建筑工程合同管理与索赔期末考试复习题

1、.多项选择题1、委托代理人与第三人签订合同的法律特征是（ ）。A. 以代理人名义与对方谈判湾。谈判合同应包含有关代理人权利和义务的条款C。代理人在合同谈判过程中自主提出自己的要求D. 订立的合同由委托人和代理人共同履行2. 法人变更是指（ ）。A. 法人的合法存续期限届满 B. 公司业务改变经营方式C。法人企业转让企业 D.企业法人资格已被撤销3. 债务人将其债权置于债权人的占有之下，以保证（C）对债务的履行。保证 b.担保人和债权人 C. 担保人和债务人 D. 主合同当事人A. 抵押 B. 留置权 C. 保证 D. 质押4、担保方式中的担保要求（ ）签订书面担保合同。债权人和债务人 B.担保

2、人和债权人 C. 担保人和债务人 D. 主合同当事人5、违约造成的损失高于合同约定的违约金，只能遵守合同（ ）。根据合同赔偿违约金按实际损失加违约金，剥夺对方赔偿在原约定违约金的基础上适当增加一定比例的违约金请求法院增加超过违约金的损失6、要约人撤回要约的，要约撤回通知应于（ ）点送达对方。A.要约到达对方之前 B.对方做出承诺之前C。交易对方承诺在 D. 对方承诺生效后到达要约人七、债务人按照合同约定向第三人履行债务的，属于（ ）类。权利转让 B.转让义务 C.当事人主体变更 D.当事人主体不变八、债权人决定将债权债务转移给第三人时，（ ）。A. 需要对方同意 B. 不需要对方同意，但要通知

3、对方C。无需对方同意，无需通知对方 D.需对方同意，但需公证九、在履行合同过程中发现合同对货币支付地点没有明确约定，双方事后未能达成补充协议的，依照合同法的规定，应在 ( ) 中执行。货币支付方所在地 B. 货币接受方所在地 C. 货币存款 D. 货币使用地10、在某工程签订的采购合同中，由于条款中没有规定交货地点和运费，供方应（ ）准备好钢材。A. 将钢材运送到工地 B. 将钢材运送到发件人办公室C。将钢材送到发件人仓库 D. 通知发件人取货11、在使用格式条款的合同中，提供格式条款的一方对可能造成的人身损害免责（ ）。有效 B.无效 C. 公证后有效 D. 拒绝后无效12. 受要约人迟延的

4、承诺，以承诺（ ）表示。有效 B.无效 C.要约人未表示不接受有效性 D.要约人的承诺无效13、合同一方当事人通过资产重组分为两个独立的法人，合同由原法人签署（ ）。自然终止 B. 无效 C. 仍然有效 D. 可以撤销14、合同法规定的“抗辩权”，是指对方当事人在发生违约时享有（ ）的权利。撤销合同 B.解除合同 C.解除合同 D. 中止履行义务15、合同（ ）可用于已完成施工图设计的小型工程的施工招标。b单元总价 C.成本加报酬 D.计划价格16、对于国家或地方重点项目的招标，选择招标方式时可使用（ ）。您可以选择自愿开标或招标公开招标方式可自愿选择，邀请招标方式的选择须经批准招标可以自愿选

5、择，公开招标的选择应当获得批准应批准公开或招标的选择17、采用评标法评标时，在可以折算成价格的评标要素中，( )不能从投标价格中扣除。A. 工期提前带来的好处 B. 开标后投标人提出的优惠条件C。技术咨询的好处 D.为招标单位的人员提供与项目相关的技术培训18、中标人确定后，招标人和投标人应当以（ ）作为施工合同价款。投标价格 B.投标价格 C.评标 D. 更正标价19、投标人在现场考察后对招标人提出的问题，如招标人书面回答的问题与招标文件规定的内容不一致的，以（ ）为准。A. 投标人在现场考察时的口头说明 B. 招标文件规定C。书面答复 D. 仲裁机构裁决20、考虑到特殊行业对施工能力的专业

6、要求，( )法一般适用于设备安装工程。公开招标 B.招标 C. 招标 D. 方案竞争二十一。双方签订的监理合同约定的合同金额为（ ）的报酬。正常监督工作 B. 附加监督工作C。附加监督工作 D. 包括正常的、附加的和附加的监督工作二十二。 建设工程委托监理合同标准条件规定，“委托人”是指（ ）。监理人员派员到监理机构全面履行合同承担直接投资责任并委托监管业务的一方及法定继承人进行监督招标的一方D. 监标方23。根据建设工程委托监理合同，( )不属于委托人的权利。选定的项目总承包商要求监管人员提供监管工作月度报告和监管业务专项报告项目分部审批选择权变更总监理工程师的最终批准权24。 建设工程委托

7、监理合同规定，委托人的责任不包括（ ）。客户选择的质检机构检测数据有误监事因监事以外的原因遭受损失客户向主管提出的赔偿要求无法成立监理疏忽导致合同终止25、建设工程委托监理合同规定（ ）属于附加监理工作范围。审查批准的建筑承包商的施工计划和时间表不可抗力事件后的补救工作雇主和违约承包商终止合同后新选定的承包商进入现场所需的准备时间开发商要求主管协助的与政府行政部门的外部协调26、建设工程委托监理合同属于( )。基本合同 B.承诺合同 C. 单一合同 D. 技术合同27建设工程设计合同履行时，( )是承包人的义务。提供有关设备的技术信息向相关部门提交各设计阶段的设计文件审批修改预算D. 确定设计

8、深度和周长28、根据建设工程委托监理合同的规定，监理人员在执行监理业务（ ）过程中应当遵守的职业道德，不得违反监理人员。A. 向他人泄露委托人披露的秘密 B. 从承包商处获得提前期限奖金C。帮助承包商改进施工组织设计 D. 鼓励承包商为发包人违约提出索赔29、在工程勘察设计合同管理过程中，监理人管理合同的依据之一是（ ）。设计方案及设计成果 B. 设计监理委托合同C。建设项目批准文件 D. 公证人的公证文件30、下列文件均为施工合同文件的一部分，但从文件的解释顺序来看，（ ）是错误的。A. 合同协议、中标通知 B. 施工合同一般条件、施工合同专用条件 C. 标准及相关技术文件、图纸 D. 标书

9、、工程量清单31根据施工合同的规定，从开工到（ ）的日历天数为承包商的施工工期。在此基础上，可以与合同工期进行比较，判断承包商是提前完成还是延期完成。A. 承包商提交竣工验收前自检的日期 B. 承包商提供竣工资料和竣工验收报告的日期C。竣工验收日期开始 D.竣工验收合格工程师验收记录签字之日32虽然我国对工程保险没有强制性规定，但越来越多的工程项目参保。双方分担保险责任的原则之一是（ ）。发包人为承包方和承包方办理保险并支付保险费承包商为双方人员办理保险并支付保险费用为工程运至施工现场的待安装材料和设备，发包人应申请保险并缴纳保险费为工程运至施工现场的待安装材料和设备，承包人应办理保险并缴纳保

10、险费33、发包人将批量采购的塑钢窗运至现场，与承包人核对并存放在承包人仓库。在施工过程中，发现5个塑钢窗的制造质量存在重大问题。承包商按照工程师的指示拆除并重新安装了它们。工程师对此事件的解决方案是 ( )。A. 费用和工期损失由承包商承担 B. 费用补偿和延长合同期限C。补偿成本但不延长合同期限 D. 延长合同期限不补偿34 建设工程施工合同规定的设计变更类别不包括（ ）。A. 增加合同约定的工程数量 B. 删除承包商原计划的工作顺序和时间C。改变承包商原计划的工作顺序和时间 D. 改变工程相关部分的标高35施工合同履行过程中，( ) 错误。工程师可在48小时内发出口头指示并书面确认工程师未

11、能及时以书面形式确认口头订单的，承包人书面提出确认请求，工程师在收到请求后48小时内未作出答复的，视为承包人已提出确认请求。承包商认为工程师的指令不合理，并对内容提出质疑承包商不对工程师的错误指示负责36为保证工程质量，建设工程施工合同规定（ ）的最低质量保修期为5年。基础工程 B.防水工程 C.供水管道工程 D设备安装工程37在施工过程中，承包商应严格控制自己采购的材料和设备的质量。当承包商采购的材料和设备不符合设计或标准要求时，（ ）是错误的。工程师可以拒绝验收承包商应承担由此产生的费用承包商可以将这些材料和设备临时存放在现场，并根据工程师的要求回购符合要求的产品因 此，工期延期不予延长3

12、8在混凝土工程施工过程中，模板和钢筋搭好后，承包商会通知工程师检查，然后自行进行混凝土浇筑。工程师怀疑零件的质量并进行了穿孔检查。结果表明，质量符合合同要求。本次事件造成的工期及造价影响按（ ）项处理。A. 对成本和工期损失给予补偿 B. 对成本和工期损失不给予补偿C。提供成本补偿但不延长合同期限 D. 延长合同期限但不给予补偿39如果承包商在主要交通干道附近施工，承包商应在开工前向工程师提出安全措施，工程师批准后实施。雇主承担湾。承包商承担雇主和承包商份额D. 承包商预付款，施工完成且无安全事故后承包商付款40、监理工程师根据施工现场的实际情况下达停工令后，因（ ）下达的停工令不赔偿承包人因

13、停工而遭受的损失。由于两名独立承包商之间的施工干扰而暂停一名承包商的工作承包商在同一空间内同时进行不同标高的施工，并暂停某一工作面的施工，以确保工人的安全在等待设计图纸更改时暂停施工为了保护在基础开挖过程中遇到的具有文物保护价值的历史遗迹41当事人就具体技术项目的技术预报签订的合同称为（ ）合同。技术开发 B.技术转让 C.技术咨询 D.技术服务42 FIDIC合同条件中规定的“暂定金额”的特征之一是（ ）。这笔费用的金额包含在中标合同价格中业主有权根据施工实际需要控制使用这笔费用的支出只能用于中标承包商的建设D. 这笔费用必须在项目完成前全额使用43 FIDIC 合同条件规定，在签发部分项目

14、移交证书时，( )。A. 保留金不予退还 B. 退还一半的保留金C。工程部分退还承包工程相应比例的保留金的一半 D. 全额退还保留金44 FIDIC合同条件规定，合同有效期为合同签订之日至（ ）日。A. 出具项目交接证明 B. 出具缺陷责任免除证明C。承包商向业主提交的“收尾清单”生效 D. 工程交接证书中注明的竣工45根据 FIDIC 分包合同的条件，分包商在施工受到业主干扰后，分包商向承包商提出索赔，承包商收到索赔报告（ ）。认为由于不属于自己的责任而拒绝索赔如果您认为索赔成立，您应自行支付赔偿金，然后向业主索要代表分包商向工程师提交索赔报告，无需支付任何预付款将分包商的索赔报告转发给工程

15、师，无需任何预付款46在 FIDIC 合同条件中，( ) 是承包商应承担的风险。施工遇到图纸上未标明的地下结构湾。社会动荡导致施工暂停C。特殊条款规定固定汇率，在合同履行期间汇率变动D、施工期间地方税费增加47工程师在处理索赔时应注意自己的权力。 ( ) 在下列情况下不属于工程师的权力。检查承包商现场并发记录湾。指示承包商缩短合同期限C。当工程师与承包商无法就补偿达成一致时，工程师单方面作出决定D. 将已批准的索赔纳入当月的进度付款48 FIDIC 合同条件规定，在 ( ) 之后，工程师无权指示承包商进行任何施工工作。A. 出具项目交接证明 B. 出具缺陷责任免除证明C。签发最终付款证明 D.

16、 承包商提交清单49属于索赔处理类别的索赔是 ( )。A. 合同中隐含的索赔 B. 总索赔C。工期索赔 D. 总承包商与分包商之间的索赔50某工程在施工过程中，因供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，造成返工造成损失，建设单位索赔（ ）赔偿自身损失。业主 B. 工程师 c.设备制造商 D. 设备供应商二、选择题51可以有第三方担保方式（ ）。A. 保证 B.抵押 C. 质押 D. 停留 E. 押金52 “建设工程一切险”的保险责任范围包括（ ）。不正确的设计造成的成本 B. 火灾C。工人恶意行为造成的事故 D. 技术人员疏忽造成的事故E. 盗窃53合同法规定的合同无效的条件包括（ ）。A.一方

17、以强制手段订立合同，损害国家利益 B.损害公共利益C。签订合同明显不公平 D.恶意串通损害第三方利益违反行政法规强制性规定54 合同法规定，应当先履行债务的一方在有确凿证据证明对方有情形的情况下，可以中止履行。良好管理的严重恶化 B. 财产转移 c.商业信誉损失 D. 无力偿还债务E. 不保证55 合同法规定解除合同的条件为（ ）。发生不可抗力连任期届满前，当事人明确表示不履行主要债务当事人延迟履行主要债务当事人违约导致合同目的无法实现履约期限届满前，当事人以自己的行为表明未履行主要债务56在合同法规定的合同应当具备的条款中，( )属于合同法律关系三要素中的“内容”范畴。乙方.标的 C.数量

18、D.违约责任 E.解决合同纠纷的方法57根据合同法的规定，有效的要约可以因某些原因的发生而无效，这些原因包括（ ）。A.要约人依法撤回要约 B.要约人依法撤销要约C。拒绝要约的通知送达要约人 D. 受要约人对要约内容的变更E. 承诺期限届满，收款人未作出承诺58 合同法中关于解决合同纠纷方式的正确表述是（ ）。当事人可以通过和解或调解解决合同纠纷当事人订立仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院提起诉讼。当事人不愿和解或调解的，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁一方当事人不履行仲裁裁决的，对方当事人可以请求人民法院申请仲裁涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁59招标

19、人自行投标的能力为（ ）。A. 必须是法人实体 b.准备招标文件的能力C。具有审查投标人资格的能力 D. 招标人资格经主管部门核准E.组织评价和评价的能力60在公开招标的条件下，发布的招标公告的主要内容包括（ ）。项目概述 B.项目资金来源 C. 招标须知 D. 评标方式 E. 招标围61在评估设计标书时，主要考虑的因素是（ ）。设计的利弊 B. 环保措施是否合理？C。投资估算是否超过限额 D.中标价格是否最低E、社会声誉是否良好62在公开招标过程中，招标阶段的主要任务包括（ ）。处理招标记录 B. 准备招标文件 C. 发布招标公告 D. 提供招标文件E. 组织实地考察63根据建设工程监理合同

20、的标准条件，委托人的义务包括（ ）。开展监管业务前向监管人员预付款项提供与本项目相关的设备制造商名单监理工作所需的所有条件必须免费提供给监理对主管书面提出并要求作出决定的所有事项，在一定时间内作出书面决定E. 授权熟悉项目情况并能在规定时间内作出决定的常驻代表（按专款约定）负责与主管联络64根据建设工程委托监理合同的规定（ ）是监理人的权利。A. 确定和否决选择施工总承包商的权利 B. 签署工程实际竣工日期的权利对工程所用材料和施工质量进行检查的权利 D. 设计变更的批准权项目付款审核及签字权65根据建设工程委托监理合同，监理人有权就（ ）提出建议。生产工艺设计变更 B. 项目分包商资质确定设

21、计标准 D. 更换工作不正常的承包商相关人员E、选择项目总承包商66委托合同的基本特征是（ A CE）。A. 合同标的为劳务 B. 必须是有偿合同C。合同是承诺，非必要合同 D. 条款不承担违约责任E. 合同是双向的67在重新选择勘察合同过程中，勘察承包人应当履行（ ）。调查结果质量符合规定和合同湾。提出调查技术要求勘察进度符合合同规定勘查遗漏的项目应及时勘查，额外费用由发包人承担在调查现场自行解决土地使用和访问问题68设计阶段的监督内容包括（ ）。A.选择勘察设计单位 B.组织设计竞赛C。确定设计中使用的技术参数 D. 审查调查和设计方案和结果E. 编制项目预算69 建设工程施工合同规定，工

22、程的调试能力应与承包商的安装围护结构一致，其中（ ）错误。多式联运空载试车，试车由承包商组织单机空载测试，工程师组织因设计原因，调试未达到验收要求，工期相应推迟如试驾合格，工程师未能在合同规定的时间内签订合同，承包商可继续施工因承包方采购的设备制造原因，调试不符合验收要求，工期将相应顺延。70 建设工程施工合同规定了施工期间发生不可抗力事件时双方的处理办法。不可抗力事件发生后，承包商的风险范围包括（ ）。运输到要安装的施工现场的设备损坏湾。承包商机器损坏停工期间，应工程师要求，承包商为必要的管理人员留在施工现场的费用建筑工人伤亡E. 项目所需的维修费用71下列关于施工合同履行过程中隐蔽工程验收

23、和复验的表述和做法是错误的（ ）。如果工程师未能按时参加检验，他必须在开始检验之前责骂承包商提出书面延期请求工程师未按时要求延期，不参加检验的，承包人可自行组织检验工程师未参加验收的，视为该部分工程合格发包人不得承认工程师未按时参加承包人单独记录的试运行由于工程师不参与验收，因此无法对已隐蔽工程提出复检要求72在施工合同履行过程中，如因（ ）原因造成工期延误的，经工程师确认后，可以相应延长工期。A. 工作量增加 B. 合同约定由承包商承担的风险C. 雇主不能提供符合特殊条款和条件的启动条件 D. 设计变更E. 一周内因非承包方停水、停电、停气造成的累计停工8小时以上73在工程建设合同重选过程中

24、，开发商应完成的工作包括（ ）。办理征地拆迁补偿、平整工地为非夜间施工使用提供和维护照明建筑工地和城乡公共道路的开放通道确保施工现场清洁，符合环境卫生管理相关规定E. 确定基准和坐标点并进行现场检查74建设工程施工所用材料和设备的质量检验应当符合的（ ）要求。A.材料生产单位必须有相应的技术设备 B.产品必须由供应商自己生产C。符合国家质量标准 D.产品包装符合国家标准要求E.设备要有详细的使用说明书75合同主要包括（ ）及其他类型的合同。订单 B. 复制 c.维修 D.入库 E.测试76施工分包的主要特点是（ ）。开发商与分包商之间不存在合同关系分包商只能向承包商提出索赔分包商的施工质量必须

25、符合施工合同的要求承包商负责分包工程建设的协调和管理分包商必须立即执行工程师根据施工合同发出的指令77 FIDIC合同条件规定，指定分包商与总分包商的区别为（ ）。A.合同状态不同 B.工程款支付的支出项目不同C。业主对指定分包商利益的保护不同 D. 承包商对分包商违约的责任不同。 E. 选择分包商的权利不同78 FIDIC合同条件规定，如因（ ）等原因，在竣工结算时发现扣除暂定金额、调价和日工费后的实际结算金额超过有效合同的15%的，调整竣工结算金额。业主延迟向建筑工地承包商提供赔偿工程师下令增加工程承包商获得工程报酬承包商因施工期间增加的地方税费而获得补偿施工过程中如有地下障碍物未在图纸中

26、注明，按合同调整单价后增加工程造价。增加工程量清单部分工程承包商获得的工程报酬79为了使索赔得到公正合理的解决，工程师在工作中必须遵守（ ）等基本原则。批评教育 B.公平 C. 自愿 D. 共识 E. 平等80工程师在对承包商的索赔进行审查时，可以将承包商的（ ）等证明材料作为合理依据。意向书 B. 工程师批准的施工进度表C。工程师下达的各种书面指示 D.投标时的标前会议纪要E. 各种财务文件参考答案单选题1. C 2. B 3. C 4. B 5. D 6. B 7. D 8. A 9. B 10. D11. B 12. C 13. C 14. D 15. B 16. B 17. B 18.

27、 B 19. C 20. B21. A 22. B 23. C 24. D 25. D 26. B 27. C 28. C 29. B 30. B31.B 32.C 33.B 34.B 35.C 36.B 37.C 38.B 39.A 40.B _ _ _ _41.C 42.A 43.C 44.C 45.C 46.C 47.B 48.B 49.B 50.D _ _ _ _二、选择题51.AB C 52.B C DE 53.AB D E 54.A CD 55.B D E56. BCD E 57. BCE 58. ACD 59. BCE 60. ABE61.A BC E 62.CDE 63.A B

28、DE 64.BC E 65.AC E66. A CE 67. A C 68. B D 69. A B 70. BD71. C DE 72. ACDE 73. ACE 74. CDE 75. BCE76. A BCD 77. BCDE 78. BDE 79. BD 80. BC E1. 多项选择题1、建设单位项目经理因工作失误未能按时交付采购材料，未按时完成施工合同的，建设单位可以要求（ ）承担责任。A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 d.专案经理2、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，签订抵押合同，办理抵押登记。但（ ）。A.项目过户银行，抵押合同自签订之日起生效湾。项目过

29、户银行，抵押合同自登记之日起生效C。项目不转让占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转让占有，抵押合同自登记之日起生效3.抵押和质押的主要区别是（ ）。A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产出售后的剩余部分是否属于债务人C。担保财产是否已转让或占有 D.债权人是否享有优先权4、招标人处理工程投标保函的正确方式为（ ）。A. 未中标的投标人不予退还。 B、中标人中标同时退还C。中标人向业主提交履约保证金后退还 D、投标人在投标有效期内退标后退标5、建设单位与监理单位之间因拖欠监理费纠纷的解决，不具有执行效力的文件为（ ）。A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.公证还款协议 D.

30、 公证还款协议6、在建设工程中，承包人与分包人对建设合同的内容进行了口头约定。施工任务完成后，因承包方拖欠工程款而发生纠纷，但双方从未签订书面合同，应予以认定（ ）。A. 建造合同成立但不生效 B. 建造合同成立并生效C。建造合同不成立，不生效 D.建造合同不成立，但有效七、当事人在施工合同中约定仲裁条款的，合同其他条款无效时，视为（ ）。A.仲裁条款有效，争议由仲裁委员会解决。 B.仲裁条款有效，争议由人民法院解决C。仲裁条款无效的，由人民法院解决 D.仲裁条款无效，当事人另行选择争议解决方式8、某建筑公司授权采购人向B公司采购钢材，但采购人使用加盖建筑公司A公章的空白合同文本与B公司签订水

31、泥采购合同，则合同（ ） .A. 有效，但买方应将货款支付给 B 公司 B. 有效，建筑公司 A 将付款给 B 公司C.无效，采购人应向B公司支付货款 D.无效，施工公司A退回货物，B公司的损失由采购人承担九、根据合同法的规定，合同生效后，当事人未约定价款或者报酬的，应当按照（ ）的顺序确定价款或者报酬。A. 合同订立时履行地的市场价格、合同的相关条款、补充协议湾。合同相关条款、补充协议、合同订立时履约地市场价格C。补充协议、合同相关条款、合同订立时履行地市场价格D.补充协议、合同订立时履约地市场价格、合同相关条款10、物资采购合同履行过程中，因供应商交付的货物存在严重质量缺陷，买方拒绝支付货

32、款，其行为符合合同法（ ）的规定。A.双方同时享有抗辩权 B.后履行方享有抗辩权C。先执行方享有的不安抗辩权 D.后一执行方享有的不安抗辩权11、在施工合同履行过程中，施工单位拖欠工程款，经催促后在合理期限内不付款的，施工企业可以要求对方赔偿损失。A. 解除合同，不通知对方 B. 解除合同，但应通知对方C。终止合同，不通知对方 D. 终止合同，但应通知对方12、施工合同约定由施工单位负责采购材料。在合同履行过程中，由于材料供应商违约，供货不及时，导致工程未能按时完成。在这种情况下，（ ）应承担违约责任。A、施工单位直接调查材料供应商湾。施工单位追究施工单位责任，施工单位追究材料供应商责任C。建

33、设单位追究施工单位责任，建设单位追究项目经理责任D、施工单位不追究施工单位责任，施工单位应追究材料供应商责任13、政府定价的合同，一方逾期交货，政府涨价的，按照（ ）执行。A. 原价 B.新价格 C.原价与新价的平均价 D. 市场价14、建设工程物资采购合同，采购人向供应商交付定金4万元。因供应商违约，按合同计算的违约金为10万元，采购人有权要求供应商支付（ ）承担违约责任。A. 4 万元 B. 8万元 C. 10万元 D. 14万元15、根据诉讼属地管辖，建设工程合同纠纷由（ ）市人民法院管辖。A.项目所在地 B.被告住所 C.原告住所 D.合同签订地16、投标过程中，需要实地考察，了解现场

34、情况。现场检查由（ ）组织。A. 投标人承担费用，费用由投标人承担 B. 费用由投标人承担，费用由投标人承担C。费用由招标人承担，由招标人承担 D. 费用由投标人承担，费用由投标人承担17、公开招标时，以（ ）号设定。A.招标监理机构主持，投标人应参加 B.招标监理机构主持，投标人自愿参加C。招标人主持，投标人均应参加 D.投标人主持，投标人自愿参加18、开标时被确定为无效的投标文件为（ ）。A.不再进入评标 B.淘汰 C.初评阶段。在详细评估阶段消除 D.。在校准阶段消除19.对招标文件的响应略有偏差的投标文件，（ ）。A、如果没有消除，可以在签订合同前明确纠正。 B、不会被淘汰，可以在评标

35、结束前澄清纠正C。未淘汰的，内容投标人重新报价 D.初评阶段淘汰20、与发包、分包的招标方式相比，整个建设能力只发一份合同、招标人只与一名中标人签订合同的招标方式具有以下特点（ ） .A. 管理更简单，能够竞争的投标人更少 B. 管理更简单，能够竞争的投标人更多C。管理更复杂，能够参与竞争的投标人较少 D. 管理更复杂，能够参与竞争的投标人更多二十一。建设工程招标采用评标法。招标文件规定，建设工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人出价1000万元，工期提前1个月。如果只考虑工期，则评标价应为（ ）。A. 1020 万元 B. 1000 万元 c. 980万元 D. 960万元二十二。在建设

36、工程委托监理合同（显示正文）中，程序性法律文件为（ ）。A. 建设工程委托监理合同 B. 建设工程监理合同标准条件C。建设工程委托监理合同的特殊条件 D.双方签署的修改文件23。监理合同中约定“遵守XX市地方标准建设工程监理规定，并写在（ ）内。A. 建设工程委托监理合同 B. 招标书C。建设工程委托监理合同标准条件 D.建设工程监理合同专用条件24。在监理合同履行过程中，因不可抗力发生被迫中断施工，在不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（ ）。A. 额外工作 b.额外的工作 C.正常工作 D.主要工作25、监理合同的有效期为（ ）。A. 合同约定的开工日至竣工日 b.合同签订日

37、期至合同完成日期C。自合同签订之日起至监理人员收到最后支付的监理人员报酬之日 D.合同开始之日至工程验收之日止26、监理合同履行期间，委托人提供一辆车供监理人使用。督导工作完成后，汽车部（ ）。A. 由主管免费拥有。 B.使用前支付原价后返还主管C。返还本金，主管无需支付费用 D.返还本金，由主管支付折旧等费用27勘察合同文本根据委托勘察任务的不同分为（1）和（2）两个版本，分别适用于（ ）项的委托任务。A.岩土工程勘察、水文地质勘察 B.土建工程勘察、其他专业工程勘察C。为设计提供测量工作，仅限于岩土工程测量 D. 需要简单测量，需要复杂测量28、在设计合同中，计算“设计周期”的起始时间为（

38、 ）。A. 签订合同的日期 b.设计师收到定金的日期 C. 开始设计日 D. 签约时间29、在设计合同履行过程中，设计审批部门因延误对设计文件的审批而造成的损失由（ ）引起。A.发件人负责 B.设计师负责 C.双方负责 D.设计审批部门承担30、根据施工合同规定，因承包人原因不能按时开工的，开工日期顺延（ ）后。A. 承包商应书面通知工程师 B. 经建设行政主管部门批准C。由工程师批准 D. 承包商应书面通知雇主31施工中需要使用专利技术和特殊工艺时，按照施工合同的规定，为（ ）。A.如开发商要求使用，开发商应办理相应手续，并承担相应费用湾。发包人要求使用的，承包人应当办理相应手续，发包人承担

39、相应费用C。承包方拟使用的，由发包方办理相应手续，承包方承担相应费用D、承包方拟使用的，承包方应当办理相应手续，开发方承担相应费用32在施工过程中，由于承包方原因，工程实际进度落后于计划进度，承包方按工程师要求采取紧急措施后，未能在合同规定的工期内完成施工任务，则延误的责任由 ( ) 承担。A.工程师 B.承包商 C. 工程师和承包商 D. 发件人33、根据施工合同的规定，调试工作应在工程竣工后进行（ ）。A. 验收后开发商负责 B. 验收前开发商负责 C. 验收后工程师负责 D. 工程师负责验收前的验收34到货检验时发现承包商采购的材料和设备不符合标准要求。承包商按照工程师的要求重新采购，最

40、终达到标准要求。处理由此产生的成本和延误的正确方法是 ( )。A. 费用由开发商承担，延长工期 B. 费用由承包商承担，不得延长工期C。费用由发包人承担，不得延长工期 D. 费用由发包人承担，不得延长工期35根据施工合同的规定，承包方的义务包括（ ）。A. 协调处理施工现场周边地下管线的保护工作 B. 根据工程需要提供非夜间施工使用的照明C。办理临时停电、停水、道路中断报告审批手续 D. 组织设计披露36根据施工合同的规定，当构成施工合同的文件存在歧义或者相互矛盾时，应当按照（ ）的顺序进行说明。A. 施工合同协议、工程量清单、中标通知书湾。中标通知书、标书及附件、合同履行变更协议C。谈判协议

41、、中标通知书、合同履约工程量清单D. 施工合同特别条款、施工合同总条款、中标通知37签订施工合同时，需同时约定保修条款。防水工程的保修期不应少于（ ）。A. 1 年 B. 2 年 C. 5 年 D. 工程设计年限38工程竣工验收不合格的，承包人将补齐缺陷，再次通过验收。在这种情况下，计算承包商的实际竣工日期为（ ）。A. 承包商首次提交竣工验收报告 B. 承包商修改后再次提交竣工验收C。竣工验收 D. 办理竣工验收手续39根据施工合同文本，在施工过程中发生不可抗力时，由承包商负责所购设备的运输。( ) 对前往现场准备安装前造成的任何损失负责。A. 发件人 B. 承包商 C. 设备供应商 D.

42、雇主和承包商分别40、物资采购合同履行过程中，供应商发货的货物，采购商到站场、运输部提货联合检查。 ( ) 如果交货数量少于订购数量。A. 供应商承担全部责任湾。交通部门全权负责C。发货前出现问题由供应商负责，运输过程中出现问题由运输部门负责。D、首先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门与供应商协商处理责任。41供方提供的袋装水泥，供需双方应使用（ ）计算交货数量。A. 枚举 B.理论转换算法 C. 测量 D. 经验法42根据FIDIC施工合同条件中关于调动预付款的规定，下列说法不正确的是（ ）。A. 预付款金额不低于合同价款的 22% B. 为获得动员预付款，承包商应提供履约保证金和预付款

43、保证金C. 预付款担保金额应大于预付款D. 预付款从承包商累计进度款达到合同总价的10%（减去暂定金额）的当月扣除。43根据FIDIC施工合同条件的规定，施工期间（ ）的影响是承包商应承担的风险。A. 不利的气候条件 b.招标文件中未规定的污染C。施工不利的外部自然条件 D. 其他承包商的干扰44分包工程施工过程中，分包商因执行工程师的错误指令而返工，造成损失。对此的损害失去（ ）。A. 分包商可以直接向工程师提交索赔报告湾。分包商可以直接向业主提交索赔报告C。承包商收到分包商的索赔报告后，以自己的名义将索赔报告提交给工程师D. 承包商收到分包商的索赔报告后，将分包商的索赔报告转发给工程师45

44、根据FIDIC施工合同条件，因非承包商原因不能进行规定的竣工验收。工程师应出具带有（ ）的验收证书。A. 应进行检查的日期 B. 缺陷通知期的补充检查通过日期C。项目实际交接日期 D.业主实际使用日期46根据 FIDIC施工合同条件，如果指定分包商不是由于执行承包商的错误指示违约时，( )。A. 业主可将指定分包商的违约视为承包商的违约湾。责任由选择指定分包商的工程师和指定分包商共同承担C。责任由承包商和指定分包商共同承担 D. 指定分包商对业主直接负责47根据FIDIC施工合同条件，由于工程师原因，承包商的实际进度有所延误。根据工程师的指示，承包商修改进度表，所产生的费用由（ ）承担。A.业

45、主支付额外费用 B.工程师承担C。承包商负责 D. 业主与承包商协商的补偿48根据施工合同的规定，下列关于承包方索赔的陈述不属实（ ）。A. 索赔只能针对与之签订合同的对方 B. 工程师可以无视未经证实的索赔报告C。工程师的理赔决定不具有约束力。 D. 索赔处理应尽可能协商49某项目施工过程中，由于公共道路中断，承包商的材料车无法将材料运送到工地，导致工期延误5天，承包商就此向开发商提出工期索赔。原因是开发者应该承担外部协调不佳的责任。此类索赔属于 ( )。A. 总索赔 B.道德主张 C. 隐含主张 D. 工程变更主张50根据施工合同文本，承包商应在索赔事件发生后28日内向工程师提交（ ）。A

46、. 现场同期记录 B. 索赔意向通知 C. 索赔报告 D. 索赔证据二、选择题51法人应当具备（ ）等条件。A. 依法设立湾。必要的财产或资金C。有自己的名称、组织和场地D.能够独立承担民事责任E.经上级行政机关批准52在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押登记手续。抵押合同自登记之日起生效包括（ ）和其他抵押合同。A. 土地使用权湾。城市房地产C。车辆D、机器E. 土地独资53建设工程一切险的保险期限届满日为（ ）日。A. 工程开始湾。全部项目通过验收C。项目的所有者实际上拥有整个项目D、按照施工合同约定竣工E. 保修期满54根据合同法的规定，要约邀请包括（ ）。A. 价目表的交付湾。招标公

47、告C。投标书的交付D. 商业无价E.发出中标通知书55构成合同过错责任的必要条件包括（ ）。A. 缔约方遭受损失湾。甲方违约C。缔约一方有过错D. 合同尚未成立E.合同已经成立56在施工合同中，( )项合同为无效合同。A、施工企业伪造资质证书签字湾。投标人与投标人串通签约C。建筑公司违约责任明显过高D、施工单位违约责任明显过高E.约定的质量标准低于强制性标准57施工合同当事人对是否可以解除合同发生争议的，可以请求（ ）解除合同。一、建设行政主管部门湾。仲裁机构C。人民法院D、工程师E. 设计单位58、在履行合同时，承担违约责任的方式有（ ）等。A. 继续执行湾。采取补救措施C。赔偿D. 归还财

48、产E. 收回财产，国有化59涉及工程造价问题的建设合同纠纷，仲裁庭认为需要进行证据评估的，可以由 ( ) 鉴定部门认证。A. 由申请人指定湾。政府建设主管部门指定C。指定工程师D. 当事人约定E. 由仲裁庭指定60根据招标投标法的要求，招标人自行办理招标事项的，应当具备的条件包括（ ）。A. 准备招标文件的能力湾。招标公告已发出C。有一个开放场地D. 组织评标的能力E. 由公证人公证61开标时，如发现招标文件出现（ ）等，按无效招标文件处理。A. 未按招标文件要求密封湾。投标书未加盖投标人公章C。没有财团协议的财团投标D.明显不符合技术标准的要求E、竣工期限超过招标文件规定的期限62根据招标投

49、标法的规定，招标人不得（ ）参加招标投标。A. 与投标人协商投标价格湾。将中标结果通知未中标的投标人C。迫使中标者接受新的合同条件D、中标人除评标委员会推荐的中标候选人外确定E、授权评标委员会确定中标人63建设工程监理招投标的特点包括（ ）。A、招标文件强调人员数量要求湾。招标的目的是选择监管单位的能力C。行情退居次要地位D. 邀请的投标人减少五、强调监管单位提供设备的要求64根据建设工程委托监理合同规范条件的规定，监理人可以在开展监理业务过程中履行监理工作。制造的权力包括（ ）。A. 工程设计方案湾。确定项目规模的权利C。工程设计变更的决定权D. 审查承包商索赔的权利五、主持建设协调65在监

50、督合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（ ）。A、委托人违约，赔偿主管经济损失湾。因监理人过失造成工程损失的，应赔偿委托人的一切损失C。因监事过失造成损失的赔偿金额不超过监事薪酬扣除税金后的总额D. 因主管工作失误，客户不予赔偿损失E、任何一方的诉讼请求不成立时，应赔偿对方的各项费用。66在设计合同的履行过程中，设计者的职责包括（ ）。A.按时提供设计依据文件和基本资料湾。施工图设计完成后，组织评审验收C。负责审核外商提供的设计资料D、保证设计质量E. 设计细节67根据设计合同的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括（ ）。A.如果设计师尚未开始设计工作，

51、开发商支付的押金将退还湾。如果设计师尚未开始设计工作，开发商支付的押金将不予退还C。设计工作不足一半时，按本阶段设计费的一半支付设计费D、设计工作量过半时，按实际完成的工作量支付设计费E、设计工作超过一半时，按现阶段设计费全额支付设计费68根据施工合同的规定，对双方具有约束力的合同文件包括（ ）。A. 投标书及其附件湾。投标阶段对投标人问题的书面答复C。资格文件D. 工程报价E. 合同履行过程中的变更协议69根据施工合同的规定，因（ ）等原因造成工期延误的，应经工程师确认后工期可以延长。A. 发包人未按约定提供施工场地湾。分包商对承包商的施工干扰C。设计变更D. 承包商主要施工机械故障E. 不

52、可抗力发生70根据施工合同的规定，施工合同承包人的义务包括（ ）。A. 办理临时用地、停水、停电申请手续湾。向施工单位公开设计C。提供工地地下管线信息D、做好施工现场地下管线及相邻建筑物的保护工作E. 开放建筑工地和城乡公共道路71下列关于隐蔽工程和复查的说法正确的是（ ）。A. 承包人自检后书面通知工程师验收湾。工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间会同承包人进行检查。C。工程师未按时提出延期检验申请，未按时参加验收的，承包人可以自行检验D、如果工程师签署了验收记录，只有在有确凿证据证明工程存在问题的情况下，才能要求承包商重新检查隐蔽工程。复检不合格的，承包人承担全部费用，但工期应适当延长

53、72施工合同履行期间，开发商在收到竣工结算报告后56日内仍未支付竣工结算款的，承建商可( )。A. 持有项目湾。拍卖项目C。与开发商约定打折项目D. 请求仲裁机构依法拍卖该项目E、申请法院依法拍卖该项目73根据施工合同的规定，下列关于设计变更的说法正确的是（ ）。A、发包人如需对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人湾。为便于施工，承包方可要求对原设计进行更改C。承包人在确认变更后14日内未向工程师提交变更价格报告的，视为工程变更不涉及价格变更D.工程师确认增加的工程变更价款在工程验收后另行支付E、合同中没有适用的类似改造工程价款的，承包人提出改造价款，经工程师确认后执行74在设备性能验收

54、过程中，监理工程师应出具包括（ ）项的设备初步验收证书。A、一次检查达到性能保证值指标B、一次检查虽有个别小缺陷，但不影响设备安全可靠运行C。二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因D、二次验收不合格，缺陷是设备制造造成的E. 采购商生产原因不能在合同规定的期限内进行性能测试75根据FIDIC施工合同条件，工程师的权力范围包括（ ）。A. 修改时间表湾。控制暂定金额的使用C。批准项目分包并审查分包商资格D. 发出变更单E. 审查承包商索赔76根据FIDIC施工合同条件，指定分包商的特征为（ ）。A. 由业主指定并与其签订合同湾。如果该工作不属于合同范围，承包商应完成该工作。C。从暂定金额中支付的

55、费用D. 承包商负责协调和管理其施工E.对其违约承担连带责任77根据FIDIC施工合同条件关于风险和责任划分的规定，业主应承担的风险包括（ ）。A. 业主提供的设计不当造成的损失湾。承包商施工引起的爆炸C。项目所在国家处于战争状态D. 放射性污染导致停工E. 恶劣天气导致施工停工78根据FIDIC土木工程施工分包条件中关于分包管理的规定，声明如下正确的是（ ）。A. 承包商应协调和管理分包湾。承包商代表有权直接向分包商发出指令C。工程师有权批准分包项目和审查分包商的资格D. 工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发出指示E.分包商只能就任何原因造成的任何损害向承包商提出索赔79承包商向工程师提

56、交索赔报告后，工程师应仔细审查索赔的证据。承包商可以提供证据包括（ ）。A. 工程师批准的施工进度表湾。汇率图表C。建设会议纪要D、招标文件E. 履约函件80根据 FIDIC 的施工合同条件，对于承包商提出的索赔、工期补偿、费用和利润为 ( )。A. 对竣工检验的干扰湾。不可抗力造成的损失C。延迟移交建筑工地D、业主提前占用项目E. 因非承包商原因进行检查造成的施工延误单选题1. A 2. D 3. C 4. C 5. D 6. B7。 A 8. B 9. C 10. B 11. D 12. B 13. A 14. C 15. A16. A 17. C 18. A 19. B 20. A 21

57、. C 22. A 23. D 24. B 25. C 26. C 27. C 28. B 29. A 30. C 31. A 32. B 33. A 34. B 35. B 36. C 37. C 38. B 39. A 40. C 41. A 42. C 43. A 44. C 45. A 46. D 47. C 48. B 49 .C 50.B二、选择题51 ABCD 52美国广播公司 53 BC 54. ABD 55 ACD 56. ABE 57 BC 58. ABC 59 DE 60. AD 61. ABC 62 ACD 63 BCD 64. 艾德 65王牌 66. CDE 67.

58、BCE 68艾德 69王牌 70. 王牌 71. ABC 72行政长官 73王牌 74。ABCE 75 BDE 76 BCD 77 ACD 78. ABE 79 ABCE 80高手单选题1、建筑企业在异地设有分公司，该分公司代表其与材料供应商签订了采购合同。材料交付后仍未支付货款的，供应商应当以（ ）为被告向人民法院提起诉讼，要求支付材料款。A. 监管单位 B. 分公司C.施工单位 D.施工企业2、根据合同法，（ ）为委托合同。A.与某地铁公司签订的建筑工程勘察合同B、政府机构与建设工程公司签订的建设工程施工合同C.房地产开发公司与工程咨询公司签订的监理合同D、某酒店与某电器公司签订的客房空调

59、维修合同三、法人设立登记时，以（ ）为住所。A. 主要办公地点 B. 主要营业地点C. 主合同履行地 D. 董事长的账目4、在施工合同的法律关系中，法律关系的客体为（ ）。A. 建筑 B. 建筑工程技术C. 建设工程款 D. 工程建设行为5、根据担保法，下列财产中可以作为抵押物的是（ ）。A.抵押人依法享有处分的国有土地使用权B. 抵押人使用的宅基地C. 抵押拥有的股份D. 学校设施6、双方签订的施工合同均经公证处公证。当事人发生合同纠纷，人民法院审理合同纠纷的，应当承认经公证的合同（ ）。A.在任何情况下都可以直接作为查明事实的证据B. 直接可执行C. 必须是不可撤销的合同D、有相反证据的，

60、不能作为认定事实的依据7. 发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同的，承包人开始实际施工。工程竣工后，因开发商拖欠工程款发生纠纷的，人民法院应当确定合同（ ）。A. 未成立B. 成立C.无效D. 可取消8、合同法规定要约生效的条件是（ ）。A.要约人向受要约人提出要约B.要约人和受要约人共同签署要约文件C. 受要约人作出有效承诺D.要约以任何形式到达受要约人9、合同法规定，承包过失的责任属于（ ）责任。A. 默认B. 侵权C. “合同前义务”D、没有过错10、A公司资产重组后分为B、C两家公司。经 B 公司与 C 公司协商，合同的履行归属于 B 公司。就此而言，下列情况属实（ ）。A.