山西省继续教育一级建造师360题精选试题及答案

1、山西省继续教育一级建造师360题精选试题及答案第一部分 工程经济1、在某建筑工地上,附近居民与施工方发生噪音扰民纠纷,双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中,由( )主持或参与的调解,属于行政调解。A、施工方上级单位B、建设方C、当地政府建设主管部门D、人民法院参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、某工业厂房进行改建,工业厂房附近有一个二层楼,一楼存放的是白磷、红磷、硫等化学物品,二楼暂时闲置。由于空间狭窄,施工单位与建设单位协商使用二层楼,下列说法正确的是( )A、二楼可以作为员工宿舍B、二楼可以作为现场临时仓储用房C、经安全部门同意可作员工宿舍D、整栋楼不得作员工宿舍E、整栋楼不得作办公

2、用房参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 3、可以作为工程重大安全事故罪的主体包括( )A、建设单位B、施工单位C、安全生产监督部门D、建设行政主管部门E、招标代理机构参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 4、下列关于承接建设工程设计任务的表述正确的是( )A、具有甲级勘察设计资质的企业可以在全国范围内承接勘察设计业务B、承接方在异地承接勘察设计业务时,须经项目所在地的建设行政主管部门审批C、设计师承接工程设计任务腥有资质的设计机构盖章,该机构与设计师对此承担连带责任D、建筑师最多只能在两个工程设计机构执业参考答案：A 文字解析：有资格在异地承接勘察设计业务的机构，仅需在项目所在地的建设行

3、政主管部门备案而非审批，故B项错误；勘察设计执业资格人员只能在一家机构注册，且只能以单位名义承接业务，故C、D项错误。 5、某电信综合楼工程35层,为桩基础剪力墙结构。由乙企业总包,甲方认可将设备安装工程分包给丙企业(以上企业的资质均符合要求)。工程于2005年3月20日交付使用,2006年5月20夜晚,由于水管破裂漏水,造成了通信设备损坏的巨大损失。按建设工程质量管理条例,该损失应当由( )A、乙企业和丙企业承担连带责任B、乙企业单独承担C、丙企业单独承担D、由甲方和丙企业共同承担,因为丙企业是甲方认可的分包商参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、甲建筑公司经建设单位同意,将承包工程的劳务作

4、业分包给了乙建筑公司,按建设工程劳务分包合同(示范为本)签订了分包合同。由于建设工程安全生产管理条例与建设工程施工劳务分包合同(示范文本)的规定不符,对现场从事危险作业人员办理意外伤害保险的规定不一致而发生纠纷,你的看法是( )A、按照合同约定,由乙建筑公司自己支付B、由甲建筑公司支付C、由双方协商解决D、双方各付一半参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、李某发起成立了一家装饰公司并依法取得税务登记证件后,需要开立账户来开展业务。据此下列选项错误的是( )A、该公司可以在银行或者其他金融机构开立账户B、可以开立基本账户和其他存款账户C、只需向税务机关报告其基本存款账户D、应将全部账号向税务机关

5、报告参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、乙施工企业承包的甲开发商的工程项目,合同中约定由乙部分垫资施工,但对垫资利息未作约定,工程验收合格后结算过程中,双方发生工程款纠纷,诉至法院。乙除要求甲结算工程款外,还提出对垫资的利息要求。则法院对垫资利息的,正确处理是( )A、予以追缴,收归国有B、垫资利息按照央行同期同类存款利率计算C、垫资利息按照央行同期同类贷款利率D、不予支持参考答案：D 文字解析：根据解释第6条的规定，故D项正确。 9、设计单位在采用新结构、新材料、新工艺的工程设计中,未提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故的措施建议的,除责令限期改正外,处( )罚款。A、10万元以下B

6、、10万元以上20万元以下C、10万元以上30万元以下D、20万元以上50万元以下参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、王某退休后开了一个小卖部,他的下列收入中应交纳个人所得税的有( )A、退休工资B、自己开店取得的纯收入C、国外子女汇款D、投资于私营企业分红E、存款利息参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 11、甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任务,施工中甲省建筑市场管理条例与乙省建筑市场管理条例发生冲突,应如何适用?( )A、适用甲省建筑市场管理条例B、适用乙省建筑市场管理条例C、由国务院裁决适用哪一个D、当事人自由协商适用哪一个参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、某企业与甲公司

7、签订供应商品混凝土合同后,分立成乙、丙两个公司,乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土,丙公司负责收受货款,并得到了甲公司许可,则( )A、乙、丙对此合同应享有连带债权,承担连带债务B、由批准原企业分立的上级单位承担合同义务C、乙、丙的内部约定,对甲不发生法律效力D、应当按照乙、丙的约定履行合同E、企业合并分立属于法定的权利义务概括转移参考答案：D、E 文字解析：根据合同法90条的规定。企业的合并、分立，原企业的合同权利义务将全部转移给新企业，这属于法定的权利义务概括转移，不需要取得合同相对人同意，E项正确；当事人订立合同后分立的，分立时另有约定，从其约定。故D项正确。 13、下列( )不能作为行政

8、诉讼的证据。A、行政机关作出行政处罚前对行政案件证人所作的询问笔录B、行政机关作出行政处罚前对行政案件当事人所作的询问笔录C、行政处罚听证记录D、人民法院立案后行政机关自行向证人取证所作的笔录参考答案：D 文字解析：根据行政诉讼法第33条规定，在诉讼过程中，被告不得自行向原告和证人收集证据。 14、根据建设工程安全生产管理条例规定,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业的人员有( )A、垂直运输机械作业人员B、安装拆卸工C、爆破作业人员D、起重信号工E、钢筋工参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 15、甲采取欺诈的手段与乙签订了一份销售价

9、奇高的买卖合同,乙发现后三个月内向法院起诉,要求变更合同价格,则( )A、乙只能行使撤销权,撤销买卖合同B、人民法院可以判决撤销合同或变更合同C、人民法院可以判决撤销合同D、人民法院可以判决变更合同参考答案：D 文字解析：根据合同法54条的规定，欺诈而订立的合同属于可变更或可撤销合同，当事人可以请求人民法院变更合同或撤销合同，A项错误；乙起诉时要求变更合同，人民法院只能围绕变更裁决，不得撤销，故BC错误，D项正确。 16、某综合楼工程由A、企业总承包,其中消防工程由B、企业分包。B企业于自检合格后,于2006年5月1日向A企业申请竣工验收,消防分部工程于经2006年5月5日由当地公安消防机构进

10、行了验收,A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请,建设单位于5月15日组织了竣工验收,验收合格,工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年( )A5月1日B5月5日C、5月8日D、5月15日参考答案：D 文字解析：自工程整体竣工验收收合格之日起计。 17、甲、乙双方签订一份买卖合同,该合同标的物的价格执行政府指导价,于1990年6月1日前交付完毕,6月1日的政府指导价是35元/吨,但甲方直至1991年8月1日才交货,此时该合同标的物的政府指导价是30元/吨,市场价是45元/吨,则结算时乙应按照( )计算付款。A、35元/吨B、30元/吨C、45元/吨D、40元/吨参考答案：B 文字解

11、析：合同法第63条规定，执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。总体原则是适用的价格不利于违约方。所以答案是B。 18、民事法律行为应不违反法律或者社会公共利益,这种要求主要表现在( )方面。A、标的合法B、意思表示真实C、形式合法D、不存在以合法形式掩盖非法目的E、行为人具有相应的民事行为能力参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 19、下列可以设定吊销企业营业执照的行政处罚类型的法律规范是( )A、法律B、北京市人大制定的地方性法规C、上海市人民政府颁布实施的地方规章D、住房与城乡建设部制定的规章参考答案：A 文字解析：根据

12、行政处罚法第9条至第12条规定，创设权依法的位阶递减。法律具有创设权和限制人身自由处罚的专属创设权；行政法规的创设权小于法律，限制人身自由的处罚除外；地方法规的创设权小于行政法规，限制人身自由和吊销企业营业执照的处罚除外；规章的创设权又小于法规，只能创扇告或者一定数额的罚款，同时罚款限额还要由国务院或地方人大规定。因此答案为A。 20、甲公司的总经理王某到乙公司的董事长赵某的办公室聊天,看到丙公司给乙公司的一份要约,很感兴趣,就向赵某要了这份要约,并按要求回复了丙公司。请问甲公司发出的文件属于( )A、要约B、邀请承诺C、要约邀请D、承诺参考答案：A 文字解析：承诺的构成要件： 21、建筑施工

13、企业安全生产许可证管理规定其适用范围为建筑施工企业,是指从事( )的新建扩建改建等有关活动的企业。A、土木工程B、线路工程C、设备安装工程D、装修工程E、电子工程参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 22、某公司欲建一新的办公楼,整个工程由甲建筑工程公司承包。甲公司在施工现场前方200米处挂一大幅警示牌:前方施工,危险,请绕行。乙开车经过,不愿绕行,想抄近路,跌入坑中,致车报废,乙重伤。则乙的损失应由( )承担。A、研究所B、甲建筑公司C、乙D、甲建筑公司和乙按过错比例负担参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、甲、乙公司于2009年5月10日在山东签订了一份大蒜的供货合同,约定甲向乙

14、供应大蒜600吨,交货是2010年4月20日,履行地点是北京验货和收款,但合同中对价款没有做出明确规定,合同履行过程中,对于大蒜的价格,双方发生争议并未能达成一致,则应按照( )价格履行。A、2009年5月10日山东当地的市场B、2010年4月20日北京当地的市场C、2009年5月10日北京当地的市场D、2010年4月20日山东当地的市场参考答案：C 文字解析：本题中供货合同没有约定价款，根据合同法第62条规定，应按照订立合同时履行地的市场价格履行，所以答案是C。 24、甲省的某工程公司在乙省承包一项工程,其营业税的纳税地点为( )A、注册地B、工程所在地C、机构所在地D、居住地参考答案：B

15、文字解析：暂无解析 25、在下列几种情形中,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是( )A、小王在试用期内迟到、早退,不符合录用条件B、小李因为犯盗窃罪,被判处有期徒刑3年C、小孔在外出执行任务时因公负伤,成为残疾人D、小吴在休息日酗酒后摔伤住院,出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作参考答案：D 文字解析：考点为1Z301181劳动合同的终止和解除。劳动法规定，有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人：第一，劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的；第二，

16、劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；第三，劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。答案D选项属于上述的第一种情形，故选择D。而A、B选项属于用人单位无需通知的情形，C选项属于不能解除劳动合同的情形。 26、在建设某小区的工程中,相关人员投了保险,其中建设工程一切险的被保险人可以包括( )A、房地产商B、总承包小区项目的建筑公司C、分包小区项目的安装公司D、房地产商聘任的监理工程师E、建设行政主管部门参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 27、由于试验任务繁重,某路桥公司招聘了两个l5周岁的

17、男孩帮助施工单位的试验人员做试验。根据劳动法的规定,施工单位的行为( )A、合法,跟其他人一样待遇B、不合法C、缴纳了罚款就合法D、合法,但是要给予特殊照顾参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、李某与保温板厂签订购买保温板的合同中没有写明保温板的质量验收标准,则( )A、该合同无效B、该合同属于可变更、可撤销合同C、关于质量问题双方可以协商解决D、只能通过仲裁或诉讼解决参考答案：C 文字解析：合同法第61规定，合同生效后，当事人就质量、价款或报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或交易习惯确定。所选项A、B、D均不符合规定；答案是C 2

18、9、王某与一家保险公司订立了轿车保险合同。一日,王某的轿车被房东张某无意损坏花去维修费用l000元。王某遂与张某达成协议：张某免收王某一个月的房租800元,王某不再要求张某赔偿修车费用。后来,王某将该事故报告给保险公司索赔。在此情形下,下列判断正确的是( )A、保险公司应赔偿1000元B、保险公司应赔偿800元C、保险公司应赔偿200元D、保险公司不再承担赔偿责任参考答案：D 文字解析：暂无解析 30、甲和乙订立合同买卖电脑,约定10月25日由甲交付电脑,10月1日甲告知乙他已经将那批电脑卖给了丙,再无货物可供应,据此,下列说法正确的是( )A、乙可以马上要求甲承担违约责任B、乙应当等到10月

19、25日后再向甲追偿C、甲的行为构成预期违约D、乙可以解除合同E、乙可以免除甲的债务参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、缀抚旧基数随着使用年限变化而变化的折旧方法是( )A、平均年限法B、工作量法C、双倍余额递减法D、年数总和法参考答案：C 答案解析：暂无解析 2、项目建议书经过国家有关部门批准后,项目可以进行的工作是( )A、项目可以进行投资B、项目可以进行初步设计C、可以列入项目前期工作计划,进行可行性研究D、项目可以进行投资准备参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、下列对建设项目可行性研究的表述,正确的是( )A、可行性研究是决定项目投资与否的最重要的一个环

20、节B、可行性研究主要解决项目选择问题C、可行性研究报告的质量取决于财务评价的结果D、可行性研究的结论应当有利于项目立项参考答案：A 答案解析：暂无解析 4、某投资方案的初期投资额为1500万元,此后每年年末的净现金流量为400万元,若基准收益率为15%,方案的寿命期为15年,则该方案的财务净现值为( )万元。A、739B、839C、939D、1200参考答案：B 答案解析：暂无解析 5、以下各项不属于建筑单位工程概算编制方法的是( )A、预算单价法B、概算定额法C、概算指标法D、类似工程预算法参考答案：A 答案解析：暂无解析 6、建设项目可行性研究,是在投资决策前进行的调查研究论证工作,其内容

21、包括( )A、对项目有关社会、经济和技术等方面情况进行深入细致的调查研究B、对项目建成后的经济效益进行的科学预测和评价C、对项目工程和设备招标方案进行深入分析与研究D、对各种可能拟定的建设方案进行认真的技术经济分析E、对各种可能拟定的技术方案进行认真的比较论证参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 7、下列各项中,不属于货币政策中间目标的是( )A、利率B、商业银行的准备金C、货币供应量D、税收参考答案：D 答案解析：暂无解析 8、建设投资的组成项目包括:设备工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、建设期利息、固定资产投资方向调节税和( )A、预备费B、基本预备费C、涨价预备费D

22、、建设管理费参考答案：A 答案解析：暂无解析 9、敏感度系数提供了各个不确定因素变动率与评价指标变动率之间的比例,正确表述敏感度系数的说法是( )A、敏感度系数的绝对值越小,表明评价指标对于不确定性因素越敏感B、敏感度系数的绝对值越大,表明评价指标对于不确定性因素越敏感C、敏感度系数大于零,评价指标与不确定性因素同方向变化D、敏感度系数小于零,评价指标与不确定性因素同方向变化E、敏感度系数越大,表明评价指标对于不确定性因素越敏感参考答案：B、C 答案解析：敏感度系数表示项目评价指标对不确定因素的敏感程度。敏感度系数,计算敏感度系数判别敏感因素的方法是一种相对测定法,即根据不同因素相对变化对经济

23、评价指标影响的大小,可以得到各个因素的敏感性程度排序。,表示评价指标与不确定因素同方向变化;,表示评价指标与不确定因素反方向变化。越大,表明评价指标A对于不确定因素F越敏感;反之,则不敏感。 10、下列属于企业长期待摊费用的有( )A、筹建期间发生的印刷费B、日常办公费C、筹建期间发生的人工费D、现场临时办公室E、筹建期间发生的培训费参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 11、企业筹资活动包括( )A、购买政府公债B、经营租赁设备C、建造厂房D、发行股票参考答案：D 答案解析：暂无解析 12、地方政府投资项目的项目建议书,应由国家发展和改革委员会( )A、审批B、审核C、核准D、备案参考答

24、案：A 答案解析：暂无解析 13、下列费用中,属于建筑安装工程费用项目的有( )A、直接费B、设备购置费C、利润D、建设期利息E、税金参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 14、下列各项,属于现金流量表中现金的是( )A、库存现金和银行存款B、涉及诉讼被银行冻结的结算户存款C、银行本票和银行汇票D、外埠存款E、信用证保证金存款和信用卡存款参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 15、某建设项目总投资9000万元,资金来源包括亚洲开发银行贷款折合人民币2500万元、交通银行贷款3000万元、其他企业投入3500万元。根据国家现行投资管理规定,该建设项目应按照( )A、项目审批制,报批项

25、目可行性研究报告B、项目核准制,核准项目申请报告C、项目备案制,提交项目备案文件D、项目建议制,报批项目建议书参考答案：A 答案解析：暂无解析 16、在综合概算和总概算的审查过程中,如果发现概算总投资超过原批准投资估算( )以上,应进一步审查超估算的原因。A、10%B、15%C、20%D、25%参考答案：A 答案解析：暂无解析 17、施工项目的施工准备工作主要依据施工图设计和( )进行安排和落实。A、施工企业管理模式B、项目施工组织设计C、施工准备工作成本预算D、施工现场场地条件参考答案：B 答案解析：暂无解析 18、某项目的设备及工器具购置费2000万元,建筑安装工程费800万元,工程建设其

26、他费200万元,基本预备费费率5%,则该项目的基本预备费为( )万元。A、100B、110C、140D、150参考答案：D 答案解析：暂无解析 19、与资金的时间价值具有函数关系的项目有( )A、资金量B、使用时间C、资金增值率D、通货膨胀率E、单利利率参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 20、房地产开发公司获得的土地使用权,属于该公司的( )A、无形资产B、固定资产C、长期投资D、其他资产参考答案：A 答案解析：暂无解析 21、某企业销售建筑材料一批,售价40万元。企业为了能早日收回货款,决定给予客户现金折扣,销售合同中规定的信用条件是：2/10,n/30。假设该客户在第8天付款,则实

27、际支付的货款为( )万元。A、28B、36C、39.2D、40参考答案：C 答案解析：暂无解析 22、在中央银行的各项操作中,能够增加货币供应量的是( )A、提高贴现率B、卖出国库券C、降低准备率D、提高利率参考答案：C 答案解析：暂无解析 23、建筑公司购买的价值3万元的架料属于公司的( )A、低值易耗品B、周转材料C、委托加工物资D、库存材料参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、下列属于生产成本的有( )A、职工教育经费B、材料费用C、机械使用费D、第二项目部水电费E、工程保修费参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 25、丁投资者出资630万元,在某企业中占有25%的股份。此时公

28、司变更注册资本为1400万元,丁出资中,属于实收资本的是( )万元。A、280B、350C、630D、1400参考答案：B 答案解析：暂无解析 26、财务报表是对企业某一项目的结构性描述,这一项目是( )A、财务报告B、资产报告C、经营成果D、负债报告E、现金流量参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 27、下面给出了关于建设项目周期各阶段对投资影响的描述,其中错误的是( )A、项目决策阶段对项目投资和使用功能具有决定性影响B、设计阶段的工作成本对投资影响较小,要素成本是一个重要控制因素C、施工阶段的建筑施工要素投入对项目投资不构成影响D、各阶段的工作费用是从小到大的变化趋势,变化程度很大参

29、考答案：C 答案解析：暂无解析 28、建筑安装工程税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的( )A、营业税B、土地使用税C、城市维护建设税D、劳动保险税E、教育费附加参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 29、在实践中,BOT项目融资模式具有很多的演变形式,其中,DBFO模式起源较早,在发达国家特别是英国高速公路建设中应用得较为普遍,其含义是( )A、设计建设融资经营B、设计建设融资拥有C、建设拥有经营移交D、设计建设经营移交参考答案：A 答案解析：暂无解析 30、对于同类型产晶规格多、工序重复、工作量小的施工过程,常用( )制定人工定额。A、技术测定法B、统计分析法C、比较类推法D

30、、经验估计法参考答案：C 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、建设工程项目总体规划是在城市建设控制性规划的基础上,根据建设工程项目的策划与决策要求,具体编制的( )A、质量计划B、施工计划C、设计计划D、规划设计文件参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、国际工程通常指一项由多个国家的公司参与工程建设,并且按照国际通用的项目管理理念和方法进行管理的建设工程项目。国际工程包括( )A、国际工程咨询和承包B、国际工程承包和认证C、国际工程管理和承包D、国际工程管理和认证参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、成本加酬金合同对业主而言,其优点包括( )A、可以等所有施工图完成、工程投资全部到位后才

31、开始招标B、可以利用承包商的施工技术专家帮助改进或弥补设计中的不足C、业主可以利用自身力量和需要,较深地介入和控制工程施工和管理D、可以减少承包商的对立情绪,承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极E、可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值参考答案：B、C、D、E 文字解析：采用成本加酬金合同,业主可以通过分段施工缩短工期,而不必等待所有施工图纸完成才开始进行招标。 4、根据建设工程施工合同示范文本通用条款约定,可以对合同价款进行调整的因素有( )A、由于市场因素导致建筑材料费及人工费成本上涨B、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款C、工程造价管理部门公布的价格调整D

32、、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的累计停工超过8小时E、双方约定的其他因素参考答案：B、C、D、E 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF一99一0201)通用条款第233款相关约定。 5、职业健康安全与环境管理体系文件系统应有明确的层次,体现各活动的策划、实施、检查和处置要求。这体现了该文件( )的特点。A、法规性B、可操作性C、证实性D、系统性参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、建设工程项目信息可以按项目管理工作的对象、项目实施的工作过程及项目管理工作的任务分类,也可按( )分类。A、项目的结构类型B、信息的重要程度C、信息的内容属性D、项目的风险属性参考答案：C 文字解析：

33、暂无解析 7、对建筑工程项目而言,银行履约保函可分为( )A、有收兑期限的银行保函和无收兑期限的银行保函B、可转让的银行保函和不可转让的银行保函C、可撤销的银行保函和不可撤销的银行保函D、有条件的银行保函和无条件的银行保函参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、采用价格指数调整价格差额的价格调整公式中,各可调因子的变值权重(即可调部分的权重),为各可调因子( )A、在招标书招标控制价中所占的比例B、在投标函投标总报价中所占的比例C、由监理工程师确定的比例D、由建造师确定的比例参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、赢得值法作为一项先进的项目管理技术,可以用来综合分析和控制工程项目的( )A、质量和

34、费用B、安全和进度C、费用和质量D、进度和费用参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、针对成本偏差,需要进行纠偏,首先需要确定的是( )A、成本计划的修正B、纠偏的主要对象C、纠偏的经济措施D、纠偏的组织措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、某工程合同总额为200万元,工程预付款为24万元,其中主要材料、构件所占比重为60%,辅助材料所占比重为20%,则工程预付款起扣点为( )万元。A、150B、160C、170D、180参考答案：B 文字解析：工程预付款的计算中只需考虑主要材料、构件所占的比重,所以起扣点=200-2460=160万元。 12、某工程在进行一次大体积混凝土浇筑施工中,需

35、要连续作业。混凝土浇筑作业班组在未经审批的情况下连续工作了24h,他们违反了( )A、安全生产奖励制度B、安全值班制度C、安全用电制度D、加班加点审批制度参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、已知下列双代号网络图,通过工作间的逻辑关系分析可知,工作A、的紧后工作有()A工作IB、工作BC、工作CD、工作DE、工作G参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 14、编制施工成本计划时,可以将所有工作都按最迟必须开始时间绘制S形曲线,如此所得的结果则有( )A、降低项目按期竣工的保证率B、提高项目按期竣工的保证率C、对节约资金贷款利息有利D、对节约资金贷款利息不利E、增加施工成本计划的数值参考答案

36、：A、C 文字解析：绘制S形曲线时,按所有工作都按最迟必须开始时间开始,则项目按期竣工的保证率降低；如此,因资金使用时间推后。对节约资金贷款利息有利,选项A、C正确。 15、下列选项属于环境管理体系核心要素的有( )A、环境方针B、应急准备和响应C、内部审核D、监测与测量E、记录控制参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 16、施工生产要素的质量控制具体为劳动主体的控制、( )A、成本的控制B、劳动对象的控制C、施工工艺的控制D、施工设备的控制E、施工环境的控制参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 17、实施建筑工程监理前,( )应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限书面通知

37、被监理的建筑施工企业。A、建设行政主管部门B、建设单位C、工程质量监督站D、监理单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、施工方案应由( )审批。A、项目技术负责人B、项目负责人C、企业技术负责人D、企业负责人参考答案：A 文字解析：建筑施工组织设计规范(GBT50502-2009)305条“2施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审,施工单位技术负责人批准”。 19、某商品混凝土的目标产量为500,单价

38、为660元,损耗率为5%,实际产量为520,单价为680元,损耗率为3%。运用因素分析法分析,损耗率下降使成本减少了( )元。A、3848B、6864C、7072D、17784参考答案：C 文字解析：以目标数346500元(=500660105)为分析替代的基础。产量、单价及损耗率分别为第一、第二及第三替代因素。第一次替代产量因素,以520替代500,得：520660105=360360；第二次替代单价因素,以680替代660,得：520680105=371280；第三次替代损耗率因素,以103替代105,得：520680103=364208。所以,损耗率下降使成本下降了371280-3642

39、08=7072(元)。 20、固定单价合同情况下,有时也会根据估算的工程量计算一个初步合同总价,但实际工程款的支付应以( )确定。A、初步合同总价与各项单价乘以实际完成的工程量之和发生矛盾时,以金额较低者为准B、初步合同总价与各项单价乘以实际完成的工程量之和发生矛盾时,以金额较高者为准C、初步合同总价加各项设计变更D、实际完成工程量乘以合同单价参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、现行施工质量计划的方式有( )A、工程项目专项施工方案B、工程项目施工质量计划C、工程项目施工技术交底D、工程项目施工组织设计(含施工质量计划)E、施工项目管理实施规划(含施工质量计划)参考答案：B、D、E 文字解

40、析：暂无解析 22、某项目希望可以总结一年来成本管理的不足,为今后的成本管理提供经验教训,可以采用的综合成本的分析方法是( )A、分部分项成本分析B、月(季)度成本分析C、年度成本分析D、竣工成本的综合分析参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、实施项目信息门户是有重大价值的,传统建设工程中( )的问题都与信息交流有关。A、13B、12C、23D、34参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、下列双代号时标网络图中关键工作有( )A、工作AB、工作C、C工作D、D工作FE、工作I参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 25、某建设工程在施工过程中,先后发生了如下情况导致工期延长：由于暂未办理施

41、工许可证,被当地建设行政主管部门通知停止施工；主体结构施工期间因夏季农业抢收、结构分包现场劳动力不足导致结构工期迟延；业主指定专业承包商招标工作滞后,专业承包商迟迟不能进场；工程施工过程中业主下发的设计变更频繁,新增工程量较多；由于分包的施工质量问题导致隐蔽工程拆除并重新施工。问：以上情况中,应由业主承担工期延长责任的是( )A、和B、和C、和D、和参考答案：C 文字解析：办理建设工程施工许可证系业主的义务,因施工许可证办理迟延导致的工期迟延应由业主承担相应责任。业主指定专业承包招标工作滞后、设计变更较多均非承包人原因所致,这些情况导致的工期延长应由业主承担责任。 26、按照建设工程示范合同文

42、本的词语定义,费用为( )A、包含在合同价款之内的应当由发包人承担的经济支出B、包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出C、不包含在合同价款之内的应当由发包人承担的经济支出D、不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出参考答案：D 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF一99一0201)通用条款第113款约定。 27、施工安全技术措施应能够在每个施工工序中得到贯彻实施,即要考虑保证安全要求,又要考虑现场环境条件和施工技术条件能够做得到。这体现了施工安全技术措施要有( )A、可操作性和针对性B、可行性和合理性C、可行性和可操作性D、全面性和针对性参考答案：C 文字

43、解析：暂无解析 28、某工程在搭设高度10米的模板支撑体系架体前,按照相关规定,该单位编制了专项的安全施工方案,制订了安全技术措施计划。该单位按照相关规定聘请了5名专家开会讨论,集思广益,使存在的危险源辨识的更加细致、具体。该单位采用的方法是( )A、事故树法B、LEC、方法C头脑风暴法D、德尔菲法参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、在某工程施工过程中,通过各种因素分析,发现机械费用存在潜在问题,为此项目经理部及时调整了施工方案,这体现的是成本的( )A、过程控制B、事先控制C、动态控制D、被动控制参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、分层法在实际应用中按工程类型分：住宅、( )A、火车

44、站B、办公楼C、道路D、桥梁E、隧道参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、从事高处作业的人员必须( )A、戴安全帽B、系安全带C、穿硬底鞋D、戴防风镜E、穿救生衣参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 2、背景材料1某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问题：基础变位作用属于( )A、永久作用B、可变作用C、其他可变作用D、偶然作用参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、路面工程各结构层之间的施

45、工是( )A、平行作业法B、依次作业法C、流水作业法D、均衡流水法参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、下列选项中属于收费方式的是( )A、现金收费B、均一制收费C、半自动收费D、封闭式收费参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、控制物耗的管理,要实行量差控制,下面体现量差控制的措施有( )A、材料的统计工作以限额领料单为依据B、降低材料原价C、控制场外运输费用D、材料的发放工作以限额领料单形式进行E、优化实验配合比参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 6、特种设备停用、注销、过户、迁移、重新启用应到特种设备( )办理相关手续。A、所有权单位B、使用单位C、租赁单位D、安全监督管理部门参考答

46、案：D 文字解析：暂无解析 7、在桥梁基础工程施工中,沉井施工的主要质量控制点有( )A、初始平面位置的控制B、刃脚质量C、下沉过程中沉井偏斜与移位的动态控制D、封底混凝土的浇筑工艺确保封底混凝土的质量E、基底表面松散层的清理参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 8、不能用于稳定土的水泥有( )A、初凝时间较长(宜在3h以上)的水泥B、终凝时间较长(宜在6h以上)的水泥C、快硬水泥D、早强水泥E、受潮变质的水泥参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 9、背景材料3某施工单位承接了一段二级公路施工,合同规定的主要工作项目有路基施工、沥青混凝土路面和一座小桥。其中路基工程的土方基本平衡,

47、开挖量小,土方转运距离在70m左右。采用轮胎式摊铺机进行路面施工。桥梁基础为钻孔桩基础,该处主要为卵石、漂石地质条件。问题：属于本项目路面摊铺机械特点的是( )A、行驶速度快B、机动性和操纵性能差C、对深坑适应性差D、制造成本较高参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、马歇尔试验的技术指标包括( )A、空隙率B、稳定度C、流值D、沥青饱和度E、破碎比参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、具有通信系统工程分项资质的企业可承担的施工任务有( )A、防眩板的安装B、程控交换系统施工C、光(电)缆敷设施工D、中央控制系统施工E、收费管理系统施工参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 12、

48、隧道施工中,以( )为中心布置施工场地。A、钻爆B、支护C、洞口D、项目部参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、路基填筑时局部位置透水性差的土壤包裹透水性好的土壤,容易引起的路基病害的( )A、开裂B、滑坡C、沉降D、弹簧参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、在路基填筑时考虑填料是否符合压实要求的依据不包括( )A、粒径B、天然稠度C、液限D、针入度参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、石质路堑直接应用机械开挖的优点是( )A、没有钻爆工序作业B、适于破碎坚硬岩石C、不需要风、水、电辅助设施D、简化了场地布置E、没有爆破产生的公害参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 16、由建设单位

49、主持,检查施工合同的执行情况,评价工程质量是否符合技术标准及设计要求,是否可以移交下一阶段施工称为( )A、竣工验收B、中间交工验收C、交工验收D、工序验收参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、下列关于边坡失稳的预防及处理措施错误的是( )A、基坑开挖之前,应先做好地面排水系统B、基坑开挖时应抓紧时间进行开挖,开挖时间不能过长,并且要开挖结束后及时支护C、基坑应尽量安排在少雨季节施工D、坑顶边缘应有一定的距离作护道,堆载距坑缘不小于05m参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、按公路工程国内招标文件范本规定,如有分包计划,分包工作量不能超过( )A、50B、30C、20D、10参考答案：B

50、文字解析：暂无解析 19、可直接填筑于路床的路基填料有( )A、粉质土B、石质土C、砂性土D、有机土E、液限大于50、塑性指数大于26的土参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 20、隧道周边位移的测量仪器一般采用( )A、收敛计B、测缝计C、声波仪D、水平仪参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、按公路工程设计变更管理办法的要求,设计变更文件的审批应当在( )d内完成。A、10B、15C、20D、30参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、适合于高速公路水泥混凝土路面面层施工中使用的施工方法是( )A、滑模机械铺筑B、小型机械铺筑C、路面板装配式施工技术D、轨道摊铺机铺筑E、碾压混凝土铺筑参考

51、答案：A、D 文字解析：暂无解析 23、经辅助坑道引入的中线及水准测量,应根据辅助坑道的( )等,按要求精度在坑道口附近设置洞外控制点。A、类型B、长度C、方向D、坡度E、地质条件参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 24、材料计划管理的内容包括( )A、材料需要量计划B、材料供应计划C、材料替代计划D、材料采购计划E、材料用款计划参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 25、特种作业人员须经( )合格取得操作许可证者,方可上岗。A、专业技术培训考试B、领导考评C、文化考试D、相关部门考评参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、喷射混凝土护坡适用于( )A、直面为完整结构的硬岩B

52、、直面为碎裂结构的硬岩C、层状结构的不连续地层D、片状结构的不连续地层E、块状结构的不连续地层参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 27、公路工程质量事故分为( )A、质量问题B、重大质量事故C、一般质量事故D、特大质量事故E、重特大质量事故参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 28、收费制式中的按路段收费制简称为( )A、分段制B、封闭式C、均一制D、开放式参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、工程中使用的沥青碎石混合料的组成结构属于( )A、密实悬浮结构B、骨架空隙结构C、密实骨架结构D、连续级配结构参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、安全生产投入主要用于( )A、建设安全技术措

53、施工程,如防火工程、通风工程等B、用于丰富职工业余生活,营造企业文化氛围的费用C、重大安全生产课题的研究,按国家标准为职工配备劳动保护用品D、职工的安全生产教育和培训、其他有关预防事故发生的安全技术措施费用,如用于制定及落实生产事故应急救援预案等E、职工安全防护用品的购买参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、下列关于土石方工程施工说法正确的是( )A、土石方明挖施工过程中,未经安全技术论证和主管部门批准,严禁采用自下而上的开挖方式B、土石方明挖施工过程中,未经安全技术论证和主管部门批准,严禁采用自上而下的开挖方式C、严禁在设计建基面、设计边坡附近采用洞室爆破法或药

54、壶爆破法施工D、地下洞室洞脸施工过程中,洞口削坡应自上而下进行,严禁上下垂直作业E、地下洞室洞脸施工过程中,洞口削坡应自下而上进行,严禁上下垂直作业参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 2、某水利枢纽工程位于六类地区,已知辅助工资标准中施工津贴为53元天,年应工作的天数为251工日,则施工津贴为( )元工日。A、53B、533652511068C、5336595251D、5336595%2511068参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、用吊车装卸爆破器材时,一次起吊的重量不得超过设备能力的( )%。A、30B、40C、50D、60参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、申报水利系统文明建设

55、工地的项目已完工程量一般应达全部建安工程量的( )以上。A、30B、40C、50D、60参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、在洞室开挖的围岩类型中,类稳定围岩的特点是( )A、结构面无不稳定组合B、断层走向与洞线正交C、地下水活动轻微D、地下水活动轻微,洞壁潮湿,有少量的渗水或滴水E、岩体呈块状整体结构或块状砌体结构参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 6、当设有防渗帷幕,并在防渗帷幕后设排水孔幕时,坝底扬压力分布中,浮托力近似按矩形分布,渗透压力呈( )分布。A、直线B、折线C、弧线D、反弧线参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、根据水利水电工程施工质量评定规程(试行)(SL176

56、1996),( )指分部工程中由几个工种施工完成的最小综合体,是日常质量考核的基本单位。A、单位工程B、单元工程C、单项工程D、群体工程参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、非跨年度的小型项目竣工决算报表不需要编制( )A、项目投资分析表B、项目主要材料年度用量表C、年度财务决算表D、项目转出投资表E、项目成本表参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 9、获得专业承包资质的企业,可以将( )分包其他企业。A、主体工程B、非主体工程C、劳务作业D、非主体工程或者劳务作业参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),下列属于发包人违约

57、的情形有( )A、发包人未能按合同规定的时间提供施工用地B、发包人未提供测量基准C、发包人未按期提供应由发包人负责的图纸D、发包人未能按合同支付各项预付款E、发包人未按合同规定参加监理例会参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、水工大坝工程专业承包二级企业,资质标准要求企业注册资本金和净资产至少分别为( )A、500万元和600万元B、800万元和1000万元C、1000万元和1200万元D、2500万元和3000万元参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、下列关于堤防工程施工的说法正确的是( )A、堤基范围内的坑、槽、沟等,应按堤身填筑要求进行回填处理B、地面起伏不平时,应顺坡铺

58、填土料C、作业面应分层统一铺土、统一碾压D、上下层的分段接缝位置应错开E、堤防横断面上的地面坡度陡于1：5时,应将地面坡度削至缓于1：5参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 13、按水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准,单元工程质量标准项目可分为一般原则和要求、质量检查项目和( )A、保证项目B、基本项目C、允许偏差项目D、不允许偏差项目参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、大中型水利水电工程建设征收耕地的,土地补偿费和安置补助费之和一般为该耕地被征收前3年平均年产值的( )倍。A、3B、5C、10D、16参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、根据水利工程建设项目招标投标行政监

59、督暂行规定。(水建管200638号),水利工程建设项目招标投标活动的行政监督中对评标的监督包括( )A、评标专家抽取是否符合有关规定B、评标程序是否符合有关规定C、评标方法、标准是否与招标文件一致D、评标专家的专业设置是否符合该项目的需要E、评标报告的讨论及通过是否符合有关规定参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 16、对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过( )度。A、30B、45C、60D、75参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、重大质量事故由( )组织进行调查。A、项目法人B、项目主管部门C、省级以上水行政主管部门D、水利部参考答案：C 文字解析：

60、暂无解析 18、工程监理单位对施工质量承担( )A、全部责任B、经济责任C、监理责任D、主要责任参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、根据水轮发电机组安装技术规范(GBT85642003),水轮发电机组过速试验过程中需监视的情况有( )A、各部位摆度和振动值B、各部轴承的温升情况C、发电机空气间隙的变化D、风闸的摩擦情况及动作的灵活性E、是否有异常响声参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 20、根据混凝土面板堆石坝施工规范(SL4994),下列关于混凝土面板堆石坝施工的说法正确的是( )A、当确定未浇筑混凝土面板的坝体挡水时,必须对上游坡面进行碾压砂浆、喷射混凝土或喷洒阳离子乳化沥青