2022单位工程承包5篇

1、本文格式为Word版，下载可任意编辑第 页2022单位工程承包5篇 很多的建筑工程都不是由开发商自己来进行建设而都由一些建筑公司或者（其它）专业团队承包下来建造的。下面我给大家整理2022单位工程承包最新，希望大家喜欢！ 2022单位工程承包最新1 发包方(简称甲方)：_承包方(简称乙方)：_ 住址：_住址：_ 经双方协商同意，甲方将部分_砌砖单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下： 一、工程名称： _ 二、工程期限： 自_年_月_日起，至_年_月_日止，共计_日。本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款_元。在施工中乙方应听从甲方

2、的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 三、质量标准： 乙方所承担的各分项工程应达到当地政策规定的技术标准和的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。 四、工程单价： _ 五、结算方式： 由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。 六、质量责任： 1、本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 2、乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。 七、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的

3、相关（规章制度），严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的（安全（教育）工作。 八、工程验收： 1、工程质量验收务必按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。 2、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，务必经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。 3、甲方及监理应在收到乙方请验（报告）后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方务必按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不贴合要求，甲方有权

4、根据状况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。 九、违约责任： 1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约职责。 2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每一天按1000元向甲方支付违约金。 3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体状况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。 十、争议纠纷解决： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决： 1、提交_仲裁委员会仲裁; 2、依法向人民法院起诉。 十一、其他约定 1、本协

5、议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。 2、本协议于_年_月_日在_(地点)签署。 3、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 4、本协议未尽事宜，双方协商解决。 甲方：_乙方：_ 代表人：_代表人：_ 联系电话：_联系电话：_ 签约地点：_签约地点：_ _年_月_日_年_月_日 2022单位工程承包最新2 操场硬化工程项目部(以下简称甲方) 劳务队(以下简称乙方) 钢结构安装分项工程交由劳务队承包，双方经友好协商制定本协议条款如下，请双方务必遵照执行。 一、承包项目： 混凝土浇筑：甲方供主要材料(石子，沙，水泥了，水，电等)。浇筑过程中所需要各种耗材及机械由乙方自理(搅拌机

6、，运输车辆，模板，振捣设备等)。 二、承包方式： 清包工。 三、承包价格： 以建筑面积计：6.5元/m2。 四、工期要求： 按甲方要求于20_年10月28日至20_年11月7日止。在农忙时必须照常施工，停工罚当月全部工程款，如果乙方放假停工，不按生产计划进行。甲方不付工程款，并立即换掉乙方，重新换班组。一切后果由乙方负法律责任。 五、质量与施工要求： 质量应按国家规范和甲方施工方案要求。乙方施工人员必须严格遵守安全操作规程，为使工人加强安全意识，班组负责人在每天安排工作前进行安全教育，要强调安全操作，发现有人违反安全规程及时处理。甲方如发现有人违反安全条例者，每次处以10-15元罚款，班级负责

7、人一并处罚。并保证每日自己的工作面内材料做到工完清场。 六、安全要求： 1、进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处作业超过一层必须佩戴安全带，并应系牢。 2、不适宜高处作业的人员，不得进行高处作业。 3、安全责任由乙方负责。因安全意识，作业面不安全等造成安全事故的一切费用全部由乙方自付。 七、奖罚办法： 1、各工种应按甲方要求工期及质量完成，超过工期一天罚款100元;因质量问题造成的返工，乙方应支付全部费用。 八、结算方式： 采用现金支付形式，甲方每次拨付工程款时按已完工程量的80 %支付工资。待该分项工程完成并由院方检验合格后结清余尾款。 九、仲裁与调解： 如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意

8、同劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 十、未尽事宜双方协商解决。 十一、本协议一试两份，甲乙双方各持一份。 甲方：操场硬化工程项目部 乙方：劳务队 签订日期：_年_月_日 签订日期：_年_月_日 2022单位工程承包最新3 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： ; 2、工程地点： ; 3、工程范围： ;(详见施工图纸内容); 4、承包方式：_ 。 5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。 二、

9、合同工期及工期延误 1、开工日期：_年_月_日 ，竣工日期_年_月_日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起); 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期_日，承包人向发包人支付合同价款万分之_ _的违约金，算至验收合格之日; 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件; b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款; c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行; d设计变更或工程量增加; e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时; f不可抗力; g其他非因承包人原因造成停工累计

10、超过 小时。 4、承包人在以上情况发生后_日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后_日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照钢结构施工质量验收规范验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币) ，小写 。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起_日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款; 2、纲结构主体完工之日起_日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款; 3、工程全部完工之日起_日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;承包人向发包

11、人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于_年内返还承包人; 六、施工准备 1、承包人在合同签定后_日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，提供施工用水、电; 3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系; 4、承包人于接到审查合格图纸_日内完成主构件的加工并运抵工地现场 5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量（保证书）; 七、安全施工与检查 1、承包人应遵守工程建设（安全生产）有关管理规定，严格按安全标准组织施工

12、，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护（措施），消除事故隐患; 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用; 3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用; 4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前_日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人

13、另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格; 3、竣工工程（经验）收合格之日，办理工程移交，从验收之日起_日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担; 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续; 5、自工程竣工验收合格之日起_年内承包人对工程负责保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 九、现场代表 发

14、包人现场代表_，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 十 一、争议解决 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。 十 二、附则 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。 组成本合同的文件包括： 1、本合同 2、标准、规范及有关技术

15、文件 3、图纸 4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点：_ 本合同共_ 页 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 2022单位工程承包最新4 甲方： 乙方： 为了明确双方权利义务，根据民法典的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，供严格履行。 一、甲方推荐介绍乙方在湖北钟祥科技创业服务_限公司现有土地上从事相关土建工程，并向乙方提供相关服务，乙方向甲方支付一定服务费。 二、经甲方同意后由乙方与湖北钟祥科技创业服务_限公司直接签订（承包合同）的，甲方不承担该工程的质量责任、工

16、期责任、安全事故责任、税费、工资、材料等款项的付款义务。 三、乙方在湖北钟祥科技创业服务_限公司现有土地上从事相关土建工程按工程决算金额1%支付服务费给甲方。 四、乙方确保在湖北钟祥科技创业服务_限公司现有土地上从事相关土建工程的物资供应除钢材外全部由甲方负责供应，价格随行就市，具体要求以供应合同为准，乙方未按具体合同约定结清物资供应款时不得向第三方采购。 五、甲方负责协调乙方与项目地有关建设主管部门的关系，按发包方要求组织工程项目验收备案。 六、甲方按乙方工程进度收取服务费，甲方可凭乙方的付款通知和（收据）在甲方领取，乙方在本合同上签名盖章视为授权湖北钟祥科技创业服务_限公司可以从工程进度款

17、中代扣。 七、乙方在工程承包中有关法律责任牵涉到甲方或连带到甲方或甲方垫付的，甲方有权向乙方索赔，乙方保证及时向甲方给付到位，如延期付款，甲方按延期付款金额日万分之七向乙方赔付资金占用损失和实现债权的差旅费、律师费、诉讼费等。 八、本合同中乙方的义务，乙方请(公民身份号码)提供连带保证担保。 九、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。 十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清全部款项后失效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月

18、_日 2022单位工程承包最新5 发包人： 承包人： 工程名称：项目建筑安装工程 签约地点： 签订日期：年月日 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。 第1条：工程概况 1.1工程名称：项目。 1.2工程地点：。 1.3工程内容：项目建筑安装工程，总建筑面积约平方米。 1.4承包方式：乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收、包保修的方式履行建筑、安装总承包责任。 第2条：承包范围 2.1乙方承包范围： 2.1.1按甲方提供的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变

19、更文件、资料及所包含的内容，根据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工，除甲方明确直接发包工程外，均由乙方负责施工，具体内容如下：建筑、结构、给排水、电气照明及相关配套(包括配合发包方售楼的有关通道、防护栏)等工程(详见附件一)。 2.1.2未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方，否则视为乙方违约，所造成的一切损失由乙方承担。 2.2甲方可指定发包的专业工程，不委托乙方施工： 2.2.1大型土石方、地下室通风、首层住户大堂装修、户内豪华装修、铝合金门窗、阳台栏杆、入户门、防火门、人防设备、楼宇白蚁防治、高低压配电、弱电工程、空调通风、煤气、智

20、能化系统及周边防范、电信(包括宽带网)、电视、电梯及监控系统、幕墙、消防、市政园林工程、幕墙、中央空调及配套工程的专业设备安装等项目由甲方指定的分包单位承包，由甲方与专业工程公司签订施工分包合同，乙方须承担总承包管理及配合施工的责任。 2.3甲供材料、甲定乙供材料： 2.3.1等为甲供材料，详见附件。 2.3.2等为甲定乙供材料，详见附件。 第3条：工程质量标准 3.1工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收合格标准。 3.2保修期自本工程竣工验收合格并完成竣工备案手续之日起计。保修期限按照_年6月中华人民共和国建设部第80号令房屋建筑工程质量保修办法执行。 第4条：保修期 4.1本工程保

21、修期为： 1、基础工程及主体结构工程为设计年限。 2、防水工程5年。 3、管线设备工程2年。 4、装修工程2年。 4.2保修期内的返修工作，乙方必须服从甲方或甲方委托的物业管理公司的管理，详见附件保修期内维修工作管理的约定。 第5条：工期 5.1总工期：天(本工期为从甲方下发的开工文件起到完成建筑工程竣工验收备案的时间，包括不属于乙方承包范围的各专业工程的工期)。 5.2开工日期：年月日，具体开工日期以甲方或甲方委托的监理公司下发的正式开工令为准。 5.3节点工期： 5.4合同文件中提及的工期，应包括劳动假日、公众假日、星期六、星期天和恶劣天气日子。 第6条：承包方式 6.1本工程采用定额计价

22、形式由乙方承包，即乙方采用包工包料、包质量、包工期、包安全、包风险、包经国家有关部门验收的形式进行总承包施工。 6.2在施工期间,其它有需要由乙方承包施工的项目(合同外项目),以甲方的书面通知为准,计费和付款依本合同的约定执行,总工期应经双方确认后调整。 第7条：合同价 7.1合同暂定总价 本工程含税暂定总价为￥元(大写：人民币亿仟佰拾万仟佰拾元角分)。 乙方在收到甲方确认的施工图纸后45天内报送工程预算书及详细完整计算底稿(含电子版)送甲方审核，甲方在收到乙方报送的资料后45天内，甲乙双方按经甲方审核的工程施工图纸核对的工程量及按本合同附件计算本工程造价，然后双方可签订调整本合同建筑、装修、

23、安装工程暂定造价的补充合同。 7.2计价方式 7.2.1除合同另有约定，计价方式如下：按工程施工图、竣工图和说明，结合实际执行的施工方案(须甲方及其委托的监理确认)、图纸会审记录、设计变更、隐蔽验收记录及签证，根据国家、省、市相关计价规定计算实际完成工程量(不包括乙方造成的浪费)。 7.2.2土建工程套用;装修工程套用;安装工程套用;按规定取费，地区类别按类地区，计价费率有浮动范围的取中值。 本工程人工、材料(如钢筋、混凝土等)、机械单价按工程同期(市)造价管理部门发布的指导价格以加权平均计算，其中土建、装修工程材料不上下浮，安装材料下浮%。甲供材料的材料价不计入分部分项工程费。经甲方指定价格的部分水电材料，其材料费不参与总价上下浮(以施工过程中甲方定价联系单为准)，其余人工、材料、机械费均按本款约定参与总价上下浮。 在乙方有效履行了施工总承包管理义务之前提下，甲方向乙方支付总承包服务费，总承包服务费按甲方指定专业发包工程总造价(电梯工程为电梯安装费，外电工程为低压部分，不含发电机及环保工程、泵房供水设备工程)的%计取。在乙方有效履行了甲供材料管理义务之前提下，甲方向乙方支付甲供材料管理费，甲供材料