。指派 为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由承包人负责的各项事宜。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。负责竣工资料的整理归档工作（共•・式三套）。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。制定文明施工措施（包括防尘、防噪音、施工围蔽等），施工现场严格按照《广州市建设工程现场文明施工管理办法》实施,施工围蔽严格按照穗建质[2008]1008号文《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》实施。施工中未经发包人同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。工程完工后负责场地清理工作,并承担相应费用。第四条:关于工期的约定1发包人要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得承包人同意,不增加费用因发包人未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。因非承包人原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因数影响,导致停エ2小时以上（周一至周五）,周六周日停エ4小时以上工期相应顺延。因施工方原因,不能按期开工或中途无故停エ、返工而影响工期,工期不顺延。5改造方案实施时，不能影响其他的场所使用,施工前要对周围设备进行安全及卫生保护,上班时间必须保证医院正常使用,由于施工不当造成的损失由承包人负责并承担损失。第五条:关于工程质量及验收的约定15.1本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和如下技术规范与标准作为质量评定验收标准:GB50174-2008GB6650-86令《电子信息系统机房设计规范》令《计算机机房活动地板的技术》

GB50174-2008GB6650-86令《电子计算机场地通用规范》ぐ《计算机机房场地安全》令《电子计算机机房施工及验收规范》令《建筑电气工程施工质量验收规范》GB/T2887-2000GB9361-88SJ/T3003-93GB50303-2002令《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006ぐ《民用建筑电气设计规范》令《低压配电设计规范》令《供配电系统设计规范》令《通信用不间断电源一UPS》令《建筑电气工程施工质量验收规范》令《综合布线系统工程设计规范》令《综合布线系统工程验收规范》令通信用多模光纤系列令通信用单模光纤系列ぐ《建筑物防雷设计规范》令《建筑物电子信息系统防雷技术规范》令《电子设备雷击保护导则》ぐ《智能建筑设计标准》JGJ16-2008GB50054-2011GB50052-2009YD/T1095-2000GB50303-2002GB/T50311-2007GB/T50312-2007GB/T12357-1990GB/T9771-1998GB50057-2010GB50343-2004GB7450-87GB/T50314-2006备注:上述规范如有新标准按新标准执行。5.2★本工程质量验收标准应达到A级数据中心机房设计与施工,以及招标文件用户需求书规定的功能及技术要求,且必须通过以下三项测试合格:2.1.带载测试要求本项目除设备上电空载测试外,还要求进行带载测试验证。只有全部测试合格,方可进行验收。•UPS带载运行测试,测试负载容量要求达到本项目设计的满载容量,验证配电系统的功能,验证UPS系统的功能与连续运行性能，验证UPS电池的放电能力。•精密空调带载运行测试,采用测试负载模拟机房满负荷的状态,验证精密空调的功能与连续运行性能,验证精密空调的冗余备份能力。5.2.2.故障演练要求•带载运行情况下，模拟单路/双路市电电カ中断,验证供电系统切换逻辑与切换时间,制订应急操作流程。•带载运行情况下,模拟精密空调故障，检测机房环境温度的变化状况，制订应急操作流程。•带载运行情况下,模拟消防系统报警,验证各个系统的消防联动工作状况,制订应急操作流程。5.2.3,综合布线通过专业设备对网络传输性能进行测试,达到设计耍求。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽和中间工程验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。若发包人要求复验时,承包人应按要求办理复验。若复验合格,发包人应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由承包人承担，但工期不予以顺延。由于发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由发包人承担,工期顺延。由于承包人原因造成质量事故,其返工费用由承包人承担,工期不予顺延。工程竣工后,承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知工日内组织验收,并办理验收、移交手续,如发包人在规定时间内未能组织验收,需及时通知承包人,另定验收日期,但发包人应承认竣工日期,并承担承包人的看管费用和相关费用。7质量保修约定（详见附件）。第六条:关于工程价款支付及结算的约定1本工程工程承包范围内采用总价包干的计价方式,即承包人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的,不得以任何理由予以变更。关于总价包干的说明:因本合同为交钥匙工程,发包人在招标阶段提供的招标清单仅供参考,由承包人自主投标报价并可自行补充清单项目,投标工程量风险由承包人承担。即:在工程承包范围内,实际项目工程量与合同ー致时按总价包干:如实际项目工程量比合同减少时,则按减少的数量及合同单价调减合同总价;如实际项目工程量比合同增加时视为承包人投标失误不调整合同总价。承包人未填报单价或合价的工程项目、或未根据其设计需要增补清单项目及工程量，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，发包人将不予支付。合同报价中已包括设计、施工、安装、措施项目费、设备全部关税、税费,还包含培训费、运输费、集成费、售后服务、实施所需各种配件、辅料及其他费用等,完成每ー个项目的所有特征和エ序，均包含在投标报价中,不单列。2工程变更价款的确定:工程项目实施期间和结算时,因超出工程承包范围导致的清单工程量增加、或原发包人功能需求增加而由发包人批准设计变更产生的工程项目,视为新增或变更项目，由承包人报发包人审批通过后实施并予以结算。3承包人采购材料（设备）的计价规定:1）合同预算清单已有的材料（设备）而且经过发标人看样定板，该部分材料不必申报价格资料。2）合同预算清单未包括的材料（设备）,在进行看样定板的同时,还必须向发包人提出定价。定价工作由发包人主持。承包人提供三到五家材料供应商详细资料和产品的详细资料、产品样板及价格,以供发包人审批,按经发包人审定的供应商最终报价作为结算价格。6.4付款方式:合同签订后且施工队伍进场3日内发包人支付合同价款总额的30%作为工程备料款,即ー元;工程完工并验收合格,发包人支付合同价款总额的55%,即元;结算审核后7天内付至结算额的95%,余下5%作为质量保证金，在工程竣工验收满三年后无息支付。6.5工程竣工验收合格后,承包人提出工程结算并将有关资料送交发包人。发包人自接到上述资料处天内审核完毕,到期未提出异议,视为同意。并在10天内支付扣除质保金后的结算余款。第七条:关于材料供应的约定承包人须在发包人招标主要材料推荐品牌中选择其中的品牌报价，中标后须按此品牌的中高档型号和材质采购,如投标品牌不能满足施工要求,可报发包人同意后选择其他招标品牌的材料。凡由承包人采购的材料、设备,须事先提供样板经发包人驻现场代表确认同意方可采购。材料进场后，必须提供原产国产地证明文件、产品质检合格资料（国家规定的强制性产品须提供认证证书）。按监理规范要求报监理工程师和发包人代表验收及按规定抽样送检,发包人保留委托有资质的独立第三方对材料进行检测的权利,如不符合质量要求或规格、颜色有明显差异,应禁止使用。若未经发包人验收不符合要求的已使用材料,必须无条件拆除更换并承担相应责任,对工程造成的损失由承包人负责,工期不予顺延,发包人有权对该项材料不予结算。第八条:有关安全生产和防火的约定承包人提供的设计施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。由于发包人确认的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,承包人应承担由此引发的ー・次经济损失。第九条:违约责任9.1由于发包人原因导致中途停工,发包人应补偿承包人因停エ、窝エ所造成的损失并顺延工期。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按未付款额的0.5%支付违约金。9.2由于承包人原因,逾期竣工,每逾期一天,承包人支付项目总额的0.5%违约金。9.3工程质量方面的违约责任（1）发包人按照相关条款的约定抽查承包人的工程设备和材料时,发现所检査的设备和材料与相关条款约定的标准的任何ー项不符合时,承包人除必须全部返工,并赔偿由此造成的损失外,承包人应当按照该批次材料的价值,按照如下方式承担违约责任:A、单宗或批次设备和材料价值在10万元以上,承包人每次支付违约金1万元。B、对于单宗或批次设备和材料价值不高于10万元的（含10万元）,但累计抽检不合格达3次时,承包人支付违约金2万元。（2）承包人必须对施工质量负责，对各エ序必须报验核查质量控制点。如承包人经自检合格并申请报验后,经发包人检查发现存在较大质量问题（如存在质量问题的部分超过检查部分工程的io%的）,或未经发包人检查验收就自行隐蔽的分项工程,则该エ序、分项工程质量为不合格,承包人必须对不合格部分进行返エ，每次并承担违约金3万元,返工后经检查合格オ准进入下ーエ序，工期不予顺延。复检的结果,按每一分项工程计算,总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的,承包人每次承担违约金3万元;总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的,承包人每次承担违约金5万元，承包人采取整改措施后效果仍不明显的,发包人有权部分解除合同,将该分项工程另行发包,并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。（3）工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准,属质量保修的问题除外）,承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级,并按该不合格项目所处分项工程造价3%计算向发包人承担支付违约金的责任。9.4安全生产方面的违约责任（1）承包人必须按国家及当地相关法律、法规、规范、标准等规定组织安全生产,同时承担安全生产责任。承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中,被发现存在严重的安全隐患,被通报批评,或被新闻媒体曝光造成不良影响的,被通报或被曝光1次,每次承包人须承担违约金2万元;造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的,每次承包人须承担违约金5万元,同时，发包人有权解除合同,将本工程另行发包,并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。（2）承包人在发包人、监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的,承包人应限期改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，每次承包人须承担违约金3万元:此类问题的认定，以发包人书面通知、指令、通报和会议纪要为准。（3）承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的,除按国家规定由行发包人管部门处罚外,承包人必须依照下列约定承担违约责任:A、发生・・级重大事故,承包人按事故所处分项工程总价5%向发包人支付违约金,违约金的数额不得低于5万元;B、发生二级重大事故,承包人按事故所处分项工程总价4%向发包人支付违约金,违约金的数额不得低于3万元;C、发生三级重大事故,承包人按事故所处分项工程总价3%向发包人支付违约金,违约金数额不得低于2万元;D、发生四级重大事故,承包人按事故所处分项工程总价1%向发包人支付违约金,违约金数额不得低于1万元;发生上述重大事故,发包人视情况严重性,有权对承包人作出承担限期改正至严重违约的责任,并有权部分或全部解除合同,履约保证金不予退回。承包人依照上述约定支付的违约金后,所支付的违约金不足于弥补发包人损失的,承包人必须据实赔偿。9.5文明施工、环境保护方面的违约责任（1）发包人经检查发现承包人因自身原因未能落实文明施工、环境保护的,每次承包人须承担违约金1万元,并限期改正;如不限期改正,每次承包人须承担违约金3万元。（2）在政府行政主管部门的检查中,承包人的施工场地被评为不合格工地的,或者被通报批评的,或者被新闻媒体曝光的,每发生1项每次承包人须承担违约金2万元,并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的,发包人有权部分或全部解除合同,履约保证金不予退回,并要求承包人赔偿由此造成的损失。（3）承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差被投诉的,承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次,或累计被投诉3次,经查实,每次承包人须承担违约金2万元。6项目分包、转包方面的违约责任承包人违法分包或者转包工程,ー经发现,除限期改正其违反行为外,承包人还须向发包人支付合同价款的rM乍为违约金,同时,发包人针对上述违约行为有权单方部分解除合同或全部解除合同，履约保证金不予退冋,由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。人员和设备投入不到位的违约责任（1）承包人因人员或设备投入不足导致项目进度缓慢,除了限期整改外,每次还要向发包人支付违约金2万元。承包人拒不限期改正的,必须承担违约金5万元,直至部分或全部解除合同。（2）承包人必须服从发包人管理,对发包人的指令,若无正当理由而公开或变相拒不执行的，发包人视情节严重程度有权给予1万元—5万元的违约责任，并承担由此造成的一切经济损失。（3）承包人的项目经理或技术负责人必须常驻施工现场主持施工工作,若承包人的项目经理现场管理不到位、不尽力，徒有虚名、形同虚设,承包人必须按照发包人的指令限期改正或撤换项目经理,并承担2万元违约金:若承包人代表擅自离场连续超过2天且无发包人同意,每缺席1人次,每人次承包人须承担1万元违约金。承包人的项目经理和技术负责人必须参加发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议,除获得发包人批准并在会议纪要上注明外，每缺席1人次,承包人须承担5000元违约金。未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。9.9因一方原因，合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条:争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,双方同意由广州仲裁委员会仲裁,当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。第十一条:其他约定1、关于履约担保的约定:为保证合同的履行,承包人在中标后签订合同前向发包人递交合同金额10%的银行履约保函（或支票）作为履约担保。当承包人未按合同履行须承担违约责任时,发包人可用履约担保金支付承包人的违约金或赔偿金。2、承包人负责施工现场垃圾的外运:3、施工用水、用电由承包人承担;4、发包人不提供办公、宿舍、加工等场地,现场围蔽由承包人负责。第十二条:附则本工程按国家规定进行保修,并另订保修协议。本合同正本两份,双方各执一份、副本六份,发包人执四份,承包人执ニ份。本合同履行完毕后自动终止。附件投标工程量清单报价书工程质量保修协议;UPS、精密空调、数据中心机房动カ环境监控系统、综合布线产品和数据中心机房KVM系统原厂商针对本项目的供货证明函和售后服务承诺函（必须加盖原厂公章）履约银行保函招、投标文件;施工图纸及做法说明甲方: 乙方:法定代表人: 法定代表人:授权代理人： 授权代理人：年月日 年月日附件2质量保修协议甲方:（全称）中山大学附属肿瘤医院乙方:（全称） 为保证 （项目名称）在合理使用期限内正常使用,甲方和乙方经协商・致,签订质量保修协议。乙方在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担质量保修责任。ー、质量保修范围质量保修范围包括乙方为本项目提供的所有设备、材料及配套安装等所有采购合同的内容，并免费更换备品备件。二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本项目质量保修期为自项目验收合格之日起计3年。UPS必须提供三年原厂免费保修服务，甩池必须提供一年免费上门包换:一旦电池故障，必须先在8小时内将新电池发到现场替换故障电池。UPS后备电池采用免维护铅酸可充电优质新的电池。设计使用寿命为5年。蓄电池规格为12V/200Ah,总共配置至少1个小时的电池量，此项目必须包括电池承重架。（具体售后服务条款详见附件《制造商售后服务承诺》）精密空调至少提供三年原厂免费保修服务，精密空调机组必须提供三年原厂7X24小时备件服务;厂家必须在广州设有办事处,必须具有不少于4名技术人员的服务队伍,并设有备件库,响应时间小于2小时。（