2022年继续教育一级建造师资格题库大全答案+解析

1、2022年继续教育一级建造师资格题库大全答案+解析第一部分 工程经济1、政府投资建设某小学的教学楼,根据有关法律规定,其勘察设计合同估算价在( )万元人民币以上必须招标。A、25B、50C、100D、200参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程,双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中,乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失,对该损失的处理方法正确的表述是( )A、乙承担全部责任B、乙承担主要责任,甲承担次要责任C、甲、乙承担连带责任D、由双方协商责任的分配参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、下列关于违约

2、责任的表述中,错误的是( )A、违约责任是一种民事责任B、违约责任是一种财产责任C、违约责任是以补偿性为主,惩罚性为辅的D、违约责任实行过错责任原则参考答案：D 文字解析：违约责任是严格责任、无过错责任，即不论主观上有无过错，只要造成违约的事实，均应承担违约责任，只有存在法定或约定的事由时才可以免责。侵权责任实行过错责任原则，故选D项。 4、建筑公司和安装公司订立了一份设备安装协议,即甲合同,后来双方就新增加的设备又订立了一份协议,即乙合同。甲合同约定解决纠纷的方式是仲裁,乙合同约定解决纠纷的方式是诉讼,两份合同在履行过程中都发生了纠纷,则当事人应当采用( )的方式解决。A、一并申请仲裁B、一

3、并提起诉讼C、甲合同仲裁,乙合同诉讼D、甲合同诉讼,乙合同仲裁参考答案：C 文字解析：自愿原则和或裁或审原则是仲裁法规定的重要原则，仲裁法第四条规定：“当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理；”第五条规定：“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外，”所以本题选C。 5、如果合同中出现条款空缺情况,则解决方法是( )A、合同价不明确的,按履行合同时履行地的市场价确定B、履行费用负担不明确的,由履行义务一方负担C、给付货币的,在履行义务一方所在地履行D、履行方式不明确,可以采取任何方式履行参

4、考答案：B 文字解析：暂无解析 6、甲开发商与乙总承包人签订施工合同后,在开工建设前,开发商将建设用地使用权抵押银行贷款;房屋建成后,由于甲无力清偿贷款,银行拟行使抵押权。下列说法正确的是( )A、建设用地使用权和地上房屋均为抵押物B、抵押权效力仅及于建设用地使用权C、抵押权效力仅及于地上房屋D、银行申请人民法院拍卖建设用地使用权时,可以将房屋一并拍卖E、若甲拖欠乙工程款,乙对该工程享有优先权参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 7、李某为中国境内某建筑公司职员,2007年11月份,她工资收入2000元,房租收入1600元,存款利息收入200元,买卖股票获利20000元,购买国库券获利50

5、00元。李某的父亲为一退休工人,现从事个体经营。李某的男友杰克,自2005年初从美国来到中国工作,其父母仍然在美国居祝根据个人所得税法的规定,上述人员中,应缴纳个人所得税的人为( )A、李某B、李某父亲C、杰克D、杰克父亲E、杰克母亲参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 8、项目档案验收不合格的项目( )A、对项目竣工验收的进程无影响B、造成档案损失的,追究有关人员的责任C、要求项目建设单位对存在的问题提供缺失说明的条件下即可进行竣工验收D、直接按有关规定罚款,不需要复查参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、甲采取欺诈的手段与乙签订了一份销售价奇高的买卖合同,乙发现后三个月内向法院起诉,要

6、求变更合同价格,则( )A、乙只能行使撤销权,撤销买卖合同B、人民法院可以判决撤销合同或变更合同C、人民法院可以判决撤销合同D、人民法院可以判决变更合同参考答案：D 文字解析：根据合同法54条的规定，欺诈而订立的合同属于可变更或可撤销合同，当事人可以请求人民法院变更合同或撤销合同，A项错误；乙起诉时要求变更合同，人民法院只能围绕变更裁决，不得撤销，故BC错误，D项正确。 10、下列关于合同变更的相关表述,不正确的是( )A、当事人双方将合同中约定的交货数量增加,属于合同的变更B、运输合同中,托运人改变交货地点的,属于合同的变更C、建设工程施工合同承包范围的变更,属于合同内容变更D、狭义的合同变

7、更,一般指合同的转让参考答案：D 文字解析：合同变更有广义与狭义之分。狭义的合同变更，是指合同当事人双方对合同的内容：即双方权利义务(主要指：数量、质量、履行时间、地点、计价方式等)的改变；狭义的合同变更，一般指合同内容的变更。广义的合同变更，一般指合同主体的变更，我国合同法规定合同主体的变更是指合同的转让。故D项错误。 11、设计单位在采用新结构、新材料、新工艺的工程设计中,未提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故的措施建议的,除责令限期改正外,处( )罚款。A、10万元以下B、10万元以上20万元以下C、10万元以上30万元以下D、20万元以上50万元以下参考答案：C 文字解析：暂无解

8、析 12、王某被任命为一大型工程的施工项目经理,关于其安全职责的表述正确的有( )A、应当制定安全生产规章制度B、落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程C、确保安全生产费用的有效使用D、制定安全施工措施、消除安全事故隐患E、及时、如实报告安全生产事故参考答案：B、C、D、E 文字解析：根据建设工程安全生产管理条例第21条的规定，项目负责人的安全责任主要包括：(1)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；(2)确保安全生产费用的有效使用；(3)根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；(4)及时、如实报告生产安全事故。而制定安全生产规章制度。保证安全生产条件所需资

9、金的投入是单位主要负责人的职责。消除安全事故隐患是其职责，但不必向有关主管部门报告。 13、某建设单位正在进行监理单位资格预审,按照我国建筑法规定,下述选项不符合规定的有( )A、监理单位可以是建设单位下属单位B、监理公司是本工程钢材供应商的出资人C、监理公司欠本工程使用的某建筑构配件供应单位30万元债务D、监理公司可以是该工程勘察单位下属公司E、监理公司可以是该工程设计单位下属公司参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 14、甲某向乙某借款5万元,甲以自己的一辆夏利汽车作质押担保,双方约定:汽车仍由甲继续使用。当甲不能归还乙的借款时,乙可以对该汽车依法拍卖、变卖,就其价款优先受偿。后甲无力还款

10、,下列选项中正确的是( )A、双方的质押合同有效B、乙对汽车享有质权C、乙对汽车不享有质权D、双方的质押合同效力待定参考答案：C 文字解析：根据物权法第212条规定：“质权自出质人交付质押财产时设立。”需要注意的是：质押合同自依法成立之日生效，质权是物权，交付后才生效。故C项正确。 15、抵押是担保物权中的一项重要法律制度,下列说法正确的是( )A、当担保法与物权法在有关抵押规定上不一致时,应优先执行担保法B、在物权法中规定了抵押、质押、留置和保证四种担保方式C、当民法通则与物权法在有关抵押的规定上不一致时,应优先执行民法通则D、我国民法通则、担保法、物权法均规定了抵押担保方式参考答案：D 文

11、字解析：暂无解析 16、在施工单位与材料商材料采购合同的履行过程中,出现( )情形时,材料供货商可以要求施工单位返还其供应的材料。A、施工单位实际收到材料数量多于合同约定数量B、施工单位实际收到材料数量少于合同约定数量C、施工单位错收材料商的材料D、施工单位收到材料后未按照约定付款E、材料供货合同被法院确认撤销参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 17、甲为某单位的法定代表人,某日与一个体工商户乙签订了一份合同。该合同中,甲一已经超越了其法人在公司章程中对其代表权限的限制,但是,乙却不知情,则该合同( )A、无效B、有效C、部分有效D、效力待定参考答案：B 文字解析：合同法50条规定：“法

12、人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。”关于适用若干问题的解释一第10条规定，只要法定代表人不违反国家限制经营、特许经营和法律、行政法规禁止经营的情况后，超越经营范围所签订的合同是有效的。所以答案是B。 18、下列当事人签订的施工合同中属于有效合同或按有效处理的是( )A、承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B、承包人同发包人指定的分包人签订的专业分包合同C、总承包人未经发包人同意将非主体工程分包的分包合同D、没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同,但在工程竣工后取得了相应的资质参考答案：B

13、文字解析：根据解释第1条、第4条的规定，A、C、D均无效。但注意，解释第5条的规定，超越资质的，在工程竣工验收前取得资质的，按有效处理的规定。 19、下列选项中,注册建造师享有的权利包括( )A、使用注册建造师名称B、保管和使用本人注册证书、执业印章C、在执业范围外从事相关专业的执业活动D、对侵犯本人权利的行为进行申述E、介入与自己有利害关系的商务参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 20、根据工程建设国家标准管理办法的规定,下列工程建设国家标准属于强制性标准的有( )A、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准B、工程建设通用的建筑模数和制图方法标准C、工程建设通用的试验、检验和评定

14、方法等标准D、工程建设通用的信息技术标准E、工程建设通用的质量标准参考答案：A、B 文字解析：只有属于重要的相关标准才属于强制性标准，因而其他三项错误。 21、施工单位的安全生产费用不应该用于( )A、购买施工安全防护用具B、安全设施的更新C、安全施工措施的落实D、职工安全事故的赔偿参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、建设单位没有按照建设工程施工合同约定的期限及时提供施工场地,造成施工单位不能按时开工,则建设单位应承担( )A、违约责任B、侵权责任C、刑事责任D、行政责任参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、以下关于公开审判制度,正确表述是( )A、不允许群众旁听庭审过程和宣判结果B、除

15、法律规定的情形外,审理民事案件的过程应当向社会公开C、对公开审理或者不公开审理的案件,一律公开宣告判决D、除法律规定的情形外,允许群众旁听庭审过程E、除法律规定的情形外,允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道,并将案件向社会披露参考答案：B、C、D、E 文字解析：根据民事诉讼法第一百二十条和第一百三十四条第一款的规定，除法律规定的情形外，审判过程应当向社会公开，允许群众旁听庭审，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露，一律公开宣判，所以本题选B、C、D、E。 24、甲开发商与乙签订了商品房买卖合同,由乙购买甲开发的楼盘中的一栋别墅。交付前,甲又将此套别墅出售给丙,并办理了产权登

16、记。在乙要求甲承担责任的方式中,不应采用的是( )A、要求甲支付违约金B、要求甲双倍返还定金C、要求甲在楼盘中另提供一套价格相等的别墅D、要求甲交付合同约定的别墅房屋参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、某高新技术开发公司与应届毕业的某高校计算机专业的大学生王某以书面形式签订了一份劳动合同,合同规定:王某的工作就是仿制专利产品。后来,由于王某身体不好,而没有完成任务,公司于是要求王某承担违约责任。对此,下列说法正确的是( )A、王某违约,应当承担违约责任B、王某的违约是由于身体原因,因此可以免责C、王某的违约是由于身体原因,虽然不可以免责,但可以减轻责任D、该合同内容违法了法律,因此合同无效

17、参考答案：D 文字解析：考点为1Z301181劳动合同的内容及效力。劳动法规定，订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定，否则，劳动合同无效。本题中双方签订的劳动合同规定：兰某的工作就是仿制专利产品。因此，该合同违法法律，应属无效合同，王某无需承担违约责任。 26、仲裁委员会依据当事人的申请及有效仲裁条款,对当事人之间的争议作出仲裁裁决后,下列关于该仲裁裁决的表述正确的是( )A、如果当事人不服,可以向人民法院起诉B、如果当事人不服,可以向人民法院上诉C、如果当事人不服,可以重新申请仲裁D、该裁决立即产生法律效力参考答案：D 文字解析：根据仲裁法第9条

18、规定，仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理，因此，选项D是正确的，而选项A、选项B、选项C均不符合一裁终局制度的要求，故是错误的。 27、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程是( )A、脚手架工程B、爆破工程C、模板工程D、地下暗挖工程参考答案：D 文字解析：建设工程安全生产管理条例第26条还规定：“对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。”一般模板工程不需要组织专家论证。 28、根据合同法的规定,下列承诺有效的是( )A、承诺对要

19、约的内容作了变更,增加了要约人的责任B、撤回承诺的通知在承诺到达要约人前到达C、受要约人超过承诺期限发出承诺D、承诺被延误,要约人未及时通知受要约人参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、张氏兄弟两人达成协议,约定双方如就父亲遗产发生争议,则提交北京仲裁委员会进行裁决,并自动履行其裁决。后双方在父亲的遗产分配问题上无法协商一致,现问双方解决争议可行的法律途径是( )A、只能向有管辖权的人民法院起诉B、只能申请北京仲裁委员会仲裁C、既可向有管辖权的法院起诉,也可以申请仲裁D、只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁参考答案：A 文字解析：根据仲裁法第3条规定：“下列纠纷不能仲裁：(一)婚姻、收养、

20、监护、扶养、继承纠纷；。”所以，本案中，双方约定的仲裁事项是遗产继承纠纷，不属于仲裁的范围，该仲裁协议无效。 30、某写字楼工程主楼尚未完工,裙楼商场部分未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使裙楼一楼承重墙局部因地基下沉而开裂,则承担此项责任的应当是( )A、设计单位B、施工单位C、建设单位D、质量监管部门参考答案：B 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、某工业项目建设投资额8250万元( ),建设期贷款利息为1200万元,全部流动资金700万元,项目投产后正常年份的息税前利润500万元,则该项目的总投资收益率为( )A、5.22%B、5.67%C、5.64%D、6.67%参考答案

21、：B 答案解析：暂无解析 2、某项目由交通部作为项目投资人,由某省政府提供还款担保借用亚洲开发银行贷款。根据国际金融组织和外国政府贷款投资项目管理暂行办法(第28号)规定：此项目按下列项目进行管理( )A、中央政府直接投资项目B、省级政府直接投资项目C、交通部直接投资项目D、建设部直接投资项目参考答案：B 答案解析：暂无解析 3、某企业下属施工单位发生的机械使用费计入企业的( )A、间接费用B、期间费用C、直接费用D、人工费费用参考答案：C 答案解析：暂无解析 4、可供企业分配的利润,其分配项目有( )A、提取法定盈余公积金B、提取任意盈余公积金C、提取法定公益金D、提取任意公益金E、优先股股

22、利参考答案：A、C 答案解析：暂无解析 5、下列各项中,不属于存货的总成本组成部分的是( )A、取得成本B、储存成本C、机会成本D、缺货成本参考答案：C 答案解析：暂无解析 6、施工企业项目经理部发生的水电费属于( )A、间接费用B、财务费用C、直接费用D、管理费用参考答案：A 答案解析：暂无解析 7、某构件厂设计年产销量为6万件,每件售价为400元,单件产品的变动成本为150元,单件产品营业税及附加为50元,年固定成本为300万元。该厂年利润达到100万元时的年产销量是( )A、2万件B、4万件C、6万件D、8万件参考答案：A 答案解析：根据产销量盈亏平衡分析,该厂年利润达到100万元时的年

23、产销量=(1000000+3000000)/(400-150-50)=20000件。正确选项为A。 8、间接费的组成项目包括( )A、直接工程费B、规费C、措施费D、利润E、企业管理费参考答案：B、E 答案解析：暂无解析 9、企业筹资活动包括( )A、购买政府公债B、经营租赁设备C、建造厂房D、发行股票参考答案：D 答案解析：暂无解析 10、下列各项属于企业管理费的是( )A、管理人员工资B、固定资产使用费C、危害作业意外伤害保险D、劳动保险费E、工会经费参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 11、营运能力分析中,总资产周转率指标大小的取决因素是( )A、流动资产周转率和流动资产占总资

24、产的比重B、固定资产周转率和固定资产占总资产的比重C、存货周转率和存货占总资产的比重D、应收账款周转率和应收账款占总资产的比重参考答案：A 答案解析：暂无解析 12、在下列各项中,属于银行保函的主要包括有( )A、担保的最低限额B、担保的使用货币C、受益人的名称与地址D、开立保函的依据E、要求付款的条件参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 13、城市维护建设税是一种地方附加税,税率根据项目所在地分市区,县、镇和县、镇以外三个不同等级。教育费附加是地方收取的专项费用,应按营业税额的一定比例确定。该比例是( )A、2%B、3%C、5%D、6%参考答案：B 答案解析：暂无解析 14、某施工企

25、业向银行借入期限为4年的款项,这笔款项属于企业的( )A、长期应付款B、长期借款C、专项应付款D、流动负债参考答案：B 答案解析：暂无解析 15、下列费用中能列入建筑安装工程直接工程费中的人工费的有( )A、生产工人劳动保护费B、生产工人探亲假期的工资C、生产工人退休工资D、生产工人福利费E、生产职工教育经费参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 16、按建标2003206号文件的规定,施工企业为从事危险作业的建筑安装施工人员支付的意外伤害保险费属于建筑安装工程的( )A、人工费B、措施费C、规费D、企业管理费参考答案：C 答案解析：暂无解析 17、某施工企业当期实现营业利润2000万元、其

26、他业务利润1000万元、投资收益200万元、营业外收入80万元、营业外支出90万元,则该企业的利润总额为( )万元。A、2190B、2990C、3190D、3200参考答案：A 答案解析：暂无解析 18、企业采用经营租赁方式租用设备,在计算每期净现金流量时,考虑的项目有( )A、销售收入B、设备折旧费C、所得税D、租赁费E、贷款利息参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 19、某企业持有一项投资性房地产,账面价值100万元,资产负债表El公允价值为150万元,如果计税基础以维持l00万元不变,假定企业适用33%所得税率,递延所得税资产和递延所得税负债无期初余额,已知负债产生10万元可抵扣暂时

27、性差异,则是递延所得税费用为( )A、3.3万元B、13.2万元C、16.5万元D、19.8万元参考答案：B 答案解析：应纳税暂时性差异=资产账面价值-计税基础=150-100=50万元递延所得税负债=应纳税暂时性差异所得税适用税率=5033%=16.5万元递延所得税资产=可抵扣暂时性差异所得税适用税率=1033%=3.3万元递延所得税费用=递延所得税负债-递延所得税资产=16.5-3.3=13.2万元 20、为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用应列入( )A、分部分项工程清单B、措施项目清单C、其他项目清单中的投标人部分D、其他项目清单中的招标人部分参考答案：C 答案解析：暂无

28、解析 21、企业准备在一年以内变现的基金属于( )A、货币资金B、短期借款C、长期股权投资D、短期投资参考答案：D 答案解析：暂无解析 22、按照建设工程工程量清单计价规范的规定,工程量清单包括( )A、分部分项工程量清单B、零星工程项目清单C、措施项目清单D、其他项目清单E、工程量表参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 23、某工程采用工料单价法计价程序计算工程造价,以直接费为计算基础已知该工程直接工程费为2000万元,措施费为200万元,间接费费率为10%,利润率为5%,综合计税系数为3.41%,则该工程的含税造价为( )万元。A、2388.7710B、2605.9320C、2616.

29、2730D、2627.6481参考答案：D 答案解析：暂无解析 24、对于编制总概算的一般工业与民用建筑工程而言,单项工程综合概算的组成内容不包括( )A、建筑单位工程概算B、机械设备及安装单位工程概算C、工程建设其他费用概算D、电气设备及安装单位工程概算参考答案：C 答案解析：暂无解析 25、单位工程概算中,直接费是由分部分项工程直接工程费的汇总加上( )构成的。A、临时设施费B、公司管理费C、措施费D、保险费参考答案：C 答案解析：暂无解析 26、根据财政部办公厅财办建2002619号文件财政投资项目评审操作规程(试行)的规定,项目概算应由( )提供,报送评审机构进行评审。A、项目监理单位

30、B、项目施工单位C、项目建设单位D、项目设计单位参考答案：C 答案解析：暂无解析 27、企业在采用经营租赁方式租用设备时需支付租赁费用,构成租赁费用的项目有( )A、担保费B、利息C、租赁保证金D、折旧费E、租金参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 28、在进行项目的敏感性分析时,考察的不确定因素通常有( )A、建设投资B、产品价格C、产品成本D、内部收益率E、工期、汇率参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 29、杜邦财务分析体系中的核心指标是( )A、销售净利率B、净资产收益率C、总资产报酬率D、总资产周转率参考答案：B 答案解析：暂无解析 30、企业下列活动中,属于经营活动产生

31、的现金流量有( )A、承包工程收到的现金B、处置固定资产收回的现金C、投资支付的现金D、收到的税费返还E、发包工程支付的现金参考答案：A、D、E 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、施工项目成本控制工作贯穿于施工企业生产经营全过程,其开始阶段应是施工项目的( )A、设计阶段B、投标阶段C、施工准备阶段D、正式开工参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、某工程采用我国施工合同示范文本,工程师于当年年5月12日确定一项工程变更。若承包人未提出变更价款的报告而视为合同价款不予调整的最后日期是5月( )日。A、17B、19C、22D、26参考答案：D 文字解析：如果承包人在双方确定变更后的l4天内

32、,未向工程师提出变更工程价款的报告,视为该项变更不涉及合同价款的调整,故选项D正确。 3、某建设工程在施工过程中,先后发生了如下情况导致工期延长：由于暂未办理施工许可证,被当地建设行政主管部门通知停止施工；主体结构施工期间因夏季农业抢收、结构分包现场劳动力不足导致结构工期迟延；业主指定专业承包商招标工作滞后,专业承包商迟迟不能进场；工程施工过程中业主下发的设计变更频繁,新增工程量较多；由于分包的施工质量问题导致隐蔽工程拆除并重新施工。问：以上情况中,应由业主承担工期延长责任的是( )A、和B、和C、和D、和参考答案：C 文字解析：办理建设工程施工许可证系业主的义务,因施工许可证办理迟延导致的工

33、期迟延应由业主承担相应责任。业主指定专业承包招标工作滞后、设计变更较多均非承包人原因所致,这些情况导致的工期延长应由业主承担责任。 4、企业质量管理体系认证的程序为( )A、首次会议B、申请和受理C、审核D、末次会议E、审批与注册发证参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 5、在工程项目质量控制系统中,按照( )的原则明确施工质量控制的主体构成及其各自的控制范围。A、百年大计、质量第一B、施工单位负责制C、监理单位负责制D、谁实施、谁负责参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、特种作业人员安全技术考核以( )考核为主,合格者获得国家统一印制的( )A、安全技术理论特种作业人员操作证B、实际操作

34、技能特种作业人员操作证C、实际操作技能特殊作业资格证D、安全技术理论特殊作业资格证参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、竞争性成本计划带有成本战略性质,是项目( )A、施工成本基本框架和水平的奠定B、投标阶段技术标书的支撑C、实施方案制定的依据D、指导性成本计划的深化参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、由于其重要性和特殊性,一旦发生意外,会造成大的伤害,给企业的经济效益和社会效益带来不良影响。为确保安全,对设备的运转和零件的状况要定时进行检查,发现损伤立刻更换,绝不能“带病”作业。此项工作属于( )A、全面安全检查B、经常性安全检查C、专业或专职安全管理人员的专业安全检查D、要害部门重点安全

35、检查参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、单代号网络计划工作A、最早开始时间()、最早完成时间()和工作持续时间如下图所示,则工作B、的最早开始时间()和最早完成时间()分别为()A10天和18天B18天和32天C、18天和24天D、24天和32天参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、从一般意义上说,建设工程项目是建设项目可以独立发包组织设计和施工的( )A、单件工程B、群体工程C、重点工程D、交工系统参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、采用分段结算方式结算工程价款,通常是按( )进行结算。A、月度周期B、年度周期C、工程形象进度D、分部分项工程参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、合

36、同分析往往由施工企业的( )负责。A、工程管理部门B、预算管理部门C、财务管理部门D、合同管理部门或项目合同管理人员参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、业主方与施工招、投标工作有关的投资控制工作包括( )A、审核概算B、审核施工图预算C、定期向业主提交投资控制报告D、审核各投标单位的进度计划E、参与评标参考答案：A、B、C、E 文字解析：业主方与施工招、投标工作有关的投资控制工作包括：审核概算和施工图预算；审核招标文件和合同文件中有关投资的条款；审核和分析各投标单位的投标报价；定期向业主提交投资控制报告；参加评标及合同谈判。 14、根据我国建筑工程施工质量验收统一标准(G50300-200

37、1),施工质量验收包括( )的质量验收及工程竣工时的质量验收。A、多方面B、业主组织C、工程过程D、监理组织参考答案：C 文字解析：根据我国建筑工程施工质量验收统一标准(GB503002001),施工质量验收包括工程过程的质量验收及工程竣工时的质量验收。 15、当计算工期不能满足要求工期时,需要压缩关键工作的持续时间以满足工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时宜考虑( )A、缩短持续时间对质量影响不大的工作B、缩短持续时间所需增加的费用最少的工作C、有充足备用资源的工作D、持续时间最长的工作E、缩短持续时间对安全影响不大的工作参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 16、双代号时标网络

38、计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划,网络图中以波形线表示工作的( )A、逻辑关系B、关键线路C、总时差D、自由时差参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、下列有关支付担保的含义,说法正确的是( )A、中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的预付款支付义务的担保B、中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的进度款支付义务的担保C、中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保D、中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的结算款支付义务的担保参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、实施建筑工程监理前,( )应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限书面通知被监理的建筑施工企

39、业。A、建设行政主管部门B、建设单位C、工程质量监督站D、监理单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、按施工成本组成编制施工成本计划,需将施工成本分解为( )A、直接费、间接费、利润、税金B、单位工程施工成本及分部、分项施工成本C、人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费D、建筑工程费和安装工程费参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、信息表达的形式有：图像、( )A、报告B、报表C、文字D、声音E、数字参考答案：C、D、E 文字解析：图像、文字、数字和声音都是信息表达的形式。 21、下列文件内容,没有包含在“投标人须知”部分的是( )A、工程概况B、技术规范C、投标文件组成D、报价

40、原则参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、在项目全寿命周期中,将项目决策阶段的管理称为( )A、开发管理B、设施管理C、实施管理D、决策管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、建设工程项目质量目标实现的最重要和最关键的过程是在( )A、设计阶段B、施工阶段C、验收阶段D、使用阶段参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、( )的先进合理是直接影响工程质量、工程进度及工程造价的关键因素。A、施工规范B、施工计划C、施工工艺D、施工图案参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、某建设工程采用竣工调价系数法进行建安工程费用的动态结算,则该工程计算价差的依据有( )A、投标文件中规定的竣工调价系数B

41、、工程造价管理部门公布的竣工调价系数C、工程造价管理部门公布的调价计算方法D、投标文件中规定的调价计算方法E、投标文件中列出的基期价格参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 26、甲公司经投标获得某大楼工程的施工任务,并按我国施工合同示范文本签订了承包合同。工程开工两周后,设计方变更设计为此发包人发出变更通知,甲公司对此( )A、拥有拒绝的权利B、没有拒绝的权利C、需要与发包人协商接受与否D、不需与发包人协商接受与否参考答案：B 文字解析：合同实施过程中发包人发出变更通知,承包人对此没有拒绝的权利。这是因为发包人是工程的出资人、所有人和管理者,对将来工程的运行承担主要的责任,赋予发包人这样的权利

42、才能减少更大的损失,故选项B正确。 27、施工过程验收的内容是( )A、检验批质量验收B、施工工艺质量验收C、分项工程质量验收D、分部工程质量验收E、节能环保验收参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 28、为保证工程顺利进行,工程师同意承包人的合理化变更建议,承包人( )A、应承担由此发生的所有费用B、可能分担由此发生的费用C、不能获得可能的收益D、可能分享可能的收益E、延误的工期不予顺延参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 29、建设工程项目质量控制系统的建立,应按照建筑法和( )有关建设工程质量责任的规定,界定各方的质量责任范围和控制要求。A、建筑工程质量验收规范B、建筑工程质量评定标

43、准C、建筑工程质量管理流程D、建设工程质量管理条例参考答案：D 文字解析：暂无解析 30、质量监督机构在( )阶段每月安排监督检查。A、装饰安装B、外墙装饰C、竣工调试D、基础和结构参考答案：D 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、投标人编写投标文件时的施工组织设计应当满足的要求有( )A、招标文件合同条款B、技术规范C、设计图纸D、计划工期E、工程造价参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 2、洞内导线应根据洞口投点向洞内作引申测量,洞口投点应纳入( )内,由洞口投点传递进洞方向的联接角测角中误差,不应超过测量等级的要求。A、导线点B、控制网C、精度误差范围D、视线范围参考答案：B

44、文字解析：暂无解析 3、桥梁下部的桥墩施工时,对于采用流水施工时,工序太多,过于繁杂而进行简化为墩与墩之间的关系时,此时墩与墩之间的关系是( )A、开始到开始B、完成到完成C、搭接关系D、衔接关系参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、在对进度计划进行施工准备的可靠性审查时,应重点审查( )A、施工总工期的安排应符合合同工期B、主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实C、各项施工方案和施工方法应与施工经验和技术水平相适应D、对动员、清场、假日及天气影响的时间,应有充分的考虑并留有余地E、所需主要材料和设备的运送日期已有保证参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 5、根据公路工程技术标准,公路根据功

45、能和适应的交通量可以分为( )个等级。A、3B、4C、5D、6参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、在斜拉桥钢筋混凝土索塔施工中,索塔的倾斜度要求( )A、不超过塔高的13000且不大于30mmB、不超过塔高的12000且不大于30mmC、不超过塔高的12000且不大于40mmD、不超过塔高的13000且不大于40mm参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、马歇尔试验的技术指标包括( )A、空隙率B、稳定度C、流值D、沥青饱和度E、破碎比参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 8、配制高强度混凝土必须使用的外加剂是( )A、引气剂B、防冻剂C、缓凝剂D、高效减水剂参考答案：D 文字解析：暂

46、无解析 9、简支梁桥常用的施工方法有( )A、顶推施工B、现浇施工C、悬臂施工D、预制安装施工E、转体施工法参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 10、安全生产法规定从业人员的权利包括( )A、从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施B、从业人员有权对本单位的安全生产工作提出建议C、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批D、检举、控告D从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业E、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权进行处理参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、石灰稳定土基层分层施工时,下层石灰稳定土碾压完成后,在铺筑上一层石灰

47、稳定土前( )A、需要1d养护期B、需要7d养护期C、需要15d养护期D、不需要专门的养护期参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、在软弱围岩地段施工时,应遵守的原则有( )A、短进尺B、强爆破C、早喷锚D、勤量测E、紧封闭参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 13、由建设单位主持,检查施工合同的执行情况,评价工程质量是否符合技术标准及设计要求,是否可以移交下一阶段施工称为( )A、竣工验收B、中间交工验收C、交工验收D、工序验收参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、公路工程验收的依据包括( )A、批准的工程设计、概算、预算文件B、批准的变更设计文件和图纸C、批准或确认的招标文件及合

48、同文本D、上级机关对工程的指示文件E、公路工程的可行性研究报告参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 15、下列关于对急流槽的施工要求描述正确的有( )A、急流槽必须用浆砌圬工结构B、急流槽的纵坡不宜超过1：15,同时应与天然地面坡度相配合C、当急流槽很长时,应分段砌筑,每段不宜超过10mD、当急流槽较长时,槽底可用几个纵坡,一般是上段较缓,向下逐渐放陡E、急流槽的平面转弯半径应大于20m参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 16、水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法是：( )A、控制压实含水量,需要根据土的性质采用最佳含水量B、设置伸缩缝,在石灰土层中,每隔510m设一道缩缝C、铺筑碎

49、石过渡层,在基层与路面间铺筑一层碎石过渡层,可有效地避免裂缝D、在能保证水泥稳定土强度的前提下,尽可能采用较高的水泥用量E、设计合理的水泥稳定土配合比,加强拌合,避免出现粗细料离析和拌合不均匀现象参考答案：A、E 文字解析：水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法 17、交工验收和竣工验收应听取和审议的报告有( )A、建设单位关于项目执行情况的报告B、施工单位关于工程施工情况的报告C、监理单位关于工程监理情况的报告D、质量监督部门关于工程质量监督工作的报告E、设计单位关于设计情况的报告参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 18、特种车辆监视系统是由车载GPS和GSMGPRSCDMA(简写为GS

50、M)通信装置、( )及覆盖本路网的GPS及GSM移动通信网构成。A、移动通信基站B、分中心大屏幕投影机C、分中心GPS和GSM通信及控制装置D、分中心紧急电话控制台参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、矢拱度是指拱桥中拱圈(或拱肋)的( )A、净矢高与计算跨径之比B、计算矢高与净跨径之比C、净矢高与净跨径之比D、计算矢高与计算跨径之比参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、路基填筑时局部位置透水性差的土壤包裹透水性好的土壤,容易引起的路基病害的( )A、开裂B、滑坡C、沉降D、弹簧参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、在陆地工程的安全管理中,所指的环境的安全管理是( )A、各种安全防护B、

51、机械设备状况C、人员教育情况D、资金到位情况参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、确定军官任职的亲属关系回避对象,应当坚持哪些原则( )A、职务等级不同的,由职务低的一方回避B、职务等级不同的,个别工作特别需要的,可以由职务高的一方回避C、职务等级相同的,根据工作需要确定其中一方回避D、职务等级相同的,根据本人情况确定其中一方回避参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 23、缘石安装施工技术描述正确的是( )A、路缘石的预制安装或现场浇筑应符合图纸所示的线型和坡度B、路缘石应在路面铺设之后完成C、预制缘石应铺筑设在厚度不小于2cm的砂垫层上,砌筑砂浆的水泥与砂的体积比应为1：2D、预制

52、缘石的质量应符合规定要求E、安砌稳固,顶面平整,缝宽均匀,勾缝密实,线条直顺,曲线圆滑美观参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 24、在拱的安装施工中,拱段接头采用现浇混凝土时必须保证其强度达到( )以上时方可进行拱上建筑施工。A、80B、60C、70D、90参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于24m等场所,电源电压应不大于( )A、18VB、24VC、32VD、36V参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、特种作业人员须经( )合格取得操作许可证者,方可上岗。A、专业技术培训考试B、领导考评C、文化考试D、相关部门考评参考答案：

53、A 文字解析：暂无解析 27、公路桥涵设计采用的偶然作用包括地震作用、船舶或漂流物的撞击作用和( )A、温度变化作用B、基础变位作用C、汽车撞击作用D、混凝土收缩及徐变作用参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、桥梁上部结构采用现浇法施工的有( )A、逐段悬臂挂篮施工B、满堂支架法C、顶推法施工D、转体施工E、缆索吊装施工参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 29、高速公路收费系统能够完成收费站、路段分中心、省结算中心之间收费业务数据、( )、时钟等的通信。A、紧急电话B、视频会议C、费率D、办公信息参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、路面各结构层间采用搭接流水方式时主要的搭接类型有(

54、 )A、STSB、STFC、FTFD、FTSE、FTE参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、根据土地管理法规定,经县级以上人民政府依法批准,可以以划拨方式取得国有土地的有( )A、国家机关用地和军事用地B、城市基础设施用地和公益事业用地C、国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地D、村民建设住宅用地E、法律、行政法规规定的其他用地参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 2、当质量事故危及施工安全,或不立即采取措施会使事故进一步扩大甚至危及工程安全时,应( )A、立即停止施工B、暂时放慢施工进度C、立即上报D、边整改边施工E、整改后上报参考答案：A、C 文字解析：

55、暂无解析 3、根据水闸承担的任务,下列水闸一般需具备双向过水能力的有( )A、节制闸B、进水闸C、蓄洪区(只有一个进出口)的分洪闸D、具备排涝和引水功能的排水闸E、挡潮闸参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 4、根据水工碾压混凝土施工规范(DLT51122000),碾压混凝土坝的混凝土抗冻、抗渗检验的合格率不应低于( )A、60B、70C、80D、90参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、大型基坑初期排水,排水时间可采用( )A、35dB、46dC、57D、D68d参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、根据水工碾压混凝土施工规范(DLT51122000),碾压混凝土坝的外部混凝土,相对密实度不

56、得小于( )A、96B、97C、98D、99参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置应当遵循原则包括( )A、以人为本,保障移民的合法权益,满足移民生存与发展的需求B、节约利用土地,合理规划工程占地,控制移民规模C、可持续发展,与资源综合开发利用、生态环境保护相协调D、因地制宜,统筹规划E、国家保护耕地,严格控制耕地转为非耕地参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 8、施工企业将其所承包的水利工程中的部分工程发包给其他施工企业的活动称为( )A、施工转包B、施工分包C、工程分包D、施工再分包参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、防洪规划是指为防治某河

57、流或某沿河地区的洪水灾害而制定的( )A、具体措施B、总体计划C、防洪方案D、减灾措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),承包人可要求发包人延长合同规定的工期的情形包括( )等。A、增加合同中任何一项的工作内容B、增加合同中关键项目的工程量,但未超过专用合同条款规定的百分比C、增加额外的工程项目D、改变合同中任何一项工作的标准或特性E、异常恶劣的气候条件参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 11、有抗冻要求的混凝土且环境水兼硫酸盐侵蚀时,应优先选用的水泥品种是( )A、普通硅酸盐水泥B、硅酸盐大坝水泥C、抗硫酸盐硅

58、酸盐水泥D、硅酸盐水泥参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、水利系统文明建设工地考核标准内容有( )A、精神文明建设B、工程建设管理水平C、施工合同执行情况D、施工区环境E、工程质量参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 13、机动车辆在施工区域行驶,洞内时速和在险坡段的时速分别不得超过( )kmh。A、12,6B、10,5C、8,3D、6,2参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、企业事业单位在项目生产过程中发生的水土流失防治费用,从( )中列支。A、基本建设投资B、产品利润C、生产费用D、专项费用参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、某次水利工程施工招标中,只有甲、乙两家投标递交了投

59、标文件,根据水利工程招标投标有关规定,招标人应当( )A、直接委托给投标人甲B、直接委托给投标人乙C、组织评标,然后在甲、乙中确定中标人D、依法重新招标参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、征地补偿和移民安置资金包括( )A、土地补偿费、安置补助费B、勘测设计科研费、实施管理费、技术培训费C、安置区移民的生产生活费D、库底清理费和淹没区文物保护费E、移民个人财产补偿费和搬迁费参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 17、土体中细小颗粒在渗流作用下开始在孔隙内移动时的水力坡降为( ).A、临界坡降B、允许坡降C、极限坡降D、破坏坡降参考答案：A 文字解析：暂无解析 18、大中型水利水电工

60、程建设征用耕地的补偿费,一般为该耕地被征用前3年平均年产值的( )倍。A、34B、46C、610D、1016参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、某水利枢纽工程位于六类地区,已知辅助工资标准中施工津贴为53元天,年应工作的天数为251工日,则施工津贴为( )元工日。A、53B、533652511068C、5336595251D、5336595%2511068参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、下列关于施工导流标准的说法正确的是( )A、4级、5级导流建筑物地基地质条件复杂,其结构设计级别可提高一级,其设计洪水标准相应提高B、4级、5级导流建筑物地基地质条件复杂,其结构设计级别可提高一级,