监理工程师考试建设工程目标控制（水利工程）真题汇编3

1、监理工程师考试建设工程目标控制（水利工程）真题汇编3（总分:120.00,做题时间：150分钟）一、单项选择题（总题数：80,分数：80. 00）L作为质量管理的一局部，致力于提供质量要求会得到满足的信任，是指的（）。（分数：1.00）A.质量义务B.质量权利C.质量担保D.质量保证 V解析：此题考查的是质量控制基本概念。质量保证的定义是：质量管理的一局部，致力于提供质量要求会 得到满足的信任。.工程质量监督站的性质是（）性的。（分数：1.00）A.协调B.服务C.强制 VD.规定解析：1997年8月25日公布的水利工程质量监督管理规定（水建1997339号）明确规定：水利工 程质量监督机构是

2、水行政主管部门对水利工程进行监督管理的专职机构，对水利工程质量进行强制性的监 督管理。.工程施工投标文件由商务标投标文件和技术标投标文件两局部组成。以下属于商务标投标文件内容的是 （）O（分数:1.00）A.已标价工程量清单 VB.投标保证金C.工程管理机构D.资格审查资料解析：工程施工投标文件由商务标投标文件和技术标投标文件两局部组成。商务标投标文件应包括以下内 容：（1）商务标投标函及投标函附录。（2）已标价工程量清单。.关于工程隐蔽部位覆盖前检查的说法，错误的选项是（）。（分数：1.00）A.监理机构应加强重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的质量控制B.经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备

3、覆盖条件后，承包人应通知监理机构在约定的期限内检查C.监理机构未按约定的时间进行检查的，承包人不可自行完成覆盖工作 JD.承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理机构对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测 或揭开重新检验解析：监理机构未按约定的时间进行检查的，除监理机构另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作 相应记录报送监理机构，监理机构应签字确认。监理机构事后对检查记录有疑问的，可进行重新检查。.以下不属于验收时安装单位应提供的资料是（）。（分数：1.00）A.验收申请报告和验收大纲B.焊接工艺评定报告及安装工艺文件C.闸门和埋件安装质量检验记录D.供应构件的单位信息 V解析：验收

4、时安装单位应提供以下验收资料：验收申请报告和验收大纲。闸门设计图样、竣工图、设 计文件及有关会议纪要。焊接工艺评定报告及安装工艺文件。焊缝质量检验报告。对重大缺陷的处 解析：此题考查的是投资偏差分析。绝对偏差是指投资实际值与计划值比拟所得到的差额。37.以下选项不属于工程法人在进度控制中的职责与权力的是（）。（分数：1.00）A.确定建设工期目标B.分解、确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知 V解析：此题考查的是建设工程进度控制概述。选项D属于监理单位在进度控制中的职责与权利。38.双代号网络图以（）表示工作。（分数：1.00）A.箭线及其两端节点的

5、编号 VB.两端节点的编号C.箭线D.箭线或其两端节点的编号解析：此题考查的是网络计划技术基础知识。双代号网络图是以箭线及其两端的节点编号表示工作的网络 图。A.2B. 3 VC.4D. 5解析：双代号网络图中，自始至终全部由关键工作组成的线路或线路上各工作持续时间之和最长的线路应 为关键线路。根据题干，关键线路为fffff，ffff和一一f一f一一，共3条。40.计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，以下不属于三点估算法估计完成时间的是（）O（分数：1.00）A.客观估计时间 VB.最可能估计时间C.乐观估计时间D.悲观估计时间解析：此题考查的是计划评审技术（PERT） o所谓

6、工作历时的三点估算法，就是在工程已有勘查、观测、 试验资料基础上，参照过去实践经验，客观地估计出以下三种情况下的可能完成时间：（1）乐观估计时 间；（2）悲观估计时间；（3）最可能估计时间。41.在单代号搭接网络图中，工作G的持续时间为4天，紧前工作有D、E工作。工作D-G之间的搭接关 系为STF=12天，工作E-G之间的搭接关系为STS二6天，D、E工作的时间参数如以下图所示，那么G工作的12 天14 天16 天 V18 天解析：此题考查的是搭接网络计划方法。搭接网络图中各种搭接关系的含义：STF为开始到结束的时间间 隔；STS为开始到开始的时间间隔。由D和G的关系可知I, G最早开始时间为

7、6+12-4二14天；由E和G的 关系可知G的最早开始时间为10+6=16天，所以二者取大为16天。39.某建设工程工程分部工程的双代号网络计划如以下图所示，其关键线路有（）条。（分数:1.00）A. 2B. 3 VC. 4D. 5解析：双代号网络图中，自始至终全部由关键工作组成的线路或线路上各工作持续时间之和最长的线路应 为关键线路。根据题干，关键线路为一f一ff，一f一f和一ffff一一，共3条。40.计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，以下不属于三点估算法估计完成时间的是（）O（分数：1.00）A.客观估计时间 VB.最可能估计时间C.乐观估计时间D.悲观估计时间解析：此

8、题考查的是计划评审技术（PERT） o所谓工作历时的三点估算法，就是在工程已有勘查、观测、 试验资料基础上，参照过去实践经验，客观地估计出以下三种情况下的可能完成时间：（1）乐观估计时 间；（2）悲观估计时间；（3）最可能估计时间。41.在单代号搭接网络图中，工作G的持续时间为4天，紧前工作有D、E工作。工作D-G之间的搭接关 系为STF=12天，工作E-G之间的搭接关系为STS二6天，D、E工作的时间参数如以下图所示，那么G工作的 最早开始时间为（ ）。（分数:1.00）A. 12 天B.14 天16 天 V18 天解析：此题考查的是搭接网络计划方法。搭接网络图中各种搭接关系的含义：STF为

9、开始到结束的时间间 隔；STS为开始到开始的时间间隔。由D和G的关系可知，G最早开始时间为6+12-4=14天；由E和G的 关系可知G的最早开始时间为10+6=16天，所以二者取大为16天。.质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断更新的质量要求，需对质量控制进行持续改进， 这表达了质量控制的（）。（分数：1.00）A.唯一性B.多变性C.动态性 VD.固定性解析：此题考查的是质量控制基本概念。质量控制具有动态性，因为质量要求随着时间的进展而不断变 化，为了满足不断更新的质量要求，对质量控制进行持续改进。.以下关于混凝土浇筑振捣的技术要求，说法错误的选项是（）。（分数：1.00）A.混凝

10、土浇筑应以振捣代替平仓 VB.振捣完应慢慢拔出，振捣棒头应插入下层混凝土 510cmC.严禁振捣器直接碰撞模板、钢筋及预埋件D.混凝土浇筑过程中，严禁在仓内加水解析：混凝土浇筑振捣应遵守以下规定：混凝土浇筑应先平仓后振捣，严禁以振捣代替平仓。振捣时间 以混凝土粗骨料不再显著下沉，并开始泛浆为准，应防止欠振、过振或漏振。振捣棒组应垂直插入混凝 土中，如略有倾斜，那么倾斜方向应保持一致，以免漏振，振捣完应慢慢拔出，振捣棒头应插入下层混凝土 510cm。严禁振捣器直接碰撞模板、钢筋及预埋件。混凝土浇筑过程中，严禁在仓内加水，混凝土 和易性较差时，必须采取加强振捣等措施；仓内的泌水必须及时排除；应防止

11、外来水进入仓内，严禁在模 板上开孔赶水，带走灰浆；应随时清除黏附在模板、钢筋和预埋件外表的砂浆；应有专人做好模板维护， 防止模板位移、变形。在预埋件特别是止水片、止浆片周围，应细心振捣，必要时辅以人工捣固密实。 44.以下不需要采用全数检验的是（）。（分数：1.00）A.检验是破坏性的工程 VB.质量十分不稳定的工序C.质量水平要求高，对下道工序有较大影响的工程D.质量性能指标对工程工程的平安性、可靠性起决定性作用的工程解析：遇到以下情况应采取全数检验：质量十分不稳定的工序。质量性能指标对工程工程的平安性、 可靠性起决定性作用的工程。质量水平要求高，对下道工序有较大影响的工程（包括原材料、中间

12、产品 和工程设备）等。A选项应该采用抽样检验。.计量型抽样方案是用（）对批作出判断。（分数：L00）A.样本中含有的不合格品数B.样本量C.样本值D.样本均值和样本标准差 J解析：计量型抽样检验方案的设计思想是：抽取大小为n的样本，测量其中每个单位产品的计量质量特性 值X,然后计算样本均值和样本标准差S。（1）根据均值是否符合接收判定值，对批进行判定；（2）根 据上、下质量统计是否符合接收判定值，对批进行判定。.由于原材料或操作方法的显著变化所致的非正常型直方图为（）。（分数：1.00）A.孤岛型 VB.折齿型C.缓坡型D.双峰型解析：凡属非正常型直方图，其图形分布有各种不同缺陷，归纳起来一般

13、有五种类型。折齿型。是由于 分组过多或组距太细所致。孤岛型。是由于原材料或操作方法的显著变化所致。双峰型。是由于将来 自两个总体的数据（如两种不同材料、两台机器或不同操作方法）混在一起所致。缓坡型。图形向左或 向右呈缓坡状，即平均值X又过于偏左或偏右，这是由于工序施工过程中的上控制界限或下控制界限控制 太严所造成的。绝壁型。是由于收集数据不当，或是人为剔除了下限以下的数据造成的。.在技术设计阶段，影响工程投资的可能性为（）。（分数：1.00）A.10%35%B.35%75% V75%-90%90%95%解析：在前期工作阶段，影响工程投资的可能性为90%95%；在初步设计阶段，影响工程投资的可能

14、性 为759690%；在技术设计阶段，影响工程投资的可能性为359675%；在施工图设计阶段，影响工程投资 的可能性那么为10%35%；在施工阶段，影响工程投资的可能性约为10虬很显然，工程投资控制的重点在 于施工以前的投资决策和设计阶段，而在工程作出投资决策后，控制工程投资的关键就在于设计。48.“营改增”后，不应计入间接费中企业管理费的税费是（）。（分数：1.00）A.城市维护建设税B.教育费附加C.地方教育附加D.增值税 V解析：此题考查的是建筑及安装工程费。“营改增”后，税金指增值税销项税额。城市维护建设税、教育 费附加和地方教育附加，计入间接费中的企业管理费中。49.各参建单位应建立

15、健全以（）为核心的平安生产责任制。（分数：1.00）A.工程经理B.主要负责人 VC.各参与方D.政府有关部门解析：各参建单位应建立健全以主要负责人为核心的平安生产责任制，明确各级负责人、各职能部门和各 岗位的责任人员、责任范围和考核标准。50.某工程建设期3年，建设期内每年初贷款200万元，年利率为10%,假设在运营期第3年末到第5年末 等额归还200万元，那么在运营期第7年末全部归还贷款本利和时尚需归还（）万元。（分数：L00）489. 22538. 87759. 98618. 31 J解析：此题考查的是资金的时间价值理论。F=200 （F/A, 10%, 3） （F/P, 10%, 8）

16、 -200 （F/A, 10%, 3） （F/P, 10%, 2） =618.31 （万元）。51.某建设工程，第13年每年年末投入建设资金400万元，第48年每年年末获得利润700万元，那么 该工程的静态投资回收期为（）年。（分数：L00）A.44. 71 V55. 71解析：工程建成投产后各年的净收益（净现金流量）均相同时，静态投资回收期的计算公式为：故此题中 工程的静态投资回收期为：400X3 + 700 + 3=4.71 （年）。52.某工程财务现金流量表的数据见下表，那么该工程的静态投资回收期为()年。(分数：1.00)A. 5. 33 J5. 676. 33D. 6. 67解析:5

17、3.PPP模式下，()负责融资、建设及经营。(分数：1.00)A.政府部门B.金融机构C.中标单位D.特殊目的公司 J解析：ppp模式的一个典型结构是公共部门与由中标单位组成的特殊目的公司（SPV）签订特许合同，由 特殊目的公司负责融资、建设及经营，其实质就是政府通过给予私营公司长期的特许经营权和收益权来换 取基础设施建设。54.价值工程研究的本钱是指（）o（分数：1.00）A.生产本钱B.使用本钱C.工厂本钱I）.寿命周期本钱 J解析：价值工程中的本钱，指产品寿命周期的本钱，即一个产品使用价值从设计、制造、使用，最后到报 废的全部过程。55.（）是衡量设计方案技术经济合理性和选择最正确设计方

18、案的依据。（分数：1.00）A.资估算B.设计概算 VC.施工图预算D.竣工结算解析：此题考查的是水利工程设计概算编制及审查。设计概算是衡量设计方案技术经济合理性和选择最正确 设计方案的依据。.某工程工程建设期为3年，建设期内每年初贷款500万元，年利率为10%,运营期前3年每年末等额 归还贷款本息，到第3年末全部还清，那么每年末应归还贷款本息（）万元。（分数：1.00）606. 83665. 50732. 05 J955. 60解析：此题考查的是资金的时间价值理论。500X （F/A, 10%, 3） （F/P, 10%, 1） =AX （P/A, 10%,3）,解得A=73205 （万元）

19、。.隧洞支护的锚杆按（）计量。（分数：1.00）A.现场测量B.设计图纸C.仪表测量D.监理人批准 V解析：按监理人批准计量：这类计量主要是在变更工程中以具体的数量作为计量结果，例如隧洞支护的锚 杆，基础处理的换填，以及基础的桩基水泥搅拌桩、灌注桩、预应力混凝土桩等。58.国民经济评价中工程使用投入物所产生并在工程范围内计算的经济费用是（）。（分数：1.00）A.转移支付B.直接费用 VC.经济效益D.间接费用解析：此题考查的是水利建设工程经济评价。直接费用是指工程使用投入物所产生并在工程范围内计算的 经济费用。59.发包人因工程质量有异议，拒绝办理竣工结算的，已竣工未验收但实际投入使用的工程

20、，其质量争议 按O执行。（分数：1.00）A.合同约定 VB.检测鉴定机构的检测结果C.单价合同D.法院裁决解析：鉴定工程发包人以工程质量不合格为由，拒绝办理工程结算发生争议的，应按以下规定进行鉴定： （1）已竣工验收或已竣工未验收但发包人已投人使用的工程，工程结算按合同约定进行鉴定。（2）已竣 工未验收且发包人未投入使用的工程以及停工、停建工程，鉴定人应对无争议、有争议的工程分别按合同 约定进行鉴定工程质量的争议应告知发包人申请工程质量鉴定，待委托人分清质量责任后，再按照工程 造价鉴定意见由委托人决定进行财务清算。.以下各项中，属于枢纽工程机电设备及安装工程的是（）。（分数：1.00）A.泵

21、站设备及安装工程B.水闸设备及安装工程C.供变电设备及安装工程D.发电设备及安装工程 V解析：此题考查的是水利工程设计概算编制及审查。枢纽工程机电设备及安装工程，指构成枢纽工程固定 资产的全部机电设备及安装工程。由发电设备及安装工程、升压变电设备及安装工程、公用设备及安装工 程3项组成。A、B、C选项属于引水工程及河道工程机电设备及安装工程。.工程标底是表达（）水平的价格。（分数：1.00）A.社会平均B.社会先进C.社会合理D.社会平均先进 V解析：工程标底是以目前工程招标范围内所拥有的可以利用的施工设备、技术优势以及社会平均先进的管 理水平或定额确定人工、材料、机械的消耗数量，以市场平均水

22、平所确定的材料预算价格，以社会平均管 理水平或定额费用标准确定各项取费费率，是表达社会平均先进工效和管理水平的价格。62.某分项工程招标工程量清单数量为4000 m）施工中由于设计变更调减为3000 nf,该工程招标控制价 综合单价为600元/nf,投标报价为450元/肝。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过土 15%时，综 合单价以招标控制价为基础调整。假设承包人报价浮动率为10%,该分项工程费结算价为（）万元。（分数：L00）137. 70 V155. 25186. 30207. 00解析：30004-4000=75%,工程量减少超过15%,需对单价做调整。P2X （1-L） X （1-

23、15%） =600X （1- 10%） X （1-15%） =459 元/nf, P0 小于 P2X （1-L） X （1-15%） , 450 小于 459, P1 按照 P2义（1-L） X （1-15%）调整。结算价二459X3000= 137. 7 万元。63.关于标底与最高投标限价（招标控制价），以下说法中正确的选项是（）。（分数：1.00）A.招标必须设有标底，可以设有最高投标限价B.标底和招标控制价在开标前保密，在开标时宣布C.招标控制价对招投标双方都具有一定的约束力 VD.标底可以作为废标的唯一直接依据解析：标底与最高投标限价（招标控制价）的区别包括：约束范围不同。中华人民共和

24、国招标投标 法没有规定招标必须设有标底，但也没有禁止设置标底。工程量清单计价规范提出“国有资金投资”的 工程应当实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价。招标控制价对招投标双方具有一定的约束力； 保密要求不同。标底要开标前保密，在开标时宣布。招标控制价应在招标文件中公开；编制作用不 同。在评标中，标底可以用来比拟分析投标报价，具有参考作用，但不能作为中标或废标的唯一直接依 据。招标控制价可以有效防止抬标，超过招标控制价的投标报价即成为废标。理记录和报告。闸门和埋件安装质量检验记录。闸门平衡试验、充水试验及静水启闭试验报告，试运 行记录和资料。6.质量见证点施工前，施工单位应该提前通知监理人员

25、到场监督，假设监理人员在24小时内未到场监督， 那么（）。（分数：1.00）A.施工单位和监理工程师重新约定见证点监督时间 JB.施工单位暂停施工，等待监理工程师到场后再施工C.施工单位认为监理工程师已默许，那么有权按原计划进行施工D.施工单位按原计划施工后，再让监理工程师检查认可解析：如果在到达待检点时，监理人员未能到场，承包人不得进行该项工作，事后监理机构应说明未能到 场的原因，然后双方约定新的检查时间。7.袋装水泥的出厂日期不应超过（）个月。（分数：1.00）A. 3 VB.456解析：袋装水泥应在库房内储放，库房地面应有防潮措施。库内应保持干燥，防止雨露侵入。袋装水泥的 出厂日期不应超

26、过3个月，散装水泥不应超过6个月，快硬水泥不应超过1个月，袋装水泥的堆放高度不 得超过15袋。.根据建筑工程施工质量验收统一标准，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物 可划分为一个O o（分数：1.00）A.单项工程B.分部工程C.单位工程 VD.子分部工程解析：单位工程，指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。.缺陷责任期除施工合同另有约定外，一般从（）之日起至有关规定或施工合同约定的缺陷责任终止的时段。（分数：L00）A.通过合同工程完工验收 JB.工程尾款全部结算完C.工程竣工决算完成D.工程交付解析：缺陷责任期除施工合同另有约定外，一般从工程通过合同工程完工验收之日起

27、，或局部工程通过投 入使用验收之日起开始计算，至有关规定或施工合同约定的缺陷责任终止的时段。10.水利工程发生质量事故后由工程法人提出处理方案的是（）O（分数：1.00）A.一般事故、较大事故和重大事故B.较大事故、重大事故和特大事故C.重大事故和特大事故D.一般事故、较大事故、重大事故和特大事故 V解析：所有级别的质量事故都是由工程法人组织有关单位制定处理方案。11.平安生产领导小组每（）至少应召开一次全体会议。（分数：1.00）A.月B.季度 VC.半月.总监理工程师应在工程开工日期（）天前向承包人发出工程开工通知。（分数:1.00）57 V1014解析：开工通知指监理人通知承包人开工的函

28、件。监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监 理人在发出开工通知前应获得发包人的同意。.利用横道图表示工程进度计划的主要特点是（）。（分数：1.00）A.能够反映工作所具有的机动时间B.能够明确表达各项工作之间的逻辑关系C.形象直观，易于编制和理解 VD.能方便地利用计算机进行计算和优化解析：横道图的优点：（1）能明确地表示出各项工作的开始时间、结束时间和持续时间。（2） 一目了 然，易于理解，能够为各层次的人员所掌握和运用。缺点：（1）不能明确地反映出各项工作之间的相互 关系。（2）不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键路线，不便于进度控制人员抓住主要矛盾。（3）不能反映出各项工作

29、所具有的机动时间，这不便于施工进度管理和资源调配。66.门槽（楣）安装工程按施工图纸所示尺寸计算的有效重量以（）为单位计量。（分数：1.00）A,吨 VB.槿C.平方米I）.个解析：此题考查的是工程计量与计价控制。门槽（楣）安装工程按施工图纸所示尺寸计算的有效重量以t 为单位计量。.以下各项费用中，除合同另有约定外，发包人不另行支付的是（）。（分数：1.00）A.现场试验室的建设费用B.场内施工道路的建设所需的费用C.承包人承当的超大、超重件的运输费用 VD.施工用电设施的建设、移设和撤除工作所需费用解析：A项，承包人现场试验室的建设费用，由发包人按工程量清单所列相应工程的总价支付；B 项，承

30、包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按工 程量清单相应工程的工程单价或总价支付；C项，承包人承当的超大、超重件的运输费用，均由承包人 自行负责，发包人不另行支付；D项，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和撤除工作所 需的费用，由发包人按工程量清单相应工程的工程单价或总价支付。.关于最高投标限价，以下说法中正确的选项是（）。（分数：1.00）A.招标人可同时设最高投标限价和最低投标限价B.招标人设有最高投标限价的，应在招标文件中明确最高投标限价或其计算方法 VC.招标人设有最高投标限价的，应在招标文件中明确最高投标限价和其计算方法D.招标人

31、设有最高投标限价的，在招标时公布最高投标限价的总价，但不公布各单位工程的分局部项工 程费、措施工程费、其他工程费、规费和税金解析：中华人民共和国招标投标法实施条例第二十七条规定，招标人设有最高投标限价的，应当在招 标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。建筑工程施 工发包与承包计价管理方法（住建部令第16号）第八条规定，最高投标限价应当依据工程量清单、工 程计价有关规定和市场价格信息等编制。招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的 总价，以及各单位工程的分局部项工程费、措施工程费、其他工程费、规费和税金。69.工程后评价报告的主要内容不包

32、括（）。（分数:1.00）A.过程评价B.社会影响评价C.工程投资评价 VD.经济评价解析：工程后评价报告的内容主要包括工程的过程评价、经济评价、环境影响评价、水土保持评价、移民 安置评价、社会影响评价、目标和可持续性评价等方面。70.以下关于有限网络计划计算原那么错误的选项是（）o（分数：1.00）A.工作的强制最迟完成时限对工作的最早时间计算没有影响B.计划工期要同时满足工期和时限的要求并取其中的大值 VC.工作的强制最早开始时限对工作的最迟时间工作没有影响D.工作的总时差计算与普通网络图中的计算相同解析：此题考查的是有时限的网络计划。网络计划的计划工期要同时满足工期和时限的要求并取其中的

33、小 值。71.依据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）,由于施工生产的特殊性，施工过程中往往 会出现一些与合同工程或合同约定不一致或未约定的事，这时就需要发承包双方用书面形式记录下来，称 之为（）。（分数：1.00）A.现场签证 VB.工程洽商C.工程变更D.工程索赔解析：此题考查的是工程变更费用管理。由于施工生产的特殊性，施工过程中往往会出现一些与合同工程 或合同约定不一致或未约定的事，这时就需要发承包双方用书面形式记录下来等，建设工程工程量清单 计价规范（GB 50500-2013）将其定义为现场签证。72.根据水利水电工程标准文件中的合同条款，发包人原因导致的工程缺陷

34、和损失，承包人可获得（）O（分数：1.00）A.只有费用补偿B.费用补偿和利润补偿 VC.工期补偿和费用补偿D.工期补偿、费用补偿和利润补偿解析：根据水利水电工程标准文件中的合同条款，发包人原因导致的工程缺陷和损失，承包人可获得73.某水利工程双代号网络计划如以下图所示（时间单位为天），假设计算工期等于计划工期，那么工作F的总A.0： 0 J1； 00； 11； 1解析：双代号网络图中，自始至终全部由关键工作组成的线路或线路上各工作持续时间之和最长的线路应 为关键线路。关键线路的持续时间之和即为总工期。根据题干，关键线路为ACFG,该工程的总工 期为8+4+5+3=20 （天）。工作F处于关键

35、线路上，工作F的总时差和自由时差均为0。解析：根据水利水电工程标准文件中的合同条款，发包人原因导致的工程缺陷和损失，承包人可获得 费用补偿和利润补偿，不可获得工期补偿。73.某水利工程双代号网络计划如以下图所示（时间单位为天），假设计算工期等于计划工期，那么工作F的总 时差和自由时差分别为（）天。（分数:1.00）0： 0 V1； 00； 11； 1解析：双代号网络图中，自始至终全部由关键工作组成的线路或线路上各工作持续时间之和最长的线路应 为关键线路。关键线路的持续时间之和即为总工期。根据题干，关键线路为ACFG,该工程的总工 期为8+4+5+3=20 （天）。工作F处于关键线路上，工作F的

36、总时差和自由时差均为0。.合同结算基本流程中，工程试运行合格后（）个月内，应进行财务决算。（分数:1.00）36T32% V4%解析：此题考查的是合同结算管理。工程试运行合格后2飞个月内，应进行财务决算。.工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）o（分数：1.00）A.资源有限条件下的最短工期安排 JB.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.资源使用最少条件下的合理工期安排D.工程总本钱量最低条件下的资源均衡安排解析：资源优化有两类问题：（1）资源有限，工期最短的优化；（2）工期固定，资源均衡的优化。.投资偏差分析可以采用不同的方法，以下各项中，不属于投资偏差分析方法的是（）。（分数：1.0

37、0）A.横道图法B.表格法C.计划网络图法 JD.投资曲线法解析：在确定了投资控制目标之后，为了有效地进行投资控制，监理人就必须定期地进行投资偏差分析， 采取适当的纠偏措施，以使投资超额量尽可能小。投资偏差分析可以采用不同的方法，常用的方法有： 横道图法；表格法；投资曲线法。.监理机构可签发暂停施工指示，并抄送发包人的情形有（）o（分数：1.00）A.工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害B.为了保证工程质量、平安所必要C.监理机构认为发生了应暂停施工的紧急事件D.承包人未经许可即进行主体工程施工时，改正这一行为所需要的局部停工 V解析：在发生以下情况之一时，监理机构可签发暂停施工指示

38、，并抄送发包人：（1）发包人要求暂停施 工。（2）承包人未经许可即进行主体工程施工时，改正这一行为所需要的局部停工。（3）承包人未按照 批准的施工图纸进行施工时，改正这一行为所需要的局部停工。（4）承包人拒绝执行监理机构的指示， 可能出现工程质量问题或造成平安事故隐患，改正这一行为所需要的局部停工。（5）承包人未按照批准 的施工组织设计或施工措施计划施工，或承包人的人员不能胜任作业要求，可能会出现工程质量问题或存 在平安事故隐患，改正这些行为所需要的局部停工。（6）发现承包人所使用的施工设备、原材料或中间 产品不合格，或发现工程设备不合格，或发现影响后续施工的不合格的单元工程（工序），处理这些

39、问题 所需要的局部停工。78.工程工期延长应等于该工作作业时间的延长减去其（）o（分数：1.00）A.工作自由时差B.工作总时差 VC.工作原计划时长D.工作工期解析：此题考查的是工期延误的计算。工程工期延长应等于该工作作业时间的延长减去其工作总时差。79.以下为缩短工期而采取的措施中，属于技术措施的是（）（分数：1.00）A.增加劳动力和施工机械的数量B.实施强有力的调度C.改善外部配合条件D.采用更先进的施工机械 J解析：从技术上采取措施。进行技术革新，采取改进施工工艺、引进先进设备等技术措施，都能有效地压 缩工作的持续时间。选项A属于组织措施，选项B, C属于其他配套措施。80.网络计划

40、时间参数中，作为实施目标的工期是指（）（分数：1.00）A.计算工期B.合同工期C.要求工期I）.计划工期 V解析：在网络计划中，工期一般分3种：计算工期，用Tc表示，是根据网络计划时间参数计算而得到 的工期。要求工期，用Tc表示，是合同（或者任务委派人）所提出的工期。计划工期，用Tp表示， 是指根据要求工期和计算工期所确定的网络计划实施目标的工期。二、多项选择题（总题数：40,分数：40. 00）81.工程工程的可行性研究的目的是通过对拟建工程进行全面分析及多方面比拟，论证该工程（）。（分数：1.00）A.是否符合可持续开展B.是否满足地区规划C.是否必须（适合）建设 VD.技术上是否可靠

41、VE.经济上是否合理 V解析：此题考查的是建设工程质量的形成过程及特点。工程工程的可行性研究的目的是通过对拟建工程进 行全面分析及多方面比拟，论证该工程是否必须（适合）建设、技术上是否可靠、经济上是否合理。82.施工阶段监理单位进行质量控制的依据主要包括（）等。（分数:1.00）A.工程合同文件 VB.设计文件 VC.设备供应单位提供的设备安装说明书 VD.工程材料试验的技术标准E.有关质量方面的法律、法规 V解析：施工阶段监理单位进行质量控制的依据，主要有以下几类。（一）有关质量方面的法律、法规和部 门规章（二）已批准的工程勘察（测）设计文件、施工图纸及相应的设计变更与修改文件（三）工程合同

42、 文件工程合同文件包括建设工程监理合同、施工承包合同、材料设备采购合同等。（四）合同中引用的国 家和行业（或部颁）的现行施工操作技术规范、施工工艺规程及验收规范、评定规程（五）已批准的施工 组织设计，施工技术措施及施工方案（六）合同中引用的有关原材料、半成品、构配件方面的质量依据（1）有关产品技术标准。如水泥、水泥制品、钢材及其他材料的产品标准。（2）有关检验、取样方法的 技术标准。（3）有关材料验收、包装、标志的技术标准。（4）控制施工作业活动质量的技术规程。（七）设备供应单位提供的设备安装说明书和有关技术标准83.设备安装前，应按照规范对设备基础的（）进行复检验收。（分数：1.00）A.混

43、凝土强度B.位置 JC.平整度D.几何尺寸 VE.混凝土配比解析：设备安装就位前，安装单位应对设备基础进行检验，以保证安装工作的顺利进行。一般是检查基础 的外形几何尺寸、位置等。.质量事故链主要包括（）。（分数：1.00）A.多因致果集中型 JB.专家讨论型C.因果连锁型 VD.多因致果分散型E.复合型 V解析：由于原因与结果、原因与原因之间逻辑关系不同，那么形成的事故链的形状也不同，主要有多因致果 集中型、因果连锁型、复合型。.关于质量数据分布的规律性的说法，正确的有（）。（分数:1.00）A.计量连续的数据是属于正态分布 VB.二项分布规律是各种频率分布中用得最广的一种C.计件值数据服从二

44、项分布 VD.计点值数据服从泊松分布 VE.量测误差数据的频数分布一般认为服从泊松分布解析：在正常生产条件下，质量数据仍具有波动性，即变异性。概率数理统计在对大量统计数据研究中， 归纳总结出许多分布类型。一般来说，计量连续的数据是属于正态分布，计件值数据服从二项分布，计点 值数据服从泊松分布。正态分布规律是各种频率分布中用得最广的一种，在水利工程施工质量管理中，量 测误差、土质含水量、填土干密度、混凝土坍落度、混凝土强度等质量数据的频数分布一般认为服从正态 分布。.工程法人编制的保证平安生产的措施方案应包括（）。（分数：1.00）A.平安生产管理人员培训B.平安生产管理机构及相关负责人 VC.

45、平安管理考核制度D.平安生产的有关规章制度制定情况 VE.工程度汛方案、措施 V解析：保证平安生产的措施方案应当根据有关法律法规、强制性标准和技术规范的要求并结合工程的具体 情况编制，应当包括以下内容：工程概况。编制依据。平安生产管理机构及相关负责人。平安生 产的有关规章制度制定情况。平安生产管理人员及特种作业人员持证上岗情况等。生产平安事故的应 急救援预案。工程度汛方案、措施。其他有关事项。.以下关于平安生产费用的使用，正确的有（）。（分数：L00）A.施工单位应在开工前编制平安生产费用使用计划，经监理单位审核，报工程法人同意后执行 JB.施工单位提取的平安费用应专门核算，建立平安费用使用台

46、账 JC.分包单位对平安生产费用的使用负总责D.施工单位应按照平安生产措施计划和平安生产费用使用 VE.施工单位应定期组织对本单位（包括分包单位）平安生产费用使用情况进行检查，并对存在的问题进 行整改 J解析：平安生产费用的使用：施工单位平安生产费用管理制度应明确平安费用使用、管理的程序、职责 及权限等。施工单位应按规定及时、足额使用平安生产费用。施工单位应在开工前编制平安生产费用使 用计戈J,经监理单位审核，报工程法人同意后执行。施工单位提取的平安费用应专门核算，建立平安费 用使用台账。台账应按月度统计、年度汇总。总承包单位对平安生产费用的使用负总责，分包单位对所 分包工程的平安生产费用的使

47、用负直接责任。总承包单位应定期检查评价分包单位施工现场平安生产费用 使用情况。施工单位应按照平安生产措施计划和平安生产费用使用。施工单位应按照平安生产措施计 划开展平安生产工作、使用平安生产措施费用，并在施工月报中反映平安生产工作开展情况、危险源监测 管理情况、事故隐患排查治理情况、现场平安生产状况和平安生产费用使用情况。施工单位应定期组织 对本单位（包括分包单位）平安生产费用使用情况进行检查，并对存在的问题进行整改。88.以下属于我国工程监理机构在施工阶段投资控制主要工作内容的有（）。（分数：L00）A.全面分析、论证建设工程在技术、经济和施工上的可行性B.对建设工程投资目标进行风险分析，制

48、定防范性对策 VC.选择合理的合同计价方式，合理确定工程承包合同价格D.控制工程计量与支付 VE.控制工程变更 V解析：BDE三项，在工程施工阶段投资控制的主要内容有：根据施工合同有关条款、施工图纸，对建设 工程投资目标进行风险分析，并制定防范性对策；控制工程计量与支付，控制工程变更，防止和减少索 赔，预防和减少风险干扰；按照合同规定付款，使实际投资额不超过工程的计划投资额。A项属于决策 阶段的投资控制主要工作；C项属于施工招标阶段的投资控制主要工作。.以下关于工程财务内部收益的说法，错误的有（）。（分数：1.00）A.内部收益不是初始投资在整个计算期内的盈利率B.计算内部收益率需要事先确定基

49、准收益率 VC.内部收益率是使工程财务净现值为零的收益率D.内部收益率的评价准那么是IRR20时方案可行 VE.内部收益率是工程初始投资在寿命期内的收益率 V解析：此题考查的是水利建设工程经济评价。选项B错误，内部收益率的计算不需要确定基准收益率；选 项D错误，内部收益率的评价准那么是IRRNic时方案可行；选项E错误，财务内部收益率是指工程在整个 计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，不是工程初期投资的收益率。.在工程招标投标阶段，工程量清单的主要作用有（）o（分数：1.00）A.为招标人编制投资估算文件提供依据B.为投标人投标竞争提供一个平等基础 VC.招标人可据此编制招标控制价

50、 VD.投标人可据此调整清单工程量E.投标人可按其表述的内容填报相应价格 V解析：工程量清单的主要作用：（1）工程量清单是招标人编制工程标底或招标控制价的依据。（2）工程 量清单是投标人投标报价的依据。它为投标人提供一个公开、公平、公正的竞争环境。（3）工程量清单 是计算工程价款和合同结算的依据。（4）工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据。.通常在施工索赔中，以下（）是不允许索赔的费用。（分数：1.00）A.人工费、材料费、机械使用费B.承包商对索赔事项未采取减轻措施，而扩大的损失费用 JC.索赔款在索赔处理期间的利息 VD.保函手续费E.承包方进行索赔工作的准备费用 J解析：不允许索赔

51、的费用有：（1）承包人的索赔准备费用；（2）工程保险费用；（3）因合同变更或索 赔事项引起的工程计划调整、分包合同修改等费用；（4）因承包人的不适当行为而扩大的损失；（5）索 赔金额在索赔处理期间的利息。92.施工合同按计价方式可分为（）。（分数：1.00）A.总价合同 VB.固定价格合同C.单价合同 VD.可调价格合同E.本钱加酬金合同 V解析：按合同计价方式，施工合同可分为：总价合同。指支付给承包人的款项在合同中是一个“规定的 金额”，即总价。它是以图纸以及工程量清单和说明书为依据，由承包人与发包人经过商定或承包人依据 招标文件进行报价确定；单价合同。指工程量变化幅度在合同规定范围之内，合

52、同双方按认可的工程单 价和实际完成且经质量认证合格的工程量，进行工程价款结算的承包合同；本钱加酬金合同。本钱加酬 金合同也称本钱补偿合同，即发包人向承包人支付实际工程本钱中的直接费，按事先协议好的某一种方式 支付管理费以及利润的一种合同方式。93.依据建设工程造价鉴定规范（GB/T 51262-2017）,当事人因现场签证费用发生争议，鉴定人应做 到（）。（分数:1.00）A.现场签证只有总价款而无明细表述的，按照工作技术要求比照鉴定工程相应工程总价适当上浮动计算B.现场签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算 VC.现场签证明确了人、机、材数量及其价格的，按签证的数量和价格计算 VD.现杨

53、签证只有用工数量没有人工单价的，其人工单价按照工作技术要求比照鉴定工程相应工程人工单 价适当上下浮动计算E.现场签证只有材料和机械台班用量没有价格的，其材料和台班价格按照市场平均价格计算 解析：此题考查的是工程变更费用管理。A错误，现场签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算； D错误，只能上浮不能下浮计算；E错误，现场签证只有材料和机械台班用量没有价格的，其材料和台班 价格按照鉴定工程相应工程材料和台班价格计算。94.建设工程进度控制计划体系中，施工单位的进度计划主要包括（）（分数：1.00）A.施工准备工作计划 VB.施工总进度计划 VC.单位工程施工进度计划 VD.分局部项工程进度计划

54、 VE.资金流动计划解析：施工单位的进度计划主要包括施工准备工作计划、施工总进度计划、单位工程施工进度计划、分部 分项工程进度计划。95.以下关于单代号网络图的说法中，表达正确的有（）。（分数：1.00）A.当网络图中有多项开始工作时，应增设一项虚拟的工作S VB.当网络图中有多项结束工作时，应增设一项虚拟的工作F JC.单代号网络图中，有必要时需增加虚拟起点节点和终点节点 JD.绘制单代号网络图比绘制双代号网络图困难得多E.单代号网络图中不需要增加虚箭线 V解析：此题考查的是网络计划技术基本知识。选项D错误，单代号网络图的绘制比双代号网络图的绘制简 便，因为它不需要增加虚箭线。96.缩短关键

55、路线的途径有（）。（分数：1.00）A.将关键工作进行分解，组织平行作业 VB.将关键工作进行分解，组织平行交叉作业 JC.将关键工作进行分解，组织串联作业D.压缩非关键工作的持续时间E.压缩关键工作的持续时间 V解析：缩短关键路线的途径有二:一是将关键工作进行分解，组织平行作业或平行交叉作业;二是压缩关键 工作的持续时间。97.工期延误的类型包括（）。（分数：L00）A.不利物质条件原因引起的工期延误 JB.发包人、监理人原因引起的工期延误 VC.长期延误和短期延误D.不可抗力、异常恶劣的气候条件原因引起的工期延误 JE.承包人原因引起的工期延误 V解析：按照水利水电工程标准施工招标文件（2

56、009年版），工期延误分为发包人、监理人原因引起 的工期延误，不利物质条件原因引起的工期延误，不可抗力、异常恶劣的气候条件原因引起的工期延误和 承包人原因引起的工期延误4种类型。.在工程建设中，质量保证的途径包括（）。（分数：1.00）A.以检验为手段的质量保证 VB.以工作人员的技术年限为质量保证C.以工序管理为手段的质量保证 VD.以资金为后续供应充足的质量保证E.以开发新技术、新工艺、新材料、新工程产品为手段的质量保证 V解析：在工程建设中，质量保证的途径包括以下三种：以检验为手段的质量保证，实质上是对工程质量 效果是否合格作出评价，并不能通过它对工程质量加以控制；以工序管理为手段的质量

57、保证，是通过对 工序能力的研究，充分管理设计、施工工序，使之处于严格的控制之中，以此来保证最终的质量效果； 以开发新技术、新工艺、新材料、新工程产品为手段的质量保证，是对工程从规划、设计、施工到使用的 全过程实行的全面质量保证。.建设工程的质量特性主要表现在（）。（分数：1.00）A.性能 VB.耐久性C.时间性 VD.持续性E.平安性 V解析：建设工程的质量特性主要表现在以下几个方面：性能。时间性。可靠性。经济性。平安 性。适应性与环境的协调性。.工程监理机构对关键部位的施工质量进行旁站时，主要职责有（）o（分数：1.00）A.检查施工单位现场质检人员到岗情况 VB.现场监督关键部位的施工方

58、案执行情况 JC.现场监督关键部位的工程建设强制性标准执行情况 VI）.现场监督施工单位技术交底E.核查进场材料采购管理制度解析：旁站人员的主要职责是：（1）检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机 械、建筑材料准备情况；（2）在现场监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性 标准情况；（3）核查进场建筑材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施 工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；（4）做好旁站记录，保存旁站原始资料。101.工程监理机构对施工组织设计进行审查的内容有（）O（分数：1.00）A.施工总布置、分区规划是否合理

59、VB.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.施工资源配置是否满足合同要求 JD.质量控制点的设置是否正确 VE.平安技术措施是否切实可行 V解析：监理机构审批施工组织设计应注意以下几个方面：（1）承包人的施工总布置、场地选择、施工分 区规划及施工交通运输等是否合理。（2）对施工组织设计与工程建设标准强制性条文（水利工程局部） 的符合性进行审核。（3）承包人的施工资源配置是否满足合同要求，所选用的施工设备的型号、类型、 性能、数量等，能否满足施工进度和施工质量的要求。（4）拟采用的施工方法、施工方案在技术上是否 可行，对工程质量有无保证措施。（5）施工进度工期计划是否满足合同约定。（6）各施工工序

60、之间是否 平衡，会不会因工序的不平衡而出现窝工。（7）质量控制点的设置是否正确，其检验方法、检验频率、 检验标准是否符合合同技术规范的要求。（8）承包人是否结合工程特点提出切实可行的平安生产、防汛D.半年解析：平安生产领导小组每季度至少应召开一次全体会议，分析平安生产形势，研究解决平安生产工作的 重大问题，会议应形成纪要，由工程法人印发各参建单位，并监督执行。12.现场（临时或永久）110V以上的照明线路必须绝缘良好，布线整齐且相对固定，并经常检查维修，照 明灯悬挂高度应在（）m以上。（分数：1.00）11.5C.2D. 2.5 V解析：现场（临时或永久）110V以上的照明线路必须绝缘良好，布