2022最全黑龙江省继续教育一级建造师等级练习题360题精选全解析

2022最全黑龙江省继续教育一级建造师等级练习题360题精选全解析第一部分工程经济1、根据《建设工程质量管理条例》的规定,关于设计单位超越资质承包工程的处罚,下列说法正确的是()

A、处合同约定设计费的2%～5%的罚款

B、处合同约定设计费的l倍以下的罚款

C、处合同约定设计费的3倍以下的罚款

D、处合同约定设计费的l倍以上2倍以下的罚款

参考答案：D

文字解析：暂无解析

2、甲、乙约定:由乙为甲单位人员提供一次专项技术讲座。届时,乙在前去甲处的路上被丙撞伤,住进医院无法履行合同。针对此种情形,乙正确的处理方式是()

A、指派自己的学生为甲单位人员进行讲座

B、由于不属于自己的原因而没能履行合同,不对此承担违约责任

C、要求丙承担对甲的违约责任

D、自行承担对甲的违约责任

E、要求丙承担对自己的侵权责任

参考答案：D、E

文字解析：根据《合同法》121条的规定：当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。违约责任的规则原则是严格责任原则，无论是否存在过错，均应承担违约责任；承担违约责任后可以向第三人追偿；故DE正确。

3、某建筑工程有限公司董事会讨论经理的人选和职权问题,正确的意见是()

A、经理是公司的法定代表人

B、经理负责日常事务

C、经公司董事会决定,经理可由董事会成员兼任

D、总经理只受董事会的领导,不受其他机构的监督

E、经理可以成为公司监事会的成员

参考答案：B、C

文字解析：暂无解析

4、下列质权登记生效的是()

A、基金份额

B、汇票

C、注册商标

D、应收账款

E、著作权

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

5、以下关于民事诉讼证据的举证期限,表述正确的是()

A、举证期限不能由事人协商,只能法院指定

B、当事人在举证期限内不提交的,视为放弃举证权利

C、当事人应当在举证期限内向法院提交证据材料

D、人民法院指定的期限不得少于30日

E、当事人变更诉讼请求的,经人民法院批准的应当重新指定举证期限

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

6、商贸公司为建筑公司供应建材,建筑公司认为建材质量不合格,未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉,下列证据中,证明力要大于其他证据的是()

A、送货单

B、合格证

C、合同书

D、专业机构出具的质量鉴定报告

参考答案：D

文字解析：《民事诉讼证据规定》七十七条规定，鉴定结论的证明力一般大于其他书证，所以本题选D。

7、仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后。对于国内仲裁裁决,当事人可以根据下列()情形申请撤销仲裁裁决。

A、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的

B、裁决所根据的证据是伪造的

C、对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的

D、仲裁裁决适用法律错误

E、没有仲裁协议的

参考答案：A、B、C、E

文字解析：根据《仲裁法》第58条的规定，选项A、选项B、选项C、选项E是正确的，而选项D是申请不予执行国内仲裁裁决的法定情形之一。

8、对于中标通知书的法律效力下列说法正确的是()

A、中标通知书就是正式合同

B、中标通知书是要约邀请

C、中标通知书是要约

D、中标通知书是承诺

参考答案：D

文字解析：暂无解析

9、投保人应当对保险标的具有保险利益,否则当事人投保行为无效,下列选项中投保人对于投保标的不具有保险利益的有()

A、赵某为自己购买的一注足球彩票投保

B、钱某为自己即将出生的孩子购买入寿险

C、孙某为自己屋后的一棵国家一级保护古树投保

D、李某为自己和女朋友的恋爱关系投保

E、沈某为自己的女儿投保

参考答案：A、B、C、D

文字解析：本题考点为1Z301191对于保险利益的理解。根据《保险法》第12条规定。投保人对保险标的应当具有保险利益。投保人对保险标的不具有保险利益的，保险合同无效。保险利益是指投保人对保险标的具有的法律上承认的利益。选项A中的彩票不是确定的利益，因此无法进行投保；选项B中的女儿即将出生，不具有保险利益；选项C中屋后的国家一级保护古树，孙某对其无所有权，故无法律上的利益；选项D中的恋爱关系不是法律关系，不受法律保护，李某的投保行为无效；选项D中沈某对其女儿具有保险利益。因此，本案的正确选项是A、B、C、D。

10、某建设单位因资金紧张将自己的办公楼抵押给银行,但未办理相应的土地使用权抵押手续,下列选项正确的是()

A、视为仅抵押了办公楼

B、视为办公楼与相应的土地使用权抵押一并抵押

C、因抵押物不明确,抵押合同视为无效

D、因抵押物不明确,抵押合同视为效力待定

参考答案：B

文字解析：暂无解析

11、按照《解释》的规定,延期支付工程款的,工程款利息从应付工程款之日计付。当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明的,可以根据以下()时间作为应付款时间。

A、建设工程实际交付的,为交付之日

B、建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件的之日

C、建设工程未交付、工程价款也未结算的,为当事人起诉之日

D、建设工程合同中约定了竣工日期的,为约定竣工之日

E、建设工程有质量验收合格的,为验收合格之日

参考答案：A、B、C

文字解析：根据《解释》第18条规定，A、B、C项正确。

12、注册建造师有权()

A、在建造师执业范围内超出聘用单位业务范围从事执业活动

B、在两个或两个以上单位受聘或执业

C、允许信得过的人以自己的名义从事执业活动

D、对本人执业活动进行解释和辩解

参考答案：D

文字解析：暂无解析

13、民事诉讼法律的基本制度包括()

A、或裁或审

B、合议

C、回避

D、公开审判

E、两审终审

参考答案：B、C、D、E

文字解析：《民事诉讼法》第十条规定：“人民法院审理民事案件，依据法律实行合议、回避、公开审判和两审终审制度。”或裁或审制度是仲裁法的基本制度，所以本题选B、C、D、E。

14、根据最高法院的《司法解释》,关于施工合同解除的法律后果,正确的是()

A、工程质量合格的,发包人应当参照约定支付相应的工程款

B、工程质量不合格的,修复后经竣工验收合格的,由承包人承担修复费用

C、工程质量不合格的,修复后经竣工验收不合格的,由承包人承担修复费用后再支付工程款

D、工程质量不合格的,修复后经竣工验收不合格的,不予支付工程款

E、工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程款

参考答案：B、D、E

文字解析：暂无解析

15、政府投资建设某小学的教学楼,根据有关法律规定,其勘察设计合同估算价在()万元人民币以上必须招标。

A、25

B、50

C、100

D、200

参考答案：B

文字解析：暂无解析

16、下面关于诉讼时效期间的表述中,不正确的是()

A、诉讼时效期间一律为两年

B、诉讼时效期间为两年,法律另有规定的除外

C、出售质量不合格的商品未声明的,诉讼时效期间为一年

D、延付或者拒付租金的,诉讼时效期间为一年

参考答案：A

文字解析：B项答案出自《民事通则》第一百三十六条规定；C、D项答案出自第一百三十七条规定，所以A项错，本题选A。

17、某市一城区建委根据市政府总体规划,对某大街实施改造,刘某房屋位于改造区。某日,区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知,刘某未搬迁。数日后,区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋,刘某不服提起行政复议,则下列()机关可以作复议机关。

A、省政府

B、市政府

C、区政府

D、区建委

参考答案：C

文字解析：西城区建委属于区政府的工作部门，具有行政主体资格，本题中强行拆除房屋的执行行为是由区建委实施的，对其不服，根据行政复议法的规定应当向同级人民政府即区政府提请行政复议，即C项为正确答案。

18、按照《建设工程质量管理条例》的规定,建设单位应当依法进行招标采购的有:工程建设项目的()

A、监督

B、勘察

C、监理

D、施工

E、设计

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

19、根据最高法院的《司法解释》,发包人享有合同的解除权,其中正确的是()

A、承包人非法转包合同的

B、承包人未经发包人同意分包合同的

C、不履行合同约定的协助义务的

D、提供的建筑材料不符合强制性标准的

E、合同约定的工期内未完工,且经催告后合理期限内仍未完工

参考答案：A、B、E

文字解析：暂无解析

20、某一出让娱乐用地土地使用权转让,已使用10年,则转让后的土地使用权年限为最多为()

A、60年

B、50年

C、40年

D、30年

参考答案：D

文字解析：娱乐用地的最高使用年限为40年，使用10年后，再转让，使用年限最多还有30年。土地使用权的年限是从土地出让开始起算的，故选项D正确。

21、在下列表述中,当事人应承担违约责任的是()

A、甲、乙约定,若乙打赌输了,乙应帮助甲打丙一顿,乙输后没有按约履行

B、发包人与承包人约定,承包人严格执行发包人的工程指令。施工中发包人要求承包人使用不合格材料,承包人拒绝

C、甲骑车时不慎将乙撞伤,乙花费了大量医疗费用

D、甲、乙约定由乙在年底供货,而乙在年初时明确表示自己年底不会供货

参考答案：D

文字解析：暂无解析

22、根据《建设工程勘察设计管理条例》规定,对下列建设工程的勘察、设计,可以直接发包的有()

A、河北省人民政府确定的地方重点项目

B、全部使用国有资金项目,但因其专业性较强,故符合条件的潜在投标人有限

C、采用特定的专利且已经过有关主管部门批准的建设工程

D、建筑艺术造型无特殊要求的建设工程

参考答案：C

文字解析：暂无解析

23、仲裁委员会作出的裁决书发生法律效力后,当事人就同一纠纷重新申请仲裁或者到法院起诉的,仲裁委员会和人民法院会采取()种方式处理。

A、仲裁委员会受理新的仲裁申请

B、仲裁委员会让当事人到法院起诉

C、法院受理起诉

D、仲裁委员会和人民法院不予受理

参考答案：D

文字解析：《仲裁法》第九条规定：“仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同·纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理，”所以选D。

24、根据《合同法》的规定,下列承诺有效的是()

A、承诺对要约的内容作了变更,增加了要约人的责任

B、撤回承诺的通知在承诺到达要约人前到达

C、受要约人超过承诺期限发出承诺

D、承诺被延误,要约人未及时通知受要约人

参考答案：D

文字解析：暂无解析

25、某项目属于按规定应当进行消防设计的建筑工程,则下列关于建筑工程消防设计、验收的表述中正确的是()

A、建筑工程设计单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核

B、建筑构件和建筑材料的防火性能应当符合国家标准或者行业标准

C、公共场所室内装修、装饰,应当使用不燃、难燃的材料

D、建筑工程竣工时,必须经公安消防机构进行消防验收;未经验收或者经验收不合格的,不得进行竣工验收

参考答案：B

文字解析：消防设计图纸的报送责任主体是建设单位而非设计单位，故A错误；公共场所室内装修、装饰，并未规定不可使用可燃材料，只是对应当使用的不燃、难燃材料限定须经合格检验，故C错；未经消防验收或者经验收不合格的，不得投入使用，并非不可进行竣工验收，因而D错误。

26、甲租住乙的一套房屋,居住时发现房屋原有的下汞管道堵塞严重。下列说法正确的是()

A、如果双方事先没有相关约定,由甲负责修缮

B、如果双方事先没有相关约定,由乙负责修缮

C、如果双方事先没有相关约定,由甲、乙分担修缮费用

D、乙负有提供维护、修缮房屋的义务,无论是否有约定

参考答案：B

文字解析：《合同法》第220条规定：“出租人应当履行租赁物的维修义务，但当事人另有约定的除外。”B项正确。

27、某学校欲新建图书馆项目,评标由依法组建的评标委员会负责,甲、乙、丙、盯戊五人组成评标委员会,则他们的下列做法不符合《招标投标法》规定的有()

A、甲接受某投标单位的请客吃饭

B、乙为某投标单位的法律顾问,但乙保证秉公评标

C、丙在学校领导的授意下,向某投标单位泄漏标底

D、丁拒绝向权威媒体透露关于中标候选人的推荐情况

E、戊接受某投标单位为其提供的欧洲旅游

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

28、工程重大安全事故罪的构成要件中,其犯罪的客观方面主要表现为()

A、在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故的行为

B、强令他人违章冒险作业,因而造成严重后果的行为

C、安全生产条件不符合国家的规定,因而发生重大伤亡事故的行为

D、违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为

参考答案：D

文字解析：暂无解析

29、某酒店建设项目,建设方在工程主体完工后需要支付工程款,由于资金紧张,拟将自己公司的两辆奔驰汽车、工程所占土地的土地使用权、已完成主体施工的在建工程向银行申请抵押贷款。对于上述的抵押行为,表述正确的是()

A、仅完成主体施工的在建工程不得抵押

B、奔驰汽车抵押时应办理登记手续

C、土地使用权抵押应办理登记手续

D、以建工程抵押无需登记

E、若建设方仅抵押土地使用权没有抵押在建工程,则在建工程视为一并抵押

参考答案：C、E

文字解析：根据《物权法》第180条、182条、187条、188条的规定。在建的建筑物可以抵押，抵押权登记时设立，AD项错误；交通运输工具抵押权的登记是对抗效力，B项错误；C、E项正确。

30、下列情况能发生不当得利之债的是()

A、施工单位向工人支付工资

B、施工单位为工人办理工伤社会保险

C、施工单位为工人发放降温费

D、施工单位计算错误多付给张某三天工钱

参考答案：D

文字解析：暂无解析

第二部分项目管理1、按其承兑人不同和按偿还期限不同对应收票据进行分类,可以分为()

A、商业承兑汇票

B、长期应收票据

C、银行承兑汇票

D、短期应收票据

E、银行汇票

参考答案：A、B、C、D

答案解析：暂无解析

2、某建筑设计公司收到国家拨付给该公司的技术研究资金200万。根据会计准则及相关规定,该公司收到国家拨付的技术研究资金属于()

A、实收资本

B、资本公积

C、盈余公积

D、未分配利润

参考答案：B

答案解析：暂无解析

3、某企业某种物资全年周转额(消耗总额)为93.6万元,资金的周转期为20天。用周转期法计算的存货资金占用量是()万元。

A、0.52

B、4.68

C、5.2

D、5.3

参考答案：C

答案解析：暂无解析

4、某施工企业2009年3月购置机器设备价值120000元,原材料90000元,专利技术50000元,临时设施300000元。根据企业会计准则及其相关规定,属于企业流动资产的是()

A、原材料

B、机器设备

C、临时设施

D、专利技术

参考答案：A

答案解析：暂无解析

5、某项目设计年生产能力2000台,产品供应国内市场建设期3年;投产期2年,生产负荷70%;达产期15年,生产负荷100%。预测在生产期间头五年,目标市场价格为500元/台,运杂费为20元/台。该项目计算期前八年的总营业收入为()万元。

A、422.4

B、480.0

C、491.4

D、536.3

参考答案：A

答案解析：暂无解析

6、下列属于企业长期待摊费用的有()

A、筹建期间发生的印刷费

B、日常办公费

C、筹建期间发生的人工费

D、现场临时办公室

E、筹建期间发生的培训费

参考答案：A、C、E

答案解析：暂无解析

7、在建筑工程概算审查工作中,下列属于审查主要内容的是()

A、工程量

B、设计方案

C、材料预算价格

D、采用的定额或指标

E、建设规模、标准

参考答案：A、C、D

答案解析：暂无解析

8、按照使用性质、用途和用量大小,定额材料消耗指标包括()

A、净材料量

B、主要材料

C、零星材料

D、材料损耗

E、辅助材料

参考答案：B、C、E

答案解析：暂无解析

9、已知标准砖的尺寸为240mm×115mm×53mm,灰缝为10mm,则砌半砖墙标准砖的用砖量为()

A、385块

B、527.1块

C、529.1块

D、1017.5块

参考答案：C

答案解析：用砖量=[1/砖厚×(砖长+灰缝)×(砖厚+灰缝)]×K=[1/0.12×(0.24+01)×(0.053+0.01)]×0.5×2=529.1块

10、下列各项属于措施费的有()

A、为临时工程搭设脚手架发生的费用

B、为工程建设交纳的工程排污费

C、为加快施工进度发生的夜间施工费

D、对已完工程进行设备保护而发生的费用

E、施工现场管理人员的工资

参考答案：A、C、D

答案解析：暂无解析

11、玻璃器皿的摊销期限应该为()

A、一年以内

B、一年以上

C、两年以内

D、两年以上

参考答案：A

答案解析：暂无解析

12、会计部门使用"借贷"为记账符号的记账方法是()

A、增减记账法

B、借贷记账法

C、收付记账法

D、双重记账法

参考答案：B

答案解析：暂无解析

13、在正常的施工条件下,某工人小组正在进行砖墙的砌筑,下列他们在进行工作过程中所消耗的时间属于损失时间的是()

A、砖墙砌筑所消耗的时间

B、在砌筑过程中工人必要的休息时间

C、砌筑开始前工人准备工具的时间

D、工人对经检验不合格的部位重新砌筑的时间

参考答案：D

答案解析：暂无解析

14、某项目有一笔5年期借款500万元,利率为8%,每年付息,到期一次还本。项目正常生产年份的原材料费用为1700万元,管理人员工资福利费300万元。则上述构成固定成本的费用额为()万元/年。

A、340

B、1700

C、1740

D、2000

参考答案：A

答案解析：暂无解析

15、根据商标法的规定,商标权的有效期限为()年。

A、5

B、10

C、15

D、20

参考答案：B

答案解析：暂无解析

16、国际辛迪加银行贷款是项目融资中被广泛采用的债务资金形式之一,它是商业银行贷款概念在国际融资实践中的合理延伸,具有极大的优越性。下列各项中,属于国际辛迪加银行贷款的优越性的有()

A、筹资金额巨大

B、提款方式相对固定

C、可以筹集到多种货币构成的贷款

D、参与辛迪加贷款的银行善于分析并能承受项目融资的风险

E、提款和还款方式相对灵活

参考答案：A、C、D、E

答案解析：暂无解析

17、所有者权益包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润,来源于()

A、所有者投入的资本

B、直接计入所有者权益的利得

C、直接计入所有者权益的损失

D、留存收益

E、借入的款项

参考答案：A、B、C、D

答案解析：暂无解析

18、设备的经济寿命是指设备从开始使用到下列()的使用年限。

A、年资产消耗成本等于年运行维修成本时

B、(年资产消耗成本十年运行成本)之和最小时

C、(年资产消耗成本十年运行成本)之和最大时

D、净年值(NAV)为最大时

E、年成本(AC)为最小时

参考答案：B、D、E

答案解析：暂无解析

19、某施工企业以其卓越的信誉、优异的业绩和可持续发展的未来盈利能力,不需实物抵押和第三方担保,从银行取得2000万元借款,该借款应属()

A、抵押借款

B、结算借款

C、担保借款

D、无担保借款

参考答案：D

答案解析：暂无解析

20、企业对其客户进行信用质量评定,以确定客户的风险等级,常用5C评估法重点分析影响客户信用的五大因素。下面属于五大因素的是()

A、品质(Character)

B、能力(

C、apacity)C资本(Capital)

D、抵押(Collat

E、ral)E文化(Culture)

参考答案：A、B、C、D

答案解析：暂无解析

21、某新建项目装配车间的土建工程概算200万元,给排水和电气照明工程概算10万元,通风空调工程概算10万元,设计费20万元,装配生产设备及安装工程概算150万元,联合试运转费概算10万元,则该装配车间单项工程综合概算为()万元。

A、370

B、380

C、390

D、400

参考答案：A

答案解析：暂无解析

22、按建标[2003]206号文件的规定,措施费包括()

A、脚手架费

B、材料检验试验费

C、钢筋混凝土模板及支架费

D、夜间施工增加费

E、二次搬运费

参考答案：A、C、D、E

答案解析：暂无解析

23、在工程施工过程中,工程质量监督检验部门检验工程质量而收取的费用属于()

A、建设单位管理费

B、施工单位管理费

C、工程质量监督费

D、工程建设其他费用

参考答案：C

答案解析：暂无解析

24、在项目财务评价中合理计算各种税费,是正确计算项目效益与费用的重要基础建设投资估算表中涉及的主要税费包括()

A、消费税

B、关税

C、营业税

D、资源税

E、增值税

参考答案：A、B、E

答案解析：暂无解析

25、扩张性货币政策措施主要有()

A、中央银行买入国库券

B、降低贴现率

C、降低法定准备金

D、提高利率

E、增加税收

参考答案：A、B、C

答案解析：暂无解析

26、设备安装工程概算的审查,除编制方法、编制依据外,还应注意审查()

A、采用预算单价或扩大综合单价计算安装费时的各种单价是否合适

B、安装工程初步设计图纸是否符合设计要求

C、工程量计算是否符合规则要求

D、当采用概算指标计算安装费时采用的概算指标是否合理

E、审查所需计算安装费的设备数量及种类是否符合设计要求

参考答案：A、C、D、E

答案解析：暂无解析

27、人工定额按标定对象的不同,可分为()

A、时间定额

B、单项工序定额

C、产量定额

D、综合定额

E、分部工程定额

参考答案：B、D

答案解析：暂无解析

28、对于工程造价管理部门,施工图预算所起的作用是()

A、监督检查执行定额标准的依据

B、招投标的重要基础

C、合理确定工程造价

D、审定招标工程标底

E、测算造价指数

参考答案：A、C、D、E

答案解析：暂无解析

29、某批进口生产设备的FOB价为120万美元,CIF价为130万美元,人民币外汇牌价1美元=7.38人民币,关税税率为20%。则该批设备的进口关税为()万元。

A、177.12

B、187.75

C、188.37

D、191.88

参考答案：D

答案解析：暂无解析

30、某企业2000年引入一条生产线,使用4年后大修一次,累计使用6年后出现了技术更先进的生产线,但原生产线再次修改后又使用了4年,便报废。则该生产线的自然寿命为()

A、4年

B、6年

C、8年

D、10年

参考答案：D

答案解析：暂无解析

第三部分建设法规1、分层法在实际应用中按检测方法分为()

A、目测

B、方法

C、仪器

D、测定人

E、取样方式

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

2、施工成本中的综合成本包括()

A、单项工程成本

B、单位工程成本

C、分部分项成本

D、月(季)度成本

E、年度成本

参考答案：C、D、E

文字解析：暂无解析

3、投标书的提交有固定的要求,其基本内容是()

A、签章

B、密封

C、签章及密封

D、印刷

参考答案：C

文字解析：暂无解析

4、某工地现场一台起重机在吊运物料时,钢丝绳突然断裂,导致现场l名施工人员被物料砸伤致死。这起事故属于()

A、第一类危险源作用的结果

B、第二类危险源作用的结果

C、两类危险源共同作用的结果

D、不可抗力因素作用的结果

参考答案：C

文字解析：暂无解析

5、在工程施工承包招标时,施工期限()的项目一般实行固定总价合同,通常不考虑价格调整问题。

A、三个月

B、六个月

C、一年

D、二年

参考答案：C

文字解析：暂无解析

6、“文件规定了活动的要求和记录方法,为管理体系提供了活动和结果的证据”体现了职业健康安全与环境管理体系文件的()特点。

A、系统性

B、证实性

C、法律性

D、符合性

参考答案：B

文字解析：暂无解析

7、工程质量监督机构应对工程竣工验收工作进行()

A、组织

B、协调

C、裁决

D、监督

参考答案：D

文字解析：暂无解析

8、实践证明,()是设计质量控制的重要环节。

A、设计任务的组织

B、投资的组织

C、规划单位

D、政府行政主管部门

参考答案：A

文字解析：暂无解析

9、招标文件中一般都会提供工程量清单,尽管如此,投标人仍需进行复核。有关复核工程量,下列哪种处理是不正确的()

A、对于总价固定合同,投标人更应仔细核对工程量,避免工程量估算的错误可能带来无法弥补的经济损失

B、对手总价固定合同,如果业主在投标前对争议工程量不予更正,而且是对投标者不利的情况,投标者可以在投标时附上相关声明,强调施工结算应按实际完成量计算

C、对于单价合同,由于合同约定以实测工程量结算工程款,故投标人根据图纸核算工程量发现相差较大时,可以不向招标人要求澄清

D、投标人在核算工程量时,还要结合招标文件中的技术规范弄清每一细目的具体内容,避免出现计算单位、工程量或价格方面的错误与遗漏

参考答案：C

文字解析：对于单价合同,尽管是以实测工程量结算工程款,但投标人仍应仔细根据图纸核算工程量。当发现相差较大时,为维护自身权益,应向招标人要求澄清。

10、()反映不确定的损失程度和损失发生的概率。

A、风险等级

B、风险系数

C、风险量

D、损失量

参考答案：C

文字解析：暂无解析

11、设备采购合同的价格除设备价格外,其组成还应包括()

A、设备的包装费、税费、调试费

B、设备的运杂费、税费、保险费

C、设备的损耗费、税费、配件费

D、设备的工具费、税费、保修费

参考答案：B

文字解析：暂无解析

12、下列情况属于特别重大伤亡事故的有()

A、外国民航客机在我国境内发生机毁人亡事故

B、煤矿发生爆炸事故,死亡40人,造成直接经济损失800万元

C、某单位食堂发生急性中毒事件,有80名职工中毒

D、我国民航客机在国外发生机毁人亡事故,死亡40人

E、高速公路发生汽车追尾事件,8人死亡,造成直接经济损失800万元

参考答案：A、D、E

文字解析：暂无解析

13、横道图进度计划法是传统的进度计划方法。下列关于横道图的表述中正确的是()

A、工序之间的逻辑关系能够清楚地表达

B、能够确定计划的关键工作、关键路线与时差

C、计划的调整只能用手工方式进行,工作量大

D、可以适应于大型项目的进度计划系统

参考答案：C

文字解析：本题主要考查对横道图特点的理解。答案C横道图计划的调整只能用手工方式,工作量大。答案A、B、D表明,由于制作上存在的问题,使横道图不能清楚地表达工序之间的逻辑关系,亦无法确定计划的关键路线,因此难以适用于大型项目的进度计划系统。

14、施工成本分析的基本方法有()

A、比较法

B、比率法

C、平衡法

D、因素分析法

E、差额计算法

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

15、施工单位应当具备安全生产的资质条件,建设工程实行总承包的,总承包单位对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程()施工。

A、主体结构

B、装修

C、土方

D、二次结构

参考答案：A

文字解析：暂无解析

16、双代号网络计划中的虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作,其作用之一是表示工作之间的()

A、交叉

B、汇合

C、分流

D、断路

参考答案：D

文字解析：暂无解析

17、进行施工成本的控制时,施工项目经理部对水泥、木材等用量的控制适宜采用的方法是()

A、限额发料

B、领用指标

C、计划管理

D、作业包干

参考答案：A

文字解析：在对材料用量的控制中,如有材料消耗定额,则可以定额为依据,通过限额发料进行控制,能够有效地达到控制目的,所以选A。选项B、C、D均与消耗量定额无直接关联,故不合适。

18、业主方的进度目标指的是()

A、项目动用的时间目标

B、项目竣工的时间目标

C、项目立项的时间目标

D、项目开工的时间目标

参考答案：A

文字解析：暂无解析

19、进度的计划值和实际值比较的成果是()

A、数据分析报告

B、纠偏措施建议

C、进度跟踪和控制报告

D、改进措施建议

参考答案：C

文字解析：暂无解析

20、在进行工程设计时,设计单位应当考虑()和防护需要,对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明,并对防范生产安全事故提出指导意见。

A、使用功能

B、施工难度

C、施工工艺

D、施工安全

参考答案：D

文字解析：暂无解析

21、施工质量控制的基本方式可以概括为自主控制与监督相结合的方式、()相结合的方式、动态跟踪与纠偏控制相结合的方式。

A、PDCA与TQC

B、目标管理与过程控制

C、事前预控与事中控制

D、目标管理与持续改进

参考答案：C

文字解析：暂无解析

22、产品质量是产品形成过程中()的结果。

A、组织领导者努力

B、组织决策者决策

C、全体人员共同努力

D、监督机构监督

参考答案：C

文字解析：暂无解析

23、下列关于建造师的说法正确的是()

A、可以在业主方从事项目管理工作

B、可以在政府部门从事与项目管理相关的工作

C、只限于在项目实施阶段的工程项目管理工作

D、可以在设计方从事设计工作

E、可以在监理方从事监理工作

参考答案：A、B

文字解析：暂无解析

24、在网络计划中,若某工作的最早和最迟开始时间分别为8天和12天,持续时间为2天,其紧后工作最早开始时间为15天,则该工作()

A、自由时差为4天

B、自由时差为5天

C、总时差为4天

D、总时差为3天

E、与紧后工作的时间间隔为5天

参考答案：B、C、E

文字解析：时间间隔等于紧后工作最早开始时间和紧前工作最早完成时间之差,自由时差即为最小时间间隔,总时差为工作最迟开始时间和最早开始时间之差。该工作自由时差为15-(8+2)＝5天,总时差为12－8＝4天,工作之间的时间间隔为15-(8+2)＝5天。

25、建设工程项目质量控制系统,一般情况下形成()多单元的结构形态,这是由其实施任务的委托方式和合同结构所决定的。

A、多工种

B、多层次

C、多环节

D、多主体

参考答案：B

文字解析：暂无解析

26、“文件”属于职业健康安全管理体系的一个二级要素,与其对应的一级要素为()

A、职业健康安全方针

B、策划

C、实施和运行

D、管理评审

参考答案：C

文字解析：暂无解析

27、在索赔资料准备阶段,主要工作包括()

A、跟踪和调查干扰事件,掌握事件产生的详细经过

B、分析干扰事件产生原因,划清各方责任,确定索赔根据

C、损失结果的调查分析与计算,确定工期索赔和费用索赔值

D、搜集证据

E、认真研究合同约定,防止对方向自己提出索赔

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

28、施工总承包模式下,()与分包单位签订分包合同。

A、总承包管理单位

B、业主

C、总承包单位

D、监理单位

参考答案：C

文字解析：暂无解析

29、下列选项,不属于投资纠偏措施的是()

A、采取限额设计的方法

B、采取价值工程的方法

C、调整进度管理方法和手段

D、优化施工方法

参考答案：C

文字解析：通过项目投资计划值和实际值的比较,如发现偏差,则必须采取相应的纠偏措施进行纠偏,如：采取限额设计的方法、调整投资控制的方法和手段、采用价值工程的方法、制定节约投资的奖励措施、调整或修改设计,优化施工方法等。

30、下列关于工程预付款的额度的说法,正确的有()

A、对于复杂工程项目。根据承包人的资质等级确定

B、包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额的10％,不高于合同金额的30％

C、对重大工程项目,按年度工程计划逐年预付

D、实行工程量清单计价的工程,实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例(或金额)

E、实行项目总承包的工程,按总承包隶属关系分阶段预付

参考答案：B、C、D

文字解析：暂无解析

第四部分公路实务1、粉煤灰路堤的施工步骤与填石路堤施工方法相类似,仅增加了包边土和()等工序。

A、基底防水处理

B、设置拉筋带

C、设置护坡

D、设置边坡盲沟

参考答案：D

文字解析：暂无解析

2、当混凝土堵塞导管时,可疏通导管内的混凝土的方法有()

A、拔出导管

B、用型钢插入导管内来疏通

C、导管上固定附着式振捣器进行振动

D、高压水枪喷射

E、加缓凝剂

参考答案：B、C

文字解析：暂无解析

3、基底原状土的强度不符合要求时,应进行()

A、压实

B、换填

C、整平

D、拌合

参考答案：B

文字解析：暂无解析

4、施工平面布置图包含的内容一般不包括()

A、原有地形地物

B、距离施工现场较远的城镇

C、安全消防设施

D、施工防排水临时设施

参考答案：B

文字解析：暂无解析

5、按测量仪器工具的使用和保管的要求,仪器应停止使用的状况有()

A、使用时间过长

B、显示不正常

C、超过了规定的周检确认时间间隔

D、仪表封缄的完整性已被破坏

E、功能出现了可疑

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

6、项目法人在申请施工许可时应当向相关交通主管部门提交的材料有()

A、施工图设计文件的批复

B、建设资金落实情况的审计意见

C、征地批复

D、监理单位审查通过的施工组织设计

E、已办理的质量监督手续材料

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

7、高速公路、一级公路路面不宜分期修建,但位于软土、高填方等施工后沉降较大的局部路段,可按()的原则实施。

A、一次设计、一次实施

B、分期设计、分期实施

C、一次设计、分期实施

D、分期设计、一次实施

参考答案：C

文字解析：暂无解析

8、应急救援预案按类别分有()几种。

A、综合应急预案

B、企业级应急预案

C、专项应急预案

D、项目级应急预案

E、现场处置方案

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

9、“变更设计申请书”属于建造师签章的()类文件。

A、施工组织管理

B、施工进度管理

C、合同管理

D、质量管理

参考答案：D

文字解析：暂无解析

10、光纤数字传输系统的功能有()

A、为沿线各收费站、服务区、停车区等站点提供业务电话和指令电话

B、为收费、监控、会议电视及管理信息等系统提供数据、图像传输通道

C、为道路使用者提供紧急呼救求援和帮助等服务

D、为省

E、省际干线联网提供传输通道E为各数字设备提供时钟源

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

11、公路工程重大质量事故负责调查处理的单位是()

A、国务院交通主管部门会同省级交通主管部门

B、国务院交通主管部门

C、建设单位或企业

D、省级交通主管部门

参考答案：A

文字解析：暂无解析

12、以下属于违反《公路法》规定的行为有()

A、在大型桥梁下游300m处取砂

B、在公路隧道上方80m处采石

C、将公路作为试车场地

D、在公路隧道洞口外150m处取土

E、擅自损毁公路标志

参考答案：B、C、E

文字解析：暂无解析

13、按照测量管理制度的要求,以下未体现测量工作双检制的是()

A、测量工作必须两个人共同进行

B、测量外业工作必须有多余观测

C、测量成果采用两组独立平行计算相互校核

D、外业工作采用两种不同方法进行复核测量

参考答案：A

文字解析：暂无解析

14、人工工资单价由基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费和()费组成。

A、社会福利

B、企业福利

C、医疗

D、劳动保护

参考答案：D

文字解析：暂无解析

15、下列不属于桥梁基础的是()

A、刚性基础

B、承台

C、沉井

D、盖梁

E、地下连续墙

参考答案：B、D

文字解析：暂无解析

16、公路建设项目投标人以联合体形式投标时,必须遵守的规定包括()

A、联合体协议副本随投标文件一起提交

B、联合体各成员出具授权书,授权主办人办理投标事宜

C、联合体成员在投标、签约和履行合同过程中,负有连带的和各自的法律责任

D、联合体主办人所承担的工程量不低于总工程量的30％

E、联合体主办人必须是联合体成员中资质等级最高的

参考答案：A、B、C

文字解析：联合体主办人所承担的工程量不低于总工程量的50％；联合体主办人可以自行选择,不一定是联合体成员中资质等级最高的。

17、隧道周边位移的测量仪器一般采用()

A、收敛计

B、测缝计

C、声波仪

D、水平仪

参考答案：A

文字解析：暂无解析

18、就一条高速公路收费系统来说,下列属于实现基本功能的系统为()

A、车牌自动识别系统

B、紧急电话系统

C、计算机系统

D、计重系统

参考答案：C

文字解析：暂无解析

19、大体积混凝土的浇注的特点有()

A、用水化热高,初凝时间短的水泥

B、外加剂可选用复合型外加剂和粉煤灰

C、砂选用中、粗砂,石子选用0．5～3．2cm的碎石和卵石

D、如承台厚度较厚,可分层浇筑,分层厚度以2．5m左右为宜

E、按设计要求敷设冷却水管,冷却水管应固定

参考答案：B、C、E

文字解析：暂无解析

20、工程中使用的沥青碎石混合料的组成结构属于()

A、密实悬浮结构

B、骨架空隙结构

C、密实骨架结构

D、连续级配结构

参考答案：B

文字解析：暂无解析

21、隧道工程施工一般安全措施包括()

A、隧道施工应做好施工前期准备工作,正确选用施工方法

B、隧道施工各班组之间,应建立完善的交接班制度

C、隧道施工应遵守强爆破、短开挖、强支

D、早初砌、先护顶等施工原则D所有隧道施工人员必须佩戴好安全防护用品"

E、进洞前应先做好边仰坡防护和排水设施

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

22、当低承台底层土质为松软土,且能排干水施工时,承台底的正确处理方法是()

A、按天然地基上修筑基础的施工方法进行施工

B、挖除松软土,换填10～30cm厚砂砾土垫层

C、用静水挖泥方法换填水稳性材料,立模灌筑水下混凝土封底

D、在板桩围堰内填入砂砾至承台底面标高

参考答案：B

文字解析：暂无解析

23、沥青路面面层的主要作用是()

A、承受行车荷载

B、防冻、防湿

C、排水、隔水

D、防污、防渗

参考答案：A

文字解析：暂无解析

24、路面各结构层间采用搭接流水方式时主要的搭接类型有()

A、STS

B、STF

C、FTF

D、FTS

E、FTE

参考答案：A、C

文字解析：暂无解析

25、安全“三宝”不包括()

A、安全帽

B、安全带

C、防滑鞋

D、安全网

参考答案：C

文字解析：暂无解析

26、[背景材料2]某项目部为控制材料成本,主要从控制供料成本和量差控制入手。在材料的采购环节,通过网上采购的方式与一供应商签订了水泥、砂、石的供应合同,并由项目部自己组织运输。在材料发放环节,按照发料的原则,尽量控制损耗；使用环节,尽量减少材料的场内运输损耗。问题：属于控制供料成本措施的有()

A、购买原价核算

B、运杂费的核算

C、限额领料单的核算

D、外运输损耗的核算

E、采购及保管费的核算

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

27、不属于公路工程交工验收应具备的条件的是()

A、监理工程师对工程质量评定合格

B、监督机构对工程进行了检测

C、监理单位已完成工作总结

D、已通车试运营二年

参考答案：D

文字解析：暂无解析

28、可承担单跨100m及以下桥梁工程的施工的企业包括()

A、公路工程施工总承包特级企业

B、桥梁工程专业承包一级企业

C、桥梁工程专业承包二级企业

D、桥梁工程专业承包三级企业

E、公路工程施工总承包一级企业

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

29、钻孔灌注桩下导管时,其底口距孔底的距离控制在25～40cm之间,同时要能保证首批混凝土灌注后能埋住导管至少()m。

A、0．5

B、1．0

C、1．5

D、2．0

参考答案：B

文字解析：暂无解析

30、公路工程的间接费是由企业管理费和()两项组成的。

A、预留费

B、建设单位管理费

C、财务费

D、现场经费

参考答案：C

文字解析：暂无解析

第五部分水利实务1、洞室相向开挖的两个工作面相距()m或5倍洞径距离放炮时,双方人员均需撤离工作面。

A、20

B、25

C、30

D、35

参考答案：C

文字解析：暂无解析

2、水工建筑物一般按它的()等来进行分类。

A、作用

B、等别

C、级别

D、投资

E、使用时期

参考答案：A、E

文字解析：暂无解析

3、以下有关施工质量检查与工程验收说法中正确的有()

A、分部分项工程应由监理单位组织进行联合检查验收

B、分部分项工程应由项目法人签署验收结论

C、水库蓄水验收及工程竣工验收前应进行工程安全鉴定

D、设计、运行等单位均应在分部分项工程验收签证上签字或签署意见

E、工程阶段验收和竣工验收时,项目法人等单位应在提供的文件中对存在的质量问题提供自检资料

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

4、碾压混凝土坝施工主要特点有()

A、要采取温控措施

B、采用通仓薄层浇筑

C、大量掺加水泥

D、大量掺加粉煤灰

E、要采取表面防裂措施

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

5、分部工程质量评定合格标准为()

A、单元工程质量全部合格

B、金属结构及启闭机制造质量合格

C、中间产品质量及原材料质量全部合格

D、外观质量得分率达到70%以上

E、机电产品质量合格

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

6、根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223—1999),以下()单位代表可进入竣工验收委员会。

A、地方政府

B、水行政主管部门

C、项目法人

D、投资方

E、质量监督单位

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

7、单位工程完工验收由()主持。

A、项目法人

B、监理单位

C、项目法人或监理单位

D、竣工验收主持单位

参考答案：A

文字解析：暂无解析

8、《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》规定,大中型水利水电工程建设临时用地,至少应由()批准。

A、乡(镇)级以上人民政府土地主管部门

B、县级以上人民政府土地主管部门

C、市级以上人民政府水行政主管部门

D、流域管理机构水行政主管部门

参考答案：B

文字解析：暂无解析

9、《水利基本建设项目稽察暂行办法》规定,稽察工作的原则是()

A、迅速、真实、准确

B、平等、公正、客观

C、公正、平等、客观

D、客观、公正、高效

参考答案：D

文字解析：暂无解析

10、水库遇大坝的设计洪水时在坝前达到的最高水位,称为()

A、防洪限制水位

B、设计洪水位

C、正常高水位

D、防洪高水位

参考答案：B

文字解析：暂无解析

11、在防洪工程设施保护范围内,禁止进行()

A、爆破

B、打井

C、捕鱼

D、取土

E、采石

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

12、钢筋焊接与绑扎接头距离钢筋弯头起点不小于()

A、5d

B、6d

C、8

D、D10d

参考答案：D

文字解析：暂无解析

13、水电站的典型布置形式有()

A、引水式电站

B、河床式电站

C、坝内式电站

D、坝式电站

E、贯流式电站

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

14、中华人民共和国成立后颁发的第一部《水法》是在()

A、1988年

B、1998年

C、2000年

D、2002年

参考答案：A

文字解析：暂无解析

15、竣工财务决算的编制工作应从()开始。

A、工程开工

B、工程竣工

C、项目筹建

D、工程完工

参考答案：C

文字解析：暂无解析

16、下列措施属防洪工程措施是()

A、修筑堤防

B、整治河道

C、修建分洪道

D、修建水库

E、制定减少洪灾损失政策、法令

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

17、根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF—2000—0208),若监理人对以往的检验结果有疑问时,可以指示承包人重新检验。若重新检验结果证明这些材料和工程设备符合合同要求,则重新检验的费用和工期延误责任应由()承担。

A、承包人

B、监理人

C、发包人

D、材料和设备的供应商

参考答案：C

文字解析：暂无解析

18、关于防洪规划、流域综合规划、区域综合规划,下列说法正确的是()

A、所在流域、区域的综合规划应当服从防洪规划

B、防洪规划应当服从所在流域、区域的综合规划

C、所在流域的流域防洪规划应当服从区域防洪规划

D、区域防洪规划应当服从所在流域的流域防洪规划

E、防洪规划是江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据

参考答案：B、D、E

文字解析：暂无解析

19、在行洪河道上修建桥梁、码头和其他设施,下列说法正确的是()

A、桥梁的梁底必须高于设计洪水位,并按照防洪和航运的要求,留有一定的超高

B、桥梁的梁底必须高于最高洪水位,并按照防洪和航运的要求,留有一定的超高

C、跨越河道的管道、线路的净空高度必须符合防洪和航运的要求

D、根据建筑物布置可以适当缩窄行洪通道,但应计算壅水高度和对下游的影响

E、必须按照国家规定的防洪标准所确定的河宽进行,不得缩窄行洪通道

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

20、国家实行占用耕地补偿制度,下列说明正确的是()

A、非农业建设经批准占用耕地的,按照“占多少,缴纳多少补偿费”的原则

B、占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地

C、没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的,应当按照规定缴纳耕地开垦费

D、占用耕地的单位所缴纳的开垦费,用于开垦新的耕地和作为工程建设给农民造成经济损失的补偿费用

E、工程占地由地方政府负责占补平衡,并承担相应经费

参考答案：B、C

文字解析：暂无解析

21、设计水工建筑物时。首先计算建筑物上承受的荷载,然后进行荷载组合。在下列荷载中,()是可变作用荷载。

A、土压力

B、扬压力

C、浪压力

D、静水压力

E、结构自重

参考答案：B、C、D

文字解析：暂无解析

22、根据《水工碾压混凝土施工规范》(DL／T5112—2000),碾压混凝土碾压时,坝体迎水面3～5m范围内,碾压方向应()

A、垂直于水流方向

B、平行于水流方向

C、与水流方向成45°

D、与水流方向成75°

参考答案：A

文字解析：暂无解析

23、根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF—2000—0208),由于发包人责任引起的工期延误事件发生后,若发包人要求承包人修订的进度计划仍应保证工程按期完工,则由于采取赶工措施所增加的费用应由()承担。

A、发包人

B、承包人

C、设计单位

D、监理人

参考答案：A

文字解析：暂无解析

24、在堤防上新建涵闸、泵站和埋设的穿堤管道、缆线等建筑设施,必须经()验收,合格后方可启用。

A、流域管理机构

B、水行政主管部门

C、河道主管机关

D、建设管理单位

参考答案：C

文字解析：暂无解析

25、当平原、滨海地区的水利水电工程其永久性水工建筑物的挡水高度高于()m,且上下游水头差大于()m时,其洪水标准宜按山区、丘陵地区标准确定。

A、105

B、1510

C、2015

D、2515

参考答案：B

文字解析：暂无解析

26、水工大坝工程专业承包二级企业,资质标准要求企业注册资本金和净资产至少分别为()

A、500万元和600万元

B、800万元和1000万元

C、1000万元和1200万元

D、2500万元和3000万元

参考答案：C

文字解析：暂无解析

27、根据《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设项目费用包括()

A、河道工程费用

B、建设征地和移民安置费用

C、独立费用

D、基本预备费和价差预备费

E、建设期贷款利息

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

28、《水土保持法》规定,在建设项目环境影响报告书中,必须有()部门同意的水土保持方案。

A、环保局

B、水行政主管

C、水土保持主管

D、县级以上人民政府

参考答案：B

文字解析：暂无解析

29、同一液体在同一管道中流动,当流速较大,各流层的液体质点形成涡体．在流动过程中互相混掺,该流动型态为()

A、均匀流

B、渐变流

C、紊流

D、层流

参考答案：C

文字解析：暂无解析

30、根据《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),建筑及安装工程费中的直接费包括()

A、直接工程费

B、其他直接工程费

C、基本直接费

D、其他直接费

E、税金

参考答案：C、D

文字解析：暂无解析

第六部分建筑实务1、我国发生的绝大多数地震属于()地震。

A、浅源

B、中源

C、深源

D、超深源

参考答案：A

文字解析：地壳深处发生岩层断裂、错动的部位称为震源。震源正上方的地方位置叫震中。震中至震源的垂直距离称为震源深度。我国发生的绝大多数地震属于浅源地震,一般深度为5-40km,浅源地震造成的危害最大,如唐山大地震断裂岩层约11km。

2、砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量应满足的要求是()(1)对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%；(2)对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过20%；(3)人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。

A、(1)(2)(3)

B、(2)(3)

C、(1)(3)

D、(1)(2)

参考答案：C

文字解析：砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量应满足的要求有：①对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5％；②对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10％；③人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。

3、城区

A、地块因旧城改造拟进行拆迁,房屋拆迁管理部门书面通知有关部门暂停为拆迁范围内的单位和个人房屋新建、改建、出租等审批手续,该书面通知中应载明的暂停期限最长不得超过()。[2006年真题]A半年

B、一年

C、一年半

D、二年

参考答案：B

文字解析：拆迁范围确定后,拆迁范围内的单位和个人,不得进行的活动有：①新建、扩建、改建房屋；②改变房屋和土地用途；③租赁房屋。房屋拆迁管理部门应当就前款所列事项,书面通知有关部门暂停办理相关手续。暂停办理的书面通知应当载明暂停期限,暂停期限最长不得超过1年；拆迁人需要延长暂停期限的,必须经房屋拆迁管理部门批准,延长暂停期限不得超过1年。

4、钢梁翼缘的局部稳定一般是通过限制()来保证的。

A、翼缘的宽度

B、板件的宽厚比

C、加劲肋

D、翼缘的厚度

参考答案：B

文字解析：钢梁翼缘的局部稳定一般是通过限制板件的宽厚比来保证的；钢梁腹板的局部稳定性通常采用加劲肋来加强。轧制的工字钢和槽钢等型钢一般不会发生局部失稳。

5、根据《建设工程监理规范》(G50319--2000),编制工程建设监理规划应遵循的程序和依据是()[2007年真题]

A、在收到设计文件后开始编制

B、在签订委托监理合同前编制完成

C、完成后必须经监理单位技术负责人审核批准

D、应由总监理工程师主持编制

E、依据项目审批文件编制

参考答案：A、C、D

文字解析：根据《建设工程监理规范》(GB50319—2000)的规定,编制工程建设监理规划应遵循的程序和依据有：①在收到设计文件后开始编制；②完成后必须经监理单位技术负责人审核批准；③应由总监理工程师主持编制。

6、下列各项不属于施工现场管理中规范场容内容的是()

A、工地地面应做硬化处理

B、施工现?匆?笊柚昧偈蔽?ど枋

C、施工现场通道等应有标识

D、施工现场设置通畅的排水沟渠系统

参考答案：C

文字解析：规范场容的内容有：①用施工平面图设计的科学合理化、物料堆放与机械设备定位标准化,保证施工现场场容规范化；②在施工现场周边按规范要求设置临时维护设施；③现场内沿路设置畅通的排水系统；④现场道路及结构以上施工用的主要场地做硬化处理。

7、我国古代建筑的承重结构主要为()[2005年真题]

A、木构架承重

B、砖砌体承重

C、土砌体承重

D、混合结构承重

参考答案：A

文字解析：古建筑的结构大量为木构架承重,砖墙为围护墙,灰土基础

8、建筑装饰装修饰面石材包括()

A、天然花岗石

B、天然大理石

C、人造饰面石材

D、陶瓷

E、玻璃

参考答案：A、B、C

文字解析：建筑装饰装修材料包括：建筑装饰装修饰面石材、建筑陶瓷、建筑玻璃、建筑装饰装修用木材、木制品、建筑用高分子材料、建筑装饰装修金属材料。建筑装饰装修饰面石材包括天然花岗石、天然大理石、人造饰面石材。

9、先张法预应力施工中,预应力筋放张时,混凝土强度应符合设计要求,当设计无要求时,混凝土强度不应低于标准值的()

A、70％

B、75％

C、80％

D、85％

参考答案：B

文字解析：暂无解析

10、预制构件的吊环,必须采用未经冷拉的()级钢筋制作,严禁以其他钢筋代换。

A、HP

B、235BHRB335

C、HRB400

D、RRB400

参考答案：A

文字解析：对H

11、投标单位将被没收投标保证金的情况有()

A、在投标有效期内撤回其投标文件

B、报价严重脱离标底

C、在投标有效期内未能按时参加标前会议

D、中标后签署合同

E、中标后未在规定时间内提交履约保函

参考答案：A、E

文字解析：投标单位将被没收投标保证金的情况有：①投标人在投标有效期内撤回其投标文件；②中标人在规定期限内未能根据规定签订合同、不接受对错误的修正；③中标后未在规定时间内提交履约保证金或履约保函。

12、地物符号可分为()

A、比例符号

B、地貌符号

C、非比例符号

D、半比例符号

E、注记符号

参考答案：A、C、D

文字解析：地物符号分为三类：①比例符号。地面上的房屋、桥梁、旱田等地物,如按测图比例尺缩小,用规定符号画出的称为比例符号；②非比例符号。某些地物,如三+-角点、水准点、界碑、水井等,按比例缩小无法画出,只能用特定的符号表示的称为非比例符号；③半比例符号。一些线状延伸的地物,如围墙、篱笆、通讯线等,其长度能按比例缩绘,但其宽度不能按比例表示的符号则称为半比例符号。

13、为了防止钢筋混凝土梁发生斜截面破坏,通常采用的措施包括()

A、减小荷载

B、用钢梁替代

C、限制梁的截面最小尺寸

D、适当配置箍筋,并满足规范的构造要求

E、适当配置弯起钢筋,并满足规范的构造要求

参考答案：C、D、E

文字解析：为了防止斜截面的破坏,通常采用的措施包括：①限制梁的截面最小尺寸,其中包含混凝土强度等级因素；②适当配置箍筋,并满足规范的构造要求；③当上述两项措施还不能满足要求时,可适当配置弯起钢筋,并满足规范的构造要求。

14、建筑地面工程应严格控制各构造层的厚度,下列关于建筑地面工程厚度控制叙述不正确的是()

A、水泥混凝土垫层厚度不小于60mm

B、水泥砂浆面层厚度不应小于20mm

C、水磨石面层的厚度宜为12～16mm

D、防油渗涂料面层厚度宜为5～7mm

参考答案：C

文字解析：建筑地面工程应严格控制各构造层的厚度,按设计要求铺设,应符合的要求有：①水泥混凝土垫层的厚度不应小于60mm；②水泥砂浆面层的厚度应符合设计要求,且不应小于20mm；③水磨石面层应采用水泥与石粒拌合料铺设。面层厚度除有特殊要求外,宜为12～18mm,且按石粒粒径确定；④防油渗面层采用防油渗涂料时,材料应按设计要求选用,涂层厚度宜为5～7mm。

15、下列防止大体积混凝土裂缝产生的控制措施不合理的是()

A、适当使用缓凝减水剂

B、适当使用加气剂

C、适当降低水灰比,减少水泥用量

D、可预埋冷水管

参考答案：B

文字解析：暂无解析

16、因改建、扩建和重要部位维修而改变结构和平面布置的工程,建设单位应当组织设计、施工单位(),并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送。[2005年真题]

A、修改原建设工程档案

B、补充原建设工程档案

C、完善原建设工程档案

D、重新编制建设工程档案

参考答案：D

文字解析：对改建、扩建和重要部位维修的工程,建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补充和完善原工程建设档案。凡结构和平面布置等改变的,应当重新编制工程建设档案,并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送。

17、水平角测量时,角值β=b-a现知读数a为19°26′24″,读数为211°17′12″,则角值β是()

A、123°16′33″

B、125°27′21″

C、128°48′12″

D、191°50°48″

参考答案：D

文字解析：角值为：β=b-a=211°17′12″-19°26′24″=191°50′48″。

18、某悬挑长度为1.2m,混凝土强度为C30的现浇阳台板,当混凝土强度至少应达到()时,方可拆除底模。[2005年真题]

A、15

B、21

C、22.5

D、30

参考答案：D

文字解析：当悬梁长度为1.2m时,达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率为100％,故可拆除底模的混凝土强度为30×100％=30

19、反铲挖掘机的挖土特点是()

A、前进向上,强制切土

B、后退向下,强制切土

C、前进向下,强制切土

D、后退向下,自重切土

参考答案：B

文字解析：反铲挖掘机的挖土特点是"后退向下,强制切土"。根据挖掘机的开挖路线与运输汽车的相对位置不同,一般有四种开挖法：①沟端开挖法；②沟侧开挖法；③沟角开挖法；④多层接力开挖法。

20、在常温条件下采用自然养护方法时,主体结构混凝土浇筑完毕后,应在()h以内加以覆盖和浇水。[2006年真题]

A、8

B、10

C、12

D、248

参考答案：C

文字解析：混凝土的养护方法有自然养护和加热养护两大类。对已浇筑完毕的混凝土,应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后8～12h内),开始进行自然养护。

21、防水混凝土裂缝渗漏水的原因有()

A、在支模和绑钢筋的过程中,锯末、铁钉等杂物掉入缝内没有及时清除,浇筑上层混凝土后,在新旧混凝土之间形成夹层

B、在浇筑上层混凝土时,没有先在施工缝处铺一层水泥浆或水泥砂浆,上、下层混凝土不能牢固粘贴

C、钢筋过密,内外模板距离狭窄,混凝土浇捣困难,施工质量不易保证

D、混凝土搅拌不均匀,或水泥品种混用,收缩不一产生裂缝

E、设计中,对土的侧压力及水压作用考虑不周,结构缺乏足够的刚度

参考答案：D、E

文字解析：防水混凝土裂缝渗漏水的原因有：①混凝土搅拌不均匀,或水泥品种混用,收缩不一产生裂缝；②设计中,对土的侧压力及水压作用考虑不周,结构缺乏足够的刚度；③由于设计或施工等原因产生局部断裂或环形裂缝。ABC三项属于防水混凝土施工缝渗漏水的部分原因。

22、建设单位在地下管线工程竣工验收前,应当提请()对地下管线工程档案进行专项预验收。

A、城市规划主管部门

B、工程质量监督机构

C、工程设计单位

D、城建档案管理机构

参考答案：D

文字解析：暂无解析

23、在城市道路管理中,下列不需要经市政工程行政主管部门同意或批准的事项有()

A、依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施的建设

B、因特殊情况需要临时占用城市道路的

C、因城市地铁暗挖施工需要穿过城市道路的

D、因工程建设需要挖掘城市道路的

参考答案：C

文字解析：需要经市政工程行政主管部门同意或批准的事项除ABD三项外,还包括：履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆需要在城市道路上行驶的。

24、进口钢材在进场时,其检验方法为()

A、中文标志

B、焊接实验

C、检查质量合格证明文件

D、强度实验

E、检验报告

参考答案：A、C、E

文字解析：进口钢材在进场时,其检验方法为检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告、复验报告等。

25、关于楼、地层防水的工程设计要求,下列叙述正确的有()

A、厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层

B、楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于

C、15C楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm

D、施工时,结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞,防水隔离层严禁渗漏,坡向应正确,排水通畅

E、防水隔离层不得做在与墙交接处,应翻边,其高度不宜小于100mm

参考答案：A、C、D

文字解析：B项,楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20；E项,防水隔离层不得做在与墙交接处,应翻边,其高度不宜小于150mm。

26、下列关于后张法预应力筋的张拉控制的表述正确的是()

A、以控制张拉伸长值为主,张拉力值作校核

B、以控制张拉力值为主,张拉伸长值作校核

C、普通松弛预应力筋以控制张拉伸长值为主

D、低松弛预应力筋以控制张拉伸长值为主

参考答案：B

文字解析：预应力筋的张拉以控制张拉力值(预先换算成油压表读数)为主,以预应力筋张拉伸长值作校核。对后张法预应力结构构件,断裂或滑脱的预应力筋数量严禁超过同一截面预应力筋总数的3％,且每束钢丝不得超过一根。

27、下列关于钢梁的受力分析的表述错误的是()

A、抗弯不按塑性分析

B、抗剪按弹性分析

C、应分析整体稳定

D、不需要分析局部稳定

参考答案：D

文字解析：钢梁的受力分析包括：①抗弯强度分析,不考虑梁塑性发展；②抗剪强度分析,梁的抗剪强度按弹性设计；③刚度分析,设计钢梁除应满足各项强度要求之外,还应满足刚度要求；④钢梁的整体稳定分析；⑤钢梁的局部稳定分析。

28、当发现钢筋()等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

A、表面锈蚀

B、局部弯曲

C、脆断

D、焊接性能不良

E、力学性能显著不正常

参考答案：C、D、E

文字解析：钢筋表面锈蚀或有局部弯曲,可直观地进行质量判定,不需要进行化学成分检验或其他专项检验。

29、依据规范规定,一般民用建筑楼梯的梯段净高不宜小于()m。

A、1.8

B、2.2

C、2.4

D、2.8

参考答案：B

文字解析：暂无解析

30、关于变更合同价款,下列说法正确的是()

A、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由工程师提出适当的变更价格并确认后执行

B、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款

C、工程师在收到变更工程价款报告之日起10天内应予以确认

D、承包人在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经发包人确认后调整合同价款

参考答案：B

文字解析：A项,合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行；C项,工程师在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认；D项,承包人在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。

第七部分机电实务1、关于塔、容器制造特点,说法错误的是()

A、塔、容器是非标设备

B、塔、容器大多数属于压力容器

C、塔、容器由专门的压力容器制造单位制造

D、塔、容器必须在专门的有条件的工厂制造

参考答案：D

文字解析：暂无解析

2、额定起重量大于或者等于1t,且提升高度大于或者等于()的起重机和承重形式固定的电动葫芦等属于特种设备。

A、1m

B、2m

C、3m

D、4m

参考答案：B

文字解析：暂无解析

3、凸轮机构的缺点是()

A、结构复杂

B、设计繁琐

C、结构松散

D、易磨损

参考答案：D

文字解析：暂无解析

4、专门为特种设备生产、使用、检验检测提供无损检测服务的特种设备检验检测机构,应当经()特种设备安全监督管理部门核准。

A、地方

B、直辖市

C、省

D、国务院

参考答案：D

文字解析：暂无解析

5、成套机械设备负荷试运转应该由()负责进行。

A、建设单位

B、监理单位

C、安装单位

D、设计单位

参考答案：A

文字解析：暂无解析

6、直立桅杆的长度选择应考虑的因素包括()

A、桅杆的直径

B、被吊装设备或构件被吊起的最大高度

C、被吊装设备或构件的几何尺寸

D、吊索拴接方法及高度

E、工艺要求的腾空距离

参考答案：B、D、E

文字解析：暂无解析

7、钢结构作为主体结构之一应按()竣工验收。

A、分部工程

B、子分部工程

C、分项工程

D、子分项工程

参考答案：B

文字解析：暂无解析

8、具有结构相对简单、制造方便、使用可靠、维修容易、效率高、成本低等优点的焊条电弧焊电源是()

A、弧焊变压器

B、直流电源

C、弧焊整流器

D、逆变弧焊电源

参考答案：A

文字解析：暂无解析

9、合金层表面和两半轴瓦的中分面应光滑、平整、无()等缺陷。

A、裂纹

B、分层

C、气孔

D、脱壳

E、夹渣

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

10、高压管道每一段5m长的管段()

A、允许有一个焊接口

B、允许有两个焊接口

C、允许有三个焊接口

D、不允许有焊接口

参考答案：A

文字解析：暂无解析

11、未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力