2022继续教育一级建造师等级大全答案+解析

1、2022继续教育一级建造师等级大全答案+解析第一部分 工程经济1、某投标人向招标人行贿15万元人民币,从而谋取中标。则该行为造成的法律后果可能是( )A、中标无效B、有关责任人应当承担相应的行政责任C、中标有效D、中标是否有效由招标人确定E、如果给他人造成损失的,有关责任人和单位应当承担民事赔偿责任参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 2、在审理一起合同纠纷案件的过程中,首席仲裁员甲某被当事人申请回避,依法重新选定首席仲裁员后,在是否将已进行过的仲裁程序重新进行的问题上出现不同的看法,请问下列( )看法是错误的。A、当事人可以请求已进行的仲裁程序重新进行,是否准许,由仲裁庭决定B、仲裁庭可

2、以自行决定已进行的仲裁程序重新进行C、是否重新进行仲裁程序依案件审理过程而定D、不能对已进行的仲裁程序重新进行参考答案：D 文字解析：根据仲裁法第37条第2款规定，因回避而重新选定或者指定仲裁员后，当事人可以请求已进行的仲裁程序重新进行，是否准许，由仲裁庭决定；仲裁庭也可以自行决定已进行的仲裁程序重新进行。因此，选项D是不正确的。 3、在缔约过程中,受要约人对收到的要约中的主要条款部分同意,部分作出变更的答复,该回复在性质上属于( )A、部分承诺B、承诺C、拒绝承诺D、新要约参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、林某于2005年11月15日向保险公司投了一份伤害险,保险金额为5万元。次年的3月

3、16日,林某被张某驾车撞伤。对此,正确的说法是( )A、保险公司给付林某保险金后取得代位清偿权B、林某向保险公司请求给付保险金后,不能再向张某追偿C、林某向法院起诉张某后,保险公司不再承担给付保险金的责任D、林某可以向保险公司请求给付5万元保险金参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患,应当及时向( )报告;对违章指挥、违章操作的,应当立即制止。A、项目负责人B、安全生产管理机构C、县级以上人民政府D、项目负责人和安全生产管理机构参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、在某建筑工地上,附近居民与施工方发生噪音扰民纠纷,双方

4、同意调解解决。在下列解决争议的方式中,由( )主持或参与的调解,属于行政调解。A、施工方上级单位B、建设方C、当地政府建设主管部门D、人民法院参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、某工程项目施工合同中约定,如该工程质量验收合格,则发包方给承包方一辆汽车作为奖励。则下列关于该奖励条款的表述中,正确的是( )A、该奖励条款属附期限的约定B、该奖励条款不属附条件的约定C、所附期限是否到来具有可能性D、所附条件是否成就具有可能性参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、可以作为工程重大安全事故罪的主体包括( )A、建设单位B、施工单位C、安全生产监督部门D、建设行政主管部门E、招标代理机构参考答案：A、B

5、 文字解析：暂无解析 9、建设单位申请领取施工许可证应具备多项法定条件。下列选项中,符合该法定条件的是( )A、已经办理了建设用地申请B、依法确定了建筑施工企业C、已经领取了房屋拆迁许可证D、建设资金全部到位参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、某一出让娱乐用地土地使用权转让,已使用10年,则转让后的土地使用权年限为最多为( )A、60年B、50年C、40年D、30年参考答案：D 文字解析：娱乐用地的最高使用年限为40年，使用10年后，再转让，使用年限最多还有30年。土地使用权的年限是从土地出让开始起算的，故选项D正确。 11、根据建设工程质量管理条例的规定,关于设计单位超越资质承包工程的处

6、罚,下列说法正确的是( )A、处合同约定设计费的2%5%的罚款B、处合同约定设计费的l倍以下的罚款C、处合同约定设计费的3倍以下的罚款D、处合同约定设计费的l倍以上2倍以下的罚款参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、袁某向一家保险公司进行了家庭财产保险。袁某外出旅游,其父亲在家里看门,一日袁父外出忘记锁门,袁某家里被窃。正确的处理方式为( )A、保险公司不承担赔偿责任B、保险公司进行赔偿后享有向袁父追偿的权利C、保险公司进行赔偿后不得享有向袁父追偿的权利D、保险公司可要求解除合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、当事人向人民法院申请证据保全,不得迟于( )届满前的7日。A、送达期限B、

7、答辩期限C、举证期限D、上诉期限参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、建设单位与工程监理单位签订了监理合同,建设单位以监理单位未履行职责为由,要求单方解除合同而发生争议,法院确定双方的权利义务的依据应当是合同法;中的( )A、委托合同B、建设工程合同C、技术咨询合同D、技术服务合同参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、某设备生产厂,分别对甲、乙两个项目进行投标,在提交标书时,将乙项目的标书提交给了甲项目的招标人,将甲项目的标书提交给了乙项目的招标人,则设备厂提交的标书不成构成要约的原因是( )A、无订立合同的意思表示B、要约内容不明确C、受要约人错误D、要约人不特定参考答案：C 文字解析：

8、暂无解析 16、我国处理劳动争议的程序通常是( )A、调B、仲C、诉讼、协商B仲裁、调解、协商、诉讼C协商、调解、仲裁、诉讼D、调解、协商、仲裁、诉讼参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、某商住楼工程,施工招标文件规定的工期为18个月。建设单位2007年3月5日向办证机关申请办理施工许可证,同年6月10日办证机关电话通知前去领证,6月17日建设单位领到了施工许可证,施工许可证记载的时间是同年5月7日。该施工许可证有效期的开始日期是2007年( )A、3月5日B、5月7日C、6月10日D、6月17日参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、134、2001年5月5日,甲拒绝向乙支付到期租金,乙忙

9、于事务一直未向甲主张权利。2001年8月,乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则的有关规定,乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是( )A、自2001年5月5日至2002年5月5日B、自2001年5月5日至2002年5月25日C、自2001年5月5日至2003年5月5日D、自2001年5月5日至2003年5月25日参考答案：A 文字解析：根据民法通则第139条规定,在诉讼时效期间的最后六个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起,诉讼时效期间继续计算。诉讼时效中止是指导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内,本案

10、发生的障碍事件并不是发生在这一区间,故20天不应扣除。 19、有下列( )情形之一的,承包人可以提出解除建设工程施工合同的主张。A、发包人在承包人催告下始终未能提供设计变更图纸B、发包人未按照约定及时对施工单位的入场材料进行检验C、发包人对承包人施工计划迟迟不予审批D、发包人在承包人催告下始终未能足额支付工程进度款E、发包人采购的材料质量不合格严重影响工程进度,使工程长时间停工参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 20、下列选项中,( )是不能提起行政复议的。A、某市交通管理局发布了排气量三升以下的汽车不予上牌照的规定,并据此对吴某汽车不予上牌照的行为B、某乡政府发布通告劝导农民种植高产农

11、作物的行为C、建设行政主管部门部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为D、民政府部门对王某成立社团的申请不予批准的行为参考答案：B 文字解析：依据行政复议法第6条规定的具体行政行为，B选项为行政指导行为，不具有约束力和强制力，不属于行政复议法第6条规定的具体行政行为。 21、在承担民事责任具体方式中,( )的方式目的在于及时制止损害行为,防止损失进一步扩大。A、排除妨害B、消除危险C、停止侵害D、返还财产参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、下列关于质权的生效,说法正确的是( )A、动产质权自动产交付时,质权成立B、以汇票、本票、债券、仓单出质的,自交付权利凭证时质权成立C、以基金份额出质的

12、,自证券登记结算机构登记时质权成立D、以证券登记结算机构登记的股权出质的,自工商部门登记时质权成立E、以应收账款出质的,自信贷征信机构登记时质权成立参考答案：A、B、C、E 文字解析：根据物权法第226条的规定：“以基金份额、证券登记结算机构登记的股权出质的，质权自证券登记结算机构办理出质登记时设立；以其他股权出质的，质权自工商行政管理部门办理出质登记时设立。”C项正确，D项错误；根据物权法第228条的规定：“以应收账款出质的，当事人应当订立书面合同。质权自信贷征信机构办理出质登记时设立。”E项正确。根据物权法第224条的规定：“以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，当事人应当订

13、立书面合同。质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自有关部门办理出质登记时设立。”B项正确。根据物权法第212条的规定：“质权自出质人交付质押财产时设立。”A项正确。 23、下列属于著作权中人身权的是( )A、保护作品完整权B、使用权C、许可使用权D、转让权参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、根据民法通则的规定,诉讼时效期间从( )起计算。A、从知道权利被侵害时B、附起始期的债权,从起始期到来之时C、附起始期的债权,从起始期届满之时D、未定有履行期限的债权,从权利成立之时E、定有履行期限的债权,从履行期限届满之时参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 25、下列关于租赁

14、合同的说法中,错误的是( )A、无论如何约定租赁期限,租赁期限均不得超过二十年B、租赁合同期限超过二十年的,超过部分无效C、租赁合同期限超过二十年的,租赁合同无效D、租赁合同为要式合同,必须采用书面形式E、承租人没有按照约定的期限支付租金,出租人可以解除合同参考答案：C、D 文字解析：租赁合同期限超过二十年的，超过部分无效；租赁合同期限载6个月以上的，应当采用书面形式，6个月以下的，可以自由选择。 26、设计单位到施工现场向施工、监理等单位进行工程开工前设计交底时,用于交底的图纸应是最后经( )的图纸。A、建设单位认可B、设计院总工审查合格C、施工图审查机构审查合格D、注册建筑师、结构工程师签

15、字,设计院盖章参考答案：C 文字解析：建设工程质量管理条例规定，建设单位施工图设计文件应当报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查，未经审查批准的，不得使用。在送施工图审查机构审查之前，施工图文件应已经建设单位认可、设计单位内部有关人员审查签章。C项是施工图文件交付施工前的最后一道审查程序。 27、王某作为个人签订四份合同,其中属于无效合同的是( )A、以欺诈手段签订的合同B、与工程总承包单位签订的消防工程专业承包合同C、显失公平的合同D、乘人之危签订的合同参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、人民法院审理民事案件,法律规定不公开审理以及当事人申请不公开审理,可以不公开审理,下

16、述案件包括( )A、涉及国家机密B、涉及个人隐私C、涉及外商投资D、涉及商业秘密E、涉及政府投资参考答案：A、B、D 文字解析：民事诉讼法第一百二十条规定：人民法院审理民事案件，除涉及国家机密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件、涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理，所以本题选A、B、D 29、根据环境噪声污染防治法的规定,环境噪声污染防治设施的拆除或者( ),必须事先经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。A、维修B、检测C、闲置D、使用参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、注册建造师有权( )A、在建造师执业范围内超出聘用单位业务范围

17、从事执业活动B、在两个或两个以上单位受聘或执业C、允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D、对本人执业活动进行解释和辩解参考答案：D 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、施工企业项目经理部发生的水电费属于( )A、间接费用B、财务费用C、直接费用D、管理费用参考答案：A 答案解析：暂无解析 2、若名义利率为r,一年中计息周期为m,计息周期的有效利率为r/m,则年有效利率为( )A、(1+r/m)m-1B、(1+r/m)m+1C、(1+r/m)mr-1D、(1+r/m)r-1参考答案：A 答案解析：暂无解析 3、建设单位管理费等于某项指标与建设单位管理费费率的乘积。该项指标是( )A、工程

18、费用B、建设工程造价C、安装工程费用D、工程监理费参考答案：A 答案解析：暂无解析 4、下列属于间接费用的有( )A、职工教育经费B、材料费用C、机械使用费D、第二项目部水电费E、工程保修费参考答案：D、E 答案解析：暂无解析 5、下列各项中,不是确定目标现金持有量方法的是( )A、成本分析模式B、存货模式C、收益分析模式D、随机模式参考答案：C 答案解析：暂无解析 6、按建标2003206号文件的规定,下列各项费用中属于建筑安装工程企业管理费的有( )A、劳动保护费B、职工教育费C、劳动保险费D、财务费E、工会经费参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 7、下列选项中属于工业项目初步设

19、计内容的有( )A、建设规模,产品方案B、占地面积和土地使用情况C、施工进度安排D、融资E、总图运输,外部协作、配合条件参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 8、根据我国证券法的规定,股份有限公司发行债券,其净资产额不低于人民币( )A、2000万元B、3000万元C、6000万元D、8000万元参考答案：B 答案解析：暂无解析 9、玻璃器皿在资产负债表中的计量依据是( )A、实际成本B、成本与可变现净值孰低C、可变现净值D、计划成本与可变现净值孰低参考答案：B 答案解析：暂无解析 10、某施工企业生产所需甲种材料,年度采购总量为45000公斤,材料单价为500元,一次订货成本为120元,

20、每千克材料的年平均储备成本为1.20元,该批材料的经济采购批量是( )公斤。A、3000B、3500C、4500D、6000参考答案：A 答案解析：暂无解析 11、根据企业法和公司法相关规定,有限责任公司的股东人数应该是( )A、2人以上B、2人以上200人以下C、5人以上D、5人以上200人以下参考答案：B 答案解析：暂无解析 12、在建设项目周期决策阶段中,市场研究与投资机会分析的工作内容是( )A、决策项目投资与否B、解决项目选择问题C、落实具体投资机会D、论证投资构想参考答案：C 答案解析：暂无解析 13、间接费的组成项目包括( )A、直接工程费B、规费C、措施费D、利润E、企业管理费

21、参考答案：B、E 答案解析：暂无解析 14、目前国内外对国际工程投标报价的组成有着不同的划分,主要的两种方法取决于某项费用是否单列,这项费用是( )A、现场管理费B、总部管理费C、开办费D、利润参考答案：C 答案解析：暂无解析 15、预算定额是以( )为对象编制的。A、同一性质的施工过程序B、建筑物或构筑物各个分部分项工程C、扩大的分部分项工程D、独立的单项工程或完整的工程项目参考答案：B 答案解析：暂无解析 16、下列各项中,属于国际工程间接费的有( )A、现场管理费B、保险费C、经营业务费D、开办费E、税金参考答案：A、B、C、E 答案解析：国际工程投标总报价中间接费包括:现场管理费、临时

22、设施工程费、保险费、税金、保函手续费、经营业务费、工程辅助费、贷款利息和总部管理费,不包括开办费。因此,正确的选项是ABCE。 17、某企业欲投资一项目,预计2年后项目投入运营并获利,项目运营期为10年,各年净收益为500万元,每年净收益的80%可用于偿还贷款。银行贷款年利率为6%,复利计息,借款期限为6年。如运营期各年年初还款,该企业期初最大贷款额度为( )万元。A、1589B、1685C、1855D、1976参考答案：A 答案解析：暂无解析 18、企业持有现金成本中,属于固定成本性质的是( )A、现金管理成本B、现金交易成本C、持有现金的机会成本D、现金短缺成本参考答案：A 答案解析：暂无

23、解析 19、用以考察投资者权益投资的获利能力,资本金财务现金流量表考虑的角度是( )A、项目B、项目法人C、政府D、某投资者参考答案：B 答案解析：暂无解析 20、下列各项费用中属于勘察设计费的有( )A、水文地质勘察费B、初步设计费C、施工图设计费D、施工组织设计费E、设计模型制作费参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 21、如果某项目财务内部收益率大于基准收益率,则其财务净现值( )A、大于零B、小于零C、等于零D、不确定参考答案：A 答案解析：暂无解析 22、某企业年初投资3000万元,10年内等额回收本利,若基准收益率为8%,则每年年末应回收的资金是( )A、300万元B、41

24、3万元C、447万元D、482万元参考答案：C 答案解析：暂无解析 23、工料单价法的第一步是以分部分项工程量乘以单价后的合计作为( )A、直接费B、直接工程费C、间接费D、建安工程费参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、利率是国民经济调控的重要杠杆之一,利率提高的原因是( )A、其他条件一定,通货膨胀率下降B、其他条件一定,社会平均利润率下降C、其他条件不变,资本市场供过于求D、其他条件不变,社会平均利润率提高参考答案：D 答案解析：暂无解析 25、某企业资产总额年末数1163150元;流动负债年末数168150元,长期负债年末数205000元,则该企业资产负债率为( )A、14.46%B

25、、17.62%C、32.08%D、42%参考答案：C 答案解析：暂无解析 26、对一些招标文件如果发现某种特殊情况,可在允许和充分估计投标风险的基础上,按多方案报价法处理。这些情况包括( )A、有些项目工程量有误B、工程范围不很明确C、条款不清楚或很不公正D、技术规范要求过于苛刻E、单纯对计日工报价参考答案：B、C、D 答案解析：暂无解析 27、施工企业从建设单位取得工程预付款,属于企业筹资方式中的( )筹资。A、融资租赁B、短期借口C、长期借款D、商业信用参考答案：B 答案解析：暂无解析 28、借贷记账法的记账规则有借必有贷,是指任何一笔经济业务的数据( )A、都必须计入同一账户的借方和贷方

26、B、计入的借方账户的数量等于贷方账户的数量C、所登记的借方账户类型与贷方账户类型相同D、都必须同时计入两个或两个以上相互联系账户的借方和贷方参考答案：D 答案解析：暂无解析 29、项目发起人在融资中需要承担的责任和义务以及需要提供担保的性质、金额和期限,主要取决于( )A、项目的经济强度B、贷款银行的要求C、项目的经济强度和贷款银行的要求D、项目的风险参考答案：C 答案解析：暂无解析 30、单项工程综合概算文件一般包括编制说明和( )两大部分。A、工程预算B、概算定额C、概算指标D、综合概算表参考答案：D 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、成本加酬金合同也称为成本补偿合同,下列工程中适

27、合采用成本加酬金合同的是( )A、普通房屋建筑工程B、工程技术、结构方案复杂且不能预先确定的超高建筑工程C、抢险救灾工程D、国际组织资金承建的工程E、外国政府资金承建的工程参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 2、对于建设工程项目业主而言,项目管理的进度目标是指项目( )的时间目标。A、建安工程完成B、竣工验收C、动用D、保修期结束参考答案：C 文字解析：业主方项目管理的进度目标的含义中，业主方项目管理的进度目标指的是项目动用的时间目标，也即项目交付使用的时间目标。 3、在建设工程项目管理过程中,代表不同利益方的进度控制目标和时间范畴是不相同的,( )承担了进度控制的任务。A、业主方B、设计方

28、C、担保方D、总承包方E、营运方参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 4、下列选项中,属于建设工程项目管理规划内容的有( )A、项目管理实施策划B、项目的目标分析和论证C、项目采购和合同结构分析D、价值工程的管理E、风险管理的策略参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 5、建设项目工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式,其基本出发点是( )A、加强项目的投资管理,实现总价包干B、减少业主对建设进度失控的压力C、引入专家管理,实现业主投资效益最大化D、实现建设生产过程的组织集成化参考答案：D 文字解析：建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干和“交钥匙”,其核心是通过设计与

29、施工过程的组织集成,促进设计与施工的紧密结合,以达到为项目建设增值的目的。 6、分部分项工程成本分析过程中,计算偏差和分析偏差产生的原因,首先需进行对之的“三算”是( )A、预算成本B、统计成本C、目标成本D、实际成本E、业务成本参考答案：A、C、D 文字解析：分部分项工程成本分析的分析方法,是分别要计算实际偏差和目标偏差。成本的实际偏差是通过实际成本与预算成本的比较而获得；成本的目标偏差是通过实际成本与目标成本的比较而获得,所以进行对比的“三算”是预算成本、目标成本和实际成本,故选A、C、D。因统计成本和业务成本与计算实际偏差和目标偏差无关,选项B、E均不合适。 7、在施工承包合同中采用成本

30、加酬金计价方式时,下列各项中,( )项应是业主与承包商注意的主要问题。A、各项工程内容的单价能否调整B、必须在合同中约定明确的如何向承包商支付酬金的条款C、如工程发生重大变更,支付承包商的酬金能否调整D、要列出完整的工程费用清单E、规定详细的工程现场有关数据记录、信息存储的格式和方法参考答案：B、D、E 文字解析：采用成本加酬金合同,首先要明确业主如何向承包人支付酬金,其次要考虑如何确定合理的工程成本,以保证双方的权利义务关系大致平衡。 8、如投标人中标后不与招标人签订工程承包合同,则( )A、招标人向建设工程主管部门投诉中标人B、招标人与中标人重新谈判签订合同C、招标人有权没收中标人提交的投

31、标保证金D、招标人向人民法院起诉投标人,要求签订承包合同参考答案：C 文字解析：投标人中标后不与招标人签订合同的后果将导致其提交的投标保证金被招标人没收,此时投标人与招标人尚不存在建设工程合同权利义务关系。 9、编制项目管理任务分工表、制定项目控制的工作流程等,在项目管理的整个组成环节中属于( )环节。A、提出问题B、策划C、执行D、检查参考答案：B 文字解析：管理是由多个环节组成的过程,即提出问题；筹划提出解决问题的可能的方案,并对多个可能的方案进行分析；决策；执行；检查。这些组成管理的环节就是管理职能。编制项目的管理任务分工表,制定项目控制工作流程,属于项目管理的筹划环节。 10、质量管理

32、的计划职能,包括确定或明确质量目标和( )两方面。A、开展质量活动B、加强过程管理C、制定实现质量目标的行动方案D、组织落实参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、按照GT19000质量管理体系标准,( )是质量管理体系文件的组成内容。A、质量整改B、质量例会C、质量培训D、质量计划参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、为保证工程顺利进行,工程师同意承包人的合理化变更建议,承包人( )A、应承担由此发生的所有费用B、可能分担由此发生的费用C、不能获得可能的收益D、可能分享可能的收益E、延误的工期不予顺延参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 13、项目管理目标责任书应在( ),由法定代表人或其

33、授权人与项目经理协商制定。A、项目投标之前B、项目实施之前C、项目实施之后D、项目结束之后参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、国际工程承包合同订立后,即进入合同的履行阶段。下列属于国际工程承包人工作的有( )A、协调与工程所在国政府机构关系,办理工程建设各种批文或证件B、按合同要求按时提交履约保证、预付款保函等C、根据工程师的开工命令按时开工D、在规定的时间内向工程师提交施工进度计划E、制定各种有效措施保证施工质量参考答案：B、C、D、E 文字解析：在国际工程承包合同履行过程中,协调与工程所在国政府部门关系办理工程各种批文等事宜由发包人进行负责办理。 15、特种作业人员应具备的条件有( )

34、A、必须年满十八周岁以上B、没有妨碍从事特种作业的疾病和生理缺陷C、具有所需的文化程度和安全专业技术知识及实践经验D、年龄低于20周岁从事爆破作业和煤矿井下瓦斯检验的人员E、在本行业工作6年以上参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 16、针对可容许的风险,我们采取的风险控制措施有( )A、不需要另外的控制措施B、考虑投资效果更佳的解决方案C、不增加额外成本的改进措施D、需要监视来确保控制措施得以维持E、直至风险降低后再开始工作参考答案：A、B、C、D 文字解析：由基于不同风险水平的风险控制措施计划表,可以得出答案为A、B、C、D。 17、信息工作流程是指各项信息管理任务的工作流程,如( )

35、A、信息管理手册编制、修订的工作流程B、工程档案管理的工作流程C、合同评审的工作流程D、收集信息、录入信息、审核审核、加工信息、信息传输、信息发布的工作流程E、物资采购管理流程参考答案：A、B、D 文字解析：合同评审、物资采购本身不是信息管理任务。 18、施工组织设计应在( )归档。A、工程开工前B、工程竣工验收后C、监理审批后D、项目解体后参考答案：B 文字解析：建筑施工组织设计规范(GBT50502-2009)307条“施工组织设计应在工程竣工验收后归档”。 19、施工组织设计的基本内容包括( )A、工程概况B、施工准备C、施工进度计划D、施工平面图E、主要技术经济指标参考答案：A、C、D

36、、E 文字解析：暂无解析 20、没有约束机制的控制是无法使工程质量处于受控状态的,约束机制取决于各主体内部的自我约束能力和外部的( )A、监控效力B、监控体系C、监控职能D、监控环境参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、投资的计划值和实际值是相对的,相对于工程预算而言,( )是投资的计划值。A、工程合同价B、工程概算C、工程结算D、工程决算参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、建设工程索赔是一项正当的权利要求,从本质上讲索赔是( )A、发包人与承包人之间的一种对立B、发包人与承包人之间普遍存在的合同管理业务活动C、发包人或承包人各自向对方提出一种权利要求D、现代工程承包的一大特点参考答案：

37、B 文字解析：建设工程索赔从本质上讲是当事人(发包人与承包人)之间正常的而且普遍存在着的一项合同管理业务。 23、下列选项,属于编制项目管理目标责任书的依据的是( )A、项目合同文件B、组织的管理制度C、项目管理规划大纲D、组织的经营方针和目标E、项目设计文件参考答案：A、B、C、D 文字解析：建设工程项目管理规范(GBT503262006)“632编制项目管理目标责任书应依据下列资料：1项目合同文件。2组织的管理制度。3项目管理规划大纲。4组织的经营方针和目标。” 24、文明施工的工作包括( )A、规范施工现场的场容,保持作业环境的整洁卫生B、科学组织施工,使生产有序进行C、减少施工对周围居

38、民和环境的影响D、树立良好的施工形象E、保证职工的安全和身体健康参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 25、建设工程项目的实施阶段策划的主要任务是确定如何组织该项目的( )A、可行性B、施工C、开发或建设D、全过程管理参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、质量记录应完整地反映质量活动( )的情况,并记载关键活动的过程参数,具有可追溯性的特点。A、培训B、实施C、验证D、评审E、交底参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 27、建筑法规定,建设工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标志、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在( )等方面,代表建设单位实施监督。A、施工质量B、安

39、全管理C、建设工期D、建设资金使用E、投资控制参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 28、根据建设工程施工合同示范文本约定,承包人发出索赔意向后,应在( )内向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。A、14天B、21天C、28天D、35天参考答案：C 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF一99一0201)通用条款第362款约定。 29、在废水处理技术中,反渗透法属于( )A、物理法B、化学法C、物理化学方法D、生物法参考答案：C 文字解析：废水处理技术中,物理化学方法主要有吸附法、反渗透法、电渗析法。 30、下列关于双代号网络图绘图规则的叙述中,正确的有( )A

40、、当有虚工作出现时允许出现循环回路B、节点之间不能出现带双向箭头的连线C、箭线不能交叉D、不能出现没有箭头节点的箭线E、只有一个起点节点和一个终点节点参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、护面墙的类型有( )A、实体式B、窗孔式C、衡重式D、锚杆式E、拱式参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 2、后张法预应力筋的张拉过程中,张拉操作时,应对断丝情况进行检查。其要求( )A、同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过l,同时对于预应力钢筋不允许断筋B、同一构件内预应力钢丝的断丝数量可不超过2根,且不得超过1,同时对于预应力钢筋不允许断筋C、同一构件内预应力钢丝、

41、钢绞线不允许断丝,同时对于预应力钢筋断丝数量不得超过1D、同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过l,同时对于预应力钢筋不得超过1根参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、根据交通部公路工程施工招标投标管理办法相关规定实行施工招标的公路工程项目,应符合的条件有( )A、初步设计文件已被批准B、三通一平完成C、征地拆迁工作已基本完成或落实,能保证分年度连续施工D、建设资金已经落实E、项目法人已经确定,并符合项目法人资格标准要求参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 4、背景材料2某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片

42、预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：计算矢高是从拱顶截面( )A、形心到相邻两拱脚截面形心之间连线的垂直距离B、形心到相邻两拱脚截面最低点之间连线的垂直距离C、下缘到相邻两拱脚截面最低点之间连线的垂直距离D、下缘到相邻两拱脚截面形心之间连线的垂直距离参考答案：A 文字解析：用户提供的解析贡献者：王茜茜2012-07-0515:03:3794,静矢高是C,正确答案是A 5、按公路工程国内招标文件范本规定,如有分包计划,分包工作量不能超过( )A、50B、30C、20D、10参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、交工验收和竣工验收应听取和审议的报告有( )A、建设单位关于项目执行情况的报

43、告B、施工单位关于工程施工情况的报告C、监理单位关于工程监理情况的报告D、质量监督部门关于工程质量监督工作的报告E、设计单位关于设计情况的报告参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 7、背景材料某公路山岭隧道,长度为2000m；穿越的岩层主要是坚硬岩,岩体较完整,块状或厚层状结构；采用新奥法钻爆施工。两洞口处由于岩层较破碎,设有明洞,进口明洞长10m,出口明洞长8m；两洞门采用端墙式洞门。问题：该隧道分类属于( )A、特长隧道B、长隧道C、中隧道D、短隧道参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、属于压缩关键工作持续时间的组织措施是( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机

44、械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、高速公路的平面控制测量等级应使用( )A、一级小三角B、一级导线C、二级导线D、二级小三角E、四级GPS控制网参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 10、高速公路、一级公路路面不宜分期修建,但位于软土、高填方等施工后沉降较大的局部路段,可按( )的原则实施。A、一次设计、一次实施B、分期设计、分期实施C、一次设计、分期实施D、分期设计、一次实施参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、背景材料2某项目部为控制材料成本,主要从控制供料成本和量差控制入手。在材料的采购环节,通过网上采购的方式与一供应商签

45、订了水泥、砂、石的供应合同,并由项目部自己组织运输。在材料发放环节,按照发料的原则,尽量控制损耗；使用环节,尽量减少材料的场内运输损耗。问题：根据背景资料的描述,量差节约的途径应该采取( )方式。A、节约降耗B、控制物耗C、节约材料场外运输费用D、减少材料场外搬运费E、降低材料购买价参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 12、监控系统检测的主要项目有( )A、设备的规格B、设备的功能C、子系统检测D、设备的价格E、设备的性能参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 13、特种作业人员须经( )合格取得操作许可证者,方可上岗。A、专业技术培训考试B、领导考评C、文化考试D、相关部门考评参考答

46、案：A 文字解析：暂无解析 14、图纸综合会审工作,一般由( )负责组织。A、设计单位B、建设单位C、监理单位D、施工单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、对高速公路土方路基压实度,填方008m规定值是( )A、94B、96C、98D、99参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、供衬砌用的临时中线点,必须用( )测定,其间距可视放样需要适当加密,但不宜大于10m。A、水准仪B、经纬仪C、全站仪D、测距仪参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、桥梁工程的基本体系可归结为( )几种基本体系。A、梁式B、拱式C、斜拉式D、悬索桥E、刚架桥参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 18、工程

47、中使用的沥青碎石混合料的组成结构属于( )A、密实悬浮结构B、骨架空隙结构C、密实骨架结构D、连续级配结构参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、用以支撑天然边坡或人工边坡以保持土体稳定或加强路基强度和稳定性,以及防护边坡在水温变化条件免遭破坏的工程称作( )A、路基直接防护工程B、路基间接防护工程C、路基加固工程D、路基支挡工程用户提供的参考答案：C 文字解析：解析贡献者：去者2012-07-1119:24:21按三版书上为C即路基加固工程 20、经纬仪的操作步骤正确的是( )A、整平对中照准读数B、整平照准对中读数C、对中整平照准读数D、对中照准整平读数参考答案：C 文字解析：暂无解析 2

48、1、有关劳务分包的规定中正确的有( )A、劳务分包人应具有劳务分包资质,劳务分包属于雇佣民工B、劳务分包人应与承包人的项目部签订劳务分包合同C、承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本D、承包人应就劳务分包报项目所在地劳动保障部门备案E、承包人雇佣的劳务作业人员应加入到承包人的施工班组统一管理参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 22、背景材料1某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：该桥主要靠( )来承受荷载。A

49、、梁的抗压能力B、梁的抗剪能力C、梁的抗拉能力D、梁的抗弯能力参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、道路交通安全法规定的高速公路最高时速是( )公里。A、120B、110C、100D、140参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、公路工程建筑安装工程费中的税金指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的( )A、征地税B、营业税C、个人所得税D、教育费附加E、城市维护建设税参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 25、土方路基工程施工中所用的材料,必须采用设计和规范规定的适用材料,保证原材料合格,正确确定土的( )和最佳含水量。A、天然密度B、平均密度C、毛体积密度D、最大干密度参考答案：D

50、 文字解析：暂无解析 26、根据公路工程陆上作业安全技术要求,在对滑坡地段进行开挖时应( )A、滑坡体两侧向中部自上而下进行B、滑坡体中部向两侧自上而下进行C、滑坡体两侧向中部自下而上进行D、全面拉槽开挖参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、背景材料2某公路工程施工,有路基、路面施工项目。其中部分段落需要开挖沟槽,运输车辆需要将堆在沟槽边的土方运走。为了保证现场用电,工地还自备了发电机组。由于开挖以岩石居多,所以采用了爆破作业,购买了电雷管等引爆器材。爆破施工主要集中在雷雨季节。路面施工中,项目部对从事沥青作业的人员进行了体检,发现有人凡患有皮肤病、结膜炎、严重贫血病、严重关节炎和感冒。拟根

51、据施工特点选择部分作业人员。问,运输开挖出的沟槽土石方的车辆在槽坑边沿停置时,距离槽坑边缘的距离不少于( )m。A、1B、2C、3D、4参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、特种设备停用、注销、过户、迁移、重新启用应到特种设备( )办理相关手续。A、所有权单位B、使用单位C、租赁单位D、安全监督管理部门参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、三线电缆中的红色线是( )A、零线B、火线C、地线D、其他参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、安全生产法规定从业人员的权利包括( )A、从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施B、从业人员有权对本单位的安全生产工作提

52、出建议C、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批D、检举、控告D从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业E、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权进行处理参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、下列关于横道图的说法正确的是( )A、不形象、直观,且难于编制和理解B、不能明确反映出各项工作之间错综复杂的相互关系C、不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路D、不能反映出工作所具有的机动时间E、不能反映工程费用与工期之间的关系参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 2、适用于河谷狭窄两岸地形陡峻山岩坚实的山区河流的导流方法是( )A、涵管导流B

53、、永久建筑物导流C、隧洞导流D、束窄河床导流参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、当质量事故危及施工安全,或不立即采取措施会使事故进一步扩大甚至危及工程安全时,应( )A、立即停止施工B、暂时放慢施工进度C、立即上报D、边整改边施工E、整改后上报参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 4、水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2000)规定,水利水电工程根据其二程规模效益以及在国民经济中的重要性,划分为( )等。A、三B、四C、五D、六参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DLT51482001),帷幕灌浆若因故中断,应首先采取的措施是( )A、立即冲洗

54、钻孔,再恢复灌浆B、立即进行扫孔,再恢复灌浆C、尽快恢复灌浆D、立即封堵钻孔,停止灌浆参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、根据水工混凝土施工规范(DLT51442001),混凝土拌合料出现下列( )情况,应按不合格料处理。A、错用配料单已无法补救,不能满足质量要求B、混凝土配料时,任意一种材料计量失控或漏配,不符合质量要求C、拌合不均匀或夹带生料D、出机口混凝土坍落度超过最大允许值E、出机口混凝土温度超过最大允许值参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 7、国家防汛指挥机构即目前的国家防汛总指挥部的指挥长由( )担任。A、国务院副秘书长B、国家改革与发展委员会负责人C、国务院副总理D、

55、国务院水行政主管部门负责人参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、灌浆按其作用分为( )A、固结灌浆B、化学灌浆C、高压喷射灌浆D、帷幕灌浆E、接触灌浆参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 9、固定式启闭机形式主要有( )A、卷扬式启闭机B、螺杆式启闭机C、门式启闭机D、油压式启闭机E、桥式启闭机参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 10、根据水工混凝土工程施工规范(SDJ20782),水利水电工程施工中,跨度大于2m混凝土悬臂板、梁的承重模板在混凝土达到设计强度的( )%后才能拆除。A、70B、80C、90D、100参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、根据水利水电建筑安装安全技术工

56、作规程(SD26788),凡经医生诊断,患有( )的人员,不得从事高处作业。A、高血压B、糖尿病C、心脏病D、肠胃炎E、贫血参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 12、根据水工建筑物地下开挖工程施工技术规范(SDJ21283),下列关于洞室开挖爆破安全要求正确的是( )A、单向开挖隧洞,安全地点距爆破工作面的距离,应不少于200mB、单向开挖隧洞,安全地点距爆破工作面的距离,应不少于300mC、相向开挖的两个工作面相距30m放炮时,双方人员均须撤离工作面D、相向开挖的两个工作面相距50m放炮时,双方人员均须撤离工作面E、相距15m时,应停止一方工作单项开挖贯通参考答案：A、C、E 文字解析

57、：暂无解析 13、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DLT51482001),隧洞混凝土衬砌段的灌浆,应按( )的顺序进行。A、先回填灌浆后固结灌浆B、先固结灌浆后回填灌浆C、同时进行D、无所谓参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程枢纽建筑物中的施工辅助工程包括( )等。A、施工交通工程B、施工供水系统工程C、砂石料生产系统工程D、混凝土生产及浇筑系统工程E、引水工程参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 15、碾压土石坝施工的基本作业包括( )等内容。A、排水清基B、料场土石料开采C、坝面作

58、业D、土石料运输E、层间刨毛参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 16、混凝土铺料允许间隔时间,主要受混凝土( )的限制。A、终凝时间B、初凝时间C、温控要求D、运输能力E、浇筑能力参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 17、在工程地质及水文地质勘察工作的几个阶段中,( )阶段要求提出施工期和运行期工程地质监测内容、布置方案和技术要求的建议。A、规划B、可行性研究C、初步设计D、技施设计参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、根据水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)的规定,下列说法正确的是( )A、通用合同条款与专用合同条款出现矛盾或不一致,则以专用合同条款为准B、通用合同条款与专

59、用合同条款出现矛盾或不一致,则以通用合同条款为准C、合同中任何项目的工程量增减在合同约定的百分比以下时可不作变更处理D、若规定的变更项目引起工程量的相应增减,对施工进度计划无实质性影响时,可不作变更处理但需变动其单价E、发包人可以要求监理人在行使某种权力之前必须得到发包人批准参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 19、土石坝施工中,当黏性土料含水量偏低时,应在( )加水。A、压实前B、运输过程中C、料场D、压实后参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、关于防洪规划、流域综合规划、区域综合规划,下列说法正确的是( )A、所在流域、区域的综合规划应当服从防洪规划B、防洪规划应当服从所在流域、区

60、域的综合规划C、所在流域的流域防洪规划应当服从区域防洪规划D、区域防洪规划应当服从所在流域的流域防洪规划E、防洪规划是江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 21、水工建筑物对地基基础的基本要求是( )A、具有足够的强度,能够承受上部结构传递的应力B、具有足够的整体性,能够防止基础的滑动C、具有足够的抗渗性,以免发生严重的渗漏和渗透破坏D、具有足够的耐久性,以防在地下水长期作用下发生侵蚀破坏E、具有足够的均一性,能够防止基础的沉陷超过设计要求参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 22、( )负责监督、指导工程安全鉴定工作和质量事故的调查、处理