基坑支护土方承包合同

Word———基坑支护土方承包合同基坑支护土方承包合同（通用6篇）

基坑支护土方承包合同篇1承(分)包单位：_________(乙方)

依据《中国合同法》，以及有关规定，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

第一条基本内容：

工程名称：支护锚杆工程;

建设地点：_________。

其次条建设规模、面积(工程量)和承发包工程的范围及内容：本工程包括(根据图纸挡施1，2计算)：

1、基坑东侧锚杆施工，边长_________米，锚杆_________条。

2、基坑南侧锚杆施工，边长_________米，锚杆_________条。两项合计，锚杆_________条，总工程量为_________延米。

3、锚杆孔径为φ140，锚杆长分别为10，12，16，20米，锚杆主筋采纳1φ25或1φ40。工作内容包括搭设平台架、锚杆钻孔、锚杆设置及灌浆。

第三条本合同所承包工程的工期定为_________个工作天，工期计算的起止时间是：_________年_________月_________日开工，_________年_________月_________日竣工。

在履约过程中，依据变更设计所影响的工期和甲方责任、不行抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最终确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。

第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第(一、二)项执行：

(一)根据国家及省、市的有关规定执行。

(二)根据国家《现行建筑施工规范大全》有关标准执行，工程包修_________年。

第五条承包方式：

实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期。锚杆每米单价包干：_________元/米(包税金)。乙方负责按建设单位结算的总造价开发票，其中属于甲方的税金由甲方支付给乙方。

第六条工程总造价按上述承包范围和方式，计(概算)为人民币：_________元整。(￥_________)。工程结算以实际发生工程量计算，单价不变。

第七条甲方应负责完成下列工作：

1、在开工前、三、天完成“三通一平”(包括进场道路)，接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工(安装)图纸与说明书和有关的技术资料各_________份;水电安装图纸_________份;地质勘探资料_________份;建筑(安装)许可证和报建审核看法书。

2、供应现场水电接点，材料堆放点及临时设施。

3、基坑南侧的地下管路，如煤气管、水管等，开工前应在施工图中标明。

4、按时向乙方拨付工程款。

第八条乙方应负责完成下列工作：

1、在开工前_________天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工方案的依据。

2、全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。

3、完工后，供应有效的竣工资料三份。

第九条乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随便分包给第三方。乙方必需严格根据施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必需接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发觉其在主要形象上拖进度_________天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在_________天内必需实行有效措施订正。否则甲方有权实行措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。乙方在施工过程中，发觉施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应马上以书面通知甲方。甲方应在_________天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。

第十条甲方派_________为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐藏工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签

证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。

第十一条材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第(二)项执行：

(一)工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按_________的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。

(二)施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。

第十二条工程价款的支付和结算必需划(汇)入乙方的开户银行：_________行，帐号：_________，否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。工程备料款和进度款按本款第(二)项执行：

(一)按市建设银行工程价款结算方法的拨付规定办理，即在合同签订_________天内，按总造价(当年方案)的百分之_________预付备料款，进度款按工程进度百分之_________时付款百分之_________，工程进度百分之_________时付款百分之_________，工程进度百分之_________时再付百分之_________，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。

(二)工程款支付方法：

1、在乙方进场之日，按工程总造价25%支付备料款，即_________万元。

2、工程进度达30%时，按工程总造价25%支付进度款，即_________万元。

3、工程进度达55%时，按工程总造价25%支付进度款，即_________万元。

4、工程竣工验收合格，除按工程总造价5%待保修期满后支付外，其余一次付清。

工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后_________天内提出竣工结算，送甲方和经办银行审核，甲方应在接到结算之日起_________天内提出看法，逾期视作同意，由经办银行划帐，结算尾数。

双方对竣工结算确认后_________天内，应进行退补结算。第十三条甲方因生产或使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并供应由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。

工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。

第十四条工程交工验收

1、工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

2、隐藏工程在隐藏前_________天，由乙方通知甲方到场检

查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐藏，并仔细照实填写隐藏记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，全部费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方担当，所耽搁的时间应顺延工期;复查不合格，检查费用由甲方担当，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐藏工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方担当。

3、工程(包括单项工程)竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后_________天(单项工程七天)内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在《竣工工程验收证明书》上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最终验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，假如验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期;验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。工程(包括单项工程)未阅历收，甲方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方担当责任。

4、工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。

5、锚杆抗拔力按设计要求，即锚1抗拔力10t，锚2抗拔

力20t，依据规范验收。不合格须补做，费用由乙方负责。第十五条嘉奖

1、提前竣工或赶工嘉奖：_________。

2、乙方按期竣工，并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价_________分之_________嘉奖给乙方。

第十六条违约责任

1、甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者，从逾期_________天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。

2、甲方不按期拨付工程款，从超过_________天次日起，按拖欠数额，根据银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方担当，工期顺延。

3、乙方逾期竣工，从逾期_________天次日起，每逾期一天，按工程总造价(单项工程按该项工程造价)的万分之_________向甲方偿付违约金。

4、甲方逾期组织验收交工工程(包括单项工程)，乙方逾期提交竣工结算的，从逾期_________天次日起，每逾期一天按工程总造价(单项工程按该单项工程造价)的万分之_________向对方偿付违约。

5、一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期_________天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。

第十七条遇人力不行抗拒的灾难损失，按本条第_________项处理：

1、报上级有关部门裁定。

2、工期顺延。

第十八条其它事项及补充条款

1、有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。

2、乙方应加强防火、防盗、施工平安防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行平安、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定赐予的惩罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。

本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本合同正本_________份，双方各执_________份;副本_________份，双方各执_________份;送建委、双方主管业务部门、经办银行、税务局、工商局及有关单位各一份。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________住宅：_________住宅：_________

签约代表(签字)：_________签约代表(签字)：

_________

电话：_________电话：_________传真：_________传真：_________

邮政编码：_________邮政编码：_________签订地点：_________签订地点：__________________年____月____日

____日_________年____月

基坑支护土方承包合同篇2项目名称：___________________________________________

发包方：_____________________________________________

承包方：_____________________________________________

签订日期：________________

基坑土方开挖、外运承包合同

发包方：宁夏视通建设进展有限公司中卫项目部(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包内容：

基坑土方开挖，包括自然土表面砼破裂、基础、基槽、基坑及规定的围护边三角土等以及人工清修出的土、土方外运、泥浆外运、现场及道路清洁等。

四、承包基价：

全部开挖外运土方按12.5元/方(按挖好基坑实测)、基底砂夹石回填压实方38元/方(按基坑内碾压好砂夹石实测)、基坑周边及房心回填土由外边运至楼周边单价8元/方(乙方必需保证免费土源。如回填土不能保证基坑回填用土运进场、甲方净扣除开挖土方及回填砂夹石部分总工程款的20%做为损失补偿、不予支付)、不含税。土方外运及挖土机械进退费、场内外驳费，也包括在挖运土方过程中涉及到市政、交警、环保等到单位发生的一切费用，以及挖土机械上下基坑所涉及的路基枕木等的费用。开挖前自然地坪标高由发包方现场负责人签字确认。

五、施工日期：

自20xx年5月5日挖土开头起20天(除大雨天外)完成，以基坑底修土完成为准。如乙方不能预期完成任务，甲方有权充实挖土人员，其费用由乙方负责。由于发包方缘由影响工期，经发包方代表签证同意后，工期相应顺延。施工工期拖延按5000元/天惩罚。

六、质量要求：

依据甲方供应的有关数据，单体楼图纸和围护方案及挖土方案，严格根据程序施工，不得违规施工。如因乙方施工不当而发生工程桩损坏，围护破坏等而造成质量事故，一切损失由乙方负责。

七、工程款支付方式：

工程款经甲乙双方协商支付30%现金，另外70%全部抵顶甲方自有中宁国际枸杞交易中心营业房(由甲方划定详细抵顶房源、抵房价格以售房部同期价格计)。基坑土方开挖全部完成、基础换填砂夹石工程完成支付完成砂夹石碾压部分部工程款的20%现金、同时抵顶完成总工程款50%的中宁国际枸杞交易中心营业房。室外及房心回填土完成一月内完成结算支付剩余现金、并办理剩余中宁国际枸杞交易中心营业房的抵顶手续。

八、双方责任：

1、甲方责任：

1)供应有关工程图纸等技术资料，供应围护方案、自然地坪标高。

2)依据乙方挖土状况准时测量，调整挖土位置及深度;

3)依据施工组织设计状况，由乙方落实挖土施工挨次;

4)准时处理和协调挖土过程中发生的有关问题;

5)按合同工期规定，监督乙方合理完成挖土任务;

2、乙方责任：

1)听从甲方现场管理人员挖掘，保证在合同工期内合理完成挖运土任务;

2)根据甲方供应的有关图纸、方案、资料进行挖土施工，不得随便超挖;

3)挖土施工中如遇到问题应准时与项目部协商，由项目部协调处理相关事务;

4)施工过程中如由乙方造成的质量、平安事故均由乙方负责;

5)土方外运及挖土机械进退费、场内外驳费，也包括在挖运土方过程中涉及到市政、交警、环保等单位发生的一切费用，以及挖土机械上下基坑所涉及的路基枕木等的费用乙方担当。

6)施工机械及车辆在施工现场及市政大路上发生的平安事故以及所产生的全部费用由乙方担当。

九、合同生效

本合同一式四份、甲、乙双方各执两份。合同中未尽事宜由双方协商解决，本合同书自签订之日起生效。

甲方(签字、押右手拇指手印)：乙方(签字、押右手拇指手印)：电话：电话：

基坑支护土方承包合同篇3发包方：成都建筑工程集团总公司承包方：四川中恒建设工程有限公司

(以下简称甲方)(以下简称乙方)

根据《中国合同法》、《中国建筑法》、和建设工程施工合同文件等有关规定，甲方将承建的蜀都惠园工程的基坑支护工程交由乙方承包，承包方式为双包(包工包料)。为了明确双方的责任、权利、义务。结合本工程的详细状况，经双方协商全都，达成如下条款，以资共同遵守：

第一条工程概况1.1工程名称：蜀都惠园1.2建筑面积：178000㎡

1.3工程地址：成都市成华区蜀都大道北侧(水碾河路)1.4工程工期：40天1.5质量等级：合格其次条承包范围

2.1基坑人工挖孔灌注桩及桩顶连梁2.2基坑土钉墙支护(基坑喷锚支护)2.3降水井施工及降水台班费2.4基壁泄水管制作安装第三条工程承包价款

3.1分包工程款价按《四川省建设工程20xx清单计价定额》取费3.2材料价格按施工期间(当月)《工程造价》信息价执行3.3分包工程税金甲方代扣代缴

3.4降水台班按甲方与建设单位计取的降水台班为准。

注：①以上单项工程工程量以实际完成量为准，并以甲方收方为结算依据。

②以上综合单价不含工程施工所需的水电费。第四条分包工程工期

4.1工期为40天，开工时间20xx年12月6日，完工时间20xx年1月15日。4.2因乙方缘由造成的工期延误，每延误一天罚款人民币：500.00元。第五条工程质量要求

5.1工程质量等的要求：一次性验收达到国家规范要求的合格标准。

5.2因乙方自行选购的材料(设备)质量缘由所造成的分包工程质量不符合验收标准，所发生的一切损失由乙方自行负责，且返工至合格为止，并担当由此造成的一切经济损失。

5.3工程质量检查验收，以施工方案、技术交底、方案变更、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

5.4乙方必需健全质量检查制度，在施工现场设专职质量检查员并做好自检记录，隐蔽工程由乙方自检合格后通知甲方、建设、监理检查签字认可方能隐藏，进入下道工序施工。

第六条平安生产和文明施工

6.1双方必需严格执行国家、省、市有关平安生产监督管理条例及相关法律法规、规范、规程、标准。坚持“谁分包，谁负责平安”的原则，严格执行平安生产责任制，切实做到“生产必需平安，平安促进生产”。

6.2乙方的全体人员在进场时必需进行平安、环保、职业健康教育和平安技术交底等工作，由乙方现场负责人在入场教育和交底记录上签字，并附上接受教育和交底人员的名册，交甲方平安部门一份存档备案。

6.3乙方在工程项目施工期间发生的伤、残、亡等平安事故及各类职业病所产生的一切直接费和间接费用及善后处理工作均由乙方自行办理，并按有关规定作好统计上报工作。

6.4乙必需接受甲方的平安检查并准时整改隐患，禁止擅自动用甲方的机电设备，电气线路和从事特种作业。甲方对违反平安法规的人员有权处理，查到驱消失场或终止分包合同。乙有权拒绝甲方的违章指挥。

6.5乙方进入施工现场做到文明施工，每道工序做到工完场清，保持工人宿舍的干净，卫生。

第七条工程款支付

7.1乙方在本分包工程完工后，经建设、监理、施工检查合格后7天内按实际完成工作量统计报甲方审核。甲方审核完毕后，按分包工程总价的97%支付乙方工程款，扣3%做质保金。(质保金在分包工程完工后6个月后支付，不计利息)。

第八条其它

8.1乙方不得将该工程再次转包，甲方一旦发觉有权终止合同。

8.2乙方不能履行本合同，管理混乱，有意拖欠工人工资，造成甲方名誉损失，或者有意停工，严峻违反法律法规及有关企业规章制度，甲方有权解除合同，并按情节轻重追究乙方违约责任，并由乙方支付分包价款的1%违约金赔偿甲方。

第九条附则

9.1本合同未尽事宜，双方应本着实事求是的原则按有关规定协商解决。

9.2本合同经双方签字盖章后生效，至分包工程完工交验、付清全款后自动失效。9.3本合同壹式肆份，双方各执贰份。

甲方：成都建筑工程集团总公司托付代理人：法定代表人：

签订时间：年月日

乙方：四川中恒建设工程有限公司托付代理人：法定代表人：

基坑支护土方承包合同篇4发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)

经甲、乙双方友好协商，甲方将龙阳时代地下室基坑支护部分工程承包给乙方施工，为明确分清施工生产，施工管理及经济责任。确保工程平安文明生产和工程质量，特订立以下条款：一、工程项目及承包内容：

1、工程名称：地下室基坑喷锚支护工程。2、工程地点：

3、承包方式：甲方将:地下室基坑支护工程项目以包工、包料的形式发包给乙方施工，乙方要依据工程勘察院供应的龙阳时代地下室基坑图纸施工。4、承包内容：

a、锚杆Ø20、Ø25或锚管成孔、制作、焊接、注浆;b、喷射有筋￠6.5@250×250厚80mmC20砼;

c、水泥砂浆护面厚30mm或素喷射无筋厚30mmC20砼;d、泄水孔.

二、承包价款：

1、结算时以合同单价为基准，工程按实计算;各工序不含税收及管理费单价如下表格：

备注：以上工程量为暂定数量，决算时按实计算。2、支护工程机械设备进出场费￥。三、付款方式

1、支护工程完成时,支付完成工程量造价的70%。2、工程全部施工完成时，支付总完成工程量价款的85%。3、地下室顶板砼浇注完毕十五天付清余款。四、质量要求及验收标准：1、质量要求等级：合格

2、地下室顶板砼浇注完毕至通过验收。

五、工期：

本工程工期为30天，开工日为各区基坑土方开挖之日计，(非乙方造成的缘由：土方不能准时开挖供应支护工作面、单独占用出土路口时间、下雨、政府部门规定和没有准时拨付工程款造成材料延误进场的除外)。六、双方责任：1、甲方责任：

1)供应基坑周边精确的轴线位置、标高;2)指定施工用水用电位置;

3)支护工程结束，督促单体施工单位尽快封底和侧壁施工;4)在施工过程中，因甲方缘由造成停工，甲方应准时赐予办理工期的延期签证;

5)施工中对周边外来因素干扰的影响由甲方负责协调。2、乙方责任：

1)乙方肯定要按要求组织图纸设计，否则一切后果均由乙方负责;2)施工前做好施工组织设计和对现场管理的技术交底工作，在施工中若地质状况与地质报告有较大差异，应准时通知设计单位和建设单位进行方案调整。

3)严格执行平安操作规程和施工现场的有关规定，技术管理人员应持证上岗，做好平安防护，确保平安施工.4)做到文明施工，满意有关主管部门的要求。七、其他事项：

1、本合同未尽事宜双方可另行协商补充。2、本合同经双方正式签字盖章之日起生效。3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

发包单位：(签字或盖章)*有限公司代表：联系电话：

承包单位：(签字或盖章)基坑支护施工班组代表：联系电话：签订日期：年月日

基坑支护土方承包合同篇5发包方：(以下简称甲方)承包方：杭州*市政公司(以下简称乙方)

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包内容：基坑土方开挖，包括自然土表面砼破裂、基础、基槽、基坑、基坑及规定的围护边三角土等的人工修土、土方外运、泥浆外运等。

四、承包基价：土方每立方米按45元计算，包括土方外运及挖土机械进退费、场内外驳费，也包括在挖运土方过程中涉及到市政、交警、环保等到单位发生的一切费用，以及挖土机械上下基坑所涉及的路基枕木等的费用。挖土量按双方丈量认可结算。开挖前自然地坪标高由发包方经理负责签字确认。

五、施工日期：自具备条件挖土开头算起60天(除大雨天外)完成，以基坑底修土完成为准。如乙方不能预期完成任务，甲方有权充实挖土人员，其费用由乙方负责。如遇挖土机无法处理的地坪及地下障碍物，经甲方同意签字费用认可。由于外部因素影响挖土，工期不予顺延;由于发包方缘由影响工期，经发包方代表签证同意后，工期相应顺延。施工工期拖延按伍仟元/天计罚，施工工期提前一天按伍仟元/天嘉奖。

六、质量要求：依据甲方供应的有关数据，地下室图纸和围护方案及挖土方案，严格根据程序施工，不得违规施工。如因乙方施工不当而发生工程桩损坏，围护破坏而造成质量事故，一切损失由乙方负责。

七、工程款支付方式：签订合同前交质保金10万元，工程结束退回。土方工程完成付总工程款的1/3;±0.000完成付总工程款的1/3;主体封顶付总工程款的1/3。

八、双方责任：

1、甲方责任：

1)供应有关工程图纸等技术资料，供应围护方案、自然地坪标高，准时审核乙方上报的土方开挖施工方案。

2)依据乙方挖土状况准时测量，调整挖土位置及深度;

3)依据施工组织设计状况，由乙方落实挖土施工挨次;

4)准时处理和协调挖土过程中发生的有关问题;

5)按合同工期规定，监督乙方合理完成挖土任务;

6)负责供应夜间照明和组织基坑排水工作，以及帮助办理夜间许可证。

2、乙方责任：

1)土方开挖前上报甲方土方开挖方案;

2)听从甲方现场管理人员挖掘，保证在合同工期内合理完成挖运土任务;

3)根据甲方供应的有关图纸、方案、资料进行挖土施工，不得随便超挖;

4)挖土施工中如遇到问题应准时与项目部协商，由项目部全权处理全部事务;

5)施工过程中如由乙方造成的质量、平安事故均由乙方负责;

6)挖运过程中的环保、交警、市政等的协调处理和费用的交纳，以及挖土期间夜间施工许可证费用的交纳。

九、合同生效

本合同书一式三份，甲、乙双方各执一份，有限公司备案一份。合同中未尽事宜由双方协商解决，本合同书自签订之日起生效。

合同签订时间：年月日

合同订立地点：本合同双方商定签字、押右手拇指指印、经有限公司

发包人(签字、押右手拇指手印)：承包人(签字、押右手拇指手印)：

住宅(以身份证为准)：住宅(以身份证为准)：有效身份证号码：有效身份证号码：电话：电话：

基坑支护土方承包合同篇6发(总)包单位：(甲方)________________________

承(分)包单位：(乙方)________________________

依据和《中国经济合同法》，以及有关规定，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

第一条工程名称：基坑支护工程

建设地点：____________________________________

其次条建设规模、面积(工程量)和承发包工程的范围及内容：

本工程包括(支护方案内全部内容)：

工作内容包括搭设平台架、锚杆钻孔、锚杆设置及灌浆、挂网、喷砼。

第三条本合同所承包工程的工期定为个工作天，工期计算的起止时间是：20xx年11月日开工，20xx年12月日竣工。

在履约过程中，依据变更设计所影响的工期和甲方责任、不行抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最终确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。

第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第(一、二)项执行：

(一)根据国家及省、市的最新规定执行。

(二)根据国家《现行建筑施工规范大全》最新标准执行，工程包修20个月。

第五条承包方式：

实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包平安。土钉墙挂网片喷砼元/平米包干(包税金);挂网片喷砼元/平米包干(包税金)。乙方负责按建设单位结算的总造价开发票，其中属于甲方的税金由甲方支付给乙方。

第六条工程总造价按上述承包范围和方式，工程结算以实际发生工程量计算，单价不变。

第七条甲方应负责完成下列工作：

1.在开工前七天完成“三通一平”(包括进场道路)，接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工(安装)图纸与说明书和有关的技术资料各一份;地质勘探资料一份;

2.供应现场水电接点，材料堆放点。

3.基坑地下管路，如煤气管、水管等，开工前应在施工图中标明。

4.按时向乙方拨付工程款。

第八条乙方应负责完成下列工作：

1.在开工前监理，作为检查监督执行施工方案的依据。

2.乙方在组织施工中，必需遵照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准及设计要求施工，确保施工质量。

3.施工中由于乙方本身缘由造成停工、返工、材料设备的倒运及二次搬运，应由乙方自行负责。

4.遵守现场管理规定，听从甲方、监理、总包的管理。

5.乙方负责工人平安教育，文明施工，因自身缘由导致的质量平安事故，由乙方负责。

6.完工后，供应有效的竣工资料三份。

第九条乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随便分包给第三方。

乙方必需严格根据施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必需接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发觉其在主要形象上拖进度天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方或监理应以书面通知乙方，乙方在天内必需实行有效措施订正。否则甲方有权实行措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。

乙方在施工过程中，发觉施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应马上以书面通知甲方和监理。甲方应在天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。

第十条甲方派为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐藏工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。

第十一条材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第(二)项执行：

(一)工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。

(二)施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。

第十二条工程价款的支付和结算必需划(汇)入乙方的开户银行：______________行，帐号：__________________，否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。

一、工程款支付方法：

1工程进度达50%时，按工程总造价30%支付进度款，即万元;

2.工程进度达100%时，按工程总造价30%支付进度款，即

3.工程竣工验收合格，除按工程总造价10%待保修期满后支付外，其余一次付清。

二、工程结算：

乙方应在全部工程竣工验收合格后______天内提出竣工结算，送甲方和经办银行审核，甲方应在接到结算之日起______天内提出看法，逾期视作同意，由经办银行划帐，结算尾数。

双方对竣工结算确认后______天内，应进行退补结算。

第十三条甲方因生产或使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并供应由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。

工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。

第十四条工程交工验收

1.工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

2.隐藏工程在隐藏前______天，由乙方通知监理到场检查，监理不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐藏，并仔细照实填写隐藏记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，全部费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方担当，所耽搁的时间应顺延工期;复查不合格，检查费用由乙方担当，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知监理到场检查，单方完成隐藏工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方担当。

3.工程(包括