版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、PAGE PAGE 1421 总 则1.0.1 为规范本省工程造价计价行为,统一建设工程工程量清单的编制和计价方法,根据中华人民共和国国家标准GB50500-2008建设工程工程量清单计价规范、陕西省人民政府令第133号陕西省建设工程造价管理办法,制定本规则。1.0.22本规则则适用于于本省范范围内建建设工程程工程量量清单计计价活动动。1.0.33依法必必须招标的工程程建设项项目,必必须采用工工程量清清单计价价。1.0.44依法可可不招标标的工程程建设项项目,可可采用工工程量清清单计价价。1.0.55 工程量量清单、招招标最高高限价、投投标报价价、工程程价款结结算等工工程造价价文件的的编制与与
2、核对应应由具有有资格的的工程造造价专业业人员承承担,其其中工程程量清单单、招标标最高限限价、工工程结算算的核对对等工程程造价成成果文件件应由造造价工程程师或中中级造价价员签字字并加盖盖执业专专用章。1.0.66建设工工程工程程量清单单计价活活动应遵遵循客观观、公正正、公平平的原则则。1.0.77本规则则附录A、附录B、附录C、附录D、附录E应作为为编制工工程量清清单的依依据。 l 附附录A为建筑筑工程工工程量清清单项目目及计算算规则,适适用于工工业与民民用建筑筑物和构构筑物工工程。 2附录录B为装饰饰装修工工程工程程量清单单项目及及计算规规则,适适用于工工业与民民用建筑筑物和构构筑物的的装饰装
3、装修工程程。 3附录录C为安装装工程工工程量清清单项目目及计算算规则,适适用于工工业与民民用安装装工程。 4附录录D为市政政工程工工程量清清单项目目及计算算规则,适适用于城城市市政政建设工工程。 5附录录E为园林林绿化工工程工程程量清单单项目及及计算规规则,适适用于园园林绿化化工程。1.0.88建设工工程工程程量清单单计价活活动,除除应遵守守本规则则外,尚尚应符合合国家现现行有关关标准的的规定。2 术 语2.0.11 建设工工程造价价 建建设工程程从筹建建到竣工工验收交交付使用用所需的的全部投投资。本本规则中中建设工工程造价价指建筑筑安装工工程费,即即建设工工程施工工阶段形形成的建建筑产品品的
4、价格格。2.0.22 建设工工程计价价 按按照计价价依据、程程序和办办法计算算建设工工程造价价的活动动。2.0.33 计价依依据 计计算工程程造价的的根据,包包括相关关的法律律、法规规、标准准、规范范、规则则、定额额以及建建设工程程的计价价技术资资料。2.0.44 工程量量清单 建建设工程程的分部部分项工工程项目目、措施施项目、其其他项目目、规费费项目和和税金项项目的名名称和相相应数量量等的明明细清单单。2.0.55 工程量量清单计计价 按按照本规规则规定定,依据据工程量量清单和和综合单单价法,由由市场竞竞争形成成工程造造价的计计价模式式与方法法。2.0.66 消耗量量定额 根根据合理理的施工
5、工方法和和正常的的施工条条件,由由省工程程造价管管理机构构编制,建建设主管管部门颁颁发的生生产一个个规定计量单单位工程程合格产产品所需需人工、材材料和施施工机械械台班的的社会平平均消耗耗量标准准。2.0.77 工程量量清单计计价费率率 工工程量清清单计价价中由省省工程造造价管理理机构测测算,建建设主管管部门颁颁发的以以一定数数额为基基数用于于计算相相关费用用的比例例。2.0.88 企业定定额施工企业根根据本企企业的施施工技术术和管理理水平而而编制的的生产一一个规定定计量单单位工程程合格产产品所需需人工、材材料和施施工机械械台班的的消耗量量标准。2.0.99项目编编码分部分项工工程量清清单项目目
6、名称的的数字标标识。2.0.110 项目特特征 构构成分部部分项工工程量清清单项目目、措施施项目自自身价值值的本质质特征。2.0.111 综合单单价 完完成一个个规定计计量单位位的工程程量清单单项目所所需人工工费、材材料费、施施工机械械机械使使用费和和企业管管理费与与利润,以以及一定定范围内内的风险险费用。2.0.112暂列列金额 招招标人在在工程量量清单中中暂定并并包括在在合同价价款中的的一笔款款项。用用于施工工合同签签订时尚尚未确定定或者不不可预见见的所需需材料、设设备、服服务的采采购,施施工中可可能发生生的工程程变更、合合同约定定调整因因素出现现时的工工程价款款调整以以及发生生的索赔赔、
7、现场场签证确确认等的的费用。2.0.113暂估估价 招招标人在在工程量量清单中中提供的的用于支支付必然然发生但但暂时不不能确定定价格的的材料、设设备(指指计入建建筑安装装工程费费的设备备。下同同)的单单价以及及拟另行行分包专专业工程程的金额额。2.0.114计日日工在施施工过程程中,完完成发包包人提出出的施工工图纸以以外的零零星项目目或工作作,按合合同中约约定的综综合单价价计价。2.0.115总承承包服务务费 总总承包人人对发包包人另行行分包工工程进行行施工现现场协调调、服务务,对发发包人采采购设备备、材料料管理、服服务以及及竣工资资料汇总总整理等等服务所所需的费费用。2.0.116索赔赔 在
8、在合同履履行过程程中,对对于应由由对方承承担责任任的事件件造成的的损失,向向对方提提出补偿偿的要求求。2.0.117现场场签证发发包人现现场代表表与承包包人现场场代表就就施工过过程中涉涉及的责责任事件件所作的的签认证证明。2.0.118规费费 根根据国家家、省级级政府和和省级有有关主管管部门规规定必须须缴纳的的,应计计入建筑筑安装工工程造价价的费用用。2.0.119税金金 国国家税法法规定的的应计入入建筑安安装工程程造价内内的营业业税、城城市维护护建设税税及教育育费附加加等。2.0.220 不可竞竞争费 在在招标投投标、合合同价款款约定和和工程价价款结算算中必须须列项且且必须按按照规定定计价程
9、程序、计计价费率率计取的的费用,包包括规费费、税金金、安全全文明施施工措施施费及国国家和省省规定的的其他不不得参与与竞争的的费用。2.0.221 发包人人 具具有工程程发包主主体资格格和支付付工程价价款能力力的当事事人以及及取得该该当事人人资格的的合法继继承人。2.0.222承包包人 被被发包人人接受的的具有工工程施工工承包主主体资格格的当事事人以及及取得该该当事人人资格的的合法继继承人。2.0.223造价价工程师师 取取得造造价工程程师注册册证书,在在一个单单位注册册从事建建设工程程造价计计价活动动的专业业人员。2.0.224造价价员 取取得全全国建设设工程造造价员资资格证书书,在在一个单单
10、位注册册从事建建设工程程造价计计价活动动的专业业人员。2.0.225工程程造价咨咨询人 取取得工程程造价咨咨询资质质等级证证书,接接受委托托从事建建设工程程造价咨咨询活动动的企业业。2.0.226工程程招标代代理人 取取得工程程建设项项目招标标代理机机构资格格等级证证书,接接受委托托从事工工程建设设项目招招标代理理活动的的企业。2.0.227招标标最高限限价(招招标上限限控制价价) 招招标人依依据本规规则及相相关计价价依据,按按照工程程量清单单计算的的对招标标工程限限定的最最高工程程造价。2.0.228投标标价投标人投标标时报出出的工程程造价。2.0.229合同同价发、承包双双方在施施工合同同
11、中约定定的工程程造价。2.0.330差价价 合合同约定定或政策策规定计计入工程程造价总总价,但不计计入综合合单价的的费用。2.0.331竣工工结算价价发、承包双双方依据据国家有有关法律律、法规规和标准准规定,按按照合同同约定确确定的最最终工程程造价。3 工程程量清单单编制3.1 一 般 规 定3.1.11工程量量清单应应由具有有编制能能力的招招标人或或受其委委托,具具有相应应资质的的工程造造价咨询询人或工工程招标标代理人人编制。3.1.22采用工工程量清清单方式式招标,工工程量清清单必须须作为招招标文件件的组成成部分,其其准确性性和完整整性由招招标人负负责。3.1.33工程量量清单必必须作为为
12、制招标标最高限限价,投投标报价价、计算算工程量量、支付付工程款款、调整整合同价价款、办办理竣工工结算以以及工程程索赔等等的依据据。3.1.44工程量量清单应应由分部部分项工工程量清清单、措措施项目目清单、其其他项目目清单、规规费项目目清单、税税金项目目清单组组成。3.1.55编制工工程量清清单应依依据: 1本本规则; 2 国家、省省建设主主管部门门颁发的的计价依依据和办办法: 3建建设工程程设计文文件; 4与与建设工工程项目目有关的的标准、规规范、技技术资料料; 5招招标文件件中对工工程量清清单编制制的相关关要求; 6施施工现场场情况、工工程特点点及常规规施工方方案; 7其其他相关关资料。3.
13、2分部部分项工工程量清清单3.2.11 分部分分项工程程量清单单应包括括项目编编码、项项目名称称、项目目特征、计计量单位位和工程程量。3.2.22 分部分分项工程程量清单单应根据据附录规规定的项项目编码码、项目目名称、项项目特征征、计量量单位和和工程量量计算规规则进行行编制。3.2.33分部分分项工程程量清单单的项目目编码,应应采用十十二位阿阿拉伯数数字表示示。一至至九位应应按附录录的规定定设置,十十至十二二位应根根据拟建建工程的的工程量量清单项项目名称称设置。同同一单位位工程的的项目编编码不得得有重码码。3.2.44分部分分项工程程量清单单的项目目名称应应按附录录的项冒冒名称结结合拟建建工程
14、的的实际确确定。3.2.55分部分分项工程程量清单单中所列列工程量量应按附附录中规规定的工工程量计计算规则则计算。3.2.66分部分分项工程程量清单单的计量量单位应应按附录录中规定定的计量量单位确确定。3.2.77分部分分项工程程量清单单项目特特征应按按附录中中规定的的项目特特征,结结合拟建建工程项项目的实实际予以以描述。3.2.88编制工工程量清清单出现现附录中中未包括括的项目目,编制制人应作作补充,并并报省工工程造价价管理机机构备案案。补充项目的的编码由由附录的的顺序码码与B和三位位阿拉伯伯数字组组成,并并应从B0001起顺序序编制,同同一单位位工程的的项目不不得条重重码。工工程量清清单中
15、需需补充项项目的,应应附有项项目名称称、项目目特征、计计量单位位、工程程量计算算规则、工工程内容容。补充充的项目目名称应应具有唯唯一性,项项目特征征应根据据工程实实体内容容描述,计计量单位位应体现现该项目目基本特特征、且且便于换换算,工工程量计计算规则则应反映映该项目目的实体体数量。3.2.99招标人人若提供供材料、设设备暂估估单价的的,分部部分项工工程量清清单还应应提供材材料、设设备暂估估单价明明细表。3.3 措施项项目清单单3.3.11 措施项项目是为为完成工工程项目目施工,发发生于该该工程施施工准备备和施工工过程中中的技术术、生活活、安全全、环境境保护等等方面的的非工程程实体项项目。 3
16、.3.22措施项项目清单单应根据据拟建工工程的实实际情况况列项。通通用措施施项目可可按表3.1选择列列项,专专业工程程的措施施项目可按附附录中规规定的项项目选择择列项。若若出现本本规则未未列的项项目,可可由招标标人根据据实际情情况补充充。投标标人补充充项目,应应按招标标文件规规定补充充,招标标文件无无规定时时,补充充的项目目应单列列并在投投标书中中说明。通用措施项项目一览览表 表3-11序号项 目 名 称1安全文明施施工(含含环境保保护、文文明施工工、安全全施工、临临时设施施)2夜间施工3二次搬运4测量放线、定定位复测测、检测测试验5冬、雨季施施工6大型机械设设备出场场及安拆拆7施工排水8施工
17、降水9施工影响场场地周边边地上、地地下设施施及建筑筑物安全全的临时时保护设设施10已完工程及及设备保保护3.3.33措施项项目中可可以计算算工程量量的项目目清单。是是采用分分部分项项工程量量清单的的方式编编制,或或是以“项”编制。由招标人在在措施项项目清单单中明确确;不能能计算工工程量的的项目清清单,以以“项”为计量量单位。3.4其他他项目清清单3.4.11 其他项项目清单单宜按照照下列内内容列项项: 1 暂列列金额: 2专业工程程暂估价价; 3计日工工; 4 总承包包服务费费。3.4.22 出现本本规则第第3.44.1条未列列的项目目,可根根据工程程实际情情况补充充。3.5 规费项项目清单单
18、3.5.11规费项项目清单单应按照照下列内内容列项项:1社会保障障保险:包括养养老保险险、失业业保险、医医疗保险险、工伤伤保险、残残疾人就就业保险险、女工工生育保保险。2住房公积积金;3危险作业业意外伤伤害保险险。3.5.22出现本本规则第第3.55.1条未列列的项目目,应根根据国家家、省政政府和省省级有关关主管部部门的规规定列项项。3.6税金金项目清清单3.6.11 税金项项目清单单应包括括下列内内容:1营业税; 2城市维维护建设设税;3教育费附附加。3.6.22出现本本规则第第3.66.1条未列列的项目目,应根根据税务务部门的的规定列列项。4 工程量量清单计计价4.1 一一 般 规 定4.
19、1.11采用工工程量清清单计价价,建设设工程造造价由分分部分项项工程费费、措施施项目费费、其他他项目费费、规费费和税金金组成。4.1.22工程量量清单讲讲价程序序见下表表:工程量清单单讲价程程序表 表4-11序号内容计算式1分部分项工工程费(综合单单价工程量量)+可能发发生的差差价2措施项目费费(综合单单价工程量量)+可能发发生的差差价3其他项目费费(综合单单价工程量量)+可能发发生的差差价4规 费(1+2+3)费率5税 金(1+2+3+44)税率工程造价1+2+33+4+54.1.33 工程量量清单应应采用综综合单价价计价。综综合单价价按下表表组成: 以直接接工程费费为基础础综合单单价组成成
20、表 表4-22项 目计算式合价其 中人工费材料费机械费一定范围内内的风险险费分期直接工工程费a+b+cc+dAabcd分项管理费费A费率A1分项利润(A+A11)利润率率A2分项综合单单价A+A1+A2H 以人工工费为基基础综合合单价组组成表 表4-33项 目计算式合价其 中人工费材料费机械费一定范围内内的风险险费辅材主材分期直接工工程费a+b+cc+dAabcd分项管理费费A费率A1分项利润(A+A11)利润率率A2分项综合单单价A+A1+A2H 以人工工费+机械费费为基础础综合单单价组成成表 表4-44项 目计算式合价其 中人工费材料费机械费一定范围内内的风险险费辅材主材分期直接工工程费a
21、+b+bb+c+dAab1b2cd分项管理费费(a+c)费率A1分项利润(a+c)利润率率A2分项综合单单价A+A1+A2H4.1.44招标文文件中的的工程量量清单标标明的工工程量是是投标人人投标报报价的共共同基础础,竣工工结算的的工程量量按发、承承包双方方在合同同中的约约定应予予计量且且实际完完成的工工程量确确定。发发承包双双方在合合同中约约定工程程量的计计量不得得违背本本规则3.11.2条规定定。4.1.55措施项项目清单单计价应应根据拟拟建工程程的施工工组织设设计或施施工方案案,可以以计算工工程量且且招标文文件按分分项工程程量清单单方式编编制清单单的措施施项目,应应按分部部分项工工程量清
22、清单的方方式采用用综合单单价计价价;其余余的措施施项目可可以“项”为单位位的方式式讲价,应应包括除除规费、税税金外的的全部费费用。4.1.66措施项项目清单单中的安安全文明明施工措措施费为为不可竞竞争费,应应按照本本规则的的计价程程序和省省建设主主管部门门发布的的费率,参参照规费费计价基基数计取取。4.1.77其他项项目清单单应根据据工程特特点和本本规则第第4.22.6、4.33.6、4.88.6条的规规定计价价。4.1.88招标人人在工程程量清单单中提供供了材料料、设备备暂估单单价的,其其单价可可根据省省、市工工程造价价管理机机构发布布的工程程造价住住处或参参照市场场价格确确定,并并应反映映
23、当期市市场价格格实际水水平。提提供专业业工程暂暂估价的的,按有有关计价价依据确确定。4.1.99材料、设设备的暂暂估单价价应计入入分部分分项工程程清单项项目的综综合单价价内。4.1.110规费费和税金金为不可可竞争费费,应按按国家、省省政府和和省级有有关主管管部门的的规定计计算。4.1.111采用用工程量量清单计计价的工工程,其其工程计计价风险险实行发发包人、承承包人合合理分担担,发包包人承担担工程量量清单计计量不准准、不全全及设计计变更引引起的工工程量变变化风险险,承包包人承担担合同约约定的风风险内容容、幅度度内自主主报价的的风险。4.1.112发包包人、承承包人约约定工程程计价风风险应遵遵
24、循以下下原则: 1. 发发包人、承承包人均均不得要要求对方方承担所所有风险险、无限限风险,也也不得变变相约定定由对方方承担所所有风险险或无限限风险。 22. 主要要建筑材材料、设设备因市市场波动动导致的的风险,应应约定主主要材料料、设备备的种类类及其风风险内容容、幅度度。约定内的风风险由承承包人自自主报价价、自我我承担,约约定外的的风险由由发包人人承担。 33. 法律、法法规及省省级或省省级以上上行政主主管部门门规定的的强制性性价格调调整导致致的风险险,由发发包人承承担; 44. 承包人人自主控控制的管管理费、利利润等风风险由承承包人承承担。 以以上四款款原则应应由发包包人在招招标文件件中明确
25、确。4.1.113 由发包包人承担担的除工工程量变变化以外外的风险险费用按按差价计计列。差差价不计计入综合合单价,只只计取规规费和税税金。4.2招标标最高限限价4.2.11依法必必须招标标的工程程建设项项目必须须实行工工程量清清单招标标,并应应编制招招标最高高限价。招招标最高高限价超超过批准准的概算算时,招招标人应应将其报报原概算算审批或或核准部部门审核核。投标标人的投投标报价价高于招招标最高高限价的的,其投投标应予予以拒绝绝。4.2.22招标最最高限价价应由具具有编制制能力的的招标人人或受其其委托具具有相应应资质的的工程造造价咨询询人、工工程招标标代理人人编制。4.2.33招标最最高限价价应
26、根据据下列依依据编制制: 1本规则则;2建设工程程设计文文件及相相关资料料;3招标文件件、工程程量清单单及其补补充通知知、答疑疑纪要; 4与建设设项目相相关的标标准、规规范等技技术资料料; 5陕西西省建设设工程消消耗量定定额、陕陕西省建建设工程程工程量量清单计计价费率率及其其他相关关计价依依据和办办法:6省、市工工程造价价管理机机构发布布的工程程造价信信息,工工程造价价信息没没有发布布的参照照市场价价: 7常规规的施工工方案; 8其他相相关资料料。4.2.44分部分分项工程程费应根根据招标标文件中中的分部部分项工工程量清清单项目目工程量量及综合合单价计计算。 分分部分项项工程量量清单项项目的综
27、综合单价价应符合合该项目目的特征征描述及及有关要要求,并并应包括括招标文文件中要要求投标标人承担担的风险险费用。 招招标文件件提供了了暂估单单价的材材料、设设备,按按暂估的的单价计计入综合合单价。4.2.55措施项项目费应应根据招招标文件件中的措措施项目目清单按按本规则则第4.11.5、4.11.6和4.22.3条的规规定计价价。4.2.66其他项项目费应应按下列列规定计计价: 1 暂列列金额应应根据工工程特点点,按有有关计价价规定估估算; 2暂估估价中的的专业工工程金额额应分不不同专业业,按有有关计价价规定估估算; 3计日日工应根根据工程程特点和和有关计计价依据据计算; 4总承承包服务务费应
28、根根据招标标文件列列出的内内容和要要求估算算。4.2.77规费和和税金应应按本规规则第4.11.100条的规规定计算算。4.2.88招标最最高限价价应在招招标时公公布,并并不得上上调或下下浮。公公布的招招标最高高限价,一一般应包包括总价价及分部部分项工工程费、措措施项目目费、其其他项目目费、规规费、税税金。招招标人应应将招标标最高限限价及有有关资料料报送工工程所在在地工程程造价管管理机构构备查。4.2.99投标人人经复核核认为招招标人公公布的招招标最高高限价未未按照本本规则的的规定进进行编制制的,可可向招标标人提出出未按规规定编制制的具体体内容,并并可提出出更正要要求。若若招标人人不予受受理或
29、受受理后办办理情况况投标人人不满意意的,投投标人应应按招投投标监督督机构规规定的时时限在开开标前向向招投标标监督机机构和工工程造价价管理机机构投诉诉。 招招投标监监督机构构应会同同工程造造价管理理机构对对投标人人的投诉诉进行处处理,发发现确有有错误的的,应责责成招标标人修改改。4.3投标标价4.3.11除本规规则强制制性规定定外,投投标价由由投标人人自主确确定,但但不得低低于成本本。 投投标价应应由投标标人或受受其委托托具有相相应资质质的工程程造价咨咨询人编编制。4.3.22投标人人应按招招标人提提供的工工程量清清单自主主报价。填填写的项项目编码码、项目目名称、项项目特征征、计量量单位、工工程
30、量必必须与招招标人提提供的一一致。4.3.33投标报报价应根根据下列列依据编编制: 1本规规则; 2建设设工程设设计文件件及相关关资料; 3招标标文件、工工程量清清单及其其补充通通知、答答疑纪要要; 4与建建设项目目相关的的标准、规规范等技技术资料料; 5企业业定额或或参考陕陕西省建建设工程程消耗量量定额、陕陕西省建建设工程程工程量量清单计计价费率率及其其他相关关计价依依据和办办法: 6市场场价格信信息或参参考省、市市工程造造价管理理机构发发布的工工程造价价信息; 7施工工现场情情况、工工程特点点及拟定定的投标标施工组组织设计计或施工工方案: 8其他他相关资资料。4.3.44分部分分项工程程费
31、应依依据招标标文件中中分部分分项工程程量清单单项目的的工程量量及自主主确定的的综合单单价计算算。分部分项工工程量清清单项目目的综合合单价应应符合该该项目的的特征描描述及有有关要求求,并应应包括招招标文件件中要求求投标人人承担的的风险费费用。招标文件中中提供了了暂估单单价的材材料、设设备,按按暂估单单价计入入综合单单价。招标文件中中要求投投标人自自主报价价的材料料、设备备单价可可按当期期市场价价格水平平适当浮浮动,但但不得过过低(高高)于市市场价格格水平。4.3.55 投标人人可根据据工程实实际情况况结合施施工组织织设计,对对招标人人所列的的措施项项目进行行增补或或调整。措施项目费费应根据据招标
32、文文件中的的措施项项目清单单及投标标时拟定定的施工工组织设设计或施施工方案案按本规规则第4.1.55 条的规规定自主主确定。其其中安全全文明施施工措施施费按照照本规则则第4.11.6条的规规定确定定。 增补或或调整的的措施项项目在报报价单中中应单列列并予以以说明。4.3.66 其他项项目费应应按下列列规定报报价:1 暂列列金额应应按招标标人在其其他项目目清单中中列出的的金额填填写;2 专业业工程暂暂估价应应按招标标人在其其他项目目清单中中列出的的金额填填写;3 计日日工按招招标人在在其他项项目清单单中列出出的项目目和数量量,自主主确定综综合单价价并计算算计日工工费用;4 总承承包服务务费根据据
33、招标文文件中列列出的内内容和提提出的要要求自主主确定。4.3.77 规费和和税金应应按本规规则第4.11.100条的规规定确定定。4.3.88 投标总总价应当当与分部部分项工工程费、措措施项目目费、其其他项目目费和规规费、税税金的合合计金额额一致。投标综合单单价应与与综合单单价分析析表相一一致,进进入综合合单价的的材料单单价应与与“主要材材料数量量及价格格表”中的单单价一致致。4.4 工程合合同价款款的约定定4.4.11 实行招招标的工工程合同同价款应应在中标标通知书书发出之之日起30天内,由由发、承承包双方方依据中中标总价价和综合合单价在在合同中中约定。不实行招标标的工程程合同价价款,发发、
34、承包包人按双双方认可可的工程程价款在在合同中中约定。4.4.22 实行招招标的工工程,合合同约定定不得违违背招、投投标文件件中关于于工期、造造价、质质量等方方面的实实质性内内容。招标文件与与中标人人投标文文件不一一致的地地方,以以投标文文件为准准。4.4.33 实行工工程量清清单计价价的工程程,应采采用总价价与综合合单价相相结合以以综合单单价为准准的合同同形式。4.4.44 发、承承包双方方应在合合同条款款中对下下列事项项进行约约定:1 工程程合同价价款(包包括总价价和工程程量清单单综合单单价);2 预付付工程款款的数额额、支付付时间及及抵扣方方式;3 工程程计量与与支付工工程进度度款的方方式
35、、数数额及时时间;4 工程程价款的的调整因因素、方方法、程程序、支支付及时时间;5 索赔赔与现场场签证的的程序、金金额确认认与支付付时间;6 承担担风险的的内容、幅幅度以及及超出约约定内容容、幅度度的调整整办法;7 工程程竣工价价款结算算编制与与核对、支支付及时时间;8 工程程质量保保证(保保修)金金的数额额、预扣扣方式及及时间;9 安全全文明施施工措施施费用的的支付时时间及使使用情况况监督办办法;10 施施工工期期提前或或延后的的奖惩办办法;11 与与履行合合同、支支付价款款相关的的担保事事项;12 发发生工程程价款争争议的解解决方法法及时间间;13 与与履行合合同、支支付价款款有关的的其他
36、事事项等。4.4.55 发包人人应当自自合同签签订之日日起30日内按按规定将将合同副副本报项项目所在在地县级级以上建建设主管管部门或或其委托托的机构构备案。4.5 工程计计量与价价款支付付4.5.11 发包人人应按照照合同约约定支付付工程预预付款。支支付的工工程预付付款,按按照合同同约定在在工程进进度款中中抵扣。4.5.22 发包人人支付工工程进度度款,应应按照合合同约定定计量和和支付,支支付周期期同计量量周期。4.5.33 工程计计量时,若若发现工工程量清清单中出出现漏项项、工程程量计算算偏差,以以及工程程变更引引起工程程量的增增减,应应按承包包人在履履行合同同义务过过程中实实际完成成的工程
37、程量计算算。4.5.44 承包人人应按照照合同约约定,向向发包人人递交已已完工程程量报告告。发包包人应在在接到报报告后按按合同约约定进行行核对。4.5.55 承包人人应在每每个付款款周期末末,向发发包人递递交进度度款支付付申请,并并附相应应的证明明文件。除除合同另另有约定定外,进进度款支支付申请请应包括括下列内内容: 1 本周期期己完成成工程的的价款; 2 累计已已完成的的工程价价款; 3 累计已已支付的的工程价价款; 4 本周期期已完成成计日工工金额; 5 应增加加和扣减减的变更更金额; 6 应增加加和扣减减的索赔赔金额: 7 应抵扣扣的工程程预付款款; 8 应抵扣扣的发包包人供应应的材料料
38、、设备备的金额额; 9 根据合合同应增增加和扣扣减的其其他金额额; 10 本付款款周期实实际应支支付的工工程价款款。4.5.66 发包人人在收到到承包人人递交的的工程进进度款支支付申请请及相应应的证明明文件后后,发包包人应在在合同约约定时间间内核对对和支付付工程进进度款。4.5.77 发包人人未在合合同约定定时间内内支付工工程进度度款,承承包人应应及时向向发包人人发出要要求付款款通知,发发包人收收到承包包人通知知后仍不不按要求求付款,可可与承包包人协商商签订延延期付款款协议,经经承包人人同意后后延期支支付。协协议应明明确延期期支付的的时间和和从要求求付款通通知送达达之日起起按同期期银行贷贷款利
39、率率计算应应付款的的利息。4.5.88 发包人人不按合合同约定定支付工工程进度度款,双双方又未未达成延延期付款款协议,导导致施工工无法进进行时,承承包人可可停止施施工,由由发包人人承担违违约责任任。4.6 索赔与与现场签签证4.6.11 合同一一方向另另一方提提出索赔赔时,应应有正当当的索赔赔理由和和有效证证据,并并应符合合合同的的相关约约定。4.6.22 若承包包人认为为非承包包人原因因发生的的事件造造成了承承包人的的经济损损失,承承包人应应在确认认该事件件发生后后按合同同约定向向发包人人发出索索赔通知知。发包人在收收到承包包人发出出的索赔赔通知后后并在合合同约定定时间内内,未向向承包人人作
40、出答答复,视视为该项项索赔已已经认可可。4.6.33 承包人人索赔按按下列程程序处理理: 1 承包人人在合同同约定的的时间内内向发包包人递交交费用索索赔意向向通知书书; 2 发包人人指定专专人收集集与索赔赔有关的的资料; 3 承包人人在合同同约定的的时间内内向发包包人递交交费用索索赔申请请表; 4 发包人人指定的的专人初初步审查查费用索索赔申请请表,符符合本规规则第44.6.1条规规定的条条件时予予以受理理; 5 发包人人指定的的专人进进行费用用索赔核核对,经经造价工工程师复复核索赔赔金额后后,与承承包人协协商确定定并由发发包人批批准; 6 发包人人指定的的专人应应在合同同约定的的时间内内签署
41、费费用索赔赔审批表表,或发发出要求求承包人人提交有有关索赔赔的进一一步详细细资料的的通知,待待收到承承包人提提交的详详细资料料后,按按本条第第4、5款的程程序进行行。4.6.44 若承包包人的费费用索赔赔与工程程延期索索赔要求求相关联联时,发发包人在在作出费费用索赔赔的批准准决定时时,应结结合工程程延期的的批准,综综合作出出费用索索赔和工工程延期期的决定定。4.6.55 若发包包人认为为由于承承包人的的原因造造成额外外损失,发发包人应应在确认认引起索索赔的事事件后,按按合同约约定参照照4.66.3条规定定的程序序向承包包人索赔赔。 承承包人在在收到发发包人索索赔通知知后并在在合同约约定时间间内
42、,未未向发包包人作出出答复,视视为该项项索赔已已经认可可。4.6.66 承包人人应发包包人要求求完成合合同以外外的零星星工作或或非承包包人责任任事件发发生时,承承包人应应按合同同约定及及时向发发包人提提出现场场签证。4.6.77 发、承承包双方方确认的的索赔与与现场签签证费用用与工程程进度款款同期支支付。4.7工程程价款调调整4.7.11 招标工工程以投投标截止止日前28天,非非招标工工程以合合同签订订前28天为基基准日。其其后国家家的法律律、法规规、规章章和政策策发生变变化影响响工程造造价的,应应按省建建设主管管部门或或其授权权的省工工程造价价管理机机构发布布的规定定调整合合同价款款。4.7
43、.22 若施工工中出现现施工图图纸与工工程量清清单项目目特征描描述不符符的,由由承包人人按新的的项目特特征提出出综合单单价,发发包人确确认。4.7.33 因分部部分项工工程量清清单漏项项或非承承包人原原因的工工程变更更,造成成增加新新的工程程量清单单项目,其其对应的的综合单单价按下下列方法法确定: 1 合同中中已有适适用的综综合单价价,按合合同中已已有的综综合单价价确定; 2 合同中中有类似似的综合合单价,参参照类似似的综合合单价确确定; 3 合同中中没有适适用或类类似的综综合单价价,由承承包人提提出综合合单价,发发包人确确认。4.7.44 承包人人中标的的措施项项目费为为合同价价款的组组成部
44、分分,一般般不作调调整。但但出现下下列情况况时可作作调整: 1 发包人人更改已已审定的的施工方方案(修修正错误误除外),引引起措施施项目费费用增加加时予以以增加,减减少时不不予减少少。 2 由于工工程量变变化引起起措施项项目费用用增加时时予以增增加,减减少时予予以减少少。 上上述两类类情况发发生时,承承包人原原中标价价以综合合单价计计算的措措施项目目按本规规则4.7.33条办理理;承包包人原中中标价以以系数计计算的措措施项目目,按原原中标系系数计算算。4.7.55 因非承承包人原原因引起起的工程程量增减减,发、承承包双方方应在合合同中约约定调整整综合单单价的工工程量增增减幅度度。在合同约定定幅
45、度以以内的,应应执行原原有的综综合单价价;在合合同约定定幅度以以外的,其其综合单单价由承承包人提提出、发发包人确确认。4.7.66 若施工工期内材材料、设设备市场场价格波波动超出出合同约约定幅度度时,其其超出部部分应按按差价调调整工程程价款:合同没没有约定定或约定定不明确确的,其其合同约约定价与与实际价价格之间间的全部部差价由由发包人人承担。4.7.77 因不可可抗力事事件导致致的费用用,发、承承包双方方应按以以下原则则分别承承担并调调整工程程价款。 1 工程本本身的损损害、因因工程损损害导致致第三方方人员伤伤亡和财财产损失失以及运运至施工工场地用用于施工工的材料料和待安安装的设设备的损损害,
46、由由发包人人承担; 2 发包人人、承包包人人员员伤亡由由其所在在单位负负责,并并承担相相应费用用; 3 承包人人的施工工机械设设备损坏坏及停工工损失,由由承包人人承担; 4 停工期期间,承承包人应应发包人人要求留留在施工工场地的的必要的的管理人人员及保保卫人员员的费用用,由发发包人承承担: 5 工程所所需清理理、修复复费用,由由发包人人承担。4.7.88 工程价价款调整整报告应应由受益益方在合合同约定定时间内内向合同同的另一一方提出出,经对对方确认认后调整整合同价价款。受受益方未未在合同同约定时时间内提提出工程程价款调调整报告告的,视视为不涉涉及合同同价款的的调整。 收收到工程程价款调调整报告
47、告的一方方应在合合同约定定时间内内确认或或提出协协商意见见,否则则,视为为工程价价款调整整报告已已经确认认。4.7.99 经发、承承包双方方确定调调整的工工程价款款,作为为追加(减减)合同同价款与与工程进进度款同同期支付付。4.8竣工工结算4.8.11 工程完完工后,发发、承包包双方应应在合同同约定时时间内办办理工程程竣工结结算。4.8.22 工程竣竣工结算算由承包包人或受受其委托托具有相相应资质质的工程程造价咨咨询人编编制,由由发包人人或受其其委托具具有相应应资质的的工程造造价咨询询人核对对。4.8.33 工程竣竣工结算算应依据据: 1 本规则则; 2 施工合合同; 3 投标文文件; 4 招
48、标文文件; 5 工程竣竣工图纸纸及资料料; 6 双方确确认的工工程量; 7 双方确确认追加加(减)的的工程价价款; 8 双方确确认的索索赔、现现场签证证事项及及价款; 9 其他依依据。4.8.44 分部分分项工程程费应依依据双方方确认的的工程量量、合同同约定的的综合单单价和按按规定应应计列的的差价计计算:如如综合单单价发生生调整的的,以发发、承包包双方确确认调整整的综合合单价计计算。发包人提供供了暂估估单价的的材料、设设备,若若依法必必须招标标的,由由发包人人和承包包人共同同通过招招标确定定其单价价,若不不属于依依法必须须招标的的,由发发包人和和承包人人协商确确定其单单价的材材料、设设备单价价
49、与暂估估单价的的差额以以差价方方式调整整总价。4.8.55 措施项项目费应应依据合合同约定定的项目目和金额额计算;如发生生调整的的,其中安全文文明施工工费应按按本规则则第4.1.66条的规规定计算算。4.8.66 其他项项目费用用应按下下列规定定计算: 1 计日工工应按发发包人实实际签证证确认的的事项和和金额计计算;发包人和承承包人通通过招标标或协商商确定以以发、承承包双方方确认调调整的金金额计算算, 2 发包人人提供暂暂估价的的专业工工程结算算按发包包人、承承包人与与专业分分包人依依据有关关计价规规定最终终确认的的价格计计算; 3 总承包包服务费费应依据据合同约约定金额额计算,如如发生调调整
50、的,以以发、承承包双方方确认调调整的金金额计算算; 4 索赔费费用应依依据发、承承包双方方确认的的索赔事事项和金金额计算算; 5 现场签签证费用用应依据据发、承承包双方方签证资资料确认认的金额额计算; 6 暂列金金额应减减去工程程价款调调整与索索赔、现现场签证证金额计计算,如如有余额额归发包包人。4.8.77 规费和和税金应应按本规规则第4.11.100条的规规定计算算。4.8.88 承包人人应在合合同约定定时间内内编制完完成竣工工结算书书,并在在提交竣竣工验收收报告的的同时递递交给发发包人。 承承包人未未在合同同约定时时间内递递交竣工工结算书书,经发发包人催催促后仍仍未提供供或没有有明确答答
51、复的,发发包人可可以根据据已有资资料办理理结算。4.8.99 发包人人在收到到承包人人递交的的竣工结结算书后后,应按按合同约约定时间间核对。 同同一工程程竣工结结算核对对完成,发发、承包包双方签签字确认认后,发发包人不不得要求求承包人人与另一一个或多多个工程程造价咨咨询人重重复核对对竣工结结算,承承包人也也不得要要求发包包人重复复核对竣竣工结算算。4.8.110 发包人人收到承承包人递递交的竣竣工结算算书后,在在合同约约定时间间内,不不核对竣竣工结算算或未提提出核对对意见的的,视为为承包人人递交的的竣工结结算书已已经认可可,发包包人应向向承包人人支付工工程结算算价款。 承承包人在在接到发发包人
52、提提出的核核对意见见后,在在合同约约定时间间内,不不确认也也未提出出异议的的,视为为发包人人提出的的核对意意见已经经认可,竣竣工结算算办理完完毕。4.8.111 发包人人应对承承包人递递交的竣竣工结算算书予以以签收,拒拒不签收收的,承承包人可可以不交交付竣工工工程。 承承包人未未在合同同约定时时间内递递交竣工工结算书书的,发发包人要要求交付付竣工工工程,承承包人应应当交付付。4.8.112 竣工结结算办理理完毕,发发包人应应将竣工工结算书书报送工工程所在在地工程程造价管管理机构构备案。经经备案的的竣工结结算书作作为工程程竣工验验收备案案的必备备文件。4.8.113 竣工结结算办理理完毕,发发包
53、人应应根据确确认的竣竣工结算算书在合合同约定定时间内内向承包包人支付付工程竣竣工结算算价款。4.8.114发包包人支付付工程竣竣工结算算价款,应应按含同同约定预预留质量量保证(保保修)金金,并应应在质量量缺陷责责任期结结束后向向承包人人返还剩剩余的金金额,不不得超出出合同约约定的数数额预留留质量保保证(保保修)金金,不得得超出合合同约定定的时间间扣留剩剩余的金金额。4.8.115发包包人未在在合同约约定时间间内向承承包人支支付工程程结算价价款的,承承包人可可催告发发包人支支付结算算价款。如达成延期期支付协协议的,发发包人应应按同期期银行同同类贷款款利率支支付拖欠欠工程价价款的利利息。如如未达成
54、成延期支支付协议议,承包包人可以以与发包包人协商商将该工工程折价价,或申申请人民民法院将将该工程程依法拍拍卖,承承包人享享有就该该工程折折价或者者拍卖的的价款优优先受偿偿的权利利。4.9 工程计计价争议议处理4.9.11 在工程程计价中中,对工工程造价价计价依依据、办办法以及及相关政政策规定定发生争争议事项项的,由由工程造造价管理理机构负负责解释释。4.9.22 发包人人以对工工程质量量有异议议,拒绝绝办理工工程竣工工结算的的,已竣竣工验收收或已竣竣工未验验收但实实际投入入使用的的工程,其其质量争争议按该该工程保保修合同同执行,竣竣工结算算按合同同约定办办理;已已竣工未未验收且且未实际际投入使
55、使用的工工程以及及停工、停停建工程程的质量量争议,双双方应就就有争议议的部分分委托有有资质的的检测鉴鉴定机构构进行检检测,根根据检测测结果确确定解决决方案,或或按工程程质量监监督机构构的处理理决定执执行后办办理竣工工结算,无无争议部部分的竣竣工结算算按合同同约定办办理。发包人不得得因分部部分项工工程局部部工程质质量争议议而拒不不办理整整个工程程的竣工工结算。4.9.33 发、承承包双方方发生工工程造价价合同纠纠纷时,应应通过下下列办法法解决:1 由双双方当事事人协商商解决;2 提请请工程造造价管理理机构进进行调解解;3 按合合同约定定向仲裁裁机构申申请仲裁裁或向人人民法院院起诉。4.9.44在
56、合同同纠纷案案件处理理中,需需作工程程造价鉴鉴定的,应应委托具具有相应应资质的的工程造造价咨询询人进行行。5 工程量量清单计计价表格格5.1 计价表表格组成成5.1.11 封面:1 工程程量清单单2 工程程量清单单计价表表5.1.22 总说明明5.1.33 工程量量清单表表:1 分部部分项工工程量清清单(包包括:甲甲供材料料、设备备数量及及单价明明细表,材材料、设设备暂估估单价明明细表)2 措施施项目清清单3 其他他项目清清单1) 暂列列金额明明细表2) 专业业工程暂暂估价明明细表 3) 计日工工表4) 总承承包服务务项目表表 4 规规费、税税金项目目清单5.1.44 工程量量清单计计价表:1
57、 招标标最高限限价2 投标标总价3 竣工工结算总总价4 工程程项目总总造价表表5 单项项工程造造价汇总总表6 单位位工程造造价汇总总表7 分部部分项工工程量清清单计价价表8 措施施项目清清单计价价表 9 其他项项目清单单计价表表 1) 计日工工计价表表 2) 总承包包服务费费计价表表 10 规费、税税金项目目清单计计价表 11 工程量量清单综综合单价价分析表表 12 主要材材料价格格表 13 主要材材料、设设备差价价表 14 索赔与与现场签签证计价价汇总表表 15 费用索索赔申请请(核准准)表 16 现场签签证表5.1.55 工程款款支付申申请(核核准)表表工程工程量清单单招标人:(单单位盖章
58、章)法定代表人人或其授权人人:(签签字或盖盖章)工程造价咨咨询人或招标代理理人:(单单位盖章章)法定代表人人或其授权人人:(签签字或盖盖章)编制人:(造造价人员员签字盖盖专用章章)复核人:(造造价人员员签字盖盖专用章章)编制时间:年月日日复核时间:年月日日总 说 明明工程名称 专业 第 页共 页分部分项工工程量清清单工程名称:专业 第 页共 页序号项目编码项目名称计量单位工程数量措施项目清清单工程名称 :专业 第 页共 页序号项 目 名名 称计量单位工程数量注:安全文文明施工工措施费费为不可可竞争费费用,应应按规定定在“规费、税税金项目目清单计计价表”计算。其他项目清清单工程名称:专业 第 页
59、共 页序号项 目 名名 称计量单位工程数量规费、税金金项日清清单工程名称:专业 第 页共 页序号项 目 名名 称计量单位工程数量一规费:1社会保障费费1.1养老保险1.2失业保险1.3医疗保险1.4工伤保险1.5残疾人就业业保险1.6女工生育保保险2住房公积金金3危险作业意意外伤害害保险二税金:1营业税2城市维护建建设税3教育费附加加暂列金额明明细表工程名称:专业 第 页共 页序号项 目 名名 称计量单位暂定金额(元元)专业工程暂暂估价明明细表工程名称:专业 第 页共 页序号项 目 名名 称计量单位暂估单价(元元)计日工表工程名称:专业 第 页共 页序号项 目 名名 称计量单位暂定工程量量一人
60、工:12二材料:123三机械: 123总承包服务务项目表表工程名称:专业 第 页共 页序号项 目 名名 称计量单位工程数量1发包人发包包专业工工程管理理服务费费2发包人供材材料、设设备保管管费甲供材料、设设备数量量及单价价明细表表工程名称:专业 第 页共 页序号材料设备编编码名称、规格格、型号号单位数量单价(元)材料、设备备暂估单单价明细细表工程名称:专业 第 页共 页序号材料设备编编码名称、规格格、型号号计量单位暂估单价(元元)工程工程量清单单计价表表编制单位:(单位位盖章)法定代表人人或其授权人人:(签签字或盖盖章)编制人:(造造价人员员签字盖盖专用章章)复核人:(造造价人员员签字盖盖专用
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度外卖配送服务承包合同(含食品安全)
- 2025年度个人独院买卖合同(含租赁权)协议书
- 课题申报参考:民族基层地区检察听证实质化改革路径构建研究
- 二零二五年度智能停车场租赁与维护一体化合同
- 2025年个人担保居间合同标准实施范本2篇
- 二零二五年度女方违反离婚协议财产分割及房产过户合同4篇
- 2025年度个人户外装备分期购买合同
- 湖北省黄冈市重点中学高三上学期期末考试语文试题(含答案)
- 2025版美容院美容师团队建设聘用标准合同4篇
- 二零二五年度牧业产业扶贫项目承包合同范本3篇
- 桥本甲状腺炎-90天治疗方案
- 《量化交易之门》连载27:风险的角度谈收益MAR和夏普比率
- (2024年)安全注射培训课件
- 2024版《建设工程开工、停工、复工安全管理台账表格(流程图、申请表、报审表、考核表、通知单等)》模版
- 2024年广州市高三一模普通高中毕业班高三综合测试一 物理试卷(含答案)
- 部编版《道德与法治》六年级下册教材分析万永霞
- 粘液腺肺癌病理报告
- 酒店人防管理制度
- 油田酸化工艺技术
- 上海高考英语词汇手册列表
- 移动商务内容运营(吴洪贵)任务五 其他内容类型的生产
评论
0/150
提交评论