广州建筑劳务分包合同范本

1、PAGE 工程编码： 合同编码：广州市房屋建筑筑和市政基础础设施工程劳务分包合同示示范文本（试试行）二O一一年 月 日 目录第一部分 协议议书1、工程名称.12、工程地点.13、工程概况.14、本分包合同同内容.15、合同总价款款.26、合同工期.27、质量标准.28、合同文件及及解释顺序.29、合同生效.2第二部分 通用用条款1、劳务发包人人权利和义务务.42、劳务承包人人权利和义务务.553、工期延误.74、误期赔偿.85、不可抗力.86、送达.97、事故处理.98、工程变更.99、合同总价款款支付的手续续.1010、安全事故故责任.1011、合同争议议11 12、合同解除除.1113、合

2、同终止止.1214、合同备案案.13第三部分 专用用条款1、劳务发包人人与劳务承包包人1142、施工图纸1153、材料1154、安全文明施施工标准1155、送达1166、合同总价款款计算规则及及构成方式1177、施工过程中中劳务分包合合同价款的支支付及结算方方式228、违约责任2239、特别约定.2510、争议解决决.2611、合同份数数.2612、补充条款款.27第四部分 附件件附件一、保证书书.28 PAGE 28 建设工程施工劳劳务分包合同同第一部分 协协议书劳务发包人： 劳务分包人： 依照中华人民民共和国合同同法、中中华人民共和和国建筑法及及其它有关法法律、行政法法规，遵循平平等、自愿

3、、公公平和诚实信信用的原则，双双方就劳务分分包事项协商商达成一致，订订立本合同。1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程概况： 建筑面积： 4、本合同分包包范围： 5、合同价款总总额 元（人人民币），大大写 。6、合同工期开工日期： 年年 月 日竣工日期： 年年 月 日总日历天数为： 天7、质量标准：本工程应当达到到质量评定 等级。8、合同文件及及解释顺序 组成本本合同的文件件及优先解释释顺序如下： (1)本合合同协议书和履行本合同的的相关补充协协议（含工程程洽商记录、会会议纪要、工工程变更、现现场签证、索索赔和合同价价款调整报告告等修正文件件）；（2）劳务中标标通知书（如如有）；（3）劳务投

4、标标书及其附件件（如有）；（4）专用条款款；（5）通用条款款；（6）标准、规规范及有关技技术文件；（7）图纸及工工程量清单；（8）专用条款款约定的其他他文件。9、合同生效：本合同自劳务发发包人、劳务务承包人双方方签字盖章后后生效。合同订立时间： 年 月月 日合同订立地点： 劳务发包人： 劳务承承包人：（合同专用章） （合合同专用章） 法定代表人： 法定定代表人： 委托代理人： 委托代理理人：地 址： 地 址：第二部分 通通用条款1、劳务发包人人权利和义务：1.1 负责编编制施工组织织设计，统一一制定各项管管理目标，编编制施工计划划、物资需用用量计划表，实实施对工程质质量、工期、安安全生产、文文

5、明施工、计计量析测、实实验化验的控控制、监督、检检查和验收。1.2 统筹安安排、协调解解决非劳务承包人独独立使用的生生产、生活临临时设施、工工作用水、用用电及施工场场地。1.3 按时提提供图纸，及及时交付应供供材料、设备备，所提供的的施工机械设设备、周转材材料、安全设设施保证施工工需要。1.4 随时对对劳务承包人实实施的劳务作作业进行监督督检查，确保保工程质量，对对存在的质量量隐患及时提提出整改要求求。1.5 及时签签认劳务作业业变更洽商及及确认劳务承包人停停工、窝工损损失。1.6 认真执执行安全技术术规范，严格格遵守安全制制度，制定安安全防护措施施，提供安全全防护设备，确确保施工安全全。1.

6、7检查劳务务承包人工人人持证情况，禁禁止未获得相相应资格证书书的工人进入入施工现场。1.8在发现劳劳务承包人存存在未按照约约定履行本合合同行为时，应应自发现之日日起60日内内书面告知劳劳务承包人并并提出明确要要求，逾期不不行使告知权权利的，视为为放弃此项权权利。1.9 行使依依照本合同约约定的对劳务务承包人行使使扣款权利时时，应当采用用书面方式并并获得劳务承包人有有相应委托权权限的人员的的书面认可。1.10 按照照行政主管部部门相关规定定的要求为本本项目作业人人员办理工伤伤保险。1.11 劳务务承包人按约约定完成劳务务作业，必须须由劳务发包人或或施工场地内内的第三方进进行配合时，劳务发包人应配

7、合劳务承包人工作或确保劳务承包人获得该第三方的配合。1.12 其它它劳务发包人应应当承担的义义务。2、劳务承包人人权利和义务：2.1组织具有有相应资格证证书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。2.2按照相关关法律法规的的要求，按时时足额支付劳劳动者工资。2.3按劳务发发包人施工计计划要求，提交与施工计计划相应的劳劳动力安排计计划，经劳务务发包人批准准后实施。2.4按照设计计图纸、施工工验收规范、有有关技术要求求及施工组织织设计精心组组织施工；投投入足够的人人力，确保工工期；服从劳务发包人安安全施工管理理，按政府劳动动保护用品配配备要求自备备施工人员劳动动保护用

8、品，确确保施工安全全。2.5承担由于于自身责任造造成的质量修修改、返工、工工期拖延、安安全事故、现现场管理不符符合规定造成成的损失及各各种扣款。2.6自觉接受受劳务发包人及及有关部门的的管理、监督督和检查；接接受发包人随随时检查其设设备、材料的的保管、使用用情况，及其其操作人员的的有效证件、持持证上岗情况况。2.7按劳务发发包人统一规规划堆放材料料、机具，按按劳务发包人标标准化工地要要求设置标牌牌，搞好生活活区的管理，做做好自身责任任区的治安保保卫工作。2.8 做好成成品保护工作作。2.9妥善保管管、合理使用用劳务发包人提提供的劳务承包人使使用的机具、周周转材料及其其他设施。2.10按政府府要

9、求，劳务务承包人保证证与施工管理理、作业人员员签订书面劳劳动合同，并并每月向劳务务发包人提供供上月本企业业在本项目上上所有施工管管理、作业人人员的劳动合合同签署情况况、出勤情况况及工资核算算及支付情况况的盖章书面面记录。除此此书面记录的的用工行为外外，劳务承包人在在本项目不存存在其他用工工行为。2.11配合劳劳务发包人按按工程劳务发包人或或行政主管部部门要求进行行的涉及劳务务承包人工作作内容、施工工场地的检查查；配合劳务务发包人对隐隐蔽工程、工工程竣工的验验收工作。2.12劳务发发包人或施工工场地内第三三方的工作必必须由劳务承包人配配合时，劳务务承包人应按按劳务发包人的的指令予以配配合。2.1

10、3在劳务务作业中发现现古墓、古建建筑遗址等文文物和化石或或其他有考古古、地质研究究价值的物品品时，劳务承包人应应立即保护好好现场并以书书面形式通知知劳务发包人。2.14 劳务务作业全部内内容经验收合合格后，劳务务承包人应当当按照劳务分分包合同的约约定及时将该该劳务作业交交付劳务发包人，不不得以双方存存在争议为理理由拒绝将该该劳务作业交交付劳务发包人。2.15在发现现劳务发包人存存在未按照约约定履行本合合同行为时，应应自发现之日日起60日内内书面告知劳劳务发包人并并提出明确要要求，逾期不不行使告知权权利的，视为为放弃此项权权利。2.16其它劳劳务承包人应应当承担的义义务。3、工期延误对于以下原因

11、造造成完工日期期推迟的，工工期相应顺延延：（1）不可抗力力；（2）设计变更更和工程量增增加；（3）劳务发包包人未能按合合同约定日期期支付劳务费费，致使施工工不能正常进进行；（4）劳务承包包人以书面形形式提出申请请，但仍未能能从劳务发包方获获得施工必需需的指示、工工程材料、图图纸等，致使使施工不能正正常进行；（5）一周内非非劳务承包人原原因停水、停停电、停气或或安排任务不不及时造成停停工、窝工累累计超过8小小时。（6）劳务发包包人同意的其其他情况。4、误期赔偿除不可抗力、设设计变更和工工程量增加原原因造成劳务务承包人发生生窝工的，劳劳务承包人应应在下述情况况发生后7日日内，就延误误内容和因此此产

12、生的经济济支出向劳务务发包人提出出书面报告，劳务发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。劳务承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；劳务发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。5、不可抗力：5.1不可抗力力事件发生后后，劳务承包人应应立即通知劳劳务发包人，并并在力所能及及的条件下迅迅速采取措施施，尽力减少少损失，劳务务发包人应协协助劳务承包人采采取措施。劳劳务发包人认认为劳务承包人应应当暂停工作作的，劳务承包人应应暂停工作。不不可抗力事件件结束后488小时内劳务务承包人应向向劳务发包人通通报受害情况况和损失情况况，及预计清清理和修复的的费用；不可可抗力事件

13、持持续发生时，劳务承包人应每隔7天向劳务发包人通报一次受害情况。5.2不可抗力力结束后144天内，劳务务承包人应向向劳务发包人提提交清理和修修复费用的正正式报告及有有关资料。5.3因合同一一方迟延履行行合同后发生生不可抗力的的，不能免除除迟延履行方方的相应责任任。5.4劳务承包包人承担因不不可抗力事件件导致的自身身财产损失。6、送达：本合同履行过程程中的相关书面文文件的送达方方式为：一方方应当以书面面方式将本方方的明确要求求送达至对方方本合同协议议书中注明的的地址，对方方应当在收到到之日起7日日内予以书面面答复，逾期期未答复或无无人接收、拒拒收的，视为为同意对方要要求。一方本合同协议议书中注明

14、的的地址发生变变更时，应当当在7日内书书面告知对方方，逾期告知知或不履行告告知义务的，由由过错方承担担相应责任。7、事故处理：7.1 发生重重大伤亡及其其他安全事故故，劳务发包人应应按有关规定定立即上报有有关部门，同同时按国家有有关法律、行行政法规对事事故进行处理理。7.2劳务承包包人要积极配配合劳务发包人做做好事故处理理工作，及伤伤亡人员家属属的安抚工作作，避免过激激行为的发生生。8、工程变更：8.1施工中如如需对原工作作内容进行变变更（工程劳劳务发包人和和工程劳务承包人双双方书面确认认并经监理签签认的变更可可作为劳务价价款结算的依依据），劳务务发包人应提提前7天以书面形形式向劳务承包人发发

15、出变更通知知，并提供变变更的相应图图纸和说明。劳务承包人按照劳务发包人发出的变更通知及有关要求，办理有关变更手续：8.1.1更改改工程有关部部分的标高、基基线、位置和和尺寸；8.1.2增减减合同中约定定的工程量；8.1.3改变变有关的施工工时间和顺序序；8.1.4其他他有关工程变变更需要的附附加工作。8.2由非劳务务承包人原因因造成的变更更导致合同总总价款的增加加及造成的劳劳务承包人损损失，由劳务务发包人承担担，延误的工工期相应顺延延；因变更减减少工程量，合合同总价款应相应应减少，工期期相应调整。8.3由劳务承承包人原因造造成的变更费费用和由此导导致劳务发包人的的直接损失，由由劳务承包人承承担

16、，延误的工期期不予顺延。9、合同总价款款支付的手续续：劳务承包人应向向劳务发包人出出具合法有效效的收款凭证证，劳务发包人须须将填写齐全全的、收款人人为劳务承包人全全称的支票或或汇票交给劳劳务承包人。劳务务承包人应指指定专人负责责与劳务发包人办办理付款手续续。劳务发包人将将合同总价款支付给给劳务承包人在在第三部分11.4款中指定定的合同总价款收取负负责人，并索索要收款依据据。劳务承包人将将发放到劳务务个人的付款款依据交付劳务发包人。10、安全事故故责任由于劳务发包人人安全施工方方案不完善、安安全施工投入入不足造成的的安全事故，责责任由劳务发包人承承担。由于劳劳务承包人不不能落实安全全施工方案或或

17、不服从劳务务发包人安全全施工管理所所造成的安全全事故责任由由劳务承包人承承担。11、合同争议议：发生争议后，除除非出现下列列情况，双方方都应继续履履行合同，保保持工作连续续，保护好已已完工作成果果：（1）单方违约约导致合同确确已无法履行行，双方协议议终止合同；（2）调解要求求停止合同工工作，且为双双方接受；（3）仲裁机构构要求停止合合同工作；（4）法院要求求停止合同工工作。12、合同解除除：12.1劳务承承包人和劳务务发包人协商商一致的，可可以解除劳务务分包合同。12.2劳务发发包人与建设设单位的施工工总承包合同同解除的，劳劳务发包人可可以发出书面面通知解除本合同。12.3劳务发发包人不按照照

18、本合同的约约定支付合同同价款，劳务务承包人可以以停止工作。停停止工作超过过28天，劳劳务发包人仍仍不支付合同同价款，劳务务承包人可以以向劳务发包人发发出书面通知解除除合同。12.4劳务承承包人不按照照本合同的约约定提供符合合施工要求的的作业人员或或不履行本合合同约定的其其他义务，其其违约行为足足以影响本施施工项目的质质量、安全、竣竣工工期时，劳务发包人可以书面告知劳务承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。劳务承包人逾期不能按约定履行义务的，劳务发包人可以发出书面通知解除合同。12.5如因不不可抗力致使使本合同无法法履行，或者者因工程建设设单位的原因因造成工程停停建或缓建，致致使合同无法法履

19、行的，劳劳务发包人和和劳务承包人可可以解除合同同。12.6本合同同约定的解除除条件成就时时，劳务发包人应应通知劳务承包人解解除本合同并并办理分包合合同价款结算算支付手续。分分包合同价款款结算支付手手续完毕后，劳务承包人应及时撤离现场。劳务承包人未及时退场，给劳务发包人造成经济损失的由劳务承包人承担。12.7合同解解除后，劳务务承包人应妥妥善做好已完完工程和剩余余材料、设备备的保护和移移交工作，按按劳务发包人要要求撤出施工工场地。劳务务发包人应为为劳务承包人撤撤出提供必要要条件。12.8合同解解除后，不影影响双方在合合同中约定的的结算和清理理条款的效力力。有过错的的一方应当赔赔偿因合同解解除给对

20、方造造成的损失。13、合同终止止双方履行完合同同全部义务，合合同总价款支付完完毕，劳务承包人向向劳务发包人交交付劳务作业业成果，并经经劳务发包人验验收合格后，本本合同即告终终止。14、合同备案案本合同签署后，劳劳务发包人根根据有关部门门规定，将本本合同送工程程所在地合同同备案管理部部门备案。除除合同双方当当事人同意修修改外，未按按照本合同所所有条款规定定的合同，不不予备案。第三部分 专专用条款1、劳务发包人人与劳务承包包人：1.1劳务发包包人中标建造造师（项目经经理）为 ，职务： ，工工程建造师（项项目经理）证证书号 。身份证号号码： 。委委托权限： 。劳务发包人也也可委托 有现现场签认用工工

21、、办理洽商商变更手续的的职权，人员员如有变动，应应提前7日书书面通知劳务务承包人。1.2劳务承包包人委派的担担任驻工地履履行本合同的的负责人为 ，职务： ，岗位位证书： ，身份证号号码： 。委托权限： ，人员如有变变动，应提前前7日书面通通知劳务发包人。1.3劳务发包包人现场劳动动力管理员 ，上上岗证号 ，职责为为 ；劳务承包人现现场劳动力管管理员 ，上上岗证号 ，职职责为 。1.4劳务承包包人委派的劳劳务分包合同同总价款收取负负责人为 ，身份证证号码： ，职务务： ，联系电话话： 2、施工图纸：劳务发包人应在在劳务分包工工作开工 天前，向向劳务承包人提提供与分包工工程有关的图图纸 套。3、材

22、料：3.1劳务承包包人应在接到到图纸后 天内，向向劳务发包人提提交材料、设设备、构配件件供应计划；经劳务发包人确确认后，劳务务发包人应按按供应计划要要求的质量、品品种、规格、型型号、数量和和供应时间等等组织货源并并及时交付给给承包人；劳劳务发包人保保证所提供的的材料、设备备机具、构配配件符合国家家有关质量要要求，如质量量、品种、规规格、型号不不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发包人负责在三日内更换或调整。3.2劳务承包包人应妥善保保管、合理使使用劳务发包人供供应的材料、设设备机具及构构配件。因保保管不善发生生丢失、损坏坏，劳务承包人应应进行赔偿，并并承担因此造造成的经济损损失

23、，但赔付付总额不超过过合同总价的的 （建议110%） %。3.3施工中由由劳务承包人提提供的低值易易耗材料、工工具用具包括括 4、安全文明施施工标准：本工程安全文明明施工要求达达到： 。达到此标准准，劳务发包人将将按照 标准予予以奖励；未未达到此标准准，劳务发包人将将按照 标准予予以处罚。5、送达：本合同第二部分分第6条约定定的送达方式式适用于以下下情况：（1）劳务承包包人要求劳务务发包人依照照约定进行结结算或支付分分包合同进度度款； （2）劳务务承包人表示示因劳务发包人原原因造成工期期延误；（3）劳务承包包人要求劳务务发包人依照照约定提供施施工必须的工工程材料、图图纸；（4）劳务承包包人要求

24、劳务务发包人停止止违约支付分分包合同价款款行为的；（5）要求劳务务发包人确认认设计变更和和工程量增加加、签认零工工、窝工；（6）劳务发包包人要求劳务务承包人对劳劳务工程不符符合约定部分分予以整改的的。（7）劳务发包包人要求劳务务承包人提供供符合合同约约定的人员、提提供合法有效效的管理资料料等履约行为为；（8）本合同第第三部分8.10、9.15所列事项；（9）双方约定定的其它情况况。 6、本合同总总价款核算规规则及构成方方式6.1 本工程程的合同总价款采用下下列第 种方式计算算：（1）工程量清清单计价； （2）工种工日日单价；（3）综合工日日单价；（4）建筑面积积综合单价;（5）固定合同同总价款

25、；（6）工程实物物量综合单价价。6.2分包合同同总价款包含以以下内容： 。6.3分包合同同价格风险幅幅度范围为 超过风险幅度范范围的，应当当及时调整。调调整标准为 调整依据为 ，调整程序序为 。6.4本工程的的合同总价款，除经经劳务发包人和和劳务承包人双双方书面确认认的工程变更更以及依照本本合同第三部部分6.3条约定的的价格调整的的因素以外，不不再调整。6.5采用工程程量清单方式式计价的，工工程的计量规规则、计价办办法及其他相相关规定，以以国家标准GGB505000-20008建设工工程工程量清清单计价规范范为准。参考表格如下下：项 目 编编 码项目 名 称工作 内 容计量 单位工程量劳务人工

26、 单单 价劳务 人工 合 价6.6 采用工工种工日单价价方式计价的的，不同工种种工日单价为为：序号工种暂定 工工程量劳务人工单价劳务人工合价1建筑、装饰工程程普工2木工（模板工）3钢筋工4混凝土工5架子工（脚手架架工）6砌筑工（砖瓦工工）7抹灰工（一般抹抹灰）8抹灰、镶贴工9装饰木工10防水工11油漆工12管工13电工14通风工15电焊工16起重工17玻璃工18金属制品安装工工19其他备注：有上表118种工种未未涉及到的工工种，在199项“其他”栏填写。另：其他费 元，共 元元。工程量的计量按按有效签证的的签证数量调调整。6.7采用综合合工日单价方方式计价的，综综合工日单价价为 元/工日，共共

27、 工日；另：其他费 元，共 元元。工程量的计量按按有效签证的的签证数量调调整。6.8采用建筑筑面积综合单单价方式计价价的，建筑面面积 m2，分包合同同价款单价为为 元/m2 。采取建筑面积综综合单价方式式的，、遇本合同终终止、中止、解解除时，双方方约定：未形形成建筑平米米的劳务作业业工程量的计计算方式为 ，计计算规则为 ，单价价为 。、双方约定，本本合同平米面面积的计算规规则为 。、双方约定，本本合同平米面面积可按 规则调整。6.9采用固定定合同总价款款方式计价的的，合同价款中包含含 ，其中中人工费 元元。6.10采用工工程实物量综综合单价方式式计价的，参参考表格如下下： 项目名称工程量计算规

28、则则工作内容计量 单位暂定工程量劳务人工 单单价劳务人工合价6.11施工中中发生的零工工单价为 元/工日，停停工、窝工单单价 元元/日。7、施工过程中中分包合同价价款支付及结算算方式：7.1施工过程程中，劳务发包人、劳务务承包人应当当在每月5日前对上月实实际完成劳务务作业量及应应支付的劳务务分包合同进进度款予以书书面确认，书书面确认时限限自劳务发包人收收到劳务承包人报报送的书面资资料之日起计计算，最长不不得超过7日。书面确确认后，双方方约定采取下下列 方式支付分包包合同进度款款：（1）劳务发包包人在书面确确认后5日内内支付已确认认的劳务分包包合同进度款款，总额不低于于已确认进度度款的（建议70

29、%） %（2）劳务发包包人每月 日支付 元分分包合同价款款，总额不超超过合同总价款的（建议议50%） %。（3）其他方式式 。7.2劳务分包包合同约定的的劳务作业完完成后，劳务务发包人自收收到劳务承包人依依照约定提交交的结算资料料之日起288日内完成审审核并书面答答复劳务承包人；逾期不答复复的，视为劳劳务发包人同同意劳务承包人提提交的结算资资料。上款所述结算程程序完成后，劳务发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。7.3由于劳务务发包人将合合同总价款支付给给合同总价款收取负负责人以外的的人员、或存存在其他违规规、违约支付付行为的，造造成后果由

30、劳劳务发包人负负责。8、违约责任：8.1劳务发包包人违约责任任： 8.1.1不按按约定向劳务务承包人支付付分包合同总总价款的，除除应向劳务承包人支支付违约金 元元以外，还应应按同期银行行利率向劳务务承包人支付付利息。8.1.2不按按约定核实劳劳务承包人完完成的工程量量，除向劳务承包人支支付违约金 元元以外，还应应按同期银行行利率向劳务务承包人支付付利息。8.1.3劳务务发包人不履履行或不按约约定履行合同同义务的其他他情况时，应应向劳务承包人支支付违约金 元。8.2劳务承包包人违约责任任：8.2.1劳务务承包人因自自身原因延期期交工的，每每延误一日，应应向劳务发包人支支付违约金 元，最高高不超过

31、合同同总金额的 %。8.2.2劳务务承包人施工工质量不符合合本合同约定定的质量标准准，劳务承包人应应向劳务发包人支支付违约金 元元，最高不超超过合同总金金额的 %。劳务发包人可可以要求劳务务承包人整改改，劳务承包人因因自身原因无无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由劳务承包人承担。8.2.3劳务务承包人未达达到约定的安安全文明施工工标准，劳务务承包人应向向劳务发包人支支付违约金 元元，最高不超超过合同总金金额的 %。8.2.4劳务务承包人以非非正当方式（包包括10人以以上围堵、占占据施工现场场、劳务发包人办办公场所；以以任何手段阻阻止施工现场场正常施工、劳务发包人正常办公

32、秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及国务院信访工作条例国务院第431号令第二十条规定的行为）向劳务发包人提出要求的，劳务承包人支付违约金 元；如该违约金不足以弥补劳务发包人的损失，劳务发包人可以要求劳务承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，劳务发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。8.2.5劳务务承包人未在在每月 日前向向劳务发包人提提供上月本企企业在本项目目上所有工人人的出勤情况况及工资核算算及支付情况况的盖章书面面记录的，每每发生一次，应向劳务发包人支付违约金 元。 8.2.6劳务务承包人不履履行或不按约约定履行合同同的其

33、他义务务时，应向劳劳务发包人支支付违约金 元，最最高不超过合合同总金额的的5%。延误误的劳务承包人工工作时间不予予顺延。8.3一方违约约后，另一方方要求违约方方继续履行合合同时，违约约方承担上述述违约责任后后仍应继续履履行合同。8.4劳务发包包人先有8.1.1、8.1.2行行为的，劳务务承包人的8.2.4行行为不构成违违约。8.5劳务承包包人先有8.2.4、8.2.5行行为的，劳务务发包人自行行为发生之日日起 日内内不履行分包包合同价款的的结算和支付付手续的行为为不构成违约约。行为存在在连续状态的的，自连续状状态终止之日日起计算时限限。8.6劳务发包包人8.1.1、8.1.2行行为、劳务承包人的的8.2.4行行为的违约责责任由本合同同双方、劳务务发包人及劳务务承包人下列列人员承担连连带责任。劳劳务发包人及及劳务承包人下下列人员应当当签订保证书书作为本合同同附件。劳务发包人：姓姓名 身份证证号： 姓名 身份证证号： 姓名 身份证证号： 劳务承包人：姓姓名 身份证证号： 姓名 身份证证号： 姓名 身份证证号：