(完整版)桩基招标文件

桩基工程招招 标 人：招标代理机构：时 间

标文件11桩基工程施工招标文件桩基工程施工招标文件PAGEPAGE57目 录第一章 投标须知及前附表 3一、附表一 招标主要内容说明与要求 3二、附表二 招标活动日程安排表 4三、投标须知 5（一）总 则 5（二）招标文件内容及说明 6（三）投标文件的编制 7（四）投标文件的递交 11（五）开标、评标和定标 12（六）合同授予 15（七）签订合同要求 16（八）招标投标文件电子版 16（九）评标办法 16第二章 合同条款 19第一部分 协议书 19第二部分 通用条款 22第三部分 专用条款 22附件一：承包人承揽工程项目一览表 32附件二：发包人供应材料设备一览表 32附件三：工程质量保修书 33第四部分 建筑安装施工安全生产协议 35第三章 施工组织设计部分格式 39一、施工组织设计 39二、技术规范 39三、技术要求 40第四章 工程建设质量标准 41第五章 投标文件商务标格式 42一、法定代表人身份证明书 43二、投标文件签署授权委托书 44三、投标函 45四、投标保证金交存凭证复印件 46五、对招标文件及合同条款的承诺及补充意47六、投标主要指标汇总表 48七、工程量清单报价表 49八、投标报价说明 50九、报价表统一格式 51第六章 图 纸 57第七章 工程量清单 57第一章 投标须知及前附表一、附表一 招标主要内容说明与要求序号内容说明与要求1项目名称2建设地点3招标联系人4承包方式包工包料5质量标准要求达到国家GB50300-2001《建筑工程质量统一验收标准》各项合格等级。6招标范围桩基工程的施工图纸、工程量清单及招标文件规定的内容7工期要求施工总工期： 日历天8资金来源自筹9投标人资质房屋建筑工程施工总承包壹级及以上资质或地基与基础工程专业承包壹级资质等级项目经理具备国家注册壹级建造师资质10上限控制价计价方式11投标有效期从投标截止之日算起30日历天投标保证金：叁拾万元整（人民币）12投标保证金户名：帐号： 开户行:13投标文件份数（光盘份二、附表二 招标活动日程安排表序号 工作内容

时 间 安 排 备 注1发出招标公告2013年 月 日ft东省采购与招标网2发标时间2013年 月 日3踏勘现场发标会后自行组织踏勘现地点：场4投标人问题递交投标截止日期前5天内地点：5招标文件澄清投标截止时间3日前6招标人答疑投标截止时间3日前7上限控制价公示2013年 月 日按指定地点获取书面文件8投标文件截止时间2013年 月 日地点：时前9开标时间2013年 月 日地点：时10中标公示3天地点：陕西省采购与招标网11发中标通知书公示结束后以书面形式发给中标单位12签订合同中标通知书发出30日后合同签订地点：13投标保证金的退还详见招标文件的投标须知地点：第16.4条三、投标须知（一）总 则本次招标工作是按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规、规章制度组织和实施，通过公开招标来择优选定施工单位。1、工程情况工程名称：招标范围：2、本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金自筹，并将部分资金用于本工程施工合同项下的合格支付。3、招标说明投标须知前附表一和附表二；招标文字定义：3.2.13.2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件、具有相应能力的承包商。4、资质与合格条件的要求专业承包壹级资质；项目经理具备全国注册壹级建造师资质。投标人应是参与本工程报名的具有独立法人资格的企业。投标人应根据招标文件要求随其它投标文件一起提交相关的有效证明资料。材料。不允许任何单位对同一标段工程提交或参与提交两份或两份以上不同的投标文件。5、投标费用投标人购买《招标文件（含电子清单）费用： 元/套（现金交纳，此费用退。500（现金交纳，招标人向交纳押金的投标人开具收款收据，待本工程招标公示期满后5纸无息退还押金，如在规定时间内投标单位未进行图纸退还，责任自负。用。投标人递交的投标文件除本合同另有规定外，不予退还。建设工程交易服务费按照收费标准向规定机构缴纳。6、现场勘察忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。7、保密招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担全部责任。（二）招标文件内容及说明8、招标文件的组成均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。第一章投标须知及前附表一、附表一 招标主要内容说明与要二、附表二 招标活动日程安排表三、投标须知第二章合同条款第三章施工组织设计部分格式第四章工程建设质量标准第五章投标文件商务标格式第六章图纸第七章工程量清单投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标3文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。9、招标相关问题的提交投标人在购取招标文件及相关资料后对招标文件及相关资料的任何部分若有任何疑问任何要求澄清时，均应在 投标截至日期前5天内 以书面形式并附电子版)将问题送至招标人委托的招标代理机构 联系人： （联系电话： 。对于投标人超出规定时限提出的任何疑问、任何要求澄清招标文件的函件，招标人将不给予任何形式的答复。10、招标文件的修改10.l招标文件发出后，无论出于何种原因，在 投标截止日期3天前 的任何时候，标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。澄清（答疑）纪要和补遗书作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。以最后发出文件的书面内容为准。（三）投标文件的编制11、投标文件的语言及度量衡单位标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文解释这些文件，应以中文为准。计量单位。12、投标文件的组成投标文件由商务标、技术标两部分组成。商务标主要内容如下：法定代表人身份证明书投标文件签署授权委托书投标函投标保证金交存凭证复印件对招标文件及合同条款的承诺及补充意见投标主要指标汇总表工程量清单报价表投标报价说明报价表(统一格式)投标文件电子版（2）技术标主要内容如下：确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；确保工期的技术组织措施；施工方案和项目经理部组成人员；施工机械配备和材料投入计划；施工进度表或施工网络图；劳动力安排计划及劳务分包情况表；施工总平面布置图；新技术、新产品、新工艺、新材料应用。除以上要求外，若招标人对投标报价需要的其它资料有格式要求，将在 投标截日期前3天内 以书面形式通知投标人。13、投标文件格式（A4纸打印）（式扩展。14、投标报价说明本工程计价采用 综合单价法 各投标人依据企业自身情况自主报价风险自负。所有投标报价中的单价和合价均以人民币表示。读和理解。投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计、图纸、企业定额和市场价格信息，并参照建设行政主管部门发布的现行消耗量定额和相关调价文件进行编制。6所列工程承包范围的全部工程内容的报价。工程量清单报价表中投标人均应按清单项填报综合单价并计算合价；每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；投标人未填综合单价和合价的，均视为此项目费用已包含在其它综合单价和合价中。投标人应按工程量清单的列项和数量进行报价，不得私自更改清单中的工程量。风险自负。《陕西省安装工程消耗量定额》的相应消耗量，且不得低于实际消耗量。材料、设备计价方式由投标人自行采购和自主报价的材料、设备：各投标人在投标报价时应充分考虑招标文件的要求、本工程的实际情况和现场查勘得到的信息，根据自身条件并充分考虑市场变化的风险自主报价。如投标人中标，因其对市场价格波动考虑不周而导致价格偏差，招标人对此不予调整。不可竞争的规费、税金、安全文明施工费等费用，必须按照计价规则的规定计取。劳保统筹基金税后扣除，不计入报价。本工程基础采用CFG桩所需素土现场预留预留方量招标人按 元/税价）向投标人签证。由桩基单位负责挖除并外运，此部分费用投标单位报价时自行考虑，结算时不予增加。不予增加费用。本工程不要求投标人提交替代方案。不清而造成的后果，风险由投标单位自负。招标人鼓励投标人合理低价，但不保证最低价中标。招标答疑会代理机构或招标人通知的时间和地点，派出代表出席招标人主持的答疑会；本工程投标有关的问题；4题应以书面形式（附电子版）并加盖投标人公章，否则招标人有权不予答复；准。投标人在收到答疑纪要时应以书面形式予以确认。造成的不良后果，投标人自行负责。15、投标工期及质量要求工期为不超过 日历天，各控制节点工期满足发包人现场管理要求。GB50300-200116、投标保证金90投标人应在开标日前一天向招标人交纳 叁拾万元 投标保证金交纳方式：转账支票、电汇、银行汇票、现金的任何一种（保证金以现金方式提交的以转账的方式退还。标人向交纳投标保证金的投标人开具收款收据，投标人应将该收款收据的复印件装入商务标中，作为其投标文件的一部分。件而予以拒绝。5标保证金（不含息，中标人投标保证金转为履约保证金。若发生下列情况之一，投标保证金将被没收。投标人在投标有效期内撤回其投标文件；投标人未按时参加开标会议；29因中标人原因未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；17、投标文件的有效期90被拒绝。以加盖公章的书面、传真形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件。18、投标文件的签署及规定12投标文件一式两套（一正一副，电子版（光盘：两份（内含商务标和技术标。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。改处签字或盖章。若由委托代理人在修改处签字或盖章的，应出示法人授权委托书。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。（四）投标文件的递交19、投标文件的密封及标记投标文件的封装：商务标、技术标分别封装，密封袋上清楚标明“商务标（光盘：两份，密封在商务标正本中。样。标袋正面应写明投标人的全称，标袋封口处用白色封条妥善密封，并加盖单位公章和法定代表人印章或委托代理人印章（盖有委托代理人印章的，应出示法人授权委托书须完整，未密封的投标文件业主将不予签收。20、投标截止时间8招标人推迟投标截止时间时，将以书面（或传真）时，招标人和投标人的权利、义务将受到新的截止期的约束。在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。3标。21、投标文件的修改和撤回并将此文件作为该投标人投标文件的组成部分且以修改文件为准。自动放弃本次投标。22、投标文件有下列情形之一的，招标人不予接收：逾期送达的或者未送达指定地点的；未按要求密封的。（五）开标、评标和定标23、开标请有关部门进行监督。参加开标会议的投标人及必须携带的资料：投标人必须派法定代表人或委托代理人参加开标会；法定代表人必须携带法定代表人资格证明书和身份证原件，身携带本人身份证、授权委托书，以证明其身份；册建造师证（与备案一致的、建造师安全考核证、外省企业进省施工许可证、投标保证金缴纳凭证。开标会议由招标人委托的招标代理机构主持：名报到以证明其出席；机构进行检查并公证；件的其他主要内容。24、评标评标委员会由招标人和有关技术经济方面的专家组成成员人数为 人， 从 专家库抽取，其中技术方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标报告。废标属下列情况之一者为废标：投标文件未按要求密封的。投标文件未加盖单位公章或法人代表、法人授权委托代理人未签字或盖章（代理人签字或盖章的，应出示法人授权委托书。投标人代表未按第23.2.2、23.2.3不清的。名字不符（如果确因特殊原因原来指定的人员不能参加本工程，需向招标人书面申请，并经同意）或在投标中弄虚作假的。投标人递交两份或多份内容不同的投标文件（除外，或投标文件中出现两个及两个以上投标报价的。合招标文件要求的。的。投标人擅自修改招标清单工程量的。不可竞争的规费、税金、安全文明施工费不按计价规则规定计取的。程师专用章的。标电子版无法参与正常评标的。投标文件商务标电子版各种数据与文字版（正本）各表数据不一致的。投标人组成联合体投标的。25、评标过程保密开标之后，直到与中标人签署合同之前，凡是属于审查、评标的有关资料以及决定在评标期间，投标人企图影响评标的任何活动，将导致其投标被拒绝。评委会对评标过程中采取的做法不对投标人做原因解释。向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。26、投标文件的澄清招标人通知的时间、地点及方式进行说明和澄清。必要时评委会可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人法定代表人或委托代理人的签字或盖章（委托代理人签字或盖章的，应出示法人授权委托书附在评标报告中。27、投标文件的符合性鉴定开标后，经审查符合规定的投标文件由评标委员会进行评审；谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人权利和投标人义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将不会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标文件。28、投标文件中错误的评审原则评委会将对确定在实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，若其存在计算上、累计上或表达上的错误时，评审的原则为：如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；29、投标文件的评估和比较评委会将仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；要求进行答辩；评标报告并推荐中标候选人。30、中标及通知3况的书面报告。公示期满，对第一中标候选人无异议时，则确定其为中标人，招标人将向其发出书面中标通知书。若第一中标候选人放弃中标，则第二中标候选人即为中标人（依次类推候选人全部放弃中标，则招标人将重新组织招标工作，且没收放弃中标者的投标保证金。对未中标的投标人不作未中标原因的解释。（六）合同授予31、合同授予标：弄虚作假或与其它投标人串通骗取中标；在投标有效期终止之前撤回投标文件；因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工合同；因中标人过错而未能按照规定向招标人提交履约保函；法律法规规定其它损害招标人利益和社会公共利益的情形。规定的中标顺序依次选择下一投标人作为中标单位或重新组织招标工作。承包人进场后必须组织技术力量会同设计、监理人员进行认真、仔细的图纸会审和设计交底工作，以考虑实施性的施工方案。否则，在施工过程中因交底不详而对设计图纸理解不透所造成的一切损失均由承包人承担。（七）签订合同要求32、签订合同招标文件、中标方的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。30合招标文件、中标人的投标文件签订建设工程施工合同。在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。因此给招标人带来的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。(转包)给他人。本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。（八）招标投标文件电子版33、投标文件电子版（光盘）一式两份（内含商务标，装入密封的商务标(正本)34、投标文件电子版使用须知1、数据传递条件：要求所有投标人均使用广联达工程量清单计价系统 进组价。（九）评标办法为了规范本次工程量清单计价施工招标的评标工作，维护招标投标当事人的合法权益，1230GB—50500—2008)性文件，制定本办法。一、评标原则1、公平、公正、科学、择优；2、工期合理，施工方案先进、可行；3、价格合理；4、禁止不正当竞争。二、评定标内容：1、本次评标对各投标单位的技术标（施工组织设计部分项工程量清单项目综合单价等项内容进行评审。2、评标人的记分及统计结果，由监标人审核，定标结果报招标办备案。3、评标总分设定为100分，各分项分值分配如下：技术标（施工组织设计）投标总价措施项目费三、评标方法及评分标准：、技术标评审（计分法评审 满分40分：

40301020由评标委员会对投标人编制的施工组织设计内容的完整性、合理性、可行性进行计分法评审，如有缺项或只有标题但无实质内容或有严重错误者经评委会评议得零分。技术标评审内容 各分项分值分配①确保工程质量的技术组织措施；1.0～5分②确保安全生产的技术组织措施；1.0～4分③确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；1.0～4分④确保工期的技术组织措施；1.0～4分⑤施工方案和项目经理部组成人员；1.0～5分⑥施工机械配备和材料投入计划；1.0～4分⑦施工进度计划及施工进度表或施工网络图；1.0～4分⑧劳动力安排计划及劳务分包情况表；1.0～4分⑨施工总平面布置图； 1.0～4分⑩新技术、新产品、新工艺、新材料应用。 1.0～2技术标总得分：D=各评委技术标计分评审得分的算术平均值。、商务标评审（计分法评审：①待技术标评定后，进行商务标评审。②商务标采用计分法评审。评标委员会利用计算机辅助评标软件对投标人提交的投标文件电子标书、文字标书（商务标）进行评审③为合理控制投资，防止哄抬报价或恶意竞争，本工程设置工程上限控制价A（即拦标价，开标前三天公布。A的视为脱标，不再参加商务标的评审。⑤评标过程如需询标须有监管人员在场，询标不得改变投标文件的实质性内容，不得扣留和传播任何涉及投标人商业秘密的询标资料，询标结果以投标人确认的文字资料为准。、商务标评分标准：1、投标总价得分满分30分（Cb）A有效投标报价计算出平均值，5%1%21分，扣完为止。2、措施项目费得分满分10分（Cc）对有效报价的措施项目费进行算术平均值计算后得出平均基准价，平均基准价下浮5%为评标基准价。措施项目费报价等于评标基准价时得满分，其它报价与评标基准价相比，每高出1%扣1分，每低出1%扣0.5分，扣完为止。3、分部分项综合单价得分 满分20分（Cd）1025%为评1%0.0410.02商务标总得分：E＝Cb＋Cc＋Cd四、评标委员会评审计分结束，将技术标、商务标分值汇总计算后得出各投标人的投标FDE。根据F确定前三名为中标候选人。五、评标规则及特殊情况的处理：1、评标中计算采用插入法，小数点后保留两位，第三位四舍五入。2若该项得分也相同，则依次比较其它评审项得分。3、零报价、漏报价不参与平均值计算，按零分计算。4、各评委必须按照本办法据实打分，凡打分不符合本办法规定者均按无效打分对待。5、评标委员会成员独立评审并计算得分，评标委员会成员应在原始记录上签名。6、评标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，待评标委员会研究后，再行评标。7、本评标办法的最终解释权归招标人所有。本办法未尽事宜，执行有关规定。8、有效的投标人少于三家时，依法重新组织招标。第二章 合同条款第一部分 协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：_结构形式： 层数： 建筑面积： 群体工程应附承包人揽工程项目一览表（附件1）工程立项文号：资金来源： 自筹 二、工程承包范围承包范围： 桩基工程不包括的工程范围： / 三、合同工期：总日历天数：工日期： 工日期： 四、质量标准GB50300-2001满足发包人对工程施工与质量验收等管理的要求。五、合同价款1、合同总价（大写）： （人民币）元（小写）￥： 2、综合单价：详见承包人的报价书。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6、招标文件、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、标准、规范及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 合同订立地点：本合同双方约定 双方加盖公司公章 后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章） 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号： 建设行政管理部门备案意见：建设行政管理部门备案意见：第二部分 通用条款按ftftft执行。[ft建发[2007]110ft全面贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律，从二〇〇七年八月十四日起，启用《ft东省建设工程施工合同(示范文本)》]。第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行通用条款2.1条。3、语言文字和适用法律、标准及规范本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》以及其他有关法律、行政规范。适用标准、规范3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称： ①国家现行《建筑工程施工及验收规范》和相关技术规程；②工程所在地建设主管部门的标准、规范；③工程所在地行业的标准、规范；④发包人的具体要求。发包人提供标准、规范的时间： /程师和业主同意。4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： /发包人对图纸的保密要求： 本工程所有图纸不得外借，未经发包人同意不得用于其工程或向第三方透漏有关该工程的一切信息。用后交回发包人，不得转让。使用国外图纸的要求及费用承担： /二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名： 职务：总监理工程师发包人委托的职权：（1）按照监理合同约定进行工程质量、施工进度及进度投资的管（2）（3）4）对施工现场相关各种关系进行协调。需要取得发包人批准才能行使的职权：顺延工期、停工指令、重大工程洽商、设计变更、材料代用、发包人指定价的认质认价等。5.4发包人派驻的工程师姓名： 职务：项目经理职权：监督管理施工现场的各项工作实施。负责施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件；对可能严重影响工程质量、工期、投资的审核批准权限，应按照发包人制定的工程相关管理制度执行。不实行监理的，工程师的职权： /6、工程师的委派和指令更换工程师：更换监理工程师： 如实际情况确需更换监理工程师，发包人与监理单位商定后发包人在7天内以书面形式通知承包人，后任监理工程师继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。更换发包人派驻的工程师：如实际情况确需更换发包方工程师，发包人应提前 天以书面形式通知承包人，后任工程师继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。7、项目经理姓名： 职务：项目经理约定：①承包人未征得发包人同意，不得擅自变更投标时确定的项目经理。②开工时或施工过程中承包人若有擅自变更项目经理，发包人有权解除工程合同，并追究由此给发包人带来的一切损失。③合同期内，本工程项目经理不准在其他工程任职。项目经理每周在工55权利。8、发包人工作发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：7平”工作，使施工现场具备施工条件。将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：工程开7表后线路。通讯线路和设备由承包人自行解决。其计量和计价方法为： 承包人按月向发包人按市场单价乘实际用量计算交纳水、电费通讯线路和设备费用由承包人自理。施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 开工前7日内，施工场地与红线公共道路的通道达到施工进场的运输需要。工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前5日内由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：工程开工前水准点与座标控制点交验要求：执行《通用条款》8.1（6）款图纸会审和设计交底时间： 合同签订后协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）8.1（8）款，由于承包人责任造成的罚款除外。双方约定发包人应做的其他工作： 双方另行协商发包人委托承包人办理的工作： 双方另行协商9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：/应提供计划、报表的名称及完成时间：152625承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责提供维修夜间和非夜间施工使用的照明、围栏设施，负责安全保卫工作，承包人应严格按照《施工现场JGJ46-2005》和《建设工程施工现场供用电安全规范GB50104-93织施工，相关费用已包含在合同协议所确定的合同价款中。因承包人未能按照上述规范组织施工，工程师有权根据现场实际情况在工程付款中扣除相关费用，并不返还。向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： /9.1.（5）款。已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行《通用条款》9.1.（6）款。施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）护要求及费用承担：承包方执行《通用条款》9.1.（7）款，如因施工方法不当造成损失由承包方承担。文物和管网保护费用经监理工程师和甲方项目负责人签认后由发包方承担。施工场地清洁卫生的要求：执行《通用条款》9.1.（8）款。费用；双方约定承包人应做的其他工作： /三、施工组织设计和工期10、进度计划承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前五日内工程师确认的时间： 五日内群体工程中有关进度计划的要求： 13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：执行《通用条款》13款的万分之五处罚外，若影响到发包人使用时应赔偿由此给发包人造成的损失。四、质量与检验17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：执行《通用条款》1719、工程试车19.5试车费用的承担：动力照明通电费、给排水、采暖及卫生设备试水费均由承包人承担。五、安全防护、文明施工：详见通用条款20、21、22、23、24条。六、合同价款26、合同价款约定26.2本合同价款采用固定综合单价方式，工程量按实结算。除混凝土灌注桩外，其余工程量在±3%误差范围内不予调整。超出部分，按投标综合单价结算。采用固定总价合同： /采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围（a）材料价格浮动（c）8风险范围以外综合单价调整方法：包括发包人的施工图纸设计变更、现场签证、认质认价等工程洽商引起的工作内容。因承包人漏报的项目不予调整。风险范围以外综合单价应依照招标文件、答疑纪要、设计变更、现场签证、洽商文件及承包人中标综合单价、合同条款等具体约定内容进行调整。CFG桩，需预留素土方量发包人按元/m3（含税价）由承包人负责挖除并外运，结算时不予增加费用。予增加费用。27、合同价款调整27.1双方约定合同价款的其他调整因素： /28、工程预付款。发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。扣回工程预付款的时间、比例： 无预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间： 29、工程量确认29.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：。。 25日前。30、工程进度款结算与支付25257585%；95%；作为本工程保修金，保修期为二年，保修期满后一次付清（不计息。50%的履约保证金（无息），竣工验收合格后退还剩余部分（无息）。七、材料设备供应31、发包人供应材料设备31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：执行《通用条款》31.4.（1）款。执行《通用条款》31.4.（2）款。承包人可代为调剂串换的材料：_执行《通用条款》31.4.（3）款。到货地点与一览表不符：执行《通用条款》31.4.（4）款。供应数量与一览表不符：执行《通用条款》31.4.（5）款。到货时间与一览表不符：_执行《通用条款》31.4.（6）款。31.6发包人供应材料设备的结算方法： / 。32、承包人采购材料设备32.1承包人采购材料设备的约定：承包人采购主要材料设备前，须向发包方申报，经发包方和监理单位确认后方可购买。否则按不合格品处理，并拒绝支付该项费用。发包方保留更换材料设备品牌、厂家的权利。八、工程变更：33、34、35九、竣工验收与结算36、竣工验收36.1承包人提供竣工图的约定：36.6中间交工工程的范围和竣工时间： / 。37、竣工结算455%金外的全部工程尾款。十、违约、索赔和争议39、违约本合同中关于发包人违约的具体责任如下：28.1利率支付应付款的利息，但承包人不得擅自停工。30.55%款的利息。本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任： /双方约定的发包人其他违约责任： /本合同中关于承包人违约的具体责任如下：14.2分金额每天千分之一违约金，造成损失的承担赔偿责任。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包方除应无条件返工达到质量要求外，工期不顺延，并承担按合同价的5%质量违约金。双方约定的承包人其他违约责任：本工程项目经理兼职其他项目工程管理工作的，罚款2万元人民币。、争议41.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：请合同主管部门和造价主管部门调解；合同争议调解不成的，按下列第2）种方式解决1）提交 / 仲裁委员会申请仲裁；2）依法向 合同签订地所在 人民法院提起诉讼十一、其他、工程分包42.1本工程发包人同意承包人分包的专业工程： / 分包施工单位为： / 43、不可抗力43.1双方关于不可抗力的约定： ①七级以上大风连续8小时；②降雨量30~50毫米/100MM/H300MM50KM包人责任造成的爆炸、火灾等。44、保险44.6本工程双方约定投保内容如下：发包人投保内容： 执行《通用条款》第44.1、44.2条。发包人委托承包人办理的保险事项： 失业、医疗、工伤、残疾人就业保险等保险费已包含在合同价款中。承包人必须上缴有关部门44.445、担保45.3本工程双方约定担保事项如下：发包人向承包人提供支付担保担保方式为： 无 担保金额： 无 担保有效期： 无 。双方约定的其他担保事项： 50、合同份数本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：副本十份。招标办备案一份，发包方七份、承包方二份51、补充条款：现场用电必须按照发包人要求，三箱五线制，一机一闸必须带漏电保护，不许用电2000遵守地方政府和有关部门对施工现场扬尘污染问题的规定，工地出入口道路必须硬化，必须进行净化处理，并配备专门的清洗设备和人员，负责清除驶出施工工地运输车体和500故，施工单位自负。承包人的雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害，发包人向赔偿权利人承担连带赔偿责任后，有权在承包人的未付工程价款中扣除相应的数额，承包人承担全部的责任和损失。农民工的工资。进行劳务作业的承包人与本合同中的承包人签订劳务分包合同后，如进行劳务作业的实际施工人向发包人申诉主张权利的，承包人应在接到发包人书面通知的三日内解决该纠纷，否则发包人有权在审定的范围内或者人民法院判定的范围内向实际施工人支付欠付的劳务费，并在承包人的未付工程价款中扣除，因此给发包人造成各种损失，由承包人全部承担。承包人承诺不拖欠农民工工资。若因承包人原因，出现本项目农民工的过激行为造成不良影响事件的，承包人向发包人赔偿品牌形象损失每次人民币伍万元，发包人有权从给承包人的任何付款中扣除。承包人招聘的农民工工资，当承包人申报当期进度款计划时应一并报发包人，发包否则发包人在工程进度款中代扣支付，并在工程结算时扣除。场地整洁。理外运。文明施工措施费用的其他约定如下：1）承包人须提供安全防护、文明施工措施费用的支付计划落实情况；2）工程师对承包人落实安全防护、文明施工措施分情况进行现场监理，若发现承包人未落实安全防护、文明施工措施的，有权责令其立即整改；3）文明施工措施项目费用的支付情况。文明施工措施费用的其他约定如下：1）分包人须提供安全防护、文明施工措施费用的支付计划落实情况；2）工程师对承包人落实安全防护、文明施工措施分情况进行现场监理，若发现分包人未落实安全防护、文明措施项目费用的支付情况。123：工程质量保修书附件一：承包人承揽工程项目一览表单位工程建设建筑 结构层数 跨度设备安工程造价开工竣工名 称规模面积(米)装内容(元)日期日期附件二：发包人供应材料设备一览表序序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注附件三：工程质量保修书发包人(全称)：承包人(全称)：为保证 （工程名称）在合理用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容内容双方约定如下：二、质量保修期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、土建工程为（基础、主体结构）为设计文件规定的该工程合理使用年限，屋面防水工为 5 年；2、电气管线、上下水管线安装工程为 2 年；3、供热及供冷为 2 个采暖期及供冷期；4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；5、其他约定： 防水工程为5年。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保修金为施工算价款的_5 %。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为 除工程维修扣款外的程质量保修金额（大写： ）。质量保修金银行利率为 无 。五、质量保修金的返还214六、其他双方约定的其他工程质量保修事项： 无本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。发包人（公章）： 承包人（公章）： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 年 月 日第四部分 建筑安装施工安全生产协议主协议单位： 编号：发包单位： （甲方）以下简称甲方承包单位： （乙方）以下简称乙方甲方（建设方）将 项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时（受建设方的委托，乙方在施工期间的安全生产活动纳入总包安全管理范围在建设方与乙方签订合同的同时签订本协议双方必须严格执行。一、承包工程项目：1、工程项目名称：2、工程地址：3、承包范围：4、承包方式：二、工程项目期限：自 年 月 日起开工至 年 月 日完工。三、协议内容：1防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。2干部；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场工程项目应由乙方编制施工组织设计；施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。4法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。5员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。6、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责职系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关安全、防火工作，共同预防事故发生。7的监督、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。8自觉穿戴好安全防护用品。9真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示施工单位确认施工现场。作业环境，设施设备，工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。10验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。12造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。13、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定严禁违章，无证操作；严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。14、甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度。易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。15拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。16应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。17取保护措施。18、乙方在签订建筑安装施工合同后，应自觉地向区（县）公安派出所办理临时户口户籍手续，并向区（县）城建办（建设局）安监站、劳动局劳动保护监察部门、办理施工登记手续。19、贯彻谁施工谁负责安全原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。甲方有权追究乙方对甲方造成相关损失。20、其他：安全员，有关安全管理资料应提供甲方备案，甲方负责检查督促。若有变动，乙方必须书面通知甲方，凡册外人员发生事故由乙方全部负责。工期延长，本协议顺延。21、本协议经双方代表签字后即生效，作为合同的附件，一式拾份，甲方执六份、乙方执四份。（单位公章）法人委托人：代 表：地 址：电 话：年 月 日

（单位公章）法人委托人：代 表：地 址：电 话：年 月 日第三章 施工组织设计部分格式一、施工组织设计投标人应递交完整的施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他的图表、文字说明书等资料；为确保工期和质量应有详尽的、切实可行的技术措施、组织计划措施及经济处罚措施，并提供与承诺工期相应的工期网络图。主要内容如下：1、确保工程质量的技术组织措施；2、确保安全生产的技术组织措施；3、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；4、确保工期的技术组织措施；5、施工方案和项目经理部组成人员；6、施工机械配备和材料投入计划；7、施工进度表或施工网络图；8、劳动力安排计划及劳务分包情况表；9、施工总平面布置图10、新技术、新产品、新工艺、新材料应用。二、技术规范本工程应严格按照现行施工验收规范进行施工，主要技术规范有：混凝土结构试验方法标准（GB50152-92；电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168-92；电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-92；建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002；砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002；混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002；钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001；木结构工程施工质量验收规范9.（GB50207-2002；地下防水工程质量验收规范（GB50208-2002；建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2002；建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001；建筑内部装修设计防火规范（GB50222-95；建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002；电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范（GB50259-96；建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001；三、技术要求工程概况见投标须知部分。设计具体做法详见施工图。技术要求具体做法见施工图。技术资料施工单位须提供如下技术资料：⑴开工报告⑵基础隐蔽工程记录⑶基础竣工图⑷钢筋隐蔽工程记录⑸主体结构验收记录⑹分部分项工程验收记录⑺安装工程验收记录⑻主要材料试验报告（钢筋、水泥、红砖等）⑼主要材料试验报告（砼、砂浆等）⑽外购件出厂合格证⑾竣工图及竣工报告⑿竣工验收单质量等级⑴按国家合格工程标准验收。⑵质量保修：按国务院第279号文执行。未尽事宜参照国家有关施工规范及施工图要求执行。第四章 工程建设质量标准一、依据设计文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。二、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到以上标准外，还应满足设计要求和业主在招标文件中的有关要求。三、该工程项目的材料、设备，施工如无上述1、2条的标准，在材料、设备的定货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和招标方批准后方可实施。第五章 投标文件商务标格式一、法定代表人身份证明书二、投标文件签署授权委托书（正本为原件）三、投标函四、投标保证金交存凭证复印件五、对招标文件及合同条款的承诺及补充意见六、投标主要指标汇总表七、工程量清单计价表八、投标报价说明九、报价表统一格式一、法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地 址：成立时间： 年 月 日经营期限：姓 名： 性 别： 年 龄： 职 务：系 （投标人单位名称） 的法定代表人。特此证明。投标人： （盖公章）日 期： 年 月 二、投标文件签署授权委托书本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人现授权委托 （身份证号码: 为我公司 （投标工程名称工程投标活动的法定代表人授权委托代理人，