2022年职业考证-建造师-二级建造师考试名师押题精选卷I（带答案详解）试卷号21

住在富人区的她2022年职业考证-建造师-二级建造师考试名师押题精选卷I（带答案详解）（图片可根据实际调整大小）题型12345总分得分一.综合题(共50题)1.案例题

【背景资料】

A公司承接某油田设备安装工程，其中压缩厂房的工程内容包括：往复式天然气压缩机组安装、工艺管道及20/5t桥式起重机安装。压缩机组大件重量见表2。A公司进场后建了项目部，并按要求配备了专职安全生产管理人员，完成了施工组织设计及各施工方案的编制，并对项目中涉及到的特种设备进行了识别。按《大件设备运输方案》，在厂房封闭前，用300t、75t汽车吊将桥式起重机大梁、压缩机主机和电机等大件设备采用"空投”方式预存在起重机轨道及设备基础上，待厂房封闭后再进行安装。

桥式起重机到货后，项目部及时进行吊装就位。项目部就压缩机进场及厂房封闭与建设单位进行沟通时被告知：由于压缩机制造的原因，设备进场时间推后3个月；1个月内完成厂房封闭；要求A公司对原《大件设备运输方案》进行修订。方案修订为利用倒链、拖排、滚杠配合完成设备的水平运输，再用自制吊装门架配合卷扬机、滑轮组进行设备的垂直运输。

桥机桥式起重机在安装前已进行了施工告知，设备安装完成、自检及试运行合格后，经建设单位和监理验收合格，安装及验收资料完整。施工人员在使用桥式起重机进行压缩机辅机设备吊装就位时，被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用，经整改后完成了压缩机辅机设备吊装就位工作。在压缩机负荷试运行中，压缩机的振动和温;升超标，经拆检发现：3只一级排气阀损坏；中体与气缸的3条连接螺栓断裂。相关方启动质量事故处理程序，立即报告并对事故现场进行保护。事故发生后，经分析，因进气中富含的凝析油和水蒸气在压缩过程中析出造成液击所致。建设单位随后指令施工单位在压缩机进气管路上加装凝析油捕集器和丙烷制冷干燥装置，问题得到解决。A公司项目经理，安排合同管理人员准备后续索赔工作。

负荷试运行应由哪个单位组织实施?根据本次质量事故处理程序，还需完成那些过程?

【答案】（1）负荷试运行由建设单位（业主）负责组织、协调和指挥。

（2）事故调查，撰写质量事故调查报告，提交事故处理报告。

2.单选题

某水闸闸室建筑物级别为3级，其工作闸门合理使用年限为（）年。

问题1选项

A.20

B.30

C.40

D.50

【答案】B

【解析】1级、2级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为50年，其他级别的永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为30年。

3.案例题

背景资料

某施工单位承担了一矿区工业厂房土建及安装工程，施工过程中发生了以下事件：

事件一：基坑开挖至设计标高附近时，基坑一侧边坡大量土方突然坍落。施工人员发现基底局部存在勘察资料中未注明的软弱土层，并向项目部汇报。项目经理根据施工经验决定对软弱土层进行换填处理，并对基坑侧壁加设支护。由于处理方法正确，支护效果良好。事后，处理方案得到监理工程师和设计单位的认可。经计算，共增加施工成本12万元，影响工期10d。

事件二：设备基础施工时，商品混凝土运至现场后，施工人员电话通知监理工程师，监理工程师因外出考察无法到场。施工人员对商品混凝土取样送检后，进行了浇筑作业，并在事后将混凝土检测报告交给监理工程师。检测结果为合格。拆模后，检查表明设备基础局部由于漏振出现了少量空洞。

事件三：设备安装时，施工人员发现由于测量放线误差，设备基础位置偏移了150mm，导致设备无法安装。施工单位不得不拆除设备基础并重新施工，增加成本8万元，影响工期15d。

施工单位针对事件一、事件三按照合同约定的索赔程序提出了索赔要求。

3．事件二中的基础混凝土缺陷应采用哪种质量处理方法?【答案】对于少量外部缺陷应采用修补处理的方法。【解析】本题中基础混凝土漏振出现的少量空洞属于少量外部缺陷，可以采用修补的方法处理。本题考察质量缺陷的处理方法。工程质量缺陷可采取修补、返工等方法进行处理。4.案例题

背景资料

某施工单位承建了一段二级公路的路基工程，路基宽度12m，其中K1+600~K3+050为填方路堤，路段填方需从取土场借方：K1+600~K2+300填方平均高度为1.6m，设计填方数量16200m³；K2+300~K3+050填方平均高度为2.1m，设计填方数量24000m³。

施工单位在工程项目开工之前，对施工图设计文件进行了复查和现场核对，补充了必要现场调查资料，发现该路段原地面下有50cm厚淤泥，设计文件中未进行处理，施工单位在施工图会审中提出处理意见后，经监理工程师和设计代表同意，按路堤坡脚每侧扩宽1m采用抛石挤淤的方法进行处理，抛石方量14193m³，要求采用粒径较大的未风华石料进行抛填。施工单位根据现场情况，确定了取土场位置，并拟定了新的施工便道A、B两个方案，施工便道A方案长度1420m，施工便道B方案长度1310m,最终确定采用A方案，取土场位置平面示意图如图1所示。施工过程中，路堤填筑两侧均加宽超填30cm。

根据《路基施工技术规范》，K1+600~K3+050路段是否需要进行路堤试验路段施工？说明理由。

【答案】需要进行路堤试验施工。

理由：本工程为二级公路路基工程，路基填筑路段原地面下有50cm厚淤泥，为特殊地段路基。

5.案例题

某施工单位承接了南方一座双向四车道分离式隧道施工，隧道穿越的地层有：石灰岩、页岩、泥灰岩，局部夹有煤层，该隧道穿越一向斜构造。隧道进出口围岩为V级，洞内Ⅲ级和Ⅳ级呈间隔分布，局部为V级。其中左线隧道进口桩号为Kl5+270，设计控制标高为240．0m．隧道出口桩号为Kl6+050，设计控制标高为240．0m。

施工单位结合该隧道的特点进行了施工组织设计，其中：

(1)采用新奥法施工，尤其是在围岩软弱地段，按照“短进尺，弱爆破，紧封闭”的原则稳步推进。

(2)为防止地表水危及隧道施工安全，进洞50m左右后，开始做洞口工程，洞口支护时，支护面至开挖面的距离拟定为10m。

(3)若遇不良地质情况，必须进行超前地质预报，以便提前采取预防措施。

左线隧道按长度划分属于哪一种?说明理由。

【答案】左线隧道按长度划分属于中隧道。

理由：隧道按照长度分为特长隧道：L>3000m；长隧道：3000≥L≥1000m；中隧道：1000>L>500m；短隧道：L≤500m。本案例中，左线隧道进口桩号为Kl5+270，隧道出口桩号为Kl6+050，其长度为(16050-15270)m=780m，因此属于中隧道。

【解析】略

6.多选题

球罐焊接试件制作的说法，正确的有（）。

问题1选项

A.焊接试件由出具焊接方案的工程师亲自焊接

B.应制作立焊、横焊、平焊加仰焊位置的焊接试件各一块

C.焊接试件应在球罐焊接相同的条件下焊接

D.从焊接试件上截取试样，可避开缺陷部位

E.焊接试件的焊缝外观检查不合格，允许进行返修

【答案】B;C;D;E

【解析】压力容器产品焊接试件要求

1.为检验产品焊接接头的力学性能和弯曲性能，应制作产品焊接试件，制取试样，进行拉力、弯曲和规定的冲击试验。

2.产品焊接试件的材料、焊接和热处理工艺，应在其所代表的受压元件焊接接头的焊接工艺评定合格范围内。

3.产品焊接试件由参与本台压力容器产品的焊工焊接，焊接后打上焊工和检验员代号钢印。

4.圆筒形压力容器的产品焊接试件，应当在筒节纵向焊缝的延长部分，采用与施焊压力容器相同的条件和焊接工艺同时焊接。

5.现场组焊的每台球形储罐应制作立焊、横焊、平焊加仰焊位置的产品焊接试件各一块。

6.球罐的产品焊接试件应由施焊该球形储罐的焊工在与球形储罐焊接相同的条件和焊接工艺情况下焊接。

7.产品焊接试件经外观检查和射线（或超声）检测，如不合格，允许返修，如不返修，可避开缺陷部位截取试样。

产品焊接试件由参与本台压力容器产品的焊工焊接，选项A错误。故本题选BCDE。

7.案例题

背景资料

某洁净厂房工程，项目经理指示项目技术负责人编制施工进度计划，并评估项目总工程，项目技术负责人编制了相应施工进度安排(如图1所示)，报项目经理审核。项目经理提出：施工进度计划不等同于施工进度安排，还应包含相关施工计划必要组成内容，要求技术负责人补充。

图1施工进度计划网络图(时间单位：周)

因为本工程采用了某项专利技术，其中工序B、工序F、工序K必须使用某特种设备，且需按“B→F→K”先后顺次施工。该设备在当地仅有一台，租赁价格昂贵，租赁时长计算从进场开始直至设备退场为止，且场内停置等待的时间均按正常作业时间计取租赁费用。

项目技术负责人根据上述特殊情况，对网络图进行了调整，并重新计算项目总工期，报项目经理审批。

项目经理二次审査发现：各工序均按最早开始时间考虑，导致特种设备存在场内停置等待时间。项目经理指示调整各工序的起止时间优化施工进度安排以节约设备租赁成本。

4、根据重新绘制的网络图如各工序均按最早开始时间考虑，特种设备计取租赁费用的时长为多少？优化工序的起止时间后，特种设备应在第几周初进场？优化后特种设备计取租赁费用的时长为多少？

【答案】4.按最早开始考虑，特种设备计取租赁费用的时长为7+10+9=26(周)。

优化工序的起止时间后，应在第7周初进场，优化后特种设备计取费用时长为3+10+9=22(周)。

8.案例题

DN100以上空调水管与设备可采用哪种连接方式？

【答案】DN100以上空调水管与设备的连接方式包括直径较大的管道采用法兰、卡箍或焊接连接。

【解析】DN100以上空调水管与设备的连接方式包括直径较大的管道采用法兰、卡箍或焊接连接。

9.单选题

针对市区主要路段的施工现场，其围挡高度至少应为（）。

问题1选项

A.1.5m

B.1.8m

C.2.0m

D.2.5m

【答案】D

【解析】本题考查的是现场文明施工管理。现场必须实施封闭管理，场地四周必须采用封闭围挡，一般路段的围挡高度不得低于1.8m，市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。

故本题答案为D选项。

10.多选题

根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，下列情形中，属于发承包双方应当在合同中约定合同价款调整方法的有（

）。

问题1选项

A.施工企业根据施工现场实际情况更改施工组织设计造成费用增加的

B.工程造价管理机构发布价格调整信息的

C.国家有关政策变化影响合同价款的

D.经批准变更设计的

E.市场价格发生变化的

【答案】B;C;D

【解析】发承包双方应当在合同中约定，发生下列情形时合同价款的调整方法：（1)法律、法规、规章或者国家有关政策变化影响合同价款的；（2)工程造价管理机构发布价格调整信息的；（3)经批准变更设计的；（4)发包方更改经审定批准的施工组织设计造成费用增加的；（5)

双方约定的其他因素。

11.案例题

背景资料：某小型排涝枢纽工程，由排涝泵站、自排涵闸和支沟口主河道堤防等建筑物组成。泵站和自排涵闸的设计排涝流量均为9.0m3/s，主河道堤防级别为3级。排涝枢纽平面布置示意图见图1。

根据工程施工进度安排，本工程利用10月~次年4月一个非汛期完成施工，次年汛期投入使用。支沟口主河道堤防采用黏性土填筑，料场复勘时发现料场土料含水量偏大，不满足堤防填筑要求。

写出堤防填筑面作业的主要工序；提出本工程料场土料含水量偏大的主要处理措施。

【答案】（1）堤防填筑面作业的主要工序包括：铺料、整平、压实；

（2）含水量偏大的主要处理措施：改善料场的排水条件和采取防雨措施；将含水量偏高的土料进行翻晒处理；轮换掌子面。

12.单选题

河道在汛期安全运用的上限水位是指（

）

问题1选项

A.保证水位

B.最高洪水位

C.设计水位

D.校核水位

【答案】A

【解析】保证水位是指保证江河、湖泊在汛期安全运用的上限水位。

13.单选题

软土地基处理时，水泥搅拌桩支挡型隔离墙宜采用（）。

问题1选项

A.CFG桩

B.粒料桩

C.粉喷桩

D.浆喷桩

【答案】D

【解析】水泥搅拌桩防渗型或支挡型隔离墙宜采用浆喷桩。

14.单选题

关于灌注水下混凝土的导管，正确的说法是（）。

问题1选项

A.导管每节长宜为5m

B.导管接头采用法兰盘加锥形活套

C.轴线偏差不宜超过孔深的2%

D.试压的压力宜为孔底静水压力的0.5倍

【答案】B

【解析】A错误，导管节长宜为2米。

C错误，轴线偏差不宜超过孔深的0.5%。

D错误，试压的压力宜为孔底静水压力的1.5倍。

故答案为B。

15.多选题

立式油压千斤顶的使用方法，正确的有（）。

问题1选项

A.多台顶升应动作同步

B.可作为横向支撑工具

C.应设置保险垫块

D.至警示线时应停止顶升

E.可不采取防滑措施

【答案】A;C;D

【解析】千斤顶的使用要求

1)千斤顶必须安放于稳固平整结实的基础上，通常应在座下垫以木板或钢板，以加大承压面积，防止千斤顶下陷或歪斜。

2)千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄木板、铝板等软性材料，使其头部与被顶物全面接触，用以增加摩擦，防止千斤顶受力后滑脱。——选项E错误。

3)使用千斤顶时，应在其旁边设置保险垫块，随着工件的升降及时调整保险垫块的高度。

4)当数台千斤顶同时并用时，操作中应保持同步，使到每台千斤顶所承受的载荷均小于其额定荷载。

5)千斤顶应在允许的顶升高度内工作，当顶出至红色警示线时，应停止顶升操作。

立式油压千斤顶不可以横向使用，油容易泄漏，选项B错误。故本题选ACD。

16.多选题

关于燃气管网附属设备安装要求的说法，正确的有()

问题1选项

A.阀门上有箭头标志时，应依据介质的流向安装

B.补偿器按气流方向安装在阀门的上侧

C.排水器盖应安装在排水器井的中央位置

D.放散管应装在最低点和每个阀门之后

E.地下燃气管道上的阀门，一般都设置在阀门井外

【答案】A;C

【解析】（1）一般阀门的阀体上有标志，箭头所指方向即介质的流向，必须特别注意，不得装反。（2）补偿器常安装在阀门的下侧（按气流方向），利用其伸缩性能，方便阀门的拆卸和检修。（3）排水器盖应安装在排水器井的中央位置，出水口阀门的安装位置应合理，并应有足够的操作和检修空间。（4）放散管应装在最高点和每个阀门之前（按燃气流动方向）。（5）为保证管网的安全与操作方便，地下燃气管道上的阀门一般都设置在阀门井内。

17.单选题

关于支撑渗沟施工的说法，错误的是（）。

问题1选项

A.支撑渗沟应分段间隔开挖。

B.支撑渗沟侧壁宜设封闭层。

C.支撑渗沟的基底宜埋入滑动面以下至少500mm

D.支撑渗沟的出水口宜设置端墙。

【答案】B

【解析】支撑渗沟侧壁及顶面宜设反滤层。

18.单选题

路基填土高度小于路面和路床总厚度时，基底应按设计要求处理。如对地基表层土进行超挖、分层回填压实，其处理深度不应小于（）。

问题1选项

A.重型汽车荷载作用的工作区深度

B.路床总厚度

C.路堤和路床总厚度

D.天然地下承载深度

【答案】A

【解析】本题考查的是土质路堤地基表层处理要求。路基填土高度小于路面和路床总厚度时，基底应按设计要求处理。如对地基表层土进行超挖、分层回填压实，其处理深度不应小于重型汽车荷载作用的工作区深度。

19.单选题

具有两个工作指令源，指令分别来自纵向和横向两个工作部门的是(.)。

问题1选项

A.职能组织结构

B.矩阵组织结构

C.网络组织结构

D.线性组织结构

【答案】B

【解析】矩阵组织结构中，每--项纵向和横向交汇的工作，指令来自于纵向和横向两个工作部门，因此其指令源为两个。

20.案例题

某施工单位承接了一座公路隧道的土建及交通工程施工项目，该隧道为单洞双向行驶的两车道浅埋隧道，设计净高5m，净宽12m，总长1600m，穿越的岩层主要由页岩和砂岩组成，裂隙发育，设计采用新奥法施工、分部开挖和复合式衬砌。进场后，项目部与所有施工人员签订了安全生产责任书，在安全生产检查中发现一名电工无证上岗，

一名装载机驾驶员证书过期，项目部对电工予以辞退，并要求装载机驾驶员必须经过培训，经考核合格后方可重新上岗。

隧道喷锚支护时，为保证喷射混凝土强度，按相关规范要求取样进行抗压强度试验。取样按每组三个试块，共抽取36组，试验时发现其中有2组试块抗压强度平均值为设计强度的90%、87%，其他各项指标符合要求。检查中还发现喷射混凝土局部有裂缝、脱落、露筋等情况。

隧道路面面层为厚度5cm、宽度9m的改性沥青AC-13，采用中型轮胎式摊铺机施工，该摊铺机施工生产率为80m3/台班，机械利用率为0.75，若每台摊铺机每天工作2台班，计划5天完成隧道路面沥青混凝土面层的摊铺。

路面施工完成后，项目部按要求进行了照明、供配电设施与交通标志、防撞设施、里程标、百米标的施工。

喷射混凝土的抗压强度是否合格？说明理由。针对喷射混凝土出现的局部裂缝、脱落、露筋等缺陷，提出处理意见。

【答案】（1）喷射混凝土的抗压强度合格。理由：任意一组试块抗压强度平均值，不低于设计强度的80%

为合格。

（2）针对喷射混凝土出现的局部裂缝、脱落、露筋等缺陷的处理意见：应予修补，凿除喷层重喷或

进行整治。

【解析】略

21.单选题

下列设备中，不属于光热发电系统的是（）

问题1选项

A.汇流箱

B.定日镜

C.集热器

D.热交换器

【答案】A

【解析】选项A属于光伏发电系统的组成。

22.单选题

关于工程质量检测的说法，正确的是（

）。

问题1选项

A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账

B.应当由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备

D.检测报告经设计单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档

【答案】A

【解析】检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。

23.案例题

某施工单位承担了一煤矿的锚喷支护巷道施工任务。该巷道设计锚杆间排距1m，每断面布置锚杆9根，采用树脂药卷锚固，每根锚杆用1支药卷。设计锚杆抗拔力为100kN，喷射混凝土厚度100mm。施工中，建设单位进行了中间验收，检查200m巷道，有关锚杆部分的检查记录如下：

1．树脂药卷检查

树脂药卷产品出厂合格证、出厂检验报告、进场复验报告齐全，其中复验药卷抽查了1组，结论合格。

2．锚杆检查

(1)锚杆产品出厂合格证、出厂检验报告、进场复验报告齐全，其中复验锚杆抽查了1组，结论合格。

(2)锚杆间排距和抗拔力检查：班组相关检查记录齐全；中间验收对锚杆间排距共抽查了3个检查点(断面)，其中第2个检查点(断面)9根锚杆间排距检测结果分别为920mm、960mm、1010mm、880mm、890mm、1020mm、1090mm、1010mm。锚杆抗拔力按规定进行了抽查。

(3)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查方式和数据均符合要求。

2．中间验收时，锚杆间排距的选点抽查是否符合规范要求?说明理由。锚杆抗拔力项目应如何分组抽查?

【答案】（1）不符合规范要求。

理由：巷道锚杆间排距中间验收时，要求检查点间距不大于25m，该检查巷道长度200m，检查点应不少于8个。

（2）锚杆拉拔力检查验收应每20～30m(不超过300根)检查一组数据，故200m巷道应检查7～10组，每组不少于3根。

【解析】暂无解析。24.单选题

关于实际施工人利益受到侵害时，其以发包人为被告主张权利的说法，正确的是（

）。

问题1选项

A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利

B.发包人应当在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.人民法院应当追加转包人或者违法分包人为共同被告

D.发包人应当对实际施工人承担全部责任

【答案】B

【解析】当作为元资质的"实际施工人"的利益受到侵害时，其可以向合同相对方（即转包方或违法分包方）主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。

25.案例题

背景资料：某小型排涝枢纽工程，由排涝泵站、自排涵闸和支沟口主河道堤防等建筑物组成。泵站和自排涵闸的设计排涝流量均为9.0m3/s，主河道堤防级别为3级。排涝枢纽平面布置示意图见图1。

根据工程施工进度安排，本工程利用10月~次年4月一个非汛期完成施工，次年汛期投入使用。支沟口主河道堤防采用黏性土填筑，料场复勘时发现料场土料含水量偏大，不满足堤防填筑要求。

分别写出自排涵闸、主河道围堰和支沟围堰的建筑物级别。

【答案】自排涵闸建筑物的级别为3级、主河道围堰的级别为5级、支沟围堰的级别为5级。

26.案例题

A公司承包某项目的机电工程，工程内容：建筑给排水、建筑电气和通风空调工程等。工程设备、材料由A公司采购。A公司经业主同意后，将室内给排水及照明工程分包给B公司施工。A公司进场后，依据项目施工总进度计划和施工方案，编制了设备、材料采购计划，并及时订立采购合同。在材料送达施工现场时，施工人员按验收工作的规定，对材料进行验收，还对重要材料进行了复检,均符合要求。B公司依据本公司的人力资源现状，编制了照明工程和室内给排水施工作业进度计划(见表1)，工期122天。该计划被A公司否定，要求B公司修改作业进度计划，加快进度。B公司在工作持续时间不变的情况下，将排水、给水管道施工的开始时间提前到6月1日，增加施工人员，使室内给排水和照明工程按A公司要求完工。在工程质量验收中，A公司指出水泵管道接头和压力表安装存在质量问题(见图1)，要求B公司组织施工人员进行返工，返工后质量验收合格。

3.B公司编制的施工作业进度计划为什么被A公司否定?修改后的作业进度计划工期为多少天?这种表示方式的作业进度计划有哪些欠缺?

【答案】3.（1）被否定的原因是：室内给排水工程和建筑电气工程之间并没有前后衔接的逻辑关系，可以平行施工，所以工期安排不合理

（2）修改后的作业进度计划工期为92天。

（3）这种表示方式的作业进度计划有以下欠缺:①不能反映工作的逻辑关系；②不能反映出工作所具有的机动时间；③不能明确地反映出影响I期的关键工作、关键线路和工作时差；④不利于施工进度的动态控制。

27.多选题

关于电气设备交接试验的说法，正确的有（）。

问题1选项

A.在高压试验设备周围应装设遮栏并悬挂警示牌

B.10kV高压试验，不设防护栏时的最小安全距离为0.7m

C.高压试验结束后，应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电

D.断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行

E.成套设备进行耐压试验时，宜对成套设备一起进行

【答案】A;B;C;D

【解析】交接试验注意事项

(1)在高压试验设备和高电座引出线周围，均应装设遮拦并悬挂警示牌。

(2)进行高电压试验时，操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如，电压等级6〜10kV，不设防护栏时，最小安全距离为0.7m。

(3)高压试验结束后，应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电，放电时间至少1min以上。

(4)断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。

(5)成套设备进行耐压试验时，宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。——选项E错误。

(6)做直流耐压试验时，试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高，每阶段停留1min，并记录泄漏电流。

故本题选ABCD。

28.单选题

根据《标准施工招标文件》，监理人向承包人作出暂停施工的指示，则暂停施工期间负责保护工程并提供安全保障的主体为（）。

问题1选项

A.监理人

B.承包人

C.发包人

D.项目管理公司

【答案】B

【解析】]监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障

29.案例题

（二）背景资料

某水库枢纽工程总库容1500m3,工程内容包括大坝、溢洪道、放水洞等，大坝为粘土心强土石坝，最大坝高为35m,坝顶构造如下图所示。

施工过程中发生如下事件：

事件1:为加强工程质量管理，落实质量责任，依据《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》（水建管[2012]581号），项目法人要求各参见单位落实从业单位质量主体责任制等"四个责任制".

事件2:施工单位选用振动碾作为大坝土料主要压实机具，并在土料填筑前进行了碾压试验，确定了主要压实参数。

事件3:施工单位在进行溢洪道闸墩脚手架搭设过程中，一钢管扣件从5m高的空中落下，砸中一工人头部，造成安全帽破裂致工人重伤，经抢救无效死亡。事故调查组认为安全帽存在质量问题，要求施工单位提供安全帽出厂的证明材料。

根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》（水建管[2006]202号），水利工程建设质量与安全事故共分为几级？说明事件3的事故等级；指出安全帽出厂的证明材料包括哪些？

【答案】（1）水利工程建设质量与安全事故分为特别重大（Ⅰ）、重大（Ⅱ）、较大（Ⅲ）、一般（Ⅳ）四级。

（2）本题中，1人死亡，应为Ⅳ级（一般质量与安全事故）。

（3）安全帽的出厂证明材料包括：厂家安全生产许可证、产品合格证、安全鉴定合格证书。

30.案例题

某等外级公路，起讫桩号K0+000~K7+300，沿途经过工业废矿区域，该地多雨潮湿，雨量充沛，随着当地旅游资源的开发，该路段已成为重要的旅游公路，经专家论证，确定该等外级公路升级改造成三级公路，路面结构形式，如图2所示。

施工中发生如下事件：

事件一：施工单位结合当地的自然条件，采用最适合的A法施工填隙碎石底基层，部分做法如下：

1.集料层表面空隙全部填满后，立即用洒水车洒水，直到饱满。

2.用轻型压路机跟在洒水车后碾压。

3.碾压完成的路段应立即将表面多余的细料以及细料覆盖层扫除干净。

事件二：施工单位对水泥稳定煤矸石混合料进行了不同龄期条件下的强度和模量试验以及温度收和干湿收缩试验等，评价其性能。

事件三：为加快施工进度，施工单位编制施工组织设计时，分析了路面工程各结构层流水参数（见表2）。决定采用搭接流水方式施工，通过分析各结构层的施工速度，得出前道工序速度快于后道工序速度，以此确定了工序之间的搭接类型。

事件四：因该旅游公路不能中断交通，施工单位水泥稳定煤矸石基层施工完成后，不能及时铺筑沥青混凝土面层，在基层上喷洒透层油后，采用层铺法表面处治铺筑了相应的功能层B。

事件三中，施工单位确定了哪种搭接类型?

【答案】施工单位确定了开始到开始搭接类型。

31.单选题

某雨水管道工程施工双代号网络进度计划如下图，该网络计划的关键线路是()。

问题1选项

A.①→②→③→⑦→⑨→⑩

B.①→②-→③→⑤→⑥→⑦→⑨→⑩

C.①→②→④→⑧→⑨→⑩

D.①→②→④→⑤→⑥→⑧→⑨→⑩

【答案】C

【解析】经计算，①→②→④→⑧→⑨→⑩的总时间最长，故本题答案为C。

32.单选题

根据《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格"挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，应当认定为”挂证”的是（

）。

问题1选项

A.在某造价咨询公司注册并实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队专业人员

B.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的人员

C.某大学所属监理单位聘用的该校在职教师，社会保险由该大学缴纳的

D.因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的

【答案】A

【解析】以下6类情形，原则上不认定为“挂证”行为：

（1）达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的；

（2）因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作地点为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的；

（3）属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的；

（4）属于军队自主择业人员的；

（5）因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的；

（6）有法律法规、国家政策依据的其他情形。

33.案例题

某施工单位承接了一座多跨变截面预应力混凝土连续箱桥梁，大桥分为上下游两幅，每幅单箱顶板宽10.5m，底板宽6m。大桥采用钻孔灌注桩基础，双柱式桥墩(墩柱高15m至26m不等)，普通钢筋混凝土盖梁。

上部结构0号采用墩顶混凝土现浇施工，临时固结构造示意图如下图。

其他梁段(1~19号)采用预制场长线法台座预制，缆索吊装系统悬臂拼装。各梁段之间腹板采用剪力齿衔接，环氧树脂粘合，顶板与底板均设20cm湿接缝。施工中加强测量管理，各梁段施工按照设计标高安装定位，控制好全桥线形。

1~19号梁段长线法预制及悬拼安装施工工序为：预制场及存梁区布置→梁段浇筑台座准备→梁段浇筑及养护→D→梁段外运→梁段吊拼就位→临时预应力张拉及腹板剪力齿粘合→E→预应力穿索及张拉、封锚→下一梁段施工。

按照交通运输部颁发的《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)》的要求。施工单位对全桥进行了总体风险评估，评估结果为III级。

该大桥是否需要进行专项风险评估?说明理由，若需要进行专项风险评估，说明还需要进行哪几个步骤?

【答案】该大桥需要进行专项风险评估。

理由：总体风险评估等级达到III级

评估步骤：开展总体风险评估；确定专项风险评估范围；开展专项风险评估；确定风险控制措施。

34.单选题

施工现场发生法定传染病时，向工程所在地建设行政主管部门报告的时间要求是()。

问题1选项

A.1小时内

B.2小时内

C.4小时内

D.8小时内

【答案】B

【解析】施工现场应结合季节特点，做好作业人员的饮食卫生和防暑降温、防寒取暖、防煤气中毒、防疫等各项工作。

如发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时，必须在2h内向所在地建设行政主管部门和有关部门报告，并应积极配合调查处理；同时法定传染病应及时进行隔离，由卫生防疫部门进行处置。

35.案例题

背景资料：某新建水闸工程，发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制施工招标文件。发包人与承包人签订的施工合同约定：合同工期8个月，签约合同价为1280万元。

监理人向承包人发出的开工通知中载明的开工时间为第一年10月1日。闸室施工内容包括基坑开挖、闸底板垫层混凝土、闸墩混凝土、闸底板混凝土、闸门安装及调试、门槽二期混凝土、底槛及导轨等埋件安装、闸上公路桥等项工作，承包人编制经监理人批准的闸室施工进度计划见图3(每月按30天计，不考虑工作之间的搭接)。

施工过程中发生如下事件：

事件1：承包人收到发包人提供的测量基准点等相关资料后，开展了施工测量，并将施工控制网资料提交监理人审批。

事件2：经监理人确认的截至第一年12月底、第二年3月底累计完成合同工程价款分别为475万元和1060万元。

事件3：水闸工程合同工程完工验收后，承包人向监理人提交了完工付款申请单，并提供相关证明材料。

事件1中，除测量基准点外，发包人还应提供哪些基准资料?承包人应在收到发包人提供的基准资料后多少天内向监理人提交施工控制网资料?

【答案】（1）除测量基准点外，发包人还应提供基准线和水准点及相关资料；

（2）28天。视频解析中14天错误。

36.多选题

关于依法必须招标的项目公示中标候选人的说法，正确的有（

）。

问题1选项

A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人

B.中标候选人公示期不得少于3日

C.招标人应当自收到对评标结果的异议之日起5日内作出答复

D.投标人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出

E.招标人在对评标结果的异议作出答复前，可以暂停招标投标活动

【答案】B;D

【解析】选项AC，3天；选项E，招标人在对评标结果的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动。

37.案例题

【背景资料】

某市财政拨款建设一综合性三甲医院，其中通风空调工程采用电子方式公开招标。某外省施工单位在电子机招标投标交易平台注册登记，当下载招标文件时，被告知外省施工单位需提前报名，审核通过后方可参与投标。

最终该施工单位中标，签订了施工承包合同，采用固定总价合同，签约合同价3000万元(含暂列金额100万元)。合同约定：工程的主要设备由建设单位限定品牌，施工单位组织采购，预付款20%；工程价款结算总额的3%作为质量保修金。

500台同厂家的风机盘管机组进入施工现场后，按不考虑产品节能认证等情况，施工单位抽取了一定数量的风机盘管机进行了节能复验，复验的性能参数包括机组的供冷量，供热量和水阻力等。排烟风机进场报验后，安装就位于屋顶的混凝土基础上，风机与基础之间安装橡胶减震垫，设备与排烟风管之间采用长度200mm的普通帆布短管连接(见图1)。监理单位在验收过程汇总，发现排烟风机的上述做法不合格，要求施工单位整改。

工程竣工结算时，经审核预付款已全部抵扣完成，设计变更增加费用80万元，暂列金额无其他使用。

风机盘管机组的现场节能复验应在什么时点进行?还应复验那些性能参数?复验数量最少选取多少台?

【答案】（1）风机盘管机组的现场节能复验应在设备进场时。

（2）还应复验风量、功率、噪声。

（3）复验数量最少选取10台。

38.单选题

升降人员的缠绕式提升机的钢丝绳，其性能检测应自使用钢丝绳悬挂起后每隔（

）一次。

问题1选项

A.3个月

B.6个月

C.12个月

D.18个月

【答案】B

【解析】升降人员或升降人员和物料用的缠绕式提升钢丝绳，自悬挂起每隔6个月进行一次性能检测；悬挂吊盘钢丝绳，每隔12个月检验1次；升降物料用的钢丝绳，自悬挂起12个月时进行第一次检验，以后每隔6个月检验1次。

39.单选题

无机结合料稳定土的无侧限抗压强度试验的试件为（）。

问题1选项

A.100mm×100mm×100mm的立方体

B.高：直径=1：1的圆柱体

C.高：直径=2：1的圆柱体

D.150mm×150mm×150mm的立方体

【答案】B

【解析】本题考查的是无侧限抗压强度试验。无机结合料稳定土的无侧限抗压强度试验的试件都是高：直径=1：1的圆柱体。

40.单选题

对开式滑动轴承安装不包括什么（）。

问题1选项

A.清洗

B.检查

C.刮研

D.胀套

【答案】D

【解析】对开式滑动轴承的安装过程，包括轴承的清洗、检查、刮研、装配、间隙调整和压紧力的调整。胀套装配和轴承一样属于常见零部件装配的一种。故本题选D。

41.单选题

对建筑材料密度的测定属于现场质量检查方法中的（

）。

问题1选项

A.目测法

B.实测法

C.无损检测法

D.试验法

【答案】D

【解析】试验法：是指通过必要的试验手段对质量进行判断的检查方法。主要包括：①理化试验。②无损检测。“对建筑材料密度的测定”属于理化试验。

故答案为D。

42.案例题

某施工单位承建了二级公路施工项目，设计车速60km/h，路基宽度10m。桩号K15+000～K18+000为石方开挖地段，石方含量达80%。桩号K18+000～K19+000为填方路堤，平均填方厚度15m，采用分层压实法，自下而上水平分层，逐层填筑，逐层压实。填方路段划分为四级施工平台、四个作业区段。在路床顶面以下0.5m为第一级台阶，0.5～1.5m为第二级台阶，1.5～3m为第三级台阶，3m以下为第四级台阶。

四个作业区段是填石区段、平整区段、碾压区段和检验区段。填石作业自最低处开始，逐层水平填筑。每一层均采用机械摊铺、平整，铺撒嵌缝料，将填石空隙以小石和石屑填满铺平，采用重型振动压实设备碾压。施工单位为充分发挥机械设备的效率，强化了施工机械设备的现场管理。

施工单位在施工中对填石路基质量检验实测项目有：压实度、纵断面高程、中线偏位、宽度、边坡坡度和平顺度。

施工机械现场管理包含哪三方面工作？

【答案】施工机械现场管理包含以下三个方面的工作：

（1）做好施工前的准备工作。

（2）合理安排施工任务。

（3）建立机械使用责任制。

【解析】略

43.案例题

背景资料

某新建商住楼工程，钢筋混凝土框架一剪力墙结构，地下1层，地上16层，建筑面积2.8万平方米，基础桩为泥浆护壁钻孔灌注桩。

项目部进场后，在泥浆护壁灌注桩钢筋笼作业交底会上，重点强调钢筋笼制作和钢筋笼保护层整块的注意事项，要求钢筋笼分段制作，分段长度要综合考虑成笼的三个因素。钢筋保护层垫块，每节钢筋笼不少于2组，长度大于12m的中间加设1组，每组块数2块，垫块可自由分布。

在回填土施工前，项目部安排人员编制了回填土专项方案，包括:按设计和规范规定，严格控制回填土方的粒径和含水率，要求在土方回填前做好清除基底垃圾等杂物，按填方高度的5%预留沉降量等内容。

现场使用潜水泵抽水过程中，在抽水作业人员将潜水泵倾斜放入水中时，发现泵体根部防水型橡胶电缆老化，并有处接头断裂，在重新连接处理好后继续使用。下午1时15分，抽水作业人员发现，潜水泵体已陷入污泥，在拉拽出水管时触电，经抢救无效死亡。

事故发生后，施工单位负责人在下午2时15分接到了现场项目经理事故报告立即赶往事故现场，召集项目部全体人员，分析事故原因，并于下午4时08分揽事故报告应当及时，不得迟报等原则，向事故发生地的县人民政府建设主管部门关部门报告。

问题

1.写出灌注桩钢筋笼制作和安装综合考虑的三个因素。指出钢筋笼保护居的设置数量及位置的错误之处并改正。

2.土方回填预留沉降量是否正确并说明理由?土方回填前除清除基底垃圾外，还有哪些清理内容及相关工作?

3.写出现场抽水作业人员的错误之处并改正。

4.施工单位负责人事故报告时间是否正确并说明理由?事故报告的原则应当及时、不得迟报外还有哪些内容?

【答案】答案:

1.(1)灌注钢筋笼制作和安装综合考虑的三个因素为:钢筋笼的整体刚度、材料长度、起重设备的有效高度。

⑵错误之处一：每组试块数2块

正确做法：每组块数不得小于3块。

错误之处二:整块可自由分布

正确做法:整块需均匀分布在同—截面的主筋上

2.(1)不正确

理由:填方应按设计要求预留沉降里，一般不超过填方高度的第。冬季填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20~25%,预留沉降量比常温时适当增加

(2)土方回填前，还应清除基底的树根等杂物，抽除积水，挖出，验收基底高程。

3.错误之处一:在抽水作业人员将潜水泵倾倒放入水中时。

正确方法:水泵在水中应直立放置。

错误之处二:并有一处接头断裂，在重新连接处理好后使用

正确做法:潜水泵的电源应采用防水型橡胶电，并不得有接头。

错误之处三：潜水泵体已陷入污泥。

正确做法:替水泵体不得陷入污泥或露出水面。

错误之处四:在拉拽出水管时电。

正确做法:放入水中或提出水面时应提拉系绳，綦止拉搜电缆或出水管，并应切断电源

4.(1)施工单位负责人事故报告时间不正确

理由:事故发生后，事故现场有关人员应当立即向施工单位员责人报告施工单位负责人接到报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。

（2)事故报告的原贝还应包括确、完整，任何单位和个人对事故不得通报谎报或者瞒报。

44.案例题

全厂地下管网由A公司总承包。其中有循环供回水、雨水管道。局部平面布置见图4所示。循环供回水管道采用焊接钢管,规格为中1200×12mm，材质Q235,其内外表面均要求防腐，水泥砂浆内防腐和环氧煤沥青涂料加强级(四油一布)外防腐。施工时，先集中分段预制组焊防腐,再现场分层组对安装。在预制场涂装作业区入口、动火作业区均设置了“禁止标志”

开工后，A公司配置有激光准直仪、激光铅直仪、激光经纬仪、激光水准仪、激光平面仪等。设置了施I测量基准，包含若干个便于观测、不易被扰动且牢固的临时水准点和管道轴线控制桩。对建设单位移交桩进行复核测量。并经双方人员认定。

A公司编制的循环水管道焊接工艺作业指导书中,规定了焊接方法、坡口几何尺寸接头组对允许偏差等,指导焊工圆满完成焊接任务。A公司辨识出地下管网沟槽机械开挖、钢管安装、钢管内外防腐全过程施工安全重大危险源，并编制了危险性较大的分部分项工程专项施工方案，保证了施工安全。

1.在涂装作业区、动火区的禁止标志内容分别是什么?

【答案】1、(1)在涂装作业场所入口、露天涂装作业防火区内，选用‘'禁止烟火"标志；

（2）在涂装作业动火区，