2022年最全天津市继续教育一级建造师等级考试360题精选答案及解析

1、2022年最全天津市继续教育一级建造师等级考试360题精选答案及解析第一部分 工程经济1、甲、乙约定:由乙为甲单位人员提供一次专项技术讲座。届时,乙在前去甲处的路上被丙撞伤,住进医院无法履行合同。针对此种情形,乙正确的处理方式是( )A、指派自己的学生为甲单位人员进行讲座B、由于不属于自己的原因而没能履行合同,不对此承担违约责任C、要求丙承担对甲的违约责任D、自行承担对甲的违约责任E、要求丙承担对自己的侵权责任参考答案：D、E 文字解析：根据合同法121条的规定：当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。违约责任的规

2、则原则是严格责任原则，无论是否存在过错，均应承担违约责任；承担违约责任后可以向第三人追偿；故DE正确。 2、我国法律保护的知识产权有很多种,其中主要包括( )A、商业秘密B、著作权C、商标权D、所有权E、专利权参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 3、下列选项中,发包人不可以解除与承包人的施工合同的是( )A、承包人将工程转包的B、总承包人将主体结构部分的施工分包的C、已完工程的质量不合格,承包人拒绝修复的D、工程没有在合同约定的工期内完工的参考答案：D 文字解析：根据解释第8条的规定：“承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(一)明确表示或者以行为表明不

3、履行合同主要义务的；(二)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(三)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。”故D项为正选。 4、某施工单位从业人员1000人,根据安全生产法关于安全生产事故应急救援的规定,下列作法中正确的是( )A、应当建立应急救援组织B、可不建立应急救援组织,但应指定专职应急救援人员C、可不建立应急救援组织,但应指定兼职应急救援人员D、可不建立应急救援组织,但应当配备必要的应急救援器材设备参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、可以发生留置的合同有( )A、运输合同B、勘察设计合同C、施工监理合同D、

4、建设工程施工合同参考答案：A 文字解析：可以行使留置权的合同，包括：加工承揽合同、运输合同、保管合同。B、C、D项所涉及的合同，均不可行使留置权。 6、刘某投保了一份财产保险合同,在这个保险合同法律关系中,下列主体之中不可能为同一人的是( )A、投保人与受益人B、保险人与投保人C、投保人与被保险人D、投保人、被保险人和受益人参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、王某因个人购买房屋向孙某借款20万元。双方约定由甲作为保证人,乙提供了一辆价值10万元的夏利小轿车作为抵押,并办理了抵押登记。王某到期不能清偿借款,则孙某在要求担保人承担责任时,下列表述错误的是( )A、向甲直接要求清偿全部债务B、只有

5、甲无力清偿全部债务时,才可以乙某要求以其夏利车变价清偿C、请求乙以其夏利车变价清偿全部债务D、甲承担清偿全部债务后,可以依甲乙之问的约定向乙追偿参考答案：B 文字解析：本题涉及物保和人保的关系问题。甲是保证人，乙某是物保人，依物权法第176条规定，同一债权既有保证又有第三人提供物的担保的，债权人可以请求保证人或者物的担保人承担担保责任。故B项为正选。要注意：如果是债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权。 8、李同向王一发出了一个购买建筑材料的要约,后又向王一发出了一份取消购买意向的通知,如果后发的通知先于要约到达王一,则此行为称为( )A、要约撤回B、要约撤销C、承诺撤回D

6、、承诺撤销参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、根据建设工程质量管理条例的规定,违法分包情形中不包括( )A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位B、建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的C、发包人指定分包的D、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险是( )的责任。A、总承包单位B、分包单位C、监理单位D、建设单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、工程监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,审查施工组织

7、设计、对安全生产隐患进行报告和依法监理是其法定的义务,其中依法监理意味着( )A、可责令施工单位暂停施工B、可通过建设单位终止施工合同C、要承担相应的法律责任D、可对违章作业行为进行处罚参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、下列各项中,应由纳税人向其机构所在地主管税务机关申报缴纳营业税的是( )A、跨盛自治区、直辖市承包工程B、销售不动产C、转让土地使用权D、提供劳务E、从事运输业务参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 13、根据我国仲裁法的规定,下列( )中所述情形构成仲裁协议的书面形式。A、甲公司与乙公司在租赁合同中约定的在合同履行过程中所产生的一切争议均应提交仲裁委员会仲裁的条款B、甲

8、公司与乙公司签订了一份加工承揽合同,合同签订后,在双方就加工物的质量标准问题以传真方式互相磋商过程中,在双方往来的传真件中记载,如果合同履行中产生纠纷,应提交仲裁委员会仲裁C、甲公司与乙公司签订了一份买卖合同,合同签订后,在双方就产品的质量标准问题以电子邮件方式互相磋商过程中,在双方往来的电子邮件中记载,如果合同履行中产生纠纷,应提交仲裁委员会仲裁D、甲公司与乙公司签订一份建筑工程承包合同,后因乙公司拖欠工程款问题双方发生纠纷,就该工程款问题双方经过协商,达成将该纠纷提交仲裁委员会仲裁的书面文件E、甲公司与乙公司签订一份购销合同,后因标的物质量问题发生纠纷,双方公司的法定代表人在协商解决问题过

9、程中,口头表示对该纠纷如果协商解决不成,则提交仲裁委员会仲裁,对此有在场的3名证人为证参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 14、根据土地管理法及城市房地产管理法相关规定,下列各项中可以通过划拨方式取得国有土地使用权的有( )A、三峡水利枢纽工程用地B、北京市民政局用地C、奥运会主会场之一的水立方体育场D、商品房开发用地E、娱乐设施用地参考答案：A、B、C 文字解析：只能是法律、行政法规规定的其他用地才可划拨供应，地方性法规无权规定，故D错误；单纯的城市政府同意不是划拨供地的条件，尚需符合法律规定，故而E错误。 15、当事人迟延履行后发生不可抗力的应当( )A、全部免除责任B、不能免除

10、责任C、部分免除责任D、由相对方决定是否免除责任参考答案：B 文字解析：根据合同法第117条的规定：“当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。”故B项正确。 16、某造纸厂的厂房建设项目对环境的重大影响还涉及水土保持,除应编制环境影响报告书外,还必须有( )审查同意的水土保持方案。A、环境保护部门B、水行政主管部门C、工商行政管理部门D、国土资源管理部门参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、134、2001年5月5日,甲拒绝向乙支付到期租金,乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月,乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则的有关规定,乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间

11、是( )A、自2001年5月5日至2002年5月5日B、自2001年5月5日至2002年5月25日C、自2001年5月5日至2003年5月5日D、自2001年5月5日至2003年5月25日参考答案：A 文字解析：根据民法通则第139条规定,在诉讼时效期间的最后六个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起,诉讼时效期间继续计算。诉讼时效中止是指导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内,本案发生的障碍事件并不是发生在这一区间,故20天不应扣除。 18、下列质权登记生效的是( )A、基金份额B、汇票C、注册商标D、应收账款E、著作权

12、参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 19、根据工程建设国家标准管理办法的规定,下列工程建设国家标准属于强制性标准的有( )A、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准B、工程建设通用的建筑模数和制图方法标准C、工程建设通用的试验、检验和评定方法等标准D、工程建设通用的信息技术标准E、工程建设通用的质量标准参考答案：A、B 文字解析：只有属于重要的相关标准才属于强制性标准，因而其他三项错误。 20、根据水污染防治法对地表水污染的规定,禁止向水体排放( )A、油类B、酸液C、碱液D、粉尘E、剧毒废液参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 21、下列合同中,属于可变更或可撤销的合

13、同情形的是( )A、15岁的小王购买笔记本电脑的合同B、承包商购买走私钢材的合同C、小张与小刘签订的买卖合同,而小张以为是赠与合同D、订立合同时显失公平的合同E、精神病人老王在精神状态正常情况下订立的购房合同参考答案：C、D 文字解析：合同法第54条规定了属于可变更、可撤销合同的四种情形： 22、某市建设行政主管部门派出工作人员王某,对该市的体育馆招标活动进行监督,则王某有权( )A、参加开标会议B、作为评标委员会的成员C、决定中标人D、参加定标投票参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、我国刑法的基本原则包括( )A、罪刑法定原则B、平等适用刑法原则C、公权性原则D、强制性原则E、罪刑相适应

14、原则参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 24、下列合同选项中,属于债权合同的是( )A、监护合同B、遗赠抚养合同C、咨询服务合同D、行政合同E、劳务合同参考答案：C、E 文字解析：根据合同法相关规定，债权合同是指狭义合同，为平等民事主体之间所订立的合同，而A、B、D属于广义合同范围，其关系不受合同法调整。 25、建筑工程一切险是一种综合性保险,该险种所承保的损失范围包括( )A、信用保险和意外伤害保险B、财产损失保险和责任保险C、财产损失保险和意外伤害保险D、健康保险和责任保险参考答案：B 文字解析：本题考点为IZ301192中建筑工程一切险的承保损失范围。工程一切险承保损失一般包括两部

15、分：物质损失部分和第三者责任。因此，本题的正确选项是B。 26、以下合同中,( )不受合同法的调整。A、公益捐赠合同B、收养合同C、税款代扣合同D、劳动合同E、赠予合同参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 27、为维护债权人的合法利益,对于非金钱债务,在对方违约的前提下,为保证实现订立合同的目的,最适宜采用的违约责任承担方式是( )A、要求违约方继续履行B、要求违约方采取其他补救措施C、要求违约方赔偿损失D、要求违约方双倍返还定金参考答案：A 文字解析：尤其对于非金钱债务的履行，要求违约方继续履行，最能保证原合同目的的实现；如：演出合同，故A项正确。 28、某镇政府对建筑物作出新的规划

16、,认为镇上居民刘某的一问偏房不合规划,应予拆除,并以书面形式作出了刘某应当在10日内拆房的处理决定。刘某一直未申请行政复议,也未拆房,一个月后,镇政府申请人民法院将刘某的偏房强行拆除。对镇政府的行为的表述正确的是( )A、行政处理决定是生效的,申请人民法院强行拆除的行为是错误的B、行政处理决定与申请人民法院强行拆除刘某房屋的行为都是正确的C、人民法院不应当接受镇政府的强制执行申请D、在这种情况下,刘某仍可对行政处理决定提起行政诉讼E、在这种情况下,刘某不能再对行政处理决定提起行政诉讼参考答案：B、D 文字解析：依据行政诉讼法解释第87条规定：法律法规没有赋予行政机关强制执行权，行政机关申请人民

17、法院强制执行的，人民法院应当依法受理。第88条规定：行政机关申请人民法院强制执行其具体行政行为，应当自被执行人的法定起诉期限届满之日起180日内提出。逾期申请的，除有正当理由外，人民法院不予受理。行政诉讼法第39条规定：公民法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起3个月内提出。法律另有规定的除外。 29、下列选项中,不能适用于对工程建设施工单位违法行为采取的处罚措施的是( )A、记大过B、责令停止执业业务C、吊销资质证书D、没收违法所得参考答案：A 文字解析：只有A属于行政处分的种类，不是行政处罚。 30、当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,( )A

18、、当事人可以选择适用违约金或者定金条款B、违约金和定金条款可以同时使用C、主合同中约定的违约金条款应该优先于从合同约定的定金条款D、双方商定选择适用违约金或者定金条款参考答案：A 文字解析：根据合同法第116条规定：“当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。”A项正确。15、15岁的王小飞订立的（D）是有效的A房屋买卖合同B借款合同C加工承揽合同D纯获利益的赠与合同 第二部分 项目管理1、现新建一所大学,包括在该新建大学某教学楼单项工程综合概算中的费用有( )A、该楼给排水工程概算B、该楼预备费C、该楼征地费用D、该楼土建工程概算E、该楼电气照明工程概

19、算参考答案：A、D、E 答案解析：暂无解析 2、对某项目进行单因素敏感性分析。当单位产品价格为1600元时,财务净现值为3210万元;当单位产品价格为1050元时,财务净现值为1210万元;当单位产品价格为960元时,财务净现值为110万元;当单位产品价格为720元时,财务净现值为210万元。故该项目单位产品价格变化的临界值处在( )元。A、720B、720960C、9601050D、1050参考答案：B 答案解析：暂无解析 3、我国建设工程项目建议书阶段投资估算的误差率应控制在一定范围以内,这个范围是( )A、5%B、10%C、20%D、30%参考答案：D 答案解析：我国建设工程项目建议书阶

20、段投资估算采用生产能力指数法、资金周转率法,投资估算的误差率应控制在30%以内。 4、某企业已建项目年生产成本为l20万元,销售费用、管理费用和财务费用合计为总成本费用的20%,固定资产折旧费为20万元,摊销费为8万元,则该项目年经营成本为( )A、92万元B、116万元C、124万元D、144万元参考答案：A 答案解析：暂无解析 5、下列关于盈亏平衡分析的说法,正确的有( )A、在盈亏平衡点上,企业的销售收入总额与总固定成本相等B、盈亏平衡点可用产量、销售收入、生产能力利用率及销售单价来表示C、盈亏平衡点过高或过低都表明项目抗风险能力不强D、项目的盈亏平衡情况可以通过画盈亏平衡图来直观地反映

21、E、盈亏平衡图的纵坐标代表年销售收入或年总成本参考答案：B、D、E 答案解析：在盈亏平衡点上,企业的销售收入总额与产品销售总成本(含销售税金)相等,企业处于不盈不亏状态；盈亏平衡点越低表明项目抗风险能力越强。 6、单位建筑工程概算的常用编制方法有( )A、概算定额法B、预算定额法C、概算指标法D、类似工程预算法E、生产能力指标法参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 7、A公司到了规定期限不能偿还应付分包单位已完工程款项,于是向银行借入为期三个月的借款用于偿还该款项,此时该银行借款产生的原因是( )A、利润分配形成的B、结算形成的C、借贷形成的D、经营形成的参考答案：C 答案解析：暂无解

22、析 8、己知建设某年产70万吨化工装置的投资额为110000万元,现拟建年产120万吨的同类装置,工程条件与上述装置类似,生产能力指数为0.6,价格调整系数为1.2,则拟建装置的投资额估算为( )万元。A、151999.66B、182399.59C、188571.43D、226285.71参考答案：B 答案解析：暂无解析 9、企业对其客户进行信用质量评定,以确定客户的风险等级,常用5C评估法重点分析影响客户信用的五大因素。下面属于五大因素的是( )A、品质(Character)B、能力(C、apacity)C资本(Capital)D、抵押(CollatE、ral)E文化(Culture)参考答

23、案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 10、投标人应填报工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价,如未填报则( )A、招标人应要求投标人及时补充B、招标人可认为此项费用包含在工程量清单的其他单价和合价中C、投标人应该在开标之前补充D、投标人可以在中标后提出索赔参考答案：B 答案解析：暂无解析 11、工程总标价是将工程量清单中所有分项工程的合价汇总,即总标价等于( )费用项目之和。A、开办费B、分项工程合价C、分包工程总价D、暂定金额E、利润参考答案：B、C、D 答案解析：暂无解析 12、从成本观点或收益观点考虑,确定设备更新的最佳时刻是设备的( )A、技术寿命B、自然寿命C、经济寿

24、命D、折旧寿命参考答案：C 答案解析：暂无解析 13、人工定额按标定对象的不同,可分为( )A、时间定额B、单项工序定额C、产量定额D、综合定额E、分部工程定额参考答案：B、D 答案解析：暂无解析 14、在工程建设其他费中的农用土地征用费包括( )A、土地补偿费B、土地使用权出让金C、安置补助费D、拆迁补偿费E、土地投资补偿费参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 15、在计算偿债备付率时,公式中的分子采用项目借款偿还期内各年的( )A、销售收入B、利润总额C、可用于还本付息的资金D、息税前利润参考答案：C 答案解析：暂无解析 16、某项工程合同总收入为5000万元,到本期末累计完成工程进度

25、的60%。已知据完工百分比法确认的当期合同收入为1000万元,则上期末累计的合同收入是( )A、5000万元B、3000万元C、1000万元D、2000万元参考答案：D 答案解析：暂无解析 17、某企业拟引进新生产线,已知新生产线的投资额为400万元,新生产线的经营成本为每年12万元;旧生产线的投资额为300万元,经营成本为每年14万元。该行业的基准投资收益率为2.5%,则( )A、引进后的增量投资收益率为1%B、引进后的增量投资收益率为2%C、引进后的增量投资收益率为2.5%D、应引进该生产线E、不应引进该生产线参考答案：B、E 答案解析：暂无解析 18、对于没有预先给定借款偿还期的项目,在

26、判断偿债能力时经常采用的指标是( )A、借款偿还期B、利息备付率C、投资回收期D、偿债备付率参考答案：A 答案解析：暂无解析 19、国际工程出国工人的探亲假一年享受( )A、0.5个月B、1个月C、1.5个月D、2个月参考答案：B 答案解析：暂无解析 20、某工程直接工程费为10000万元,措施费为600万元,间接费率为12%,利润率为4%,计税系数为3.41%。该工程采用工料单价法计价程序,以直接费为计算基础,则该工程的含税造价为( )万元。A、10600B、12346.88C、12690.48D、12767.91参考答案：D 答案解析：暂无解析 21、在下列企业财务活动中,属丁投资活动的是

27、( )A、发行股票B、将可转换债券转作资本C、赊购材料D、购买政府公债参考答案：A 答案解析：暂无解析 22、企业转让无形资产的方式有( )A、转让所有权B、转让使用权C、转让收益权D、转让处宣权E、转让管理权参考答案：A、B 答案解析：暂无解析 23、财政政策和货币政策的主要目标是( )A、经济增长、失业和稳定的价格B、经济增长、充分就业和上升的价格C、经济增长、失业和上升的价格D、经济增长、充分就业和稳定的价格参考答案：D 答案解析：暂无解析 24、对企业投资的建设项目进行经济评价,必须进行( )A、费用效果分析B、生存能力分析C、风险分析D、偿债能力分析E、盈利能力分析参考答案：B、D、

28、E 答案解析：暂无解析 25、根据企业会计准则第30号财务报表列报,在编制财务报表时,主要项目应单独列报,项目的重要性应当根据企业所处环境,从( )加以判断。A、报表是否对外公告角度B、企业是否上市角度C、项目在财务报告中的排列位置D、项目的性质和金额两个方面参考答案：C 答案解析：暂无解析 26、投标人复核招标文件提供的工程量表时,发现部分子项遗漏或相差较大,正确的做法是( )A、更改错误的工程量,以免报价失误B、仍按招标文件要求报价,但可在投标函中适当说明C、直接向招标文件编制单位质询,并按答复意见报价D、维持有问题的工程量不变,但可提高对应的工程单价,减少失误参考答案：B 答案解析：暂无

29、解析 27、由于风险不同,贷款人在项目不同阶段对贷款的追索方式是不同的,通常,在项目建设开发阶段,贷款人对贷款的追索方式是( )A、完全追索B、有限追索C、无追索D、部分有限追索参考答案：A 答案解析：暂无解析 28、下列关于财务净现值的表述,错误的是( )A、在计算财务净现值时,必须确定一个符合经济现实的基准收益率B、财务净现值能反映项目投资中单位投资的使用效率C、在使用财务净现值进行互斥方案比选时,各方案必须具有相同的分析期D、财务净现值是评价项目盈利能力的绝对指标参考答案：B 答案解析：暂无解析 29、确定办公和生活家具购置费的基础是( )A、项目类型B、设计定员人数C、项目总投资D、办

30、公场地的大小参考答案：B 答案解析：暂无解析 30、建设期利息是指项目借款在建设期内发生并计入某一指标的利息。这一指标是( )A、固定资产B、流动资产C、所有资产D、静态投资参考答案：A 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、单位工程施工组织设计是在施工组织总设计的指导下,由直接组织施工的单位根据( )来编制。A、施工方案图B、施工计划图C、工程施工图D、施工平面图参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、建设工程项目质量控制系统是建设工程项目管理组织的一个目标控制体系,它与项目( )等目标控制体系,共同依托于同一项目管理的组织机构。A、投资控制B、规划定位C、进度控制D、职业健康安全与环境管

31、理E、成本控制参考答案：A、C、D 文字解析：建设工程项目质量控制系统是建设工程项目管理组织的一个目标控制体系,它与项目投资控制、进度控制、职业健康安全与环境管理等目标控制体系,共同依托于同一项目管理的组织机构。故选项B、E不正确。 3、编制施工成本计划时,可以将所有工作都按最迟必须开始时间绘制S形曲线,如此所得的结果则有( )A、降低项目按期竣工的保证率B、提高项目按期竣工的保证率C、对节约资金贷款利息有利D、对节约资金贷款利息不利E、增加施工成本计划的数值参考答案：A、C 文字解析：绘制S形曲线时,按所有工作都按最迟必须开始时间开始,则项目按期竣工的保证率降低；如此,因资金使用时间推后。对

32、节约资金贷款利息有利,选项A、C正确。 4、下列选项中,( )情况下承包人不可以向发包人索赔人工费增加。A、发包人采购的设备未进场导致安装、调试人员窝工B、承包人工作发生迟延,为了早日完工而督促劳务人员超过法定工作时间加班导致人工费增加C、施工期内劳务人员工资大幅度上涨D、发包人要求承包人加大劳动力投入参考答案：B 文字解析：由于一方应负责的原因导致额外增加的费用,不能向对方提出索赔。 5、某工程合同总额为200万元,工程预付款为24万元,其中主要材料、构件所占比重为60%,辅助材料所占比重为20%,则工程预付款起扣点为( )万元。A、150B、160C、170D、180参考答案：B 文字解析

33、：工程预付款的计算中只需考虑主要材料、构件所占的比重,所以起扣点=200-2460=160万元。 6、项目的投资目标、进度目标和质量目标是( )关系。A、对立B、统一C、矛盾D、对立统一参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、业主方和项目参与各方作信息分类时,应尽可能做一些统一分类规定,以方便信息交流和( )A、信息加工B、信息共享C、信息存储D、信息收集参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、项目实施阶段合同策划时,主要应进行( )等方面的策划。A、合同文本B、工程总承包委托C、实施期合同结构总体方案D、项目实施合同管理内容参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、设计人员和监理工程师的能力属于(

34、)风险。A、组织B、经济与管理C、工程环境D、技术参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、大中型工程项目的项目组成中,通常构成单项工程的是( )A、单位工程B、单体工程C、单个工程D、单元工程参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、按施工成本组成编制施工成本计划,需将施工成本分解为( )A、直接费、间接费、利润、税金B、单位工程施工成本及分部、分项施工成本C、人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费D、建筑工程费和安装工程费参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、甲公司经投标获得某大楼工程的施工任务,并按我国施工合同示范文本签订了承包合同。工程开工两周后,设计方变更设计为此发包人发出变更

35、通知,甲公司对此( )A、拥有拒绝的权利B、没有拒绝的权利C、需要与发包人协商接受与否D、不需与发包人协商接受与否参考答案：B 文字解析：合同实施过程中发包人发出变更通知,承包人对此没有拒绝的权利。这是因为发包人是工程的出资人、所有人和管理者,对将来工程的运行承担主要的责任,赋予发包人这样的权利才能减少更大的损失,故选项B正确。 13、项目的进度项(进度计划的工作项)编码,应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要,建立统一编码,服务于项目进度目标的( )A、计划制定B、组织实施C、动态控制D、计划修订参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、下列选项中,属于建设工程项目进度控

36、制经济措施的有( )A、编制资源需求计划B、审核设计预算C、明确资金供应条件D、应用价值工程方法E、落实经济激励措施参考答案：A、C、E 文字解析：本题选项A、C、E是建设工程项目进度控制的经济措施。选项B、D属于投资控制措施。 15、当业主委托一个设计单位作为设计总负责单位时,设计总负责单位( )再委托其他设计单位配合设计。A、不允许B、视需要可以C、必须D、经招标可以参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、采用分段结算方式结算工程价款,通常是按( )进行结算。A、月度周期B、年度周期C、工程形象进度D、分部分项工程参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、施工方案应由( )审批。A、项目技术

37、负责人B、项目负责人C、企业技术负责人D、企业负责人参考答案：A 文字解析：建筑施工组织设计规范(GBT50502-2009)305条“2施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审,施工单位技术负责人批准”。 18、工程建设项目施工招标投标办法规定,施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的( ),但最高不得超过( )人民币。A、1,50万元B、15,50万元C、2,80万元D、25,80万元参考答案：C 文

38、字解析：暂无解析 19、项目目标的( )是项目管理最基本的方法论。A、静态控制B、动态控制C、计划控制D、实施管理参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、在直方图法的观察分析中,所谓形状观察分析是指绘制好的直方图形状与( )的形状进行比较分析。A、负态分布图B、正态分布图C、标准D、样板参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、在网络计划中,若某工作的最早和最迟开始时间分别为8天和12天,持续时间为2天,其紧后工作最早开始时间为15天,则该工作( )A、自由时差为4天B、自由时差为5天C、总时差为4天D、总时差为3天E、与紧后工作的时间间隔为5天参考答案：B、C、E 文字解析：时间间隔等于紧后工

39、作最早开始时间和紧前工作最早完成时间之差,自由时差即为最小时间间隔,总时差为工作最迟开始时间和最早开始时间之差。该工作自由时差为15-(8+2)5天,总时差为1284天,工作之间的时间间隔为15-(8+2)5天。 22、根据GT19000IS09000(2000)质量管理体系标准中,质量术语的定义：“( )是质量管理的一部分,致力于满足质量要求的一系列相关活动”。A、质量控制B、质量计划C、质量台账D、质量交底参考答案：A 文字解析：根据GBT19000IS09000(2000)质量管理体系标准中质量术语的定义：“质量控制是质量管理的一部分,致力于满足质量要求的一系列相关活动”。 23、建设工

40、程职业健康安全与环境管理的复杂性是由( )决定的。A、工具和设备的交叉和流动作业B、较多的外部环境影响因素C、生产人员的流动作业D、地理条件和地域资源的影响E、设备、材料质量的影响参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 24、现行施工质量计划的方式有( )A、工程项目专项施工方案B、工程项目施工质量计划C、工程项目施工技术交底D、工程项目施工组织设计(含施工质量计划)E、施工项目管理实施规划(含施工质量计划)参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 25、固定单价合同情况下,有时也会根据估算的工程量计算一个初步合同总价,但实际工程款的支付应以( )确定。A、初步合同总价与各项单价乘以实际完成

41、的工程量之和发生矛盾时,以金额较低者为准B、初步合同总价与各项单价乘以实际完成的工程量之和发生矛盾时,以金额较高者为准C、初步合同总价加各项设计变更D、实际完成工程量乘以合同单价参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、管理组织指建设工程项目管理的( )管理制度及其运行机制,三者有机联系构成了一定的组织管理模式。A、管理模式B、总体目标C、组织构架D、目标分解参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、投标人在研究招标文件的同时,还可对工程其他情况进行调查研究,以避免投标及履约风险。这些调查研究可能包括( )A、工程业主方与当地政府关系调查B、工程现场地质情况考察C、工程所在地区自然环境考察D、工程

42、业主方资信状况调查E、工程竞争对手履约能力调查参考答案：B、C、D、E 文字解析：投标人进行的各项调查研究应包括对招标工程的自然状态、工程所在地社会经济状况、招标人资信状况以及竞争对手履约能力的调查等方面。 28、在网络计划中,计算工期是根据终点节点的( )而得出的。A、最迟完成时间的最小值B、最早完成时间的最小值C、最早完成时间的最大值D、最迟完成时间的最大值参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、根据建设工程施工合同示范文本约定,当索赔事件持续进行时,承包人应当( )A、阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后14天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告B、在索赔事件开始即向工程

43、师发出索赔意向,待索赔事件终了后21天内,一次性向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告C、阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告D、阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告参考答案：D 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF99一0201)通用条款第362款约定。 30、项目的投资项编码(业主方)成本项(施工方),它并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码它应综合考虑( )等因素,建立统一的编码,以服务于项目投资目标的动态控制。A、人工单价B、机械租赁单价C、标底D、合同价E、工

44、程款支付参考答案：C、D、E 文字解析：项目的投资项编码(业主方)成本项(施工方),它并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码,它应综合考虑概算、预算、标底、合同价和工程款的支付等因素,建立统一的编码,以服务于项目投资目标的动态控制。人工单价、机械租赁单价是数字,无需编码。 第四部分 公路实务1、公路工程验收的依据包括( )A、批准的工程设计、概算、预算文件B、批准的变更设计文件和图纸C、批准或确认的招标文件及合同文本D、上级机关对工程的指示文件E、公路工程的可行性研究报告参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 2、对于可调价的公路工程合同,在截止投标日之前的( )天以后的法律法规变更引

45、起的费用增减,合同价可相应调整。A、7B、14C、28D、30参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、可测量距离的仪器有( )A、水准仪B、经纬仪C、全站仪D、罗盘仪E、全球定位系统(GPS)参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 4、灭火的基本原理可以归纳为四种,其中属于化学过程的是( )A、冷却B、窒息C、隔离D、化学抑制参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、在薄壁墩与实心墩施工中,其控制要点不同之处有哪些?( )A、墩身与承台联结处混凝土裂缝控制B、模板接缝错台控制C、墩顶实心段混凝土裂缝控制D、墩顶支座预埋件位置、数量控制E、墩身锚固钢筋预埋质量控制参考答案：A、C 文字解析：暂无解析

46、 6、锚具、夹具和连接器进场时,进行外观检查验收时的抽检比例是( )A、抽取5的锚具且不少于5套B、抽取10的锚具且不少于10套C、抽取15的锚具且不少于8套D、抽取15的锚具且不少于6套参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为( )A、高处坠B、物体打击、触电B坍塌、火灾、中毒C、机械伤害、触电、坍塌D、高处坠落、中毒、触电参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、资格预审办法分为( )A、强制性预审B、合格制C、综合评分制D、公开制E、有限数量制参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 9、分标段招标的,招标人应合理划分标段,合理确定工期。施工标段的确定应有利于施

47、工单位的合理投入和机械化施工。高速公路标段路基工程一般应不少于( )A、10kmB、15kmC、20kmD、5km参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、背景材料3某施工单位承接了一段二级公路施工,合同规定的主要工作项目有路基施工、沥青混凝土路面和一座小桥。其中路基工程的土方基本平衡,开挖量小,土方转运距离在70m左右。采用轮胎式摊铺机进行路面施工。桥梁基础为钻孔桩基础,该处主要为卵石、漂石地质条件。问题：属于本项目路面摊铺机械特点的是( )A、行驶速度快B、机动性和操纵性能差C、对深坑适应性差D、制造成本较高参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、按照注册建造师执业工程规模标准,以下必须由一

48、级注册建造师担任项目负责人的有( )A、单跨80m的桥梁工程B、长25m的桥梁工程C、长度1200m的隧道工程D、单项合同额400万元的项目E、高速公路施工项目参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 12、矢跨比是反映拱桥受力特性的一个重要指标,其表达式是( )A、矢高跨径B、净矢高净跨径C、计算矢高计算跨径D、总矢高总跨径参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、如果工程的设计作较大变更而影响了建设规模和投资标准时,需报请( )同意后方可修改。A、业主单位的上级主管单位B、施工单位的上级主管单位C、监理单位的上级主管单位D、原批准初步设计的主管单位参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、供衬

49、砌用的临时中线点,必须用( )测定,其间距可视放样需要适当加密,但不宜大于10m。A、水准仪B、经纬仪C、全站仪D、测距仪参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、公路建设项目投标人以联合体形式投标时,必须遵守的规定包括( )A、联合体协议副本随投标文件一起提交B、联合体各成员出具授权书,授权主办人办理投标事宜C、联合体成员在投标、签约和履行合同过程中,负有连带的和各自的法律责任D、联合体主办人所承担的工程量不低于总工程量的30E、联合体主办人必须是联合体成员中资质等级最高的参考答案：A、B、C 文字解析：联合体主办人所承担的工程量不低于总工程量的50；联合体主办人可以自行选择,不一定是联合体成

50、员中资质等级最高的。 16、有关劳务分包的规定中正确的有( )A、劳务分包人应具有劳务分包资质,劳务分包属于雇佣民工B、劳务分包人应与承包人的项目部签订劳务分包合同C、承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本D、承包人应就劳务分包报项目所在地劳动保障部门备案E、承包人雇佣的劳务作业人员应加入到承包人的施工班组统一管理参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 17、就一条高速公路收费系统来说,下列属于实现基本功能的系统为( )A、车牌自动识别系统B、紧急电话系统C、计算机系统D、计重系统参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、公路工程建筑安装工程费中的税金指按国家税法规定应计入建筑安装工程造

51、价内的( )A、征地税B、营业税C、个人所得税D、教育费附加E、城市维护建设税参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 19、位于曲线上的永久中线点,应在( )各设一个；曲线中部,可根据通视条件适当增加。A、缓和曲线的起终点B、圆曲线的起终点C、缓和曲线的起点和圆曲线的终点D、缓和曲线的终点和圆曲线的终点参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、流沙地段开挖边墙马口,其长度不得大于( )A、1mB、2mC、3mD、4m参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、隧道贯通后,施工中线及高程的实际贯通误差,应在未衬砌的( )地段内调整。A、50mB、100mC、120mD、150m参考答案：B 文字解析

52、：暂无解析 22、在路基填筑时考虑填料是否符合压实要求的依据不包括( )A、粒径B、天然稠度C、液限D、针入度参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、( )路面不宜分期修建,但位于软土、高填方等施工后沉降较大的局部路段,可按“一次设计、分期实施”的原则实施。A、高速公路B、高等级公路C、一级公路D、二级公路E、县乡公路参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 24、背景材料2某公路工程施工,有路基、路面施工项目。其中部分段落需要开挖沟槽,运输车辆需要将堆在沟槽边的土方运走。为了保证现场用电,工地还自备了发电机组。由于开挖以岩石居多,所以采用了爆破作业,购买了电雷管等引爆器材。爆破施工主要集中在雷雨

53、季节。路面施工中,项目部对从事沥青作业的人员进行了体检,发现有人凡患有皮肤病、结膜炎、严重贫血病、严重关节炎和感冒。拟根据施工特点选择部分作业人员。问题：按照爆破安全技术要点的要求,以下说法正确的有( )A、在雷雨季节,潮湿场地等情况下,应采用非电起爆法B、深度不超过10m的爆破用火花起爆C、深度超过10m的爆破必须采用电力起爆D、深度不超过10m的爆破必须采用电力起爆E、潮湿场地情况下,应采用非电起爆法参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 25、公路工程质量事故的类别性质由( )初步确定。A、质量监督站B、建设单位C、施工单位D、监理单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、按公路

54、工程国内招标文件范本规定,如有分包计划,必须遵守的规定有( )A、主体和关键性工作可以视情况部分包B、应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量C、分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应,具备相应的专业承包资质或劳务分包资质D、通过资格预审后,投标人所建议的分包人如发生了与资格预审内容不符的变更或投标人提出新的超出资格预审时所提出的分包范围,必须先征得招标人的批准,否则,视为无效投标E、分包工作量不能超过50参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 27、土方工程施工中,最适用于运土距离为100300m的机械是( )A、大型推土机(118235

55、kW)B、大型装载机C、大型铲运机D、中小型铲运机参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、根据交通部公路工程施工招标投标管理办法相关规定实行施工招标的公路工程项目,应符合的条件有( )A、初步设计文件已被批准B、三通一平完成C、征地拆迁工作已基本完成或落实,能保证分年度连续施工D、建设资金已经落实E、项目法人已经确定,并符合项目法人资格标准要求参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 29、在悬臂浇筑施工中,挂篮组拼后,应全面检查安装质量,并对挂篮进行试压,以消除结构的非弹性变形。挂篮试压的最大荷载可按( )考虑。A、全跨浇注梁段重量的l2倍B、各悬浇梁段平均重量的12倍C、最大悬浇梁段重量的

56、l3倍D、各悬浇梁段平均重量的13倍参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、根据公路工程技术标准,路面面层类型可采用沥青贯入、沥青碎石、沥青表面处治的有( )A、四级公路B、三级公路C、二级公路D、一级公路E、高速公路参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、水土保持的措施分为防冲措施和( )A、保护措施B、储存措施C、覆耕措施D、利用措施E、植物措施参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 2、流域机构是水利部的( )A、派出机构B、下属机构C、地方机构D、管理部门参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、水工大坝工程专业承包二级企业,资质标准要求企业注册资本金和净资产至少

57、分别为( )A、500万元和600万元B、800万元和1000万元C、1000万元和1200万元D、2500万元和3000万元参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、最新中华人民共和国防汛条例于( )由国务院修改并颁布施行。A、1991年B、1995年C、2001年D、2005年参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、施工导流的标准是根据( )等指标,划分导流建筑物的级别,再根据导流建筑物的级别和类型,并结合风险度分析,确定相应的洪水标准。A、导流建筑物的保护对象B、失事后果C、使用年限D、工程规模E、工程的效益参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 6、砂砾石地基的处理方法主要有( )等。

58、A、挤实法B、防渗墙C、排水法D、开挖E、帷幕灌浆参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 7、按水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准,单元工程质量标准项目可分为一般原则和要求、质量检查项目和( )A、保证项目B、基本项目C、允许偏差项目D、不允许偏差项目参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置应当遵循原则包括( )A、以人为本,保障移民的合法权益,满足移民生存与发展的需求B、节约利用土地,合理规划工程占地,控制移民规模C、可持续发展,与资源综合开发利用、生态环境保护相协调D、因地制宜,统筹规划E、国家保护耕地,严格控制耕地转为非耕地参考答案：A、

59、B、C、D 文字解析：暂无解析 9、中华人民共和国成立后颁发的第一部水法是在( )A、1988年B、1998年C、2000年D、2002年参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、承包单位将其承包的全部建设工程肢解以后分别转给其他单位承包的行为是( )A、转包B、分包C、工程分包D、劳务作业分包参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、根据水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范(DLT52072005),1、2级泄水建筑物或流速大于( )ms时的泄水建筑物,其体形、结构尺寸及消能工,应通过水工模型试验确定。A、15B、20C、25D、30参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、根据评标委员会和评标方

60、法暂行规定,评标委员会成员人数为( )以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、5人、13B、5人、23C、7人、13D、7人、23参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、根据大坝的结构特点和设计要求,为达到选取恰当的防渗措施和校验建筑物在渗流作用下是否安全的目的,不一定都进行( )的计算。A、确定渗透压力和渗透力B、确定渗透坡降(或流速)C、确定渗流量D、确定浸润线位置参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、下列关于爆破器材装卸的说法正确的是( )A、严禁夜间装卸雷管B、在装卸爆破器材时,汽车、马车等运输车辆离库房的停车距离不小于10mC、人力装卸和搬运爆破器材时,搬运