2022年职业考证-建造师-二级建造师考试名师押题精选卷I（带答案详解）试卷号97

住在富人区的她2022年职业考证-建造师-二级建造师考试名师押题精选卷I（带答案详解）（图片可根据实际调整大小）题型12345总分得分一.综合题(共50题)1.案例题

【背景资料】

某公司承接一项体育馆机电安装工程，建筑高度35m，屋面结构为复杂钢结构，其下方布置空调除湿、虹吸雨等机电管线，安装高18m~28m。混凝土预制看台板下方机电管线的吊架采用焊接H型钢作为转换支架，规格为WH350×350。公司组建项目部，配备了项目部负责人、技术负责人和技术人员。其中现场施工管理人员包括施工员、材料员、安全员、质量员和资料员。项目部将人员名单、数量和培训等情况上报，总包单位审查后认为人员配备不能满足项目管理的需求，要求进行补充。在H型钢转换支架制作过程中，监理工程师检查发现有H型钢存在拼接不符合安装要求的情况，详见图1，项目部组织施工人员返工后合格。体育馆除湿风管采用直径DN800的镀锌圆形螺旋缝风管，为外购风管，标准节长度4m，总计140节。风管加工前进行现场实测实量，成品直接运至现场，检验合格后随即安装。

为加快施工进度和降低成本，项目部进行了风管吊装重力计算和安装工艺研究，采取每3节风管在地面组装并局部保温后整体吊装的施工方法，自行研制风管吊装卡具，用4组电动葫芦配合2台曲臂车完成风管的起吊、支架固定和风管连接。根据需求限定7-8人配合操作，并购买了上述人员的意外伤害险，曲臂车操作人员取得了高空作业操作证。除湿风管安装共节约成本约10万元。

项目部对空调机房安装质量进行检查，情况如下：风管安装顺直，支吊架制作采用机械加工方法；穿过机房墙体部位风管的防护套管与保温层间有20mm的缝隙；防火阀距离墙体500mm；为确保调节阀手柄操作灵敏，调节阀体未进行保温；因空调机组即将单机试运行，项目部已将机组的过滤器安装完成。

4、请指出本项目空调机房安装存在的问题有哪些?

【答案】（1）防火阀距离墙体500mm；正确做法:防火阀距离墙体应不大于200mm；

（2）为确保调节阀手柄操作灵敏，调节阀体未进行保温；

正确做法：风管部件的绝热不得影响操作功能，调节阀绝热要保留调节手柄的位置，保证操作灵活方便，但调节阀体需要进行保温。

（3）空调机组即将单机试运行，项目部已将机组的过滤器安装完成；正确做法：过滤器应在室内装饰装修工程安装完成，以及空调设备等单机试运行结束后进行安装。

2.多选题

柱板式锚杆挡土墙的组成包括（）。

问题1选项

A.挡土板

B.肋柱

C.锚杆

D.壁面板

E.沉降缝

【答案】A;B;C

【解析】柱板式锚杆挡土墙是由挡土板、肋柱和锚杆组成。

3.单选题

关于保险索赔的说法，正确的是（）。

问题1选项

A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔

B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据

C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全额赔偿

D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例，分别向不同的保险公司提出索赔要求

【答案】D

【解析】选项A，投保人应当及时提出保险索赔；选项B，求投保人在日常管理中应当注意证据的收集和保存。当保险事件发生后，更应注意证据收集，有时还需要有关部门的证明；选项C，财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程度已达到无法修理，或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔。

4.案例题

某施工单位承接了2km的山区二级公路工程项目，其中包含一座长260m的双车道隧道。隧道进口洞顶覆盖层较薄，出口段的路堑地段受落石和塌方危害，隧道进出口段均设置12m的拱式明洞。其中进口段的路堑对明洞有偏压，路床有软基处理，出口段的路堑对明洞无偏压。

隧道开挖后，及时修筑了第一次衬砌，通过施工中的监控量测，确定围岩变形稳定后，修筑防水层及进行第二次衬砌。

隧道洞口段路面采用水泥混凝土路面，路面结构层自上而下为：20cm厚C30水泥混凝土面层；20cm厚水泥稳定碎石层；20cm厚填隙碎石基层。路面施工完成后进行了隧道通风、照明设施的施工。

隧道通车后，在进口段发现路面出现横向裂缝，施工单位对出现裂缝的原因进行调查分析，发现该段基层顶面标高比设计标高平均高出5cm，而混凝土制备、浇筑工艺、养生都满足要求，切缝及时。

根据荷载分布划分，该隧道的拱式明洞有哪些形式？

【答案】根据荷载分布划分，该隧道的拱式明洞的形式包括路堑对称型、路堑偏压型、半路堑偏压型和半路堑单压型。

【解析】略

5.案例题

施工单位承建了某大桥工程，该大桥桥址位于两山体之间容地，跨越一小河流。河流枯水期水深0.5m左右，丰水期水深2m左右，地面以下地层依次为黏土、砂砾强风化砂岩，该桥基础原设计为40根钻孔灌注桩，桩长12.0-13.8m不等。施工中发生如下事件：

事件一：大桥基础施工时，恰逢河流枯水期且大旱无水。施工单位考虑现场施工条件、环保、工期等因素影响，提请将原设计大桥基础钻孔灌注柱全部变更为人工挖孔桩。监理单位与相关部门评估、审定，认为该变更属于对工程造价影响较大的重要工程变更，在履行相关审批程序后，下达了工程变更令。

事件二：开工前，施工单位编制了人工挖孔柱专项施工方案，为保证施工安全，人工挖孔桩施工采用分节现浇C25混凝土护壁支护，每节护壁高度为1m，柱孔混凝土护壁形式及结构如图3所示。挖孔施工过程中，发现地层中有甲烷、一氧化碳等气体，施工单位重新订制了专项工方案

事件三：桩基础人工挖孔桩施工中，施工单位采取了如下做法：

(1)挖孔作业时，至少每2h检测一次有毒有害气体及含氧量，保持通风；孔深大于10m时，必须采取机械强制通风措施。

(2)桩孔内设有防水灯泡照明，电压为220V。

(3)桩孔每开挖2m深度浇筑混凝土护壁。

根据《公路工程施工安全技术规范》，图3中标注的D与H的范围是如何规定的？事件二中，为防止施工人员发生中毒窒息事故，挖孔施工现场应配备哪些主要的设备、仪器？

【答案】D≥1.2m，H≥0.3m。为防止施工人员发生中毒窒息事故，挖孔施工现场应配备防毒面罩、毒害气体检测仪、通风机和风管。

6.单选题

在楼层内测量放线，最常用的距离测量器具是（）。

问题1选项

A.水准仪

B.经纬仪

C.激光铅直仪

D.钢尺

【答案】D

【解析】钢尺的主要作用是距离测量，钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。

7.案例题

【背景资料】

建设单位A与总承包B于5月30日签订了某科研实验楼的总承包合同，合同中约定了变更工作事项。

B公司编制了施工组织设计与进度计划，并获得监理工程师批准。B公司将工程桩分包给C公司，并签订了分包合同，施工内容为混凝土灌注桩600根，桩直径600mm，桩长20m，混凝土充盈系数1.1。

分包合同约定，6月18日开工，月17日完工。打桩工程直接费单价为280元/m³，综合费率为直接费的20%。

在施工过程中发生了下列事件：

事件一：由于C公司桩机故障，C公司于6月16日以书面形向B公司提交了延期开工申请，工程于6月21日开工。

事件二：由于建设单位图纸原因，监理工程师发出6月25日开始停工、6月27日复工指令。7月1日开始连续下一周罕见大雨，工程桩无法施工，停工7天。

事件三：7月10日，由于建设单位图纸变更，监理工程师下达指令，增加100根工程桩（桩型同原工程桩）。B公司书面向监理工程师提出了工程延期及变更估价申请。

1.事件一中，C公司提出的延期申请是否有效？说明理由。

【答案】延期申请无效。

理由：分包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5d，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。

8.单选题

提高炸药的能量利用率、减小对围岩冲击影响的装药结构是（）

问题1选项

A.连续装药、耦合装药、正向爆破、孔口填塞煤粉

B.间隔装药、不耦合装药、反向爆破、孔口填塞炮泥

C.连续装药、耦合装药、反向爆破、孔口填塞炮泥

D.间隔装药、不耦合装药、正向爆破、孔口填塞水炮泥

【答案】B

【解析】

装药结构中有连续装药和间隔装药。其中采用空气柱间隔装药可增加用于岩石破碎和抛掷的爆炸能量,提高炸药能量有效利用率,降低药消耗量。

装药结构有耦合装药和不耦合装药，耦合装药可以降低对孔壁的冲击压力,减少粉碎区,激起的应力波在岩体内的作用时间加长,就加大了裂隙区的范围,炸药能量利用充分。

结构有正向起爆装药和反向起爆装药。与正爆装药相比,反向起爆装药不仅能提高炮孔率,而且也能加强岩石的破碎,降低大块率。

提高炸药的能量利用率、减小对围岩冲击影药结构有间隔装药、不耦合装药、反向起爆孔口填塞炮泥。

9.案例题

【背景资料】

A公司承接某油田设备安装工程，其中压缩厂房的工程内容包括：往复式天然气压缩机组安装、工艺管道及20/5t桥式起重机安装。压缩机组大件重量见表2。A公司进场后建了项目部，并按要求配备了专职安全生产管理人员，完成了施工组织设计及各施工方案的编制，并对项目中涉及到的特种设备进行了识别。按《大件设备运输方案》，在厂房封闭前，用300t、75t汽车吊将桥式起重机大梁、压缩机主机和电机等大件设备采用"空投”方式预存在起重机轨道及设备基础上，待厂房封闭后再进行安装。

桥式起重机到货后，项目部及时进行吊装就位。项目部就压缩机进场及厂房封闭与建设单位进行沟通时被告知：由于压缩机制造的原因，设备进场时间推后3个月；1个月内完成厂房封闭；要求A公司对原《大件设备运输方案》进行修订。方案修订为利用倒链、拖排、滚杠配合完成设备的水平运输，再用自制吊装门架配合卷扬机、滑轮组进行设备的垂直运输。

桥机桥式起重机在安装前已进行了施工告知，设备安装完成、自检及试运行合格后，经建设单位和监理验收合格，安装及验收资料完整。施工人员在使用桥式起重机进行压缩机辅机设备吊装就位时，被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用，经整改后完成了压缩机辅机设备吊装就位工作。在压缩机负荷试运行中，压缩机的振动和温;升超标，经拆检发现：3只一级排气阀损坏；中体与气缸的3条连接螺栓断裂。相关方启动质量事故处理程序，立即报告并对事故现场进行保护。事故发生后，经分析，因进气中富含的凝析油和水蒸气在压缩过程中析出造成液击所致。建设单位随后指令施工单位在压缩机进气管路上加装凝析油捕集器和丙烷制冷干燥装置，问题得到解决。A公司项目经理，安排合同管理人员准备后续索赔工作。

索赔成立的三个必要条件是什么?

【答案】三个前提条件：

（1）与合同对照，事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。

（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任。

（3）承包商按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

10.单选题

下列工序中不属于工业钢结构一般安装程序的是（）。

问题1选项

A.部件加工

B.构件检查

C.基础复查

D.钢柱安装

【答案】A

【解析】钢结构一般安装程序为：构件检查→基础复查→钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板（层板、屋面板）安装→围护结构安装。

选项A部件加工，现场安装的钢结构一般是成品不需要加工，故本题选A。

11.多选题

某双代号网络计划如下图，其关键工作有（）。

问题1选项

A.①-③

B.①-②

C.④-⑤

D.⑥-⑧

E.②-⑥

【答案】A;C;D

【解析】线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路，此题关键线路有1条：①→③→④→⑤→⑥→⑧，工期为17，则关键工作为：工作B（①-③）、工作D（④-⑤）、工作G（⑥-⑧）。

12.案例题

某新建工业项目的循环冷却水泵站由某安装公司承建。泵站为半地下式钢筋混凝土结构，水泵设计为三用一备，设计的一台2t×6m单梁式起重机用于泵体设备的检修吊装。该泵站为全场提供循环冷却水，其中鼓风机房冷却水管道系统(主要材料见表4)。冷却水泵站工程设计对管道冲洗无特别要求。

在泵房阀门、材料进场开箱验收时，所有阀门合格证和质量证明文件齐全，但有一台DN300的电动蝶阀驱动转换开关无法动作，安装公司施工人员认为该问题不影响阀门与管道的连接，遂将该阀门运至安装现场准备安装。

安装公司在起重机安装完成验收合格后，整理起重机竣工资料。向监理工程师申请验收时，监理工程师认为施工资料中缺少特种设备安装告知及监督检验资料，要求安装公司补齐。

鼓风机房冷却水管道系统水压试验合格后，进行管道冲洗，冲洗压力和冲洗最小流量满足要求，冲洗验收合格。

在起重机竣工资料报验时，监理工程师的做法是否正确?说明理由。

【答案】（1）监理工程师要求不正确。

（2）理由：额定重量≥3t且提升高度≥2m的起重机才属于特种设备的法定范围，此桥式起重机的额定起重量仅为2t，不在法定范围内，不需要进行监督检验和书面告知。

13.单选题

室外排水管道施工程序中，防腐绝热的紧前工序是（）。

问题1选项

A.系统清洗

B.系统通水试验

C.管道安装

D.系统闭水试验

【答案】D

【解析】室外排水管网施工程序：施工准备→材料验收→管道测绘放线→管道沟槽开挖→管道加工预制→管道安装→排水管道窨井施工→系统闭水试验→防腐→系统清洗→系统通水试验→管道沟槽回填。故本题选D。

14.多选题

有效的民事法律行为具备的条件有（）。

问题1选项

A.行为人具有相应的民事行为能力

B.行为人意思表示真实

C.不违反法律，法规的强制性规定

D.行为人获得行政许可

E.不违背公序良俗

【答案】A;B;C;E

【解析】有效的民事法律行为需要同时具备上述三个条件，否则为无效的民事法律行为。1、行为人具有相应的民事行为能力；2、意思表示真实；3、不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

15.案例题

背景材料

某三级公路，起讫桩号为K0+000~K4+300，双向两车道，里面结构形式为水泥混凝土路面。由于当地经济的发展，该路段已成为重要集散公路，路面混凝土出现脱空、错台、局部网状开裂等病害，对该段公路需进行路面改造。具有相应检测资质的检测单位采用探地雷达、弯沉仪对水泥混凝土板的脱空和结构层的均匀情况、路面承载能力进行了检测评估，设计单位根据检测评估结果对该路段进行路面改造方案设计。经专家会讨论，改造路面采用原水泥混凝土里面进行处理之后加铺沥青混凝土面层的路面结构形式，如图2所示：

施工中发生如下事件：

事件一：该改造路段中的K2+000~K3+200经过人口密集的村庄，设计方案在此路段设置隔离栅，建议施工单位隔离栅宜在A工程完成后尽早实施。

事件二：施工单位对原水泥混凝土路面板块脱空的病害采用钻孔然后用水泥浆高压灌注处理的方案，具体的工艺包括：①钻孔②制浆③定位④交通控制⑤灌浆⑥B⑦注浆孔封堵。

事件三：施工单位对发生错台或板块网状开裂的原混凝土路面，将伤害范围的整体全部凿除，重新夯实路基及基层，对换板部位基层顶面进行清理维护，换板部分基层调平采用碎石，再浇筑同强度等级混凝土。

事件四：施工单位对板块脱空病害进行压浆处理，强度达到要求后，复测压浆板四角的弯沉值，实测弯沉值在0.10-0.18mm之间。

事件五：施工单位对原水泥混凝土路面病害处治完成并检查合格后，按实验段摊铺后取得数据铺筑沥青混凝土面层，对于沥青混合料的生产，每日应做C试验和D试验。

事件四中施工单位复测压浆板四角的弯沉值后，可否判断板块不再脱空？说明理由。

【答案】可以判断板块不再脱空。

理由：因为实测弯沉值在0.10-0.18mm之间，未超过0.3mm.

16.案例题

某等外级公路，起讫桩号K0+000~K7+300，沿途经过工业废矿区域，该地多雨潮湿，雨量充沛，随着当地旅游资源的开发，该路段已成为重要的旅游公路，经专家论证，确定该等外级公路升级改造成三级公路，路面结构形式，如图2所示。

施工中发生如下事件：

事件一：施工单位结合当地的自然条件，采用最适合的A法施工填隙碎石底基层，部分做法如下：

1.集料层表面空隙全部填满后，立即用洒水车洒水，直到饱满。

2.用轻型压路机跟在洒水车后碾压。

3.碾压完成的路段应立即将表面多余的细料以及细料覆盖层扫除干净。

事件二：施工单位对水泥稳定煤矸石混合料进行了不同龄期条件下的强度和模量试验以及温度收和干湿收缩试验等，评价其性能。

事件三：为加快施工进度，施工单位编制施工组织设计时，分析了路面工程各结构层流水参数（见表2）。决定采用搭接流水方式施工，通过分析各结构层的施工速度，得出前道工序速度快于后道工序速度，以此确定了工序之间的搭接类型。

事件四：因该旅游公路不能中断交通，施工单位水泥稳定煤矸石基层施工完成后，不能及时铺筑沥青混凝土面层，在基层上喷洒透层油后，采用层铺法表面处治铺筑了相应的功能层B。

事件三中，施工单位确定了哪种搭接类型?

【答案】施工单位确定了开始到开始搭接类型。

17.案例题

背景资料

五里湖大沟属淮海省凤山市，万庄站位于五里湖大沟右堤上，装机流量16.5m3/s，堤防级别为4级，配3台轴流泵，总装机3×355kW=1065kW。在工程建设过程中发生如下事件：

事件1：招标文件设定投标最高限价为3000万元，招标文件中有关投标人资格条件要求如下：

（1）有企业法人地位，注册地不在凤山市的，在凤山市必须成立分公司。

（2）必须有水利水电工程施工总承包三级及以上企业资质，近5年至少有2项类似工程业绩，类似工程指合同额不低于2500万元的泵站施工（下同）。

（3）具有有效的安全生产许可证，单位主要负责人必须具有有效的安全生产考核合格证。

（4）拟担任的项目经理应为二级及以上水利水电工程专业注册建造师，具有有效的安全生产考核合格证，近5年至少有一项类似工程业绩。

（5）拟担任的项目经理、技术负责人、质量负责人、专职安全生产管理人员、财务负责人必须是本单位人员（须提供缴纳社会保险的证明）：项目经理不得同时担任其他建设工程施工项目负责人；专职安全生产管理人员须具有有效的安全生产考核合格证。

（6）单位信誉良好，具有淮海省水利厅BBB级以上信用等级，且近1年在“信用中国”网站上不得有不良行为记录。

（7）近3年无行贿犯罪档案，且财务状况良好。某投标人以上述部分条款存在排斥潜在投标人，损害自身利益为由，在投标截止时间前第7天向行政监督部门提出书面异议。

事件2：某投标文件中，基坑开挖采用1m3挖掘机配5t自卸车运输2km，其单价分析表部分信息如表3所示。

表3

1M3挖掘机配5t自卸车运输2KM单价分析表

工作内容：挖、装、晕、回

单位：100m3

计算事件2单价分析表中的机械使用费。

【答案】1×200+0.5×110+10×100=1255元。

18.案例题

施工单位承建了某二级公路路基工程，路基宽度10m，其中K1+600~K1+900为软土地基，该路段原地面平坦路基为填方路堤,设计采用碎石桩处理软基碎石桩桩径D为0.5m，桩中心间距s为1.3m,正三角形布置，桩长h为6m,桩内填充碎石填料，填料最大粒径50mmn,含泥量不大于5%，碎石桩布置如图1所示。

施工单位专业工程师编制了软基路堤填筑施工方案、项目技术部门对施工方案进行了审核，项目经理审批后用于指导施工。

碎石桩采用振动沉管法施工，针对碎石桩施工,施工单位在施工前进行了成桩挤密试验。施工过程中,先开挖纵横排水沟，将农田排水疏于，并清除表层淤泥质土，清基后先铺设0.25m厚的级配碎石并压实,然后进行碎石桩施工，打完碎石桩后铺设土工格栅,再铺设級配碎石垫层。首排碎石桩里程桩号为K1+600,最后一排里程桩号不超过K1+900,基底处理宽度MN为52m,桩位布置不超出此范围。

其成桩工艺为:

①桩管垂直就位，闭合桩靴;

②将桩管沉入地基土中达到设计深度;③按设计规定的混合料数量向桩管内投入碎石料;.

④边振动边拔管，拔管高度100cm;

⑤边振动边向下压管(沉管),下压高度30cm

⑥继续振动10~20s,停拔时间长短按照规定要求;

⑦重复步骤③~⑥,直至桩管拔出地面。

路堤填筑过程中，为保证软土地基路堤稳定性，路堤施工期内施工单位连续观测了路堤的沉降等，其填筑速率按路堤中心线地面沉降速率每昼夜不大于10~15mm控制。路堤完工且在沉降稳定后，进行路面及边坡防护等施工。

写出图1中构造物A、B、C的名称。

【答案】A：排水沟；B：土工格栅；C：砂垫层。

19.案例题

背景资料：某水利工程施工招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)和《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)编制。合同约定：合同工期20个月，以已标价工程量清单中土方工程所含子目为单元，对柴油进行调差。调差子目完工后，若其施工期间工程所在地造价信息(月刊)载明的柴油价格平均值超过中标价中柴油价格的5%时，超出5%以上部分予以调差。招标及合同管理过程中发生如下事件：

事件1：投标人A编制的投标报价表由主表和辅表组成，其中主表由投标总价、工程项目总价表、零星工作项目清单计价表等组成。编标人员建议零星工作项目清单计价表中的单价适当报高价。

事件2：在投标截止时间前投标人B提交了调价函(一正二副)，将投标总价由3000万元下调至2900万元，其他不变。调价函按招标文件要求签字、盖章、密封、装订、标识后，递交至投标文件接收地点。

事件3：合同谈判时，合同双方围绕项目经理是否应该履行下述职责进行商讨：①组织提交开工报审表；②组织编制围堰工程专项施工方案，并现场监督实施；③组织开展二级安全教育培训；④组织填写质量缺陷备案表；⑤签发工程质量保修书；⑥组织编制竣工财务决算；⑦组织提交完工付款申请单。

事件4：中标价中，土方开挖工程柴油消耗定额为0.14kg/m3，柴油价格3元/kg。土方开挖工程施工期4个月，合同工程量100000m3，实际开挖工程量110000m3，按施工图纸计算的工程量为108000m3。施工期间工程所在地造价信息(月刊)载明的4个月柴油价格分别为3.0元/kg、3.2元/kg、3.5元/kg、3.1元/kg。

事件4中，土方开挖子目应当按哪个工程量进行计量?说明理由。分析计算该子目承包人应得的调差金额(单位：元，保留小数点后两位)。

【答案】（1）土方开挖子目应当按施工图纸计算工程量进行计量。

理由：一般土方开挖、淤泥流沙开挖、沟槽开挖等按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）4个月柴油平均价格为3.2元/kg

柴油调差价格：0.14×（3.2-3×1.05）=0.007元/m3

该子目承包人应得的调差金额：108000×0.007=756元

20.案例题

全厂地下管网由A公司总承包。其中有循环供回水、雨水管道。局部平面布置见图4所示。循环供回水管道采用焊接钢管,规格为中1200×12mm，材质Q235,其内外表面均要求防腐，水泥砂浆内防腐和环氧煤沥青涂料加强级(四油一布)外防腐。施工时，先集中分段预制组焊防腐,再现场分层组对安装。在预制场涂装作业区入口、动火作业区均设置了“禁止标志”

开工后，A公司配置有激光准直仪、激光铅直仪、激光经纬仪、激光水准仪、激光平面仪等。设置了施I测量基准，包含若干个便于观测、不易被扰动且牢固的临时水准点和管道轴线控制桩。对建设单位移交桩进行复核测量。并经双方人员认定。

A公司编制的循环水管道焊接工艺作业指导书中,规定了焊接方法、坡口几何尺寸接头组对允许偏差等,指导焊工圆满完成焊接任务。A公司辨识出地下管网沟槽机械开挖、钢管安装、钢管内外防腐全过程施工安全重大危险源，并编制了危险性较大的分部分项工程专项施工方案，保证了施工安全。

4.管道工程施工过程中的重大危险源有哪些?

【答案】4、火灾、触电、物体打击、踏空、滑倒、失稳等。

21.单选题

根据《建筑市场信用管理暂行办法》,不良信用信息公开期限一般为（

）。

问题1选项

A.3个月至1年

B.1年至3年

C.6个月至3年

D.3年至5年

【答案】C

【解析】建筑市场各方主体的信用信息公开期限为：（1）基本信息长期公开；（2）优良信用信息公开期限一般为3年；（3）不良信用信息公幵期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。

22.单选题

关于膨润土垫铺设质量控制要点的说法，正确的是（）。

问题1选项

A.铺设的膨润土垫搭接宽度控制在50土5mm之内

B.根据填理区基底设计坡向，尽量采用顺坡反向搭接

C.铺设膨润土垫前，要对基底进行修整和检验

D.铺设时，尽量采用十字搭接，避免出现品字形分布

【答案】C

【解析】A错误，对铺开的GCL进行调整，调整搭接宽度，控制在250±50mm范围内。

B错误，根据填埋区基地设计坡向，GCL的搭接应尽量采用顺坡搭接，即采用上压下的搭接方式。

D错误，铺设时注意避免出现十字搭接，应尽量采用品字形分布。

故答案为C。

23.单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》以发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，承包人有权解除合同，发包人应承担（）。

问题1选项

A.由此增加的费用并支付承包人合理的利润

B.由此增加的费用，但不包括利润

C.承包人已订购但未支付的材料费用

D.由此支出的直接成本，不包括管理费

【答案】A

【解析】发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

故答案为A。

24.案例题

（四）背景资料

某施工单位承包一运输大巷，巷道长2000m，围岩中等稳定，普氏系数4~6，半圆拱形断面，采用锚喷支护，其中锚杆长度2.0m，每断面布置锚杆11根，施工技术措施要求巷道施工采用光面爆破。

巷道施工2个月后，监理工程师查看了一次施工工序验收记录，认为存在以下问题：

（1）巷道设计掘进断面宽3.8m，而实测的巷道掘进两帮对应测点间的全宽为3.75~4.1m，不符合裸体巷道掘进规格尺寸的允许偏差要求。

（2）有3根锚杆的外露长度超过50mm，锚杆托盘没有紧贴岩面。两项工作均不满足施工单位验收合格的检查要求。该3根锚杆的拧紧扭矩分别被记录为100KN、110KN、120KN，存在问题。

监理工程师要求施工单位进行整改，施工单位按照验收规范的要求逐项纠正错误的做法。

施工单位在后续施工过程中正常完成了各项工作。该巷道验收后，移交时出现先期施工的巷道出现有较大变形，顶板下沉和底板隆起，监理工程师以原来的施工存在质量问题为由要求施工单位无偿进行修复，施工单位要求对该工程修复工作进行费用补偿，双方产生纠纷。

4、施工后巷道变形修复工作的费用从何处列支？说明理由。【答案】4、施工巷道维修费用应由建设单位承担，即应给施工企业补偿。因为顶板下沉和底板隆起说明围岩遇水后易膨胀，是由岩性所决定的。原因不是施工单位。因巷道已施工完成，此项费用应为不可预见的索赔，应从其他项目费中的暂列金额中列支。【解析】本案例第4问考查的是暂列金额。暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。从题干可知为索赔费用,所以从暂列金额中支付。25.单选题

施工现场的限速牌属于（）

问题1选项

A.警告标志

B.指令标志

C.禁止标志

D.指示标志

【答案】A

【解析】限速标志属于警告标志，最高限速标志，表示机动车驶入前方道路的最高时速限制。

故答案为A。

26.案例题

（三）背景资料

某寒冷地区小农水重点县项目涉及3个乡镇、8个行政村，惠及近2万人，主要工程项目包括疏浚大沟2条，中沟5条，小沟10条，新建（加固）桥涵50余座，工程竣工验收后由相应村镇接收管理。项目招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）编制，招标文件有关内容约定如下：

（1）投标截止时间为2013年11月1日上午10:00;

（2）工期为2013年11月20日~2014年4月20日；

（3）征地拆迁、施工用水、施工用电均由承包人自行解决，费用包括在投标报价中；

（4）针对本项目特点，投标人应在投标文件中分析工程实施的难点，并将相关风险考虑在投标报价中；

（5）"3.4投标保证金"条款规定如下：

3.4.1投标人应按投标文件须知前附表规定的时间、金额、格式向投标人提交投标保证金和低价风险保证金；

3.4.2联合体投标时，投标人应以联合体牵头人名义提交投标保证金；

3.4.3投标人未提交投标保证金的，投标人将不接受其投标文件，以废标处理；

3.4.4投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5日内无息退还；

3.4.5若投标人在投标有效期内修改和撤销投标文件，或中标人未在规定时内提交履约保证金，或中标人不与招标人签订合同，其投标保证金将不予退还。

某投标人对"3.4投标保证金"条款提出异议，招标人认为异议合理，在2013年10月25日向所有投标人发送了招标文件修改通知函，但投标截止时间并未延长。

招标文件有关征地拆迁、施工用水、施工用电的约定是否合理？说明理由。

【答案】征地拆迁、施工用电、施工用水由承包商解决不妥，该三项工作属于施工准备阶段的主要工作，应由项目法人完成。

本题有瑕疵：法人负责将施工用电、施工用水接通至施工现场，在整个施工期的水、电费应由承包商解决。

27.单选题

下列河床地层中，不宜使用钢板桩围堰的是（）

问题1选项

A.砂类土

B.碎石土

C.含有大漂石的卵石土

D.强风化岩

【答案】C

【解析】钢板桩围堰适用于深水或深基坑，流速较大的砂类土、黏性土、碎石土及风化岩等坚硬河床。防水性能好，整体刚度强。有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用钢板桩围堰。

故答案为C。

28.单选题

在水平定向钻施工前，核实已有地下管线和构筑物准确位置采用()法。

问题1选项

A.坑探

B.雷达探测

C.超声波探测

D.洞探

【答案】A

【解析】开工前施工单位应仔细核对建设单位提供的工程勘察报告，进行现场沿线的调查；特别是已有地下管线和构筑物应进行人工挖探孔（通称坑探）确定其准确位置，以免施工造成损坏。

29.案例题

某公司承建一座再生水厂扩建工程。项目部进场后，结合地质情况，按照设计图纸编制了施工组织设计。

基坑开挖尺寸为70.8m（长）×6m（宽）×5.2（深），基坑断面如图4所示，图中可见地下水位较高，为-1.5m，方案中考虑在基坑周边设置真空井点降水。项目部按照以下流程完成了井点布置，高压水套管冲击成孔→冲洗钻孔→A→填滤料→B→连接水泵→漏水漏气检查→试运行，调试完成后开始抽水。

因结构施工恰逢雨期，项目部采用1∶0.75放坡开挖，挂钢筋网喷射C20混凝土护面，施工工艺流程如下∶修坡→C→挂钢筋网→D→养护。

基坑支护开挖完成后项目部组织了抗底验收，确认合格后开始进行结构施工，监理工程师现场巡视发现，钢筋加工区部分钢筋锈蚀。不同规格钢筋混放。加工完成的钢筋未经检验即投入使用，要求项目部整改。

结构底板混凝土分6仓施工，每仓在底板腋角上200mm高处设施工缝，并设置了一道钢板。

图4基坑断面示意图（高程单位∶m;尺寸单位∶m）

补充井点降水工艺流程中A、B工作内容，并说明降水期间应注意的事项。

【答案】A、安放井点管，B、黏土填满压实。

注意事项:①应对水位及涌水量等进行监测，发现异常应及时反馈。

②当发现基坑（槽）出水、涌砂，应立即查明原因，采取处理措施。

③对所有井点、排水管、配电设施应有明显的安全保护标识。

④降水期间应对抽水设备和运行状况进行维护检查，每天检查不应少于2次。

⑤当井内水位上升且接近基坑底部时，应及时处理，使水位恢复到设计深度。

⑥冬期降水时，对地面排水管网应采取防冻措施。

⑦当发生停电时，应及时更换电源，保持正常降水。

30.多选题

下列工程中，需要编制分部分项工程施工组织设计的有（）。

问题1选项

A.深基坑工程

B.高大模板工程

C.无粘结预应力混凝土工程

D.砌筑工程

E.住宅小区绿化工程

【答案】A;B;C

【解析】分部(分项)工程施工组织设计是针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程，如深基础、无粘结预应力混凝土、特大构件的吊装、大批土石方工程、定向爆破工程等为对象编制的，

31.案例题

（二）背景资料

某新建排灌结合的泵站工程，共安装6台机组（5用1备），设计流量为36m³/s，总装机功率为2700kw，泵站采用肘形进水流道，平直管出水流道，下部为块基形墩墙式结构，上部为排架式结构。某施工企业承担该项目施工，签约合同价为2900万元，施工工程中有如下事件：

事件1：为加强施工安全管理，项目部成立了安全领导小组，确定了施工安全管理目标和要求，部分内容如下：

（1）扬尘、噪音、职业危害作业点合格率95%

（2）新员工上岗前三级安全教育率98%

（3）特种作业人员持上岗证率100%

（4）配备1名专职安全生产管理员

事件2：项目部编制了施工组织设计，其部分内容如下：

（1）施工用电由系统电网接入，现场安装变压器1台；

（2）泵室基坑深7.5m，坡比1:2，土方使用明挖施工；

（3）泵室墩墙、电机层施工采用钢管脚手架支持，中间设置工通道；

（4）混凝土浇筑垂直运输采用塔式起重机。

事件3：项目监理部编制了监理规划，其中涉及本单位安全责任的部分内容如下：

（1）严格按照国家的法律法规的技术标准进行工程监理；

（2）工程施工前认真履行有关文件的审查义务；

（3）施工过程中履行代表项目法人对安全生产情况进行监督检查的义务。

事件3中，监理单位代表项目法人对安全生产情况进行监督检查的义务包括哪些方面？

【答案】现场安全生产规章制度落实情况；关键岗位人员持证情况；专项施工方案施工落实情况；安全事故隐患等。

32.单选题

关于横道图进度计划的说法，正确的是（）。

问题1选项

A.每行只能容纳一项工作

B.可以表示工作的时差

C.可以直接表达出关键线路

D.可以表达工作间的逻辑关系

【答案】D

【解析】横道图的另一种可能的形式是将工作简要说明直接放在横道上，这样，一行上可容纳多项工作，这一般运用在重复性的任务上。横道图也可将最重要的逻辑关系标注在内，但如果将所有逻辑关系均标注在图上，则横道图的简洁性的最大优点将丧失。

横道图进度计划法存在的问题之一：没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差。

故答案为D。

33.案例题

案例三

背景资料

某住宅工程，建筑面积21600㎡，基坑开挖深度6.5m，地下二层，地上十二层，筏板基础，现浇钢筋混凝土框架结枃。工程场地狭小，基坑上口北侧4m处有1栋六层砖泥结构住宅楼，东侧2m处有一条埋深2m的热力管线。

工程由某总承包单位施工，基坑支护由专业分包单位承担，基坑支护施工前，专业分包单位编制了基坑支护专项施工方案，分包单位技术负责人审批签字后报总承包单位备案并直接上报监理单位审查：总监理工程师审核通过。随后分包单位组织了3名符合相关专业要求的专家及参建各方相关人员召开论证会，形成论证意见：

“方案采用土钉喷护体系基本可行，需完善基坑监测方案，修改完善后通过"。分包单位按论证意见进行修改后拟按此方案实施，但被建设单位技术负责人以不符合相关规定为由要求整改。

主体结构施工期间，施工单位安全主管部门进行施工升降机安全专项检查，对该项目升降机的限位装置、防护设施、安装、验收与使用等保证项目进行了全数检査，均符合要求。

施工过程中，建设单位要求施工单位在3层进行了样板间施工，并对样板间室内环境污染物浓度进行检测，检测结果合格：工程交付使用前对室内环境污染物浓度检测时，施工单位以样板间已检测合格为由将抽检房间数量减半，共抽检7间，经检测甲醛浓度超标：施工单位査找原因并采取措施后对原检测的7间房回再次进行检测，检测结果合格，施工单位认为达标，监理单位提出不同意见，要求调整抽检的房间并增加抽检房间数量。

4.施工单位对室内环境污染物抽检房间数量减半的理由是否成立？并说明理由

请说明再次检测时对抽检房间的要求和数量。

【答案】4.理由成立。民用建筑工程验收中，凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，抽检数量减半，并不得少于3间。

再次检测时，抽检量应增加一倍，并应包含同类型房间及原不合格房间，抽检数量应增加1倍，共需检测14间房间。再次检测结果全部符合规范要求时，判定为室内环境质量合格。

34.案例题

安装公司承接一商务楼的机电安装工程项目，工程内容包括：通风空调，给排水建筑电气和消防工程等。A公司签订合同后经业主同意将消防工程分包给B公司。在开工前，A公司组织有关工程技术人员管理人员依据施工组织设计，设计文件，施工合同和设备说明书等资料，对相关人员进行项目总体交底。

A公司项目部进场后，依据施工验收规范和施工图纸制定了金属风管的安装程序：测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→风管绝热→漏风量测量→质量检查。风管制作材料有1.0mm、1.2mm镀锌钢板，角钢等，施工后风管板材拼接，风管制作，风管法兰连接等检查均符合质量要求，但防火阀安装风管穿墙(见图1)存在质量问题，理工程师要求项目部返工，项目组织施工人员返工后，工程质量验收合格。

本工程的风管板材拼接应采用哪种方法?风管与风管的连接方式?

【答案】金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接等方法。风管与风管连接采法兰连接、薄钢板法兰连接等。

35.单选题

根据《民法典》，下列合同的免责条款中，无效的是（

）。

问题1选项

A.因重大过失造成对方财产损失的免责条款

B.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款

C.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款

D.因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款

【答案】A

【解析】合同中的下列免责条款无效：（1）造成对方人身损害的；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

36.单选题

根据《仲裁法》，关于仲裁裁决强制执行的说法，正确的是（

）。

问题1选项

A.当事人申请执行仲裁裁决案件，应当由被执行人财产所在地基层人民法院管辖

B.仲裁裁决书未规定履行期间的，申请仲裁裁决强制执行的期限，从仲裁裁决书生效之日起计算

C.仲裁委员会根据需要可以设立仲裁裁决执行机构

D.申请仲裁裁决强制执行的期间为一年

【答案】B

【解析】选项A，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖；执行案件符合基层人民法院一审民商事案件级别管辖受理范围的，经上级人民法院批准后，可以由被执行人住所地或被执行财产所在地的基层人民法院管辖；选项C，仲裁委员会不可以设立仲裁裁决执行机构；选项D，申请仲裁裁决强制执行的期间为两年。

37.单选题

下列对保护层厚度的说法，正确的是()。

问题1选项

A.钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于10mm

B.后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径的1/3

C.受拉区主筋的混凝土保护层为60mm时，应在保护层内设置钢筋网

D.普通钢筋的最小混凝土保护层厚度可小于钢筋公称直径

【答案】C

【解析】钢筋的混凝土保护层厚度，必须符合设计要求。设计无要求时应符合下列规定：

（1）普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得小于钢筋公称直径，后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径的1/2。

（2）当受拉区主筋的混凝土保护层厚度大于50mm时，应在保护层内设置直径不小于6mm、间距不大于100mm的钢筋网。

（3）钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于20mm。

（4）应在钢筋与模板之间设置垫块，确保钢筋的混凝土保护层厚度，垫块应与钢筋绑扎牢固、错开布置。

38.案例题

某安装公司承包某热电厂项目的机电安装工程，主要设备材料(如母线槽等)、由施工单位采购，合同签订后，安装公司履行相关施工手续，编制了施工方案及各分项工程施工程序。施工方案内容包括：工程概况、编制依据、施工准备、质量安全保证措施。针对低压配电母线槽的安装，制定了施工程序：开箱检查→支架安装→母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电验收。

在施工过程中发生了以下事件：

事件一：建设单位对配电母线槽的用途提出新的要求，通知设计单位但其未能及时修改出图，后经协调，设计单位提供了设计修改图纸。供货单位拿到图纸后，由于建设单位工程款未及时支付给施工单位，导致母线槽未按原定采购计划生产，安装公司催促建设单位付款后，才使母线槽送达施工现场，但已造成施工延误。

事件二：母线槽安装完成后，因没能很好的进行成品保护。遭遇雨季建筑渗水，母线槽受潮，送电前绝缘电阻测试不合格，并且部分吊架安装不符合规范要求(见图2)。质检员对母线槽安装提出了返工要求。母线槽拆下后，有5节母线槽的绝缘电阻测试值如表2所示，母线槽经干燥处理后，增加圆钢吊架返工安装，通电验收合格。但造成工期延误。

分别指出建设、设计和施工单位的哪些原因造成了工期延误?

【答案】（1）建设单位对母线槽提出新的要求，没有及时支付工程款。

（2）设计单位没有及时提供修改图纸。

（3）施工单位没有做好成品保护，母线槽安装不符合规范要求，导致返工。

39.多选题

适用于高等级道路的路面结构类型有（）

问题1选项

A.沥青混合料路面

B.沥青贯入式路面

C.沥青表面处治路面

D.水泥混凝土路面

E.砌块路面

【答案】A;D

【解析】沥青路面：沥青混合料（各种等级）、沥青贯入式（先石后油）、沥青表面处置（先油后石）。沥青贯入式与沥青表面处治路面适用于中、轻交通道路。

水泥混凝土路面：各种混凝土，适用各交通等级道路。

砌块路面适用于支路、广场、停车场、人行道与步行街。

故答案为AD。

40.案例题

背景

某施工单位承建一矿井井底车场及硐室工程，其编制的施工网络计划如图1所示，其中井底车场中属于主要排水系统的工程有:泵房及变电所工程H，吸水井及配水巷工程I，水仓工程L。监理认为该网络计划的主要排系统工程安排不合理，要求进行调整。

建设单位提供的地质资料预测，E工作需穿过一断层破碎带。在实际施工中，E工作较地质资料数据提前8m揭露该断层破碎带，成工作面突水。施工单位按应急方案进行了处理并顺利通过，增加费用20万元，工期延误1个月。施工单位以地质资料不准为由，向建设单位提出索赔。

K工作因围岩破碎严重，经建设单位同意增加了钢棚支护，费用增加10万元，工期延误1个月；施工单位提出了补偿费用10万元，总工期顺延1个月的索赔要求。

5.E工作的延误,对哪个紧后工作有影响,说明理由

【答案】5.E工作发生延误1个月对紧后工作H有影响，会造成H工作延后一个月开工。理由:E工作在非关键线路上,有1个月总时差,当延误工期不大于1个月时对其紧后工作G没有影响。E工作是H工作的唯一紧前工作，只要E工作发生延误H工作都会受到影响。【解析】本案例第5问考查的是工期延误。E工作为非关键工作,总时差1个月,E工作的紧后工作有H和G。E工作是H工作唯一的紧前工作,所以只要E工作发生延误H工作一定受到影响。对G工作而言当E工作延误的工期不大于1个月,不受影响;大于1个月时,受影响,且整个工期也会发生延误。41.多选题

重力坝分缝的作用包括（）。

问题1选项

A.满足混凝土浇筑要求

B.控制温度裂缝

C.适应地基不均匀沉降

D.及时排出坝内渗水

E.便于安装止水

【答案】A;B;C

【解析】纵缝：为了适应混凝土浇筑能力、散热和减小施工期的温度应力；为了保证坝段的整体性，沿缝面应步设灌浆系统。

42.案例题

某安装公司承包某热电厂项目的机电安装工程，主要设备材料(如母线槽等)、由施工单位采购，合同签订后，安装公司履行相关施工手续，编制了施工方案及各分项工程施工程序。施工方案内容包括：工程概况、编制依据、施工准备、质量安全保证措施。针对低压配电母线槽的安装，制定了施工程序：开箱检查→支架安装→母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电验收。

在施工过程中发生了以下事件：

事件一：建设单位对配电母线槽的用途提出新的要求，通知设计单位但其未能及时修改出图，后经协调，设计单位提供了设计修改图纸。供货单位拿到图纸后，由于建设单位工程款未及时支付给施工单位，导致母线槽未按原定采购计划生产，安装公司催促建设单位付款后，才使母线槽送达施工现场，但已造成施工延误。

事件二：母线槽安装完成后，因没能很好的进行成品保护。遭遇雨季建筑渗水，母线槽受潮，送电前绝缘电阻测试不合格，并且部分吊架安装不符合规范要求(见图2)。质检员对母线槽安装提出了返工要求。母线槽拆下后，有5节母线槽的绝缘电阻测试值如表2所示，母线槽经干燥处理后，增加圆钢吊架返工安装，通电验收合格。但造成工期延误。

表2中，哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格标准。

【答案】（1）第三节和第五节母线槽绝缘电阻测试不符合规范要求。

（2）合格要求：母线槽的绝缘电阻不应低于20MΩ。

43.案例题

【背景资料】

某公司承建沿海某开发区路网综合市政工程，道路等级为城市次干路，沥青混凝土路面结构，总长约为10Km。随路敷设雨水、污水、给水、通信和电力等管线;其中污水管道为HDPE缠绕结构壁B型管(以下简称HDPE管)，承插一电熔接口，开槽施工，拉森钢板桩支护,流水作业方式。污水管道沟槽与支护结构断面如图4所示。

施工过程中发生如下事件:

事件一:HDPE管进场，项目部有关人员收集、核验管道产品质量证明文件、合格证等技术资料，抽样检查管道外观和规格尺寸。

事件二:开工前，项目部编制污水管道沟槽专项施工方案，确定开挖方法、支护结构安装和拆除等措施，经专家论证、审批通过后实施。

事件三:为保证沟槽填土质量，项目部采用对称回填、分层压实、每层检测等措施，以保证压实度达到设计要求，且控制管道径向变形率不超过3%。

5、根据事件三叙述，给出污水管道变形率控制措施和检测方法。

【答案】5.（1）控制措施：柔性管道回填至设计高程时，应在12-24h内测量并记录管道变形率。

HDPE管道变形率超过3%但不超过5%时：

①挖出回填材料至露出管径85%处，管道周围应人工挖掘以避免损伤管壁。

②挖出管节局部有损伤时，应进行修复或更换。

③重新夯实管道底部的回填材料。

④选用适合回填材料按