广东省继续教育一级建造师资格考试真题360题精选题精选答案+解析

1、广东省继续教育一级建造师资格考试真题360题精选题精选答案+解析第一部分 工程经济1、甲省的某工程公司在乙省承包一项工程,其营业税的纳税地点为( )A、注册地B、工程所在地C、机构所在地D、居住地参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、我国法律保护的知识产权有很多种,其中主要包括( )A、商业秘密B、著作权C、商标权D、所有权E、专利权参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 3、下列关于承接建设工程设计任务的表述正确的是( )A、具有甲级勘察设计资质的企业可以在全国范围内承接勘察设计业务B、承接方在异地承接勘察设计业务时,须经项目所在地的建设行政主管部门审批C、设计师承接工程设计任务腥有资

2、质的设计机构盖章,该机构与设计师对此承担连带责任D、建筑师最多只能在两个工程设计机构执业参考答案：A 文字解析：有资格在异地承接勘察设计业务的机构，仅需在项目所在地的建设行政主管部门备案而非审批，故B项错误；勘察设计执业资格人员只能在一家机构注册，且只能以单位名义承接业务，故C、D项错误。 4、依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目,在招标时应当具备的条件有( )A、按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,已履行审批手续,取得批准B、勘察设计所需资金已经落实C、所必需的勘察设计基础资料已经收集完成D、建设工程施工项目负责人已经确定E、已经签订合法有效的工程监理合同参考答案：A、B、C 文字解析

3、：D、E选项错误是因为其所处阶段在后，不是招标环节的条件。 5、在审理一起合同纠纷案件的过程中,首席仲裁员甲某被当事人申请回避,依法重新选定首席仲裁员后,在是否将已进行过的仲裁程序重新进行的问题上出现不同的看法,请问下列( )看法是错误的。A、当事人可以请求已进行的仲裁程序重新进行,是否准许,由仲裁庭决定B、仲裁庭可以自行决定已进行的仲裁程序重新进行C、是否重新进行仲裁程序依案件审理过程而定D、不能对已进行的仲裁程序重新进行参考答案：D 文字解析：根据仲裁法第37条第2款规定，因回避而重新选定或者指定仲裁员后，当事人可以请求已进行的仲裁程序重新进行，是否准许，由仲裁庭决定；仲裁庭也可以自行决定

4、已进行的仲裁程序重新进行。因此，选项D是不正确的。 6、李某发起成立了一家装饰公司并依法取得税务登记证件后,需要开立账户来开展业务。据此下列选项错误的是( )A、该公司可以在银行或者其他金融机构开立账户B、可以开立基本账户和其他存款账户C、只需向税务机关报告其基本存款账户D、应将全部账号向税务机关报告参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、甲施工单位与乙钢材供应商合同约定买卖500吨钢材,由于施工内容的调整变化,甲通知乙可能要改变交货数量,但一直未明确具体交货数额。交货期到达,乙将500吨钢材交付甲,甲拒绝接受,理由是合同已协议更改,则正确的说法是( )A、乙应承担由此给甲造成的损失B、甲可以根

5、据实际情况部分接收货物C、由于双方已商定变更合同,乙暂停送货D、甲拒绝接受货物,应承担违约责任参考答案：D 文字解析：见合同法78条规定：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。本题中甲乙双方对合同变更的交货数量约定不明确，应推定为未变更。乙按照原合同约定执行，甲方拒绝接受货物，应承担违约责任。故D项正确。 8、工程施工过程中,施工单位施工用塔吊因基础松动发生倒塌安全事故,致使建设单位现场管理用房及办公设备遭到损坏,为此施工单位应当承担赔偿责任,该责任属于( )A、违约责任B、侵权责任C、刑事责任D、行政责任参考答案：B 文字解析：建设单位损害的发生是由于施工单位违反法定义务而不是违

6、反合同义务而造成的，所以应承担侵权责任，而非违约责任。 9、某一出让娱乐用地土地使用权转让,已使用10年,则转让后的土地使用权年限为最多为( )A、60年B、50年C、40年D、30年参考答案：D 文字解析：娱乐用地的最高使用年限为40年，使用10年后，再转让，使用年限最多还有30年。土地使用权的年限是从土地出让开始起算的，故选项D正确。 10、材料商为某施工单位供应水泥,委托运输公司运输。由于施工急需,交货地由原来合同约定的仓库改为施工现场。材料商立即通知运输公司,将运输目的地改为施工现场,遭到运输公司拒绝,下列选项中正确的是( )A、因临时改变目的地运输公司可以拒绝B、要改变运输目的地必须

7、征得运输公司同意C、材料商可以随时要求运输公司变更运输目的地D、材料商行使的是合同的法定变更权参考答案：D 文字解析：合同的变更分为约定变更和法定变更,法定变更时不需要当事人协商一致。合同法308条规定：在承运人将货物交付收货人之前,托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人,但应当赔偿承运人因此受到的损失。故D选项正确；在运输的货物交付后,托运人不能再要求改变运输地点,、C项错误。 11、建设单位在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订合同时,应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求。勘察、设计、施工、监理等单位应.将本单位形成的工程文件立

8、卷后( )A、向建设行政主管部门移交B、向城建档案馆移交C、向建设单位移交D、通过建设单位转交参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、在发生违约的情况下,下列构成继续履行合同必须具备的条件是( )A、当事人有一方违约B、当事人双方互负履行义务C、继续履行合同仍有意义,不违背订立合同的宗旨D、非违约方需有继续履行的请求E、违约方有条件履行参考答案：A、C、D、E 文字解析：构成继续履行应具备的条件是：当事人有一方违约、继续履行合同仍有意义，不违背订立合同的宗旨、非违约方需有继续履行的请求及违约方有条件履行。故ACDE项正确。 13、在招投标过程中,投标人具有下列( )行为,将导致中标无效,情节严

9、重的,取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。A、投标人相互串通投标B、投标人与招标人串通投标C、投标人向招标人行贿以谋取中标D、投标人向评标委员会成员行贿以谋取中标E、投标人以他人名义投标参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 14、下列关于民事诉讼和仲裁关系,处理错误的是( )A、甲、乙双方当事人在买卖合同中约定,与该合同有关的一切纠纷应当向某仲裁委员会申请仲裁,而不得向人民法院起诉。后一方当事人向人民法院提起诉讼,人民法院在审查起诉时,发现双方当事人已在合同中签订了仲裁协议,因此,未予以受理B、甲、乙双方因赡养问题发生纠纷,双方当事人就此达成书面约定,将该纠纷申请仲

10、裁,不得向人民法院起诉。一方当事人向人民法院提起诉讼时,人民法院没有理会仲裁协议受理了该纠纷案件。对方当事人向人民法院提出管辖异议,人民法院裁定驳回了其请求C、甲、乙双方当事人在合同中签订仲裁协议。后甲方对该仲裁协议的效力问题提出异议,双方发生争执。甲方向人民法院提起诉讼,请求人民法院确认该仲裁协议的效力,人民法院受理了该案件D、甲、乙双方就合同纠纷进行了仲裁,甲方的仲裁请求得到仲裁庭支持。在向人民法院申请强制执行时,人民法院组成合议庭审查了被申请人提供的证据,发现仲裁裁决认定事实的主要证据不足,因此,裁定不予以执行参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、寄送价格表属于( )A、要约B、承诺C

11、、要约邀请D、承诺邀请参考答案：C 文字解析：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等，所以寄送的价目表属于要约邀请。 16、下列行为不属于行政诉讼法规定的受案范围的行为是( )A、吊销企业营业执照B、罚款C、逮捕D、行政拘留参考答案：C 文字解析：见行政诉讼法第11条规定，C选项属刑事处罚。 17、甲市物业公司与乙市设备公司签订了一份电子门铃的买卖合同,约定由设备公司供应物业公司电子门铃500套,物业公司支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定,双方为此发生纠纷,付款地点和交货地点应为( )A、付款地点为乙市B、交货地点为

12、乙市C、付款地点在甲市D、交货地点在甲市E、交货地点和付款地点均在乙市参考答案：A、B、E 文字解析：合同中关于履行地点不明确的，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。所以本题中给付供货币和接收货物的地点均在乙市。 18、监理工程师按照监理规范的要求对工程实施监理过程中,应当采取的监理形式不包括( )A、旁站B、巡视C、平行检验D、电话指令参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、甲公司与乙公司签订一份装修工程施工合同,并在合同中写明仲裁条款,但仲裁条款没有明确约定仲裁机构。后因双方在履行合同中发生争议,甲公司就向合同履行地丙市仲裁委员会申请仲裁。乙公司如申请

13、人民法院认定仲裁协议无效,应当向( )提出申请。A、丙市中级人民法院B、甲公司所在地的中级人民法院C、乙公司所在地的中级人民法院D、合同签订地的中级人民法院参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后。对于国内仲裁裁决,当事人可以根据下列( )情形申请撤销仲裁裁决。A、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的B、裁决所根据的证据是伪造的C、对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D、仲裁裁决适用法律错误E、没有仲裁协议的参考答案：A、B、C、E 文字解析：根据仲裁法第58条的规定，选项A、选项B、选项C、选项E是正确的，而选项D

14、是申请不予执行国内仲裁裁决的法定情形之一。 21、某装饰公司与姜某之间因工作待遇问题发生了劳动争议,依据劳动法的规定,双方当事人可以通过下列( )方式解决。A、申请调解B、双方协商C、投诉上访D、申请仲裁E、提起诉讼参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 22、根据建设工程安全生产管理条例的规定,施工单位挪用列入工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的,责令限期改正,处挪用费用( )的罚款。A、10%20%B、20%50%C、10%50%D、5%20%参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、在招标投标法规定的必须招标的工程建设项目范围内,项目总投资低于3000万元人民币的下列单

15、项工程服务中,必须进行招标的是( )A、勘查、设计服务单项合同估算价50万元以上B、施工单项合同估算价达到160万元C、重要货物采购单项合同估算价接近100万元D、监理服务单项合同估算价30万元参考答案：A 文字解析：必须招标的项目应该是既要满足项目范围，同时又要满足规模标准的要求。这两项同时满足才必须招标，本题只有A选项符合条件。 24、某商住楼工程,施工招标文件规定的工期为18个月。建设单位2007年3月5日向办证机关申请办理施工许可证,同年6月10日办证机关电话通知前去领证,6月17日建设单位领到了施工许可证,施工许可证记载的时间是同年5月7日。该施工许可证有效期的开始日期是2007年(

16、 )A、3月5日B、5月7日C、6月10日D、6月17日参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物悬挂物发生倒塌脱落坠落造成他人损害的,其赔偿责任主体是( )A、使用人B、管理人C、能够证明自己没有过错的所有人D、能够证明自己没有过错的使用人E、所有权人参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 26、甲为逃避向乙偿还债务,将自己名下的房产转让给丙,导致其再无财产偿还债务。以下不是乙行使撤销权应当具备的条件有( )A、甲以市场价的75%向丙转让房产B、甲未到相关部门办理房产过户登记手续C、甲与乙之间债权债务关系必须有书面的合同D、乙对甲的债权已经到期E、丙知道甲

17、行为的目的参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 27、李某擅自将借来的一辆汽车卖给了王某,则下列关于该转让合同效力的表述中,正确的是( )A、合同无效B、合同部分有效C、车主追认则合同生效D、车辆过户后,合同生效参考答案：C 文字解析：合同法第51条规定“无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效”，所以本题李某签订的卖车合同应是效力待定合同，必须经车主追认后才有效。 28、根据建设工程质量管理条例的规定,工程质量保修书应当明确保修的范围、期限和责任。其中保修范围和最低期限是( )A、约定的B、法定的C、根据工程性质商定的D、业主方规定的参考

18、答案：B 文字解析：保修范围和最低期限是法定的。保修期限也可由发承包双方协商约定，但建设工程质量管理条例第40条规定的最低保修期限属于法律强制性规定，因此发承包双方约定的保修期限不得低于条例规定的期限。 29、项目档案验收组在检查某建设工程档案资料时,发现施工图及说明不符合档案规范要求,遂提出了整改意见,要求项目( )于项目竣工验收前对存在的问题进行整改,并进行复查。A、建设单位(法人)B、设计单位C、施工单位D、监理单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、根据合同法的规定,保管合同不属于( )A、双务合同B、有名合同C、不要式合同D、有偿合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 第二部分 项

19、目管理1、建设工程设计概算可分为三级,即( )A、单位工程概算B、单项工程综合概算C、设备及安装工程概算D、建设工程项目总概算E、工程建设其他费用概算参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 2、下列各项中,不属于引进技术和进口设备其他费的是( )A、出国人员费用B、技术引进费C、工程保险费D、担保费参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、某项目年营业收入4000万元,外购原材料费1500万元,工资及福利费500万元,其他营业费率2%、其他管理费率100%,修理费率20%,固定资产折旧费为250万元,摊销费为80万元。则该项目年经营成本为( )A、2000万元B、2130万元C、2630万元D、

20、2750万元参考答案：C 答案解析：经营成本=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用,不含折旧费和摊销费。在项目评价中,修理费可直接按固定资产折旧额的一定百分数估算,其他营业费用按营业收入的百分数估算,其他管理费用按工资及福利费总额的倍数估算。即年经营成本=1500+500+25020%+40002%+500100%=2630万元,故正确选项为C。 4、正常情况下,偿债备付率应( )A、小于1B、小于2C、大于1D、大于2参考答案：C 答案解析：暂无解析 5、企业应在2004年收到的一笔工程结算价款,2007年末仍未收到,企业应对其( )A、计提累计折旧B、计提累计摊销C、确

21、认完工百分比D、确认坏账损失参考答案：D 答案解析：暂无解析 6、企业在资产负债表目,如果不能可靠估计所提供劳务的交易成果,已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,应( )A、确认预计收入，结转已发生成本，不确认当期损失或利润B、确认预计收入，结转已发生成本，将差额确认为当期损失或利润C、不确认收入，将已经发生的劳务成本确认为当期损失D、按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，暂不确认利润或损失参考答案：A 答案解析：暂无解析 7、通过项目投资现金流量表可计算项目投资( )A、财务净现值率B、财务内部收益率C、财务净现值D、资产负债率E、投资回收期参考答案：A、B、C、E 答案解

22、析：暂无解析 8、施工企业处置施工机械将会减少企业的( )A、费用B、固定资产C、无形资产D、存货参考答案：B 答案解析：暂无解析 9、某施工企业当期利润总额1700万元,所得税费用500万元,财务费用和管理费用分别为100万元和200万元。企业当期净利润应为( )万元。A、300B、1200C、1500D、1700参考答案：B 答案解析：暂无解析 10、某施工企业2009年利润计算有关数据如下:结算收入25000万元;工程结算成本20000万元,工程结算税金及附加800万元;产品销售、机械作业销售、材料销售、无形资产和固定资产出租收入3000万元;其他作业成本2000万元,.其他业务应负担税

23、金60万元;资产减值损失120万元;公允价值变动收益200万元;管理费用1000万元;财务费用l600万元,投资收益1400万元。该公司营业利润为( )A、4540万元B、5820万元C、4020万元D、6020万元参考答案：C 答案解析：营业利润=工程结算收入-工程结算成本-工程结算税金及附加+其他收入-其他成本-其他业务应负担税金-管理费用-财务费用+公允价值变动收益-资产减值损失+投资收益=25000-20000-800+3000-2000-60-1000-1600+200-120+1400=4020万元 11、拟建年产80万吨的乙醇装置,已知乙醇市场单价为4500元/吨,根据资金周转率

24、法计算出的拟建项目的投资额为13亿元。则该项目的资金周转率应为( )A、1.37B、2.31C、2.77D、3.61参考答案：C 答案解析：暂无解析 12、企业现金流量是指现金和现金等价物的( )A、流入和流出B、流向和流量C、流速和流向D、流速和净流量参考答案：A 答案解析：暂无解析 13、公司为工程领用架料成本的确定方法可以采用( )A、先进先出法B、工作量法C、年数总和法D、直线法参考答案：A 答案解析：暂无解析 14、莱施工企业向银行借款100万元,年利率8%,半年复利计息一次,第三年末还本付息,则到期时企业需偿还银行( )万元。A、124.00B、125.97C、126.53D、15

25、8.69参考答案：C 答案解析：暂无解析 15、建设项目决策阶段也称项目建设前期阶段,主要通过对项目的分析论证,解决项目的选择问题,这一阶段的基本特征是( )A、劳动密集性B、知识密集性C、资金密集性D、产业密集性参考答案：B 答案解析：暂无解析 16、企业因购建固定资产而取得长期借款的业务会影响企业的( )A、所有者权益B、流动资产C、流动负债D、非流动负债参考答案：D 答案解析：暂无解析 17、某施工企业于2009年8月购买一项无形资产,支付价款36万元,预计使用年限为10年。根据会计准则及其相关规定,2009年摊销无形资产( )A、1万元B、1.5万元C、3万元D、3.6万元参考答案：B

26、 答案解析：无形资产年折旧率=110100%=10%无形资产月折旧率=10%12=8.33%2009年无形资产使用月份是从8月到l2月,共5个月。2009年应摊销的金额为一无形资产价值月折旧率使用月份=36万元8.33%5=1.5万元 18、按建标2003206号文件的规定,建筑安装工程费用中的规费包括了( )A、工程排污、社会保障、危险作业意外伤害保险B、住房公积金、工程排污、环境保护C、社会保障、安全施工、环境保护D、住房公积金、危险作业意外伤害保险、安全施工参考答案：A 答案解析：暂无解析 19、施工定额的编制应有利于促进企业的科学管理,促进劳动生产率的不断提高,从而提高企业的经济效益。

27、为此,编制施工定额时,其定额水平的确定应遵循的原则是( )A、先进原则B、平均原则C、平均先进原则D、平等原则参考答案：C 答案解析：暂无解析 20、整个会计工作的基础是( )A、记账、算账和对账B、记账、算账和结账C、记账、算账和报账D、记账、算账和用账参考答案：C 答案解析：暂无解析 21、下列对存货管理的ABC分析法描述正确的是( )A、A类存货金额巨大,但品种数量较少B、C类存货金额巨大,但品种数量较多C、对A类存货应重点规划和控制D、对C类存货应重点控制E、对存货进行分类的标准是数量标准参考答案：A、C 答案解析：暂无解析 22、材料消耗量定额,按其使用性质、用途和用量大小分为( )

28、A、主要材料B、周转性材料C、辅助材料D、次要材料E、零星材料参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 23、某设备物理寿命为8年,各年的动态年平均成本AC如下表,则其经济寿命为( )年。年12345678AC228001930117547158901413143291556216767A、5B、6C、7D、8参考答案：A 答案解析：暂无解析 24、先征后返的增值税、按销量或工作量等依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴,以及属于财政扶持而给予的其他形式的补贴等几类政府补助,记作补贴收入,但不列入( )现金流量表。A、项目投资B、项目资本金C、投资各方D、财务计划参考答案：C 答案

29、解析：暂无解析 25、股份有限公司发行的、无特别权力、最基本的、标准的有价证券是( )A、普通股股票B、可转换为普通股的可转换债券C、优先股股票D、股票期权参考答案：A 答案解析：暂无解析 26、某施工企业2009年12月31日资产负债表部分项目如下:货币资金30万元,存货150万元,长期股权投资300万元,固定资产400万元,应付账款100万元。根据企业会计准则及其相关规定,下列各项中属于企业流动资产的是( )A、货币资金B、存货C、固定资产D、应收账款E、长期股权投资参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 27、工程量清单计价模式采用的计价方法是( )A、工料单价法B、实物法C、综合单价

30、法D、价值指数法参考答案：C 答案解析：暂无解析 28、下列各项中,属于现金流量表中现金等价物的是( )A、准备三个月以上出售的短期债券投资B、准备三个月以内出售的短期债券投资C、准备三个月以上出售的短期股票投资D、准备三个月以内出售的短期股票投资参考答案：B 答案解析：暂无解析 29、按照编制单位和适用范围,可将建设工程定额分为( )A、国家定额B、行业定额C、地区定额D、企业定额E、临时定额参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 30、采用工料单价法计价,以分部分项工程量乘以对应分部分项工程单价后汇总可得到( )A、分部工程直接费B、单位工程直接工程费C、单位工程直接工程费和间接费D

31、、单位工程预算造价参考答案：B 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、在网络计划中,若某项工作讲度发生拖延,需要重新调整原进度计划的情况有( )A、该工作进度拖延已超过其自由时差,但其后续工作可以拖延B、该工作进度拖延已超过其总时差,但其后续工作不可以拖延C、该工作进度拖延已超过其自由时差,但总工期可以拖延D、该工作进度拖延已超过其总时差,但总工期不可以拖延E、该工作进度拖延已超过其总时差,但总工期可以拖延参考答案：B、D、E 文字解析：当工作进度超过总时差时,若总工期不可延长,那么就必须调整原进度计划。当工作进度超过自由时差时,只要不超过总时差,可以不对原进度计划进行调整。 2、某公司投

32、标承包某工程施工,为此编制了施工成本计划,并决定组建强有力的项目管理部负责工程的施工管理。在选派项目经理、组建项目管理部的阶段,需要编制的施工成本计划是( )A、竞争性成本计划B、指导性成本计划C、过程性成本计划D、考核性成本计划参考答案：B 文字解析：指导性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划,是项目经理的责任成本目标,故选项B正确。竞争性成本计划是工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划；实施性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划；实际管理中,一般无考核性成本计划,所以选项A、C、D不恰当。 3、按照质量管理的概念,组织必须通过建立( )实施质量管理。A、规章制度B、技术交底C

33、、质量管理体系D、岗位责任制参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、下列所述有关分包人的行为,( )符合建设工程施工专业分包合同的约定。A、以承包人下发的施工进度计划不符合现场实际为由,直接致函工程师要求修正B、未经承包人许可,直接与发包人驻工地代表协商施工事宜C、服从了承包人转发的发包人下发与该分包工程有关指令D、直接接受了工程师下发的与该分包工程有关的指令参考答案：C 文字解析：分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令；未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系。 5、项目的投资目标、进度目标和质量目标是( )关系。A、对立B、统一C、矛盾D、对立

34、统一参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、某工人在搬运现场市政模板过程中不慎被砸伤,该事故是由于( )危险源引起的。A、机械类B、电器类C、辐射类D、物质类参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、( )是在所含全部分项工程验收的基础上进行验收的,这是在施工过程中随完工随验收,并留下完成的质量验收记录和资料。A、检验批B、工序交验C、分部工程D、见证取样参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、业主方与施工招、投标工作有关的投资控制工作包括( )A、审核概算B、审核施工图预算C、定期向业主提交投资控制报告D、审核各投标单位的进度计划E、参与评标参考答案：A、B、C、E 文字解析：业主方与施工招、投标工

35、作有关的投资控制工作包括：审核概算和施工图预算；审核招标文件和合同文件中有关投资的条款；审核和分析各投标单位的投标报价；定期向业主提交投资控制报告；参加评标及合同谈判。 9、施工成本管理的环节相互作用,由此,施工成本决策的前提是( )A、施工成本预测B、施工成本计划C、施工成本规划D、施工成本控制参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、建设项目进度控制的目的是通过控制以实现工程的( )A、进度目标B、工期定额C、计划工期D、合同工期参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、赢得值法作为一项先进的项目管理技术,可以用来综合分析和控制工程项目的( )A、质量和费用B、安全和进度C、费用和质量D、进度

36、和费用参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、根据建设工程施工合同示范文本通用条款约定,可以对合同价款进行调整的因素有( )A、由于市场因素导致建筑材料费及人工费成本上涨B、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款C、工程造价管理部门公布的价格调整D、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的累计停工超过8小时E、双方约定的其他因素参考答案：B、C、D、E 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF一99一0201)通用条款第233款相关约定。 13、项目结构的编码依据是( )A、项目结构图B、组织结构图C、合同结构图D、工作流程图参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、运用比较法进行施工成

37、本分析的形式中,若想分析影响目标完成的积极因素和消极因素,以便及时采取措施,保证成本目标实现,应采取( )A、将实际指标与目标指标对比B、将本期实际指标与上期实际指标对比C、与本行业的平均水平对比D、将本期目标指标与上期目标指标对比参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、按施工成本组成编制施工成本计划,需将施工成本分解为( )A、直接费、间接费、利润、税金B、单位工程施工成本及分部、分项施工成本C、人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费D、建筑工程费和安装工程费参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、编制施工项目成本计划是一个不断深化的过程,其中的实施性成本计划是( )A、奠定施工成本

38、的基本框架B、战略性成本计划的深化C、奠定施工成本的基本水平D、战略性成本计划的基础参考答案：B 文字解析：指导性计划成本和实施性计划成本,都是战略性成本计划的进一步展开和深化不是战略性成本计划的基础或奠定施工成本的基本框架或水平,所以选项B正确。 17、在绘制单代号搭接网络图时,如果绑扎钢筋开始5天后,铺设电线管工作才能结束,这种逻辑关系可表示为( )A、FTSB、STSC、FTFD、STF参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、网络计划中,为了优化工期,可以缩短( )A、要求工期B、计算工期C、计划工期D、合同工期参考答案：B 文字解析：合同工期、要求工期和计划工期是不能随意改变的,只有计

39、算工期可以通过优化缩短。 19、项目结构图和项目结构编码是编制( )等编码的基础。A、投资控制B、进度控制C、质量控制D、安全管理E、合同管理参考答案：A、B、C、E 文字解析：项目结构的编码和用于投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作的编码有紧密的有机联系,但它们之间又有区别。项目结构图和项目结构编码是编制上述其他编码的基础。不包括D选项安全管理。 20、可靠性质量必须在满足功能性质量需求的基础上,结合技术标准、规范,特别是( )的要求进行确定与实施。A、国家标准B、施工规范C、专家论证D、强制性条文参考答案：D 文字解析：可靠性质量必须在满足功能性质量需求的基础上,结合

40、技术标准、规范特别是强制性条文的要求进行确定与实施。 21、特种作业人员应具备的条件有( )A、必须年满十八周岁以上B、没有妨碍从事特种作业的疾病和生理缺陷C、具有所需的文化程度和安全专业技术知识及实践经验D、年龄低于20周岁从事爆破作业和煤矿井下瓦斯检验的人员E、在本行业工作6年以上参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 22、主要的工程施工安全技术措施一般可以分为( )A、一般工程安全技术措施B、特殊工程安全技术措施C、应急措施D、季节性安全技术措施E、地域性安全技术措施参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 23、大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是( )A、运用项目分解结

41、构方法划分结构层和计划层B、编制项目的工作编码标识不同计划对象C、通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性D、协调各层进度计划的关系确定里程碑参考答案：C 文字解析：大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性,故答案C正确。答案A、B和D是建设工程项目总进度目标论证过程中的具体工作内容和实施步骤,故不正确。 24、甲公司向乙公司购买了一批建筑材料,由于没有在采购合同中约定交付地点,且该批材料需要运输,则下列( )项处理方式符合法律规定。A、乙公司应当将该批材料送至甲公司所在地B、乙公司应当将该批材料交第一承运人,以运交甲公司C、通知甲公司来乙公司

42、所在地自提该批材料D、乙公司应当在该批材料所在地向甲公司交付参考答案：B 文字解析：见中华人民共和国合同法第141条相关约定。 25、工程建设项目施工招标投标办法规定,施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的( ),但最高不得超过( )人民币。A、1,50万元B、15,50万元C、2,80万元D、25,80万元参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、建设工程项目的建设方案策划,实质上就是建设工程项目的( )A、经济策划B、工期策划C、发展策划D、质量策划参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、设计方的项目管理工作主要在建设工程项目设计阶段进行,但也会涉及( )等阶段。A、决策B、施工C、动用

43、前准备D、保修E、运营参考答案：B、C、D 文字解析：设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行，也涉及设计准备阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。 28、某项目运用因素分析法对所用钢筋的成本进行分析,影响因素包括钢筋损耗率、钢筋消耗量及钢筋单价,则进行分析替代的顺序是( )A、损耗率消耗量单价B、消耗量损耗率单价C、单价消耗量损耗率D、消耗量单价损耗率参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、供货方进度计划应包括供货的采购、( )和运输等所有环节。A、加工制造B、保险C、投标D、仓储参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、控制影响工作场所内人员健康和安全的条件和因素,考虑和避免因管理不当对员工

44、健康和安全造成的危害,是职业健康安全管理的有效手段和措施。其中工作场所内的人员包括( )A、员工B、临时工作人员C、附近居民D、其他人员E、访问者参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、公路工程施工造成工程质量低劣或达不到合格标准,需加固补强的,属于( )A、质量问题B、质量缺陷C、一般质量事故D、重大质量事故参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、土方路基工程施工中所用的材料,必须采用设计和规范规定的适用材料,保证原材料合格,正确确定土的( )和最佳含水量。A、天然密度B、平均密度C、毛体积密度D、最大干密度参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、建立完整的合同管理制

45、度包括( )A、合同审查批准制度B、合同档案管理制度C、合同管理绩效考核制度D、合同管理的公证制度E、印鉴及证书管理使用制度参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 4、背景材料l某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：该桥桥面施工前,其满堂脚手架需要由( )进行单项设计。A、专业技术人员B、包工头C、项目负责人D、班组长参考答案：A

46、文字解析：暂无解析 5、在下列试验项目中,属于标准试验的是( )A、砂的性能试验B、混合料的配合比试验C、沥青混凝土试验路段试验D、预制构件的验证试验参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、分标段招标的,招标人应合理划分标段,合理确定工期。施工标段的确定应有利于施工单位的合理投入和机械化施工。高速公路标段路基工程一般应不少于( )A、10kmB、15kmC、20kmD、5km参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、属于公路工程常用的流水时间参数是( )A、施工过程数B、工作面C、流水节拍D、流水强度参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、根据公路工程技术标准,路基设计洪水频率为1100的公路有( )

47、A、高速公路B、一级公路C、二级公路D、三级公路E、四级公路参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 9、采用辅助坑道排水时,坑道应超前正洞( )A、15mB、58mC、1020mD、3040m参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、高速公路、一级公路的特殊大桥为整体式上部结构时,其中央分隔带和路肩的宽度可适当减小,但减窄后的宽度应( )A、不大于标准规定的“最小值”B、不小于标准规定的“最小值”C、不大于标准规定的“最大值”D、不小于标准规定的“最大值”参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、钻孔灌注桩下导管时,其底口距孔底的距离控制在2540cm之间,同时要能保证首批混凝土灌注后能埋住导管至少

48、( )m。A、05B、10C、15D、20参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、公路施工规范规定路基弯沉测试的标准方法是( )A、环刀法B、自动弯沉仪法C、落锤弯沉仪法D、贝克曼法参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、下列桥墩中属于梁桥轻型桥墩的有( )A、钢筋混凝土薄壁桥墩B、柱式桥墩C、柔性排架桥墩D、钻孔桩柱式桥墩E、悬臂式单向推力墩参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 14、背景材料1某施工单位承接了一段二级道路施工,其中包括3道结构形式和工程量基本相同的涵洞。根据工期要求,对于3道涵洞施工要求组织几个相同的工作队,在同一时间、不同的空间上进行施工。按照资源计划的要求,施工

49、涵洞时安排的技术工人主要有测量工、机修工、钢筋工、木工、混凝土工等。该段道路路面为水泥混凝土路面,该路面要求早期强度高、拆模块,并有抗渗要求,且常受冻融交替作用。项目部要求尽可能用一种机械代替一系列机械,减少作业环境,扩大机械使用范围,提高机械利用率,方便管理和维修。问题：属于本段道路路面特点的是( )A、能效高B、抗拉强度高C、韧性好D、强度重量比值高参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准公路路面工程的施工企业是( )A、公路路面工程专业承包特级企业B、公路路面工程专业承包一级企业C、公路路面工程专业承包二级企业D、公路路面工程专业承包三级

50、企业参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、斜拉桥混凝土主梁零号段及其两旁的梁段,在支架和塔下托架上浇筑时,应消除的对变形和施工质量的不良影响因素有( )A、湿度B、温度C、风力D、弹性和非弹性变形E、支承参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 17、招标人根据工程实际情况需要修改合同条款的内容,可以在( )进行修改。A、公路专用条款B、正文C、前附表中D、项目专用条款参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、桥梁下部的桥墩施工时,对于采用流水施工时,工序太多,过于繁杂而进行简化为墩与墩之间的关系时,此时墩与墩之间的关系是( )A、开始到开始B、完成到完成C、搭接关系D、衔接关系参考答案：A

51、文字解析：暂无解析 19、按照公路建设市场管理办法的规定,允许分包的工程范围应当在招标文件中规定,分包工程的工程量不得超过总工程量的( )A、50B、40C、30D、20参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、石方路基实测项目有( )A、纵断高程B、宽度C、横坡D、边坡坡度E、弯沉值参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 21、挂篮桁架行走和浇筑混凝土时的稳定系数,均不得小于( )A、11B、12C、15D、18参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、三线电缆中的红色线是( )A、零线B、火线C、地线D、其他参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、有抗冰(盐)冻要求地区,各交通等级路面、

52、桥面、路缘石、路肩及贫混凝土基层必须使用( )A、引气剂B、早强剂C、缓凝剂D、阻锈剂参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、在梁段顶推施工中,当水平千斤顶顶推一个行程后,应用竖向千斤顶将梁顶高,以便拉回滑块,其最大顶升高度不得超过设计规定。如设计无规定时不超过( )A、510mmB、813mmC、1015mmD、1520mm参考答案：A 文字解析：暂无解析 25、工程完工验收后,可以不交建设单位保管的资料是( )A、竣工图表B、施工日记C、隐蔽工程验收记录D、永久性水准点位置参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、按照隧道施工爆破作业安全技术要求,当发现有“盲炮”时,必须由( )按规定处理,

53、确保安全。A、设计单位人员B、监理单位人员C、施工单位人员D、原爆破人员参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人( )A、处三年以下有期徒刑或者拘役B、处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金C、处五年以下有期徒刑或者拘役D、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：重力式桥台由( )等组成。A、台帽B、

54、背墙C、台身D、基础E、锚碇板参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 29、水泥稳定基层中,对水泥最主要的技术要求是( )A、终凝时间较长B、强度等级较高C、抗压强度较高D、抗折强度较高参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、按公路工程设计变更管理办法的要求,重大设计变更由( )负责审批。A、国务院B、交通部C、交通厅D、设计院参考答案：B 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、根据水利水电建筑安装安全技术工作规程(SD26788),施工现场各作业区与建筑物之间的防火安全距离应符合( )A、用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于25mB、用火作业区距生活区不小于25mC、仓库区、

55、易燃、可燃材料堆集场距修建的建筑物和其他区域不小于20mD、易燃废品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于20mE、易燃废品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于30m参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 2、国家实行占用耕地补偿制度,下列说明正确的是( )A、非农业建设经批准占用耕地的,按照“占多少,缴纳多少补偿费”的原则B、占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地C、没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的,应当按照规定缴纳耕地开垦费D、占用耕地的单位所缴纳的开垦费,用于开垦新的耕地和作为工程建设给农民造成经济损失的补偿费用E、工程占地由地方政府负责占补平衡,并承担相应经费参

56、考答案：B、C 文字解析：暂无解析 3、有关工程竣工验收时间的说法,正确的是( )A、工程竣工验收应在全部工程完建后3个月内进行B、工程竣工验收应在全部工程完建后5个月内进行C、工程竣工验收应在全部工程完建后6个月内进行D、进行验收确有困难的,经工程验收主持单位同意,可以适当延长期限E、全部工程完成后,由上级主管部门根据单位工作适时安排参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 4、当灌浆孔的基岩段长小于6m时,适宜采用( )灌浆法。A、全孔一次B、自上而下分段C、自下而上分段D、孔口封闭参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、下列关于碾压式土石坝防渗体与岸坡结合部位的施工错误的是( )A、填筑土料宜

57、选用黏性土B、填筑土料含水率应调整至施工含水率上限C、应采用轻型机械压实D、填筑分层厚度应较坝体大参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、大中型水利水电工程建设征收耕地的安置补助费,按照( )计算。A、需要安置的农业人口数B、被征收的耕地数量C、平均每人占有耕地数量D、耕地的平均年产值参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案,并自开工报告批准之日起( )日内报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产监督机构备案。A、15B、10C、30D、60参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、水利工程建设监理单位专业资质共分为( )个专业

58、。A、3B、4C、5D、6参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、比转数Ns在500rmin以上的轴流泵,通常用于扬程低于( )的泵站。A、10mB、20mC、50mD、100m参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、水利工程建设监理是指具有相应资质的水利工程建设监理单位受建设单位委托,依据工程建设合同,对( )进行的管理。A、工程质量B、投资控制C、建设工期D、建设程序E、安全生产参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 11、面板堆石坝面板混凝土浇筑施工中应控制入槽混凝土的坍落度在( )cm。A、14B、25C、36D、47参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、根据浆砌石坝施工技术规定

59、(SD12084),下列关于砌石工程施工的说法正确的是( )A、干砌石若砌筑层面不平整应以小块石、片石找平B、浆砌石护坡内部石块间较大的空隙,应采用先填碎石块,后塞砂浆的方法处理C、浆砌石工程施工时,在胶结料初凝前,允许一次连续砌筑两层石块,但应严格执行上下错缝、铺浆及填浆饱满密实的规定D、最低气温在1以下时,应停止浆砌石砌筑参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、混凝土防渗墙的墙体材料性能主要检查其( )龄期的抗压强度和抗渗性能。A、7dB、28dC、14D、D设计参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、根据水工碾压混凝土施工规范(DLT51122000),碾压混凝土坝的混凝土抗冻、抗渗检验

60、的合格率不应低于( )A、60B、70C、80D、90参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、根据水利水电工程施工质量评定规程(试行)(SL1761996),( )指分部工程中由几个工种施工完成的最小综合体,是日常质量考核的基本单位。A、单位工程B、单元工程C、单项工程D、群体工程参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、水工建筑物对地基基础的基本要求是( )A、具有足够的强度,能够承受上部结构传递的应力B、具有足够的整体性,能够防止基础的滑动C、具有足够的抗渗性,以免发生严重的渗漏和渗透破坏D、具有足够的耐久性,以防在地下水长期作用下发生侵蚀破坏E、具有足够的均一性,能够防止基础的沉陷超过设计