工程施工合同协议书范本_第1页
工程施工合同协议书范本_第2页
工程施工合同协议书范本_第3页
工程施工合同协议书范本_第4页
工程施工合同协议书范本_第5页
已阅读5页,还剩15页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、 工程施工合同协议书范本工程施工合同协议书范本篇1 甲方:_公路局 乙方:_公路局机修厂 为确保工程项目顺利完工,经甲乙双方充分协商,并在此基础上达成如下协议内容: 1、工程项目:s207线吉河桥便道抢修工程。工程内容包括:环境协调、路基土石方、简易路面、钢便桥、道路安全标志、后期养护及旧桥的交通管制等一切工作。 2、工程总价:元(大写元)。 3、工程工期:自_年1月13日至_年1月29日,工期17天。 4、工程质量:乙方必须按照公路工程相关项目的技术规范、规程要求施工,认真选择施工方案及施工工艺,对关键工序的施工(方法)和工艺,必须报经甲方或甲方代表审查同意后方可实施。工程质量乙方负全部责任

2、。 5、工程安全及法规制度 、合同签订后由甲方安全、生产负责人对施工现场进行移交,乙方应对全部施工现场作业和施工方法的适应性、稳定性和安全性负责,甲方不承担责任。 、乙方在合同执行期间,应对工程中的所有结构、材料、设备、临时工程等进行积极保护,如因管理不善造成的经济损失,由乙方全部自理和承担相关责任。 、乙方应加强(安全生产)管理,并做到安全生产、文明施工,由于管理不善或民工的过失,或第三者原因造成自身或第三方的人身伤亡,机械设备及(其它)财产损失事故等,均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向建设单位书面汇报,甲方不负任何责任,也不支付任何费用。 、爆破人员必须持有机关核发的爆破证,采购的火工

3、器材要有运输证、存放证,存放要分类,建帐,严格实行领发制度,绝对不能流向其它工地或他人。 、合同执行期间,乙方应自觉遵守国家、地方政府及有关部门颁布的法律、法规和制度,否则产生的一切后果由乙方承担,乙方应按国家和地方政府的有关规定及时上缴应承担的各种税费。 、乙方在施工期间所发生的外部环境由乙方自行处理,必要时甲方予以协助,所发生的一切费用由乙方承担。 6、工程结算及支付 、工程中期借款额度以上月实际进度并检验合格工程价款的60%。 、工程完工后一个月内办理工程价款结算手续。 7、其它: 、本协议为总价合同,合同执行期间单价不予变更。 、本协议一式四份,甲方、乙方各二份。 、本协议自签字之日生

4、效,止于新建桥梁施工单位进场交付后完毕。 、其它未尽事宜双方另行协商解决,并订立补充条款为准。 8、附件:施工图纸及及材料供应。 8.1、合同签字后,由建设单位提供图纸壹份,未经同意不得将图纸交第三方。 8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方负责采购、验收,所有材料运输和保管,甲方不承担任何费用,对进场的材料应按照规范要求分批抽检,合格后方可使用。对于不合格材料乙方应及时清除施工现场。材料试验由施工员现场取样,所发生的一切费用由乙方自理。 甲方:_公路管理局 法定代表: 乙方:_公路局机修厂 法定代表: 工程施工合同协议书范本篇2 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律

5、法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 第二条作业人员 第三条合同工期 开工日期_年_月_日,完工日期_年_月_日,工期为_天。 第四条合同价款 41合同价款为:_元(人民币)?大写:_元? 42合同价款的确定原则(在确认的方式前划): 经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认: 421本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。 422以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:? 423定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)? 第五条合同价

6、款的结算和支付 51结算、决算资料: 511发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 512承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 513有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 52合同价款的结算和决算: 521发包人应于每月_日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 522工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。 53合同价款的支付: 5

7、31合同价款分期支付:在_年_月_日付款_元,在_年_月_日付款_元。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 61安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。 62重大伤亡及其他安全事故处理: 621发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急(措施)防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。 622按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。 第七条工程质量、验

8、收与保修 71工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。 72承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。 73分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理

9、验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。 第八条工期延误 81对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。 82承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面(报告),发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。 83非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定: 第九条文明施工 91发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管

10、理,坚持文明施工。 92发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。 第十条材料机具供应 101由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。 102承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。 第十一条发包人的权利及义务 111负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面

11、的交底。 112负责于_年_月_日提供施工图纸_套,提供必要技术资料和办理施工洽商。 113负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。 114负责解决施工中存在或发生的技术问题。 第十二条承包人的权利和义务 121承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。 122承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。 123在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更

12、备案人员,人员变动率小于_%,服从发包人的统筹安排,统一调动。 124当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。 第十三条违约责任 131发包人违约责任 1311由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。 1312由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。 1313发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发

13、包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 132承包人违约责任 1321因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。 1322承包人未按发包人选定的施工队伍进

14、场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。 1323因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。 第十四条合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“”): 1、向北京仲裁委员会申请仲裁。 2、向_人民法院起诉。 第十五条合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。 本合同在完成

15、分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。 第十六条 本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本_份。 工程施工合同协议书范本篇3 甲方:乙方: 由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据中华人民共和国经济合法暨中华人民共和国建筑法以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方必须严格遵守。 一、工程地点及名称 1、工程地点: 2、工程名称: 二、承包内容价款以及工期 1、承包内容污水站全部土建工程 2、工程造价一次性包死。 3、工程工期:自开工内完成承包全部承包内容。 三、付款及质量 1、污水地底板验收合格后付30%,主

16、体验收合格后付至70%,发包方进行竣工验收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。 2、工程质量:合格 四、甲方责任:帮助乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的问题,给乙方提供施工图纸并交底。 五、乙方责任,严格按照施工图及相关规范进行施工,必须遵守安全文明施工相关规定,承担因为安全和质量造成的责任和费用。 六、保修期及质保金。 1、保修期:发包方竣工验收后日历天共计六个月。 2、质保金:承包总价的10%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。 4、合同生效日期:合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。 甲方:乙方: 签字:身份证号: 日期:日期 工程施工

17、合同协议书范本篇4 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其相关的法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本附属工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、技术标准:按照现行国家施工验收规范执行。 三、工程内容:等内容。 四、承包形式:包工包料双包工程。 五、甲方职责:(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题; (2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系; (3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。 六、乙方职责: (1)听从甲方管理人员的指挥,接受监理工程师的现场监督检查; (2)严格按照

18、甲方的施工要求和工程量要求执行施工 (3)严格执行国家现行施工验收规范,保质保量完成任务; (4)确保安全生产、文明施工,负责施工中的一切财产、人身安全责任,并承担由此而产生的全部经济损失; (5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。 七、结算方式:工程竣工验收后,甲乙双方现场实收工程量,依据四川省建设工程工程量清单计价定额2022定额,结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。 八、付款方式:分四年到位(不计资金利息)。其中20_年拨付工程款的42.5%;20_年12月30日前拨付28.5%;20_年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付,但最迟在20_年12月

19、30日前付清全部工程款。如逾期未付清,则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息,由甲方按月支付给乙方。 九、合同争议的解决:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或调解不成的,可依法向人民法院起诉。 十、合同生效:本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方自订立之日起生效。 甲方:乙方:法定代表人:法定代表人: 或其授权代理人:或其授权代理人: 地址:地址: 电话:电话: 订立日期: 工程施工合同协议书范本篇5 建设单位(以下简称甲方): 施工单位(以下简称乙方): 婺源县香田小区新增施工便桥工程,根据中华人民共和国经济合同法,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本

20、着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。 第一条工程项目 (一)工程地点:香田小区 (二)工程内容:贝雷架钢便桥 (三)承包方式:包工包料 第二条工程造价为人民币:19.91万元整 第三条合同工期 1.双方商定总工期30天。 开工日期:20_年06月20日,竣工日期:20_年07月20日 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。 因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。 因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。 因停水、停电等情况达六小时以上时。 甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。 甲方不能按合同规定在开工前

21、五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 (一)工程质量标准按国家现行施工规范验收 (二)工程保修按建设有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计算, (三)属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 (一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。 (二)材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验。 第六条付款方式 完工后一个月内一次性付清。 第七条责任范围 (一)甲方责任: 1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通; 2、及时组织工程竣工验收工作; 3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款

22、。 (二)乙方责任: 1、按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。 承包人应加强对现场施工人员防火防盗(安全(教育),施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的关系,否则一切后果自负。 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。 2、负责做好材料、设备的采购,保管工作: 3、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾。 第八条其它事项 (一)合同签订后,甲方要求增加或变更工程项目,必须遵

23、守下列原则: 1、经双方充分协商,发出“设计变更通知单” 2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后,甲方须分别签字盖章认可; 3、增加或变更内容所需材料必须落实; (二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负; (三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任,并赔偿乙方停工的误工损失; (四)合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商无效,可提交有关仲裁机构裁决。 (五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。 第九条本合同一式叁份,均具有同等效力。 甲方负责人签字:甲方盖章:签订日期: 乙方负责人

24、签字:乙方盖章:签订日期: 工程施工合同协议书范本篇6 建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程(承包合同)条例及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把改造工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守: 一、工程项目 1、工程名称: 2、工程地址: 3、工程范围: 4、承包方式:包工包料。 5、承包造价:元(大写:)。 二、工程期限 根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延) 开工日期为20_年月日至20_年月日,总工期天。 三、本工程竣工

25、质量为一次性合格工程 1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工; 四、工程价款支付及结算 本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。 五、其它约定 1:甲方承担的安全责任、权利 (一)甲方负责制订施工现场的安全生产(规章制度)和操作规程; (二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案; (三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚; (四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 2:乙方的责任、权利 (一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度; (二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会(保险),并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责; (三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作; (四)乙方在施工现场人员必须有配

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论