河北省一级建造师等级实操模拟360题精选题精选答案+解析

1、河北省一级建造师等级实操模拟360题精选题精选答案+解析第一部分 工程经济1、某有限责任公司的住所地在A、市,后在B、地设立了一家分公司。该分公司以自己的名义与C、贸易公司签订了一份买卖合同。现该分公司无力支付货款,与该贸易公司产生纠纷。下列说法中正确的是( )A买卖合同无效,因为该分公司不具有法人资格,而且无母公司的授权依据B买卖合同有效,该合同产生的法律责任由母公司承担C买卖合同有效,该合同产生的法律责任由母公司及其分公司承担连带责任D、买卖合同有效,法律责任由合同当事人独立承担参考答案：B 文字解析：本题考点为1Z301211公司设立中的分公司不具有法人资格问题。根据公司法第14条中规定

2、，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。在本题中，分公司由合同产生的法律责任应由母公司承担，故B是正确的选项。 2、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程是( )A、脚手架工程B、爆破工程C、模板工程D、地下暗挖工程参考答案：D 文字解析：建设工程安全生产管理条例第26条还规定：“对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。”一般模板工程不需要组织专家论证。 3、以下不属于我国刑法规定的刑罚种类的是( )A、罚款B、罚金C、拘留D、拘役E、劳动教养参考答案：A、C、E 文字解析：A、C属于行政处罚措施，E不属

3、于刑事处罚措施。 4、张某12周岁,其订立的合同有效的情形是( )A、经过其班主任的追认B、纯获利的C、与其年龄相适应的D、主观意思表示真实的E、内容不违法的参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 5、下述人员中可以作为评标委员会成员的是( )A、由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家名单中确定的人员B、某投标人的近亲属C、该市建设行政主管部门的工作人员D、从事招标工作满九年并具有高级职称的招标人代表参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、劳务分包单位的一名木工师傅在工地工作时受伤,为工伤赔偿问题将分包单位起诉到法院,双方向法院提交的证据中,属于证人证言的是( )A、木工师傅关于受伤过程

4、的陈述B、在场工人向法院作出的关于出事情况的证明C、施工队长的检讨书D、劳务分包单位关于处理事故结果的报告参考答案：B 文字解析：在场员工是了解案件情况的见证人，其向法院作出的关于案件事实的证明属于证人证言，所以本题选B。 7、甲向乙发出了一份投标邀请函,在邀请函中写明,投标书应通过电子邮件的形式提交给甲,但未约定电子邮箱的地址,则依据合同法规定,要约生效的时间应为( )A、乙发出电子邮件时的时间B、乙发出的电子邮件得到甲确认时的时间C、乙发出的邮件进入甲任何邮箱的时间D、甲单位知道收到邮件时的时间参考答案：C 文字解析：采用数据电文形式订立合同的，收件人指定特定系统接收电文的，该数据电文进入

5、该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间。选项A是发出时间、选项B和D是收件人知道或确认收到的时间，以上均不符合法律规定。所以答案是C。 8、李某与保温板厂签订购买保温板的合同中没有写明保温板的质量验收标准,则( )A、该合同无效B、该合同属于可变更、可撤销合同C、关于质量问题双方可以协商解决D、只能通过仲裁或诉讼解决参考答案：C 文字解析：合同法第61规定，合同生效后，当事人就质量、价款或报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或交易习惯确定。所选项A、B、D均不符合规定；答

6、案是C 9、某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械,租赁期限为9个月,下列说法正确的是( )A、双方应订立书面的租赁合同,否则无效B、承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任C、承租人应当在约定期限内支付租金D、承租人可以自行决定将施工机械进行改装,提高机械的性能,改装费用自付E、租赁物需要维修的,承租人应当及时通知租赁公司参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 10、甲省的某工程公司在乙省承包一项工程,其营业税的纳税地点为( )A、注册地B、工程所在地C、机构所在地D、居住地参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、可以发生留置的合同有( )A、运输合同B、勘察设计合同C、施工监理合同D、

7、建设工程施工合同参考答案：A 文字解析：可以行使留置权的合同，包括：加工承揽合同、运输合同、保管合同。B、C、D项所涉及的合同，均不可行使留置权。 12、建设工程施工合同签订后,施工中发包人根据实际需要对设计图纸进行调整变更并指令承包人施工,双方对设计变更价款未做出约定,后无法协商一致,此时应按照( )市场价格履行。A、订立合同时合同签订地B、订立合同时合同履行地C、履行合同时合同签订地D、履行合同时合同履行地参考答案：B 文字解析：根据合同法第62条第2项的规定：“价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。”B项正确。 13

8、、就承、发包双方停工损失赔偿纠纷一案,仲裁委员会根据承包人的申请受理案件后,在仲裁庭解决案件时,根据双方自愿原则,主持调解并达成调解协议,仲裁庭依照仲裁规则制作了仲裁调解书。下列关于调解书与仲裁裁决书效力的表述中,( )是正确的。A、基本相同的法律效力B、同等的法律效力C、不同的法律效力D、各自应有的法律效力参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、民事诉讼法律的基本制度包括( )A、或裁或审B、合议C、回避D、公开审判E、两审终审参考答案：B、C、D、E 文字解析：民事诉讼法第十条规定：“人民法院审理民事案件，依据法律实行合议、回避、公开审判和两审终审制度。”或裁或审制度是仲裁法的基本制度，所

9、以本题选B、C、D、E。 15、根据环保部门的跟踪检查结果,某化工厂在生产的过程中,一直向水体排放污染物,应当按规定缴纳( )A、违约金B、罚金C、排污费D、滞纳金参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、某市一基础设施项目进行招标,现拟组建招标评标委员会,按评标委员会和评标方法暂行规定,下列人员中不得担任评标委员会成员的有( )A、投标人的亲属B、行政监督管理部门人员C、与投标人有经济利益关系的人员D、从事相关专业领域工作满3年以上的人员E、熟悉有关招标投标的法规,并具有与招标项目相关实践经验的人员参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 17、某市建委在安全检查中,因某建筑公司施工现场存在安

10、全问题,对其作如出罚款决定,如该决定有下列( )情形之一的,人民法院可判决撤销或部分撤销。A、适用法律法规错误B、违反法定程序C、行政处罚显失公正D、滥用职权E、处罚主要证据不足参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 18、张某与某典当行签订了一份房屋买卖合同,约定lo月3日张某向典当行支付100万元预付款,11月30日典当行向张某交付房屋并办理过户手续。但到了10月3日,张某发现该典当行的五家分店关闭了四家。此时典当行要求张某履行房屋买卖合同,则张某可以行使( ),以维护自己的权益。A、同时履行抗辩权B、先履行抗辩权C、不安抗辩权D、预期违约抗辩权参考答案：C 文字解析：暂无解析 19

11、、合同当事人在合同谈判过程中,发生的下列( )行为,应当承担缔约过失责任。A、假借订立合同,恶意进行磋商B、恶意进行磋商,给对方造成损失C、故意隐瞒与签约有关的重要事实D、故意提供虚假情况,给对方造成损失E、一方未尽通知义务,增加对方缔约成本参考答案：B、D、E 文字解析：合同法第42条规定“当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：(一)假借订立合同，恶意进行磋商；(二)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况；(三)有其他违背诚实信用原则的行为”，题目的要求是什么行为构成缔约过失责任，条件之一就是必须要造成对方的损失。 20、根据物权法的相关规定,

12、下列( )作为抵押物,抵押权自登记之日生效。A、建设用地使用权B、交通运输工具C、正在建造的建筑物D、生产设备、原材料E、正在建造的船舶、航空器参考答案：A、C 文字解析：根据物权法第180条、187条、188条的规定，AC项正确。注意物权法对抵押物登记的规定。 21、依据合同法的规定,下列关于要约撤回的表述中,正确的是( )A、要约生效之前可以撤回B、要约到达之后可以撤回C、撤回通知在要约之前到达受要约人时可以撤回D、撤回通知与要约同时到达受要约人时可以撤回E、撤回要约必须经过受要约人的同意参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 22、某建筑工程公司承建某食品加工厂的污水处理工程,建筑工程

13、公司为该工程投保了建筑工程一切险。工程完工后,该食品加工厂委托有关部门鉴定该工程认为没有达到环保要求。于是,该食品加工厂拒付剩余工程款,并要求承担相应的经济损失。建筑工程公司遂将食品加工厂起诉到法院,法院判决建筑工程公司败诉并承担诉讼费。在此情形下,保险公司应承担的保险赔偿责任范围为( )A、法院判决建筑工程公司赔偿给食品加工厂的经济损失1万元B、建筑工程公司承担的诉讼费6000元C、食品加工厂委托有关部门鉴定的费用5000元D、食品加工厂试运行阶段,被环保部门罚款4000元E、建筑工程公司因该诉讼聘用的律师费3000元参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 23、根据我国劳动法的规定,劳动

14、者的法定最低就业年龄为( )A、14周岁B、16周岁C、18周岁D、20周岁参考答案：B 文字解析：根据民法通则第139条规定,在诉讼时效期间的最后六个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起,诉讼时效期间继续计算。诉讼时效中止是指导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内,本案发生的障碍事件并不是发生在这一区间,故20天不应扣除。 24、甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任务,施工中甲省建筑市场管理条例与乙省建筑市场管理条例发生冲突,应如何适用?( )A、适用甲省建筑市场管理条例B、适用乙省建筑市场管理条例C、由国务院裁决适用哪

15、一个D、当事人自由协商适用哪一个参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、根据劳动法的规定,劳动合同应当订立的形式为( )A、口头形式B、书面形式C、口头或书面形式D、协商形式参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、王某是某监理公司承担的某公路项目总监,在工程计量中,王某与施工单位项目负责人李某合谋多计工程量,然后二人平分,由此给建设单位造成了10万元损失,应对此损失承担连带责任的是( )A、王某与李某B、监理公司与施工单位项目部C、王某、李某、监理公司与施工单位项目部D、监理公司与施工单位参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、以下情形中,属于公民法人或者其他组织可以依照行政复议法直接申请行政

16、复议是( )A、对行政机关作出的没收违法所得行政处罚决定不服的B、对行政机关作出的限制人身自由行政强制措施决定不服的C、认为行政机关侵犯合法的经营自主权的D、认为某市人大作出的规定不合理的E、认为县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规定不合法的参考答案：A、B、C 文字解析：选项A选项B选项C属于行政复议法第6条中规定情形，而选项D和选项E不可以单独提起复议。 28、某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程中,下述( )情形,属于合同当事人违反诚实信用原则,进而影响合同效力的行为。A、合同签订时,发包人隐瞒了其未取得工程项目土地使用权的事实B、合同履行时,发包人无故迟延提供施工场地工程地质

17、资料C、合同履行时,承包人串通监理方在施工中偷工减料D、合同终止后,承包人泄露本工程引进设备的重要技术资料参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、某工程公司在外地设立分支机构,获得批准并依法取得营业执照。就税收法律关系而言。下列做法正确的是( )A、自公司成立之日起30日内向税务机关办理税务登记B、自领取营业执照之日起30日内向税务机关办理税务登记C、从商店购买专用发票D、向税务机关预交纳税保证金参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、某施工现场,建筑主体脚手架搭设过程中,施工人员李某不慎,将一钢管从空中滑落,将临近道路通行人员张某头部砸伤,下列选项表述正确的是( )A、由李某向施工单位承担违

18、约责任B、由李某向张某承担侵权责任C、由施工单位向张某承担违约责任D、由李某向张某承担违约责任参考答案：B 文字解析：李某和张某无合同关系，故只能承担侵权责任。 第二部分 项目管理1、某企业3年前花8000元安装了一台设备,设备目前账面价值为3500元,现在出售这设备可得3000元。该设备的沉没成本为( )元。A、1000B、3000C、3500D、8000参考答案：D 答案解析：暂无解析 2、建设期利息是指项目借款在建设期内发生并计入某一指标的利息。这一指标是( )A、固定资产B、流动资产C、所有资产D、静态投资参考答案：A 答案解析：暂无解析 3、在设置措施项目清单项目时,参考拟建工程的常

19、规施工方案可以确定下列项目中的( )A、材料二次搬运B、大型机械设备进出场及安拆C、文明安全施工D、脚手架E、环境保护参考答案：B、D 答案解析：暂无解析 4、某项目的基准收益率iC定为10%,且假设其他评价基础数据值一定,求出项目财务内部收益率为15%,项目是可行的。但在项目实施的过程中存在投资超支、建设工期拖长、产品售价下降、原材料价格和劳务费用增加、贷款利率变动的可能,这将会导致财务内部收益率低于10%。为确定项目财务盈利水平的可靠性,还需要进行( )A、确定性分析B、内部收益率分析C、不确定性分析D、价格分析参考答案：C 答案解析：暂无解析 5、A公司到了规定期限不能偿还应付分包单位已

20、完工程款项,于是向银行借入为期三个月的借款用于偿还该款项,此时该银行借款产生的原因是( )A、利润分配形成的B、结算形成的C、借贷形成的D、经营形成的参考答案：C 答案解析：暂无解析 6、下列各项中,属于扩张性财政政策的是( )A、提高税收B、增加政府转移支付C、降低政府转移支付D、降低政府支出参考答案：B 答案解析：暂无解析 7、某企业2000年引入一条生产线,使用4年后大修一次,累计使用6年后出现了技术更先进的生产线,但原生产线再次修改后又使用了4年,便报废。则该生产线的自然寿命为( )A、4年B、6年C、8年D、10年参考答案：D 答案解析：暂无解析 8、采用实物单价法进行投标报价时,有

21、关人工、材料和施工机械台班的单价,应当采用( )A、国家颁布的价格B、地区统一的价格C、行业统一价格D、当时当地的实际市场价格参考答案：D 答案解析：暂无解析 9、采用标准图设计的工程,其施工图预算的审查,宜采用的审查方法是( )A、分组计算审查法B、重点审查法C、标准预算审查法D、对比审查法参考答案：C 答案解析：暂无解析 10、会计是经济管理的重要组成部分,包括( )A、财务会计和成本会计B、财务会计和管理会计C、管理会计和成本会计D、财务会计和企业会计参考答案：B 答案解析：暂无解析 11、施工企业建筑材料、构件进行一般性鉴定性检查所发生的费用属于( )A、材料费B、规费C、检验试验费D

22、、直接费E、措施费参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 12、某企业遵循权责发生制原则记账,1月份支付全年房屋租金24000元,列入本期的管理费用应为( )A、24000元B、12000元C、6000元D、2000元参考答案：D 答案解析：按照权责发生制原则,只有和本期收入对应的费用才能列入本期的管理费用。本期管理费用=24000/12=2000元 13、某项目由交通部作为项目投资人,由某省政府提供还款担保借用亚洲开发银行贷款。根据国际金融组织和外国政府贷款投资项目管理暂行办法(第28号)规定：此项目按下列项目进行管理( )A、中央政府直接投资项目B、省级政府直接投资项目C、交通部直接投资

23、项目D、建设部直接投资项目参考答案：B 答案解析：暂无解析 14、短期银行借款利息的支付方式包括( )A、收款法B、贴现法C、加息法D、分期付息,到期一次还本E、等额分期偿还参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 15、某建筑企业因急需现金,于2009年7月1日将一张2009年5月1日签发的,10月1日到期,票面价值为100000元的不带息商业汇票向银行贴现,年贴现率为l2%。根据企业会计准则及其相关规定,票据的贴现值为( )A、97000元B、95000元C、64000元D、100000元参考答案：A 答案解析：贴现值=票据到期值-贴现息=100000-3000=97000元 16、在承包

24、工程中的保险项目中,保险费已分别计入相应的单价,在其他待摊费中不再考虑的保险类型是( )A、工程保险B、雇员的人身意外险C、施工机械设备保险D、材料设备运输保险E、第三方责任险参考答案：B、C、D 答案解析：暂无解析 17、属于企业取得长期借款的条件是( )A、在银行开户并办理结算,财务制度健全,效益好B、独立核算,自负盈亏,有法人资格C、规模上属大、中型企业D、经营方向、业务范围符合政策、借款用途符合银行规定E、有物资财产保证,担保单位有经济实力,具有还贷能力参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 18、合同条件中,下列与投标人权益有关的选项中,有助于投标人在编制报价过程中合理预测风险

25、程度并做出正确估价的是( )A、进口材料、设备减免税的规定B、关于索赔条件的规定C、签发支付证书到付款的时间规定D、关于预付款的规定参考答案：B 答案解析：暂无解析 19、企业商曲信用筹资包括( )A、应收账款B、预付账款C、应收票据D、票据贴现参考答案：D 答案解析：暂无解析 20、某建设项目年设计生产能力为15万台,年固定成本为1500万元,产品单台销售价格为800元,单台产品可变成本为500元,单台产品销售税金及附加为80元,该项目盈亏平衡点的产销量BEP(Q)为( )A、58010台B、60000台C、60100台D、68182台参考答案：D 答案解析：根据盈亏平衡点的产销量的计算公式

26、台。故正确选项为D。 21、单位建筑工程概算的常用编制方法有( )A、概算定额法B、预算定额法C、概算指标法D、类似工程预算法E、生产能力指标法参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 22、在进行财务生存能力分析时,若某年累计盈余资金出现负值,则应考虑( )A、长期借款B、短期借款C、发行债券D、内部集资参考答案：B 答案解析：暂无解析 23、下列各项中,不属于现金流量表作用的是( )A、有助于使用者对企业整体财务状况做出客观评价B、有助于评价企业的支付能力、偿债能力和周转能力C、可以预测企业未来的发展情况D、反映企业一定期间的收入和费用情况参考答案：D 答案解析：暂无解析 24、银行短

27、期借款信用条件中的褂偿性余额条款是指( )A、借款人要对贷款限额未使用部分支付补偿费B、借款人在银行中保持按实际借用额的一定比例计算的最低存款余额C、银行如果不能及时向借款人贷款需要向借款人支付补偿金D、借款人如果不能按时还款需要向银行支付补偿金参考答案：D 答案解析：暂无解析 25、计算措施项目费时,参数法计价适用于施工过程中必须发生,但在投标时很难具体分项预测,又无法单独列出项目内容的措施项目.如( )A、二次搬运费B、大型机械进出场费C、夜间施工费D、临时设施费E、脚手架搭拆费参考答案：A、C 答案解析：暂无解析 26、斗容量为1.2的反铲挖掘机,挖三类土,装车,深度3m内,小组成员两人

28、,机械台班产量为5.26(定额单位100M3),则挖100的人工时间定额为( )A、0.19工日B、0.38工日C、0.5工日D、1.5工日参考答案：B 答案解析：暂无解析 27、购销双方按合同进行商品交易,因延期付款而签发的反映债权债务关系的信用凭证是( )A、应付票据B、应收票据C、银行汇票D、银行本票参考答案：A 答案解析：暂无解析 28、资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础,产生( )A、可抵扣永久性差异B、应纳税永久性差异C、可抵扣暂时性差异D、应纳税暂时性差异参考答案：D 答案解析：暂无解析 29、某项目建设投资为1300万元,项目经营期l8年,经营期每年总

29、成本费用为300万元,折旧费和摊销费占总成本费用的20%,若直接将总成本费用列入项目投资现金流量表的现金流出,则会多计现金流出量合计( )A、300万元B、600万元C、1080万元D、1300万元参考答案：C 答案解析：在项目投资现金流量表中,、建设投资已按其发生的时间作为一次性支出被计入现金流出,如再将折旧费和摊销费随总成本费用计入现金流出,就会造成现金流出的重复计算。因此重复计量恰好为折旧费和摊销费的合计:即3001820%=1080万元,故正确选项为C。 30、单因素敏感性分析中,设甲、乙、丙、丁四个因素分别发生5%、10%、10%、15%的变化,使评价指标相应地分别产生10%、15%

30、、25%、25%的变化,则敏感因素是( )A、甲B、乙C、丙D、丁参考答案：C 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、当初步验收检查结果符合竣工验收要求时,监理工程师应将施工单位的竣工申请报告报送建设单位着手组织( )等单位和其他方面的专家组成竣工验收小组并制定验收方案。A、物业B、勘察C、设计D、施工E、监理参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 2、编制安全措施计划的依据有( )A、国家发布的有关职业健康安全政策、法规和标准B、国内外关于保健问题研究的最新成果C、生产发展需要所应采取的安全技术措施D、安全技术创新项目和员工提出的不合理化建议E、在安全检查中发现的尚未解决的问题参考

31、答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 3、GT19000质量管理体系对文件提出明确要求,企业应具有完整和科学的( )A、质量体系文件B、质量检查制度C、质量宣传培训D、质量控制要点参考答案：A 文字解析：GBT19000质量管理体系对文件提出明确要求,企业应具有完整和科学的质量体系文件。 4、数据通讯网络类型主要有( )A、路由器B、局域网C、城域网D、服务器E、广域网参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 5、工程概况应包括项目主要情况和项目( )等。A、施工区域地形和水文地质情况B、与项目施工有关的道路、河流情况C、项目承包范围及主要分包工程范围D、主要施工条件参考答案：D 文字解析：建

32、筑施工组织设计规范(GBT505022009)411条“工程概况应包括项目主要情况和项目主要施工条件等”。 6、某化工建设工程在项目决策阶段,需要依法办理各种有关安全与环境保护方面的审批手续的单位应该是( )A、施工单位B、建设单位C、地方政府D、施工承包商参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、建筑环境质量包括项目用地范围内的( )更追求其与周边环境的协调性或适宜性。A、规划布局B、道路交通组织C、绿化景观D、环境保护E、景观照明参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 8、总价合同适用的条件是( )A、工程正处于设计阶段,施工任务和范围尚不清楚B、工程正处于设计阶段,业主的目标、要求都清楚C

33、、施工图设计完成,业主的目标、要求尚未确定D、施工图设计完成,施工任务和范围比较明确参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成,通过( ),以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。A、项目策划B、项目组织C、项目控制D、项目准备E、项目实施参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 10、因果分析图法应用时,一个质量特性或一个质量问题使用( )分析。A、一张图B、二张图C、三张图D、四张图参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、在计划执行过程中,由于多种因素的影响,往往会造成实际进度与计划进度产生的偏差,需要及时调整计划。常见的网络计划调整方法有(

34、)A、调整网络计划的关键线路B、调整施工定额水平C、调整进度目标的设置D、调整网络图的表达形式参考答案：A 文字解析：常见的网络计划调整方法包括调整网络计划的关键线路,而不涉及进度目标的调整。因为改变关键线路及关键工作的时间,才会影响总工期。 12、某地下工程合同约定,计划3月份完成混凝土工程量500,4月份完成450,合同单价均为600元。而至各月底,经确认的工程实际进展情况为,3和4月份实际完成的混凝土工程量均为400,实际单价700元。至3月底,该工程的费用绩效指数为( )A、0800B、0857C、1167D、1250参考答案：B 文字解析：费用绩效指数C 13、在建设工程项目质量的形

35、成过程中,( )的项目管理,担负着对整个建设工程项目质量总目标的策划、决策和实施监控的任务。A、施工方B、监理方C、设计方D、业主方参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、中华人民共和国环境保护法认为环境是指“影响人类生存和发展的各种天然和经过人工改造的自然因素的总体”,包括( )等。A、水B、土地C、人D、野生生物E、风景名胜区参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 15、工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工,工程质量监督站发现后责令工程监理单位限期整改。但工程监理单位预期未整改。则应对工程监理单位( )A、责令停业整顿,罚款20万元B、降低资质等级C、追

36、究刑事责任D、吊销资质证书参考答案：A 文字解析：引自建设工程安全生产管理条例第五十七条。 16、对于工程网络计划非关键工作时差的调整,应该移动的范围是( )A、最早开始时间和最早完成时间之间B、最迟开始时间和最迟完成时间之间C、最迟开始时间和最早完成时间之间D、最早开始时间和最迟完成时间之间参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、某国际承包工程使用FII合同条件,进行工程支付时承包人需填写一系列报表,这些报表的格式应是( )A、工程师批准的格式B、业主批准的格式C、承包人自己选用的格式D、工程所在地政府管理部门规定的格式参考答案：A 文字解析：暂无解析 18、下列因素属于第一类危险源的是(

37、)A、吊物下作业、停留B、个人操作失误C、锅炉爆炸产生侧压力D、机械运转时加油参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、建设工程合同的订立采取要约和承诺的方式,下列属于要约的是( )A、招标人通过媒体发布招标公告B、招标人向符合条件的特定投标人发出招标文件C、投标人按照招标文件的内容在约定日期内向招标人提交投标文件D、招标人通过评标确定中标人,发出中标通知书,并要求与中标人按中标通知书的内容签订合同参考答案：C 文字解析：招标人通过媒体发布招标公告、招标人向符合条件的特定投标人发出招标文件属要约邀请。投标人按照招标文件的内容在约定日期内向招标人提交投标文件属要约。 20、下列选项属于第一类危险源

38、的有( )A、锅炉爆炸产生的冲击波B、吊起重物的势能C、电缆绝缘层破裂D、脚手架扣件质量低劣E、噪声的声能参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 21、建设工程的实施,涉及( )供应商等多方主体的活动,他们各自承担建设项目的不同实施任务和质量责任。A、体系认证机构B、业主C、施工单位D、设计单位E、监理单位参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 22、设计方作为项目建设的个参与方,其项目管理主要服务于( )和设计方本身的利益。A、业主方B、施工方C、项目的整体利益D、供应方参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、若对某项目采用赢得值法进行分析,得出效率低、进度较慢、投入超前,则下列参数

39、关系表达式正确描述上述分析结果的是( )A、ACWPB、WSBCWPBBCWSBCWPACWPCBCWSACWPBCWPC、ACWPBCWPBCWS参考答案：A 文字解析：由ACWPBCWSBCwP可知,SV 24、施工组织设计应在( )归档。A、工程开工前B、工程竣工验收后C、监理审批后D、项目解体后参考答案：B 文字解析：建筑施工组织设计规范(GBT50502-2009)307条“施工组织设计应在工程竣工验收后归档”。 25、建筑施工企业项目经理是指受( )委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。A、董事会B、股东大会C、总经理D、企业法定代表人参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、

40、竣工结算办理完毕,发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的,承包人可以( )A、催告发包人支付结算价款B、自己占用该工程C、与发包人达成延期支付协议,发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息D、不与发包人达成延期支付协议,可以与发包人协商将该工程折价,承包人就该工程折价的价款优先受偿E、不与发包人达成延期支付协议,申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程拍卖的价款优先受偿参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 27、施工成本管理的环节相互作用,由此,施工成本决策的前提是( )A、施工成本预测B、施工成本计划C、施工成本规划D、施工成本控制参考答案：A 文字解析：

41、暂无解析 28、我国的建设工程监理属于国际上( )项目管理的范畴。A、业主方B、总包方C、监理方D、设计方参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、施工总承包模式的优点是( )A、在施工招标时就能明确工程造价,有利于总投资控制B、比施工总承包管理模式更有利于分包商的管理及组织协调C、不需要在施工图设计完之前就招标,有利于缩短项目建设周期D、多数情况下由业主与发包人直接签约,有利于总投资控制参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、职业健康安全管理体系有关“结构和职责”要素的目标和意图是( )A、增强员工的职业健康安全意识B、使组织的职业安全方针能够得到真正落实C、确定实施、控制和改进管理体系的各种

42、资源D、建立并保持文件和资料的控制程序参考答案：C 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、二次衬砌的施作时,应满足产生的各项位移已达预计总位移量的( )要求。A、1020B、3040C、5060D、8090参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、按照隧道施工爆破作业安全技术要求,当发现有“盲炮”时,必须由( )按规定处理,确保安全。A、设计单位人员B、监理单位人员C、施工单位人员D、原爆破人员参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、在路基工程中,用于排除地下水的设施是( )A、拦水带B、急流槽C、截水沟D、渗井参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为( )A、

43、高处坠B、物体打击、触电B坍塌、火灾、中毒C、机械伤害、触电、坍塌D、高处坠落、中毒、触电参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、下列各类挡土墙,属于柔性结构物的是( )A、加筋土挡土墙B、衡重式挡土墙C、壁板式锚杆挡土墙D、重力式挡土墙参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、背景材料1某施工单位承接了一段二级道路施工,其中包括3道结构形式和工程量基本相同的涵洞。根据工期要求,对于3道涵洞施工要求组织几个相同的工作队,在同一时间、不同的空间上进行施工。按照资源计划的要求,施工涵洞时安排的技术工人主要有测量工、机修工、钢筋工、木工、混凝土工等。该段道路路面为水泥混凝土路面,该路面要求早期强度高、拆模

44、块,并有抗渗要求,且常受冻融交替作用。项目部要求尽可能用一种机械代替一系列机械,减少作业环境,扩大机械使用范围,提高机械利用率,方便管理和维修。问题：属于本段道路路面特点的是( )A、能效高B、抗拉强度高C、韧性好D、强度重量比值高参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、项目法人在申请施工许可时应当向相关交通主管部门提交的材料有( )A、施工图设计文件的批复B、建设资金落实情况的审计意见C、征地批复D、监理单位审查通过的施工组织设计E、已办理的质量监督手续材料参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 8、高速公路收费系统能够完成收费站、路段分中心、省结算中心之间收费业务数据、( )、时钟等的

45、通信。A、紧急电话B、视频会议C、费率D、办公信息参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、公路纵向碎石盲沟铺设土工布的接长和拼幅需采用平搭接的连接方式,搭接长度不得小于( )A、20cmB、30cmC、40cmD、50cm参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、属于压缩关键工作持续时间的组织措施是( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、可承担各类桥梁工程的施工企业是( )A、桥梁工程专业承包特级企业B、桥梁工程专业承包一级企业C、桥梁工程专业承包二级企业D、桥梁工程专业承包三级企业

46、参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、下列沿河河堤冲刷防护工程中属于间接防护的是( )A、石笼B、顺坝C、挡土墙D、砌石参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级是( )A、单AB、双AC、三AD、四A参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、数字程控交换系统主要功能是( )A、为高速公路运营管理机构办理业务提供语音服务,包括业务电话和调度指令电话等B、为高速公路运营管理机构办理业务提供数据和图像传输通道C、为高速公路运营管理机构办理业务提供数字同步时钟和会议电视D、为高速公路运营管理机构办理业务提供网络管理和维护参考答案：A 文字解析：暂无解析 15

47、、填石路堤施工时石料规格不一、性质不匀或就地爆破堆积,乱石中空隙很大,最有可能造成( )A、路基弹簧B、边坡坍塌C、路基沉陷D、路基网裂参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、对于破坏、损坏、移动公路工程设施的行为,由交通主管部门责令停止违法行为,可以处以( )以下罚款。A、10000元B、20000元C、30000元D、50000元参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、目前采用最广泛的水泥混凝土路面是( )A、连续配筋混凝土B、普通混凝土C、钢筋混凝土D、预应力混凝土参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、钻孔灌注桩施工的主要检验内容有( )A、孔深B、孔位C、井壁厚度D、泥浆相对密度E、

48、钢筋骨架底高程参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 19、公路工程建筑安装工程费中的税金指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的( )A、征地税B、营业税C、个人所得税D、教育费附加E、城市维护建设税参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 20、对于一般质量事故,事故发生单位应在( )天内书面上报质量监督站。A、1B、2C、3D、4参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、施工平面图的内容有( )A、主要结构物平面位置B、施工防排水临时设施C、安全消防设施D、便道和其他临时设施E、原有地形地貌参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 22、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产

49、工作负有的职责包括( )A、建立、健全本单位安全生产责任制B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C、保证本单位安全生产投入的有效实施D、及时、如实报告生产安全事故E、外包队伍的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 23、对于将公路作为试车场地的行为,交通主管部门应当责令停止违法行为,可处罚款额为( )以下。A、3000元B、5000元C、10000元D、30000元参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、下列关于基础施工说法正确的是( )A、干涸无水河滩、河沟中坑壁也要支撑B、有水经改河或筑堤能排除地表水的河沟中坑壁可不支撑C、基础埋置不深就

50、不用支撑D、不管何种情况下都要采取支撑措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、下列关于对急流槽的施工要求描述正确的有( )A、急流槽必须用浆砌圬工结构B、急流槽的纵坡不宜超过1：15,同时应与天然地面坡度相配合C、当急流槽很长时,应分段砌筑,每段不宜超过10mD、当急流槽较长时,槽底可用几个纵坡,一般是上段较缓,向下逐渐放陡E、急流槽的平面转弯半径应大于20m参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 26、斜拉桥挂篮设计和主梁浇筑时应考虑抗风振的( )要求。A、强度B、刚度C、稳定性D、抗倾覆参考答案：B 文字解析：暂无解析 27、根据公路工程技术标准,主要供汽车行驶的双车道或单车道公路为

51、( )公路。A、一级B、二级C、三级D、四级参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、不属于招标文件应具备的基本内容是( )A、设计文件B、技术规范C、合同文件D、资格预审条件参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、投标人以联合体形式投标,投标人必须是( )A、至少一个是独立法人B、两个或两个以上的经济组织C、两个或两个以上的独立法人D、联合体的主办人是法人即可参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、属于压缩关键工作持续时间的经济措施有( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件E、用物质刺激和精神刺激的方法提高工作效率参考

52、答案：C、E 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、在紧急防汛期,防汛指挥机构根据防汛抗洪的需要,有权决定采取的紧急措施有( )A、取土占地B、爆破堤防C、砍伐林木D、清除阻水障碍物E、拆除拦河闸参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 2、根据水工碾压混凝土施工规范(DL/T51122000),碾压混凝土水胶比,应根据设计提出的混凝土强度、拉伸变形、绝热温升和抗冻性等要求确定,其值宜小于( )A、05B、06C、07D、08参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、骨料堆场的布置主要取决于( )A、地形条件B、堆料设备C、运输条件D、运输进出料方式E、骨料的组成材料的成分参考答案：A、B、D

53、 文字解析：暂无解析 4、下列关于面板堆石坝施工的说法正确的是( )A、趾板地基岩为岩石,其开挖应采用控制爆破B、高坝应采用重型振动碾压实C、面板及趾板部位的混凝土拌合物超过允许间歇时间应按废料处理D、面板止水片损坏应全部更换,严禁修补E、面板混凝土的水灰比应不超过05参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 5、关于水利工程保修说法正确的是( )A、工程质量出现永久性缺陷的承担责任的期限不受保修期限制B、保修期从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于一年C、保修期从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于一个汛期年D、保修期内出现工程质量问题的,一般由原施工单位承担保修E、保修期内出现

54、工程质量问题的,维修费用由原施工单位承担参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 6、下列不能用于带电灭火的灭火剂是( )A、泡沫灭火器的灭火剂B、二氧化碳C、四氯化碳D、二氟一氯一溴甲烷参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、采用视准线监测的围堰变形点,其偏离视准线的距离不应大于( )mm.A、15B、20C、30D、50参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、单元工程(或工序)质量达不到合格标准时,处理时其质量等级按下列规定确定( )A、全部返工重作的,可重新评定质量等级B、经加固补强并经鉴定能达到设计要求的,其质量可评定为优良C、经加固补强并经鉴定能达到设计要求的,其质量只能评定为合格D、经

55、加固补强后,造成外形尺寸改变或永久性缺陷的,经项目法人认为基本满足设计要求,其质量可按合格处理E、全部返工重作的,其质量只能评定为合格参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 9、面板堆石坝堆石体的压实参数包括( )等。A、碾重B、干密度C、碾压遍数D、铺层厚度E、压实度参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 10、水电站的( )机组启动验收由竣工验收主持单位或其委托单位主持其他台(次)机组的启动验收,验收委员会可委托项目法人主持。A、第一台(次)B、前两台(次)C、随机抽取一台(次)D、后两台(次)E、最后一台(次)参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 11、根据混凝土面板堆石坝施工规范(

56、DLT51282001),混凝土面板堆石坝坝料碾压宜采用羊脚碾,其工作重量不小于( )A、8tB、10tC、12tD、14t参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、根据水电水利工程模板施工规范(DLT51102000),混凝土浇筑过程中,模板的形状及位置与设计线的偏差不超过模板安装允许偏差绝对值的( )倍。A、12B、13C、14D、15参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、在碾压土石坝坝面作业中,干密度的测定,黏性土一般可用体积为( )的环刀测定。A、200500c3B、300500C、3C200400c3D、100300c3参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、下列关于土石方工程施工说

57、法正确的是( )A、土石方明挖施工过程中,未经安全技术论证和主管部门批准,严禁采用自下而上的开挖方式B、土石方明挖施工过程中,未经安全技术论证和主管部门批准,严禁采用自上而下的开挖方式C、严禁在设计建基面、设计边坡附近采用洞室爆破法或药壶爆破法施工D、地下洞室洞脸施工过程中,洞口削坡应自上而下进行,严禁上下垂直作业E、地下洞室洞脸施工过程中,洞口削坡应自下而上进行,严禁上下垂直作业参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 15、水利工程建设项目招标投标活动的行政监督是指对( )等的监督。A、招标准备工作B、开标C、评标D、定标E、合同履行参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 16、根据

58、水工碾压混凝土施工规范(DLT51122000),碾压混凝土碾压时,坝体迎水面35m范围内,碾压方向应( )A、垂直于水流方向B、平行于水流方向C、与水流方向成45D、与水流方向成75参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、水利工程建设监理单位专业资质共分为( )个专业。A、3B、4C、5D、6参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、水电建设工程施工安全管理工作贯彻的原则是( )A、安全第一、预防为主B、安全生产、人人有责C、质量第一、预防为主D、安全第一、人有有责参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、适用于河谷狭窄两岸地形陡峻山岩坚实的山区河流的导流方法是( )A、涵管导流B、永久建筑物导

59、流C、隧洞导流D、束窄河床导流参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、关于水利工程质量缺陷,不正确的说法是( )A、质量缺陷是指小于一般质量事故的质量问题B、质量缺陷实行备案制度C、工程质量有缺陷,不可评定合格D、质量缺陷备案表由监理单位组织编写参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、水电工程验收委员会主任委员裁决意见有半数以上委员反对或难以裁决的重大问题,应由( )报请验收委员会主任委员单位或国家经贸委决定。A、验收委员会B、项目法人C、验收主持单位D、项目法人商地方政府参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、下列关于堤防工程施工的说法正确的是( )A、堤基范围内的坑、槽、沟等,应按堤身填筑

60、要求进行回填处理B、地面起伏不平时,应顺坡铺填土料C、作业面应分层统一铺土、统一碾压D、上下层的分段接缝位置应错开E、堤防横断面上的地面坡度陡于1：5时,应将地面坡度削至缓于1：5参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 23、根据水闸承担的任务,下列水闸一般需具备双向过水能力的有( )A、节制闸B、进水闸C、蓄洪区(只有一个进出口)的分洪闸D、具备排涝和引水功能的排水闸E、挡潮闸参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 24、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),除合同另有规定外,承包人对土料场或砂砾料场进行复核和复勘的费用以及取样试验的所需费用,( )A、应包