2022年公路工程监理规划

1、蓬溪县白鹤林水库进场道路及动工典礼平场工程监理规划 编制人： 审核人： 编制单位： 重庆亚太建设工程监理有限公司 编制时间： 7月15日 目 录第一章 监理大纲一、目的二、编制根据三、施工监理的原则四、监理规划编制的指引思想第二章 监理工作基本概况第三章 监理工作范畴及任务一、监理工作范畴二、监理工作具体任务第四章 施工阶段的质量控制内容一、质量的事前控制二、质量的事中控制第五章 施工阶段的进度控制 一、进度的事前控制二、进度的事中控制三、进度的事后控制第六章 施工阶段的投资控制 一、投资事前控制二、投资事中控制三、投资事后控制第七章 合同管理 一、工程暂停及复工的管理二、工程变更的管理三、费

2、用索赔的解决四、合同履行纠纷协调措施五、合同的解除第八章 现场管理 一、现场安全施工监理措施二、现场文明施工的控制第九章 现场协调措施和措施 一、有关组织机构与管理第十章 项目监理组的组织机构与人员配备 监理大纲 一、目的为了保证公路建设的工程质量、进度、投资和合同管理，规范农村公路建设工程的监理工作，热情为业主服务，全面执行招标邀请文献中的条款规定商定的各项权利义务，完毕好本工程监理服务，特拟制定本监理大纲。二、编制根据建设工程监理委托合同，建设工程监理规范GB50319、公路工程施工监理规范JTJ07795、公路工程质量检查评估原则JTGF80/1，现行国家法律法规和经济技术原则，以及业主

3、的授权等，充足体现建设工程监理的合法性、权威性、公正性。认真研究熟悉工程设计文献，合理化融会贯穿，使监理工作更具有针对性、合用性，充足把握承包单位的施工总体设计，全程监控，核心部位重点把关，使监理与施工更具有同步性、可靠性，运用现代全面质量管理（TQC）知识，按筹划执行检查解决（P、D、C、A）即：戴明循环模运作，使监理工作更具有科学性、先进性。三、施工监理的原则公路工程监理工作应认真贯彻执行“严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟”的原则，按合同文献，技术规范，以工程质量监理为重点，对工程施工全过程实行控制管理，按监理合同规定完毕监理工作内容，保证项目工程质量达到以合格以上级别规定。四、监理

4、规划编制的指引思想1、施工准备阶段的监理是积极参与、热情服务、多提建议、当好参谋。2、施工阶段的监理指引思想是抓好“事前控制，事中控制”的监理工作，尽量减少事后返工事情的发生，即：既要积极，又不越俎代疱。3、质量控制的指引思想是着眼于施工前（技术交底）控制，着重于施工中技术规范控制，不放松施工后（质量缺陷）控制，杜绝质量安全事故，严格执行“六不准”，即：人员不到位、机械设备局限性不准动工；未经检查的材料不准使用；未经批准的施工工艺不准采用；未经批准的图纸不准用于施工；前道工序未经验收后道工序不准进行；未经验收的工程不准计量。4、监理规划编制的指引思想是指引参与本工程项目监理人员履行职责，开展工

5、作的行动大纲和基本方针，并以此确立行之有效的工作措施和措施，我监理组把重点放在施工前和施工过程中，对每一道工序提出监理的重点，使我公司派往现场的专业监理工程师和监理人员人人做到胸有成竹，自觉做到积极地不折不扣地认真领略贯穿的开展工作。第二章 监理工作基本概况合同段起讫桩号工程量重要工程项目1段K0+000-K0+582.350.5832Km路基、泥结碎石层2段K0+582.35K0+768.10.7681Km路基、泥结碎石层平场项目雷堂村白鹤林冲沟内平整场地、清理河渠第三章 监理工作范畴及任务一、监理工作范畴 按照国家、自治区的有关工程监理规定，对本工程实行施工阶段全过程的“三控制、两管理、一

6、协调”的职能，进行全面监理。 二、监理工作具体任务1、参与设计交底和设计图会审工作。 2、审核施工单位的施工组织设计或施工方案，并提出修正意见。 3、审核确认选用的建筑材料及构配件质量，对影响工程质量和使用功能的材料及构配件，严格控制严禁使用。 4、认真督促施工单位建立健全质量及安全保证体系，并贯彻完善措施和管理制度，搞好现场文明施工。5、对现场施工机械质量性能认真检核对照，凡不符合规定的不得在施工使用或不准动工。6、对工程的重点部位实行旁站监理，对违背设计规定和施工验收规范的，要立即责令整治返工，并发出监理指令，必要时签发工程暂停工令。 7、对分部分项工程的质量，在施工单位自检、专检的基本上

7、提出自检报告。由监理工程师复查、评估和承认，并负责隐蔽工程的验收签字工作。 8、督促和协调施工单位，按施工总进度筹划和月、旬工作筹划组织施工。9、验收已竣工程量，并签发中间交工证书，审核施工单位进度报表，签发工程款支付凭证。10、审查施工单位多种实验报告、合格证、施工记录及测试等有关资料，并填写好监理现场抽检资料。 11、负责组织工程质量事故的调查、审批事故的解决方案并监督实行。 12、认真填写监理日记，做到施工全过程的重要状况有据可查。l3、根据设计图纸及施工验收规范和质量原则的规定，编写工程质量评估报告，参与和组织工程竣工初验及验收移送工作。 14、收集汇总保管工程有关资料并进行归档。15

8、、分析监理工作状况，不断总结经验，认真编写年度和竣工项目的监理工作总结。 第四章 施工阶段的质量控制内容 一、质量的事前控制（一）、掌握和熟悉质量控制的技术根据。（二）、施工场地的质量检查验收。（三）、严格审查施工队伍的资质。（四）、协助检查施工单位建立工地实验室。（五）、核算施工机械一览表。（六）、审查施工单位提交的施工组织设或施工方案。（七）、生产环境、管理环境改善的措施。（八）、积极向本地质量监督站获得联系，报告在本项目开展质量监督的具体措施，获得本地质量监督站的支持和协助。 二、质量的事中控制 （一）、施工工艺过程质量控制针对监理项目的具体状况，施工工艺过程的质量控制可参照附表1的内容

9、组织实行。施工工艺过程质量的控制（路基、路面）附表1项次检查项目规定值或容许偏差检查措施和频率规定分高速公路一级公路其他公路1压实度（%）零填及路堑上路床（cm）0309593按附录B表检查密度法：每m2每压实层测4处30路堤（cm）上路床0309593下路床3080上路堤801509390下路堤15090902弯沉（00.1mm）不不小于设计计算值按附录检查153纵断高程（mm）+10，-15+10，-20水准仪：每200m测4断值104中线偏位（mm）50100经纬仪：每200m测4点，弯道加HY、YH两点105宽度(mm)不不不小于设计值米尺：200米测4处106平整度（mm）15203

10、m直尺：每200m测4处3尺157模坡（%）0.50.5水准仪：每200m测4断值58边坡不陡于设计值抽查每200m测4处5施工工艺过程质量控制（浆砌片石基本）附表2项次检查项目规定值或容许偏差检查措施和频率规定分1砂浆强度（Mpa）在合格原则内按附录F检查352轴线偏位（mm）25用经纬仪测纵模各2点203平面尺寸（mm）50用尺量长、宽各3处204顶面高程（mm）30用水准仪测5-8个点155平整度（mm）土质50用水准仪测5-8个点10石质50，-200（墩、台身砌体）附表3项次检查项目规定值或容许偏差检查措施和频率规定分1砂浆强度（Mpa）在合格原则内按附录F检查352轴线偏位（mm）

11、10用经纬仪测纵模各2点153墩台长、宽（mm）料石+20，-10用尺量3个断面15块石+30，-10片石+40，-104竖直度或横坡料石、块石03%用垂线或经纬仪测量纵、模各2点10片石05%5墩台顶面高程（mm）10用水准仪测3个点206大面积平整度（mm）料石10用2m直尺检查5块石20片石30施工工艺过程质量的控制（管涵）附表4项次检查项目规定值或容许偏差检查措施和频率规定分1混凝土强度（Mpa）在合格原则内按附录D检查352轴线偏位（mm）50用经纬仪测纵模各2点103涵底流水高程（mm）20用水准仪检查洞口2处，拉线检查中间2处204涵管长度（mm）+100，-50用尺量155管座

12、宽、厚度（mm）不小于设计值用尺量3处106相邻管节底面错口（mm）管径1m3用水平尺检查接头处10管径1m5（盖板涵、箱涵）附表5项次检查项目规定值或容许偏差检查措施和频率规定分1砼和砂浆强度（Mpa）在合格原则内按附录D检查302轴线偏位（mm）明涵20用经纬仪测纵模各2点10暗涵503构造尺寸（mm）20用尺量35处204涵底流水高程（mm）20用水准仪检查洞口2处，拉线检查中间2处105长度（mm）+100，-50用尺量106孔径（mm）20用尺量3处107顶面高程（mm）2020用水准仪检查3处10+100，-5050施工工艺过程质量控制（锥、护坡）附表6项次检查项目规定值或容许偏差

13、检查措施和频率规定分1砂浆强度（Mpa）在合格原则内按附录F检查302顶面高程（mm）50每50m检查3点，局限性50m至少3点103表面平整度（mm）30用2m直尺检查，锥坡检查3处，护坡每50m检查3处104坡度不陡于设计每50m用坡度尺抽量3处105厚度（mm）不不不小于设计每100m检查3处256底面高程（mm）50每50m水准仪检查3点10（二）、工序交接检查坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则。上道工序完毕后，先由施工单位进行自检、专职检，觉得合格后再告知现场监理工程师或其代表到现场会同检查。检查合格后签订承认方能进行下道工序。（三）、隐蔽工程检查验收 隐蔽工程完毕后，先

14、由施工单位自检、专职检，初验合格后填报隐蔽工程质量验收告知单，报告现场监理工程师检查验收。 （四）、工程变更和解决 施工单位提出工程变更的解决流程如附图1所示。 施工单位书面提出工程变更书施工单位书面提出工程变更书总 监 接 办总 监 接 办现场监理工程师或总监组织审核（各专业监理工程师参与）现场监理工程师或总监组织审核（各专业监理工程师参与）与业主联系与业主联系接受？接受？现场监理工程师或总监就现场监理工程师或总监就变更费用与乙方协商与业主联系与业主联系总监就工程变更批复总监就工程变更批复附图1 工程变更解决流程图（五）、设计变更或技术核定的解决 由业主因素提出的设计变更或技术核定的解决流程

15、如附图2所示。 与业主联系总监文稿与业主联系总监文稿设计单位提出修改后设计图设计单位提出修改后设计图总监组织审核总监组织审核修改？修改？编制调节预算编制调节预算总监审核与业主联系总监审核与业主联系投资控制施工单位现场监理工程师投资控制施工单位现场监理工程师附图2 设计变更解决流程图（六）、工程质量事故解决 涉及质量事故因素、责任的分析；质量事故解决措施的商定；批准解决工程质量事故的技术措施或方案；解决措施效果的检查。 （七）、行使质量监督权，发出工作指令和下达停工指令 为了保证工程质量，浮现下述状况之一者，监理工程师有权指令施工单位立即停工整治。 1、未经检查即进行下道工序作业者； 2、工程质

16、量下降经指出后，未采用有效改正措施，或采用了一定措施，而效果不好，继续作业者； 3、擅自用未经承认或批准的材料； 4、擅自变更设计图纸的规定； 5、擅自将工程转包； 6、擅自让未经批准的分包单位进场作业者； 7、没有可靠的质量保证措施贸然施工，已浮现质量下降者； 8、其他。（八）、严格单项工程动工报告和复工报告审批制度；凡单项工程动工及停工后工程复工，均按照附图3规定的管理流程进行。与业主及各方面协调会施工单位与业主及各方面协调会施工单位总监总监施工单位施工单位现场监理工程师现场监理工程师附图3 动工申请核签程序图（九）质量、技术签证凡质量、技术问题方面有法律效力的最后签证，只能由项目总监理工

17、程师一人签订。专业质量监理工程师、现场质量检查员可在有关质量、技术方面原始凭证上签字，最后由项目总监理工程师核签后方有效。（十）、行使好质量否决权，为工程进度款的支付签订质量认证意见。施工单位工程进度款的支付申请，必须有质量监理方面的认证意见，这既是质量控制的需要，也是投资控制的需要。其管理流程如（附图4）。业主施工单位 业主施工单位 支 付 支付证书总监室总监室驻现场监理工程师驻现场监理工程师总监总监附图4 工程款支付核签程序图（十一）、建立质量监理日记现场质量监理工程师及质量检查人员应逐日记录有关工程质量动态及影响因素的状况。（十二）、组织现场质量协调会现场质量协调会一般由现场监理工程师或

18、总监主持。协调会后应印发会议纪要，其纪要的签发管理流程如（附图5）现场监理工程师或总监主持协调会现场监理工程师或总监主持协调会指定有关人员拟订会议纪要文稿指定有关人员拟订会议纪要文稿征求有关方面涉及业主意见征求有关方面涉及业主意见现场监理工程师或总监审查、核定修改？修改？总监室签章、行文外发总监室签章、行文外发附图5 协调会议纪要签发程序图（十三）、定期向总监、业主报告有关工程质量动态状况现场监理组每月向总监及业主报告有关工程方面的状况。重大质量事故及其他质量方面的重大事宜则应及时提出报告。三、质量的事后控制（一）、单位、单项工程竣工验收：凡单位、单项工程竣工后，施工单位初验合格后再提出验收报

19、审表。（二）、项目竣工验收（附图6）施工单位验收合格后提出竣工验收申请施工单位验收合格后提出竣工验收申请可 否总监理工程师组织专业监理总监理工程师组织专业监理工程师审查资料及现场予验可业主组织有关单位验收、提出整治意见业主组织有关单位验收、提出整治意见施工单位整治施工单位整治监理单位复验监理单位复验 否 可质监站复查质监站复查业主将有关资料报备业主将有关资料报备案办公室审查备案投入使用保修投入使用保修附图6 项目竣工验收程序图（三）、审核竣工图及其他技术资料。（四）、整顿工程技术文献资料并编目建档。第五章 施工阶段的进度控制 1、进度的事前控制进度的事前控制，艰险为工期预控，重要工作内容有：（

20、1）编制项目实行总进度筹划 项目实行总进度筹划为对项目实行起控制作用的工期目的，是拟定施工承包合同工期条款的根据，是审核施工单位提交的施工筹划的根据，也是拟定和审核施工进度、材料设备供应进度、资金资源筹划与否协调的根据。 （2）审核施工单位提交的施工进度筹划重要审核与否符合总工期控制目的的规定；审核施工进度与施工方案的协调性和合理性等。（3）审核施工单位提交的施工方案 重要审核保证工期，充足运用时间的技术组织措施的可行性、合理性。 （4）审核施工单位提交的施工总平面图 重要审核施工总平面图与施工方案、施工进度筹划的协调性和合理性。 （5）制定由业主供应材料、设备的需用量及供应时问参数，编制有关

21、材料、设备部分的采供筹划。 2、进度的事中控制 进度的事中控制，一方面是进行进度检查、动态控制和调节；另一方面，及时进行工程计量，为向施工单位支付进度款提供进度方面的根据。其工作内容有：（1）建立反映工程进度的监理日记。 逐日如买记载每日形象部位及完毕的实物工程量，同步，如实记载影响工程进度的内、外、人为和自然的多种因素。暴雨、大风等应注明起止时间（小时、分）。（2）工程进度的检查审核施工单位每旬、每月提交的工程进度报告。审核的要点是： A、筹划进度与实际进度的差别； B、形象进度、实物工程量与工作量指标完毕状况的一致性；（3）按合同规定，及时进行工程计量验收。 （4）有关进度、计量方面的签证

22、。 进度、计量方面的签证是支付工程进度款、计算索赔、延长工期的重要根据。（5）工程进度的动态管理 实际进度与筹划进度发生差别时，应分析产生的因素，并提出进度调节的措施和方案，并相应调节施工进度筹划及设计、材料设备、资金等进度筹划、必要时调节工时目的。（6）为工程进度款的支付签订进度、计量方面认证意见。 （7）组织现场协调会。 （8）定期向总监、业主报告有关工程进度状况，现场监理组每月报告一次。 3、进度的事后控制 当实际进度与筹划进度发生差别时，在分析因素的基本上采用如下措施：（1）制定保证总工期不突破的对策措施。技术措施：如缩短工艺时间、减少技术间歇期、实行平行流水交叉作业等；组织措施：如增

23、长作业队数、增长工作人数、增长工作班次等；经济措施：如实行包干奖金、提高计件单价、提高奖金水平等；其他配套措施：如改善外部配合条件、改善劳动条件、实行强有力调度等。（2）制定总工期突破后的补救措施。 （3）调节相应的施工筹划、材料设备、资金供应筹划等，在新的条件下组织新的协调和平衡、 第六章 施工阶段的投资控制 1、投资事前控制 投资事前控制的目的是进行工程风险预测，并采用相应的防备性对策，尽量减少施工单位提出索赔的也许。（1）熟悉设计图纸、设计规定、标底标书，分析合同价构成因素，明确工程费用最易突破的部分和环节，从而明确投资控制的重点。 （2）预测工程风险及也许发生索赔的诱因，制定防备对策，

24、减少向业主索赔的发生。 （3）按合同规定的条件，如期提交施工现场，使其能如期动工、正常施工、持续施工，不要违约导致索赔条件。 （4）按合同规定，及时提供设计图纸等技术资料，不要违约导致索赔条件。 2、投资事中控制（1）按合同规定，及时答复施工单位提出的问题及配合规定，不要导致违约和对方索赔的条件。（2）施工中积极搞好设计、材料、设备、土建、安装及其他外部协调、配合，不要导致对方索赔的条件。 （3）工程变更、设计修改要谨慎，事前应进行技术经济合理性预分析。 （4）严格经费签证。凡波及经济费用支出的停工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用和材料调价等的签证，由项目总监理工程师最后核签后方有效。

25、（5）按合同规定，及时对已竣工程计量进行验方，不要导致未经监量验方承认就承认其完毕量的被动局面。 （6）按合同规定，及时向对方支付进度款，不要导致违约被处以罚款的条件。 （7）完善价格信息制度，及时掌握国家调价的范畴和辐度 （8）检查、监督施工单位执行合同状况，使其全面履约。 （9）定期向总监、业主报告工程投资动态状况。（10）定期、不定期地进行工程费用超支分析，并提出控制工程费用突破的方案和措施。3、投资事后控制 （1）审核施工单位提交的工程结算书。（2）公正地解决施工单位提出的索赔，其解决程序如附图7所示。总监主持审核总监主持审核专业监理工程师配合施工单位提出索赔报告专业监理工程师配合施工

26、单位提出索赔报告索赔的理由成立？索赔的理由成立？索赔的根据有效、完整？索赔的根据有效、完整？索赔的计算对的？索赔的计算对的？业主接受索赔的报告并对方谈判 否 可业主接受索赔的报告并对方谈判意见一致意见一致业主起草索赔意见或批复业主起草索赔意见或批复双方达到一致后签订双方达到一致后签订索赔生效索赔生效附图7 索赔解决程序图注：1、调解、仲裁程序，由双方商定，一般先由监理工程师调解，若调解不成，由政府建设主管机构进行调解，若仍调解不成，由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁。 2、索赔合同或解决意见由造价控制和合同管理监理工程师组织起草，由总监理工程师核签。第七章 合同管理总监理工程师应根据施工合同的

27、具体条款，公正调解合同纠纷，解决合同事宜程序对的。一、工程暂停及复工的管理1、驻地总监理工程师应根据暂停工程的影响范畴和影响限度，按照施工合同和委托监理合同的签发工程暂停令。2、签发暂停令应按国家规定的条例办理。3、总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据停工因素的影响范畴和影响限度，拟定工程项目停工范畴。暂停因素消失，具有复工条件时，及时签订工程复工报审表，指令承包单位继续施工。 4、总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，要会同在关各方按照施工合同的商定，解决因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。 二、工程变更的管理 1、项目监理组应按监理规范规定的程序解决工程变更

28、。 2、项目监理组解决工程变更应符合监理规范的规定。 3、驻地总监理工程师签发工程变更单之前，承包单位不得实行工程变更。 4、未经驻地总监理工程师审查批准而实行的工程变更，项目监理组不得予以计量。 三、费用索赔的解决工程延期及工程延误的解决，总监理工程师应按监理规范拟定的规定办理。四、合同履行纠纷协调措施 项目监理组按照合同争议调解后，要按监理规范拟定的顺序进行工作，由总监理工程师进行争议调解。 五、合同的解除 1、施工合同的解除必须符合法律程序。 2、当建设单位违约导致施工合同最后解除时，项目监理组应按监理规范所拟定的程序办理。 3、由于承包 单位违约导致施工合同终结后，项目监理组应按监理规

29、范所拟定的程序办理。 4、由于不可抗力或非建设单位、承包单位因素导致施工合同终结时，项目监理组应按施工合同规定解决合同解除后的有关事宜。第八章 现场管理 一、现场安全施工监理措施 1、督促施工单位建立健全安全生产管理体系 监理进入现场后，及时督促施工单位建立健全现场安全施工的管理机构及保证措施。通过建立现场安全施工的组织体系，使安全在施工中得以贯彻。在多种人员进入现场后，督促施工项目经理进行岗前安全教育，杜绝意外事故发生。 2、安全生产俭查措施（1）每个专业每道工序施工前，要协同工地安全员检查，觉得无误后，方可施工。（2）会同施工项目经理主持每周一次联检，邀请业主及有关部门、安全员对正在施工过

30、程中的各个专业施工范畴的环境、安全、消防设施方面等进行联检，发现问题，及时解决。（3）规定施工现场设立明显的安全标志，有关安全生产的大幅标语和宣传语牌。在“四口”通道、临边、机械等处设立有针对性的警示标志牌，夜间施工挂警示红灯。临近高处要设立围护安全网、安全栏杆。二、现场文明施工的控制根据建设部规定及都市环保需要，施工现场应进行文明施工,使现场和临时占地范畴内秩序井然，文明安全，环境得到保护，各类污染按指标控制，居民少受干扰。建立文明现场，有助于提高工程质量和工作质量。提高公司信誉，因此现场监理工程师要对现场文明施工进行督促、检查，发现问题及时纠正。1、现场场容、场貌管理 （1）制定现场文明施

31、工具体管理措施，规定施工单位按总平面图布置临设机械、材料和料具。 （2）要根据施工现场实际状况审核调节施工现场平面布置图，使其真正科学合理。 （3）现场办公室干净整洁，墙面贴挂与工程相相应的多种图表，涉及施工进度筹划表，多种现场施工、监理制度。2、现场材料管理 （1）进场材料按平面布置图堆放码垛。（2）材料及半成品构件验收及时、精确、手续齐全。（3）库容整洁，入库材料规范摆设，整洁有序。（4）现场道路畅通。（5）现场人员必须佩戴上岗证，头戴安全帽。3、机械设备管理 （1）施工机械严格按平面图安放布置；场地平整清洁无阻碍物，严禁一闸多用，电闸有箱有锁。 （2）操作工经培训考核合格，上岗实行挂牌制

32、，在醒目位置应有岗位责任制。 （3）机械维修保养，平常维护、保养、清洁好。 （4）设备不准带病运营。 4、施工现场环保 （1）排污（排尘、噪音）设备建立台帐。 （2）施工中所用设备为国家、自治区、乌鲁木齐市环保部门审定的产品。 （3）妥善解决水泥、浆水，现场乱流乱淌的现象。（4）杜绝任意熔化沥青或焚烧油毡、油漆，产生有害气体。 （5）采用有效保护措施，使施工中的扬尘、烟尘浓度不超过规定原则。第九章 现场协调措施和措施1、监理人员进入现场前，由业主负责组织召开第一次工作例会，请施工单位项目班子、监理单位项目监理组人员及设计负责等有关人员有序的开展监理工作。2、每月或每周由总监组织召开一次工作例会

33、。请业主及施工等有关单位参与，检查工程进度及质量状况、以及上次会议决定的执行状况，拟定此后工作安排和需要解决的问题 3、对重大工程质量及设备事故的调查解决，由总监负责组织有关方面人员分析事故因素，并由事故负责方提出事故报告和解决方案，经业主、设计单位和监理单位批准后方可解决。 合理化建议 一、有关组织机构与管理 1、加强例会和现场巡视，及时反映施工状况的信息渠道。 2、注重监理人员的素质，充足考察其实际能力。 3、认真审查施工图，提出合理化建议，减少工程成本，保证工程质量。 4、对工程质量有重大影响的原则实验项目，如混凝土配合比实验成果，取现场土产料材实验等，其实验成果应经中心实验室的复检承认

34、后才干执行。 第十章 项目监理组的组织机构与人员配备 一、项目监理的组织机构设立是监理单位承当监理任务务必不可少的组织保障，是对工程项目的质量、进度、费用进行科学、合理、有序、有效控制及合同管理的现场监理指挥中心，是强化内部管理又是密切对外协调的工作站。 二、根据本工程规模、难易限度、合同工期、现场条件等因素，拟按一级监理机构设立总监理工程师办公室（简称总监办），现场办公。三、监理人员配备筹划根据工程建设监理委托合同有关条款的商定以及考虑本工程项目的类别、规模、技术复杂限度和可以对工程实行监理有效控制的原则进行配备，构成精干有力、各有所长、互相配合的工作班子。四、监理工程师的职责与权限 1、工

35、程质量监理的职责与权限 （1）向承包人书面提供图纸中的原始基准点、基准线和基准高程等资料，进行现场交验并验收承包人的施工放样。 （2）在动工前和施工过程中，检查用于工程的材料、设备，对于不符合合同规定的，有权回绝使用。（3）签发各项工程的动工告知单，必要时告知施工单位临时停止整个工程或任何部分工程的施工。（4）对承包人的检查、测试工作进行全面监理；有权运用施工单位或自备的测试仪器设备，对工程质量进行检查，凭数据对工程质量进行监理。（5）按施工程序旁站，对每道工序、每个部位进行质量检查和现场监督，对重要工程跟班检查，对质量符合施工合同规定的部分和所有工程予以签认；对不符合质量规定的工程，有权规定

36、承包人返工或采用其他补救措施，以达到合同规定的技术规定。2、工程进度监理的职责与权限（1）审批承包人在动工前提交的总体施工进度筹划、钞票流动筹划和总阐明以及在施工阶段提交的多种具体筹划和变更筹划。（2）审批承包人根据总体施工进度筹划编制的年度筹划。（3）在施工过程中检查和监督筹划的实行。当工程未能按筹划进行时，应规定承包人调节或修改筹划，并告知承包人采用必要的措施加快施工进度，以使实际施工进度符合施工合同的规定。（4）定期向业主报告工程进度状况，当施工进度也许导致合同工期严重延误时，有责任提出中断执行施工合同的具体报告，供业主采用措施或作出相应的决定。3、工程费用监理职责与权限（1）签发动员预

37、付款支付证书。（2）按施工合同的规定，现场计量核算合同工程量清单规定的任何已竣工程的数量和价值。（3）按合同规定审查、签发中期支付证书及合同中断后任何款项的支付证书。对不符合合同文献规定的工程项目和施工活动，有权暂拒支付，直到上述项目和施工活动达到以规定。（4）按施工合同文献规定，对合同执行期间由于国家（省或自治区、直辖市）颁布的法律、法令、法规等致使工程费用的变化，监理工程师在与业主和承包人协商后，计算拟定新的合同价或调节幅度，予以签认。4、合同管理监理职责与权限（1）主持动工前的第一次工地会议和施工阶段的常规工地会议，并签发会议记录；有权参与承包人为实行合同组织的有关会议，协调工地各承包人

38、（含指定分包人）的有关联席会议。（2）按施工合同规定的变更范畴，对或其任何部分的形式、质量、数量及任何工程施工程序做出变更的决定，拟定变更工程的单位和价格，经业主批准下达变更令。（3）对承包人提的竣工期延长或费用索赔，应就其中申述的理由，查清所有状况，并根据合同规定程序审定延长工期或索赔的款项，经业主批准后发出告知。（4）审查承包人的任何分包人的资格和分包工程的类型、数量，按合同规定程序和权限审批。（5）监督承包人进入本工程的重要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单与否相符；对不称职的重要技术、管理人员，监理工程师有权提出更换规定。（6）对承包人重要施工机械设备的数量、规格、性能按合同规定

39、进行监督、检查。由于施工机械设备因素影响工程的工期、质量的，监理工程师有权提出更换或停止支付。（7）督促业主及时妥善履行合同规定的各项责任和法定承诺。五、各级监理人员的职责与权限1、总监理工程师及其代表的职责与权限 （1）负责和主持总监办的监理业务工作，在合同规定范畴内对工程项目的监理业务具有决定权。（2）解释或纠正合同文献中不明确或不一致的地方。（3）审查、批准和签发重大工程变更、工程延期、费用索赔、单价调节等命令和报告。（4）主持工程项目重大事故的解决。（5）签发支付证书、月进度报告、工程竣工移送证书和工程缺陷责任终结证书等。（6）对监理人员进行协调和管理，对监理人员履行职责的能力、体现和

40、职业道德进行考核、评价和解决。2、驻地监理工程师职责与权限（1）对总监理工程师负责，负责并主持驻地监理工程师办公室的一切监理业务，对其所属监理人员的工作进行管理检查和协调。（2）全面熟悉合同文献，及时解决合同执行过程中的一般性问题。（3）审批一般工程变更，审理延期和索赔的因素，并提出解决意见。（4）审查承包人的施工进度筹划、施工组织设计与施工方案。（5）签发发项工程动工令、中间交工证书，审核、签认中期支付证书和最后支付证书。（6）对工程项目的进度、质量实行全面监控，对施工中浮现的问题应按合同规定和技术规范的规定提出解决意见，向承包人签发工作批示。（7）主持工地会议，研究和解决施工中的多种问题。

41、（8）办理总监、副总监交办的其她事项。3、监理员的职责与权限（1）熟悉合同条款和本专业的技术原则、规范、规程、图纸及其变更或特殊规定，并予以贯彻和实行。（2）严格施工现场监理，对施工现场进行有效的质量控制，对工程的重要环节或核心部位，实行全过程的现场察看监理。（3）参与审查承包人的施工进度筹划和施工方案，并督促检查其执行状况。（4）监督检查承包人的各项实验、测量工作，复核所有实验、测量记录认定并留下痕迹。（5）初审承包人提交的多种资料和表格，核算承包人提交的工程计量表，提出审查意见。（6）执行监理细则，做好监理日记和填好多种监理图表。（7）复核承包人提出的延期和索赔申请的根据、期限和费用计算，并提出复核意见。（8）办理高档驻地工程师、专业监理工程师交办