2022年建筑合同4篇

1、第 页2022建筑合同4篇建筑合同4篇随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是我帮大家整理的建筑合同4篇，欢送大家分享。建筑合同 篇1发包方甲方：承包方乙方：依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、 工程名称：2、 工程地点：3、 工程内容及范围：1合同及工程图纸的所有内容。2345二、承包形式：包工包料，总价包干三、工程造价及合同款支付：1、 工程总造价

2、：捌万叁仟元整￥：83000.00元。2、第一次付款：工程竣工并验收合格后，支付工程总造价的95%； 第二次付款：总工程款的5%作为质保金，一年后结清。四、工程期限：本工程工期为 25 天日历天，以签订合同时间为准。五、工程质量标准：到达设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。六、工程平安要求：乙方负责工程现场的平安文明施工。七、双方权利义务：1甲方：1.1解决材料物资的堆放和临时设施场地。1.2施工中水电费由甲方负责1.3在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式支付工程款。2、乙方：2.1在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方

3、厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。2.2承当本工程施工中的一切平安事故责任。2.3按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。2.4把好质量关，确保工程质量到达验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。2.5组织落实施工管理人员和材料设备进场。2.6施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原方案正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。2.7平安文明施工。八、工程验收：1、工程竣工后，乙方向甲方汇报工程竣工情况，甲方在接到乙方验收申请报告后应在五个工作日内组织有关部门与乙方共同验收。并于验收合格后十五日内按照合同支付工程款。2、工程竣工验收合格后一年内，施工单

4、位负责该工程的质保工作。九、附那么：1、未尽事宜双方协商解决。2、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字、盖章、即开始生效，至工程款结清后自动失效。甲方盖章： 乙方盖章：代表签字： 代表签字:年 月 日 年 月 日建筑合同 篇2发包方 (以下简称甲方) 分包方： (以下简称乙方)依照?中华人民共和国合同法?及有关规定，甲方将总包承建的 工程中的 劳务工程分包给乙方。为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：第一条：工程概况第二条：分包具体工作内容第三条 分包工程及包干单价3.1 乙方劳务分包费用实行包干单价结算，包干单价包括：人工费、税费、停窝工费

5、、未能预见费、管理费等费用。3.2 施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运(含二次转运)按每月每人 元包干。3.3 根底以上按建筑面积包干，建筑面积为：暂计m2，包干单价为 元/m2，其中基价 元/m2，质量 元/m2，平安 元/m2，工期 元/m2，文明施工 元/m2，材料节约 元/m2。注：假设乙方在分包施工中不能到达本合同所约定的相关标准，那么甲方有权扣除本合同第三条各包干单价中所含质量、工期、平安、文明施工、材料节约的相应局部价款，不再支付。第四条 有关质量、工期、平安、文明施工、材料节约的具体要求及其他约定 4.1 质量：分包工程质量必须全部合格，质量等级到达，质量要求

6、须由甲方现场工程工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收标准和标准验收和签发。假设乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至验收标准为止，给甲方带来的一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承当，并按甲方与业主方的总合同所约定的质量处分条款执行。4.2 分包工程交甲方验收到达质量等级要求后，双方办理结算及财务手续时,应预留分包款总额的_%作为工程质量保证金(以下简称质保金),质保期为_年,保修期从单位工程移交业主之日起计算,保修期及期内权利义务按?建筑工程质量管理条例?及?重庆市建设工程质量保修证书?内容执行。4.3分包工期以甲方现场工程工程部规定的分时分段具体工期及形象进度为准，工期由 甲方

7、工程工程部经理签发。假设乙方擅自退场、擅自停工(未提前 天通知甲方)或延误工期，乙方承当由此给甲方带来的一切直接和间接损失，并承当违约金 元/天。4.4 平安：严格执行建设部JGJ5999标准及?重庆市劳动平安条例?乙方应尽量杜绝伤、残、亡等平安事故，各种事故控制在工程工程部规定的指标范围内，该项指标由甲方现场工程工程部平安负责人签发。在分包工程施工期内所发生伤、残、亡等平安事故，在明确责任根底上，所产生的一切直接和间接费用甲乙双方按责任划分比例承当，善后处理工作由甲、乙双方共同办理，乙方应按甲方有关规定做好统计上报工作。假设因乙方的责任造成平安事故的，乙方应承当全部平安事故处理费用，同时甲方

8、有权向乙方追究由此产生的一切责任。乙方应主动配合甲方对入场人员进行平安教育和技术交底，假设因乙方人员违章操作引起的对自身或他人的伤害责任均由乙方自行承当。责任确定的裁定单位：一般事故为甲方总部平安管理部门;重大事故(如死亡事故等)为甲方上一级主管部门，并以裁定单位作出的事故调查报告书为责任确定的依据。4.4 文明施工：须到达甲方工程工程部规定的标准和要求，此项由甲方现场工程工程部经理指定专人签发，假设未到达要求 。4.5 材料使用、管理：由甲方施工员根据材料消耗定额按分包工程量签发限额领料单，经甲方施工负责人或区段长审签后，乙方到甲方现场库房领取;凡超耗部份和乙方恶意浪费(不服从管理，不及时回

9、收，不听安排，盲目施工等)局部的材料费由乙方全额全价(预算价)赔偿，同时甲方有权给予乙方适当的罚款。4.6 乙方进场后，假设不能到达甲方的质量、工期、平安、文明施工、材料使用管理的要求，影响甲方总包工程进行的，甲方有权勒令乙方出场，相关经济责任和损失均由乙方承当。第五条：劳务分包费的支付5.1 支付方式：银行转帐支票5.2 支付程序：乙方每月XX日按实物完成工作量统计报表报甲方审定，以建设方验收合格的书面依据和甲方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件，按所完成实物工作量的 %支付分包款，累计付至总分包款的 %时暂不支付，余款在建设方及监理验收合格后，办清结算并在建设方付清总包工程结算款、扣除质

10、保金(按结算劳务费总额的 %)后付给乙方。质保金于 年保修期满后，扣除所发生的质量保修费后支付，保修期从单位工程移交建设方之日起计算。5.3 乙方的营业税和个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。5.4 假设因建设方拖欠甲方工程款而致甲方资金有困难时，乙方应共同分担由此产生的资金压力，即免除甲方延迟付款的责任。所余全局部包费待甲方收到建设方支付拖欠的总包工程款后按5.2款约定支付。第六条：临时设施、水、电由 。第七条：附那么7.1 本合同条款所述的工程管理人员具体名单详见公示于甲方现场工程工程部 的管理人员简介。7.2 本合同未尽事宜，双方均应本着老实信用的原那么按有关规定

11、协商解决，假设在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。7.3 本合同经双方签字盖章后生效，至合同分包工程完工交验,保修期满后自然失效。7.4 本合同一式份，甲方持份，乙方持份，每份具有同等法律效力。第八条：补充条款甲方： 乙方：地址： 地址：法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： ： ： 现场代表： 分包商： ： ：年 月 日 年 月 日建筑合同 篇3发包方：承包方：按照?中华人民共和国经济法?和?建筑安装工程承包合同条例?结合本工程具体情况，经甲乙双方协商并同意签订本合同。 工程地点及名称：宽城县北河苑小区25#26#楼承包范围：1、本工程所有外脚手架的搭设及所有防护

12、、平安通道、临边洞口。2、所有搭设内外脚手的材料必须到达国家标准要求。3、包括平安网、兜网，网由甲方提供。4、包括现场的架子卸装由乙方负责。三、承包价格：脚手架安装及撤除按 15.00 元/四、约定条款：1、架子工搭设的外脚手架必须到达国家标准标准，严格按施工方案施工，如出现检查不合格，所有损失全部由乙方承当。2、进度要求工期从现在开始到20 xx年6月。乙方必须满足甲方进度方案要求，否那么甲方有权增加工人突击，所需一切费用由乙方承当，乙方中途不得借故停工或影响下道工序，否那么甲方有权重新安排施工队，其接手单位所需或所发生的一切费用在乙方工资内支付。3、文明施工及平安甲方负责向乙方提供平安帽和

13、平安带;所有操作人员必须按制度及操作规程施工;施工现场架子、扣件不得乱堆乱放、不得到处乱甩，否那么甲方发生收拾现场，杂工费由乙方负责;坚决服从甲方管理人员监督，与各班组密切配合：如有闹事、打架、违法、违章行为，各负其责;五、施工过程中，乙方应严格按照各项平安操作规程施工，遵守甲方制定的各项平安规章制度。如因乙方违规操作、不服从平安管理而造成的一切平安事故均由乙方负责。六、其它乙方施工人员上班不带平安帽每人每次罚款50元。如甲方需要乙方做计时工，大工按200元/天，小工按120元/天。作业时不系平安带每人每次罚款200元。七、结算方法1、按三节根据完成工作量的50%进行结算。2、乙方工程完工验收

14、合格后，即可办理完工结算。完工结算应按实际面积为准。八、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，工程竣工结算合同终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇4订立合同双方：建设单位：xxx市物资局以下简称发包方施工单位：xxx市建筑工程公司以下简称承包方为了完成商定的建筑安装工程。明确发包方与承包方的相互权利、义务关系，根据?中华人民共和国经济合同法?和国务院颁发的?建筑安装工程承包合同条例?，特签订本合同。第一条工程名称：见工程一览表第二条工程地点：xx市xx路xx号第三条建筑面积：共计xxx平方米。第四条承包形式及材料设备供给：略第五条工程总造价：xxx万元第六条工程价款和费用结算依据及付款方法：略第七条技术资料供给：施工图x x份，设计概算xx份，钻探资料xx 份，于xxx月x日交齐、第八条工程开竣工时间：xx年xx月xx日至xx年x月x日。第九条工程质量标准，依据本工程的施工详图和国家颁发的建筑安装工程施