天津市注册一级建造师继续教育题集360题精选全解析

天津市注册一级建造师继续教育题集360题精选全解析第一部分工程经济1、关于建设工程勘察设计业务发包,以下的表述中正确的有()

A、发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位

B、发包方可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位

C、经发包方书面同意,承包方可以将建设工程的主体部分勘察、设计任务再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位

D、发包方一般应将整个建设工程项目的设计业务发包给一个承接方

E、发包方将整个建设工程项目的设计业务分别发包给几个承包方时,必须选定其中一个承接方作为主承包方,承接部分设计业务的承接方直接对主承包方负责

参考答案：A、B、D

文字解析：C选项错误在于主体部分的勘察设计任务不能分包；E项错在承包部分设计业务的承包方应直接对原发包方负责。

2、甲开发公司因计划拆迁某旧城区,向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证,下列属于甲公司应当提交的资料是()

A、建设项目批准文件

B、建设用地规划许可证

C、国有土地使用证书

D、拆迁计划和拆迁方案

E、办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明

参考答案：A、B、D、E

文字解析：c项错误在于拆迁人在申请领取拆迁许可证时，只有相应的国有土地使用权批准文件，并不能取得国有土地使用证书。

3、未经人民法院许可,()无权查阅行政诉讼案件的有关材料。

A、当事人

B、代理诉讼的律师

C、法定代理人

D、监护人

E、当事人的近亲属

参考答案：A、C、D、E

文字解析：根据《行政诉讼法》第30条规定，代理诉讼的律师，可以依照规定查阅本案有关材料，可以向有关组织和公民调查，收集证据。对涉及国家秘密和个人隐私的材料，应当依照法律规定保密。经人民法院许可，当事人和其他诉讼代理人可以查阅本案庭审材料，但涉及国家秘密和个人隐私的除外。

4、李某为中国境内某建筑公司职员,2007年11月份,她工资收入2000元,房租收入1600元,存款利息收入200元,买卖股票获利20000元,购买国库券获利5000元。李某的父亲为一退休工人,现从事个体经营。李某的男友杰克,自2005年初从美国来到中国工作,其父母仍然在美国居祝根据个人所得税法的规定,上述人员中,应缴纳个人所得税的人为()

A、李某

B、李某父亲

C、杰克

D、杰克父亲

E、杰克母亲

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

5、张氏兄弟两人达成协议,约定双方如就父亲遗产发生争议,则提交北京仲裁委员会进行裁决,并自动履行其裁决。后双方在父亲的遗产分配问题上无法协商一致,现问双方解决争议可行的法律途径是()

A、只能向有管辖权的人民法院起诉

B、只能申请北京仲裁委员会仲裁

C、既可向有管辖权的法院起诉,也可以申请仲裁

D、只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁

参考答案：A

文字解析：根据《仲裁法》第3条规定：“下列纠纷不能仲裁：(一)婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；……。”所以，本案中，双方约定的仲裁事项是遗产继承纠纷，不属于仲裁的范围，该仲裁协议无效。

6、以下属于刑罚附加刑种类的是()

A、罚金

B、缓期执行

C、监外执行

D、没收财产

E、剥夺政治权利

参考答案：A、D、E

文字解析：B、C均属于刑罚中主刑的执行方式。

7、某施工企业于2004年3月1日取得安全生产许可证,该许可证至()届满。

A、2006年3月1日

B、2007年3月1日

C、2008年3月1日

D、2009年3月1日

参考答案：B

文字解析：暂无解析

8、按照《注册建造师管理规定》,在下列情形中,不予注册的情形包括()

A、甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年

B、乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月

C、丙某今年已经63周岁

D、丁某去年担任项目负责人期间,该项目发生重大安全事故

E、戊某因事故中受伤,被鉴定为限制民事行为能力人

参考答案：A、D、E

文字解析：选项A甲某的刑事处罚尚在执行期间.选项D丁某刚发生质量事故(不足3年),选项E属法定的不予注册的情形。上述3个选项为正确选项;而乙某曾受刑事处罚但现已执行完毕且超过了规定的3年,丙某63岁尚在注册上限年龄之内,故B?选项属可予注册的情形。

9、白某投保了一份财产险,在保险合同中规定了若干除外责任,根据《保险法》及相关法律规定,保险公司的除外责任概括起来,主要包括的情形有()

A、被保险人或者受益人在未发生保险事故的情况下,谎称发生了保险事故,向保险人提出赔偿或者给付保险金的请求的

B、保险事故发生后,投保人、被保险人或者受益人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据,编造虚假的事故原因或者夸大损失程度的,保险人对其虚假的部分不承担赔偿或者给付保险金的责任

C、保险事故发生后,保险人未赔偿保险金之前,被保险人放弃对第三者的请求赔偿的权利的

D、被保险人或受益人故意不履行如实告知义务的,对保险事故发生有严重影响的

E、在合同有效期内,保险标的危险程度增加,被保险人未履行通知义务,因保险标的危险程度增加而发生的保险事故,保险人不承担赔偿责任

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

10、有下列()情形之一的,承包人可以提出解除建设工程施工合同的主张。

A、发包人在承包人催告下始终未能提供设计变更图纸

B、发包人未按照约定及时对施工单位的入场材料进行检验

C、发包人对承包人施工计划迟迟不予审批

D、发包人在承包人催告下始终未能足额支付工程进度款

E、发包人采购的材料质量不合格严重影响工程进度,使工程长时间停工

参考答案：A、D、E

文字解析：暂无解析

11、某施工现场,建筑主体脚手架搭设过程中,施工人员李某不慎,将一钢管从空中滑落,将临近道路通行人员张某头部砸伤,下列选项表述正确的是()

A、由李某向施工单位承担违约责任

B、由李某向张某承担侵权责任

C、由施工单位向张某承担违约责任

D、由李某向张某承担违约责任

参考答案：B

文字解析：李某和张某无合同关系，故只能承担侵权责任。

12、建筑工程安全生产管理制度中最基本的管理制度是()

A、安全生产责任制度

B、群防群治制度

C、安全责任追究制度

D、安全生产检查制度

参考答案：A

文字解析：暂无解析

13、某乡镇企业为解决融资问题,将自己厂房范围内的土地使用权单独抵押给信用社办理贷款,下列说法正确的是()

A、视为地上的厂房一并抵押

B、视为仅抵押了土地使用权

C、因抵押物不明确,抵押合同视为无效

D、乡镇企业的建设用地使用权不得单独抵押

参考答案：D

文字解析：暂无解析

14、下列关于行政处罚简易程序的适用,说法不正确的是()

A、适用前提是违法事实确凿并有法定依据

B、经当事人同意才能适用

C、处罚程度对公民处以50元以下、对法人或组织处以1000元以下的罚款或警告

D、行政处罚决定书应当场交付当事人并且报所属行政机关备案

参考答案：B

文字解析：暂无解析

15、林某于2005年11月15日向保险公司投了一份伤害险,保险金额为5万元。次年的3月16日,林某被张某驾车撞伤。对此,正确的说法是()

A、保险公司给付林某保险金后取得代位清偿权

B、林某向保险公司请求给付保险金后,不能再向张某追偿

C、林某向法院起诉张某后,保险公司不再承担给付保险金的责任

D、林某可以向保险公司请求给付5万元保险金

参考答案：D

文字解析：暂无解析

16、建筑安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍,则施工单位()

A、经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B、经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C、必须将宿舍迁出

D、经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

参考答案：C

文字解析：暂无解析

17、施工图审查报告中应当单列节能审查章节,不符合()的,施工图审查结论应当定为(BCDE)。对于上面的这段话,不宜填入(BCDE)。

A、节能强制性标准的不合格

B、节能推荐性标准的不合格

C、节能标准的不合格

D、强制性标准的部分合格

E、节能推荐性标准的部分合格

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

18、以债务人的身份能行使的权利是()

A、抗辩权

B、代位权

C、撤销权

D、留置权

参考答案：A

文字解析：注意行使抗辩权、代位权、撤销权的主体身份问题。抗辩权的行使主体是合同双方当事人、代位权和撤销权的行使主体是债权人。

19、某承包人通过招标投标程序中标某写字楼建筑工程,双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续,不久发包人进一步要求承包人降低价格,为此双方又签订了中标价格基础上让利12%的补充协议,后双方围绕工程结算产生争议,则应当以()作为结算工程价款的根据。

A、备案的建设工程合同

B、补充协议

C、重新商定合同

D、当地建设行政主管部分发布的计价方法

参考答案：A

文字解析：本题所述发、承包人签订的两个合同，是典型的“阴阳”合同，根据《解释》第21条的规定，应以备案的建设工程合同作为结算工程价款的根据。A项正确。

20、甲向乙发出了一份投标邀请函,在邀请函中写明,投标书应通过电子邮件的形式提交给甲,但未约定电子邮箱的地址,则依据《合同法》规定,要约生效的时间应为()

A、乙发出电子邮件时的时间

B、乙发出的电子邮件得到甲确认时的时间

C、乙发出的邮件进入甲任何邮箱的时间

D、甲单位知道收到邮件时的时间

参考答案：C

文字解析：采用数据电文形式订立合同的，收件人指定特定系统接收电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间。选项A是发出时间、选项B和D是收件人知道或确认收到的时间，以上均不符合法律规定。所以答案是C。

21、甲向乙发出的要约中表明承诺的期限是2009年3月20日,乙方因自身原因于2009年4月1日才向甲发出承诺,则下面的说法正确的是()

A、该承诺属于承诺超期,该承诺有效

B、该承诺属于承诺延误,该承诺无效

C、该承诺属于承诺超期,是否有效由甲决定。如果甲未及时确认其有效,则是新要约

D、该承诺属于承诺延误,是否有效由甲决定

E、如果甲不通知乙该承诺有效,则该承诺无效

参考答案：C、E

文字解析：《合同法》第28条规定“受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺效以外，为新要约”。第29条规定“受要约人在承诺期限发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺以外，该承诺有效”。所以选项A、B、D不符合法律规定，答案是C、E。

22、下列选项中。注册建造师应当履行的义务包括()

A、遵守法律、法规和有关规定,恪守职业道德

B、执行技术标准、规范和规程

C、能力较强者应担任两个以上建设工程项目施工的负责人

D、保守在执业中知悉的国家机密及他人的商业秘密

E、对本人活动进行解释和辩解

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

23、下列关于合同权利义务概括转移的说法中,错误的是()

A、合同当事人一方将其合同权利和义务一并转移给第三人,由该第三人概括地继受这些权利和义务

B、可以全部或部分转移合同权利和义务

C、概括转移可以依当事人合意产生,也可根据法律规定而产生

D、企业合并、分立而发生的概括转移,应当取得相对人同意

参考答案：D

文字解析：企业合并、分立为法定的概括转移，无需合同相对人同意。故D项错误。

24、根据最高法院的《司法解释》,发包人享有合同的解除权,其中正确的是()

A、承包人非法转包合同的

B、承包人未经发包人同意分包合同的

C、不履行合同约定的协助义务的

D、提供的建筑材料不符合强制性标准的

E、合同约定的工期内未完工,且经催告后合理期限内仍未完工

参考答案：A、B、E

文字解析：暂无解析

25、某省直机关办公楼建设项目进行招标,招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上(包括二级),甲(施工总承包三级)、乙(施工总承包二级)、丙(施工总承包一级)、丁(施工总承包一级)纷纷组成投标联合体参与投标,则下列说法正确的是()

A、甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标

B、乙、丙组成投标联合体,其资质等级应为施工总承包一级

C、若丙、丁组成的投标联合体中标,以丁作为代表与招标人签订施工合同

D、丙、丁组成联合体,将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人

参考答案：D

文字解析：暂无解析

26、甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程,双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中,乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失,对该损失的处理方法正确的表述是()

A、乙承担全部责任

B、乙承担主要责任,甲承担次要责任

C、甲、乙承担连带责任

D、由双方协商责任的分配

参考答案：C

文字解析：暂无解析

27、我国法律保护的知识产权有很多种,其中主要包括()

A、商业秘密

B、著作权

C、商标权

D、所有权

E、专利权

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

28、万某2006年9月参加全国一级建造师资格考试,假如他成绩合格,就可以()

A、以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理

B、通过注册取得建造师资格证书

C、取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业

D、取得建造师执业证书和执业印章

参考答案：C

文字解析：暂无解析

29、由于试验任务繁重,某路桥公司招聘了两个l5周岁的男孩帮助施工单位的试验人员做试验。根据《劳动法》的规定,施工单位的行为()

A、合法,跟其他人一样待遇

B、不合法

C、缴纳了罚款就合法

D、合法,但是要给予特殊照顾

参考答案：B

文字解析：暂无解析

30、甲、乙约定:由乙为甲单位人员提供一次专项技术讲座。届时,乙在前去甲处的路上被丙撞伤,住进医院无法履行合同。针对此种情形,乙正确的处理方式是()

A、指派自己的学生为甲单位人员进行讲座

B、由于不属于自己的原因而没能履行合同,不对此承担违约责任

C、要求丙承担对甲的违约责任

D、自行承担对甲的违约责任

E、要求丙承担对自己的侵权责任

参考答案：D、E

文字解析：根据《合同法》121条的规定：当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。违约责任的规则原则是严格责任原则，无论是否存在过错，均应承担违约责任；承担违约责任后可以向第三人追偿；故DE正确。

第二部分项目管理1、某施工企业完成一项工程,工程完工时共发生人工费30万元,材料费360万元,机械使用费100万元。项目经理部发生水电费2万元,行政管理部门发生水电费8000元。应计入生产成本的费用为()万元。

A、360

B、460

C、492

D、490

参考答案：C

答案解析：暂无解析

2、施工图预算审查时,将分部分项工程的单位建筑面积指标总结归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标,然后利用这些基本指标对拟建项目分部分项工程预算进行审查的方法称为()

A、筛选审查法

B、对比审查法

C、分组计算审查法

D、逐项审查法

参考答案：D

答案解析：暂无解析

3、按建标[2003]206号文件的规定,施工企业为从事危险作业的建筑安装施工人员支付的意外伤害保险费属于建筑安装工程的()

A、人工费

B、措施费

C、规费

D、企业管理费

参考答案：C

答案解析：暂无解析

4、采用公式计算法计算建筑安装工程费中的企业管理费,可分别以()为计算基数。

A、人工费

B、人工费+材料费

C、人工费+施工机械使用费

D、直接费

E、材料费+施工机械使用费

参考答案：A、C、D

答案解析：暂无解析

5、当初步设计深度不够,不能准确地计算工程量,但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时,编制工程概算可以采用()

A、单位工程指标法

B、概算指标法

C、概算定额法

D、类似工程概算法

参考答案：B

答案解析：暂无解析

6、企业的设备更新既是一个经济问题,也是一个重要的决策问题。在作设备更新方案比较时,对原设备价值的考虑是按()

A、设备原值

B、资产净值

C、市场实际价值

D、低于市场价值

参考答案：C

答案解析：暂无解析

7、某工程的施工图预算审查要求在较短时间内完成,此时应避免采用的审查方法是()

A、逐项审查法

B、分组计算审查法

C、“筛选”审查法

D、重点审查法

E、标准预算审查法

参考答案：A、E

答案解析：暂无解析

8、征用城市郊区的菜地,用地单位应按照国家有关规定缴纳()

A、城市建设配套费

B、新菜地开发建设基金

C、土地使用权出让金

D、临时安置补助费

参考答案：B

答案解析：暂无解析

9、资金成本中的资金使用费包括()

A、向股东支付的红利

B、向银行支付的贷款手续费

C、向债权人支付的利息

D、生产制造成本

E、发行债券所发生的费用

参考答案：A、C

答案解析：暂无解析

10、按建标[2003]206号文件的规定,规费包括()

A、环境保护费

B、工程排污费

C、工程定额测定费

D、安全施工费

E、文明施工费

参考答案：B、C

答案解析：暂无解析

11、措施项目清单为可调整清单,投标人在进行措施项目计价时()

A、不得对措施项目清单做任何调整

B、对措施项目清单的调整可以在中标之后进行

C、可以根据施工组织设计采取的措施增加项目

D、可以在招标后采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿

参考答案：C

答案解析：暂无解析

12、流动资产组合策略中的稳健型筹资策略,下列解释说明正确的是()

A、该策略是一种扩张冒险型的筹资策略

B、该策略是一种较为谨慎的筹资策略

C、主要目的是规避风险

D、会使企业资金成本增加

E、会丧失财务杠杆利益,降低股东的收益率

参考答案：B、C、D、E

答案解析：暂无解析

13、招标人提出的不能以实物计量的零星工作项目所需费用应列入()

A、分部分项工程清单

B、措施项目清单

C、其他项目清单中的招标人部分

D、其他项目清单中的投标人部分

参考答案：D

答案解析：暂无解析

14、下列各项费用中,不属于与项目建设有关的其他费中的临时设施费的是()

A、供现场施工需要的未列入工程费用的供电工程费

B、建设单位临时搭建的工作场所所需费用

C、施工单位临时搭建的工作场所所需费用

D、施工期间专用公路的加固和养护费

参考答案：C

答案解析：暂无解析

15、会计报表分析方法有()

A、水平分析法

B、垂直分析法

C、差冻锲算法

D、趋势分析法

E、连环替代法

参考答案：A、B、D

答案解析：暂无解析

16、某企业于2006年3月获得一项特许权,支付价款30万元,预计使用期限为10年。该特许权2007年的摊销金额是()万元。

A、2.25

B、2.5

C、3

D、3.5

参考答案：C

答案解析：暂无解析

17、研究招标文件的合同条件方面,关于付款条件,除了要搞清楚是否有预付砍锇其金额、工程进度款的付款方式和付款比例、保留金的扣留比例等,还要搞清楚()

A、对进场施工机械设备的完好率

B、运抵施工现场的永久设备和材料是否可以获得材料设备预付款

C、扣留保留金的偿还时间

D、对进场材料发生损耗或丢失的补偿额度及条件

参考答案：B

答案解析：暂无解析

18、按人民币计算,某进口设备的离岸价5100万元,到岸价5500万元,银行财务费25万元,外贸手续费费率为3%,则设备的外贸手续费为()

A、150万元

B、155万元

C、165万元

D、170万元

参考答案：C

答案解析：外贸手续费=进口设备到岸价×人民币外汇牌价×外贸手续费率=5500×3%=165万元

19、企业在资产负债表日,不能可靠地估计所提供劳务的交易成本,已经发生的劳务成本预计只能部分得到补偿,此时()

A、应按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，不确认利润或损失

B、应按预计确认收入，结转已发生的成本，暂不确认利润或损失

C、应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本，将差额确认为损失

D、不应确认收入，结转已发生的成本，暂不确认当期利润或损失

参考答案：C

答案解析：暂无解析

20、企业分配利润时,向投资者分配利润的形式有()

A、普通股股利

B、转作股本的普通股股利

C、转作资本的普通股股利

D、优先股股利

E、法定盈余公积金

参考答案：A、B、D、E

答案解析：暂无解析

21、下列不属于规费的是()

A、工程排污费

B、住房公积金

C、工程定额测定费

D、财产保险费

E、环境保护费

参考答案：D、E

答案解析：暂无解析

22、在项目建议书和可行性研究阶段确定建设项目投资可以依据()

A、概算定额

B、预算定额

C、投资估算指标

D、概算指标

参考答案：C

答案解析：暂无解析

23、施工企业从建设单位取得工程预付款,属于企业筹资方式中的()筹资。

A、融资租赁

B、短期借口

C、长期借款

D、商业信用

参考答案：B

答案解析：暂无解析

24、项目融资的特点有,项目融资()

A、是以项目本身为主体安排的融资

B、可实现项目发起人公司负债型融资的要求

C、融资成本相对较低

D、对项目发起人无追索权或只有有限追索权

E、以项目友起人自身的资信作为贷款的首要条件

参考答案：A、D

答案解析：暂无解析

25、某住宅开发项目,市场预测售价为2300元/m2,变动成本为900元/m2,固定成本为500万元,综合营业税金为150元/m2。此项目最少应开发()m2商品住宅面积才能保本。

A、4000

B、4635

C、5420

D、6500

参考答案：A

答案解析：暂无解析

26、对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用属于()

A、直接工程费

B、规费

C、间接费

D、企业管理费

参考答案：A

答案解析：暂无解析

27、暂定金额或待定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金,按规定承包商()

A、不能将它如数列入投标报价但有使用权

B、应将它列入报价差并根据实际需要自主动用该资金

C、应将它如数列入报价,但该资金将按业主工程师的指示决定全部或部分使用

D、可将它列入投标报价,竣工时如有节余按盈利处理

参考答案：C

答案解析：暂无解析

28、宏观经济政策的目标包括()

A、市场完全竞争

B、充分就业

C、物价水平稳定

D、国际收支平衡

E、持续均衡的经济增长

参考答案：B、C、D、E

答案解析：暂无解析

29、建筑工程结构特征与概算指标相同,直接套用概算指标编制概算时,应考虑调整的是()

A、拟建工程建设时期与概算指标编制时期的价差

B、地区工资、材料预算价格及机械使用费的差异

C、拟建工程与概算指标规定的结构特征的差异

D、建筑企业等级的差异

参考答案：A

答案解析：暂无解析

30、某建设项目,建筑工程费及设备、工具购置费总计800万元,该项目建设期为2年,第一年计划投资40%,第二年计划投资60%,年价格上涨率为3%。则该项目第二年的涨价预备费为()

A、9.6万元

B、29.23万元

C、38.83万元

D、48.83万元

参考答案：B

答案解析：暂无解析

第三部分建设法规1、职业健康安全与环境管理体系文件系统应有明确的层次,体现各活动的策划、实施、检查和处置要求。这体现了该文件()的特点。

A、法规性

B、可操作性

C、证实性

D、系统性

参考答案：D

文字解析：暂无解析

2、建设工程项目质量的形成过程,贯穿于建设工程项目的决策过程和(),这些过程的各个重要环节构成了工程建设的基本程序,它是工程建设客观规律的体现。

A、施工过程

B、投资准备

C、工程验收

D、立项审批

参考答案：A

文字解析：暂无解析

3、某打桩工程合同约定,第一个月计划完成工程桩120根,单价为1．2万元／根。至第一个月底．经确认的承包商实际完成的工程桩为110根,实际单价为1．3万元／根。在第一个月度内,该打桩工程的已完工作预算费用()为()万元。

A、132

B、143

C、144

D、156

参考答案：A

文字解析：BCW

4、根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同,可分为()

A、施工组织总设计

B、施工组织设计大纲

C、单项工程施工组织设计

D、单位工程施工组织设计

E、分部(分项)工程施工组织设计

参考答案：A、D、E

文字解析：暂无解析

5、根据建设部颁发的《建筑业企业资质管理规定》,劳务分包序列企业的资质设()等级,()资质类别。

A、一至二个,10个

B、一至二个,13个

C、二至三个,10个

D、二至三个,13个

参考答案：B

文字解析：暂无解析

6、针对各种技术措施、新工艺等项目,既可以核算已经完成的项目是否达到原定的目的,也可以对准备采取措施的项目进行核查和审查,看是否有效果的核算方法是()

A、会计核算

B、业务核算

C、统计核算

D、成本核算

参考答案：B

文字解析：暂无解析

7、我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目(工程)的安全生产设施必须符合国家规定的标准,必须与主体工程同时设计、()、同时投入生产和使用。

A、同时参与

B、同时批准

C、同时立项

D、同时施工

参考答案：D

文字解析：暂无解析

8、根据原劳动部和建设部有关规定,企业管理人员的安全教育包括()

A、班组长和安全员的安全教育

B、行政管理干部的安全教育

C、特种作业人员的安全教育

D、企业技术负责人的安全教育

E、项目经理的安全教育

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

9、工程档案编码应根据()而建立。

A、项目实施单位需求

B、档案管理人员学历水平

C、项目特点

D、项目参与各方组织架构

E、有关工程档案的规定

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

10、甲公司经投标获得某大楼工程的施工任务,并按我国施工合同示范文本签订了承包合同。工程开工两周后,设计方变更设计．为此发包人发出变更通知,甲公司对此()

A、拥有拒绝的权利

B、没有拒绝的权利

C、需要与发包人协商接受与否

D、不需与发包人协商接受与否

参考答案：B

文字解析：合同实施过程中发包人发出变更通知,承包人对此没有拒绝的权利。这是因为发包人是工程的出资人、所有人和管理者,对将来工程的运行承担主要的责任,赋予发包人这样的权利才能减少更大的损失,故选项B正确。

11、工程施工过程中,发包人未在合同约定时间内支付工程进度款,承包人可以()

A、及时向发包人发出要求付款的通知

B、与发包人协商签订延期付款协议,从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息

C、停止施工,承担相应责任

D、与发包人协商将该工程折价,就该工程折价的价款优先受偿

E、申请人民法院将该工程依法拍卖,就该工程拍卖的价款优先受偿

参考答案：A、B

文字解析：暂无解析

12、按《建设工程价款结算暂行办法》的规定,原则上包工包料的工程预付比例,不低于及不高于合同金额的百分比值分别为()

A、5％及30％

B、10％及40％

C、5％及20％

D、10％及30％

参考答案：D

文字解析：暂无解析

13、分部分项工程成本分析中的预算成本的资料来源是()

A、投标报价成本

B、施工预算

C、施工任务单

D、限额领料单

参考答案：A

文字解析：暂无解析

14、承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险的合同是()

A、变动单价合同

B、固定总价合同

C、变动总价合同

D、成本加酬金合同

参考答案：D

文字解析：采用成本加酬金合同,承包商将按工程实际发生成本加固定酬金进行结算,不承担任何价格变化或工程量变化的风险,这些风险都由业主承担。

15、在建设工程项目管理过程中,代表不同利益方的进度控制目标和时间范畴是不相同的,()承担了进度控制的任务。

A、业主方

B、设计方

C、担保方

D、总承包方

E、营运方

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

16、“信息处理和变换的程序化”有利于()

A、项目的文档管理

B、数据和文件版本的统一

C、项目信息的检索和查询

D、提高数据处理的准确性

参考答案：D

文字解析：暂无解析

17、主控项目是指建筑工程中对()和公众利益起决定性作用的检查项目。

A、运行

B、安全

C、卫生

D、环境保护

E、收益

参考答案：B、C、D

文字解析：暂无解析

18、施工项目成本控制工作贯穿于施工企业生产经营全过程,其开始阶段应是施工项目的()

A、设计阶段

B、投标阶段

C、施工准备阶段

D、正式开工

参考答案：B

文字解析：暂无解析

19、组织结构图反映一个组织系统中各组成部分(组成元素)之间的()

A、因果关系

B、层次关系

C、先后关系

D、指令关系

参考答案：D

文字解析：暂无解析

20、作为施工成本管理的任务,对施工成本进行分析,目的是分析()

A、评定成本责任者业绩

B、成本的发展趋势

C、成本升降的因素

D、确定成本规划方案

参考答案：C

文字解析：暂无解析

21、安全宣传教育措施是为了宣传普及有关安全生产法律、法规、基本知识所需要的措施,其中包括()

A、安全操作方法训练设施

B、个人安全防护措施

C、通风照明设施

D、预报预警设施

参考答案：A

文字解析：暂无解析

22、编制项目管理任务分工表、制定项目控制的工作流程等,在项目管理的整个组成环节中属于()环节。

A、提出问题

B、策划

C、执行

D、检查

参考答案：B

文字解析：管理是由多个环节组成的过程,即提出问题；筹划——提出解决问题的可能的方案,并对多个可能的方案进行分析；决策；执行；检查。这些组成管理的环节就是管理职能。编制项目的管理任务分工表,制定项目控制工作流程,属于项目管理的筹划环节。

23、用以指导合同实施和索赔工作的分析是合同的()分析。

A、法律基础

B、承包人主要任务

C、发包人的责任

D、合同价格

参考答案：A

文字解析：合同的法律基础分析主要指了解掌握与合同有关的法律的基本情况,用以指导整个合同实施和索赔工作。

24、在建设项目决策阶段,主要工作包括建设项目()

A、发展决策

B、规划立项

C、可行性研究

D、建设方案论证

E、投资决策

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

25、建设工程项目质量目标实现的最重要和最关键的过程是在()

A、设计阶段

B、施工阶段

C、验收阶段

D、使用阶段

参考答案：B

文字解析：暂无解析

26、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合()

A、国家规范

B、工程所在地地方标准

C、工程建设强制性标准

D、合同文件的要求

参考答案：C

文字解析：引自《建设工程安全生产管理条例》第十四条。

27、职业健康安全与环境管理体系文件策划工作中,除了确定文件结构编写格式以及各层文件的编号之外,还应()

A、制定文件编写计划、编写文件内容

B、编写文件内容、安排文件的审查审批和发布工作

C、制定文件内容并通知相关方

D、制定文件编写计划、安排文件的审查审批和发布工作

参考答案：D

文字解析：暂无解析

28、针对工程特点,编制安全技术措施的技术人员必须掌握工程概况、施工方法、施工环境、条件等一手资料,并熟悉安全法规、标准等。这说明了编制安全技术措施要有()

A、可操作性

B、全面性

C、有效性

D、针对性

参考答案：D

文字解析：暂无解析

29、某工程合同总额为200万元,工程预付款为24万元,其中主要材料、构件所占比重为60%,辅助材料所占比重为20%,则工程预付款起扣点为()万元。

A、150

B、160

C、170

D、180

参考答案：B

文字解析：工程预付款的计算中只需考虑主要材料、构件所占的比重,所以起扣点=200-24／60％=160万元。

30、应用动态控制原理进行目标控制时,用于纠偏的组织措施包括()等。

A、调整进度管理的方法

B、调整招标工作的管理职能分工

C、调整投资控制工作流程

D、更换不同的软件编制施工进度计划

E、调整合同管理任务分工

参考答案：B、C、E

文字解析：应用动态控制原理进行目标控制时，用于纠偏的组织措施包括调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。

第四部分公路实务1、“变更设计申请书”属于建造师签章的()类文件。

A、施工组织管理

B、施工进度管理

C、合同管理

D、质量管理

参考答案：D

文字解析：暂无解析

2、[背景材料l]某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：根据有关规定,经检查有病的人员中可以参加高处作业的是患()的人。

A、精神病

B、皮肤病

C、严重关节炎

D、癫痫病

参考答案：B

文字解析：暂无解析

3、安全生产投入主要用于()

A、建设安全技术措施工程,如防火工程、通风工程等

B、用于丰富职工业余生活,营造企业文化氛围的费用

C、重大安全生产课题的研究,按国家标准为职工配备劳动保护用品

D、职工的安全生产教育和培训、其他有关预防事故发生的安全技术措施费用,如用于制定及落实生产事故应急救援预案等

E、职工安全防护用品的购买

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

4、施工现场集中搅拌的混凝土,单位体积混凝土中粗骨料含量两次测值的相对误差不应大于()

A、2％

B、3％

C、4％

D、5％

参考答案：D

文字解析：暂无解析

5、按照现行公路工程质量检验评定标准,在悬臂拼装梁施工过程中,桥梁的轴线偏位检查频率是()

A、每节段检查2处

B、每节段检查6处

C、每节段检查4处

D、每节段检查3处

参考答案：A

文字解析：暂无解析

6、项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级是()

A、单A

B、双A

C、三A

D、四A

参考答案：B

文字解析：暂无解析

7、监控系统检测的主要项目有()

A、设备的规格

B、设备的功能

C、子系统检测

D、设备的价格

E、设备的性能

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

8、[背景材料1]某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：从事本桥桥面作业的人员必须戴的个人安全防护用品有()

A、安全帽

B、安全带

C、拖鞋

D、防滑鞋

E、硬底鞋

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

9、下列关于沥青路面工程施工安全要点的叙述错误的是()

A、块状沥青的搬运宜在晴天进行

B、从事沥青作业人员均应进行体检

C、患有皮肤病、结膜炎的人员不宜从事沥青作业

D、沥青加热及混合料拌制,宜在人员较少、场地空旷的地段进行

参考答案：A

文字解析：暂无解析

10、隧道火灾报警系统的人工报警按钮通常是在隧道内每()间距设一个。

A、100m

B、75m

C、50m

D、25m

参考答案：C

文字解析：暂无解析

11、当混凝土堵塞导管时,可疏通导管内的混凝土的方法有()

A、拔出导管

B、用型钢插入导管内来疏通

C、导管上固定附着式振捣器进行振动

D、高压水枪喷射

E、加缓凝剂

参考答案：B、C

文字解析：暂无解析

12、高速公路收费系统能够完成收费站、路段分中心、省结算中心之间收费业务数据、()、时钟等的通信。

A、紧急电话

B、视频会议

C、费率

D、办公信息

参考答案：C

文字解析：暂无解析

13、可用于各级公路基层和底基层的粒料材料是()

A、天然砂砾

B、级配碎石

C、泥结碎石

D、填隙碎石

参考答案：B

文字解析：暂无解析

14、已交付使用的公路工程项目,事故报告单位为()

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、接养单位

参考答案：D

文字解析：暂无解析

15、可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准公路路面工程的施工企业是()

A、公路路面工程专业承包特级企业

B、公路路面工程专业承包一级企业

C、公路路面工程专业承包二级企业

D、公路路面工程专业承包三级企业

参考答案：C

文字解析：暂无解析

16、相对于沥青混凝土路面,水泥混凝土路面的优点有()

A、维修方便

B、热稳定性好

C、强度高

D、耐久性好

E、有利于夜间行车

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

17、一条高速公路的收费系统按其基本功能可分为计算机系统、电源系统、()等。

A、视频监视系统

B、地理信息系统

C、内部对讲系统

D、信息发布系统

E、安全报警系统

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

18、公路施工中不得用推土机推()

A、树根

B、碎石块

C、建筑垃圾

D、石灰

参考答案：D

文字解析：暂无解析

19、安全事故自发生之日起()日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

A、10

B、20

C、30

D、40

参考答案：C

文字解析：暂无解析

20、生产安全事故等级的划分指标有()

A、死亡人数

B、间接经济损失

C、直接经济损失

D、重伤人数

E、轻伤人数

参考答案：A、C、D

文字解析：暂无解析

21、下列工程中,不可视为线性分布工程的是()

A、路面工程

B、交通工程

C、大型互通式立交

D、环境绿化

参考答案：C

文字解析：暂无解析

22、在选择路面各结构层之间搭接类型时,前道工序慢于后道工序时,应选择()

A、STS

B、STF

C、FTS

D、FTF

参考答案：D

文字解析：暂无解析

23、按照原国家经贸委发布的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》的界定,下列属于特种作业人员的是()

A、爆破作业员

B、登高架设作业员

C、电工

D、驾驶员

E、企业内机动车辆驾驶员

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

24、公路工程建筑安装工程费中的税金指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的()

A、征地税

B、营业税

C、个人所得税

D、教育费附加

E、城市维护建设税

参考答案：B、D、E

文字解析：暂无解析

25、根据《公路工程技术标准》,路基、路面排水设计除应综合规划、合理布局,并与沿线排灌系统相协调外,还要考虑()

A、冰冻的作用

B、防止污染水源

C、防止水土流失

D、地下水、毛细水的作用

E、保护生态环境

参考答案：B、C、E

文字解析：暂无解析

26、钢筋的纵向焊接应采用()

A、电弧焊

B、气压焊

C、电渣压力焊

D、闪光对焊

参考答案：D

文字解析：暂无解析

27、预备费用由工程造价增长预备费和()组成。

A、基本预备费

B、装备费

C、间接费

D、管理费

参考答案：A

文字解析：暂无解析

28、公路工程项目施工成本管理的原则包括成本最低化原则和()原则。

A、成本管理科学化

B、全面成本管理

C、成本责任制

D、成本管理有效化

E、成本管理数量化

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

29、[背景材料2]某项目部为控制材料成本,主要从控制供料成本和量差控制入手。在材料的采购环节,通过网上采购的方式与一供应商签订了水泥、砂、石的供应合同,并由项目部自己组织运输。在材料发放环节,按照发料的原则,尽量控制损耗；使用环节,尽量减少材料的场内运输损耗。问题：根据背景资料的描述,量差节约的途径应该采取()方式。

A、节约降耗

B、控制物耗

C、节约材料场外运输费用

D、减少材料场外搬运费

E、降低材料购买价

参考答案：A、B

文字解析：暂无解析

30、《安全生产法》规定从业人员的权利包括()

A、从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施

B、从业人员有权对本单位的安全生产工作提出建议

C、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批

D、检举、控告D从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业

E、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权进行处理

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

第五部分水利实务1、土石坝施工中,当黏性土料含水量偏低时,应在()加水。

A、压实前

B、运输过程中

C、料场

D、压实后

参考答案：C

文字解析：暂无解析

2、竣工验收前,()应组织进行工程竣工验收的初步验收。

A、上级主管部门

B、项目法人

C、竣工验收主持单位

D、竣工验收主持单位委托单位

参考答案：B

文字解析：暂无解析

3、水电建设工程施工安全管理工作贯彻的原则是()

A、安全第一、预防为主

B、安全生产、人人有责

C、质量第一、预防为主

D、安全第一、人有有责

参考答案：B

文字解析：暂无解析

4、项目后评价的三个层次是()

A、施工单位自评、项目法人评价、主管部门评价

B、监理单位评价、项目法人评价、主管部门评价

C、设计单位评价、项目法人评价、主管部门评价

D、项目法人自评、项目行业评价、主管部门评价

参考答案：D

文字解析：暂无解析

5、我国第一个采用施工招标投标制的水利水电工程是()

A、葛洲坝水利枢纽工程

B、小浪底水库工程

C、鲁布革水电站工程

D、板桥水库复建工程

参考答案：C

文字解析：暂无解析

6、《水库工程管理设计规范》(SL106—96)规定,平原区大型水库工程下游从坝脚线向下的管理范围为()

A、不少于50m

B、不少于100m

C、不少于150m

D、不少于200m

参考答案：A

文字解析：暂无解析

7、根据《水法》规定,国家对水工程建设移民实行()的方针。

A、综合性移民

B、自然性移民

C、开发性移民

D、单一性移民

参考答案：C

文字解析：暂无解析

8、下列属于水利水电工程初步设计阶段施工组织设计文件的内容是()

A、施工导流方案

B、主要单位工程综合进度计划

C、主体工程施工方法

D、施工安全防护措施

E、料场的规划、选择

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

9、特大质量事故由()组织进行调查。

A、项目主管部门

B、省级以上水行政主管部门

C、水利部

D、国务院主管部门

参考答案：C

文字解析：暂无解析

10、根据《水工混凝土施工规范》(DL／T5144—2001),散装水泥储运时间超过()个月,使用前应重新检验。

A、3

B、4

C、5

D、6

参考答案：D

文字解析：暂无解析

11、根据《浆砌石坝施工技术规定》(SD120—84),下列关于浆砌石坝砌石的质量控制要求正确的是()

A、在胶结料初凝前严禁一次连续砌筑两层石块

B、当最低气温在0～5℃时,砌筑作业应注意表面保护

C、最低气温在0℃以下时,应停止砌筑

D、最低气温在-1以下时,应停止砌筑

E、无防雨棚的仓面,在施工中遇大雨、暴雨时,应立即停止施工,妥善保护表面

参考答案：B、C、E

文字解析：暂无解析

12、项目法人就本建设项目制定的应急救援预案应当包括()

A、紧急救援的组织机构、人员配备方案

B、物资准备方案

C、人员财产救援措施

D、事故分析与报告等方面的方案

E、应急救援交通方案

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

13、根据《水工建筑物滑动模板施工技术规范》(SL3292),下列关于滑模牵引系统的设计规定正确的是()

A、地锚、岩石锚杆和锁定装置的设计承载能力,应为总牵引力的3～5倍

B、地锚、岩石锚杆和锁定装置的设计承载能力,应为总牵引力的5～8倍

C、牵引钢丝绳和承载能力为总牵引力的3～5倍

D、牵引钢丝绳和承载能力为总牵引力的5～8倍

E、牵引钢丝绳和承载能力为总牵引力的8～10倍

参考答案：A、D

文字解析：暂无解析

14、中型基坑初期排水,排水时间可采用()

A、3～5d

B、4～6d

C、5～7

D、D6～8d

参考答案：A

文字解析：暂无解析

15、装爆破器材的车厢的停车线路与其他线路应隔开,通往该线路的转辙器应锁住,必须严格采取车辆防溜措施,其前后()m处必须设有明显标志。

A、200

B、150

C、100

D、50

参考答案：D

文字解析：暂无解析

16、下列验收中,项目法人不得作为验收委员会成员的是()

A、分部工程验收

B、阶段验收

C、单位工程验收

D、竣工验收

参考答案：D

文字解析：暂无解析

17、根据《水利水电建筑安装安全技术工作规程》(SD267—88),凡经医生诊断,患有()的人员,不得从事高处作业。

A、高血压

B、糖尿病

C、心脏病

D、肠胃炎

E、贫血

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

18、根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004),重力式混凝土围堰采用抗剪断公式计算时,其稳定安全系数不小于()

A、3

B、4

C、5

D、6

参考答案：A

文字解析：暂无解析

19、根据《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL174—96),下列关于混凝土防渗墙施工试验及墙体质量的要求正确的是()

A、重要或有特殊要求的工程,宜在地质条件类似的地点,或在防渗墙中心线上进行施工试验

B、配置墙体材料的水泥、骨料、水、掺和料及外加剂等应符合有关标准的规定,其配合比及配置方法应通过试验决定

C、防渗墙墙体应均匀完整,不得有混浆、夹泥、断墙、孔洞等

D、混凝土浇筑过程中导管堵塞时严禁将导管全部拔出

E、混凝土浇筑过程中导管堵塞,经处理后,继续浇筑前必须核对混凝土面高程及导管长度,确认导管的安全插入深度

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

20、水工大坝工程专业承包三级企业可以承担()

A、单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类坝型的坝基处理施工

B、单项合同额不超过企业注册资本金5倍、50m及以下各类坝型坝基处理施工

C、单项合同额不超过企业注册资本金4倍、60m及以下各类坝型坝基处理施工

D、单项合同额不超过企业注册资本金3倍、70m及以下各类坝型坝基处理施工

参考答案：B

文字解析：暂无解析

21、某土石坎填筑土料的击实最大干密度为1．879／cｍ3,设计压实度为0．98,则设计最大干密度为()9／ｍ3。

A、1．91

B、1．83

C、1．87

D、1．98

参考答案：B

文字解析：暂无解析

22、根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF—2000—0208),承包人有权根据本合同任何条款及其他有关规定,向发包人索取追加付款,但应在索赔事件发生后的()内,将索赔意向书提交发包人和监理人。

A、28天

B、42天

C、56天

D、半年

参考答案：A

文字解析：暂无解析

23、各项验收(包括枢纽工程、库区移民、环保、消防、劳动安全卫生、工程档案、工程竣工决算)工作完成后,由项目法人向()提出竣工验收申请报告,由()组织工程竣工验收。

A、项目审批部门项目审批部门

B、省级政府主管部门项目审批部门

C、电网经营管理单位省级政府主管部门

D、项目审批部门项目法人

参考答案：A

文字解析：暂无解析

24、当坝顶填筑高程超过围堰堰顶高程时,坝前拦洪库容为0．8亿的混凝土结构坝体施工期临时度汛洪水标准为()

A、≥l00

B、100～50

C、50～20

D、20～10

参考答案：C

文字解析：暂无解析

25、为了便于常态混凝土与碾压混凝土在浇筑时能同步上升．应对常态混凝土掺加()

A、高效缓凝剂

B、高效速凝剂

C、高效减水剂

D、大量粉煤灰

参考答案：A

文字解析：暂无解析

26、通过建筑物导流的主要方式包括()

A、混凝土坝体中的底孔导流

B、涵管导流

C、低水头河床式径流电站的混凝土坝体上预留缺口导流

D、隧洞导流

E、混凝土坝体上梳齿孔导房导流

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

27、全段围堰导流法包括明渠导流隧洞导流和()

A、涵管导流

B、永久建筑物导流

C、厂房导流

D、束窄河床导流

参考答案：A

文字解析：暂无解析

28、适用于中、低水头工程尾水较深．流量变化范围较小,水位变幅较小,或有排冰、漂木要求的消能方式是()

A、底流消能

B、挑流消能

C、面流消能

D、消力戽消能

参考答案：D

文字解析：暂无解析

29、当质量事故危及施工安全,或不立即采取措施会使事故进一步扩大甚至危及工程安全时,应()

A、立即停止施工

B、暂时放慢施工进度

C、立即上报

D、边整改边施工

E、整改后上报

参考答案：A、C

文字解析：暂无解析

30、根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF—2000—0208),若监理人对以往的检验结果有疑问时,可以指示承包人重新检验。若重新检验结果证明这些材料和工程设备符合合同要求,则重新检验的费用和工期延误责任应由()承担。

A、承包人

B、监理人

C、发包人

D、材料和设备的供应商

参考答案：C

文字解析：暂无解析

第六部分建筑实务1、在现浇钢筋混凝土楼盖施工中,梁的跨度为6m,板的跨度为4m,当设计无特别要求时,楼盖混凝土拆模时现场混凝土强度应大于等于()设计强度。[2004年真题]

A、90％

B、75％

C、50％

D、10％

参考答案：B

文字解析：根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2004)规定,2mt75％设计强度。

2、某施工企业承揽了一项挖土任务,土方量为,采用甲型液压挖土机进行施工。甲型液压挖土机每台班产量为,单价为1000元/台班,则用该挖土机完成土方开挖的直接费为()元。

A、20000

B、22500

C、25000

D、27500

参考答案：B

文字解析：暂无解析

3、混凝土用细骨料的技术要求有()

A、膨胀度

B、颗粒级配

C、颗粒粗细程度

D、有害杂质

E、碱活性

参考答案：B、C、D、E

文字解析：混凝土用细骨料的技术要求有：颗粒级配及粗细程度,有害杂质和碱活性；混凝土用粗骨料的技术要求有：颗粒级配及最大粒径,有害杂质和针、片状颗粒。

4、安全事故调查组的职责包括()等。[2007年真题]

A、查明事故造成的经济损失

B、确定事故责任者

C、对事故责任者进行处罚

D、提出事故防范措施建议

E、向安全生产行政主管部门报送安全事故统计报表

参考答案：A、B、D

文字解析：根据《建设工程安全生产管理条例》规定,安全事故调查组的职责包括查明事故造成的经济损失,确定事故责任者和提出事故防范措施建议。

5、房屋建筑工程保修期,从()之日起计算。[2005年真题]

A、工程竣工

B、工程竣工验收合格

C、工程移交使用

D、工程竣工验收备案

参考答案：B

文字解析：暂无解析

6、我国现行《建筑抗震设计规范》(G50011-2001),适用于抗震设防烈度为()度地区建筑工程的抗震设计。

A、4、5、6和7

B、5、6、7和8

C、6、7、8和9

D、7、8、9和10

参考答案：C

文字解析：暂无解析

7、施工单位应当在施工现场设置符合国家标准的明显安全警示标志的危险部位有()

A、施工起重机械

B、临时用电设施

C、地材堆放处

D、脚手架

E、液化气体存放处

参考答案：A、B、D、E

文字解析：施工单位应当在施工现场各种出入口、洞口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放等处危险部位,设置明显的安全警示标志,安全警示标志必须符合国家标准。

8、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括()[2006年真题]

A、审查设计概预算

B、对工程项目造价目标进行风险分析

C、开展限额设计

D、审查工程变更

E、审核工程结算

参考答案：B、D、E

文字解析：项目监理机构在建设工程投资控制中施工阶段的主要任务有：①依据施工合同有关条款、施工图、对工程项目造价目标进行风险分析,并制定防范性对策；②从造价、项目的功能要求、质量和工期方面审查工程变更的方案,并在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款；③按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计算和工程款支付；④建立月完成工程量和工作量统计表,对实际完成量与计划完成量进行比较、分析,制定调整措施；⑤收集、整理有关的施工和监理资料,为处理费用索赔提供证据；⑥按施工合同的有关规定进行竣工结算,对竣工结算的价款总额与建设单位和承包单位进行协商。

9、在对框架结构体系进行简化分析时,地震力可简化为()

A、作用在固端的水平集中力和竖向集中力

B、作用在顶端的水平集中力和竖向集中力

C、作用在节点上的水平集中力和竖向集中力

D、横向作用的线均布荷载

参考答案：D

文字解析：框架结构的内力分析通常是用计算机进行精确分析：常用的手工近似法是：①竖向荷载作用下用分层计算法；②水平荷载作用下用反弯点法=风荷载和地震力可简化成节点上的水平集中力进行分析。

10、建筑工程施工技术方案按施工对象分类不包括()

A、施工总体技术方案

B、单位工程施工技术方案

C、专项工程施工技术方案

D、简易工程施工技术方案

参考答案：D

文字解析：建筑工程施工技术方案是根据施工对象而制定的,用以指导施工全过程中,各项施工活动的技术工作。根据施工对象类型的不同,通常它可分为：施工总体技术方案、单位工程施工技术方案、分部(项)工程或专项工程施工技术方案等三类。

11、旋喷注浆桩地基采用的胶结硬化材料是()

A、石灰浆

B、水泥浆

C、水玻璃

D、水玻璃水泥浆

参考答案：B

文字解析：旋喷注浆桩地基是利用钻机,把带有特殊喷嘴的注浆管钻进至土层的预定位置后,用高压脉冲泵,将水泥浆液通过钻杆下端的喷射装置,向四周以高速水平喷入土体,借助流体的冲击力切削土层,使喷流射程内土体遭受破坏。

12、经批准挖掘由市政工程行政主管部门管理的城市道路的,应当(),竣工后应当及时清理现场,通知市政工程行政主管部门检查验收。

A、在施工现场设置明显标志

B、在施工现场设置安全防围设施

C、报送挖掘开工报告

D、按照批准的位置、面积、期限挖掘

E、交纳城市道路占用或挖掘修复费

参考答案：A、B、D、E

文字解析：经批准挖掘城市道路的,应当在施工现场设置明显标志和安全防围设施；竣工后,应当及时清理现场,通知市政工程行政主管部门检查验收；经批准占用或者挖掘城市道路的,应当按照批准的位置、面积、期限占有或者挖掘；占用或者挖掘由市政工程行政主管部门管理的城市道路的,应当向市政工程行政主管部门交纳城市道路占用或者城市道路挖掘修复费。

13、建筑工程施工主要存在的职业危害有()

A、生产性毒物危害

B、紫外线危害

C、安全防护或防护器具有缺陷

D、环境条件危害

E、生产场所建筑设施不符合设计卫生标准要求

参考答案：A、B、D

文字解析：建筑工程施工主要职业危害种类有：①粉尘危害；②生产性毒物危害；③噪声危害；④振动危害；⑤紫外线危害；⑥环境条件危害。

14、人工挖孔灌注桩施工中,应用较广的护壁方法是()

A、现浇混凝土分段护壁

B、砖砌体护壁

C、沉井护壁

D、钢套管护壁

参考答案：A

文字解析：人工挖孔灌注桩是指桩孔采用人工挖掘方法进行成孔,然后安放钢筋笼,浇筑混凝土而成的桩。护壁方法可以采用现浇混凝土护壁、喷射混凝土护壁、砖砌体护壁、沉井护壁、钢套管护壁、型钢或木板桩工具式护壁等多种。目前应用较广的护壁方法是现浇混凝土分段护壁。

15、在相同条件下,材料的强度越高,则结构的()

A、承载力不变

B、承载力越高

C、承载力越低

D、变形越小

参考答案：B

文字解析：结构杆件所用材料在规定的荷载作用下,材料发生破坏时的应力称为强度,要求不破坏的要求,称为强度要求。根据外力作用方式不同,材料有抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。对有屈服点的钢材还有屈服强度和极限强度的区别。在相同条件下,材料的强度高,则结构的承载力也高。

16、墙体轻钢龙骨按用途可分为()

A、承载龙骨

B、横龙骨

C、横撑龙骨

D、竖龙骨

E、连贯龙骨

参考答案：B、D、E

文字解析：轻钢龙骨按用途可分为吊顶龙骨和墙体龙骨(代号分别为D和Q)。吊顶龙骨又分为承载龙骨(吊顶龙骨的主要受力构件,又称主龙骨)、覆面龙骨(吊顶龙骨中固定饰面层的构件,又称中龙骨或横撑龙骨)。墙体龙骨可分为横龙骨(又称沿顶、沿地龙骨)、竖龙骨和连贯龙骨。

17、下列关于金属与石材幕墙的横梁安装的施工方法的表述正确的有()

A、横梁应与立柱通过角码焊接牢固

B、横梁应通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接

C、连接螺钉直径不得小于4mm,每处连接螺钉不应少于3个

D、如用螺栓连接,每处连接螺栓不应少于2个

E、横梁与立柱之间不应有相对位移能力

参考答案：B、C、D

文字解析：幕墙横梁应通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接。螺钉直径不得小于4mm,每处连接螺钉不应少于3个,如用螺栓,不应少于2个。横粱与立柱之间应有一定的相对位移能力。

18、拆迁产权不明确的房屋,()

A、应按法规的规定和城市规划的要求予以重建

B、应按国家有关担保的法律规定,办理抵押

C、应就被拆迁房屋的有关事项向公证机关办理证据保全

D、应按有关规定办理质押

参考答案：C

文字解析：拆迁产权不明确的房屋,拆迁人应当提出补偿安置方案,报房屋拆迁管理部门审核同意后实施拆迁。拆迁前,拆迁人应当就被拆迁房屋的有关事项向公证机关办理证据保全。

19、下列关于室内防水工程的表述正确的有()

A、与屋面、地下防水工程相比,对防水材料的温度及厚度要求较高

B、选择防水材料应充分考虑可操作性

C、地面防水层应做在地面找平层之上,饰面层以下

D、厕浴间防水层完工后,做一次蓄水试验即可正式验收

E、防水层上可直接做饰面层

参考答案：B、C

文字解析：与屋面、地下防水工程相比,由于室内防水工程不受自然气候的影响,温差变形及紫外线影响小,耐水压力小,所以对防水材料的温度及厚度要求较小；厕浴间防水层完工后,应做两次蓄水试验方可正式验收；防水层上需做20mm厚水泥砂浆保护层,其上再做饰面层。

20、结构正常使用的极限状态包括控制()

A、变形

B、位移

C、振幅

D、裂缝

E、保温

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

21、关于木材的性能,下列说法正确的是()

A、木材为各向同性材料

B、木材随含水率提高,体积会不断增加,这就是"湿胀"性能

C、各种木材密度基本相同,为左右

D、木材含水率指木材中水分含量占干燥木材质量的百分比

参考答案：B

文字解析：木材的含水率是指木材所含水的质量占木材干燥质量的百分比。木材细胞壁内吸附水的含量发生变化,会引起木材的变形,即湿胀干缩。

22、单位工程施工平面图的设计依据不包括()

A、项目施工组织总设计

B、单位工程施工方案

C、资源需要量表

D、现场地形图

参考答案：C

文字解析：单位工程施工平面图的设计依据主要包括：项目施工组织总设计、单位工程施工方案、单位工程施工进度计划、施工图、现场地形图、现有水电源、施工场地、可利用的设施、调查资料等。c项属于施工总平面图的设计依据。

23、近代建筑玻璃主要采用的品种是()

A、钠钙玻璃

B、钾玻璃

C、铝镁玻璃

D、铅玻璃

参考答案：C

文字解析：建筑玻璃是以石英砂、纯碱、石灰石、长石等为主要原料,经1550—1600。C高温熔融、成型、冷却并裁割而得到有透光性的固体材料,其主要成分是二氧化硅(含量72％左右)和钙、钠、钾、镁的氧化物。近代以来,三氧化二铝和氧化镁为主要成分的铝镁玻璃以其优良的性能,逐步成为主要的玻璃品种。

24、根据《建设工程项目管理规范》(G/T50326-2006),施工方项目经理的管理控制包括()等：[2007年真题]

A、主持项目的投标工作

B、组建工程项目经理部

C、制订项目经理内部计酬办法

D、选择具有相应资质的分包人

参考答案：C

文字解析：暂无解析

25、预制构件的吊环,必须采用未经冷拉的()级钢筋制作,严禁以其他钢筋代换。

A、HP

B、235BHRB335

C、HRB400

D、RRB400

参考答案：A

文字解析：对H

26、下列关于先张法预应力施工的表述正确的是()

A、台座应有足够的强度和稳定性,对刚度没有要求

B、预应力筋放张时,当无设计要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的70％

C、在浇筑混凝土后,发生断裂或滑脱的预应力筋应予以更换

D、施加预应力宜采用一端张拉工艺

参考答案：D

文字解析：在先张法生产中,台座应有足够的强度、刚度和稳定性,以承受预应力筋的全部张拉力；预应力筋放张时,混凝土强度应符合设计要求,当设计无要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75％；在浇筑混凝土前,发生断裂或滑脱的预应力筋必须予以更换。

27、建设工程开工前,施工单位应当指定项目经理,并将项目经理的姓名及授权事项书面通知建设单位,同时报()备案。

A、建设单位档案管理部门

B、质量监督管理部门

C、合同备案管理部门

D、施工许可证的发证部门

参考答案：D

文字解析：建设工程开工前,建设单位或者发包单位应当指定施工现场总代表人,施工单位应当指定项目经理,并分别将总代表人和项目经理的姓名及授权事项书面通知对方,同时报施工许可证的发证部门备案。

28、关于材料的导热性能,下列说法正确的是()

A、导热系数λ值越小,材料绝热性越差

B、导热系数λ值越小,材料绝热性越好

C、λ大于0.25W(m·K)的材料为绝热材料

D、材料的导热性能与材料的厚度有关

参考答案：B

文字解析：材料的导热系数λ值越小,材料绝热性越好；λ小于0.25W(m·K)的材料为绝热材料。影响材料导热系数的主要因素有材料的分子结构及其化学成分、材料重度、材料湿度状况和材料温度状况。

29、下列建筑工程中,需要办理竣工验收备案手续的工程有()[2004年真题]

A、改建工程

B、新建工程

C、临时建筑

D、农民自建的单层住宅

E、扩建的单层工业建筑

参考答案：A、B、E

文字解析：凡在我国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程和市政基础设施工程,都实行竣工验收备案制度；抢险救灾工程、临时性房屋建筑工程和农民自建低层住宅工程,不适用此规定；军用房屋建筑工程竣工验收备案,按照中央军事委员会的有关规定执行。

30、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理,应由()决定。[2005年真题]

A、政府主管部门

B、业主

C、施工企业

D、行业协会

参考答案：C

文字解析：大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任；但取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理,由企业自主决定。

第七部分机电实务1、合理选用计量器具的重要依据是它的()及动态特性等。

A、准确度等级

B、像素

C、分辨率

D、灵敏度

E、静态特性

参考答案：A、C、D

文字解析：暂无解析

2、工业炉砌筑施工安全检查的形式有普通检查、专业检查和()即全过程跟踪检查。

A、隐患检查

B、季节性检查

C、现场检查

D、事故处理检查

参考答案：B

文字解析：暂无解析

3、临时用电工程必须由()施工。

A、安全人员

B、项目施工人员

C、持证电工

D、当地供电部门

参考答案：C

文字解析：暂无解析

4、材料在外力作用下产生变形能够恢复的性能为()

A、强度

B、塑性

C、弹性

D、刚度

参考答案：C

文字解析：暂无解析

5、配电柜安装完毕后,连接接地线时,应将配电柜的接地螺栓与()的接地螺栓用导线相连。

A、接地极

B、接地网

C、基础型钢

D、底座型钢

参考答案：B

文字解析：暂无解析

6、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236)中规定的施焊环境不包括()．

A、焊接的环境温度

B、焊接时的风速

C、一定范围内的相对湿度

D、当地大气压力

参考答案：D

文字解析：暂无解析

7、计量检定按其检定的必要程序和我国依法管理的形式分为()

A、强制检定和非强制检定

B、周期检定和经常性检定

C、首次检定和仲裁检定

D、首次检定和使用中检定

参考答案：A

文字解析：暂无解析

8、()的安装、改造、重大维修过程,必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验。

A、客运索道

B、起重机械

C、压力管