2022年最新一级建造师资格习题360题精选答案+解析

1、2022年最新一级建造师资格习题360题精选答案+解析第一部分 工程经济1、依照合同法的理论,下列属于狭义合同的是( )A、劳动合同B、公益性捐赠合同C、特许经营合同D、行政征用补偿合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、建筑施工企业安全生产许可证管理规定其适用范围为建筑施工企业,是指从事( )的新建扩建改建等有关活动的企业。A、土木工程B、线路工程C、设备安装工程D、装修工程E、电子工程参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 3、根据我国仲裁法的规定,下列( )中所述情形构成仲裁协议的书面形式。A、甲公司与乙公司在租赁合同中约定的在合同履行过程中所产生的一切争议均应提交仲裁委员会仲裁

2、的条款B、甲公司与乙公司签订了一份加工承揽合同,合同签订后,在双方就加工物的质量标准问题以传真方式互相磋商过程中,在双方往来的传真件中记载,如果合同履行中产生纠纷,应提交仲裁委员会仲裁C、甲公司与乙公司签订了一份买卖合同,合同签订后,在双方就产品的质量标准问题以电子邮件方式互相磋商过程中,在双方往来的电子邮件中记载,如果合同履行中产生纠纷,应提交仲裁委员会仲裁D、甲公司与乙公司签订一份建筑工程承包合同,后因乙公司拖欠工程款问题双方发生纠纷,就该工程款问题双方经过协商,达成将该纠纷提交仲裁委员会仲裁的书面文件E、甲公司与乙公司签订一份购销合同,后因标的物质量问题发生纠纷,双方公司的法定代表人在协

3、商解决问题过程中,口头表示对该纠纷如果协商解决不成,则提交仲裁委员会仲裁,对此有在场的3名证人为证参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 4、甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任务,施工中甲省建筑市场管理条例与乙省建筑市场管理条例发生冲突,应如何适用?( )A、适用甲省建筑市场管理条例B、适用乙省建筑市场管理条例C、由国务院裁决适用哪一个D、当事人自由协商适用哪一个参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、甲某向乙某借款5万元,甲以自己的一辆夏利汽车作质押担保,双方约定:汽车仍由甲继续使用。当甲不能归还乙的借款时,乙可以对该汽车依法拍卖、变卖,就其价款优先受偿。后甲无力还款,下列选项中正确的是

4、( )A、双方的质押合同有效B、乙对汽车享有质权C、乙对汽车不享有质权D、双方的质押合同效力待定参考答案：C 文字解析：根据物权法第212条规定：“质权自出质人交付质押财产时设立。”需要注意的是：质押合同自依法成立之日生效，质权是物权，交付后才生效。故C项正确。 6、依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目,在招标时应当具备的条件有( )A、按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,已履行审批手续,取得批准B、勘察设计所需资金已经落实C、所必需的勘察设计基础资料已经收集完成D、建设工程施工项目负责人已经确定E、已经签订合法有效的工程监理合同参考答案：A、B、C 文字解析：D、E选项错误是因为其所处

5、阶段在后，不是招标环节的条件。 7、刘某投保了一份财产保险合同,在这个保险合同法律关系中,下列主体之中不可能为同一人的是( )A、投保人与受益人B、保险人与投保人C、投保人与被保险人D、投保人、被保险人和受益人参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、张某与某典当行签订了一份房屋买卖合同,约定lo月3日张某向典当行支付100万元预付款,11月30日典当行向张某交付房屋并办理过户手续。但到了10月3日,张某发现该典当行的五家分店关闭了四家。此时典当行要求张某履行房屋买卖合同,则张某可以行使( ),以维护自己的权益。A、同时履行抗辩权B、先履行抗辩权C、不安抗辩权D、预期违约抗辩权参考答案：C 文字解

6、析：暂无解析 9、67、2006年3月,某住宅小区二期工程开工建设,其中5号楼套用2003年一期工程6号楼的施工图施工。施工过程中,承包方技术人员发现图纸中套用的02图集现已作废,则该技术人员正确的做法是( )A、按图施工即可,因该图纸是经过施工图审查合格的图纸B、按现行的05图集作相应的套改后继续施工C、向建设单位提出D、向设计院提出,要求其更改图纸参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、就建筑意外伤害保险而言,如果被保险人因意外致残,由被保险人作为申请人填写保险金给付申请书,凭一系列的证明文件向保险人申请给付保险金。这些证明文件通常包括( )A、保险单及投保单位证明B、被保险人户籍证明及身

7、份证明C、有保险人指定或认可的医疗机构或医师出具的被保险人残疾程度鉴定书D、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、伤害程度等有关的其他证明和资料E、保险人认可的医疗机构出具的被保险人死亡证明参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、关于招标代理的说法正确的是( )A、招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜,需要经过有关行政主管部门批准B、招标人不可以自行选择招标代理机构,必须由有关行政主管部门指定C、如果委托了招标代理机构,则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜D、招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、建设工程质量管理条

8、例要求施工单位在施工过程中,必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工。不得( )A、偷工减料B、变更施工工艺C、改变施工方法D、改变混凝土设计配合比参数E、擅自修改设计参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 13、依据合同法的规定,下列情形中,导致要约失效的是( )A、拒绝要约的通知到达要约人B、要约人依法撤回要约C、要约人对要约内容作实质性变更D、受要约人对要约内容作非实质性变更,要约人立即表示反对的E、超过要约中约定的承诺期限,受要约人未作承诺参考答案：A、D、E 文字解析：合同法第20条的规定“有下情形之一的，要约失效：(1)拒绝要约的通知到达要约人；(2)要约人依法撤销要约；(3)承诺期限

9、届满，受要约人未作出承诺；(4)受要约人对要约的内容作出实质性变更”，所以A、D、E符合规定；如果要约被依法撤回，则表明要约还未生效，未生效就不会存在失效，故B错误；要约人不存在着对已发出的要约实质或非实质性变更，故C错误，本题答案是A、D、E。 14、按照行政处罚法和建设行政处罚程序暂行规定,在具有违法行为的相对人提出要求时,行政机关应当组织行政处罚听证的情形有( )A、安全生产监督管理部门作出的吊销安全生产许可证的处罚措施B、工程质量监督机构作出的罚款5000元的处罚措施C、行政机关作出的撤职的处罚措施D、建设行政主管部门作出的警告的处罚措施E、行政机关作出的开除处罚措施参考答案：A、B

10、文字解析：暂无解析 15、施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患,应当及时向( )报告;对违章指挥、违章操作的,应当立即制止。A、项目负责人B、安全生产管理机构C、县级以上人民政府D、项目负责人和安全生产管理机构参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担,说法错误的是( )A、因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的,发包人可以减少支付工程款B、因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任C、发包人提供的设计有缺陷,由发包人承担全部质量责任D、建设工程施工合同解除后,已经完成的工程

11、经修复后质量仍不合格,发包人不支付相应的工程款E、由于发包人要求返工,造成工程逾期交付的,承包人不承担违约责任参考答案：C、E 文字解析：A选项为解释第ll条的规定，A项正确；B、C选项中，C项违反了解释第12条的规定，C项错误，8项正确；D选项为解释第10条的规定，D项正确；E选项中：若因承包人的过错造成质量缺陷，发包人要求返工，造成工期延误的，承包人应承担违约责任，E项错误。 17、下列关于合同生效的要件中,表述错误的是( )A、当事人必须具有完全的民事行为能力和民事权利能力B、当事人意思表示真实C、合同不违反法律和行政法规,不损害社会公共利益D、具备法律、法规规定合同生效须具备的形式要件

12、参考答案：A 文字解析：暂无解析 18、建设工程施工合同签订后,施工中发包人根据实际需要对设计图纸进行调整变更并指令承包人施工,双方对设计变更价款未做出约定,后无法协商一致,此时应按照( )市场价格履行。A、订立合同时合同签订地B、订立合同时合同履行地C、履行合同时合同签订地D、履行合同时合同履行地参考答案：B 文字解析：根据合同法第62条第2项的规定：“价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。”B项正确。 19、签订保证合同的当事人是( )A、债务人与保证人B、债权人与债务人C、债权人与保证人D、债权人、债务人、保证人三方

13、参考答案：C 文字解析：本题考查保证合同的定义，担保法第13条规定：保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。C项正确。 20、某建筑公司与某保险公司签订了一份财产保险合同,后来发生了特定事由,该保险公司解除了与建筑公司的保险合同,这些特定事由包括( )A、建筑公司故意隐瞒事实,不履行如实告知义务B、建筑公司因过失未履行如实告知义务,足以影响保险公司决定是否承保或者提高保险费率C、建筑公司在发生保险事故的情况下,不积极采取措施致使保险事故扩大化D、在合同有效期内,该保险合同标的的危险程度增加E、建筑公司因过失未履行如实告知义务,对保险事故的发生有严重影响的参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解

14、析 21、王某与一家保险公司订立了轿车保险合同。一日,王某的轿车被房东张某无意损坏.花去维修费用l000元。王某遂与张某达成协议:张某免收王某一个月的房租800元,王某不再要求张某赔偿修车费用。后来,王某将该事故报告给保险公司索赔。在此情形下,下列判断正确的是( )A、保险公司应赔偿1000元B、保险公司应赔偿800元C、保险公司应赔偿200元D、保险公司不再承担赔偿责任参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、根据最高法院的司法解释,发包人享有合同的解除权,其中正确的是( )A、承包人非法转包合同的B、承包人未经发包人同意分包合同的C、不履行合同约定的协助义务的D、提供的建筑材料不符合强制性标

15、准的E、合同约定的工期内未完工,且经催告后合理期限内仍未完工参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 23、某工程基础施工现场发生了土方坍塌事故,将一些正在工作的工人掩埋,工人张某在现场目睹了整个事故的全过程。由于张某看到的是掩埋了五名工人,他就推测这五名工人均已经死亡。于是立即向本单位负责人报告说五名工人遇难。此数字与实际数字不符。对此,你认为该工人是否违法( )A、违法B、如果其实际看到的不是五名工人,就违法C、不违法D、不能确定参考答案：C 文字解析：依据安全生产法，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，但并不要求如实报告。因为在进行报告的时候，报告人未必能准确知道伤亡人数。所以，即

16、使报告数据与实际数据不符，也并不违法。 24、下列关于民事诉讼期间的表述,不正确的是( )A、当事人不服地方人民法院一审判决的,有权在判决书送达之日起十五日内提起上诉B、当事人不服地方人民法院一审裁定的,有权在裁定书送达之日起十五日内提起上诉C、适用简易程序的案件,应当在立案之日起三个月内审结D、第一审普通程序案件,应当在立案之日起六个月内审结,有特殊情况可以延长参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、建设工程施工投标保证金一般不得超过投标总价的2%,但最高不得超过( )万元人民币。A、80B、100C、120D、160参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、在发生违约的情况下,下列构成继续履

17、行合同必须具备的条件是( )A、当事人有一方违约B、当事人双方互负履行义务C、继续履行合同仍有意义,不违背订立合同的宗旨D、非违约方需有继续履行的请求E、违约方有条件履行参考答案：A、C、D、E 文字解析：构成继续履行应具备的条件是：当事人有一方违约、继续履行合同仍有意义，不违背订立合同的宗旨、非违约方需有继续履行的请求及违约方有条件履行。故ACDE项正确。 27、甲和乙签订一份合同,后被法院认定为无效合同,但合同中( )条款的效力不受影响。A、主要权利B、主要义务C、违约责任D、争议解决方法参考答案：D 文字解析：合同法第57条的规定“合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决

18、争议方式的条款的效力”，所以答案是D。 28、某造纸厂的厂房建设项目对环境的重大影响还涉及水土保持,除应编制环境影响报告书外,还必须有( )审查同意的水土保持方案。A、环境保护部门B、水行政主管部门C、工商行政管理部门D、国土资源管理部门参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、下列关于合同权利义务的终止,说法正确的是( )A、当事人一方行使抗辩权时,合同权利义务终止B、合同权利义务终止后,合同双方的互负赔偿责任即终止C、合同权利义务终止后,合同中的争议解决条款失效D、合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在参考答案：D 文字解析：A项中，行使抗辩权只能造成合同权利义务中止，即暂停履行，故A项错

19、误；而合同权利义务终止后，不影响合同中的争议解决条款的效力，C项错误；合同权利义务终止后，合同当事人不再受合同约束，但并不代表合同双方互负的赔偿责任也消灭，B项错误；D项正确。 30、李某为中国境内某建筑公司职员,2007年11月份,她工资收入2000元,房租收入1600元,存款利息收入200元,买卖股票获利20000元,购买国库券获利5000元。李某的父亲为一退休工人,现从事个体经营。李某的男友杰克,自2005年初从美国来到中国工作,其父母仍然在美国居祝根据个人所得税法的规定,上述人员中,应缴纳个人所得税的人为( )A、李某B、李某父亲C、杰克D、杰克父亲E、杰克母亲参考答案：A、B、C 文

20、字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、若在负债表日提供劳务交易的结果能够可靠地估计,劳务收入的确认应采用( )A、完工百分比法B、按劳务成本的已发生数确认C、将已发生的成本直接列计损益D、劳务发生时按合同直接确认参考答案：A 答案解析：暂无解析 2、进口设备运杂费中,运输费的运输区间是指( )A、出口国的边境港口或车站至工地仓库B、进口国的边境港口或车站至工地仓库C、出口国的边境港口或车站至进口国的边境港口或车站D、出口国供货地至进口国边境港口或车站参考答案：B 答案解析：暂无解析 3、企业现金具体包括( )A、库存现金B、银行本票C、银行汇票D、商业汇票E、各种形式的银行存款参考答案：A、

21、B、C、E 答案解析：暂无解析 4、某化工建设项目设计年生产能力5万吨,预计年固定总成本为800万元,产品销售价格1500元/吨,产品销售税金及附加为销售收入的10%,产品变动成本1150元/吨,则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是( )A、100%B、40%C、80%D、55%参考答案：C 答案解析：暂无解析 5、用收入法计算国内生产总值等于( )A、消费+储蓄B、消费+投资C、消费+储蓄+税收D、消费+投资+税收参考答案：C 答案解析：暂无解析 6、与资产相关的政府补助,包括先征后返的增值税、按销量或工作量等依据国家规定的补助定冻锲算并按期给予的定额补贴,以及属于财政扶持而给予的其他

22、形式的补贴等,记作补贴收入,但不列入( )A、项目投资现金流量表B、项目资本金现金流量表C、投资各方现金流量表D、财务计划现金流量表参考答案：C 答案解析：暂无解析 7、征用城市郊区的菜地,用地单位应按照国家有关规定缴纳( )A、城市建设配套费B、新菜地开发建设基金C、土地使用权出让金D、临时安置补助费参考答案：B 答案解析：暂无解析 8、通过计算产品功能价值对产品部件的价值分析,使每个部件的价值系数尽可能趋近于1,为此,确定的改进对象不包括( )A、F/C值低的功能B、C=（CF）值小的功能C、复杂的功能D、问题多的功能参考答案：B 答案解析：暂无解析 9、通过静态投资回收期与( )的比较,

23、可以判断方案是否可行。A、项目寿命期B、项目建设期C、基准投资回收期D、动态投资回收期参考答案：C 答案解析：暂无解析 10、建设工程项目管理是落实( )的基本形式和方法。A、连续性的投资活动B、间断性的投资活动C、一次性投资活动D、多次性投资活动参考答案：C 答案解析：暂无解析 11、按建标2003206号文件的规定,施工企业为从事危险作业的建筑安装施工人员支付的意外伤害保险费属于建筑安装工程的( )A、人工费B、措施费C、规费D、企业管理费参考答案：C 答案解析：暂无解析 12、施工企业需要向职工支付工资属于( )A、应付福利费B、应付工资C、预收账款D、应交税金参考答案：B 答案解析：暂

24、无解析 13、主营业务收入是企业从事经营活动所取得的收入,施工企业主营业务收入是( )A、产品、材料销售收入B、建造(施工)合同收入C、机械作业、劳务销售收入D、无形资产、固定资产出租收入参考答案：B 答案解析：暂无解析 14、可供投资者分配的利润,其分配的项目有( )A、应付优先股股利B、提取法定盈余公积金C、提取任意盈余公积金D、应付普通股股利E、转增资本金参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 15、根据建设工程工程量清单计价规范,分部分项工程清单应按统一的( )进行编制。A、项目编码、项目名称、项目特征B、项目编码、项目名称、计量单位C、项目名称、项目特征、计量单位D、项目编码、

25、计量单位、项目特征参考答案：B 答案解析：暂无解析 16、工程施工人员的福利费属于( )A、管理费用B、生产成本C、营业外支出D、期间费用支出参考答案：B 答案解析：暂无解析 17、投资回收期和借款偿还期两个经济评价指标都是( )A、自建设年开始计算B、时间性指标C、反映偿还债能力的指标D、动态评价指标参考答案：B 答案解析：暂无解析 18、对流动资组合策略中的折中型筹资策略,下列说明正确的是( )A、该策略是一种理想的筹资策略B、临时流动资本需要由短期负债筹资解决C、长期资本正好满足永久性资本需求D、该策略的主要目的是追求高利润E、减少偿债风险,减少闲置资本,提高资金效率参考答案：A、B、C

26、、E 答案解析：暂无解析 19、职工退职金属于( )A、生产工人辅助工资B、待业保险C、劳动保险费D、现场管理费参考答案：C 答案解析：暂无解析 20、根据我国可转换公司债券的管理暂行办法的规定,目前我国只有特定类型的企业具有发行可转换债券的资格。这种特定类型的企业是( )A、上市公司和重点国有企业B、重点国有企业C、上市公司和规模以上的国有企业D、规模以上的国有企业参考答案：A 答案解析：暂无解析 21、中央银行在金融市场上买入国库券,这一政策属于( )A、扩张性财政政策B、紧缩性财政政策C、扩张性货币政策D、紧缩性货币政策参考答案：C 答案解析：暂无解析 22、某租出设备价格50万元,租期

27、为5年,折现率8%,附加率4%,采用附加率法计算耦余时,刚每年耦合不能低子( )万元。A、11.2B、12.0C、14.0D、16.0参考答案：D 答案解析：暂无解析 23、某笔贷款的利息按年利率10%,每季度复利计息,该贷款的年有效利率为( )A、10.00%B、10.25%C、10.38%D、10.46%参考答案：C 答案解析：暂无解析 24、下列各项中,属于现金流量表所指现金的是( )A、持有某公司发行的企业债券B、目的在于参股而持有其他企业股票C、企业为特别目的购入的金融债券D、提前通知银行即可支用的定期存款参考答案：D 答案解析：暂无解析 25、按照建设工程工程量清单计价规范的规定,

28、工程量清单采用不完全费用综合单价计价,综合单价中应包括( )A、机械使用费B、管理费C、利润D、税金E、风险费参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 26、进行项目偿债备付率分析时,可用于还本付息的资金包括( )A、折旧费B、福利费C、摊销费D、来付工资E、费用中列支的利息参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 27、某项目的建设资本金投入600万元,由甲、乙双方各投资50%。其中第二年投入400万元。建设期为2年。在从甲方的角度出发所编制的现金流量表中,第二年的净现金流量是( )万元。A、-400B、-300C、-200D、200参考答案：C 答案解析：暂无解析 28、采用标准图设计

29、的工程,其施工图预算的审查,宜采用的审查方法是( )A、分组计算审查法B、重点审查法C、标准预算审查法D、对比审查法参考答案：C 答案解析：暂无解析 29、某施工企业购入刨床一台,买价30000元,增值税5100元,运杂费2900元,并已交付安装,支付安装费6000元。该刨床的购入成本为( )元。A、35100B、38000C、38900D、44000参考答案：D 答案解析：暂无解析 30、单价分析就是对工程量清单中所列分项单价进行分析和计算,确定出每一分项的( )A、直接费B、单价和合价C、利润D、基础价参考答案：B 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、建设工程总体规划的内容为：平面空

30、间布局、( )A、立面空间布局B、道路交通组织C、场地竖向设计D、总体配套方案E、总体规划指标参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 2、在项目组织结构中应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作,属于工程项目进度控制的( )A、组织措施B、管理措施C、经济措施D、技术措施参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、若需对不同的工程项目做费用和进度的比较,进行分析适宜采用的评价指标有( )A、费用偏差B、进度偏差C、费用绩效指数D、进度绩效指数E、项目完工预算参考答案：C、D 文字解析：按赢得值法,费用绩效指数和进度绩效指数反映的是相对偏差,可用于不同项目间的之较分析,所以

31、选项C、D正确。费用偏差和进度偏差反映的是绝对偏差,不同项目间无可比性；项目完工预算为趋势预测值,用于同一项目,故选项A、B、E均不合适。 4、“三同时”制度是指凡是我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目(工程),技术改建项目(工程)和引进的建设项目,其安全生产设施必须符合国家规定的标准,必须与主体工程( )A、同时招标B、同时开工C、同时设计D、同时施工E、同时投入生产和使用参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 5、大气污染物在空气中存在的状态通常为( )A、气体状态B、分子状态C、蒸汽状态D、粒子状态E、颗粒状态参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 6、某工程双代号网络计划中A工作的持

32、续时间为5天,总时差为8天,自由时差为4天。如果A工作实际进度拖延12天,则会影响工程计划工期( )天A、3B、4C、5D、10参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、国际工程采用国际竞争性招标时,合同应该授予具有( )的投标人。A、报价最低B、技术方案最优C、工期最短D、最低评标价参考答案：D 文字解析：经过竞争性招标后,国际工程承包合同应授予具有最低评标价的投标人,即投标综合条件最符合工程需要的投标人,而不一定是报价最低的投标人。 8、安全技术措施计划的范围应包括改善劳动条件、防止事故发生、预防职业病和职业中毒等内容,具体包括( )A、安全技术措施B、职业卫生措施C、安全管理措施D、辅助用房

33、间及设施E、安全宣传教育措施参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 9、已知下列双代号网络图,通过工作间的逻辑关系分析可知,工作A、的紧后工作有()A工作IB、工作BC、工作CD、工作DE、工作G参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 10、采用单价合同对业主的不利之处是,施工过程中业主需要安排专人( )A、核实单价是否准确B、核实已经完成的工程量C、核实设计变更D、审核承包人提交的结算总价参考答案：B 文字解析：采用固定单价合同,施工过程中业主需派专人核对工程量,确保结算时工程量符合实际,以维护业主利益。 11、项目目标的( )是项目管理最基本的方法论。A、静态控制B、动态控制C、计

34、划控制D、实施管理参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同,可分为( )A、施工组织总设计B、施工组织设计大纲C、单项工程施工组织设计D、单位工程施工组织设计E、分部(分项)工程施工组织设计参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 13、现行施工质量计划的方式有( )A、工程项目专项施工方案B、工程项目施工质量计划C、工程项目施工技术交底D、工程项目施工组织设计(含施工质量计划)E、施工项目管理实施规划(含施工质量计划)参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 14、某混凝土工程,工程量清单的工程量为1000。合同约定的综合单价为350元,且实际工程

35、量超过工程量清单的工程量10%时可调整单价,调整系数为09。由于设计变更,承包商实际完成工程量1200,则该混凝土工程的结算价款应为( )万元。A、378B、413C、4165D、420参考答案：C 文字解析：由于实际工程量超过了工程量清单的工程数量10,其超出部分的工程量为：1200-1000(1+10)=100,该部分的单价需要调整,故该混凝土工程的价款为：1000(1+10)350+10035009=4165万元,选项C正确。 15、对于工程网络计划非关键工作时差的调整,应该移动的范围是( )A、最早开始时间和最早完成时间之间B、最迟开始时间和最迟完成时间之间C、最迟开始时间和最早完成时

36、间之间D、最早开始时间和最迟完成时间之间参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、影响建设工程项目质量的技术因素涉及的内容十分广泛,包括直接的工程技术和辅助的( )A、生产技术B、电子技术C、四新技术D、创新技术参考答案：A 文字解析：影响建设工程项目质量的技术因素涉及的内容十分广泛,包括直接的工程技术和辅助的生产技术。 17、持续改进是增强和满足质量要求能力的循环活动,使企业的( )走上良性循环的轨道。A、项目管理B、财务管理C、合约管理D、质量管理参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、建设单位应在竣工验收前( )个工作日将验收时间、地点、验收组名单通知该工程的质量监督机构。A、3B、5C、

37、7D、14参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、应急措施是在事故发生或各种自然灾害发生的情况下的应对措施,包括( )A、应急指挥和组织机构B、施工场外应急计划、事故应急处理程序和措施C、指挥和组织机构人员职责、分工D、应急设备E、经常性地进行事故应急训练参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 20、当计算工期不等于计划工期时,双代号网络计划中关键线路上的( )A、各工作的总时差均为零B、各工作的自由时差均为零C、各工作的持续时间之和最大D、各工作最早开始时间与最迟完成时间相等E、各工作的持续时间之和最小参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 21、建设工程索赔是一项正当的权利要求,从本质上讲

38、索赔是( )A、发包人与承包人之间的一种对立B、发包人与承包人之间普遍存在的合同管理业务活动C、发包人或承包人各自向对方提出一种权利要求D、现代工程承包的一大特点参考答案：B 文字解析：建设工程索赔从本质上讲是当事人(发包人与承包人)之间正常的而且普遍存在着的一项合同管理业务。 22、根据中华人民共和国建筑法的规定,物资采购工作应符合( )A、有关合同所规定的数量、技术要求和质量标准B、工程进度、安全、环境和成本管理等要求C、国际惯例关于数量、技术要求和质量标准D、设计文件所规定的数量、技术要求和质量标准E、业主方指定的数量、技术要求和质量标准参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 23、下

39、列关于施工总承包模式的说法正确的是( )A、即使在施工过程中发生设计变更,也不能引发索赔B、施工图设计全部完成后开始招标,建设周期可能较长C、业主方的管理水平和技术水平决定建设工程项目质量的好坏D、业主方组织与协调的工作量比平行发包要大参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、某土方工程。工程量清单的工程量为,合同约定的综合单价为16元,且实际工程量减少超过或等于10%时可调整单价,单价调整为18元。经工程师计量,承包商实际完成的土方量为1000,则该土方工程的价款为( )万元。A、150B、160C、165D、176参考答案：B 文字解析：由于实际工程量小于工程量清单的工程数量,且实际工程量的

40、减少小于10,即减少的工程量为：1000-1100=-100,小于110010=110,故合同约定的综合单价不调整,则该土方工程的价款为：100016=16000元,选项B正确。 25、对于大型建设工程项目,应通过编制( )等进行工程进度目标的逐层分解。A、工程总进度规划B、工程总进度计划C、项目各子系统工程进度计划D、单位工程进度计划E、各子项目工程进度计划参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 26、某公司在职业健康安全与环境管理体系运行过程中,管理评审是由( )对管理体系进行系统评价。A、管理者代表B、审核的专家C、最高管理者D、总经理参考答案：C 文字解析：管理评审是有组织的最高

41、管理者对管理体系的系统评价,判断组织的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效,由此决定是否对管理体系做出调整,包括方针、目标、机构和程序等。 27、采用价格指数调整价格差额的价格调整公式中,各可调因子的变值权重(即可调部分的权重),为各可调因子( )A、在招标书招标控制价中所占的比例B、在投标函投标总报价中所占的比例C、由监理工程师确定的比例D、由建造师确定的比例参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、下列关于我国实施国家信息化总体思路不正确的是( )A、以信息技术开发为导向B、以信息资源开发和利用为中心C、以制度创新和技术创新为动力D、以信息化带动工业化参考答案：A 文字解析：

42、我国实施国家信息化的总体思路是以信息技术应用为导向。 29、向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是( )A、政府主管部门B、质量监督机构C、项目法人D、项目总承包方参考答案：C 文字解析：建设工程监理是指监理单位受项目法人的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，对工程建设实施的监督管理。 30、双代号时标网络计划中代表工作的实箭线末端对应的时标值为( )A、该工作的最早完成时间B、该工作的最迟完成时间C、紧后工作最早开始时间D、紧后工作最迟开始时间参考答案：A 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、经纬仪的操作步骤正确的

43、是( )A、整平对中照准读数B、整平照准对中读数C、对中整平照准读数D、对中照准整平读数参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的( )天内完成核查。A、7B、14C、21D、28参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、下列属于安全管理中对人的管理的是( )A、气象B、现场监督检查C、安全培训D、技术交底E、照明参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 4、半刚性基层包括( )A、级配碎石B、水泥稳定土C、石灰工业废渣稳定土D、石灰稳定土E、沥青碎石参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 5、确定军官任职的亲属关系回避对象,应当坚持哪些原

44、则( )A、职务等级不同的,由职务低的一方回避B、职务等级不同的,个别工作特别需要的,可以由职务高的一方回避C、职务等级相同的,根据工作需要确定其中一方回避D、职务等级相同的,根据本人情况确定其中一方回避参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 6、锚具、夹具和连接器进场时,进行外观检查验收时的抽检比例是( )A、抽取5的锚具且不少于5套B、抽取10的锚具且不少于10套C、抽取15的锚具且不少于8套D、抽取15的锚具且不少于6套参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、在施工中,控制成本支出的依据是( )A、工程概算B、施工图预算C、施工预算D、工程结算参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、公

45、路工程的间接费是由企业管理费和( )两项组成的。A、预留费B、建设单位管理费C、财务费D、现场经费参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、分为一级企业和二级企业的公路工程施工企业有( )A、公路路面工程专业承包企业B、公路路基工程专业承包企业C、桥梁工程专业承包企业D、隧道工程专业承包企业E、交通工程专业承包企业参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 10、悬臂浇筑法施工刚构桥的挂篮由悬吊系统、行走系统和( )组成。A、满堂支架B、拱架C、主桁架D、工作平台底模架E、锚固系与平衡重参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 11、安全用电技术档案不包括( )A、施工现场用电组织设计的全部资料B、用电

46、技术交底资料C、定期检查表D、电工体检表E、特殊工种操作证参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 12、项目经理部的技术交底工作是( )A、由项目经理组织,项目总工程师主持实施B、公路工程项目施工准备阶段技术管理由项目总工程师组织,项目经理主持实施C、由项目经理组织,技术主管主持实施D、由项目总工程师组织,技术主管主持实施参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、根据公路工程技术标准,路基设计洪水频率为1100的公路有( )A、高速公路B、一级公路C、二级公路D、三级公路E、四级公路参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 14、生产工具用具使用费属于( )A、施工机械使用费B、其他直接费C、临时设施

47、费D、现场管理费参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、在梁段顶推施工中,当水平千斤顶顶推一个行程后,应用竖向千斤顶将梁顶高,以便拉回滑块,其最大顶升高度不得超过设计规定。如设计无规定时不超过( )A、510mmB、813mmC、1015mmD、1520mm参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、下列桥台中属于梁桥轻型桥台的有( )A、有支撑梁的轻型桥台B、埋置式桥台C、钢筋混凝土薄壁桥台D、加筋土桥台E、组合式桥台参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 17、下列关于对急流槽的施工要求描述正确的有( )A、急流槽必须用浆砌圬工结构B、急流槽的纵坡不宜超过1：15,同时应与天然地面坡度相

48、配合C、当急流槽很长时,应分段砌筑,每段不宜超过10mD、当急流槽较长时,槽底可用几个纵坡,一般是上段较缓,向下逐渐放陡E、急流槽的平面转弯半径应大于20m参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 18、属于压缩关键工作持续时间的经济措施有( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件E、用物质刺激和精神刺激的方法提高工作效率参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 19、有关劳务分包的规定中正确的有( )A、劳务分包人应具有劳务分包资质,劳务分包属于雇佣民工B、劳务分包人应与承包人的项目部签订劳务分包合同C、承包人应向发包人和

49、监理人提交劳务分包合同副本D、承包人应就劳务分包报项目所在地劳动保障部门备案E、承包人雇佣的劳务作业人员应加入到承包人的施工班组统一管理参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 20、背景材料1某施工单位承接了一段二级道路施工,其中包括3道结构形式和工程量基本相同的涵洞。根据工期要求,对于3道涵洞施工要求组织几个相同的工作队,在同一时间、不同的空间上进行施工。按照资源计划的要求,施工涵洞时安排的技术工人主要有测量工、机修工、钢筋工、木工、混凝土工等。该段道路路面为水泥混凝土路面,该路面要求早期强度高、拆模块,并有抗渗要求,且常受冻融交替作用。项目部要求尽可能用一种机械代替一系列机械,减少作业环

50、境,扩大机械使用范围,提高机械利用率,方便管理和维修。问题：属于本段道路路面特点的是( )A、能效高B、抗拉强度高C、韧性好D、强度重量比值高参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、相对于轮胎式推土机,下面属于履带式推土机特点的是( )A、爬坡能力强B、行驶速度高C、作业循环时间短D、运输转移不损坏路面参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、与轮胎式推土机比较而言,履带式推土机的特点有( )A、运输转移不损坏路面B、爬坡能力强C、附着牵引力大D、行驶速度高E、机动性好参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 23、桥梁明挖扩大基础施工放样工作下列说法正确的有( )A、根据桥梁中心线与墩台的纵横轴线

51、,推出基础边线的定位点B、根据边线的定位点放线画出基坑的开挖范围C、基坑底部的尺寸一般较设计平面尺寸每边各增加0510m的富余量D、坑壁垂直的无水基坑坑底,可不必加宽E、坑壁垂直的无水基坑坑底,必须加宽参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 24、监控系统检测的主要项目有( )A、设备的规格B、设备的功能C、子系统检测D、设备的价格E、设备的性能参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 25、公路工程国内招标文件范本共分三卷,第二卷是( )A、工程量清单B、技术规范C、合同专用条款D、合同通用条款参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、光纤数字传输系统的功能有( )A、为沿线各收费站

52、、服务区、停车区等站点提供业务电话和指令电话B、为收费、监控、会议电视及管理信息等系统提供数据、图像传输通道C、为道路使用者提供紧急呼救求援和帮助等服务D、为省E、省际干线联网提供传输通道E为各数字设备提供时钟源参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 27、洞内反坡排水时,必须采取( )A、机械抽水B、井点降水C、深井降水D、顺坡排水参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、工程价款价差调整的主要方法有( )法几种。A、调值公式B、调价文件计算C、预算价格调整D、实际价格调整E、工程造价指数调整参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 29、属于公路工程常用的流水时间参数是( )A、施工过

53、程数B、工作面C、流水节拍D、流水强度参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、热拌沥青碎石的配合比设计不包括( )A、目标配合比设计阶段B、目标配合比验证阶段C、生产配合比设计阶段D、生产配合比验证阶段参考答案：B 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、中型平板钢闸门闸墩施工过程,正确的顺序是( )A、浇筑一期混凝土、埋设基础螺栓、安装导轨、浇筑二期混凝土B、埋设基础螺栓、浇筑一期混凝土、安装导轨、浇筑二期混凝土C、浇筑一期混凝土、埋设基础螺栓、浇筑二期混凝土、安装导轨D、埋设基础螺栓、浇筑一期混凝土、浇筑二期混凝土、安装导轨参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、砂砾石地基的特点包括( )

54、A、空隙大B、孔隙率高C、渗透性强D、含水量大E、触变性强参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 3、编制施工图预算、招标阶段标底及投标报价依据的水利定额是( )A、投资估算指标B、概算定额C、预算定额D、施工定额参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、特大质量事故由( )组织进行调查。A、项目主管部门B、省级以上水行政主管部门C、水利部D、国务院主管部门参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、根据水利水电工程施工质量评定规程(试行)(SL1761996),( )指分部工程中由几个工种施工完成的最小综合体,是日常质量考核的基本单位。A、单位工程B、单元工程C、单项工程D、群体工程参考答案：B 文

55、字解析：暂无解析 6、施工单位承担水利工程施工任务必须按其( )A、资质等级及业务范围B、注册资金C、资质等级D、技术力量参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、无堤防的河道、湖泊,其管理范围为( )A、历史最高洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区B、设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区C、历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地D、历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、对于黏性土、砾质土坝基,防渗体与坝基结合部位填筑应将表面含水率调整至施工含水率( )A、上限B、相等C、下限D、无所谓参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、

56、根据工程建设项目施工招标投标办法(国家八部委局第30号令),现场踏勘及标前会的主要目的是向潜在投标人介绍工程场地和相关环境的有关情况、回答潜在投标人提出的有关招标文件的疑问,可由( )组织。A、招标人B、招标代理机构C、行政监督人D、监察人E、工程质量监督机构参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 10、采用视准线监测的围堰变形点,其偏离视准线的距离不应大于( )mm.A、15B、20C、30D、50参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、安全生产管理规定第40条规定：“违反本规定,需要实施行政处罚的,由水行政主管部门或者流域管理机构按照( )的规定执行。”A、中华人民共和国安全生产法B、建设工

57、程安全生产管理条例C、水利工程建设安全生产管理规定D、水电建设工程质量管理暂行办法参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、中华人民共和国水土保持法于( )施行。A、1991年B、1995年C、1998年D、2001年参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、水利工程建设项目施工分包管理暂行规定的适用范围是( )A、政府参与投资的项目B、必须进行招标的项目C、世界银行贷款项目D、政府参与投资且必须进行招标的项目参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、在堤防上新建涵闸、泵站和埋设的穿堤管道、缆线等建筑设施,必须经( )验收,合格后方可启用。A、流域管理机构B、水行政主管部门C、河道主管机关D、建设管

58、理单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、土壤侵蚀形式主要包括( )A、水力侵蚀B、冻融侵蚀C、重力侵蚀D、植被破坏E、风蚀参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 16、建设项目环境影响报告书中的水土保持方案一般分为( )A、防治水土流失的措施B、防治水土流失的工作计划C、水土保持方案的费用D、水土保持方案报告书E、水土保持方案报告表参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 17、水利工程建设监理是指具有相应资质的水利工程建设监理单位受建设单位委托,依据工程建设合同,对( )进行的管理。A、工程质量B、投资控制C、建设工期D、建设程序E、安全生产参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解

59、析 18、根据碾压式土石坝施工规范(DLT51292001),在碾压式土石坝的反滤料施工过程中,干密度、颗粒级配、含泥量应每( )取样检测l次,且每层至少1次。A、200500B、600900C、10001300D、14001700参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、国家对河道实行的管理原则是( )A、按流域进行分片、分级管理B、按河道位置由地方政府同一管理C、按水系统一管理和分级管理相结合D、按国家统一管理和地方分级管理相结合参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、根据水法规定,国家对水工程建设移民实行( )的方针。A、综合性移民B、自然性移民C、开发性移民D、单一性移民参考答案：C 文

60、字解析：暂无解析 21、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),下列属于发包人违约的情形有( )A、发包人未能按合同规定的时间提供施工用地B、发包人未提供测量基准C、发包人未按期提供应由发包人负责的图纸D、发包人未能按合同支付各项预付款E、发包人未按合同规定参加监理例会参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 22、以吹填法处理泥土,选择泥场的原则有( )A、根据挖槽的土质、数量来决定泥场范围和容量的大小B、选择有低洼、废坑、荒地等有利于容泥的地区C、附近有沟渠(河浜)相通,以便排水D、没有接力泵条件时,只能就近吹填,则需根据挖泥船扬程和排泥管线长度决定泥场的数