版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、天津市一级建造师实操模拟精选(含答案)第一部分 工程经济1、在审理一起合同纠纷案件的过程中,首席仲裁员甲某被当事人申请回避,依法重新选定首席仲裁员后,在是否将已进行过的仲裁程序重新进行的问题上出现不同的看法,请问下列( )看法是错误的。A、当事人可以请求已进行的仲裁程序重新进行,是否准许,由仲裁庭决定B、仲裁庭可以自行决定已进行的仲裁程序重新进行C、是否重新进行仲裁程序依案件审理过程而定D、不能对已进行的仲裁程序重新进行参考答案:D 文字解析:根据仲裁法第37条第2款规定,因回避而重新选定或者指定仲裁员后,当事人可以请求已进行的仲裁程序重新进行,是否准许,由仲裁庭决定;仲裁庭也可以自行决定已进
2、行的仲裁程序重新进行。因此,选项D是不正确的。 2、某学校欲新建图书馆项目,评标由依法组建的评标委员会负责,甲、乙、丙、盯戊五人组成评标委员会,则他们的下列做法不符合招标投标法规定的有( )A、甲接受某投标单位的请客吃饭B、乙为某投标单位的法律顾问,但乙保证秉公评标C、丙在学校领导的授意下,向某投标单位泄漏标底D、丁拒绝向权威媒体透露关于中标候选人的推荐情况E、戊接受某投标单位为其提供的欧洲旅游参考答案:A、B、C、E 文字解析:暂无解析 3、工程质量监督机构对竣工验收实施的监督包括( )A、验收程序是否合法B、验收组织形式是否合法C、竣工验收资料是否齐全D、实体质量是否存有严重缺陷E、竣工结
3、算是否编制参考答案:A、B、C、D 文字解析:暂无解析 4、某镇政府对建筑物作出新的规划,认为镇上居民刘某的一问偏房不合规划,应予拆除,并以书面形式作出了刘某应当在10日内拆房的处理决定。刘某一直未申请行政复议,也未拆房,一个月后,镇政府申请人民法院将刘某的偏房强行拆除。对镇政府的行为的表述正确的是( )A、行政处理决定是生效的,申请人民法院强行拆除的行为是错误的B、行政处理决定与申请人民法院强行拆除刘某房屋的行为都是正确的C、人民法院不应当接受镇政府的强制执行申请D、在这种情况下,刘某仍可对行政处理决定提起行政诉讼E、在这种情况下,刘某不能再对行政处理决定提起行政诉讼参考答案:B、D 文字解
4、析:依据行政诉讼法解释第87条规定:法律法规没有赋予行政机关强制执行权,行政机关申请人民法院强制执行的,人民法院应当依法受理。第88条规定:行政机关申请人民法院强制执行其具体行政行为,应当自被执行人的法定起诉期限届满之日起180日内提出。逾期申请的,除有正当理由外,人民法院不予受理。行政诉讼法第39条规定:公民法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的,应当在知道作出具体行政行为之日起3个月内提出。法律另有规定的除外。 5、根据工程建设国家标准管理办法的规定,下列工程建设国家标准属于强制性标准的有( )A、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准B、工程建设通用的建筑模数和制图方法标准C、工
5、程建设通用的试验、检验和评定方法等标准D、工程建设通用的信息技术标准E、工程建设通用的质量标准参考答案:A、B 文字解析:只有属于重要的相关标准才属于强制性标准,因而其他三项错误。 6、白某投保了一份财产险,在保险合同中规定了若干除外责任,根据保险法及相关法律规定,保险公司的除外责任概括起来,主要包括的情形有( )A、被保险人或者受益人在未发生保险事故的情况下,谎称发生了保险事故,向保险人提出赔偿或者给付保险金的请求的B、保险事故发生后,投保人、被保险人或者受益人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据,编造虚假的事故原因或者夸大损失程度的,保险人对其虚假的部分不承担赔偿或者给付保险金的责任C
6、、保险事故发生后,保险人未赔偿保险金之前,被保险人放弃对第三者的请求赔偿的权利的D、被保险人或受益人故意不履行如实告知义务的,对保险事故发生有严重影响的E、在合同有效期内,保险标的危险程度增加,被保险人未履行通知义务,因保险标的危险程度增加而发生的保险事故,保险人不承担赔偿责任参考答案:A、B、C、E 文字解析:暂无解析 7、甲某向乙某借款5万元,甲以自己的一辆夏利汽车作质押担保,双方约定:汽车仍由甲继续使用。当甲不能归还乙的借款时,乙可以对该汽车依法拍卖、变卖,就其价款优先受偿。后甲无力还款,下列选项中正确的是( )A、双方的质押合同有效B、乙对汽车享有质权C、乙对汽车不享有质权D、双方的质
7、押合同效力待定参考答案:C 文字解析:根据物权法第212条规定:“质权自出质人交付质押财产时设立。”需要注意的是:质押合同自依法成立之日生效,质权是物权,交付后才生效。故C项正确。 8、设计单位未按照工程建设强制标准进行设计,造成工程质量事故。对该设计单位的处罚说法错误的是( )A、10万元以上30万元以下罚款B、责令停业整顿C、降低资质等级D、吊销资质证书,保留营业执照参考答案:D 文字解析:暂无解析 9、根据合同法的规定,下列合同中无效的是( )A、损害社会公共利益的合同B、附期限的合同C、以欺诈、胁迫的手段签订的合同D、因重大误解签订的合同E、恶意串通,损害个人利益的合同参考答案:A、E
8、 文字解析:暂无解析 10、王某现有500万闲置资金,准备向某房地产公司投资,为解决公司的相关情况,王某可以向( )A、公司登记机关申请查询公司登记事项,公司登记机关应当提供查询服务B、公司上级主管部门申请查询公司登记事项,并应当向王某提供查询服务C、公司税务机关申请查询公司相关事项,公司税务机关应当提供查询服务D、公司监督机关申请查询公司相关事项,公司监督机关应当协助查清参考答案:A 文字解析:暂无解析 11、天一建筑公司向水木水泥厂发出一个要约表明了想要购买水泥,水泥厂发出的承诺由于暴雨天气到达天一公司时已超过了要约要求的期限,则下列说法正确的是( )A、该承诺无效B、该承诺是否有效由天一
9、公司决定C、该承诺是否有效由水木公司决定D、该承诺是否有效由双方协商决定参考答案:B 文字解析:合同法第28条、29条中规定了承诺超期与承诺延误。在承诺延误的情况下,承诺是有效的,但要约人可以通过及时通知承诺人的方式来否定该承诺的效力,所以答案是B。 12、在下列各项中,属于十一五节能中长期专项规划规定的节能重点工程包括( )A、居住物业锅炉改造工程B、余热余压利用工程C、绿色照明工程D、政府机构节能工程E、区域热电联产工程参考答案:B、C、D、E 文字解析:A选项应为燃煤工业锅炉(窑炉)改造工程而非居住物业锅炉改造工程。 13、某建设单位欲新建一座大型综合市场,于2006年3月20日领到工程
10、施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定,因故中止施工,该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年( )A、10月15日B、10月22日C、11月14日D、12月14日参考答案:C 文字解析:建筑法第十条规定:在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告。 14、下列当事人签订的施工合同中属于有效合同或按有效处理的是( )A、承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B、承包人同发包人指定的分包人签订的专业分包合同C、总承包人未经发包人同意将非主体工程分包的分包合同D、没有资质的实际施工人借用有资质
11、的企业名义与承包人签订了承包合同,但在工程竣工后取得了相应的资质参考答案:B 文字解析:根据解释第1条、第4条的规定,A、C、D均无效。但注意,解释第5条的规定,超越资质的,在工程竣工验收前取得资质的,按有效处理的规定。 15、某装饰公司与姜某之间因工作待遇问题发生了劳动争议,依据劳动法的规定,双方当事人可以通过下列( )方式解决。A、申请调解B、双方协商C、投诉上访D、申请仲裁E、提起诉讼参考答案:A、B、D、E 文字解析:暂无解析 16、某施工单位与水泥厂签订水泥采购合同,约定4月6日送到施工现场,由水泥厂负责运输,货到付款。由于运输车辆原因,水泥厂4月7日才将货物起运,半途发生强烈地震,
12、造成交通中断,直至4月15日才将水泥交付工地,造成工地停工,以下错误的是( )A、由于发生了不可抗力,水泥厂不应承担违约责任B、若发生地震后水泥厂及时通知了施工单位,则不应承担违约责任C、只有双方采购合同中约定不可抗力免责条款,水泥厂才不承担违约责任D、无论合同中是否约定不可抗力条款,水泥厂迟延运输,应承担违约责任E、地震属于法定的不可抗力参考答案:A、B、C 文字解析:根据合同法117条的规定:“当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任”,水泥厂未按约定时间运输属于迟延履行,发生不可抗力也应承担违约责任,AB项错误;不可抗力属于法定免责条款,无论是否有约定,但迟延履行后发生不可抗力的不能
13、免责,DE项正确,C项错误。 17、项目档案验收组在检查某建设工程档案资料时,发现施工图及说明不符合档案规范要求,遂提出了整改意见,要求项目( )于项目竣工验收前对存在的问题进行整改,并进行复查。A、建设单位(法人)B、设计单位C、施工单位D、监理单位参考答案:A 文字解析:暂无解析 18、下列关于合同生效的要件中,表述错误的是( )A、当事人必须具有完全的民事行为能力和民事权利能力B、当事人意思表示真实C、合同不违反法律和行政法规,不损害社会公共利益D、具备法律、法规规定合同生效须具备的形式要件参考答案:A 文字解析:暂无解析 19、在下列几种情形中,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前3
14、0天以书面形式通知劳动者本人的是( )A、小王在试用期内迟到、早退,不符合录用条件B、小李因为犯盗窃罪,被判处有期徒刑3年C、小孔在外出执行任务时因公负伤,成为残疾人D、小吴在休息日酗酒后摔伤住院,出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作参考答案:D 文字解析:考点为1Z301181劳动合同的终止和解除。劳动法规定,有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人:第一,劳动者患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的;第二,劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;第三,劳动合同订立时
15、所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。答案D选项属于上述的第一种情形,故选择D。而A、B选项属于用人单位无需通知的情形,C选项属于不能解除劳动合同的情形。 20、下列关于违约责任的表述中,错误的是( )A、违约责任是一种民事责任B、违约责任是一种财产责任C、违约责任是以补偿性为主,惩罚性为辅的D、违约责任实行过错责任原则参考答案:D 文字解析:违约责任是严格责任、无过错责任,即不论主观上有无过错,只要造成违约的事实,均应承担违约责任,只有存在法定或约定的事由时才可以免责。侵权责任实行过错责任原则,故选D项。 21、某装修工程队准备改制为
16、装饰有限公司,依照公司法的规定,在公司章程中,可以确定的法定代表人的人选为( )A、董事长B、执行董事C、财务经理D、设计总监E、经理参考答案:A、B、E 文字解析:暂无解析 22、王某欠李某10万元货款,一日李某对王某说:算了,那10万货款我不要了。造成王某10万元债务不再承担的原因是( )A、合同解除B、抵消C、混同D、免除参考答案:D 文字解析:暂无解析 23、根据我国劳动法的规定,劳动者的法定最低就业年龄为( )A、14周岁B、16周岁C、18周岁D、20周岁参考答案:B 文字解析:根据民法通则第139条规定,在诉讼时效期间的最后六个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时
17、效中止。从中止时效的原因消除之日起,诉讼时效期间继续计算。诉讼时效中止是指导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内,本案发生的障碍事件并不是发生在这一区间,故20天不应扣除。 24、某工程项目承包商与保险公司签订一份由保险公司提供格式条款的建筑工程保险合同,施工过程中发生保险责任范围内的事故,理赔时双方对保险合同中关于保险事故的含义产生了不同理解,此时,应当( )A、以承包商的理解为准B、以保险公司的理解为准C、以有利于总包的解释为准D、以不利于保险公司的解释为准参考答案:D 文字解析:合同法第41条的规定“对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释
18、”,所以法条中规定的解释原则是“不利提供格式条款一方的解释”,而不是规定由谁来解释,所以答案是D。 25、建设工程招标中,建设单位组织现场踏勘后,某投标单位在答疑会上提出了一些问题,对这些问题,应当( )A、以书面形式向提出入作答复B、当场以口头形式向到会人作答复C、以书面形式向全部投标人作同样答复D、可以不向其他投标人作答复参考答案:C 文字解析:暂无解析 26、设计单位到施工现场向施工、监理等单位进行工程开工前设计交底时,用于交底的图纸应是最后经( )的图纸。A、建设单位认可B、设计院总工审查合格C、施工图审查机构审查合格D、注册建筑师、结构工程师签字,设计院盖章参考答案:C 文字解析:建
19、设工程质量管理条例规定,建设单位施工图设计文件应当报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查,未经审查批准的,不得使用。在送施工图审查机构审查之前,施工图文件应已经建设单位认可、设计单位内部有关人员审查签章。C项是施工图文件交付施工前的最后一道审查程序。 27、下列关于法律体系的说法,正确的有( )A、建设法是一个独立的法律部门B、法律体系是由法律部门构成的C、建筑法属于行政法律部门D、安全生产法属于社会保障法律部门E、仲裁法归属于民法部门参考答案:B、D 文字解析:暂无解析 28、某省直机关办公楼建设项目进行招标,招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上(包括二
20、级),甲(施工总承包三级)、乙(施工总承包二级)、丙(施工总承包一级)、丁(施工总承包一级)纷纷组成投标联合体参与投标,则下列说法正确的是( )A、甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标B、乙、丙组成投标联合体,其资质等级应为施工总承包一级C、若丙、丁组成的投标联合体中标,以丁作为代表与招标人签订施工合同D、丙、丁组成联合体,将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人参考答案:D 文字解析:暂无解析 29、某工程2008年6月1日领到了施工许可证,由于周边关系协调问题一直没有开工,也未办理延期手续。同年12月7日准备开工,建设单位应当( )A、向发证机关报告B、报发证机关核验施工许可证
21、C、重新领取施工许可证D、向发证机关备案参考答案:C 文字解析:暂无解析 30、自提存之日起,债权人五年内不领取提存物的,则( )A、视为合同权利义务尚未结束B、视为标的物已归债权人所有C、提存物扣除提存费用后归国家所有D、标的物损毁、灭失的风险五年后自动转为债权人承担参考答案:C 文字解析:根据合同法104条规定:“债权人领取提存物的权利,自提存之日起五年内不行使而消灭,提存物扣除提存费用后归国家所有。”C项正确。 第二部分 项目管理1、某劳务企业2009年10月份应付职工工资15万元。根据会计准则和相关规定,应付职工工资属于( )A、短期借款B、应付福利C、应付工资D、预收账款参考答案:C
22、 答案解析:暂无解析 2、当中央银行买卖国库券时,所进行的操作是( )A、操纵贴现率B、公开市场业务操作C、运用财政政策D、改变法定准备金参考答案:B 答案解析:暂无解析 3、某施工机械的时间定额为0.391台班/100m3,与之配合的工人小组有4人,则该机械的产量定额为( )m3/台班。A、0.64B、2.56C、64D、256参考答案:D 答案解析:暂无解析 4、某建设项目订购了50吨的国产非标准设备,订货价格为50000元/吨,已知设备运杂费率为8%,该项目的设备购置费概算价值(采用概算指标法编制。)为( )万元。A、250B、270C、277.5D、324参考答案:B 答案解析:暂无解
23、析 5、我国现行建设项目总投资及工程造价构成中,流动资金投资应是( )A、铺底流动资金B、预备费C、工器具及生产家具购置费D、建设期贷款利息参考答案:A 答案解析:暂无解析 6、用于建设项目偿债能力分析的指标是( )A、投资回收期B、流动比率C、资本金净利润率D、财务净现值率参考答案:B 答案解析:暂无解析 7、在进行施工项目管理时,施工定额的用途包括( )A、签发限额领料单B、编制施工作业计划C、结算计件工资D、工程价款的结算E、签发施工任务单参考答案:A、B、C、E 答案解析:暂无解析 8、当招标文件中规定可以提出建议方案时,投标者应适当运用建议方案报价。建议方案一般要求能够( )A、增加
24、新功能B、采用新材料C、降低总造价D、提前竣工E、使工程运用更合理参考答案:C、D、E 答案解析:暂无解析 9、根据建设工程工程量清单计价规范( ),分部分项工程量清单中所列工程量以形成工程实体为准,按( )计算。A、施工方案计算出来的数值B、实际完成的全部工程量C、工程完成后的净值D、工程实体量与耗损量之和参考答案:A 答案解析:暂无解析 10、资金等值计算时,i和n为定值,下列等式中错误的是( )A、(F/P,i,n)=(A/P,i,n)(F/A,i,n)B、(F/A,i,n)=(F/P,i,n)(P/A,i,n)C、(A/P,i,n)(F/A,i,n)(P/F,i,n)=1D、(A/P,
25、i,n)=(A/F,i,n)-i参考答案:D 答案解析:暂无解析 11、人工定额中的定额时间不包括( )A、工人下班前对搅拌机进行清洗的时间B、工人由于施工工艺原因必需的中断时间C、由于设计错误造成的工人窝工时间D、工人必须的休息时间E、由于施工机械故障造成的工人窝工时间参考答案:C、E 答案解析:暂无解析 12、某施工企业的一台拖拉机按工作量法计提折旧。该拖拉机原价30000元,预计净残值5%,可工作500个台班时数。投入使用后,各年的实际工作台班数为:第一年200个小时,第二年150个小时,第三年150个小时。则关于此项业务的表述中,正确的有( )A、拖拉机单位台班小时折旧额为57元B、第
26、一年拖拉机的年折旧额为12000元C、第二年的年折旧额为8550元D、第三年的年折旧额为9000元E、第二年和第三年的月折旧额相等参考答案:A、C、E 答案解析:暂无解析 13、设计概算指标法一般采用的计算指标是( )A、建筑安装工程费指标B、直接工程费指标C、间接费指标D、设计费指标参考答案:B 答案解析:暂无解析 14、按照相关规定,在初步可行性研究阶段编制的投资估算的误差范围( )A、不超过30%B、不超过20%C、不超过10%D、不超过5%参考答案:B 答案解析:暂无解析 15、某企业欲从国外引进甲、乙先进技术,假如两种技术的生产效率相同,引进甲技术的一次性投资为300万元,年生产成本
27、为20万元;引进乙技术的一次性投资为400万元,年生产成本为10万元。设基准收益率为6%,则( )A、应该引进甲技术B、甲、乙技术经济效益相同C、应该引进乙技术D、不能判断应该引进哪种技术参考答案:C 答案解析:暂无解析 16、在使用概算指标法编制建筑工程概算时,要直接套用概算指标编制概算,则拟建工程应在若干方面与概算指标相同或相近,这些相同或相近的方面包括( )A、建筑面积B、建设地点C、结构特征D、使用功能E、地质及自然条件参考答案:A、B、C、E 答案解析:暂无解析 17、存货取得成本包括( )A、订货成本和购置成本B、订货成本和储存成本C、购置成本和储存成本D、储存成本和短缺成本参考答
28、案:A 答案解析:暂无解析 18、某施工企业拟租赁一施工设备,租金按附加率法计算,每年年末支付。已知设备的价格为95万元,租期为6年。折现率为8%,附加率为5%,则该施工企业每年年末应付租金为( )万元。A、17.89B、20.58C、23.43D、28.18参考答案:D 答案解析:暂无解析 19、一般而言,在所有者权益中由所有者直接投入的是( )A、实收资本B、资本公积C、法定公益金D、任意盈余公积E、法定盈余公积参考答案:A、B 答案解析:暂无解析 20、施工企业为进行建筑安装工程施工所必须的生活和生产用的临时建筑物的搭设和拆除费用属于( )A、工程建设其他费B、建筑安装工程直接工程费C、
29、建筑安装工程措施费D、建筑安装工程企业管理费参考答案:C 答案解析:暂无解析 21、其他项目清单是指分部分项工程量清单,措施项目清单所包含的内容以外,因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单,一般不包括( )A、总承包服务费B、规费C、计日工D、暂列金额和暂估价参考答案:B 答案解析:暂无解析 22、当某固定资产可收回金额低于其账面价值时,应当( )A、对待处理财产损益进行处理B、计提资产减值准备C、进行固定资产清理D、计提累计折旧参考答案:B 答案解析:暂无解析 23、下列各项中,不属于中央银行职责的是( )A、商业银行的银行B、吸收存款和发放贷款C、代表国家发
30、行货币D、运用货币政策调节经济参考答案:B 答案解析:暂无解析 24、某企业存货期初、期末余额分别为286000元和312500元,主营业务成本为600000元,则存货周转率是( )A、1.805B、1.905C、2.005D、2.105参考答案:C 答案解析:暂无解析 25、变动成本是随产量的增减而成正比例变化的成本费用。下列不属于变动成本的费用是( )A、原材料消耗B、产品包装费C、计件工资D、无形资产摊销费参考答案:D 答案解析:暂无解析 26、价值工程是就某个具体对象开展的有针对性地分析评价和改进,可作为价值工程对象的是( )A、为获取销售利润而增加成本的B、为改善性能而进行各种研究的
31、C、为获得功能而发生各种费用的D、为扩大市场销售份额而进行的各种投入参考答案:C 答案解析:暂无解析 27、生产某产品的工人小组由6人组成,每个小组的员工日数为1工日,机械台班产量为5.85/1日,则时间定额应为( )A、0.5工日/B、0.98工日/C、1.03工日/D、1.5工日/参考答案:C 答案解析:单位产品时间定额(工日)=小组成员工日数总和/机械台班产量=61/5.85=1.03工日/ 28、确定办公和生活家具购置费的基础是( )A、项目类型B、设计定员人数C、项目总投资D、办公场地的大小参考答案:B 答案解析:暂无解析 29、下列不属于企业收入的项目是( )A、出售固定资产获得的
32、收益B、接受捐赠获得的收益C、企业销售产品获得的收益D、代国家征收的增值税E、代客户收取的运杂费参考答案:A、B、D、E 答案解析:暂无解析 30、会计业务发生使银行存款和短期借款二账户产生相互依存的关系,具有这种账户间相互依存关系的账户称为( )A、联系账户B、关系账户C、借贷账户D、对应账户参考答案:D 答案解析:暂无解析 第三部分 建设法规1、利用直方图整理统计数据,了解统计数据的分布特征,即数据分布的( )状况。A、综合B、异常C、集中或离散D、合理参考答案:C 文字解析:暂无解析 2、按照建筑工程施工质量验收统一标准规定:分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定,当分部工程较大或较复
33、杂时,可按( )及类别等分为若干子分部工程。A、材料种类B、施工特点C、工程难点D、施工程序E、专业系统参考答案:A、B、D、E 文字解析:按照建筑工程施工质量验收统一标准规定:分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定,当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等分为若干子分部工程,故选项C不正确。 3、当计算工期不能满足计划工期时,可设法通过压缩关键工作的持续时间,宜考虑的关键工作应该满足的要求是( )A、有充足备用资源B、新近安排实施C、平行线路比较少D、所需增加的费用相对较少E、不影响质量和安全参考答案:A、D、E 文字解析:本题主要考查工期优化以及改进关
34、键线路持续时间的方法和要求。答案A、D、E在选择缩短持续时间的关键工作时,宜考虑工程质量安全、所需增加的费用相对较少和资源配备等因素;而跟答案B、C无关。 4、某地下工程合同约定,计划3月份完成混凝土工程量500,4月份完成450,合同单价均为600元。而至各月底,经确认的工程实际进展情况为,3和4月份实际完成的混凝土工程量均为400,实际单价700元。至4月底,该工程的进度绩效指数为( )A、0857B、0889C、1125D、1167参考答案:B 文字解析:进度绩效指数S 5、依据( )的不同,建设工程施工合同可分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。A、承包内容B、支付方式C、计价方式D
35、、招标方式参考答案:C 文字解析:暂无解析 6、招标人在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保,其形式有( )A、保留金B、履约担保书C、银行保函D、投标保函E、保兑支票参考答案:A、B、C 文字解析:履约担保是指招标人在招标文件中规定的要求中标的投标人提交的保证履行合同义务和责任的担保。履约担保的形式包括:银行履约保函;履约担保书;保留金 7、竣工工程质量验收过程涉及建设单位、设计单位、监理单位及施工单位总分包各方的工作,必须按照工程项目质量控制系统的职能分工,以( )为核心进行竣工验收的组织协调。A、设计负责人B、监理工程师C、项目业主负责人D、施工单位负责人参考答案:
36、B 文字解析:暂无解析 8、工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工,工程质量监督站发现后责令工程监理单位限期整改。但工程监理单位预期未整改。则应对工程监理单位( )A、责令停业整顿,罚款20万元B、降低资质等级C、追究刑事责任D、吊销资质证书参考答案:A 文字解析:引自建设工程安全生产管理条例第五十七条。 9、伤亡事故按其后果严重程度分为( )级。A、三B、四C、五D、六参考答案:D 文字解析:暂无解析 10、某地下工程合同约定,计划3月份完成混凝土工程量500,4月份完成450,合同单价均为600元。而至各月底,经确认的工程实际进展情况为,3和4月份实际完成的混凝
37、土工程量均为400,实际单价700元。至3月底,该工程的费用绩效指数为( )A、0800B、0857C、1167D、1250参考答案:B 文字解析:费用绩效指数C 11、在编制成本支出计划时,需要安排适当的不可预见费的是在主要的( )中。A、单项工程B、单位工程C、分部工程D、分项工程参考答案:D 文字解析:暂无解析 12、根据建设工程施工合同示范文本约定,工程师在收到索赔报告和有关资料后( )内未答复,视为该项索赔已经认可。A、21天B、28天C、35天D、56天参考答案:B 文字解析:见建设工程施工合同示范文本(GF一99一0201)通用条款第362款约定。 13、为了有效地进行系统、全面
38、的质量控制,必须由建设工程项目实施的总负责单位,负责质量控制系统的建立和运行,实施( )的控制。A、工程资金B、工程预算C、工程合同D、质量目标参考答案:D 文字解析:暂无解析 14、在我国通常把职业健康安全管理称为( )A、安全生产管理B、职业安全卫生管理C、劳动安全卫生管理D、安全文明施工管理参考答案:A 文字解析:暂无解析 15、项目实施策划阶段经济策划应包含( )A、项目效益分析B、项目建设成本分析C、编制资金需求量计划D、融资方案的深化分析参考答案:D 文字解析:暂无解析 16、各级政府质量监督机构对建设工程质量监督的依据是国家、地方和各专业建设管理部门颁发的( )A、法律B、法规C
39、、实施细则D、规范E、强制性标准参考答案:A、B、D、E 文字解析:暂无解析 17、当业主委托一个设计单位作为设计总负责单位时,设计总负责单位( )再委托其他设计单位配合设计。A、不允许B、视需要可以C、必须D、经招标可以参考答案:B 文字解析:暂无解析 18、对于爆破、拆除、起重、吊桩、水下等危险性较大的作业,为了确保其施工安全,必须编制( )A、应急财务计划B、专项安全施工技术方案C、一般工程安全技术措施D、季节性安全技术措施参考答案:B 文字解析:暂无解析 19、施工现场的空气压缩机安装消声器主要是基于( )技术来控制噪声。A、传播途径B、声源控制C、接收者防护D、噪声传播方式参考答案:
40、A 文字解析:暂无解析 20、分层法在实际应用中按合同结构分:( )A、业主单位B、总承包C、专业分包D、劳务分包E、设计单位参考答案:B、C、D 文字解析:暂无解析 21、建设项目工程总承包合同收尾阶段包括( )A、进行竣工决算B、进行项目总结C、清理各种债权债务D、移交工程资料参考答案:C 文字解析:暂无解析 22、施工总承包模式的优点是( )A、在施工招标时就能明确工程造价,有利于总投资控制B、比施工总承包管理模式更有利于分包商的管理及组织协调C、不需要在施工图设计完之前就招标,有利于缩短项目建设周期D、多数情况下由业主与发包人直接签约,有利于总投资控制参考答案:A 文字解析:暂无解析
41、23、除了全面安全检查、经常性安全检查之外,安全检查的主要类型还包括( )A、专业或者专职安全管理人员的专业安全检查B、季节性安全检查C、节假日检查D、年度性安全检查E、要害部门重点安全检查参考答案:A、B、C、E 文字解析:暂无解析 24、下列关于项目管理组织结构模式的表述中,正确的有( )A、职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源B、矩阵组织结构中有横向和纵向两个指令源C、大型线性组织系统中的指令路径太长D、线性组织结构中可以跨部门下达指令E、职能组织结构适用于大型组织系统参考答案:B、C 文字解析:在职能组织结构中,每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源;在线性组织结构中,每一个工作部
42、门只有一个指令源,不能越级下达指令,避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行,大型线性组织系统中的指令路径太长,会造成组织运行的困难;矩阵组织结构设纵向和横向两种不同类型的工作部门,在矩阵组织结构中,指令来自于纵向和横向工作部门,因此其指令源有两个,矩阵组织结构适宜用于大的组织系统。 25、下列事件中,承包商可以向业主提出费用索赔的有( )A、工程量发生变化,引起承包商费用的增加B、货币出现贬值,导致承包商实际费用的增加C、业主延期支付应付工程款,造成利润损失D、由于不可抗力,造成停工损失E、施工中出现了承包商难以预计的地下暗河,导致费用增加参考答案:A、B、C、E 文字解析:承包商向业主索赔
43、的情形包括:因合同文件引起的索赔:a有关合同文件的组成问题引起的索赔;b关于合同文件有效性引起的索赔;c因图纸或工程量表中的错误而引起的索赔;有关工程施工的索赔:a地质条件变化引起的索赔;b工程中人为障碍引起的索赔;c增减工程量的索赔;d各种额外的试验和检查费用的偿付;e工程质量要求的变更引起的索赔;f.指定分包商违约或延误造成的索赔;g.其他有关施工的索赔;关于价款方面的索赔:a关于价格调整方面的索赔;b关于货币贬值和严重经济失调导致的索赔;c拖延支付工程款的索赔;关于工期的索赔:a关于延展工期的索赔;b由于延误产生损失的索赔;c赶工费用的索赔。不可抗力事件发生导致承包人损失,通常应该由发包
44、人承担,即承包人可以据此提出索赔。 26、投标人在投标过程中,应注意将永久性工程之外项目的报价列入工程总造价中,下列属于招标人对投标人提出要求,投标人可将其列入永久性工程之外的项目报价包括( )A、施工现场水、电、燃气费用B、对旧有建筑物和设施的拆除费用C、监理工程师现场办公电话费、印刷耗材费D、工程模型制作及广告费E、工程照片及项目推广会议参考答案:B、C、D、E 文字解析:暂无解析 27、检验批质量不合格的原因主要为( )等原因所致。A、使用材料不合格B、业主资金不到位C、施工作业质量不合格D、质量控制资料不完整E、施工成本低廉参考答案:A、C、D 文字解析:暂无解析 28、应用动态控制原
45、理进行目标控制时,用于纠偏的组织措施包括( )等。A、调整进度管理的方法B、调整招标工作的管理职能分工C、调整投资控制工作流程D、更换不同的软件编制施工进度计划E、调整合同管理任务分工参考答案:B、C、E 文字解析:应用动态控制原理进行目标控制时,用于纠偏的组织措施包括调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。 29、某项目运用因素分析法对所用钢筋的成本进行分析,影响因素包括钢筋损耗率、钢筋消耗量及钢筋单价,则进行分析替代的顺序是( )A、损耗率消耗量单价B、消耗量损耗率单价C、单价消耗量损耗率D、消耗量单价损耗率参考答案:D 文字解析:暂无解析 30、重大事
46、故应急救援体系响应程序正确的是( )应急启动;应急关闭;警情与响应级别确定;救援行动;应急恢复。A、B、C、D、参考答案:B 文字解析:暂无解析 第四部分 公路实务1、沥青混凝土面层实测项目中包含( )A、中线平面偏位B、弯拉强度C、抗滑D、渗水系数E、弯沉值参考答案:A、C、D、E 文字解析:暂无解析 2、在桥梁基础工程施工中,沉井施工的主要质量控制点有( )A、初始平面位置的控制B、刃脚质量C、下沉过程中沉井偏斜与移位的动态控制D、封底混凝土的浇筑工艺确保封底混凝土的质量E、基底表面松散层的清理参考答案:A、B、C、D 文字解析:暂无解析 3、经辅助坑道引入的中线及水准测量,应根据辅助坑道
47、的( )等,按要求精度在坑道口附近设置洞外控制点。A、类型B、长度C、方向D、坡度E、地质条件参考答案:A、B、C、D 文字解析:暂无解析 4、产生无机结合料基层裂缝的原因可能有( )A、集料级配中细料偏少B、碾压时含水量偏大C、成型温度较低,强度形成较慢D、碎石中含泥量较高E、路基发生不均匀沉降参考答案:B、D、E 文字解析:暂无解析 5、某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题:重力式桥台由( )等组成。A、台帽B、背墙C、台身D、基础E、锚碇板参考答案:A、B、C、D 文字
48、解析:暂无解析 6、复合式衬砌的隧道地质和支护状况观察量测的间隔时间是( )A、3次天B、2次天C、12次天D、每次爆破后进行参考答案:D 文字解析:暂无解析 7、控制物耗的管理,要实行量差控制,下面体现量差控制的措施有( )A、材料的统计工作以限额领料单为依据B、降低材料原价C、控制场外运输费用D、材料的发放工作以限额领料单形式进行E、优化实验配合比参考答案:A、D、E 文字解析:暂无解析 8、有抗冰(盐)冻要求地区,各交通等级路面、桥面、路缘石、路肩及贫混凝土基层必须使用( )A、引气剂B、早强剂C、缓凝剂D、阻锈剂参考答案:A 文字解析:暂无解析 9、一条高速公路的收费系统按其基本功能可
49、分为计算机系统、电源系统、( )等。A、视频监视系统B、地理信息系统C、内部对讲系统D、信息发布系统E、安全报警系统参考答案:A、C、E 文字解析:暂无解析 10、高速公路、一级公路路面不宜分期修建,但位于软土、高填方等施工后沉降较大的局部路段,可按( )的原则实施。A、一次设计、一次实施B、分期设计、分期实施C、一次设计、分期实施D、分期设计、一次实施参考答案:C 文字解析:暂无解析 11、安全生产投入主要用于( )A、建设安全技术措施工程,如防火工程、通风工程等B、用于丰富职工业余生活,营造企业文化氛围的费用C、重大安全生产课题的研究,按国家标准为职工配备劳动保护用品D、职工的安全生产教育
50、和培训、其他有关预防事故发生的安全技术措施费用,如用于制定及落实生产事故应急救援预案等E、职工安全防护用品的购买参考答案:A、C、D、E 文字解析:暂无解析 12、可用于各级公路基层和底基层的粒料材料是( )A、天然砂砾B、级配碎石C、泥结碎石D、填隙碎石参考答案:B 文字解析:暂无解析 13、按公路工程设计变更管理办法的要求,设计变更文件的审批应当在( )d内完成。A、10B、15C、20D、30参考答案:C 文字解析:暂无解析 14、在安全管理中,项目部主管安全的经理、副经理对职责范围内的安全管理工作负责体现了( )的原则。A、管生产必须管安全B、谁主管谁负责C、预防为主D、动态管理参考答
51、案:B 文字解析:暂无解析 15、在悬臂浇筑混凝土斜拉桥的梁施工检测中,对于斜拉索锚具轴线与孔道轴线偏位的要求是( )A、抽查30,允许偏差5mmB、抽查25,允许偏差6mmC、抽查25,允许偏差5mmD、抽查30,允许偏差6mm参考答案:C 文字解析:暂无解析 16、桥梁下部的桥墩施工时,对于采用流水施工时,工序太多,过于繁杂而进行简化为墩与墩之间的关系时,此时墩与墩之间的关系是( )A、开始到开始B、完成到完成C、搭接关系D、衔接关系参考答案:A 文字解析:暂无解析 17、监控系统信息采集功能包括收集道路状况、( )、紧急电话以及交通事故告警等信息。A、防雷接地状况B、交通流状况C、气象状
52、况D、对讲电话状况E、设备运行状况参考答案:B、C、E 文字解析:暂无解析 18、按公路工程质量检验评定标准的要求,项目在竣丁验收时综台评价为优良的必要条件是( )A、质量评定大于等于90分B、项目法人工作评价大于等于90分C、施工单位工作评价大于等于90分D、监理工作评价大于等于90分参考答案:A 文字解析:暂无解析 19、开挖深度超过( )时,特别是在街道、居民区、行车道附近开挖土方时,不论深度大小都应视为高处作业,并设置警告标志和高度不低于( )的双道防护栏,夜间还要设红色警示灯。A、2m、13mB、3m、12mC、2m、12mD、3m、13m参考答案:C 文字解析:暂无解析 20、按测
53、量仪器工具的使用和保管的要求,仪器应停止使用的状况有( )A、使用时间过长B、显示不正常C、超过了规定的周检确认时间间隔D、仪表封缄的完整性已被破坏E、功能出现了可疑参考答案:B、C、D、E 文字解析:暂无解析 21、材料计划管理的内容包括( )A、材料需要量计划B、材料供应计划C、材料替代计划D、材料采购计划E、材料用款计划参考答案:A、B、D、E 文字解析:暂无解析 22、钢筋的纵向焊接应采用( )A、电弧焊B、气压焊C、电渣压力焊D、闪光对焊参考答案:D 文字解析:暂无解析 23、人工工资单价由基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费和( )费组成。A、社会福利B、企业福利C、医疗D、
54、劳动保护参考答案:D 文字解析:暂无解析 24、对于可调价的公路工程合同,在截止投标日之前的( )天以后的法律法规变更引起的费用增减,合同价可相应调整。A、7B、14C、28D、30参考答案:C 文字解析:暂无解析 25、背景材料某施工单位承接了一座4m30m预应力混凝土T形梁桥,采用后张法进行施工,下部为桩柱式结构,采用机械钻孔灌注桩。30mT梁在场地附近的平坦地预制,预制场地进行了处理,保证T梁的预制质量。施工单位严格按照设计文件和相关施工技术规范的要求进行施工,对每片T梁均按照公路工程质量检验标准规定的实测项目进行了检测。问题:按照多孔跨径总长划分,本桥为( )A、特大桥B、大桥C、中桥
55、D、小桥参考答案:B 文字解析:暂无解析 26、经纬仪的操作步骤正确的是( )A、整平对中照准读数B、整平照准对中读数C、对中整平照准读数D、对中照准整平读数参考答案:C 文字解析:暂无解析 27、按照测量仪器工具的使用和保管的要求,仪器的配置与使用范围应经( )签认确定。A、项目总工程师B、项目经理C、测量组长D、监理工程师参考答案:A 文字解析:暂无解析 28、该隧道施工在辅以大型机具设备时宜采用( )施工。A、台阶开挖法B、全断面开挖法C、分部开挖法D、隧道挖掘机法参考答案:B 文字解析:暂无解析 29、图纸综合会审工作,一般由( )负责组织。A、设计单位B、建设单位C、监理单位D、施工
56、单位参考答案:B 文字解析:暂无解析 30、浅埋及软土隧道施工通常采用( )A、明挖法B、地下连续墙法C、盖挖法D、掘进机法E、沉管法参考答案:A、B、C 文字解析:暂无解析 第五部分 水利实务1、根据水利工程建设项目招标投标行政监督暂行规定(水建管200638号),对招标准备工作的监督包括( )等。A、招标工作应具备的条件是否满足有关规定和要求B、招标公告的内容、发布方式及媒介是否符合有关规定C、招标文件(含资格审查文件)的内容是否符合有关规定D、招标方式是否符合有关规定E、招标人是否已进驻工地现场参考答案:A、B、C、D 文字解析:暂无解析 2、下列关于双代号网络计划的绘图规则正确的是(
57、)A、严禁出现循环回路B、节点之间严禁出现带双箭头的连线C、严禁出现没有箭头节点的箭线D、可以有多个终点节点E、可以有多个起点节点参考答案:A、B、C、D 文字解析:暂无解析 3、招投标阶段,混凝土工程施工中需单独计量计列的费用是( )A、温控措施费B、混凝土冬季施工中对原材料保温增加的费用C、碾压混凝土施工过程中的配合比试验和生产性碾压试验的费用D、预应力混凝土中固定锚索位置的钢管等所发生的费用参考答案:C 文字解析:暂无解析 4、根据水利工程设计概(估)算编制规定,现场管理费包括( )等。A、现场管理人员的工资B、办公费C、差旅交通费D、固定资产购置费E、保险费参考答案:A、B、C、E 文
58、字解析:暂无解析 5、沥青材料具有良好的( )A、憎水性B、粘结性C、吸水性D、塑性E、脆性参考答案:A、B、D 文字解析:暂无解析 6、适用于中、低水头工程尾水较深流量变化范围较小,水位变幅较小,或有排冰、漂木要求的消能方式是( )A、底流消能B、挑流消能C、面流消能D、消力戽消能参考答案:D 文字解析:暂无解析 7、在渗流作用下,非黏性土土体内的细小颗粒沿着粗大颗粒间的孔隙通道移动或被渗流带出,致使土层中形成孔道而产生集中涌水的现象称为( )A、流土B、接触冲刷C、管涌D、接触流土参考答案:C 文字解析:暂无解析 8、以下属于水工建筑物偶然作用荷载的是( ).A、校核洪水位时的浪压力B、地
59、应力C、土压力D、预应力参考答案:A 文字解析:暂无解析 9、为加强河道、湖泊防护,确保畅通,对其管理的原则是( )A、按国家统一管理和分级管理相结合B、按国家统一管理和水系管理相结合C、按水系统一管理和地方管理相结合D、按水系统一管理和分级管理相结合参考答案:D 文字解析:暂无解析 10、在坝址处于峡谷地区,岩石坚硬、岸坡陡峻、交通不便时,可采用( )A、投块料截流B、水力冲填法截流C、定向爆破截流D、下闸截流参考答案:C 文字解析:暂无解析 11、根据水利工程设计概(估)算编制规定,投标保函手续费属于( )A、其他直接费B、企业管理费C、财务费用D、非企业成本参考答案:C 文字解析:暂无解
60、析 12、单元工程(或工序)质量达不到合格标准时,处理时其质量等级按下列规定确定( )A、全部返工重作的,可重新评定质量等级B、经加固补强并经鉴定能达到设计要求的,其质量可评定为优良C、经加固补强并经鉴定能达到设计要求的,其质量只能评定为合格D、经加固补强后,造成外形尺寸改变或永久性缺陷的,经项目法人认为基本满足设计要求,其质量可按合格处理E、全部返工重作的,其质量只能评定为合格参考答案:A、C、D 文字解析:暂无解析 13、根据水工建筑物地下开挖工程施工技术规范(SDJ21283),单向开挖隧洞时,安全地点距爆破工作面的距离应不少于( )A、100mB、150mC、200mD、250m参考答
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 专题01 热爱生活 热爱写作+作文选材技巧-【同步作文课】六年级语文上册单元写作深度指导(统编版2024·五四学制)
- 幼儿园小班音乐《红眼睛》课件
- 西京学院《影像设备创新设计》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 西京学院《数控技术与编程》2021-2022学年期末试卷
- 冰淇淋素描课件
- 核心制度课件
- 管理会计实务 课件情境3、4 谋而后定:企业战略执行的有效工具、做好企业的战略参谋官
- 西华师范大学《体育科学研究方法》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 西华师范大学《科学教育学》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 移动机器人原理与技术 课件 第7、8章 移动机器人语音识别与控制、移动机器人的通信系统
- 技术合作协议技术引进
- 发动机的可维修性与维护性分析考核试卷
- 2024年抗菌药物业务学习培训课件
- 北京邮电大学《计算机网络》2022-2023学年期末试卷
- 护理操作中法律风险防控
- GB 30253-2024永磁同步电动机能效限定值及能效等级
- 2024年福建福州市仓山区民政局招聘5人历年高频难、易错点500题模拟试题附带答案详解
- 合肥市2023-2024学年七年级上学期期中语文考试卷
- 相反国课件-大班
- 历史西汉建立和“文景之治”课件 2024-2025学年统编版七年级历史上册
- 中核集团在线测评多少道题
评论
0/150
提交评论