2022年江西省监理工程师之合同管理点睛提升模拟题库（精选题）

《监理工程师之合同管理》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、设计施工阶段的总承包合同规定，（）应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.分包人【答案】B2、在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1／2

B.1／3

C.1／4

D.1／5【答案】D3、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。

A.发包人可以发包给自然人

B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效

C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的，吊销营业执照

D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的，处100万元以上200万元以下的罚款【答案】B4、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()

A.3月1日

B.3月15日

C.3月18日

D.3月20日【答案】A5、设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）

A.20%

B.30%

C.50%

D.60%【答案】D6、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()

A.固定价格

B.可调价格

C.综合单价

D.成本加酬金【答案】D7、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（）。

A.在该指示发出的24小时内提出书面异议

B.在收到该指示的48小时内提出书面异议

C.向授权的监理人员提出书面异议

D.总监理工程师应在48小时内回复【答案】D8、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是（）。

A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审

B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审

C.不进行报价，由评标委员会评估

D.不计入报价，中标后单独报价评审【答案】B9、在保证合同中，当事人双方未约定保证方式的（）。

A.保证合同无效

B.视为连带保证

C.视为一般保证

D.当事人可以自由选择采用一般保证或连带保证【答案】C10、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现不包括（）。

A.发生与否的不确定性

B.赔偿额上限的不确定性

C.发生后果的不确定性

D.发生时间的不确定性【答案】B11、合同法律关系害体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备【答案】C12、招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同

A.中标通知书发出，15日

B.中标通知书发出，30日

C.中标通知书送达，15日

D.中标通知书送达，30日【答案】B13、工程总承包招标文件资料审查不包括对（）审查。

A.近年完成的类似设计施工总承包项目情况表

B.近年完成的类似施工项目情况表

C.近年完成的类似工程设计项目

D.勘察设计文件【答案】D14、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。

A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担

C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任

D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】A15、按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为（）。

A.监理人已批准，对承包人.发包人产生约束力，但监理人不受其约束

B.监理人已批准，将作为判定是否顺延合同工期的主要依据

C.监理人未批准，承包人应修改进度计划

D.监理人未批准，承包人应等待监理人的进一步指示【答案】B16、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改【答案】C17、对于投保人而言，保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿，而这一目的必须通过（）实现。

A.补偿

B.索赔

C.投保

D.保证【答案】B18、（2013年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押的财产不转移占有

B.抵押的财产应当为债务人所有

C.土地所有权可以作为抵押物

D.抵押合同应自登记之日起生效【答案】A19、关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数

C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定【答案】B20、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A.B银行各项工作1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】A21、下列合同文件中，列入《标准勘察招标文件》合同附件格式的是()。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.协议书、履约保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.协议书、投标保函、预付款保函【答案】B22、设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。

A.14

B.21

C.35

D.42【答案】B23、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（）。

A.工程进度款支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表【答案】A24、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指()

A.监理合同注明的开始至完成的时间

B.监理合同约定的监理工作的日历天数

C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间

D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间【答案】C25、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为7个，而资格审查文件规定的数量为9个，则（）。

A.不需要评分，选其中前3名通过资格审查

B.需要进行评分，7家均通过资格审查

C.不需要进行评分，7家均通过资格审查

D.需重新进行资格审查【答案】C26、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。

A.和解

B.调解

C.行政决定

D.仲裁【答案】D27、某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工验收报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字。承包人的竣工日期应确定为()

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日【答案】A28、(2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28日【答案】D29、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（）承担。

A.卖方

B.买方

C.卖方和买方

D.材料生产厂家【答案】B30、下列属于合同法律关系中的客体的是（）。

A.买卖合同中约定在买家收到货物后3天内付款

B.建设工程合同中建设单位

C.担保合同中的担保权人

D.设计合同中的设计工作【答案】D31、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。

A.顺延合同工期，给予费用补偿

B.顺延合同工期，不给予费用补偿

C.不顺延合同工期，给予费用补偿

D.缩短合同工期，给予费用补偿【答案】D32、按照《合同法》的规定，（）属于代理合同。

A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同

D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】C33、因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（）。

A.由被代理人自行承担责任

B.由代理人自行承担责任

C.由第三人自行承担责任

D.由被代理人与代理人承担连带责任【答案】D34、()专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高空作业工程

B.地下暗挖工程

C.大爆破工程

D.深水作业工程【答案】B35、设计团队招标主要通过对（）进行评审确定中标人。

A.设计单位资质等级

B.设计单位的业绩

C.拟派设计团队负责人的实力信誉

D.拟派设计团队的综合能力【答案】D36、在最低评标价法中，初步评审的内容不包括（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.报价评审【答案】D37、(2009年真题)施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定承包人有配合安装的义务。监理人为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。

A.发包人承担，批准顺延工期

B.发包人承担，不批准顺延工期

C.承包人承担，可以顺延工期

D.承包人承担，工期不可顺延【答案】A38、根据九部委发布的《标准勘察合同》，勘察费用实行（）。

A.发包人签证制度

B.勘察人签证制度

C.监理人签证制度

D.共同签订制度【答案】A39、承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经（）同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.勘察人【答案】B40、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（）日内向政府有关部门报送审查。

A.7

B.15

C.21

D.30【答案】A41、以下有关民事责任的承担，正确的是（）。

A.民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类

B.对于按份责任，平均承担责任

C.对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任

D.对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿【答案】C42、（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。

A.目的

B.时间

C.内容

D.方法【答案】B43、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。

A.转账结算或托收承付

B.托收承付或验单付款

C.验单付款或验货付款

D.验货付款或转账结算【答案】C44、6月1日，买卖双方签订建材买卖合同，6月10日双方签订了定金合同。6月15日，买方依约支付定金，6月16日卖方予以签收，则定金自（）起生效。

A.6月1日

B.6月10日

C.6月15日

D.6月16日【答案】C45、蛋白质营养评价的方法包括（）。

A.蛋白质生物价

B.氨基酸评分模式

C.蛋白质功效比值

D.氨基酸评分

E.蛋白质净利用率【答案】A46、联合体中标的，其履约担保（）。

A.由组成联合体的各个主体分别递交

B.由组成联合体的各主体中的任一主体递交

C.由联合体的牵头人递交

D.由联合体各成员共同递交【答案】C47、根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划【答案】B48、根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构【答案】A49、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由()。

A.发包人赔偿，延误的工期顺延

B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C.自己承担，延误的工期顺延

D.自己承担，延误的工期不予顺延【答案】A50、下列关于施工合同标准文本，说法不正确的是()

A.专用合同条款补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效

B.标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件

C.合同协议书是唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书

D.合同协议书需要明确填写的内容包括监理工程师的人选【答案】D51、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.设计单位

B.工程咨询单位

C.监理单位

D.材料设备供应单位【答案】A52、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。

A.7

B.10

C.14

D.21【答案】A53、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）

A.货样买卖适用于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】B54、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。

A.视为合同材料不符合质量标准

B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金

C.质量合格情况待定

D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准【答案】B55、委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是()。

A.委托人增加监理工作内容较多

B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年

D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料【答案】C56、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包

B.允许供应商同时投标几个合同包

C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品

D.划分的合同包较小，有利于供应商投标【答案】B57、材料设备采购中，对于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，适用的采购方式是（）

A.询价方式

B.直接订购

C.招标

D.以上均不适用【答案】A58、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）

A.投标文件没有按要求密封

B.投标人在投标有效期内撤销投标

C.中标人拒绝订立合同

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【答案】A59、工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构【答案】A60、我国居民的膳食结构属于（）。

A.动植物食物平衡的膳食结构

B.以植物性食物为主的膳食结构

C.以动物性食物为主的膳食结构

D.地中海膳食结构【答案】B61、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是()。

A.企业法人的分支机构

B.企业的职能部门

C.国家机关

D.企业法人【答案】D62、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。

A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款

D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期【答案】D63、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（）。

A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人

B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意

C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人

D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员【答案】C64、只能以动产作为担保财产的担保方式是（）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置【答案】D65、甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为50万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价100万元的合同，该合同的效力为（）。

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.待定【答案】A66、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。

A.工程师不属于雇主人员

B.工程师在合同履行期间独立工作

C.工程师的权力并不来自于雇主

D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题【答案】B67、《简明标准施工招标文件》共分（）章。

A.六

B.七

C.八

D.九【答案】C68、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的（）h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.8

B.12

C.16

D.24【答案】D69、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前()天向承包人发出开始工作通知。

A.7

B.10

C.14

D.21【答案】A70、法人是具有（），依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

A.民事权利

B.法律权利和民事权利

C.民事行为能力

D.民事权利能力和民事行为能力【答案】D71、业主对分包合同的管理主要表现为（）。

A.对分包商发布指令

B.对分包工程的批准

C.向分包商支付工程款

D.审查分包商的资质【答案】B72、设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法，正确的是()。

A.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行

B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员，直接按照操作和维修手册进行

C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行

D.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供【答案】A73、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.由专用条款约定的一方【答案】B74、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。

A.承包人，14天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人或发包人，21天【答案】D75、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。

A.5%，加上

B.5%，减去

C.20%，加上

D.20%，减去【答案】A76、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。

A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同

B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费

C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容

D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任【答案】B77、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将（）返还承包商。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金【答案】A78、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分不可抗力的后果责任。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见【答案】D79、（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保【答案】D80、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()

A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格

B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性

C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【答案】B81、(2017年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本【答案】B82、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还【答案】C83、铝塑复合板幕墙即两层铝合金板中夹有低密度聚乙烯芯板，有关其性能哪条不对？()

A.材料强度高

B.便于裁剪

C.价格比单板低

D.耐久不宜变形【答案】D84、根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期为()。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】D85、对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用（）的计价方式。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同【答案】D86、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A.法人应在政府主管部门门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】C87、在铺设屋面油毡防水层之前，在基层上涂刷冷底子油。关于冷底子油的作用，下列正确的是()。

A.封闭基层的气孔

B.加强油毡防水层和基层的粘结力

C.防止水分进入基层

D.防止水分进入防水层【答案】B88、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标【答案】B89、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。

A.在到货5天前进行通知承包人

B.承包人会同监理人共同进行验收

C.要求提前交货时，承包人可以拒绝

D.如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担【答案】B90、按照标准施工合同规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后，（）。

A.应当由发包人保管

B.应当由承包人保管

C.应当由监理人保管

D.应当由材料供应商保管【答案】B91、（2018年真题）根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人【答案】B92、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】B93、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。

A.行政手段

B.合同

C.诚信

D.道德【答案】B94、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。

A.抵押合同成立

B.建筑工程竣工

C.抵押合同生效

D.抵押登记【答案】D95、在NEC合同文本中，目标合同()。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】B96、根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（）起已被业主接收。

A.开始使用之日前28天

B.开始使用之日

C.计划颁发接收证书之日

D.实际颁发接收证书之日【答案】B97、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。

A.审查承包人提交的进度计划

B.修改承包人提交的进度计划

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查承包人进度计划的执行情况【答案】B98、某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款，则发包人要求中存在的错误导致承包人受到的损失承担说法不正确的是（）。

A.只有当承包人复核时发现了该错误，才能由发包人承担

B.如承包人复核时未发现该错误，则由承包人承担

C.原始数据错误复核时未发现，则由承包人承担

D.检验标准错误复核时未发现，则由发包人承担【答案】C99、承包人暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。

A.7

B.14

C.15

D.28【答案】D100、根据《标准施工合同》，合同工期为（）。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】D二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令【答案】AC102、设计施工总承包合同订立时需要明确的内容有（）。

A.承包人文件

B.暂列金额

C.“发包人要求”中出现错误

D.履约担保

E.材料和工程设备【答案】ABC103、(2016年真题)根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有（）。

A.发现文物、化石等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作【答案】BCD104、根据FIDIC《施工合同条件》，当工程达到下列（）条件，即认为业主接收了工程。

A.工程已按合同竣工，并通过竣工验收

B.对承包商的竣工文件没有给出反对通知

C.对承包商的操作与维护手册没有给出反对通知

D.承包商完成了合同要求的培训工作

E.签发了接收证书或被视为签发了接收证书【答案】CD105、英国土木工程师学会发布的工程施工合同（ECC）的基本组成内容有（）。

A.核心条款

B.索赔条款

C.主要选项条款

D.次要选项条款

E.裁决协议条款【答案】ACD106、建设工程材料设备采购合同中，属于材料采购范围的有()。

A.发电机

B.发动机

C.水管

D.电线

E.塔吊【答案】CD107、根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责有（）。

A.审查施工质量管理体系

B.组织论证专项施工方案

C.审查施工环境保护措施

D.组织测设施工控制网

E.审查施工进度计划【答案】AC108、下列关于监理人的说法正确的有()。

A.受发包人委托对施工合同的履行进行管理

B.居于施工合同履行管理的核心地位

C.监理人对承包人的指示，承包人应遵照执行

D.在发包人授权的范围内，负责施工质量和进度监督的工作

E.如果监理人的指示错误给承包人带来损失的，由监理人负责赔偿【答案】ABCD109、必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在招标时应当具备（）。

A.法律法规规定的其他条件

B.招标人已经依法成立

C.准备审批、核准或备案

D.所必需的勘察设计基础资料已经收集完成

E.勘察设计有相应资金或者资金来源已经落实【答案】ABD110、机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括（）。

A.投标价格

B.运输费.保险费和其他费用

C.投标书中所报的交货期限

D.偏离招标文件规定的付款条件

E.企业财务状况及银行信用【答案】ABCD111、按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有()

A.中标意向书

B.合同专用条款

C.有关技术文件

D.投标书附件

E.施工过程中双方洽商达成的书面协议【答案】BCD112、下列关于质量保证金的说法不正确的是（）。

A.质量保证金用以约束承包人在缺陷责任期内履行合同义务

B.以承包人本期应获得的工程进度付款为基数，按约定的比例扣留本期质量保证金

C.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%

D.质量保证金从第一次支付工程进度款时开始起扣，直至最后一次支付工程进度款为止

E.在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书时一并向承包人返还质量保证金【答案】ABD113、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害时，正确做法有（）。

A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失

B.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责补偿

C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担

D.已完工工程损失由承包人承担

E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担【答案】BC114、(2014年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有（）。

A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人

B.监理人是施工合同履行中独立的第三方

C.监理人在授权范围内独立开展工作

D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权

E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权【答案】AC115、投标人须知的内容主要涉及()。

A.对招标人的要求

B.投标文件的组成

C.招标文件的组成

D.开标时间、地点和开标程序

E.对评标委员会的要求【答案】BCD116、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有（）。

A.独立处理单价的合同调整的索赔批准

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务

D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理

E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项【答案】AB117、标准施工合同中，可以给承包人顺延合同工期的情形有（）。

A.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性

B.未按合同约定及时支付预付款、进度款

C.施工中遇到不利的气候条件

D.同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人指示承包人暂停施工

E.为了环境保护的需要，按照政府文件要求暂停施工【答案】ABD118、根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，错误的有（）。

A.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

B.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

C.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行【答案】BD119、施工合同的当事人包括（）。

A.发包人

B.发包人法定代表人

C.承包人

D.承包人法定代表人

E.监理人【答案】AC120、根据《标准施工合同》，承包人在编制施工实施计划的内容有（）。

A.施工组织设计

B.质量管理体系

C.环境保护措施计划

D.现场查勘

E.施工控制网【答案】ABC121、（2020年真题）投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定的内容有（）。

A.投保人

B.投保内容

C.保险金额

D.保险费率

E.保险期限【答案】BCD122、关于CM合同模式的说法，正确的有（）。

A.风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式

B.代理型CM承包商负责工程分包的发包

C.CM合同属于管理承包合同

D.代理型CM承包商不承担工程实施风险

E.风险型CM承包商只负责施工阶段的组织管理工作【答案】ACD123、工程总承包合同履行过程中的变更，可能涉及（）三种情况。

A.发包人要求变更

B.监理人发给承包人文件中的内容构成变更

C.发包人接受承包人提出的合理化建议

D.分包单位要求变更

E.分包单位发给发包人文件中的内容构成变更【答案】ABC124、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购合同履行过程中，卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法有（）。

A.迟交两周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%

B.迟交三周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%

C.迟交四周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%

D.迟交六周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%

E.迟交八周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的2%【答案】AB125、建设工程设计如果委托监理，监理人的（）应在专用合同条款中指明。

A.监理单位名称

B.监理范围

C.职责权限

D.专业监理工程师信息

E.总监理工程师信息【答案】BC126、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。

A.DAAB由业主在规定的日期前任命

B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人至三人组成

C.如争端双方均未发出对DAAB决定表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定

D.如任一争端方对DAAB决定不满，则该决定对争端双方不具有约束力

E.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端【答案】C127、下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令【答案】AC128、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括()。

A.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意

B.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意

C.批准监理人的监理工作实施细则

D.审查监理人提交的监理报告

E.要求更换不称职的监理人员【答案】ABD129、监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.审查分包人施工资质

B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施

C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为

D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指进行调整

E.接收分包人的索赔报告【答案】AB130、下列财产不可以作为抵押物的有（）。

A.以招标方式取得的荒地等土地承包经营权

B.以公开协商方式取得的荒地等土地承包经营权

C.宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

D.学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施

E.依法被查封、扣押、监管的财产【答案】CD131、推行合同示范文本制度优点有（）。

A.有助于当事人了解、掌握有关法律、法规

B.使具体实施项目的建设工程合同符合法律法规的要求

C.有助于当事人熟悉合同的制定

D.有利于行政管理机关对合同的监督

E.有助于仲裁机构或者人民法院及时裁判纠纷，维护当事人的利益【答案】ABD132、建设工程勘察合同合同管理中，勘察作业要求的说法正确的有（）。

A.勘察人测绘之前，应核对测绘数据

B.测绘工作应由测量人员如实记录，可以进行补记

C.勘察人应充分考虑勘察方法对自然环境的影响

D.勘察人不得随意改动标定的孔位

E.勘察人应根据勘察目的和发包人要求合理选择勘探方法【答案】ACD133、关于建设工程设备采购合同中的考核、验收，说法不正确的是（）。

A.为买卖双方进行考核的机会均不超过三次

B.由于买方原因合同设备未能达到技术性能考核指标后，卖方仍有提供12个月技术服务的义务，且买方无需因此向卖方支付费用

C.如买方在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，卖方仍有提供6个月技术服务的义务，且买方应承担卖方因此产生的全部费用

D.以开始考核的日期为验收日期

E.合同设备验收证书的签署不免除卖方对合同设备的质量保证责任【答案】BCD134、依据FIDIC《分包合同条件》，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有()

A.工程师负责分包商施工的协调管理

B.业主不参与分包合同履行的管理

C.承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令

D.承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作

E.当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔【答案】BCD135、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同附件格式包括（）。

A.合同协议书

B.履约保证金格式

C.预付款担保格式

D.投标保证金格式

E.专用条款【答案】AB136、以下对索赔的表述中，错误的是（）

A.索赔要求的提出不需经对方同意

B.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告

C.承包人必须执行监理人的索赔处理决定

D.索赔依据应在合同中有明确根据

E.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准【答案】BCD137、（2021年真题）建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有（）。

A.材料生产制造

B.材料交接程序

C.质量检验方式

D.材料质量要求

E.合同价款支付【答案】BCD138、特别法人包括（）。

A.农村集体经济组织法人

B.城镇农村的合作经济组织法人

C.社会服务机构

D.机关法人

E.基层群众性自治组织法人【答案】ABD139、九部委勘察合同文本合同附件包括（）。

A.合同协议书

B.履约保证金格式

C.支付担保

D.预付款担保

E.通用条款【答案】ABD140、（2019年真题）在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任【答案】AC141、设计施工总承包合同中，发包人是否负责提供施工设备和临时工程，在通用条款中给出的选择包括（）。

A.由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备

B.发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式

C.发包人不提供施工设备或临时设施

D.承包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式

E.发包人提供部分施工设备或临时设施【答案】C142、履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。若发生（）的情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿。

A.施工过程中，承包人中途毁约

B.施工过程中，承包人按规定施工

C.施工过程中，因不可抗力导致承包人工程延期

D.施工过程中，承包人任意中断工程

E.施工过程中，承包人承包人破产，倒闭【答案】AD143、标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与（）进行协商，尽量达成一致。

A.项目经理

B.发包人

C.受包人

D.承包人

E.分包人【答案】BD144、勘察人应当根据（），选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。

A.架空线

B.岩土条件

C.设计要求

D.勘察经验

E.测试方法特点【答案】BCD145、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于集成项目交付模式（IPD）的说法正确的是（）。

A.合同当事方是业主和承包商

B.若实际成本小于目标成本，则结余资金归业主所有

C.若实际成本超出目标成本，则业主不再偿付任何单位的人员成本

D.参与各方放弃对其他参与方的索赔

E.争议处理委员会成员包括参与方的高层代表和项目中立人【答案】D146、根据《标准施工合同》，关于暂列金额的说法，正确的有（）。

A.暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生

B.暂列金额包括以计日工方式支付的款项

C.暂列金额是在工程量清单中所列的款项

D.暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用

E.合同约定的暂列金额会全部支付承包人【答案】BCD147、《标准施工合同》中给出的合同附件格式有（）。

A.合同协议书

B.预付款担保

C.业主支付保函

D.履约担保

E.项目经理任命书【答案】ABD148、项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有（）。

A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

B.承包人在施工过程中毁约

C.发生不可抗力导致合同无法履行

D.承包人破产、倒闭使合同不能履行

E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间【答案】BD149、下列选项中，对于保险合同的概念描述，正确的有()。

A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

B.投保人、被保险人可以为受益人

C.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人

D.投保人可以为被保险人

E.受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人【答案】BCD150、(2015年真题)根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有（）。

A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险

B.发包人应以自己的名义投保工程设备险

C.承包人应以自己的名义投保施工设备险

D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费

E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【答案】ACD151、按照FIDIC的《施工合同条件》规定，工程施工的竣工日可能为()

A.工程师颁发接收证书之日

B.实际通过竣工检验之日

C.接收证书中确认的工程竣工之日

D.工程实际移交之日

E.业主提前占用工程之日【答案】C152、关于CM合同类型的表述中，正确的有（）。

A.CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理

B.与雇主签汀合同的CM承包商，属于建筑师或专业咨询机构

C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类

D.代理型CM合同，CM承包商只为雇主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不承担项目的实施风险

E.风险型CM合同，要求在设计阶段为雇主提供咨询服务并参与合同履行的管理【答案】ACD153、（2018年真题）关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无需约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式【答案】BC154、根据九部委发布的《标准设计合同》，以下属于勘察人违约的情形是（）。

A.勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包

B.发包人提供的基础资料有错误

C.勘察人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失

D.勘察人无法履行或停止履行合同

E.未按时支付勘察费【答案】ACD155、合同法律关系的客体包括（）

A.当事人

B.物

C.行为

D.权力

E.智力成果【答案】BC156、依据FIDIC《分包合同条件》，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有()

A.工程师负责分包商施工的协调管理

B.业主不参与分包合同履行的管理

C.承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令

D.承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作

E.当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔【答案】BCD157、关于留置的说法，正确的是（）。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提

C.留置的动产应当与债权属于同一法律关系

D.企业之间留置可以不受留置动产与债权属于同一法律关系的限制

E.当事人不得约定不得留置的动产【答案】CD158、材料设备采购的方式包括（）。

A.询价选择供应商

B.直接向供货商订购

C.竞争性谈判

D.无底价竞争

E.招标选择供货商【答案】AB159、下列关于建设工程设计施工总承包合同中合同价格组成的说法，正确的是（）。

A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整

B.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金

C.价格清单列出的任何数量均为要求承包人实施工程的实际或准确工程量

D.价格清单中列出的工作量和价格数据不能用作变更和支付的参考资料

E.价格清单中列出的工作量和价格数据应仅用于变更和支付的参考资料【答案】AB160、设计单位违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式包括（）。

A.责令停止违法行为

B.没收违法所得

C.处合同约定设计费1倍以上3倍以下的罚款

D.责令停业整顿，降低资质等级

E.情节严重的，吊销营业执照【答案】ABD161、(2017年真题)关于施工合同履行中缺陷责任期的说法，正确的有（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定（一般为2年）

C.由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止

D.承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏，致使工程不能按原定目标使用，经修复后需要再行检验或试验时，发包人即不得再要求延长该部分工程或设备的缺陷责任期

E.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年【答案】AC162、根据九部委《标准设计合同》的规定，发包人按约定应提供的资料包括（）。

A.基础资料

B.勘察报告

C.监理报告

D.设计任务书

E.设计规范【答案】ABD163、在材料采购招标中，最低评标价法，是以（）作为比较要素，选择总价格最低者中标。

A.材料设备的报价

B.交货期

C.寿命期内所需的燃料消耗费

D.付款条件

E.寿命期内的维修费用【答案】ABD164、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括()。

A.本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款

B.设计变更调整的合同价款

C.因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款

D.本期应扣回的工程预付款

E.承包人的索赔款【答案】ABD165、发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的有（）。

A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑材料不符合强制性标准

C.同意总承包人选择分包人分包专业工程

D.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准

E.直接指定分包人分包专业工程【答案】ABD166、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法不正确的是（）。

A.争议评审组由争议双方代表和有合同管理和工程实践经验的专家组成

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行

C.争议双方接受评审意见后，由争议评审组拟定执行协议

D.争议双方不接受评审意见，可以提交仲裁或提起诉讼

E.仲裁或诉讼结束前应暂按评审意见执行【答案】ABC167、下列关于因不可抗力解除合同的描述，正确的有()。

A.合同一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时，应当及时通知对方解除合同

B.合同解除后，承包人应撤离施工场地

C.合同解除后，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同

D.合同解除后，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承担

E.合同解除后，因未及时退货造成的损失由责任方承担【答案】ABC168、工程勘察设计招标的主要环节有（）。

A.竣工验收

B.投标单位资格预审

C.发售招标文件

D.编制招标文件

E.在具备勘察设计招标条件后发布招标公告【答案】BCD169、建设工程设计合同示范文本分为两个版本，其中，建设工程设计合同（一）[GF-2000-0209]是适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括（）

A.发包人应提供的有关资料和文件

B.委托设计任务的范围和内容

C.项目投资要求

D.工程用地规划

E.双方的责任【答案】AB170、保证合同的担保范围包括（）。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失【答案】ACD171、九部委于2007年联合颁发了《标准施工招标文件》，其中包括施工合同标准文本，关于该标准文本的说法正确的是（）。

A.标准施工合同提供了通用条款、专用条款和签订合同时采用的合同附件格式

B.标准施工合同提供的合同附件格式包括履约保函、预付款保函、技术文件等三个文件

C.履约保函的担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任

D.预付款保函的担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

E.履约保函与预付款保函均采用无条件担保方式【答案】ACD172、以下（）属于招标资格审查中不能通过审查的情形。

A.申请人不具备相应的资质

B.申请人未按审查委员会的要求提供澄清说明

C.申请人为项目的设计单位

D.申请人为本项目的招标代理机构

E.申请人本年内有骗取中标的违规行为【答案】ABD173、合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有()。

A.事业单位

B.个人独资企业

C.大学所属二级学院

D.合伙企业

E.社会团体【答案】ABD174、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括()。

A.本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款

B.设计变更调整的合同价款

C.因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款

D.本期应扣回的工程预付款

E.承包人的索赔款【答案】ABD175、关于格式条款的说法，正确的有()

A.格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定的

B.格式条款中不允许出现免除提供方责任的条款

C.格式条款提供方应以合理方式提请对方注意限制其责任的条款

D.格式条款提供方应按对方要求对限制其责任的条款予以说明

E.格式条款提供方无权对限制其责任的条款进行说明【答案】ABCD176、下列合同中，属于效力待定合同的有()

A.与限制民事行为能力人订立的合同

B.因重大误解订立的合同

C.与无代理权人订立的合同

D.与行政法人单位订立的合同

E.与超越权限的法定代表人订立的合同【答案】AC177、法人成立应具备的条件包括（）。

A.依法成立

B.有自己的住所

C.具有3名以上高级管理人员

D.有必要的财产或者经费

E.有自己的名称【答案】ABD178、根据标准施工合同的规定，下列可以事件中，承包人可以索赔工期、费用和利润的有()。

A.施工中遇到地下文物、化石

B.监理人的指示延误

C.基准资料错误

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力不能按期竣工【答案】BCD179、根据《标准施工招标文件》，招标人需重新招标的情形有（）。

A.招标人在投标截止日前对招标文件内容做出修改

B.至投标截止时间共有2家单位投标

C.开标时发现所有投标人报价均高于标底

D.评标委员会成员中有投标人的近亲

E.所有投标人的投标经评标委员会评审后均被否决【答案】B180、施工合同履行中发生（）事件时，承包人有权要求发包人延长工期并增加费用，但不能要求支付合理利润。

A.发包人要求增加合同工作内容