版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
《一级建造师之一建工程法规》题库
一,单选题(每题1分,选项中,只有一个符合题意)
1、中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅,以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干,由()等多个层次的法律规范构成。
A.宪法、法律、部门规章
B.刑法、民法、经济法
C.法律、行政法规、地方性法规
D.宪法、刑法、民法【答案】C2、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付,乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。
A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩
C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲【答案】B3、根据《建设工程质量管理条例》的规定,设计单位应当参与建设工程()分析,并提出相应的技术处理方案。
A.工期延误
B.投资失控
C.质量事故
D.施工组织【答案】C4、甲某向社会保险行政部门提出工伤认定,社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起()日内作出工伤认定的决定。
A.20
B.30
C.45
D.60【答案】D5、根据《民法典》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。2017
A.施工合同
B.买卖合同
C.运输合同
D.租赁合同【答案】C6、由于施工过程中会产生噪声污染,根据法律规定,施工单位应在()申报环境噪声污染防治情况。
A.开工15日前向建设行政主管部门
B.开工15日前向环境保护行政主管部门
C.开工30日前向工程所在地居民委员会
D.开工30日前向环境保护行政主管部门【答案】B7、监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是()。
A.是否符合建设单位的要求
B.是否符合合同约定
C.是否符合工程建设强制性标准
D.是否符合监理要求【答案】C8、关于建设工程返修的说法,正确的是()。2017真题
A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形
B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修
C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修
D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修【答案】C9、根据《消防法》,对于大型人员密集场所或特殊工程,其消防验收方式是()。
A.建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收
B.建设单位应当先行备案后进行消防验收
C.可以不经消防验收,由公安机关消防机构进行抽查
D.在验收后应当报公安机关消防机构备案【答案】A10、某工程承包合同纠纷经第二审人民法院审理,裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是()。
A.原判决认定基本事实不清的
B.原判决遗漏当事人等严重违反法定程序的
C.原判决违法缺席判决等严重违反法定程序的
D.适用法律错误【答案】D11、甲施工总承包企业承包某工程项目,将该工程的专业工程分包给乙企业,乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业,工程完工后,上述专业工程质量出现问题。经调查,是由于丙企业施工作业不规范导致,则该专业工程的质量责任应当由()。
A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任
B.丙企业对建设单位承担责任
C.甲施工总承包企业、乙企业和丙企业对建设单位共同承担责任
D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任【答案】D12、关于建筑市场诚信行为公布的说法,正确的是()
A.企业整改经审核确有实效的,可以缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于3个月
B.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间,公告部门应当停止对违法行为记录的公告
C.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开
D.原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,无需在公告平台上予以声明【答案】A13、关于行政调解的说法,正确的是()。2017真题
A.行政调解属于诉讼内调解
B.行政调解达成的协议具有强制约束力
C.行政调解应当事人的申请方可启动
D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解【答案】C14、一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时,对方及时地采取了减损措施,支出的费用为1万元,但仍未能终止损害,工程实际损害费用为7万元。依据《民法典》的违约责任规定,违约方应承担的赔偿额为()万元。
A.5
B.6
C.7
D.8【答案】D15、2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同,约定开工日期为2004年5月1日,竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期,于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险开始生效日为()。
A.2004年2月10日
B.2004年4月20日
C.2004年5月1日
D.2004年5月10日【答案】B16、下列纠纷、争议中,适用于《仲裁法》调整的是()。
A.财产继承纠纷
B.劳动争议
C.婚姻纠纷
D.工程款纠纷【答案】D17、实行工程总承包的工程项目中,对于超过一定规模的危险性较大的地下暗挖工程,专项方案应当由()。
A.建设单位组织编制并召开专家论证会
B.施工总承包单位组织编制并召开专家论证会
C.专业承包单位组织编制,施工总承包单位组织召开专家论证会
D.施工总承包单位组织编制,专业承包单位组织召开专家论证会【答案】B18、按照《文物保护法》的规定,以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取措施的是()。
A.停止施工,配合保护现场
B.报告当地文物行政部门
C.进行发掘并移交发掘物品
D.发掘未结束前不得继续施工【答案】C19、根据我国《民法典》的规定,无效合同自()时起没有法律效力。
A.谈判
B.订立
C.履行
D.以欺诈、胁迫手段订立【答案】B20、行政法规可以规定的行政强制措施包括()。
A.限制人身自由
B.冻结存款、汇款
C.查封场所、扣押财物
D.拍卖被查封的场所和财物【答案】C21、关于建设工程施工承包联合体的说法,正确的是()。
A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定
B.联合体属于非法人组织
C.联合体各方独立承担相应的责任
D.联合体的成员可以对同一工程单独投标【答案】B22、《建设工程质量管理条例》规定,施工人员对于涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在()监督下见证取样,并送具有相关资质等级的质量检测单位进行检测。
A.勘察单位
B.设计单位
C.建设单位或者工程监理单位
D.工程质量监督机构【答案】C23、以下属于建造师不予注册情形的是()。
A.李某因聚众赌博被治安处罚予以拘留,正处拘留期间
B.范某申请注册时,已年满62周岁
C.何某因故意伤害,判处1年半有期徒刑,现正在缓刑期间
D.齐某2年前,曾因执业而被吊销注册证书【答案】C24、下列权利中,不属于物权的是()。
A.抵押权
B.房屋产权
C.房主的租金
D.建设用地使用权【答案】C25、不申请行政复议,直接向法院提起行政诉讼的期限是()
A.10日内
B.15日内
C.3个月
D.6个月【答案】D26、关于工伤认定的说法,正确的是
A.社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实
B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止
C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的,实行谁主张、谁举证的原则
D.工伤认定的决定,由用人单位转交职工本人【答案】B27、下列各项中,关于仲裁员的产生,说法不正确的是()。
A.当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员
B.第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定,首席仲裁员从3名仲裁员中推选产生
C.当事人约定由1名仲裁员成立仲裁庭的,应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员
D.当事人未在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成的方式或者选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定【答案】B28、根据《民事诉讼法》,当事人申请司法确认调解协议,由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。☆2014真题
A.当事人住所地
B.调解协议履行地
C.调解组织所在地
D.调解协议签订地【答案】C29、李某在基坑土方作业过程中,发现边坡一侧土方松动并出现裂纹,于是李某停止作业,并远离作业面,李某的行为属于行使()。
A.知情权
B.拒绝权
C.紧急避险权
D.检举权【答案】C30、下列选项中,可以作为抵押物的财产的是()。
A.某学校校办工厂的货车
B.某医院的医疗器械
C.耕地、宅基地等集体所有的土地使用权
D.使用权有争议的财产【答案】A31、经定作人同意,承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法,正确的是()。
A.第三人就完成的工作成果向定作人负责
B.承揽人不再承担责任
C.承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任
D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责【答案】D32、甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后,将一分项工程分包给了刘某,刘某又雇佣了其他人员进行施工。施工过程中,一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律规定,李某的损失应由()承担。
A.甲施工单位
B.乙建设单位
C.甲施工单位和刘某
D.甲施工单位和乙建设单位【答案】A33、按照《建筑业企业资质管理规定》,企业未按照规定要求提供企业信用挡案信息的,由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令限期改正;逾期未改正的,可以()。(2016)
A.降低资质等级
B.撤回资质证书
C.处以相应罚款
D.吊销资质证书【答案】C34、关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是()。(2016)
A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用
B.已发现的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复
C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任
D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题【答案】A35、关于建设工程分包的说法,正确的是()。2014
A.分包单位没有资质要求
B.分包单位不得再次分包
C.分包单位由总包单位自由确定
D.分包的工作内容没有限制【答案】B36、某项目在施工中,项目经理和监理工程师监督管理不到位,施工人员没有按规定操作,致使砖块坠落砸伤施工现场外的行人赵某。对赵某承担赔偿责任的应当是()。
A.施工人员
B.项目经理
C.监理工程师
D.施工单位【答案】D37、根据《绿色施工导则》,处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用()作为混凝土搅拌用水,养护用水,冲洗用水和部分生活用水。(2015真题)
A.地下水
B.市政自来水
C.雨水
D.中水【答案】A38、项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构,项目经理根据()的授权,组织和领导本项目经理部的全面工作。
A.县级以上人民政府
B.企业法人
C.设计单位
D.监理单位【答案】B39、下列不属于建设单位办理工程质量监督备案手续所要提供的文件和资料是()。
A.施工承包合同
B.工程监理合同
C.工程规划许可证
D.工程施工许可证【答案】D40、某工程承包合同纠纷经第二审人民法院审理,裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是()。
A.原判决认定基本事实不清的
B.原判决遗漏当事人等严重违反法定程序的
C.原判决违法缺席判决等严重违反法定程序的
D.适用法律错误【答案】D41、某施工企业申请发明专利。于2018年5月26日以挂号信寄出申请文件。同年6月6日,国家专利局收到申请文件。根据施工企业的请求,国家专利局于同年10月8日将其申请予以公布。经过实质审查后,国家专利局于2019年4月10日作出授予施工企业发明专利权的决定。同时予以登记和公告。该施工企业的发明专利权自()起生效。
A.2018年5月6日
B.2019年4月10日
C.2018年6月6日
D.2018年10月8日【答案】B42、根据《特种设备安全监察条例》,经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。
A.旁站检验
B.型式检验
C.平行检验
D.破损检验【答案】B43、某建设单位委托设计单位进行工程设计,设计单位指定王某为建筑设计师,王某完成了设计方案并交付建设单位使用,其王某享有的权利是()。
A.使用权
B.著作权
C.署名权
D.所有权【答案】C44、关于施工起重机械和自升式架设设施安装单位的安全责任的说法,正确的是()。
A.按照建设单位要求,编制建筑起重机械安装工程专项施工方案
B.按照已制定的安全施工措施检查建筑起重机械及现场施工条件
C.组织安全施工技术交底并签字确认
D.组织制定特大事故应急救援预案和重大生产安全事故抢救【答案】C45、下列担保方式中,不转移对担保财产占有的是()。
A.定金
B.质押
C.抵押
D.留置【答案】C46、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,下列关于工程垫资的处理,错误的是()。
A.当事人对垫资和垫资利息有约定的,按照约定返还垫资及其利息
B.约定的利息计算标准不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率
C.当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理
D.当事人对垫资利息没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付【答案】D47、关于专利申请的说法,正确的是()。2014
A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人
B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人,申请被批准后,单位为专利权人
C.在中国没有经常居所的外国人,在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的
D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日,如果申请文件是邮寄的,以收到的邮戳日为申请日【答案】A48、关于劳务派遣的说法,正确的是()。
A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬
B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可
C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式
D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担【答案】B49、(2020年真题)民事诉讼活动中,诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求的,必须有委托人的授权,该授权属于()
A.一般授权
B.特别授权
C.无条件授权
D.全面授权【答案】B50、抵押权、质权、留置权都属于()。
A.所有权
B.自物权
C.担保物权
D.用益物权【答案】C51、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()。(2012)
A.规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件
B.工程竣工验收报告
C.施工企业签署的工程质量保修书
D.住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》【答案】A52、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。2017
A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录
B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告【答案】B53、工程质量监督机构应当对工程建设()阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A.规划、勘察、设计
B.勘察、设计、施工
C.设计、施工、验收
D.施工、监理、验收【答案】D54、行政处分的方式是()。
A.没收非法财产
B.吊销营业执照
C.行政拘留
D.记过、撤职、开除等【答案】D55、按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。每级上报的时间不得超过()小时。
A.1
B.2
C.12
D.24【答案】B56、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位,双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议,同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法,正确的是()。
A.分包合同无效,则仲裁协议无效
B.分包合同有效,则仲裁协议有效
C.分包合同效力待定,则仲裁协议效力待定
D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性【答案】D57、关于劳动仲裁与民商事仲裁的说法,不正确的有()。
A.劳动仲裁与民商事仲裁是两种不同的仲裁
B.劳动仲裁解决劳动争议,民商事仲裁解决财产纠纷、合同纠纷
C.劳动仲裁与民商事仲裁均需要约定仲裁委员会
D.劳动仲裁无需仲裁协议【答案】C58、根据《民事诉讼法》,当事人申请司法确认调解协议,由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。
A.当事人住所地
B.调解协议履行地
C.调解组织所在地
D.调解协议签订地【答案】C59、我国《建设工程质量管理条例》规定,建设工程发包单位不得迫使承包方以()。
A.低于市场的价格竞标,不得任意压缩合理工期
B.低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期
C.低于预算的价格竞标,不得降低工程质量
D.低于标底的价格竞标,不得降低工程质量【答案】B60、政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以()为主要依据。
A.建筑市场有关违法行为
B.违反法定基本程序问题
C.质量安全问题
D.建筑市场有关法律责任【答案】D61、下列有关施工企业资质的法定条件的说法中,错误的是()。
A.企业净资产以企业申请资质前一年度或当期合法财务报表中净资产指标为准考核
B.有符合规定的主要人员
C.申请资质之前一定要有已完成的业绩
D.有符合规定的技术装备【答案】C62、生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订一次。
A.1
B.2
C.4
D.3【答案】D63、根据《建筑法》,施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备,应当给予的处罚是()。
A.吊销资质证书
B.责令停业整顿
C.责令改正,处以罚款
D.降低资质等级【答案】C64、法定代理是基于()的代理。
A.法律直接产生
B.行为人合法权益而设立的一种代理形式
C.就是建立在这种人身信任的基础上
D.法律的规定而产生【答案】D65、关于仲裁开庭和审理的说法,正确的是()。2014
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B.仲裁审理案件应当公开进行
C.当事人可以协议仲裁不开庭审理
D.仲裁庭不能做出缺席裁决【答案】C66、权利人对他人所有的不动产或者动产,依法享有占有、使用和收益的权利是()
A.所有权
B.用益物权
C.担保物权
D.收益权【答案】B67、根据《民用建筑节能条例》,下列关于新建建筑节能的规定中,错误的是()
A.国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备
B.国家限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备
C.国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备
D.建设单位不得在建筑活动中使用列入限制使用目录的技术、工艺、材料和设备【答案】D68、下列关于和解协议,说法不正确的是()
A.具有强制约束力
B.不具有强制约束力
C.如果一方当事人不按照和解协议执行,另一方当事人不可以请求人民法院强制执行
D.如果一方当事人不按照和解协议执行,可以向法院提起诉讼,也可以根据仲裁协议申请仲裁【答案】A69、在《民法典》对民事权利的分类中,只有()具有财产权和人身权的双重属性。
A.知识产权
B.劳动权
C.债权
D.物权【答案】A70、建筑市场不良行为信息公布期限一般上()。(2013)
A.1个月至2年
B.2个月至1年
C.3个月至2年
D.6个月至3年【答案】D71、抵押担保的范围包括()。
A.主债权及利息和违约金
B.损害赔偿金和实现抵押权的费用
C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用
D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用【答案】C72、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。
A.其他设计单位
B.具有相应资质等级的设计单位
C.监理单位
D.装修施工单位【答案】B73、根据《民法典》,合同中的一方将合同中的权利和义务一并转让给第三人的()。
A.需经对方同意
B.无需经对方同意,也不必通知对方
C.需经受让人同意
D.无需经对方同意,但需通知债务人【答案】A74、关于行政行为特征的说法,正确的是()。2017真题
A.行政行为具有自愿性
B.实施行政行为具有单方意志性
C.行政行为具有不可裁量性
D.行政行为不属于执法行为【答案】B75、劳动者连续工作()年以上的,应享受带薪年休假。
A.1
B.2
C.3
D.4【答案】A76、关于施工单位安全生产责任的说法,正确的是()。
A.应当自行提供地下管线资料
B.不得压缩合同约定的工期
C.应当进行安全施工技术交底
D.应当对拆除工程进行备案【答案】C77、(2020年真题)关于担保合同的说法,正确的是()。
A.保证合同的双方当事人是保证人与债权人
B.第三人为债务人向债权人提供担保时,不得要求债务人提供反担保
C.主合同的效力不影响担保合同的效力
D.担保合同被确认无效后,担保人不承担民事责任【答案】A78、根据《行政处罚法》规定,下列不属于行政处罚形式的是()。
A.记过
B.责令停止营业
C.暂扣或者吊销许可证
D.停业整顿【答案】A79、下列主体中属于法人的是()。2017真题
A.某施工企业项目部
B.某施工企业分公司
C.某大学建筑学院
D.某乡人民政府【答案】D80、(2019年真题)甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥,关于该买卖合同中水泥毁损,灭失风险承担的说法,正确的是()
A.若由于甲自身过错,导致水泥交付期限推迟一周,灭失的风险由甲承担的时间相应推迟
B.若甲拒绝接受水泥或解除合同,则水泥毁损灭失的风险由乙承担
C.水泥毁损、灭失的风险,交付之前由乙承担,交付之后由甲承担
D.若乙出卖的水泥为在途标的物时,则其损灭失的风险自水泥交付完成时,由甲承担【答案】C81、施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的,可能承担的行政责任是()。2017
A.取消投标资格
B.降低资质等级
C.责令限期改正
D.吊销企业资质证书【答案】C82、涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案应由()组织专家进行论证、审查。
A.安全监督管理机构
B.施工单位
C.建设单位
D.监理单位【答案】B83、下列情形中,构成委托代理终止的是()
A.代理人辞去委托
B.被代理人取得民事行为能力
C.代理人并不知道被代理人死亡
D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭【答案】A84、施工企业对重大危险源应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定(),告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。
A.应急预案
B.管理制度
C.评估体系
D.救助方案【答案】A85、关于地方性法规批准和备案的说法,正确的是()。
A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案
B.自治州的单行条例报送备案时,应当说明作出变通的情况
C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准
D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案【答案】B86、当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议,不能作为申请重新鉴定理由的是()。
A.鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的
B.鉴定程序严重违法的
C.鉴定结论经过质证认定的
D.鉴定结论明显依据不足的【答案】C87、下列属于应当承担缔约过失责任的情形是()。
A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程
B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款
C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质,在资格预审时没有通过审査
D.建设单位在发出中标通知书后,改变了中标人【答案】D88、下列选项中,不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是()。
A.国家标准
B.行业标准
C.技术标准
D.企业标准【答案】C89、《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。但以下夜间施工无需取得证明的是()。
A.配合建设单位24小时联动试车
B.为避免冬期施工进行抢工
C.自来水管道爆裂进行抢修
D.全运会项目开幕时间临近必须抢工【答案】C90、甲、乙两家施工单位以联合承包方式,承揽某建设工程的施工任务。下列说法中,不符合我国《建筑法》规定的是()。
A.双方应签订联合承包的协议
B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程
C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任
D.甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任【答案】D91、在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()。
A.予以修订
B.继续有效
C.应当复审
D.即行废止【答案】D92、下列不良行为中,属于施工企业资质不良行为的是()。
A.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的
B.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的
C.将承包的工程转包或者违法分包的
D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的【答案】D93、建筑施工总承包特级资质企业,应至少配备()名专职安全生产管理人员。
A.8
B.6
C.4
D.3【答案】B94、下列评标委员会成员的行为,合法的是()。
A.向招标人征询确定招标人的意向
B.接受投标人主动提出的澄清
C.对投标提出否决意见
D.接受个人所提出的倾向意见【答案】C95、关于专利权期限的说法,正确的是()
A.发明专利权和实用新型专利权的期限为20年
B.外观设计专利权的期限为15年
C.专利申请文件是邮寄的,以国务院专利行政主管部门收到之日为申请日
D.专利权的右效期自授子之日起计算【答案】B96、权利人在债务人不履行到期债务时,对债务人或第三人特定的物享有的优先受偿权,称为()。
A.用益物权
B.担保物权
C.保证担保
D.处分权【答案】B97、某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲,后由于资金短缺,又将此批钢材抵押给乙,上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的借款,甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是()。
A.由于抵押均未办理登记,抵押权不生效
B.甲抵押权成立在先,应先由甲优先受偿
C.甲、乙按照债权比例清偿
D.乙抵押权成立在后,应先由乙优先受偿【答案】B98、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定,对发布有误的信息,应()。
A.撤销该信息
B.缩短信息公布期限
C.缩小信息公布范围
D.由发布该信息的建设行政主管部门进行修正【答案】D99、()是合同当事人权利义务指向的对象。
A.标的
B.数量
C.质量
D.价款或酬金【答案】A100、下列关于劳动仲裁时效的说法中,错误的是()。
A.劳动争议申请仲裁的时效期间为1年
B.因对方当事人同意履行义务而中断的,从中断时起,仲裁时效期间重新计算
C.仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算
D.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,劳动者申请仲裁时效期间为知道或应当知道其权利被侵害之日起1年【答案】D二,多选题(共100题,每题2分,选项中,至少两个符合题意)
101、关于人民调解的说法,正确的有()
A.人民调解达成调解协议的,可以采取口头协议的方式
B.人民调解制度是一种司法辅助制度
C.当事人认为有必要的,可以自调解协议生效之日起30日内向人民法院申请司法确认
D.人民调解的组织形式是居民委员会
E.人民调解达成的调解协议,具有强制执行效力【答案】AC102、关于质量责任的损失赔偿,以下说法正确的是()。
A.由于设计问题造成的质量缺陷,由建设单位负责维修,其经济责任设计单位承担
B.经进场检验,由建设单位采购的材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工单位负责为维修并承担经济责任
C.缺陷责任期属于法定期限,发承包双方不得在合同中约定
D.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计
E.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用【答案】D103、根据《民法典》的规定,施工企业从银行借款时可以作为抵押物的有()。
A.施工企业所有的汽车
B.施工企业所有的支票
C.施工企业有处分权的国有土地使用权
D.施工企业自有的建筑施工机具
E.施工企业所有的房产【答案】ACD104、商标专用权是指()对其注册的商标依法享有的专用权。由于商标有表示质量和信誉的作用,他人使用商标所有人的商标,有可能对商标所有人的信誉造成损害,必须严格禁止
A.企业
B.事业单位
C.个体工商业者
D.一般自然人
E.未成年人【答案】ABC105、关于劳务派遣的说法,正确的有()。
A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记
B.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施
C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离
D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位
E.除岗前培训费以外,劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用【答案】ABC106、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应当具备的法定条件有()。
A.有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
D.有施工企业签署的工程保修书
E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件【答案】BCD107、下列劳动合同条款中,属于选择条款的有()。2014
A.社会保险
B.试用期
C.保守商业秘密
D.补充保险
E.休息休假【答案】BCD108、根据我国《劳动法》的有关规定,对未成年工的特殊保护规定主要包括()。
A.不得安排未成年工从事夜班的劳动
B.不得安排未成年工从事有毒有害的劳动
C.不得安排未成年工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
D.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查
E.未成年工指的是年满16周岁的劳动者【答案】BD109、关于建设工程施工企业法人资格的说法,正确的有()。
A.施工企业分公司不具有法人资格
B.施工企业的项目经理部不具有法人资格
C.施工企业法人属于财团法人
D.施工企业的法定代表人是法人
E.施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得【答案】AB110、按照《建设工程质量管理条例》的要求,施工单位必须按照工程(),对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字。
A.监理单位的要求
B.设计要求
C.建设行政主管部门的要求
D.施工技术标准
E.合同约定【答案】BD111、下列能够致使劳动合同终止的情形有()。
A.劳动合同期满
B.用人单位法定代表人死亡
C.劳动者被人民法院宣告失踪
D.劳动者死亡或者被人民法院宣告死亡
E.用人单位发生严重经营困难【答案】ACD112、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目,项目的()等的采购,达到法定标准的,必须进行招标。
A.委托项目可行性研究
B.工程施工
C.委托招标代理
D.监理
E.重要物资、材料【答案】BD113、软件合法复制品所有人所享有的权利包括()。
A.为了防止复制品损坏而制作备份复制品
B.不经该软件著作权人许可,向任何第三方提供修改后的软件
C.根据使用的需要把该软件装入计算机等具有信息处理能力的装置内
D.将备份复制品有偿提供给他人使用
E.为了把该软件用于实际的计算机应用环境或者改进其功能、性能而进行必要的修改【答案】AC114、建设工程代理行为的终止情形主要包括()。
A.代理人丧失民事行为能力
B.代理期限届满或者代理事务完成
C.被代理人取消委托或者代理人辞去委托
D.被代理人恢复民事行为能力
E.作为被代理人或者代理人的法人终止【答案】ABC115、施工作业人员应当享有的安全生产权利有()。(2015真题)
A.获得防护用品权
B.获得保险赔偿权
C.拒绝违章指挥权
D.安全生产决策权
E.紧急避险权【答案】ABC116、根据《专利法》,下列属于专利法保护对象的有()。
A.发明
B.计算机软件
C.实用新型
D.商品商标
E.外观设计【答案】AC117、根据《建设工程质量保证金普理办法》,关于缺陷责任期的说法,正确的有()
A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定
B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
C.缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同的约定
D.缺陷责任期届满,承包人对工程质量不再承担责任
E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】ABC118、关于行政纠纷的说法,正确的有()。
A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷
B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼
C.行政诉讼的被告只能是行政机关
D.只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼
E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼【答案】C119、甲建筑公司向乙供货商发出购买100吨钢材的要约,3500元/吨,乙公司收到要约后直接将110吨钢材送进现场,甲公司接受并使用于工程。以下说法正确的是()。
A.乙公司的行为构成承诺
B.乙公司的行为属于新要约
C.甲公司接受钢材并使用于工程,构成承诺
D.双方的合同已经成立
E.乙的行为违背了甲公司的真实意思,合同不成立【答案】BCD120、下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院
C.建筑物上坠落物品造成他人损害的
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损毁
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业【答案】CD121、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。
A.开展项目安全教育培训
B.对建设工程项目的安全施工负责
C.确保安全生产费用的有效使用
D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况
E.及时、如实报告生产安全事故【答案】BC122、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期期限说法正确的是()。
A.有防水要求的卫生间为2年
B.给排水管道为5年
C.电气设备安装工程为2年
D.供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期
E.装修工程为2年【答案】CD123、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有()。
A.有严格的职业危害防治措施,并为施工现场管理人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装
B.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程
C.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他安全生产主管部门考核合格
D.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书
E.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备【答案】BCD124、关于投标人资格审查的说法,正确的有()。2018真题
A.资格审查分为资格预审、资格中审和资格后审
B.资格预审结束后,评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书
C.招标人采用资格预审的应当发布资格预审公告
D.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目,招标人应当组建资格审查委员会
E.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查【答案】CD125、根据《安全生产许可证条例》,国家对()实行安全生产许可制度。
A.矿山企业
B.建筑施工企业
C.危险化学品生产企业
D.烟花爆竹生产企业
E.监理企业【答案】ABCD126、下列符合《绿色施工导则》对非传统水源利用要求的是()。
A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护
B.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水,尽量不使用市政自来水
C.大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区,凡具备条件的应分别计量用水量
D.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理
E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于20%【答案】AB127、施工单位的下列作法中,违反国家有关环境保护法律规定的有()。
A.在施工现场附近的河流中清洗油桶
B.将施工垃圾处理后倒入附近河流
C.转运施工废弃物时未对其进行遮盖
D.居民区附近的高架桥施工时未设置噪声屏障
E.工程抢修工作一直持续到22时【答案】ABCD128、下列签订的劳动合同,可以认定无效或部分无效的有()。
A.用人单位甲与劳动者乙签订劳动合同,为期一年,工作内容是运送假钞
B.用人单位甲与劳动者乙约定,社会保险由劳动者自行缴纳
C.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同中缺少劳动保护条款
D.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同没有约定违约金
E.用人单位甲与劳动者乙约定,发生工伤,单位概不负责【答案】ABC129、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥,并附上主要合同条款,却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用,要采用提价后的新价格,则下列说法正确的是()。
A.水泥厂的价目表属于要约邀请
B.甲建筑公司的订购表示属于要约
C.水泥厂的价目表属于要约
D.水泥厂新报价属于承诺
E.水泥厂新报价属于新要约【答案】AB130、根据《安全生产许可证条例》,国家对()实行安全生产许可证制度。
A.矿山企业
B.建筑施工企业
C.日用化学品生产、经营、储存单位
D.危险化学品生产、经营、储存单位
E.烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业【答案】AB131、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程()起计算。
A.合同订立之日
B.实际竣工之日
C.开工之日
D.保修期届满之日
E.合同约定竣工之日【答案】B132、甲公司拖欠乙公司工程款一案,经法院作出判决,现进入执行阶段。法院可根据乙的申请,对甲的银行存款采取的执行措施有()。
A.封存
B.扣押
C.冻结
D.强制交付
E.划拔【答案】C133、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥,并附上主要合同条款,却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用,要采用提价后的新价格,则下列说法正确的是()。
A.水泥厂的价目表属于要约邀请
B.甲建筑公司的订购表示属于要约
C.水泥厂的价目表属于要约
D.水泥厂新报价属于承诺
E.水泥厂新报价属于要约【答案】AB134、关于物权的设立和保护,下列说法中正确的是()。
A.不动产物权的设立登记生效
B.转移不动产物权,未办理登记的合同无效
C.动产物权的设立占有交付时生效
D.物权受到侵害的,权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决
E.无权占有不动产或动产的,利害关系人可以请求确认权利【答案】ACD135、建设工程债的产生根据有()。
A.合同
B.公证
C.侵权
D.无因管理
E.不当得利【答案】ACD136、某工程两劳务分包单位签订了安全生产管理协议,该协议应明确的内容有()。
A.各自应负责的安全生产管理范围
B.各自应尽的安全生产管理职责
C.各自应釆取的安全措施
D.指定兼职安全生产管理人员进行磋商
E.双方的安全责任由总承包单位确定【答案】BC137、当事人另有约定的除外,承揽合同的承揽人应当以自己的()完成主要工作。
A.设备
B.技术
C.材料
D.资金
E.劳力【答案】AB138、根据《中华人民共和国合同法》,缔约过失责任的构成要件有()。
A.发生在订立合同的过程中
B.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务
C.受害方的信赖利益遭受损失
D.合同被确认为无效
E.在合同订立同时显失公平【答案】ABC139、建设工程代理行为的终止情形主要包括()。
A.代理人丧失民事行为能力
B.代理期限届满或者代理事务完成
C.被代理人取消委托或者代理人辞去委托
D.被代理人恢复民事行为能力
E.作为被代理人或者代理人的法人终止【答案】ABC140、下列属于资质不良的是()。
A.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
B.以他人名义投标
C.允许其他单位用本单位名义承揽工程的
D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续,继续进行生产的
E.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的【答案】AC141、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥,并附上主要合同条款,却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用,要采用提价后的新价格,则下列说法正确的是()。
A.水泥厂的价目表属于要约邀请
B.甲建筑公司的订购表示属于要约
C.水泥厂的价目表属于要约
D.水泥厂新报价属于承诺
E.水泥厂新报价属于新要约【答案】AB142、(2019年真题)根据《绿色施工导则》,关于非传统水源利用的说法,正确的有()
A.优先采用雨水搅拌、雨水养护,有条件的地区和工程应当采用中水养护
B.现场机具、设备等的用水、优先采用非传统水源,尽量不使用市政处来水
C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水
D.大型施工现场,尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统,充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位
E.力争施工中非传统水源的循环水的再利用量大于30%【答案】BD143、根据《建筑法》规定,超越本单位资质等级承揽工程的,法律责任的承担方式有()。
A.责令停止违法行为,处以罚款
B.可以责令停业整顿,降低资质等级
C.情节严重的,吊销资质证书
D.有违法所得的,予以没收
E.情节特別严重的,依法追究刑事责任【答案】ABCD144、下列情形中,属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是()。
A.对管制不服的
B.行政机关工作人员对记过决定不服的
C.认为行政机关侵犯其财产权的
D.认为行政机关违法摊派的
E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【答案】CD145、甲从自己承包的土地上出入不便,遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行,但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法,正确的有()。
A.该约定属于有关相邻关系的约定
B.该约定属于土地承包合同
C.该约定属于地役权合同
D.没有进行登记不影响该约定的合同效力
E.如果甲将其承包的土地转移给他人,受让人有权在乙承包的土地上通行【答案】CD146、下列责任种类中,属于行政处罚的有()。
A.警告
B.罚金
C.排除妨碍
D.行政拘留
E.没收财产【答案】AD147、关于建设工程保险的说法,正确的有()。
A.工程开工前,承包商应为建设工程办理保险,支付保险费用
B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主,也可以是承包商或者分包商
C.工程开工前,业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险
D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天
E.安装工程一切险的保险期内,一般应包括一个试车考核期【答案】B148、关于建设单位安全责任的说法,正确的有()。
A.不得压缩合同工期
B.确保地下管线的安全
C.需要临时占用规划批准范围以外场地的,办理批准手续
D.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料
E.审查专项施工方案【答案】CD149、下列不属于施工单位承担工程质量保修责任情形的是()
A.施工单位采购的材料质量不合格造成墙面脱落
B.住户装修过程中破坏防水层造成渗漏
C.地震造成墙体裂缝
D.建设单位采购材料不合格
E.设计承载力不足造成柱体弯曲【答案】BCD150、根据《环境噪声污染防治法》的规定,噪声的来源有()。
A.工业生产
B.农业生产
C.交通运输
D.社会生活
E.建筑施工【答案】ACD151、根据《建设工程安全生产管理规定》,施工企业对作业人员进行安全生产教育培训,应在()之前。
A.作业人员进入新的岗位
B.作业人员进入新的施工现场
C.企业采用新技术
D.企业采用新工艺
E.企业申请办理资质延续手续【答案】ABCD152、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,下列情形中,属于违法发包的有()。
A.建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的
B.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
C.建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的
D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
E.分包单位将其承包的建设工程再分包的【答案】AC153、在下列情形中,代理人应当向被代理人承担民事责任的有()。
A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的
B.经追认的越权代理行为
C.委托书授权不明的代理行为
D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人
E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【答案】AD154、建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有()。
A.同一工程相邻分段发包
B.同一工程相邻分段分期施工的
C.合同约定的工程验收合格的
D.在两个企业同时任职的
E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的【答案】ABC155、根据《节约能源法》规定,国家对固定资产投资项目实行()制度,不符合强制性节能标准的项目,依法负责审批或者批准的机关不得批准或者核准建设。
A.节能评估
B.节能复查
C.节能审查
D.节能审核
E.节能测试【答案】AC156、注册建造师依法享有的权利包括()。
A.获得相应劳动报酬
B.保管和使用本人注册证书、执业印章
C.接受继续教育
D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章
E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密【答案】ABCD157、根据《民法典》,下列主体可以作为保证人的有()。2017
A.某公司的职能部门
B.某市人民法院
C.某有限责任公司
D.自然人孙某
E.某建筑大学【答案】CD158、下列要求中,属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的有()。
A.对本单位的安全生产工作提出建议
B.接受单位的安全生产教育培训
C.发现安全事故隐患立即向上级报告
D.施工中遇到危及人身安全时停止工作
E.正确使用安全防护用具【答案】BC159、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,属于强制性标准监督检查内容的有()。2016
A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准
B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性标准
C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定
D.工程项目所采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
E.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定【答案】ACD160、某工程监理公司是施工项目的监理单位,其监理的依据包括()。
A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同
B.《建设工程质量管理条例》
C.《建筑法》
D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同
E.《工程建设标准强制性条文》【答案】ABC161、关于仲裁开庭与裁决的说法,正确的有()
A.当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决
B.被申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭不可缺席审理并作出裁决
C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书
D.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行
E.申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定【答案】ACD162、根据2015年修订的《立法法》,下列选项中属于只能制定法律的事项包括()。
A.民事基本制度
B.对非国有财产的征借
C.对非国有财产的征收、征用
D.税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度
E.基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度【答案】ACD163、《招标投标法》规定,投标文件有下列情形,招标人不予受理()。
A.逾期送达的
B.未送达指定地点的
C.未按规定格式填写的
D.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的
E.未按招标文件要求密封的【答案】AB164、因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的,其赔偿责任主体是()。
A.所有人
B.管理人
C.监理人
D.使用人
E.政府【答案】ABD165、(2020年真题)建设工程债的发生根据有()。
A.合同
B.侵权
C.政策规定
D.无因管理
E.不当得利【答案】ABD166、建筑施工企业在结构和安装装饰装修施工阶段,应采取以下防止扬尘污染的措施()。
A.作业区目测扬尘高度小于1米
B.对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施,对粉末状材料密网覆盖存放
C.高层或多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运
D.浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器,避免使用吹风器等易产生扬尘的设备
E.机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施【答案】CD167、行政机关审理行政复议案件,应以()为依据。
A.上级行政机关对案件处理的意见
B.地方性法规
C.行政法规
D.法律
E.会议纪要【答案】BCD168、关于缺陷责任期确定的表述中,正确的有()。
A.缺陷责任期一般为3个月、6个月或12个月
B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
C.缺陷责任期可由发承包双方在合同中约定
D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告90天后,工程自动进人缺陷责任期【答案】BCD169、2006年7月,某医院将住院部大楼及其裙楼发包给总承包商甲,工程开工后不久即因分包商乙发生严重安全事故而导致在建大楼被勒令停工整改,直到2007年6月方达到复工条件。则下列说法不正确的是()。
A.医院应当向施工许可证发证机关报告,需要核验施工许可证
B.医院应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证
C.总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告,需要核验施工许可证
D.分包商乙应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证
E.总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证【答案】ACD170、下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。(2015)
A.勘察、规划、设计等通用的综合标准
B.施工、猃收等重要的通用的质量标准
C.重要的通用的实猃和评定方法等标准
D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
E.重要的通用的信息管理标准【答案】ABCD171、当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中,不能得到法院支持的请求权有()。2016
A.延付或拒付租金请求权
B.寄存财物被丢失的赔偿请求权
C.兑付国债本息请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权
E.支付工程款请求权【答案】CD172、关于代理的说法,以下哪项选项是正确的()。
A.代理人需要转委托第三人代理的,应当取得被代理人的同意或者追认
B.同一代理事项有数位代理人的,应当推选牵头人
C.作为委托人的法人、非法人组织终止的,委托代理终止
D.表见代理是有权代理
E.为了维护被代理人的利益,代理人可直接转托他人代理【答案】AC173、关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法,符合《建设工程文件归档整理规范》的有()。
A.建设工程项目由几个单位承包的,各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷,并及时向建设单位移交
B.在施工合同中,建设单位应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求
C.在组织工程竣工验收前,建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收
D.未取得工程档案验收认可文件,建设单位不得组织工程竣工验收
E.建设工程实行总承包的,各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交【答案】BD174、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有()。
A.有严格的职业危害防治措施,并为施工现场管理人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装
B.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程
C.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他安全生产主管部门考核合格
D.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书
E.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备【答案】BCD175、关于债权相对性的说法,正确的有()。
A.债权客体的相对性
B.债权期限的相对性
C.债权主体的相对性
D.债权内容的相对性
E.债权责任的相对性(2015真题)【答案】CD176、根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,下列工程应当由施工单位组织专家进行论证、审查的有()。
A.高空作业工程
B.深基坑工程
C.地下暗挖工程
D.高大模板工程
E.混凝土浇筑工程【答案】BCD177、下列有关终止劳动合同的经济补偿说法正确的是()。
A.劳动者在本单位工作年限,每满1年支付1个月工资
B.劳动者在本单位工作年限不满6个月的,支付半个月工资
C.劳动者在本单位工作年限6个月以上不满1年的,按半个月计算经济补偿
D.劳动者工资高于用人单位所在市的本地区上年度职工平均工资3倍的,按职工月平均工资3倍支付,支付经济补偿的年限最高不超过12年
E.月工资是指劳动者在合同解除或者终止前12个月的平均工资【答案】ABD178、施工单位由于重大误解,在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材,则施工单位()。
A.只能按购买A型钢材履行合同
B.应按效力待定处理该合同
C.可以要求变更为按购买B型钢材履行合同
D.可以要求撤销该合同
E.可以要求确认该合同无效【答案】CD179、下列选项中,发包人可以请求解除建设工程施工合同的有()。
A.承包人未按约定工期完工的
B.承包人完成工程质量不合格,并且拒绝修复的
C.承包人擅自将专业工程分包的
D.承包人非法转包的
E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的【答案】BCD180、关于施工发现文物报告和保护的说法,正确的是()。
A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有,在农业生产中发现的文物属于集体所有
B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险,对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的,由县级人民政府文物行政部门组织发掘,并同时补办审批手续
C.进行大型基本建设工程,建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内可能埋藏文物的地方进行考古调查
D.水库施工中发现水下文物的应当立即报告当地水利部门
E.建筑基坑施工中发现文物的应当向当地文物主管部门报告,文物行政部门接到报告后无特殊情况应在24小时之内赶赴现场,并在7日内提出处理意见【答案】C181、下列款项中,属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有()。
A.发包人欠付工程价款的利息
B.承包人工作人员的报酬
C.承包人实际支付的建筑物配件价款
D.承包人的机
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 重庆出租车承包经营合同2024年
- 标准房屋出租合同范本2024年
- 长沙二手房买卖合同2024年
- 北师大探索教育创新与未来发展
- 人教版小学数学知识点详解
- 展开与折叠在北师大版中的探索
- 北师大版中的位置与坐标
- 细菌的教学研究团队
- 苏教版女歌手的竞争对手的故事
- 麻雀人教版教案课件
- 贸易融资保理合同
- 2024年国家基本公卫-卫生监督协管-考试复习题库(含答案)
- 人教版四年级数学下册第三单元运算定律 大单元作业设计
- 部编人教版三年级语文上册全册同步练习课课练(含答案)
- 2024年时事新闻及点评【六篇】
- 区块链的网络安全培训
- 飞机维修中人为因素
- (精编)设备预防维护保养TPM推进表
- 产科专案改善PDCA循环提高产妇产后周母乳喂养率品管圈
- 泰康保险集团股权分析报告
- 中小学英语绘本阅读课程的实施计划
评论
0/150
提交评论