继续教育一级建造师等级考试真题(有答案)

1、继续教育一级建造师等级考试真题(有答案)第一部分 工程经济1、某综合楼工程由A、企业总承包,其中消防工程由B、企业分包。B企业于自检合格后,于2006年5月1日向A企业申请竣工验收,消防分部工程于经2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收,A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请,建设单位于5月15日组织了竣工验收,验收合格,工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年( )A5月1日B5月5日C、5月8日D、5月15日参考答案：D 文字解析：自工程整体竣工验收收合格之日起计。 2、下列选项中,( )属于施工单位需要承担法律责任的情形。A、未及时办理竣工验收备案手续B、对特殊结构的

2、建设工程,未提出保障作业人员安全的措施建议C、未向作业人员提供安全防护用具的D、未按照规定在施工起重机械验收合格后登记E、未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 3、某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约,玻璃厂对要约的内容作了如下变更,则属于要约非实质性变更的是( )A、每块玻璃的尺寸B、玻璃的透光度标准C、包装由木板变更为铝合金,价格不变D、玻璃的运输方式由火车变更为汽车参考答案：C 文字解析：C项的变更只是单方增加了受要约人的义务所以此变更是非实质性的变更。 4、王某现有500万闲置资金,准备向某房地产公司投资,为解决公司的相关情况,王某可以向(

3、)A、公司登记机关申请查询公司登记事项,公司登记机关应当提供查询服务B、公司上级主管部门申请查询公司登记事项,并应当向王某提供查询服务C、公司税务机关申请查询公司相关事项,公司税务机关应当提供查询服务D、公司监督机关申请查询公司相关事项,公司监督机关应当协助查清参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、某工程2008年6月1日领到了施工许可证,由于周边关系协调问题一直没有开工,也未办理延期手续。同年12月7日准备开工,建设单位应当( )A、向发证机关报告B、报发证机关核验施工许可证C、重新领取施工许可证D、向发证机关备案参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、甲公司与乙公司订有买卖合同,甲交货l00

4、吨水泥后,尚欠乙公司水泥20吨,同时乙公司尚欠甲公司150万元,后乙公司分立为丙、丁两公司,则下列正确的是( )A、丙、丁两公司相约各自承担50%欠款,甲要求丙还款100万元,而丙可以以与丁有约定为名,拒绝还款B、丙、丁公司如在分立时与甲相约各自还款50%,则甲不能要求丙还款100万元C、乙在分立时应通知甲公司,并征得甲公司同意D、丙、丁公司均可向甲公司提出20吨水泥的交货权E、企业分立属于法定的权利义务概括转移参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 7、赵某是一设计公司经理,他认为其是经董事会讨论通过决定聘任的,就应当对公司的重要事务拥有职权,其范围应当包括( )A、主持公司的生产经营管理

5、工作,执行股东会决议B、组织实施公司年度经营计划和投资方案C、制定公司的具体章程D、聘任或者解聘公司副经理、财务负责人E、董事会授予的其他职权参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 8、甲是乙的债务人,甲于5月1日将自己的房产无偿转让给了丙,则( )A、乙可以对之行使撤销权B、如果甲行为对实现乙的债权产生了损害,则在乙知道该事件发生之日起2年内可以行使撤销权C、如果该行为对实现乙的债权产生了损害,则在该行为发生之日起1年内可以行使撤销权D、如果该行为对实现乙的债权产生了损害,则在该行为发生之日起5年内可以行使撤销权参考答案：D 文字解析：合同法第74条规定，因债务人放弃其到期债权或无偿转让财产，

6、对债权人造成损害的，债权人可以请示人民法院撤销债务的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。合同法第75条规定：“撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。”所以，乙在甲方的行为对其债权产生损害的情况下，自甲的行为发生之日起五年行使撤销权，答案是D。 9、某开发商拟拆除某商场,已经办理拆迁许可证,按照法律规定,还应当将( )资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A、施工单位资质等级证明B、拟拆除建筑物、构筑物及

7、可能危及毗邻建筑的说明C、拆迁安置补偿方案D、拆除施工组织方案E、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 10、缴纳营业税的纳税人所在地在县城的,其缴纳城市维护建设税应适用的税率为( ) 11、某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务,建设单位欲组织竣工验收,此时应具备建设工程质量管理条例规定的工程竣工验收的必备条件不包括( )A、完整的技术档案和施工管理资料B、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C、勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件(备:用项工程量不超过工程总量的5%)D、施工单位签署的工程保修书参考答案：C

8、文字解析：暂无解析 12、建筑工程一切险是一种综合性保险,该险种所承保的损失范围包括( )A、信用保险和意外伤害保险B、财产损失保险和责任保险C、财产损失保险和意外伤害保险D、健康保险和责任保险参考答案：B 文字解析：本题考点为IZ301192中建筑工程一切险的承保损失范围。工程一切险承保损失一般包括两部分：物质损失部分和第三者责任。因此，本题的正确选项是B。 13、对于建设工程施工合同,具有下列( )情形之一的,建设工程施工合同无效。A、承包人收取部分管理费之后将工程交由劳务公司施工B、工程施工需要资质为一级,而承包人为二级C、承包人通过与发包人事先串通谋取中标D、某包工头借用承包人名义承揽

9、工程施工E、工程承包人原资质等级不足,后于工程竣工前取得工程相应资质参考答案：A、B、C、D 文字解析：按照司法解释第1条和第4条规定的情形，A、B、C、D属于合同无效的法定情形，而E情形允许。 14、根据建设工程勘察设计管理条例规定,对下列建设工程的勘察、设计,可以直接发包的有( )A、河北省人民政府确定的地方重点项目B、全部使用国有资金项目,但因其专业性较强,故符合条件的潜在投标人有限C、采用特定的专利且已经过有关主管部门批准的建设工程D、建筑艺术造型无特殊要求的建设工程参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、人民法院因工程承包人不具备相应资质,由此而认定发、承包双方签订的施工合同无效,则

10、施工合同中仲裁条款的效力( )A、仍然有效B、自然失效C、由有关人民法院裁定其效力D、由仲裁条款选定的仲裁委员会认定其效力参考答案：A 文字解析：根据仲裁法第l9条规定，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。仲裁庭有权确认合同的效力。因此，选项A是正确的。 16、甲向乙发出了一份投标邀请函,在邀请函中写明,投标书应通过电子邮件的形式提交给甲,但未约定电子邮箱的地址,则依据合同法规定,要约生效的时间应为( )A、乙发出电子邮件时的时间B、乙发出的电子邮件得到甲确认时的时间C、乙发出的邮件进入甲任何邮箱的时间D、甲单位知道收到邮件时的时间参考答案：C 文字解析：采

11、用数据电文形式订立合同的，收件人指定特定系统接收电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间。选项A是发出时间、选项B和D是收件人知道或确认收到的时间，以上均不符合法律规定。所以答案是C。 17、某承包人超越企业资质承揽建设工程项目并签订了施工合同,在与发包人争议诉讼中,最终被人民法院认定施工合同有效,那么最有可能出现的情况是( )A、承包人施工工程质量竣工验收合格B、发包人认可施工合同的效力C、承包人于工程竣工前取得相应得资质D、承包人于起诉前取得相应的资质参考答案：C 文字解析：根据解释第5条的规定：“承包人

12、超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。”C项正确。 18、下列情形中,能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有( )A、未达到注册建造师继续教育要求B、聘用单位破产C、聘用单位被吊销营业执照D、与聘用单位解除了合同关系E、注册有效期满但未延续注册参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 19、建筑物的区分所有权是指:业主对建筑物内的住宅、经营性用房等专有部分享有( ),对共有部分享有( )、( )A、所有权、所有权、共有权B、所有权、共有权、所有权C、共有权、所有权、管理权D、所有权、共有权、管理权参

13、考答案：D 文字解析：暂无解析 20、根据民法通则的规定,在( )内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。A、诉讼时效期间的任何时间B、诉讼时效期间的最后六个月内C、诉讼时效期间的最后三个月内D、诉讼时效期间的最后一个月内参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。下列属于民事法律关系客体的有( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对其员工的培训D、施工中使用的施工机械E、建设行政主管部门参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 22、134、2001年5月5日,甲拒绝向乙支付到期租金,乙忙于事

14、务一直未向甲主张权利。2001年8月,乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则的有关规定,乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是( )A、自2001年5月5日至2002年5月5日B、自2001年5月5日至2002年5月25日C、自2001年5月5日至2003年5月5日D、自2001年5月5日至2003年5月25日参考答案：A 文字解析：根据民法通则第139条规定,在诉讼时效期间的最后六个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起,诉讼时效期间继续计算。诉讼时效中止是指导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内,本案发生

15、的障碍事件并不是发生在这一区间,故20天不应扣除。 23、下列关于合同生效的要件中,表述错误的是( )A、当事人必须具有完全的民事行为能力和民事权利能力B、当事人意思表示真实C、合同不违反法律和行政法规,不损害社会公共利益D、具备法律、法规规定合同生效须具备的形式要件参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、以下情形中,属于公民法人或者其他组织可以依照行政复议法直接申请行政复议是( )A、对行政机关作出的没收违法所得行政处罚决定不服的B、对行政机关作出的限制人身自由行政强制措施决定不服的C、认为行政机关侵犯合法的经营自主权的D、认为某市人大作出的规定不合理的E、认为县级以上地方各级人民政府及其工

16、作部门的规定不合法的参考答案：A、B、C 文字解析：选项A选项B选项C属于行政复议法第6条中规定情形，而选项D和选项E不可以单独提起复议。 25、当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,( )A、当事人可以选择适用违约金或者定金条款B、违约金和定金条款可以同时使用C、主合同中约定的违约金条款应该优先于从合同约定的定金条款D、双方商定选择适用违约金或者定金条款参考答案：A 文字解析：根据合同法第116条规定：“当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。”A项正确。15、15岁的王小飞订立的（D）是有效的A房屋买卖合同B借款合同C加工承揽合同D纯获利益

17、的赠与合同 26、某市一港口项目进行招标,在下列( )情形下,招标人有权没收投标人的投标保证金。A、投标人在投标有效期内撤回其投标文件B、投标人在投标文件截止前要求修改投标文件的内容C、中标后未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议D、投标人的投标报价不符合招标文件要求E、投标文件中施工组织设计过于简单参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 27、建设工程因故中止施工满一年者,恢复施工时,该建设单位应当( )A、报发证机关核验施工许可证B、重新申领施工许可证C、向发证机关报告D、请发证机关检查施工场地参考答案：A 文字解析：建筑法第十条规定：建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满

18、一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。 28、以下关于审判监督程序的表述中,不正确的是( )A、当事人对生效的判决、裁定,认为有错误的,向原审法院申请再审B、申请再审不停止判决、裁定的执行C、申请再审应当提交再审申请书等材料D、申请再审,一般应当在判决、裁定生效后二年内提出参考答案：A 文字解析：以上内容见民事诉讼法(2007年10月28日修改)第一百七十八条、第一百八十条、第一百八十四条的规定。第一百七十八条规定，再审向上一级法院申请，所以A项错。 29、下列情况中,不构成承诺的是( )A、甲向乙发出了价格目录,乙向甲发出了同意此价格的函件B、甲向乙发出了要约,丙从乙处

19、得知后向乙表示完全同意C、甲向乙发出要约约定如果同意直接发货,乙未发货而给甲发出了完全同意的表示D、甲向乙发出了要约,丙得知后向甲表示完全同意E、甲直接给乙汇款购买其专利产品,乙给甲邮寄了其在汇款单中指定的产品参考答案：A、B、C、D 文字解析：承诺的构成要件：(1)承诺必须由受要约人作出；(2)承诺须向要约人作出；(3)承诺的内容必须与要约的内容一致；(4)承诺应在有效期内作出。选项E符合合同法第22条的规定，以行为的方式承诺。 30、下列各项中,属于营业税扣缴义务人的有( )A、境外单位在境内发生的应税业务B、向境外联运企业支付运费的国内运输企业C、个人转让专利权的受让人D、某建筑公司出售

20、自建建筑物E、个人出租自有住房取得的租金收入参考答案：A、C、D 文字解析：考点为1Z301202营业税的纳税人为在中国境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人，发生在中国境外的应税劳务不属于营业税的征税范围，因而国内运输企业不必扣缴营业税。E选项属于个人所得税征税范围，所以选择A、C、D 第二部分 项目管理1、下列属于企业存货的是( )A、土地的使用权B、购入的钢模板C、购买的运输工具D、购入的劳动保护用品E、建造一幢办公大楼参考答案：B、D 答案解析：暂无解析 2、反映结构工程中混凝土工艺方案技术条件的指标是( )A、现浇工程总量B、现浇混凝土强度C、主要专业工种工人是否能

21、保证供应D、最大浇筑量参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、如果某项目财务内部收益率大于基准收益率,则其财务净现值( )A、大于零B、小于零C、等于零D、不确定参考答案：A 答案解析：暂无解析 4、下列各项中属于进口设备抵岸价构成的是( )A、货价B、国外运费C、进口关税D、设备运杂费E、银行财务费参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 5、下列关于财务计划现金流量表的计算式,有性质错误的有( )A、经营活动净现金流量=营业收入-经营成本-增值税进项税额-所得税B、投资活动净现金流量=营业收入-建设投资-维持运营投资-流动资金C、筹资活动现金流出=建设投资借款+利息支出+偿还债务本金+股

22、利分配D、经营活动现金流入=营业收入+补贴收入+增值税进项税额E、总净现金流量=经营活动净现金流量+投资活动净现金流量+筹资活动净现金流量参考答案：B、C、D 答案解析：暂无解析 6、当某固定资产可收回金额低于其账面价值时,应当( )A、对待处理财产损益进行处理B、计提资产减值准备C、进行固定资产清理D、计提累计折旧参考答案：B 答案解析：暂无解析 7、作为施工单位组织施工的基本依据,施工图设计是初步设计和技术设计的( )A、前提条件B、具体化C、优化实施D、深化参考答案：B 答案解析：暂无解析 8、对于没有预先给定借款偿还期的项目,在判断偿债能力时经常采用的指标是( )A、借款偿还期B、利息

23、备付率C、投资回收期D、偿债备付率参考答案：A 答案解析：暂无解析 9、一个国家、地区或者银行投资建设的各个项目,按照自身运动的客观规律,顺次经过投资建设过程的各个阶段,直到竣工投产达到预期目标,收回投资,再投资于新的项目的过程,叫( )A、建设工程项目周期B、技术周期C、产品周期D、企业周期参考答案：A 答案解析：暂无解析 10、在研究招标文件的合同条件方面,要核准一些准确日期,其中与计算标价有关的是( )A、投标有效期B、缺陷通知期C、总工期及分段验收的工期D、从签约到开工允许的日期参考答案：C 答案解析：为了制定施工进度计划、施工方案和计算标价,投标人在研究招标文件的合同条件方面,要核准

24、一些准确日期,包括投标截止日期和时间;投标有效期;招标文件中规定的由合同签订到开工的允许时间;总工期及分段验收的工期;缺陷通知期等。其中与计算标价有关的是总工期及分段验收的工期。 11、采用工料单价法计价,以分部分项工程量乘以对应分部分项工程单价后汇总可得到( )A、分部工程直接费B、单位工程直接工程费C、单位工程直接工程费和间接费D、单位工程预算造价参考答案：B 答案解析：暂无解析 12、投资活动流入的现金主要包括( )A、收回投资所收到的现金B、吸收投资所收到的现金C、取得投资收益所收到的现金D、处置固定资产所收回的现金净额E、取得无形资产所收回的现金净额参考答案：A、C、D、E 答案解析

25、：暂无解析 13、施工图预算审查的具体内容包括( )A、审查预算文件组成B、审查编制手段C、审查工程量D、审查单价E、审查其他有关费用参考答案：C、D、E 答案解析：暂无解析 14、中央银行在金融市场上买入国库券,这一政策属于( )A、扩张性财政政策B、紧缩性财政政策C、扩张性货币政策D、紧缩性货币政策参考答案：C 答案解析：暂无解析 15、下面关于资金时间价值的论述中,正确的有( )A、资金时间价值是资金随着时间推移而产生的一种增值,因而它是由时间创造的B、资金作为生产要素,在任何情况下都能产生时间价值C、资金投入生产经营才能增值,因此其时间价值是在生产、经营中产生的D、一般而言,资金时间价

26、值应按间断复利计算方法计算E、资金时间价值常采用连续复利计算方法计算参考答案：C、D 答案解析：暂无解析 16、施工企业接受的海外侨胞的现金捐赠应列入企业的( )A、实收资本B、资本公积C、盈余公积D、未分配利润参考答案：B 答案解析：暂无解析 17、某企业在2009年9月应付经营租入固定资产租金为10000元;应付包装物租金为1000元;职工未按期领取的工资为2500元;应付职工养老保险金60000元;应付股东股利20000元。根据会计准则及相关规定,下列各项中,应计入其他应付款的有( )A、应付的职工养老保险金B、应付的股东股利C、应付的经营租入固定资产租金D、应付的包装物租金E、职工未按

27、期领取的工资参考答案：C、D、E 答案解析：暂无解析 18、既有法人融资项目的新增资本金筹集渠道包括( )A、原有股东增资扩股B、吸收新股东投资C、发行股票D、社会集资E、政府投资参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 19、施工项目的施工准备工作主要依据施工图设计和( )进行安排和落实。A、施工企业管理模式B、项目施工组织设计C、施工准备工作成本预算D、施工现场场地条件参考答案：B 答案解析：暂无解析 20、为了制定施工计划、施工方案和计算报价,投标人在研究合同条件时,应核准的日期和时间包括( )A、总工期B、从合同签订到开工的允许时间C、合同谈判日期D、缺陷通知期E、投标截止日期、时

28、间和投标有效期参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 21、不同的项目融资方式具有不同的特点,其融资规模也不尽相同。以杠杆租赁为基础的项目融资模式可以实现最大的融资规模是( )A、仅限于项目日常经营活动所需资金B、可以实现百分之百的融资C、仅限于项目建设所需费用D、最高可达项目总投资的50%参考答案：B 答案解析：暂无解析 22、编制施工图预算时,以资源市场价格为依据确定分部分项工程工料单价,并按照市场行情计算措施费、间接费等其他税费,这种方法是( )A、预算单价法B、实物法C、部分费用综合单价法D、全费用综合单价法参考答案：B 答案解析：暂无解析 23、某施工企业一设备的购入成本为41

29、100万元,使用年限为5年,预计净残值率为5%。该设备的年折旧率为( )A、5%B、19%C、20%D、25%参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、某建设项目的现金流量为常规现金流量,当基准收益率为8%时,净现值为400万元。若基准收益率变为10%,该项目的FNPV将( )A、大于400万元B、小于400万元C、等于400万元D、不确定参考答案：B 答案解析：暂无解析 25、规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用,在政府特别关注农民工问题的大形势下,其中的社会保障费显得特别重要,该费用项目主要包括( )A、住房公积金B、养老保险费C、失业保险费D、医疗保险费E、劳动保险费参考答案：B、

30、C、D 答案解析：暂无解析 26、下列各项中,属于存货的有( )A、周转材料B、低值易耗品C、临时设施D、施工产品E、在建施工产品参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 27、企业利润总额的计算要素包括( )A、营业利润B、接受捐赠收益C、股本溢价收入D、营业外收入E、营业外支出参考答案：A、D、E 答案解析：暂无解析 28、经过对产品部件的价值分析,使每个部件的价值系数尽可能趋近于1,最不需要改进的对象为( )A、F/C值低的功能B、C=(C-F)值小的功能C、复杂的功能D、问题多的功能参考答案：B 答案解析：暂无解析 29、工程量清单计价包括( )A、分部分项工程费B、措施项目费C、

31、其他项目费D、规费和税金E、环境保护费参考答案：A、B、C、D 答案解析：工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。 30、在资金等值计算中,下列表达正确的是( )A、P一定,n相同,i越高,F越大B、P一定,i相同,n越长,F越小C、F一定,i相同,n越长,P越大D、F一定,n相同,i越高,P越大参考答案：A 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、某工程项目采用竣工后一次结算的方式,则该项目当年的工程款( )A、可以与分年度工作量不一致,但年终需另清算B、应与分年度工作量一致,且年终需另清算C、应与分年度工作量一致,但年终不另清算D、可

32、以与分年度工作量不一致,且年终不另清算参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、工程进度目标的( )是从项目实施开始前和在项目实施过程中,逐步地由宏观到微观,由粗到细编制深度不同的进度计划的过程。A、定期比较B、动态控制C、逐层分解D、实施管理参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、人力资源管理工作中,进过人员甄选,确定有能力的员工后应进行的工作是( )A、员工的培训B、员工的绩效考评C、编制人力资源规划D、员工的定向参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、下列情况属于特别重大伤亡事故的有( )A、外国民航客机在我国境内发生机毁人亡事故B、煤矿发生爆炸事故,死亡40人,造成直接经济损失800万元C、某

33、单位食堂发生急性中毒事件,有80名职工中毒D、我国民航客机在国外发生机毁人亡事故,死亡40人E、高速公路发生汽车追尾事件,8人死亡,造成直接经济损失800万元参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 5、建设工程项目设计质量的控制方法,主要是通过( )来实现。A、设计任务组织B、设计过程控制C、设计项目管理D、设计质量管理E、设计工期管理参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 6、经业主和承包人签订的某建设工程合同中支付条款约定,该工程无预付款,业主每月工程款支付至当月完成工程量的60%,等完成竣工验收备案后6个月内双方确认工程结算,结算确认后6个月内业主支付至结算金额的95%,余款5%等保

34、修期满后一次付清。上述约定,你认为( )A、无效,因为没有约定预付款,而建设工程合同中一般应约定业主支付一定比例的预付款B、无效,因为约定的工程进度款支付比例较低,明显损害了承包人合法权益C、无效,因为且结算及结算后尾款支付时间较长,明显损害了承包人合法权益D、有效,因为双方就有关支付时间、支付方式、支付条件已经协商一致,且上述约定不违反法律及行政法规的强制性规定参考答案：D 文字解析：合同双方当事人就支付方式及期限在协商一致的情况下进行约定,只要不违反法规的强制性规定都属有效。 7、工程质量监督报告作为( )的组成部分提交竣工验收备案部门。A、竣工验收工作会B、竣工验收资料C、工程结算依据D

35、、工程施工总结参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、投标书的提交有固定的要求,其基本内容是( )A、签章B、密封C、签章及密封D、印刷参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、在项目全寿命周期中,将项目决策阶段的管理称为( )A、开发管理B、设施管理C、实施管理D、决策管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、合同实施偏差的责任分析的依据是( )A、合同执行实际情况B、发包人的资信状况C、承包人的履约水平D、合同具体约定内容参考答案：D 文字解析：合同实施偏差的责任分析的依据应是合同具体约定的内容。 11、按建设工程价款结算暂行办法的规定,某工程承发包双方在合同专用条款中约定1月14日由发包人支

36、付工程预付款,但发包人未能按时支付,承包人于1月23日向发包人发出要求预付的通知,发包人仍未按约定预付,此时( )A、承包人可以于1月24日停止施工B、承包人可以于2月7日停止施工C、发包人不需向承包人支付应付款的贷款利息D、发包人应向承包人支付应付款的贷款利息,并从1月14日开始计息E、发包人应向承包人支付应付款的贷款利息,并从1月24日开始计息参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 12、按照招标投标法及相关部门规章规定,下述项目中应该采用招标方式确定承包人的包括( )A、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B、全部使用国有资金投资或者国家融资的项目C、某建筑设备的采购,

37、单项合同估算价在80万元人民币D、某建筑设计合同,单项合同估算价在30万元人民币E、使用国际组织或者外国政府资金的项目参考答案：A、B、E 文字解析：见原国家计委2000年5月1日第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定第七条相关规定。 13、建设工程项目总体规划水平,不仅直接关系到其中的各项具体工程设计,而且对整个建设工程项目的( )都会产生影响。A、投资目标B、资金筹备C、使用功能D、使用环境E、使用成本参考答案：A、C、D、E 文字解析：建设工程项目总体规划水平,不仅直接关系到其中的各项具体工程设计,而且对整个建设工程项目的投资目标、使用功能、使用环境、使用成本都会产生影响。 14、运

38、用比较法分析施工成本时,可以采用的形式有( )A、将实际指标与目标指标对比B、将本期实际指标与上期实际指标对比C、与本行业的平均水平、先进水平对比D、将本期目标指标与上期目标指标对比E、将预算指标与目标指标对比参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 15、质量控制所致力的一系列相关活动,包括( )和管理活动。A、施工生产B、项目策划C、作业技术活动D、技术支撑参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、FII合同条件下工程费用支付的程序包含( )A、承包人提出付款申请B、工程师审核申请C、编制期中付款证书D、银行财务审计E、业主支付参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 17、采用单价合同

39、对业主的不利之处是,施工过程中业主需要安排专人( )A、核实单价是否准确B、核实已经完成的工程量C、核实设计变更D、审核承包人提交的结算总价参考答案：B 文字解析：采用固定单价合同,施工过程中业主需派专人核对工程量,确保结算时工程量符合实际,以维护业主利益。 18、组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的( )A、指令关系B、工作任务C、管理职能分工D、静态组织关系E、动态组织关系参考答案：B、C、D 文字解析：组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素（各工作部门或各管理人员）之间的指令关系，组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。组织结构模

40、式和组织分工都是一种相对静态的组织关系。 19、FII新黄皮书中合同计价方式属于( )A、总价合同,合同价格不予调整B、总价合同,如果发生法规规定的变化或物价波动,合同价格可以调整C、单价合同,合同价格不予调整D、单价合同,如果发生法规规定的变化或物价波动,合同价格可以调整参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、质量控制的基本原理是运用全面过程质量管理的思想和动态控制的原理,进行质量的事前预控、事中控制和( )A、事后纠偏控制B、阶段验收C、加强管理D、狠抓落实参考答案：A 文字解析：质量控制的基本原理是运用全面过程质量管理的思想和动态控制的原理,进行质量的事前预控、事中控制和事后纠偏控制。

41、21、( )反映业主方和项目各参与方之间,以及项目各参与方之间的合同关系。A、项目结构图B、组织结构图C、合同结构图D、工作流程图参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、工程施工安全控制的目标有( )A、减少和消除生产过程中的事故,保证人员健康安全和财产免受损失B、减少或消除人的不安全行为的目标C、减少或消除设备、材料的不安全状态的目标D、改善生产环境和保护自然环境的目标E、减少建设总体成本的目标参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 23、中华人民共和国环境保护法认为环境是指“影响人类生存和发展的各种天然和经过人工改造的自然因素的总体”,包括( )等。A、水B、土地C、人D、野生生物E

42、、风景名胜区参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 24、项目建设纲要的内容包括( )A、设计要求B、设计原则C、项目定义D、项目选址E、资源规划参考答案：A、B、C 文字解析：项目建设纲要或设计纲要容纳包括：项目定义；设计原则和设计要求；项目实施的技术大纲和技术要求；材料和设施的技术要求等。 25、信息是以口头、书面或电子方式传递的知识、( )、情报。A、声音B、数字C、文字D、新闻参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、某分部工程双代号网络图如下图所示,图中错误的是( )A、存在循环回路B、节点编号有误C、存在多个起点节点D、存在多个终点节点参考答案：C 文字解析：该双代号网络图中出

43、现了与两个起点节点。 27、( )是在所含全部分项工程验收的基础上进行验收的,这是在施工过程中随完工随验收,并留下完成的质量验收记录和资料。A、检验批B、工序交验C、分部工程D、见证取样参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、没有约束机制的控制是无法使工程质量处于受控状态的,约束机制取决于各主体内部的自我约束能力和外部的( )A、监控效力B、监控体系C、监控职能D、监控环境参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、如果所编制的成本计划没有达到目标成本的要求,则应组织项目管理班子成员重新( )A、研究制定合理的目标成本B、研究寻找降低成本的途径C、对施工成本进行归集和分配D、将成本总目标进行分解落

44、实参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、工程施工过程中,发包人未在合同约定时间内支付工程进度款,承包人可以( )A、及时向发包人发出要求付款的通知B、与发包人协商签订延期付款协议,从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息C、停止施工,承担相应责任D、与发包人协商将该工程折价,就该工程折价的价款优先受偿E、申请人民法院将该工程依法拍卖,就该工程拍卖的价款优先受偿参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、桥梁上部结构的主要施工技术有( )A、逐段悬臂平衡施工B、连续浇筑法C、顶推法施工D、转体施工E、缆索吊装施工参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 2、按公路

45、工程设计变更管理办法的要求,设计变更文件的审批应当在( )d内完成。A、10B、15C、20D、30参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、桥梁工程的基本体系可归结为( )几种基本体系。A、梁式B、拱式C、斜拉式D、悬索桥E、刚架桥参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 4、一条高速公路的收费系统按其基本功能可分为计算机系统、电源系统、( )等。A、视频监视系统B、地理信息系统C、内部对讲系统D、信息发布系统E、安全报警系统参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 5、复合衬砌中防水层施工应在( )后,二次衬砌施作前进行。A、围岩变形完全稳定B、初期支护完成并且围岩变形稳定C、初期支护变形

46、基本稳定D、初期支护变形完全稳定参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、洞内反坡排水时,必须采取( )A、机械抽水B、井点降水C、深井降水D、顺坡排水参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、桥梁高度简称桥高,是指桥面与( )间距离。A、低水位B、高水位C、设计洪水位D、桥下线路路面E、桥梁下缘参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 8、根据公路工程技术标准,路基、路面排水设计除应综合规划、合理布局,并与沿线排灌系统相协调外,还要考虑( )A、冰冻的作用B、防止污染水源C、防止水土流失D、地下水、毛细水的作用E、保护生态环境参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 9、简支梁桥常用的施工方法有( )A

47、、顶推施工B、现浇施工C、悬臂施工D、预制安装施工E、转体施工法参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 10、可承担各类桥梁工程的施工企业是( )A、桥梁工程专业承包特级企业B、桥梁工程专业承包一级企业C、桥梁工程专业承包二级企业D、桥梁工程专业承包三级企业参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、根据公路工程陆上作业安全技术要求,在对滑坡地段进行开挖时应( )A、滑坡体两侧向中部自上而下进行B、滑坡体中部向两侧自上而下进行C、滑坡体两侧向中部自下而上进行D、全面拉槽开挖参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、由建设单位主持,检查施工合同的执行情况,评价工程质量是否符合技术标准及设计要求,是否可以

48、移交下一阶段施工称为( )A、竣工验收B、中间交工验收C、交工验收D、工序验收参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、建设工程安全生产管理条例规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,意外伤害保险费用由( )支付。A、施工单位B、人员本身C、业主单位D、监理单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、项目为保证和提高产品质量而支出的一切费用,以及未达到质量标准而产生的一切损失费用之和称为( )A、预防成本B、内部故障成本C、质量成本D、鉴定成本参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、在陆地工程的安全管理中,所指的环境的安全管理是( )A、各种安全防护B、机械设备状况C、人

49、员教育情况D、资金到位情况参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、产生无机结合料基层裂缝的原因可能有( )A、集料级配中细料偏少B、碾压时含水量偏大C、成型温度较低，强度形成较慢D、碎石中含泥量较高E、路基发生不均匀沉降参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 17、按公路工程质量检验评定标准(JTGF801-2004)的规定,工程质量评定得分大于等于( )分为优良。A、80B、85C、90D、95参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、钢筋混凝土结构的里程碑、百米桩、公路界碑的检测项目主要包括( )A、外形尺寸B、混凝土强度C、安装位置D、埋设深度E、配筋率参考答案：A、B、C、D 文字解析

50、：暂无解析 19、在缆索吊装的拱桥施工中,为了保证拱肋吊装过程的安全和稳定,应在拱肋上设置缆风索。下列关于缆风索设置中说法正确的是( )A、缆风索应成对称布置,且上、下游缆风索的长度相差不宜过大B、缆风索与拱肋轴线夹角宜大于60；与地平面夹角宜为45,距离宜小于100mC、缆风索应成对称布置,且河的左、右两岸缆风索的长度相差不宜过大D、缆风索与拱肋轴线夹角宜大于45；与地平面夹角宜为30,距离宜小于100mE、在每孔拱肋全部合龙、横系梁或横隔板达到一定强度后,方可拆除风缆参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 20、工程中使用的沥青碎石混合料的组成结构属于( )A、密实悬浮结构B、骨架空隙结

51、构C、密实骨架结构D、连续级配结构参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、在悬索桥锚碇混凝土施工中,主要检测项目有( )A、悬索桥锚碇混凝土强度B、基础的地基承载力C、锚碇的轴线偏位、断面尺寸和大面积平整度D、锚碇基础底面标高、锚碇的顶面标高及预埋件位置E、锚碇混凝土强度达到设计强度的80方可进行下一步施工参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 22、在施工组织设计的基本内容中,主要用于指导准备工作的进行并为施工创造物质技术条件的项目有( )A、总说明B、施工方案C、施工进度计划D、施工现场平面布置E、各种资源需要量及其供应参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 23、投标人编写投标文件时

52、的施工组织设计应当满足的要求有( )A、招标文件合同条款B、技术规范C、设计图纸D、计划工期E、工程造价参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 24、生产工具用具使用费属于( )A、施工机械使用费B、其他直接费C、临时设施费D、现场管理费参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、该隧道施工在辅以大型机具设备时宜采用( )施工。A、台阶开挖法B、全断面开挖法C、分部开挖法D、隧道挖掘机法参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、就一条高速公路收费系统来说,下列属于实现基本功能的系统为( )A、车牌自动识别系统B、紧急电话系统C、计算机系统D、计重系统参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、按照公路

53、建设项目的主体资格管理制度的要求,下列必须持有国家规定的资质证( )A、建设单位B、可行性研究单位C、勘察设计单位D、施工单位E、工程监理单位参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 28、在基层上用于浇洒透层的材料包括( )A、乳化沥青B、煤沥青C、液体沥青D、石灰浆E、水泥浆参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 29、在悬臂浇筑混凝土斜拉桥的梁施工检测中,对于斜拉索锚具轴线与孔道轴线偏位的要求是( )A、抽查30,允许偏差5mmB、抽查25,允许偏差6mmC、抽查25,允许偏差5mmD、抽查30,允许偏差6mm参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、在混合工作队式的施工组织形式时,

54、其特点有( )A、项目经理权利集中B、有利于培养一专多能的人才并充分发挥其作用C、办事效率高,解决问题快D、职能专一,关系简单E、把职能原则和对象原则结合起来参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、监理机构对承包人检验结果的平行检测的检测数量,土方试样不应少于承包人检测数量的( ),重要部位至少取样( )组。A、3,1B、3,3C、5,1D、5,3参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、根据水利工程设计概(估)算编制规定,水利工程概算移民和环境部分中的水库移民征地补偿包括( )等。A、农村移民安置费B、集镇迁建费C、城镇迁建费D、工业企业迁建费E、独立费用参考答案：A、B

55、、C、D 文字解析：暂无解析 3、下列关于勘察设计单位的安全生产责任说法正确的有( )A、勘察(测)单位和有关勘察(测)人员应当对其勘察(测)成果负责B、勘察(测)单位领导和有关勘察(测)人员应当对其勘察(测)成果负责C、设计单位和有关设计人员应当对其设计成果负责D、设计单位领导和有关设计人员应当对其设计成果负责E、设计单位应当参与与设计有关的生产安全事故分析,并承担相应的责任参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 4、招标时,为确保施工单位的能力满足保证工程质量的要求,应详细了解、审查、分析判断施工单位的( )A、施工单位的资质及质量保证体系B、施工单位以往的相关工程业绩C、施工单位以往的

56、施工质量情况D、施工单位的安全体系E、施工单位对本工程所作的施工组织设计、施工方法和措施,投入本工程的项目经理人选、主要技术力量及设备的情况参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 5、在洞室开挖的围岩类型中,类稳定围岩的特点是( )A、结构面无不稳定组合B、断层走向与洞线正交C、地下水活动轻微D、地下水活动轻微,洞壁潮湿,有少量的渗水或滴水E、岩体呈块状整体结构或块状砌体结构参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 6、可以设立由有关省、自治区、直辖市人民政府和该江河的流域管理机构负责人等组成的防汛指挥机构的有( )A、长江B、黄河C、淮河D、海河E、太湖参考答案：A、B 文字解析：

57、暂无解析 7、施工单位应当依法取得( )后,方可从事水利工程施工活动。A、施工许可证B、施工监理证C、工程付款D、安全生产许可证参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、水土保持法规定,修建铁路、公路和水工程,应当尽量减少( )A、破坏植被B、占用耕地C、移民迁建D、废弃砂石参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设项目工程静态总投资包括( )A、枢纽建筑物费用B、建设征地和移民安置费用C、独立费用D、基本预备费E、建设期贷款利息参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 10、水工建筑物中的坝体按筑坝材

58、料分类,可分为( )A、土石坝B、混凝土坝C、浆砌石坝D、重力拱坝E、拱坝参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 11、水电站的典型布置形式有( )A、引水式电站B、河床式电站C、坝内式电站D、坝式电站E、贯流式电站参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 12、建设项目设立由( )牵头组建的安全生产委员会。A、施工单位B、监理单位C、设计单位D、项目法人参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、施工单位承担水利工程施工任务必须按其( )A、资质等级及业务范围B、注册资金C、资质等级D、技术力量参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、依法批准的流域规划中确定的大中型水利水电工程建设项目的用地,

59、应当纳入( )A、土地利用总体规划B、土地利用区域规划C、移民安置规划D、土地利用划拨计划参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、水利基本建设项目稽察暂行办法规定,稽察工作的原则是( )A、迅速、真实、准确B、平等、公正、客观C、公正、平等、客观D、客观、公正、高效参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、在流场中任何空间上有任何一个运动要素随时间而改变的水流称为( ).A、均匀流B、恒定流C、非均匀流D、非恒定流参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、下列关于监理单位在监理过程中的质量责任和义务的描述正确的有( )A、不得超越本单位资质等级承揽业务B、不得转让监理业务C、允许分包非主体工程的监

60、理业务D、未经总监理工程师签字不得进行下一道工序施工E、可以采取巡视的监理形式参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 18、河道整治是指采取各种治理措施改善河道边界条件及水流流态以满足( )的需要。A、人类各项工作B、防洪、除涝C、改善水环境D、灌溉、航运参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、根据评标委员会和评标方法暂行规定,评标委员会成员人数为( )以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、5人、13B、5人、23C、7人、13D、7人、23参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、项目法人在工程建设实施过程中应( )A、组织好资金供应B、保证合同规定的工程款到位C、