天津市一级建造师职称模拟考试题库精选(含答案)

1、天津市一级建造师职称模拟考试题库精选(含答案)第一部分 工程经济1、建筑安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍,则施工单位( )A、经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用B、经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用C、必须将宿舍迁出D、经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、在缔约过程中,受要约人对收到的要约中的主要条款部分同意,部分作出变更的答复,该回复在性质上属于( )A、部分承诺B、承诺C、拒绝承诺D、新要约参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生

2、争议,双方提交法院的下列证据中,属于视听资料的是( )A、竣工报告B、验收工作会议录音带C、根据验收工作会议录音制作的节录文本D、施工现场录像E、结算报告参考答案：B、C、D 文字解析：验收工作会议录音带和施工现场录像都是以录制的声音、影像资讯内容证明事实，属于视听资料。根据录音带制作的节录文本虽然具有书面形式，却是根据录制的声讯材料复制的，依然属于视听资料，所以不能仅凭证据的载体来区分证据种类。 4、甲施工单位与乙建材供应商约定2008年底供应钢材l000吨,2008年6月,由于材料价格大幅上涨,乙明确对甲表示:无法按照原价格在2008年底供货。则甲( )A、不可以要求乙承担违约责任B、只能

3、在2008年底以后要求乙承担违约责任C、可以在2008年6月后即要求乙承担违约责任D、材料价格上涨非乙的原因,乙不构成违约参考答案：C 文字解析：根据预期违约的含义，乙属于预期违约(或称先期违约)，应承担违约责任，AD项错误，C项正确；D项中，如果把“只能”改为“可以”，即“可以在2008年底以后要求乙承担违约责任”则也正确。 5、建设工程招标中,招标人不可以随意没收投标保证金,除非投标人( )A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附有招标人不能接受的条件C、在投标有效期内撤回其投标文件D、拒绝评标委员会提出的降低报价的要求参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、某项目的建设资金来

4、源于世界银行贷款,招标过程中,有甲、乙、丙、丁、戊5家公司报名投标。按照中华人民共和国招标投标法的规定,该项目施工招标前必须具备的条件有( )A、招标人已经依法成立B、初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准C、招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准D、工程建设资金已经全部到位E、有招标所需的设计图纸及技术资料参考答案：A、B、C、E 文字解析：依据工程建设项目施工招标投标办法中的规定,ABCE四项的内容均在规定之中,答案D涉及工程建设资金问题工程建设项目施工招标投标办法中规定工程建设要有相应资金或者资金来源已经落实,而不是要求工程建设资金全部到位,故正确答案为ABC

5、E 7、某建筑有限责任公司是一家承建民用住房和公建设施的企业,根据公司法的有关规定,应当依法办理变更登记的情形为( )A、公司的法定代表人由蒋某变更为吴某B、使公司的注册资本由4000万增加为8000万C、扩大公司经营范围,增加桥梁建设一项D、与某安装公司合并E、梁某的公司总经理职务由尚某接替参考答案：A、B、C、D 文字解析：本题考点是1Z301211公司应当依法办理变更登记的几种情形。根据公司法的有关规定,发生如下变更事项的,应当依法办理变更登记：(1)公司营业执照记载的事项发生变更的,公司应当依法办理登记,由公司登记机关换发营业执照。(2)公司修改章程,改变经营范围,应当办理变更登记。(

6、3)公司法定代表人变更,应当办理变更登记。(4)公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机关办理变更登记。(5)公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。本题中,A、B、C、D四项分别属于上述第三、第五、第二、第四种公司应当依法办理变更登记的情形,因此A、B、C、D为正确答案。 8、下面不属于广义的法律的是( )A、建筑法B、建设工程安全生产管理条例C、甲省建筑市场管理条例D、建设工程施工劳务分包合同(示范文本)参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、根据建设工程安全生产管理条例规定,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方

7、可上岗作业的人员有( )A、垂直运输机械作业人员B、安装拆卸工C、爆破作业人员D、起重信号工E、钢筋工参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 10、投保人应当对保险标的具有保险利益,否则当事人投保行为无效,下列选项中投保人对于投保标的不具有保险利益的有( )A、赵某为自己购买的一注足球彩票投保B、钱某为自己即将出生的孩子购买入寿险C、孙某为自己屋后的一棵国家一级保护古树投保D、李某为自己和女朋友的恋爱关系投保E、沈某为自己的女儿投保参考答案：A、B、C、D 文字解析：本题考点为1Z301191对于保险利益的理解。根据保险法第12条规定。投保人对保险标的应当具有保险利益。投保人对保险标的不

8、具有保险利益的，保险合同无效。保险利益是指投保人对保险标的具有的法律上承认的利益。选项A中的彩票不是确定的利益，因此无法进行投保；选项B中的女儿即将出生，不具有保险利益；选项C中屋后的国家一级保护古树，孙某对其无所有权，故无法律上的利益；选项D中的恋爱关系不是法律关系，不受法律保护，李某的投保行为无效；选项D中沈某对其女儿具有保险利益。因此，本案的正确选项是A、B、C、D。 11、甲是债权人,乙是债务人,则下面说法正确的是( )A、乙怠于行使到期债权的,甲可以行使代位权B、甲行使代位权的范围以乙对第三人享有的债权为限C、甲行使代位权的所支付的诉讼费由其自己承担D、甲行使代位权可以自己的名义起诉

9、乙的债务人参考答案：D 文字解析：最高人民法院关于适用若干问题的解释(一)第ll规定了代位权行使的4个条件： 12、根据民法通则的规定,在( )内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。A、诉讼时效期间的任何时间B、诉讼时效期间的最后六个月内C、诉讼时效期间的最后三个月内D、诉讼时效期间的最后一个月内参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、根据建设工程质量管理条例的规定,违法分包情形中不包括( )A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位B、建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的C、发包人指定分包的D、施工

10、总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、某高新技术开发公司与应届毕业的某高校计算机专业的大学生王某以书面形式签订了一份劳动合同,合同规定:王某的工作就是仿制专利产品。后来,由于王某身体不好,而没有完成任务,公司于是要求王某承担违约责任。对此,下列说法正确的是( )A、王某违约,应当承担违约责任B、王某的违约是由于身体原因,因此可以免责C、王某的违约是由于身体原因,虽然不可以免责,但可以减轻责任D、该合同内容违法了法律,因此合同无效参考答案：D 文字解析：考点为1Z301181劳动合同的内容及效力。劳动法规定，订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿

11、、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定，否则，劳动合同无效。本题中双方签订的劳动合同规定：兰某的工作就是仿制专利产品。因此，该合同违法法律，应属无效合同，王某无需承担违约责任。 15、工程竣工后,组织设计、施工等有关单位进行竣工验收的主体应当是( )A、质量监督站B、建设单位C、监理单位D、建设行政主管部门参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、如果建设单位在竣工验收中违反了建筑节能强制性标准,把不符合节能标准的工程验收为合格,则下面说法正确的是( )A、重新验收B、对建设单位进行处罚C、降低标准验收D、施工单位可以要求建设单位支付违约金E、对整个工程按照不合格工程处理,不再予以验收参

12、考答案：A、B 文字解析：暂无解析 17、万某2006年9月参加全国一级建造师资格考试,假如他成绩合格,就可以( )A、以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理B、通过注册取得建造师资格证书C、取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业D、取得建造师执业证书和执业印章参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、下列关于民事诉讼期间的表述,不正确的是( )A、当事人不服地方人民法院一审判决的,有权在判决书送达之日起十五日内提起上诉B、当事人不服地方人民法院一审裁定的,有权在裁定书送达之日起十五日内提起上诉C、适用简易程序的案件,应当在立案之日起三个月内审结D、第一审普通程序案件,应当在立案之日

13、起六个月内审结,有特殊情况可以延长参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、某工程安装公司项目经理胡某在脚手架工程存在安全隐患未经验收情况下,强令作业人员冒险进行构件安装,导致脚手架坍塌,发生4人死亡,多人受伤的严重事故,则胡某涉嫌( )A、重大责任事故罪B、重大劳动安全事故罪C、工程重大安全事故罪D、失职罪参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务,建设单位欲组织竣工验收,此时应具备建设工程质量管理条例规定的工程竣工验收的必备条件不包括( )A、完整的技术档案和施工管理资料B、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C、勘察、设计、施工、工程

14、监理等单位共同签署的质量合格文件(备:用项工程量不超过工程总量的5%)D、施工单位签署的工程保修书参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、某商住楼工程,施工招标文件规定的工期为18个月。建设单位2007年3月5日向办证机关申请办理施工许可证,同年6月10日办证机关电话通知前去领证,6月17日建设单位领到了施工许可证,施工许可证记载的时间是同年5月7日。该施工许可证有效期的开始日期是2007年( )A、3月5日B、5月7日C、6月10日D、6月17日参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、下边对于安全生产许可证的说法正确的有( )A、安全生产许可证的有效期为5年B、未取得安全生产许可证的企业,不

15、得从事建筑施工活动C、建设主管部门在颁发施工许可证时,必须审查安全生产许可证D、企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期E、企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时,经原办证机关同意,可延期参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 23、注册建造师有权( )A、在建造师执业范围内超出聘用单位业务范围从事执业活动B、在两个或两个以上单位受聘或执业C、允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D、对本人执业活动进行解释和辩解参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、材料商为某施工单位供应水泥,委托运输公司运输。由于施工急需,交货地由原来合同约定的仓库改为施工现常材料商立即通知运输公司,将运输目的

16、地改为施工现场,遭到运输公司拒绝,下列选项中正确的是( )A、因临时改变目的地运输公司可以拒绝B、要改变运输目的地必须征得运输公司同意C、材料商可以随时要求运输公司变更运输目的地D、材料商行使的是合同的法定变更权参考答案：D 文字解析：合同的变更分为约定变更和法定变更，法定变更时不需要当事人协商一致。合同法308条规定：在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。故D选项正确；在运输的货物交付后，托运人不能再要求改变运输地点，、C项错误。 25、工程施工过程中,施工单位施工用塔吊因基础松动发生倒塌安全

17、事故,致使建设单位现场管理用房及办公设备遭到损坏,为此施工单位应当承担赔偿责任,该责任属于( )A、违约责任B、侵权责任C、刑事责任D、行政责任参考答案：B 文字解析：建设单位损害的发生是由于施工单位违反法定义务而不是违反合同义务而造成的，所以应承担侵权责任，而非违约责任。 26、就建筑意外伤害保险而言,如果被保险人因意外致残,由被保险人作为申请人填写保险金给付申请书,凭一系列的证明文件向保险人申请给付保险金。这些证明文件通常包括( )A、保险单及投保单位证明B、被保险人户籍证明及身份证明C、有保险人指定或认可的医疗机构或医师出具的被保险人残疾程度鉴定书D、被保险人所能提供的与确认保险事故的性

18、质、原因、伤害程度等有关的其他证明和资料E、保险人认可的医疗机构出具的被保险人死亡证明参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 27、我国刑法规定犯罪构成必须具备的要件包括( )A、犯罪主体B、犯罪对象C、犯罪的客体D、犯罪的主观方面E、犯罪的客观方面参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 28、依据行政处罚法规定,行政机关及执法人员在作出行政处罚决定之前,不依照规定向当事人告知给予行政处罚的事实理由和依据或者拒绝听取当事人的陈述申辩,行政处罚决定( )A、有效B、无效C、违法D、不成立参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、下列可以设定吊销企业营业执照的行政处罚类型的法律规范是(

19、)A、法律B、北京市人大制定的地方性法规C、上海市人民政府颁布实施的地方规章D、住房与城乡建设部制定的规章参考答案：A 文字解析：根据行政处罚法第9条至第12条规定，创设权依法的位阶递减。法律具有创设权和限制人身自由处罚的专属创设权；行政法规的创设权小于法律，限制人身自由的处罚除外；地方法规的创设权小于行政法规，限制人身自由和吊销企业营业执照的处罚除外；规章的创设权又小于法规，只能创扇告或者一定数额的罚款，同时罚款限额还要由国务院或地方人大规定。因此答案为A。 30、建设工程施工投标保证金一般不得超过投标总价的2%,但最高不得超过( )万元人民币。A、80B、100C、120D、160参考答案

20、：A 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、动态财务分析指标包括( )A、偿债备付率B、财务净现值C、借款偿还期D、财务净现值率E、财务内部收益率参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 2、根据2006年新的企业会计准则,下列营业利润计算公式正确的是( )A、主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加B、主营业务利润+其他业务利润-管理费用-财务费用C、营业利润+投资收益(或损失)+补贴收入+营业外入-营业外支出D、营业收入-营业成本(或营业费用)-营业税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益(损失为负)+投资收益(损失为负)参考答案：D 答案解析：暂

21、无解析 3、施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用,应列入( )A、分部分项工程清单B、措施项目清单C、其他项目清单中的暂列金额D、其他项目清单中的暂估价参考答案：C 答案解析：暂无解析 4、企业因购建固定资产而取得长期借款的业务会影响企业的( )A、所有者权益B、流动资产C、流动负债D、非流动负债参考答案：D 答案解析：暂无解析 5、下列费用项目中,应计入设备安装工程费用的是( )A、整个车间的负荷联合试运转费用B、试运转收入C、生产者准备费D、整个车间的无负荷联动试运转费用E、单台设备调试费用参考答案：D、E 答案解析：暂无解析

22、6、某工程的施工图预算审查要求在较短时间内完成,此时应避免采用的审查方法是( )A、逐项审查法B、分组计算审查法C、“筛选”审查法D、重点审查法E、标准预算审查法参考答案：A、E 答案解析：暂无解析 7、某建设项目设计生产能力为12万台/年,固定成本为1320万元/年,变动成本为630元/台,根据市场预测,估计该产品每台售价为900元,销售税金及附加50元/台,则此项目正常生产年份可获得的利润为( )万元。A、1320B、1860C、2420D、2635参考答案：A 答案解析：暂无解析 8、优先股筹资的优点有( )A、优先股是永久性资金B、股利固定、支付灵活C、能扩大公司实收资本D、不影响普通

23、股股东对公司的控制权E、能提高公司的举债能力参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 9、已知砌筑1m3370mm厚标准砖墙需要标准砖的净用量为521.7块,标准砖和砂浆的损耗率均为1%。已知标准砖的尺寸为240mm115mm53mm,则砌筑1m3370mm厚标准砖墙需要砂浆的总耗量是( )m3。A、0.229B、0.232C、0.237D、0.239参考答案：D 答案解析：暂无解析 10、甲施工企业年初向银行贷款流动资金200万元,按季计算并支付利息,季度利率1.5%,则甲施工企业一年应支付的该项流动资金贷款利息为( )万元。A、6.00B、2.O5C、12.00D、12.27参考答案：

24、A 答案解析：暂无解析 11、下列各项中,不属于存货的总成本组成部分的是( )A、取得成本B、储存成本C、机会成本D、缺货成本参考答案：C 答案解析：暂无解析 12、建行对某一建设工程股份有限公司提供贷款,贷款合同中对借款企业流动资金保持量有规定,对股利支付、回购股票有限制,有限制资本支出和其他长期债务的规模等内容的条款。这些条款属于( )A、特殊性保护条款B、例行性保护条款C、例外性保护条款D、一般性保护条款参考答案：D 答案解析：暂无解析 13、某施工企业当期营业利润1500万元,营业外收入600万元,营业外支出400万元。企业当期利润总额应为( )万元。A、2100B、1100C、150

25、0D、1700参考答案：D 答案解析：暂无解析 14、计入建筑安装工程造价的教育费附加的计算基础是( )A、应纳营业税额和城市维护建设税之和B、建筑安装工程直接工程费C、建造合同收入D、应纳营业税额参考答案：A 答案解析：暂无解析 15、研究招标文件的合同条件方面,关于付款条件,除了要搞清楚是否有预付砍锇其金额、工程进度款的付款方式和付款比例、保留金的扣留比例等,还要搞清楚( )A、对进场施工机械设备的完好率B、运抵施工现场的永久设备和材料是否可以获得材料设备预付款C、扣留保留金的偿还时间D、对进场材料发生损耗或丢失的补偿额度及条件参考答案：B 答案解析：暂无解析 16、下列各项属于企业管理费

26、的是( )A、管理人员工资B、固定资产使用费C、危害作业意外伤害保险D、劳动保险费E、工会经费参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 17、下列各项,属于现金流量表中现金的是( )A、库存现金和银行存款B、涉及诉讼被银行冻结的结算户存款C、银行本票和银行汇票D、外埠存款E、信用证保证金存款和信用卡存款参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 18、在借贷记帐法下,期末一般无余额的账户是( )A、资产类账户B、利润类账户C、费用类账户D、负债类账户参考答案：C 答案解析：暂无解析 19、法定盈余公积金的提取比例一般是( )A、当年总利润10%B、当年总利润50%C、当年净利润10%D、

27、当年净利润5%参考答案：C 答案解析：暂无解析 20、企业净利润减去提取的各种盈余公积和分出利润后的余额属于( )A、任意盈余公积B、未分配利润C、法定盈余公积D、法定公益金参考答案：B 答案解析：暂无解析 21、下列选项属于建设项目决策阶段的工作是( )A、投资意向B、市场调研与投资机会分析C、项目建议书D、项目后评价E、可行性研究参考答案：A、B、C、E 答案解析：建设项目决策阶段的主要任务是进行一系列调查与研究,为投资行为作出正确的决策。建设项目的决策工作并不是一次完成,而是由粗到细,由浅入深地进行。一般分为以下工作:投资意向、市场调研与投资机会分析、项目建议书、初步可行性研究、详细可行

28、性研究、建设项目决策等。而项目后评价不属于该阶段的工作,故选项ABCE正确。 22、项目建议书是鉴别项目投资方向,从宏观上对建设项目的必要性做出分析,其编制单位一般是( )A、规划部门B、设计单位C、政府部门D、投资人参考答案：D 答案解析：暂无解析 23、下列有关功能分类概念的表述,正确的有( )A、基本功能是要达到这种产品的目的所必不可少的功能B、使用功能从功能内涵上反映功能的使用属性C、过剩功能是指多余功能、重复功能D、产品局部功能是实现产品总体功能的基础,总体功能是各局部功能要达到的目的E、按用户的需求分类,功能可划分为使用功能和美学功能参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 24、

29、某建筑公司将自卸车二台对外出租,本月收取租金20000元,将推土机四台对外出租,本月收租金100000元,本期该二笔收入共计120000元属于( )A、机械作业收入B、劳务销售收入C、主营业务收入D、其他业务收入参考答案：D 答案解析：暂无解析 25、某公司资产总额600万元,流动负债100万元,长期负债150万元。公司所有者权益总额应为( )万元。A、100B、150C、250D、350参考答案：D 答案解析：暂无解析 26、施工企业处置工程剩余材料将会减少企业的( )A、费用B、固定资产C、无形资产D、存货参考答案：D 答案解析：暂无解析 27、资金成本用相对数表示,其公式是( )A、资金

30、使用费和资金筹集费除以筹资额的商B、资金使用费除以筹资额的商C、资金筹集费除以资金使用费的商D、资金使用费占筹资净额的比率参考答案：D 答案解析：暂无解析 28、概算定额一般是在预算定额的基础上综合扩大而成的,这是指( )A、概算定额的适用范围比预算定额大B、概算定额的子目比预算定额多C、概算定额的消耗量比预算定额少D、概算定额中的每个综合分项都包含了数项预算定额参考答案：D 答案解析：暂无解析 29、在项目可行性研究阶段,投资估算的作用是( )A、是项目主管部门审批项目建议书的依据之一B、是项目投资决策的重要依据C、对工程设计概算起控制作用D、可作为项目资金筹措及制定建设贷砍锲划的依据参考答

31、案：B 答案解析：暂无解析 30、企业在确定壮镅现金持有量时,可采用的模式有( )A、成本分析模式B、存货模式C、因素分析模式D、随机模式E、存货周转期模式参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、某公司承包了某高层住宅的施工任务,为有效进行施工成本的管理,项目经理部首先对施工成本进行了预测。根据施工成本管理的任务和环节,项目经理部下一步的成本管理工作应为( )A、施工成本分析B、施工成本控制C、施工成本计划D、施工成本核算参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、施工方案应由( )审批。A、项目技术负责人B、项目负责人C、企业技术负责人D、企业负责人参考答案：A 文字解析：

32、建筑施工组织设计规范(GBT50502-2009)305条“2施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审,施工单位技术负责人批准”。 3、采用单价合同对业主的不利之处是,施工过程中业主需要安排专人( )A、核实单价是否准确B、核实已经完成的工程量C、核实设计变更D、审核承包人提交的结算总价参考答案：B 文字解析：采用固定单价合同,施工过程中业主需派专人核对工程量,确保结算时工程量符合实际,以维护业主利益。 4

33、、已知某基础工程经过调整的双代号网络计划如下,其表达的正确信息有( )A、该计划的工期为12天B、工作46最早开始时间为4天C、关键线路为1356D、工作26为非关键工作E、工作34为虚工作参考答案：A、D、E 文字解析：在本题的双代号网络计划中,关键线路为1246(最长的线路)；工作26不在关键线路上,因此,为非关键工作；关键线路的长度即为该计划的工期12天；工作46最早开始时间为24工作和13工作最早完成时间的最大值,即8天,而不是4天；从图中可以看出,工作34用虚线表示,是虚工作。 5、在工程建设实践中,特殊风险引发承包人向发包人的索赔主要是指( )A、台风、海啸、地震等引发的索赔B、建

34、设规划变更引起的索赔C、承包合同适用的法律法规变更引起的索赔D、战争、入侵、暴动、核辐射等引起的索赔参考答案：D 文字解析：特殊风险一般指战争、敌对行为、入侵、核污染及冲击波破产、叛乱、政变、内战等行为。 6、工程采用的新材料、新技术、新工艺、新设备要有具体的( )等,也必须列入专项治理控制点。A、施工组织计划B、施工方案C、技术标准D、材料要求E、质量检验措施参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 7、某公司经投标获得某大楼桩基工程的施工任务,并按我国施工合同示范文本签订了承包合同。工程开工两周后,设计方变更设计,增加了1组与原设计相同的工程桩,发包人发出变更通知。对于增加的工程桩价格

35、的确定,适宜的方法是( )A、按原合同已有的价格B、参照原合同类似的价格C、承包人提出发包人确认D、发包人提出承包人确认参考答案：A 文字解析：因设计变更是增加与原设计相同的工程桩,原合同中就有适用于增加相同工程桩的价格,所以可按合同已有价格变更合同价款,选项A正确。 8、在国际上,设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸的( ),它是设计方进度控制的依据,也是业主方控制设计进度的依据。A、出图计划B、专业协调计划C、数量计划D、交底计划参考答案：A 文字解析：在国际上,设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸(包括有关的说明)的出图计划,在出图计划中标明每张图纸的名称、图纸规格、负责人和出图日期

36、。出图计划是设计方进度控制的依据,也是业主方控制设计进度的依据。 9、某工程单代号网络计划如下图所示,其关键线路为( )A、1246B、1346C、1一356D、1一256参考答案：C 文字解析：通过对各条线路工作持续时间之和的计算,由于线路1356持续时间最长13天(6+5+2),故为关键线路。其他线路上工作持续时间之和均小于13天。 10、某大型构件吊装工程,在编制了单项施工安全技术措施的情况下开始作业,在吊装进行过程中,突然刮起7级大风,为了赶工期,工长要求继续作业。在大型构件起吊到最高处时,强风使构件突然脱钩、落地而损坏,不能继续使用。甲从事的工作是对周围人员和设施的安全有重大危害因素

37、的作业,该作业称为( )A、技术作业B、危险作业C、高难度作业D、特种作业参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、危险源辨识的主要方法有( )A、专家调查法B、风险评价法C、安全检查表法D、LE、C法E事故树法参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 12、废水处理技术的物理法包括( )A、筛滤B、吸附C、分解D、沉淀E、气浮参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 13、工程总承包项目与施工总承包项目相比,最大不同之处在于( )A、承包商要负责全部工程设计B、承包商要负责项目规划办理及工程全部设计C、承包商要负责项目规划办理、地质勘察及工程全部设计D、承包商要负责工程全部或部分设计及物资设备的采

38、购参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、根据生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令第493号),事故调查报告的内容主要包括( )A、事故发生单位概况B、事故发生经过和事故救援情况C、事故造成的人员伤亡和直接经济损失D、事故发生的原因和事故性质E、对事故责任者的处理结果参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 15、施工质量的自控和监控是相辅相成的系统过程。自控主体的质量意识和能力是关键,是施工质量的( )A、主要因素B、次要因素C、决定因素D、一般因素参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、在建设工程施工期间,质量监督机构按照( )对工程项目施工情况进行不定期的检查。A、行业惯例B、国

39、家标准C、监督制度D、监督方案参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、建设工程项目管理规范(GT503262006)中“项目管理规范应包括( )文件”。A、项目管理规划大纲B、项目管理实施规划C、项目管理策划大纲D、项目管理修订规划E、项目管理实施细则参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 18、“文件规定了活动的要求和记录方法,为管理体系提供了活动和结果的证据”体现了职业健康安全与环境管理体系文件的( )特点。A、系统性B、证实性C、法律性D、符合性参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、某土方工程施工拟按赢得值法进行管理。工程于某年1月开工,根据计划2月份完成土方量4000,计划单价80元。

40、时至2月底,实际完成工程量为4500,实际单价为78元,通过赢得值法分析可得到( )A、进度提前完成40000元工作量B、进度延误完成40000元工作量C、费用节支9000元D、费用超支9000元E、费用超支31000元参考答案：A、C 文字解析：因为按赢得值法,费用偏差CV=BCw 20、招标人拟发布的招标公告应当( )A、至少在两家指定的媒介发布B、只能在指定报刊发布,不能将招标公告抄送指定网络C、由招标人或其委托的招标代理机构的主要负责人签名并加盖公章D、招标人或其委托的招标代理机构在两个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容允许有区别,以互相补充参考答案：C 文字解析：招标人或其委

41、托的招标代理机构应至少在一家指定的媒介发布招标公告,指定报刊在发布招标公告的同时,应将招标公告如实抄送指定网络,在两个以上媒介发布的同一项目的招标公告内容应当相同。故正确答案为C。 21、因合同文件引起的索赔包括( )A、有关合同文件适用法律引起的索赔B、有关合同签订授权引起的索赔C、有关合同文件的组成问题引起的索赔D、关于合同文件有效性引起的索赔E、因图纸或工程量表中错误而引起的索赔参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 22、企业领导应重视数据信息的( ),以便为决策提供依据。A、公开B、收集C、汇总D、透明E、分析参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 23、控制影响工作场所内人员健

42、康和安全的条件和因素,考虑和避免因管理不当对员工健康和安全造成的危害,是职业健康安全管理的有效手段和措施。其中工作场所内的人员包括( )A、员工B、临时工作人员C、附近居民D、其他人员E、访问者参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 24、工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工,工程质量监督站发现后责令工程监理单位限期整改。但工程监理单位预期未整改。则应对工程监理单位( )A、责令停业整顿,罚款20万元B、降低资质等级C、追究刑事责任D、吊销资质证书参考答案：A 文字解析：引自建设工程安全生产管理条例第五十七条。 25、检验批、分项工程应由( )组织施工单位项

43、目专业质量(技术)负责人等进行验收。A、项目经理B、项目责任师C、设计负责人D、监理工程师或建设单位项目技术负责人参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、无论是在决策阶段还是在实施阶段,建设工程项目技术策划均应在( )等方面进行分析和论证。A、管理技术B、技术方案C、风险技术D、关键技术E、技术体系参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 27、实践证明,( )是设计质量控制的重要环节。A、设计任务的组织B、投资的组织C、规划单位D、政府行政主管部门参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、常用的组织结构模式包括( )A、职能组织结构B、线性组织结构C、矩阵组织结构D、网络组织结构E、交叉组织结构参

44、考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 29、对于一个施工项目而言,成本计划按其作用分类主要有( )A、估算性成本计划B、竞争性成本计划C、预算性成本计划D、指导性成本计划E、实施性成本计划参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 30、双代号网络计划中既有内向箭线,又有外向箭线的节点称为( )A、中间节点B、起点节点C、终点节点D、交叉节点参考答案：A 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、下列工程中,不可视为线性分布工程的是( )A、路面工程B、交通工程C、大型互通式立交D、环境绿化参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、公路工程的直接工程费是指( )之和。A、施工技术装备费B、现场经费

45、C、直接费D、税金E、其他直接费参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 3、费率是某些费用项目按一定( )计取费用的百分比。A、参数B、基数C、标准D、要求参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、可用于各级公路基层和底基层的粒料材料是( )A、天然砂砾B、级配碎石C、泥结碎石D、填隙碎石参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、发包人应在监理人收到进度付款申请单后的( )天内,将进度应付款支付给承包人。A、7B、14C、21D、28参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、分包可分为( )A、指定分包B、特殊分包C、专业分包D、一般分包E、劳务分包参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 7、某段道路工程

46、施工,路基填方高度20m,根据进度计划安排,要求路基同填完成自然沉降半年后,再进行路面施工,则路基填筑与路面施工之间的进度计划搭接关系是( )A、开始到开始B、开始到结束C、结束到开始D、结束到结束参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于24m等场所,电源电压应不大于( )A、18VB、24VC、32VD、36V参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、控制物耗的管理,要实行量差控制,下面体现量差控制的措施有( )A、材料的统计工作以限额领料单为依据B、降低材料原价C、控制场外运输费用D、材料的发放工作以限额领料单形式进行E、优化实验配合比参考答案

47、：A、D、E 文字解析：暂无解析 10、属于压缩关键工作持续时间的组织措施是( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、高速公路、一级公路路面不宜分期修建,但位于软土、高填方等施工后沉降较大的局部路段,可按( )的原则实施。A、一次设计、一次实施B、分期设计、分期实施C、一次设计、分期实施D、分期设计、一次实施参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、可承担各类桥梁工程的施工企业是( )A、桥梁工程专业承包特级企业B、桥梁工程专业承包一级企业C、桥梁工程专业承包二级企业D、桥梁工程专业

48、承包三级企业参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、目前采用最广泛的水泥混凝土路面是( )A、连续配筋混凝土B、普通混凝土C、钢筋混凝土D、预应力混凝土参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、在陆地工程的安全管理中,所指的环境的安全管理是( )A、各种安全防护B、机械设备状况C、人员教育情况D、资金到位情况参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、背景材料3某施工单位承接了一段二级公路施工,合同规定的主要工作项目有路基施工、沥青混凝土路面和一座小桥。其中路基工程的土方基本平衡,开挖量小,土方转运距离在70m左右。采用轮胎式摊铺机进行路面施工。桥梁基础为钻孔桩基础,该处主要为卵石、漂石地质条件。问

49、题：结合背景,本路段路基土方的转运应该选用( )A、铲运机B、自卸汽车C、推土机D、拖拉机参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、施工单位在工程投标报价中应当包含安全生产费用,一般不低于工程造价的( ),且不得作为竞争性条件。A、05B、1C、15D、2参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、不属于公路工程交工验收应具备的条件的是( )A、监理工程师对工程质量评定合格B、监督机构对工程进行了检测C、监理单位已完成工作总结D、已通车试运营二年参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、背景材料3某施工单位承接了一段二级公路施工,合同规定的主要工作项目有路基施工、沥青混凝土路面和一座小桥。其中路基工程

50、的土方基本平衡,开挖量小,土方转运距离在70m左右。采用轮胎式摊铺机进行路面施工。桥梁基础为钻孔桩基础,该处主要为卵石、漂石地质条件。问题：属于本项目路面摊铺机械特点的是( )A、行驶速度快B、机动性和操纵性能差C、对深坑适应性差D、制造成本较高参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、根据公路工程技术标准,路面面层类型可采用沥青贯入、沥青碎石、沥青表面处治的有( )A、四级公路B、三级公路C、二级公路D、一级公路E、高速公路参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 20、安全用电技术档案不包括( )A、施工现场用电组织设计的全部资料B、用电技术交底资料C、定期检查表D、电工体检表E、特殊工种操作证

51、参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 21、自行式摊铺机可分为履带式、轮胎式及复合式三种,下面属于轮胎式摊铺机特点的有( )A、行驶速度快B、对地面较高的凸起点适应能力差C、弯道摊铺质量好D、广泛应用于小型自行式摊铺机上E、结构简单,造价低参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 22、不能用于高速公路的沥青面层类型有( )A、SMAB、沥青贯入式C、沥青碎石D、沥青表处E、SAC参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 23、工程完工验收后,可以不交建设单位保管的资料是( )A、竣工图表B、施工日记C、隐蔽工程验收记录D、永久性水准点位置参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、下列桥墩中属于

52、梁桥轻型桥墩的有( )A、钢筋混凝土薄壁桥墩B、柱式桥墩C、柔性排架桥墩D、钻孔桩柱式桥墩E、悬臂式单向推力墩参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 25、按我国目前规范要求,高等级公路沥青路面施工应使用( )设备。A、连续强制式搅拌B、间歇强制式搅拌C、间歇滚筒式搅拌D、连续滚筒式搅拌参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、隧道监控量测时,量测部位和测点布置,应根据( )等确定。A、地质条件B、量测项目C、施工方法D、监控人员素质E、隧道长度参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 27、可用于二级公路路面的有( )A、砂石路面B、水泥混凝土C、沥青混凝土D、沥青表面处冶E、沥青碎石参

53、考答案：B、C 文字解析：暂无解析 28、公路供配电线路构成中,下列选项中错误的是( )A、10kV高压线路可采用架空电线路或电缆线路B、10kV高压线路只能采用电缆线路C、低压配电线路一般采用电缆线路D、按电压等级可分为10kV高压线路、380220V低压配电线路参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、钻孔灌注桩下导管时,其底口距孔底的距离控制在2540cm之间,同时要能保证首批混凝土灌注后能埋住导管至少( )m。A、05B、10C、15D、20参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、填石路堤施工时石料规格不一、性质不匀或就地爆破堆积,乱石中空隙很大,最有可能造成( )A、路基弹簧B、边坡坍

54、塌C、路基沉陷D、路基网裂参考答案：C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、横缝一般是自地基垂直贯穿至坝顶,在( )附近设置止水系统。A、上游坝面B、下游坝面C、上、下游坝面D、坝体中线参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、根据水利工程建设项目招标投标行政监督暂行规定(水建管200638号),省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门是本行政区域内地方水利工程建设项目招标投标活动的行政监督与管理部门,其主要职责包括( )等。A、贯彻执行有关招标投标的法律、法规、规章和政策B、负责本行政区域内的所有水利工程建设项目的招标投标活动的行政监督C、组建并管理省级水利工程建设项目评标专家库D、对本行

55、政区域内所有水利工程建设项目招标代理活动进行监督E、依照有关法律、法规和规章,制定地方水利工程建设项目招标投标的管理办法参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 3、根据堤防工程施工规范(SL26098),干砌石砌筑应符合( )A、砌石应垫稳填实,与周边砌石靠紧,严禁架空B、严禁出现通缝、叠砌和浮塞C、不得在外露面用块石砌筑,而中间以小石填心D、砌筑层面应以小块石、片石找平E、堤顶应以大块石或混凝土预制块压顶参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 4、大中型水利水电工程建设土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前3年平均年产值的( )倍。A、15B、20C、30D、36参考答案：

56、C 文字解析：暂无解析 5、建设项目设立由( )牵头组建的安全生产委员会。A、施工单位B、监理单位C、设计单位D、项目法人参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、根据水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)的规定,下列说法正确的是( )A、通用合同条款与专用合同条款出现矛盾或不一致,则以专用合同条款为准B、通用合同条款与专用合同条款出现矛盾或不一致,则以通用合同条款为准C、合同中任何项目的工程量增减在合同约定的百分比以下时可不作变更处理D、若规定的变更项目引起工程量的相应增减,对施工进度计划无实质性影响时,可不作变更处理但需变动其单价E、发包人可以要求监理人在行使某种权力之前必须得到发包人批

57、准参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 7、尚无工程设施保护的洪水泛滥所及的地区称为( )A、蓄洪区B、滞洪区C、防洪保护区D、洪泛区参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、根据土地管理法规定,经县级以上人民政府依法批准,可以以划拨方式取得国有土地的有( )A、国家机关用地和军事用地B、城市基础设施用地和公益事业用地C、国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地D、村民建设住宅用地E、法律、行政法规规定的其他用地参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 9、我国第一个采用施工招标投标制的水利水电工程是( )A、葛洲坝水利枢纽工程B、小浪底水库工程C、鲁布革水电站工程D、板桥水库复建工程

58、参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、根据水工混凝土工程施工规范(SDJ20782),下列关于混凝土浇筑的说法正确的是( )A、混凝土浇筑期间,如表面泌水较多,严禁在模板上开孔赶水B、浇筑混凝土时,严禁在仓内加水C、不合格的混凝土严禁入仓,已经入仓的不合格的混凝土必须清除D、已浇好的混凝土,在强度尚未到达25kgf前,不得进行上一层混凝土浇筑的准备工作E、已浇好的混凝土,在强度尚未到达15kgf前,不得进行上一层混凝土浇筑的准备工作参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、招投标阶段,下列关于钢支撑安装工程量计算正确的是( )A、计算钢支撑重量时,应扣除孔眼的重量B、计算钢支撑重量

59、时,应增加电焊条、铆钉、螺栓等的重量C、钢支撑的备用量,应按招标文件工程量清单的数量制备,并另行计价D、制备完成而未安装架设的剩余钢支撑,招标人也应在支付工程价款后收回作为招标人所有财产E、一般情况下钢支撑不拆除,如需拆除,招标人应另外支付拆除费用参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 12、水利工程建设监理是指具有相应资质的水利工程建设监理单位受建设单位委托,依据工程建设合同,对( )进行的管理。A、工程质量B、投资控制C、建设工期D、建设程序E、安全生产参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 13、大中型水利水电工程建设征收耕地的,土地补偿费和安置补助费之和一般为该耕地被征收前3年

60、平均年产值的( )倍。A、3B、5C、10D、16参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、根据水工建筑物地下开挖工程施工技术规范(SDJ21283),单向开挖隧洞时,安全地点距爆破工作面的距离应不少于( )A、100mB、150mC、200mD、250m参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、招投标阶段,混凝土工程施工中需单独计量计列的费用是( )A、温控措施费B、混凝土冬季施工中对原材料保温增加的费用C、碾压混凝土施工过程中的配合比试验和生产性碾压试验的费用D、预应力混凝土中固定锚索位置的钢管等所发生的费用参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、以下属于水工建筑物可变作用荷载的是( ).A、