09003土石方(挖土)施工合同

1、09003土石方(挖土)施工合同第一篇：09003土石方(挖土)施工合同土石方（挖土）施工合同工程名称：工程地点：合同编号：建设单位：施工单位：_“ 华星园”一期工程丹东临港产业园区文安国际商务区DHH-G-09-003_恒和地产（丹东）有限公司丹东天利建筑安装工程有限公司中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制土石方（挖土）施工合同发包方：恒和地产（丹东）有限公司(以下简称甲方) 承包方：丹东天利建筑安装工程有限公司(以下简称乙方) 按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况：1.1工程名称：丹东“华星园”A地块一期工程1

2、.3承包范围：_华星园一期地下室挖土1.4工期：本工程自2009 年9月6日开工，至2009年9月21日竣工，总工期15日历天。开工时间以2009年9月6日起算。1.5工程质量：按照甲方提供的标高尺寸进行施工。1.6合同价款：按挖土图示尺寸计算，每立方米 8.5 元（RMB），此价格含乙方将砂层起出堆场的费用，含乙方自行降水的费用，含乙方将挖出土方堆场的费用。总工程量约50000立方米（以完工后甲、乙双方实际测量核定的工程量为准）。第二条甲方工作：2.1开工前，向乙方进行现场交底。甲方负责一切技术服务（长宽的边线及坡度线、深度等尺寸的测量工作）。2.2指派姜成伟（土建工程师）负责测量、定位及协

3、调工作。2.3负责安排土方堆放场地。第三条乙方工作：3.1指派_贾立福 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，按期完成施工任务，并负责其协调工作，解决由乙方负责的各项事宜。3.2严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定。严格按照甲方要求进行施工，参加竣工验收。 1.2工程地点：_ 丹东临港产业园区文安国际商务区3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫工作。第四条关于工期的约定：4.1要求乙方在15天内完成约40000立方米土方的挖土方量。4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期

4、，工期不顺延。4.3乙方须自行负责车辆的正常出入，不得以场地、道路积水等各种理由拖延工程进度。4.4雨水影响，工期顺延。4.5工程竣工后，乙方需及时通知甲方组织验收，甲方在三日内验收完毕，乙方不承担以后所产生的一切不良后果。第五条关于工程价款及结算的约定：5.1双方商定本合同价款采用固定单价，一次性包干。5.2待双方竣工验收合格后，一星期内核定总工程量，核定后半个月内，支付工程款的95%，余款待下一期工程土方开挖后付清。乙方在收到工程款时，应向甲方提供相应金额的完税发票。第六条有关安全生产的约定：6.1施工中需与当地协调的由业主会同当地土地、规划建设行政管理部门协调处理。6.2乙方在施工期间应

5、严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程和其他相关的法规、规范。6.3本工程施工期间乙方须保证施工过程中土方开挖及道路运输安全，由乙方原因造成的一切安全责任由乙方自行承担。第七条违约责任：7.1因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第八条争议或纠纷处理：8.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。8.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由丹东市仲裁委员会仲裁；当事人未在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书

6、面仲裁协议的，可向当地人民法院起诉。第九条其他约定：9.1本合同按国家相关规定至有关部门备案。9.29月6日以前地下室开挖土方量按此合同第一条之1.6款约定进行结算。第十条附则：10.1 本合同共 陆 份，甲方执肆 份；乙方执贰 份。 10.2 本合同履行完成后自动终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：单位地址：单位地址：电话：电话：开户银行：开户银行：户名：户名：账号：账号：年月日年月日第二篇：土石方施工合同土石方施工合同甲方：（下以简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规遵循平等、自原、公平和诚实

7、信用原则，双方就本建设工程有关事项协商一致订立本合同。一、工程名称：马龙休闲山庄二、工程地点：鄂州市梁子湖马龙休闲山庄三、总工程量：110万立方米（110万立方米）四、工程总造价约：3080万元左右五、工程内容：挖、填、平整、爆破（运距500米内，以外双方协商另行计价）。六、工程立项批文号：梁经致发（2011）21号七、工程承包范围：土石方八、开工日期：施工日期从年月日至年月日止，以进场通知书为准。九、乙方提供公司建筑工程相关资料，施工许可证及备案手续等由甲方负责办理。费用由乙方负责。十、土方价格：土石方施工价格每立方米28元。十一、计算方法：根据甲、乙双方现场测量标准为计算方法每块地以测量为

8、准，实做实收包干制。十二、付款方式：进场费5%，所有机械设备进场后，甲方再付5%备料款，每15天结算一次工程款，每月按进度付款85%。十三、甲方责任1、甲方现场代表使用甲方权利，负责与乙方施工现场协调和沟通，保证工期正常运转，保证路通、水通、电通。2、甲方代表负责当地政府、村、地方的协调工作，如造成停工甲方应赔偿乙方员工每人第天100元。挖土机台班费每台第天2000元，铲车台班费每台每天1500元、爆破设备每天300元。除特殊原因（如天灾、火灾、自然灾害，国家文件保护等除外）。3、如当地闲置人员等闹事，应及时到位协调，妥善处理，确保施工顺利进行。造成损失一切由甲方负责，按合同上条款赔偿执行。4

9、、甲方负责办理爆破中的一切有关手续并负责炸药提供到现场，炸药甲方保证在壹万贰仟元以内给乙方雷管市场价供给乙方（炸药费用按政府售价计算，费用由乙方承担）。十四、乙方责任1、乙方进场后，要听从甲方负责人安排和指挥，随时听从调配，在施工中，一定要保质保量，保工期，出色完全施工任务。2、乙方在施工过程中，保证施工安全，如出现事故等原因由乙方自行承担一切责任。3、工程完工后，甲方验收，乙方机械清场，15天内甲方一次付清乙方5%余款。4、乙方向甲方交合同保证金5万元，乙方进场壹个月内，甲方返还乙方。本合同根据中华人民共和国合同法，具有法律力，双方共同遵守，如有未尽事宜，经双方友好协调。甲方法人签字：乙方法

10、人签字：委托人签字：委托人签字：公司签章：公司签章：年月日年月日第三篇：土石方施工合同土石方工程施工合同甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方就开发义乌小商品批发城基础工程土石方交由乙方承包施工的事宜，双方经协商一致，特制订如下合同条款：一、 工程名称：义乌小商品批发城基础土石方工程开挖和荃坑支护工程。二、 工期：本工程项目开挖工期为43个工作日,工程开工日期为年月日，工程竣工交付日期为年月日。三、 承包方式及付款方式：1、 本市场土石方基础工程总量约12万m3，（具体按开挖

11、实际方量计算）。按分量计费，总价包干的方式进行承包，土方以16元/ m3，石方以39元/m3承包给乙方施工，支护荃坑9万m2工程约105元/m3（土石方分量具体按现场开挖情况丈量计算）。2、 石方工程量计算必须经甲方负责人确认。3、 乙方进场开工3天后，甲方应付乙方机械油料及生活费用壹拾万元整（￥100000元），以后乙方按工程进度向甲方申报分批次付给乙方，工程进度70%，工程完工后，余下工程款在一个月内付清。4、 工程款结付时，如甲方需要开具发票，双方同意由甲方支付30%比例的税金。四、 双方职责及费用承担 甲方职责：1、 负责施工现场协调工作；2、 负责施工现场内的水管及各种电缆线的转移工

12、作；3、 提供羡慕基础开挖，设计图纸一份和地形现状实测图，并提供开挖线桩号（坐标点）和工程量清单；4、 甲方必须指定至少一名以上现场人员与乙方协调有关施工中遇到各种事宜。乙方职责：1、 负责该工程土石方施工，配备足够的施工工程技术人员及各种机械设备，建立健全相关管理制度，确保工程按质按量如期完工；2、 严格按照施工图纸和甲方要求精心组织施工，确保安全生产，如出现安全事故及费用一概由乙方负责。3、 完成土石开挖及运输，弃渣位置堆放工作。4、 严格听从甲方现场技术人员和监理工程师的指挥，服从安排，密切配合，互相支持。五、 违约责任1、若甲方的原因影响工程进度时，其造成乙方停工，窝工损失由甲方承担，

13、工期相应顺延。2、若乙方未按上述日前开工或竣工的或违反进度计划任何阶段工期要求的，甲方罚乙方超三天每立方罚款余方2元计，以后按每三天为计算单位，在工程款中扣除（除不可抗拒因素外），提前完成奖励3万元。六、 本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。七、 本合同经甲、乙双方签字即生效，工程完工结算后自动失效。八、 本合同一式四份，由甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。甲方：乙方：代表人：代表人：年月日第四篇：土石方施工合同土石方施工合同甲方：娄底工程建设有限公司乙方：娄底市城北建筑安装工程公司经甲、乙双方协商，秉着公平、互利的原则，就甲方地块土石方工程施工，签订如下协议：1、施工范围，甲方地块（娄

14、国用2005第A0277号）红线图0位置约8000m3左右。2、按38.6元/m3包干。乙方负责当地关系，全部手续的办理，并承担所有开支。3、安全：乙方应严守安全操作规程。负责一切法律及经济责任。4、本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，签字盖章后生效。甲方：乙方：2011年5月8日第五篇：土石方施工合同书-机场土石方土石方施工合同书甲方：中海工程建设有限公司 （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）甲乙双方本着自愿、诚信、互惠、互利、共同发展的宗旨，就甲方承包的贵阳机场三期土石方平场工程；按甲方与中铁二十局项目指挥部签订的建设工程施工合同约定；其工程施工相关事宜，经双方协商一致，订立本合同；一

15、、 工程概况：工程名称：贵阳机场三期土石方平场工程 工程地点：贵阳机场工程内容： 土、石方爆破、挖装、运输出渣03公里内 承包形式：包工、包料、包文明、安全施工，包质量合格、 自负盈亏。二、 工程量： 约八佰万立方米，以后如有增加工程量，也作为 本合同施工工程量。（以实际完成工程量为准）。三、 开工日期： 2016年03月 日（已甲方合同约定为准）竣工日期： 2016年 月 日（按甲方合同规定为准）四、工程质量标准：按照国家规定标准及设计要求达到合格。五、工程结算单价和支付方式：1、工程结算单价：按元/M税后价计价结算；含爆破；挖装、13运输出渣、运距0-3公里内；无倒土费；超出运距按甲方合同

16、执行结算；油料、炸材由甲方提供，领用后，在工程进度款中扣除。2、工程款支付方式：按月进度支付工程进度款；每月 日前向甲方上报当月实际完成工程量，次月 日内按工程量的85 %支付工程进度款，下月补足上月未支付的15%工程款，以此类推支付工程进度款。3、乙方设立独立结算账户；由甲方监管，在工程款到账后及时划归甲方应得部分工程款。六、工程保证金：本合同所指项目乙方不缴纳工程保证金。在本合同签订后向甲方缴纳履约保证金伍拾万元，七天内再补足二百万元，此款在支付乙方工程进度款时于本合同价外资金返还乙方；七、甲方责任及义务1、甲方责任完善本项目的相关施工手续、资质；完善与中铁二十局开工手续、地勘资料、及施工

17、图纸；划片、交接桩、点工作。2、甲方负责与业主及总包方协调关系，积极协助乙方进行施工管理，参与工程量复核、收方计量、工程技术交底及各方事务的衔接。3、甲方应积极催收工程进度款及工程结算款，及时进行财务核算，及时划拨工程进度款及工程结算款；甲方派驻项目负责人一人，负责协助乙方实施工程管理及与业主和总2 包方的协调工作；不参与乙方工程管理核算及成本管理、费用支付。八、乙方的责任及义务1、该工程乙方以甲方公司名义开展工程施工，在整个 工程施工期间，乙方不得有损害甲方单位名义和形象的行为及给甲方带来民事、刑事诉讼案件发生，如有发生由乙方负完全责任，合同工期期间所发生的债权债务由乙方负完全责任。2、乙方

18、按合同约定按时组织具备资质、资格的施工人员及施工设备进场施工。服从业主、监理方和甲方工程进度安排及管理，乙方连续三月完不成甲方安排的工程进度，甲方有权终止本合同，安排其他施工队伍进场施工。3、乙方应筹备好施工所需的足够的资金，不得因资金缺乏而影响施工进度。乙方应按时支付民工工资、施工人员工资及工程材料款等各种应支付的款项，如因此而造成的后果由乙方负责任，形成的债务与甲方无关。4、乙方对工程进度、工程质量、施工安全负完全责任，自负盈亏；应严格按设计图纸组织施工，做好施工组织方案，质量控制方案，安全文明施工方案，向甲方提供完善的工程施工资料。5、乙方应严格遵守国家、地方政府有关建筑法规、安全法规，

19、服从业主、总包方及甲方的指挥及管理，做到安全、文明施工，杜绝一切安全事故的发生。3九、违约责任1、甲乙双方任一方违反本合同约定任一条款均视为违约，违约方须向守约方支付因违约而给守约方带来的一切经济损失。2、因人力所不可抗拒的自然灾害因素、战争因素，造成双方或任一方违约，不视为违约。3、非甲乙方责任造成的违约不视为任一方违约。十、其他1、如遇非甲乙方原因以及人力不可抗拒的因素造成停工，或者影响工程进度，甲乙双方均不承担责任，造成的经济损失，甲乙双方共同向业主方追偿，其追偿回的款项按各自方实际受损归有。2、本协议以甲方与中铁二十局签订的建设工程施工合同为本协议的主体文件，以建设工程施工合同的生效、

20、终止而生效、终止。3、本合同经双方协商一致达成，均是双方真实意愿且知晓其涉及的相关约定、法规的表达，双方须恪守信用，未尽事宜，双方可协商补充，所达成的补充协议与本合同同具法律效力。4、本合同在执行中发生的经济纠纷，除按本合同约定 处理外，双方可协商解决，协商无果，可诉诸于合同管辖地人民法院解决。45、本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份，同具 法律效力。甲方（盖章）： 授权代表： 身份证号码： 住址： 联系电话： 合同签订地：合同签订日期：乙方：（盖章）授权代表： 身份证号码： 住址： 联系电话： 合同签订地：合同签订日期：2016年月日2016年月日5甲方(以下简称)：乙方(以下简称)：经

21、甲乙双方协商，甲方同意由乙方负责龙华新新人类项目场地内的土方(包括基础土方)外运工程，由乙方包运输、包堆放、包施工红线外的城管等工作;甲方负责挖土机装载到乙方车上，甲方按每车土方为人民币 元/车的价格承包给乙方。付款方式：乙方按场内的土方外运二天后，甲方支付总车数造价85%进度款给乙方，土方土外运完成，甲方第二天进行结算出造价后三日内付清。本合同甲、乙双方各执一份，未尽事宜，双方可在施工中协商、解决、补充。本合同自签字之日起生效，结算付清尾款自行失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日甲 方：(以下简称“甲方”)乙 方： (以下简

22、称“乙方”)根据金昌市2009年城市道路及排水工程(二标)的施工需要,乙方经甲方审核符合该建设项目的施工要求,甲方确定乙方为本项目土方工程施工的合格队伍。根据中华人民共和国合同法以及其他相关法律、行政法规，本着平等互利的原则，经甲、乙双方就本工程建设有关事项充分协商一致，订立如下合同(以下简称“本合同”)，望双方严格遵照执行：第一条 工程概况工程项目名称： 甘肃省第二安装工程公司北环路(绿色长廓)道路工程(标) (以下简称“本工程”)。工程施工地点： 金昌市绿色长廓北环路 。工程施工内容：1、本合同段路基施工中垃圾及腐殖土的挖除外运(外运至15公里外的垃圾场)。2、本合同段路基回填施工过程中的

23、砂砾土进场(回填砂砾土须符合质量要求并包含买土、装卸费及运费)、回填、增湿、整平及碾压(必须达到设计要求的平整度及压实度)。3、土方施工中为保证工程质量、安全生产、文明施工所采取的其它施工措施费用等。第二条 工程价款1、工程单价1)、本工程路基施工中垃圾和腐殖土的挖除外运，单价为10元/立方米，包括土方施工过程中产生的一切费用。道路设计宽度17.0米，长度3000米。工程数量以施工过程中甲方审定的最终实际完成的工程量为准。2)、单价及工程量路基回填过程中的砂砾土进场(含买土、装卸费用及运费)、回填、增湿、整平及碾压，单价为18元/立方米，包括土方施工过程中产生的一切费用。道路设计宽度17.0米

24、，长度3000米。工程量以甲方在施工过程中审定确认的最终实际完成的工程数量为准。3)、工程款自本合同签订之日向乙方支付30%预付款，每30日按甲方审核乙方完成的工程量60%进行付款，其余工程款自本工程由甲方验收合格15日内全部付清。第三条 工期1、开工日期：2009 年 6 月 8 日。2、竣工日期：2009 年 8 月 15 日，总计67日历天。第四条 工程质量1、乙方施工必须严格按国家有关施工规范及各种相关规则、标准和要求等进行，保证本工程质量达到甲方标准。2、乙方施工中的所有隐蔽工程在隐蔽前应当经甲方签认，否则甲方有权随时要求对隐蔽工程进行检查，由此产生的全部费用由乙方承担，由此延误的工

25、期不予顺延。3、凡本工程中出现质量不符合标准需返工的情况，由此产生的所有费用由乙方承担，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。第五条 竣工验收1、乙方应当于本合同规定的竣工日期之前提前至少 5 日安排甲方对本工程进行竣工验收，同时向甲方提供经甲方认可的竣工资料与竣工验收报告。2、如果甲方在竣工验收时发现本工程存在不合格之处，乙方应当在接到甲方通知后3个工作日内进行修正并安排、通过甲方的重新验收，乙方应当承担由此产生的所有费用;如果乙方未按期进行修正并安排、通过甲方的重新验收，每延期一天，甲方有权直接扣除最终工程价款的 0.1 %。3、本工程竣工验收合格后，乙方应当将本工程及甲方要求的相关材料

26、、设备、资料等移交给甲方。第六条 甲方权利与义务1、对乙方进行安全教育和技术交底。2、负责及时向乙方提供施工技术要求和相关技术资料。3、向乙方提供施工现场施工用水接入点。4、向乙方下达合理的生产计划。5、对乙方完成的每道工序进行验收。6、对施工进行全过程监督，并指派随工负责人担任施工技术指导和随工验收，一旦发现乙方施工质量问题或未按图纸施工，随工负责人有权责令乙方停工或返工，所发生的全部费用由乙方承担。第七条 乙方权利与义务1、按合同要求，按施工图精心组织，文明施工，保质保量，按合同约定的工期按期成施工任务，并按时完成甲方下达的施工部署和生产计划。2、遵守甲方的管理制度，严格服从甲方的统一协调

27、和管理，保证施工安全。3、严格执行甲方技术交底和安全教育的内容，无条件服从施工现场甲方管理人员的安排。4、乙方应当于本工程开始施工前查明施工现场的地下管线情况，并在施工期间负责保护施工现场现有地下管线(包括但不限于通信、信号、电力电缆、上、下水管及煤气管线)，并负责与相关单位签订安全协议及排除施工中出现的干扰等，否则，给甲方或第三方造成的损失由乙方承担全额赔偿责任。5、未经甲方书面同意，乙方不得将本工程分包或委托给第三方。6、乙方应当文明施工，保持施工场地整洁，在移交前施工现场应达到平整和整洁的要求。第八条 违约1、任何一方违约，违约方应当赔偿由此给对方造成的全部损失。2、如果乙方违约，并在甲

28、方指定的合理期限内未予以改正，甲方有权解除本合同;本合同自甲方有关解除的书面通知发出之日起第3日即告解除;本条不影响乙方根据本合同的规定承担其他义务或违约责任。第九条 争议的解决1、本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决等均受中华人民共和国法律管辖。2、因本合同签订及履行而发生的争议，双方可协商解决;协商不成的，任何一方可向工程所在地法院提起诉讼。第十条 合同生效1、本合同自双方签字盖章之日起生效。2、本合同正本一式6份，甲乙双方各执3份，各份具有同等法律效力。第十一条 其它1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，至全部工程竣工验收并结算工程款后失效2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。3、本合同的施工程序和质量验收及施工管理等具体实施，按项目部制定的项目管理制度执行。4、本合同未尽事宜，甲乙双方签订补充协议作为本合同附件，与本合同有同等效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日土方施工合同1发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及行业有关法律、法规的要求，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并到现场查看，了解相关事宜后，就_工程。工程事项协商一致，同意签订本合同。一、工程