家庭居室装饰装修工程施工合同

1、 家庭房装修工程施工合同托运人：承包商：住宅：住宅：律师：营业执照号：电话：合法代表：电话：律师：电话：本项目设计师：电话：施工组长：电话：根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，结合家庭居室装修装修工程建设的特点，双方应当在平等的基础上，自愿、一致同意承建商家庭居室装修装修工程（下）。就项目相关事宜达成如下协议） ：第一个项目概述1.1项目地点：1.2项目内容及做法（见附件1：家庭居室装修工程建设项目确认表。附件2：家庭居室装修工程内容及做法清单）。1.3工程承包方式：双方同意采用以下条款：项目承包方式。1.3.1承包商的工作和材料（详见附件5：承包商提供的装修材料明细表）；1.3.2

2、承包商提供劳力和部分材料，开发商提供部分材料（见附件4：开发商提供的装修材料明细。附件5：承包商提供的装修材料明细）；1.3.3承包商的劳务承包和承包方的材料承包（详见附表4：业主提供的装修材料明细表）。1.4项目截止日期天，开始日期年月亮日期，完成日期年月亮天。1.5合同价格：本合同的建设成本为（大写）元（详见附表3：家庭房装修工程报价单）。第二条项目监理工程进行工程监理的，发包人与监理公司另行签订工程监理合同，并告知承包人监理工程师的姓名、单位、联系方式和监理工程师的职责。第三条施工图双方同意施工图应采用下列项目：项目提供者：3.1业主应自行设计并提供施工图，图纸一式两份，业主和承包商各一

3、份（详见附件6：家庭居室装修工程设计图）；3.2业主委托承包商设计施工图，图纸一式两份，业主一份，承包商一份（见附件6：家庭居室装修工程设计图），设计费（资金）元，由开发商支付（此费用不包含在项目价格中）。第四条雇主的义务4.1开始工作之前当天，为承包商进入施工现场创造条件。包括拆除室内家具陈设，或将不易移动的室内家具陈设堆放覆盖，以不影响施工为原则；4.2施工期间提供水源和电源；4.3负责协调施工队与邻居的关系；4.4请勿拆除室内承重结构。如需拆除、改造原建筑物的非承重结构或设备管线，由您负责与相关部门办理相应的审批手续；4.5承包商在施工期间仍需部分使用房间的，由承包商负责施工现场的安全和

4、消防；4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场和竣工验收。第五条承包商的义务5.1施工过程中严格执行安全施工操作规范、消防规范、施工规范和质量标准，按期高质量完成工程；5.2严格执行施工现场管理规定，不得扰民、污染环境；5.3保护原客厅家具陈设，保证客厅上下水管畅通；5.4确保施工现场的清洁，并在工程竣工后负责施工现场的清洁工作。第六条工程变更如需变更项目和施工方式，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程造价和工期（见附件7：家庭房装修工程变更）床单）。第七条材料提供7.1发包人提供的材料和设备（见附件4：发包人提供的装修材料明细），发包人应在材料运至施工现场前通知承包人，

5、双方共同接受并通过交接程序；7.2承包人提供的材料和设备（见附件5：承包人提供的装修材料明细表），承包人应在材料运至施工现场前通知发包人，并接受发包人的检查。第八条工期延误下列原因导致竣工日期延迟，经发包人确认，工期将相应顺延：8.1.1数量变更和设计变更；8.1.2不可抗力；8.1.3发包人同意延长工期的其他情形。8.2因开发商未按约定完成其负责的工作而影响工期的，应顺延工期；因开发商提供的材料设备不合格而影响工程质量的，返工费用由开发商承担，并延长工期。8.3发包人未按时支付工程款的，合同工期相应顺延。8.4因承包人责任不能按时开工或无故停工影响工期的，工期不予延长；如因承包商原因造成工程

6、质量问题，返工费用由承包商承担，工期不予延长。第九条质量标准双方就本项目的施工质量标准达成一致：施工过程中，双方因工程质量存在争议，该部门对项目的质量进行认证。认证项目质量不符合合同规定标准的，认证过程中发生的相关费用由承包商承担；认证项目质量符合合同规定的标准，认证过程中发生的相关费用由开发商承担。第十条工程验收与保修10.1双方同意，工程质量将在施工过程中分以下阶段进行验收：10.1.110.1.210.1.3承包商应提前两天通知开发商验收，并在阶段验收合格后填写工程验收表（见附件8：家庭居室装修工程验收表）。10.2工程竣工后，承包商应通知开发商验收，开发商应在收到验收通知后二日内组织验

7、收，并填写工程验收表（见附件8：家庭居室装修工程）接受表格）。工程款结清后，办理交接手续（详见附件九：家庭房装修工程报表）。10.3本项目的保修期为双方签字验收之日起。月亮。验收签收合格后，填写工程保修书（见附件10：家庭居室装修工程保修书）。第十一条工程费用的支付方式11.1双方同意以下条款项目付款方式为项目付款：11.1.1合同生效后，发包人应按表中约定直接向承包人支付工程造价：付款次数付款时间支付金额第一次3天付元第二次工程进度过半付元第三次双方接受付元项目进度过半指的是：11.1.2其他支付方式：11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算方案，并将有关资料致发包人。发件人收到

8、信息后日内无异议，视为同意，双方应填写工程结算书（见附件9：家庭房装修工程结算书）并签字。开发商应在签约时将工程余款结清给承包商。11.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式的统一发票。第十二条违约责任12.1合同任何一方不履行合同或违反国家法律、法规和有关政策而受到罚款或给对方造成损失的，由责任方承担责任并赔偿对方经济损失。造成的。12.2未经验收程序擅自擅自使用成品造成的损失，由开发商承担。因一方原因无法继续履行合同时，一方应及时通知对方，办理合同终止手续，责任方应赔偿对方相应的经济损失。12.4发展商未按时支付二（三）期工程款的，应按延误日向对方支付违约金。元。12.5由于承包方原

9、因，工程质量未达到双方约定的质量标准的，承包方负责维修，工期不予延长。因承包人原因造成工期延误的，应按延误的每一天向对方支付违约金。元。第十三条合同纠纷的解决因履行本合同产生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；如果协商或调解失败，以下条款项目已解决。13.1提交仲裁委员会仲裁；13.2依法向人民法院提起诉讼。第十四条的若干具体规定14.1承包商负责将施工现场的垃圾运出施工现场，并负责将垃圾运至指定地点，开发商负责支付垃圾清运费。（大写）元（此费用不包含在项目价格中）。14.2施工期间，业主将放置外屋钥匙交给承包商保管。项目竣工验收后，开发商负责提供新锁承包商负责现场安装和交付。14.3

10、施工期间，承包商每天的工作时间为：上午观点划分为观点分钟;下午观点划分为观点观点。第十五条其他约定事项第十六条附则16.1本合同经双方签字（盖章）后生效，履行完毕后终止。16.2本合同签订后，不得转包。16.3本合同为一种形式分享，各方分享，部分享。16.4本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同附件。附表1：家庭居室装修工程建设项目确认表附表2：家庭居室装修工程内容及做法清单附表3：家庭房装修工程报价单附表4：业主提供的装修材料明细表附表5：承包商提供的装修材料明细表附表六：家庭房装修工程设计图附表七：家庭房装修工程变更单附表8：家庭房装修工程验收清单附表9：家庭

11、房装修工程结算报表附表10：家庭房装修改造工程保修单雇主（签名）：承包商（盖章）：合法代表：律师：年月亮天年月亮天 公证意见：证书颁发机构（章节）经理 ：年月亮天 监察部：印刷单位：附表1：家庭居室装修工程建设项目确认表建筑项目1号房间（平方米）2号房间（平方米）3号房间（平方米）大厅（平方米）厨房（平方米）厕所 1（平方米）厕所 2（平方米）阳台（平方米）天花板1.油漆2.乳胶漆3.天花板4.顶纸5.灯池6.塑料板7.颜色8.地面1.通体砖2.琉璃瓦3.木地板4.花岗岩5.地毯6.颜色7.墙1.油漆2.乳胶漆3.壁纸4.软包5.壁板6.大理石7.瓷砖8.颜色9.装修实践1.油漆2.塑料墙裙3

12、.木踢4.砖踢脚线5.塑料踢脚线6.窗帘盒7.加热罩8.木质内角线9.石膏内角线10.门盖11.窗罩建筑项目1号房间（平方米）2号房间（平方米）3号房间（平方米）大厅（平方米）厨房（平方米）厕所 1（平方米）厕所 2（平方米）阳台（平方米）装修实践12.包门13.现有门14.现有窗口15.现有吊柜16.现有底柜18.打包管道19.供暖班次20.管道重路由21.更换电源22.做好防水23.灯具安装24 、洁具安装25.抽油烟机安装26.排气扇安装27.热水器布置28 、洗手盆安装29 、蔬菜水槽的安装30.拖布池安装31、防盗门安装32 、铝合金门窗33.挂镜线34.配件、镜子35.雇主代表（签

13、字）：承包商代表（签名）：附表2：家庭居室装修工程内容及做法清单序列号工程项目和实践测量单位工作量附表3：家庭房装修工程报价单金额单位：元序列号装修内容及材料规格、型号、品牌、等级数字数量一少量一价格总金额雇主代表（签字）： 承包商代表（签字）：附表4：业主提供的装修材料明细表金额单位：元材料名称单元种类规格数量单价数量供应时间在哪里供应雇主代表（签字）：承包商代表（签名）：附表5：承包商提供的装修材料明细表金额单位：元材料名称单元种类规格数量单价数量供应时间在哪里供应雇主代表（签字）：承包商代表（签名）：附表6：家庭居室装修装修工程设计图（略）雇主代表（签字）：承包商代表（签名）：附表七：家庭房装修工程变更单改变内容原创设计新设计增加或减少费用（ +- ）详细说明：注：如有改动过多，请附上说明。雇主代表（签字）：承包商代表（签名）：附表8：家庭房装修工程验收清单序列号主要验收项目名称接受日期验收结果整体项目验收结果：年月日全部验收通过后，双方签字盖章：雇主代表（签字）：承包商代表（签名）：附表9：家庭房装修工程结算报表序列号主要验收项目名称接受日期1改变附加值2改变减值3寄件人支付的金额4开发商结算应付金额雇主代表（签字）