钢筋笼加工合同

1、钢筋笼加工合同甲方：乙方：甲方因为业务需要把工程中的钢筋笼以轻工的方式包给乙方负责加工，为了双方合作愉快、工程顺利进行，特写此协议，经甲乙双方协商，现达成如下协议：一、甲方的责任与义务1、提供加工钢筋笼一切原材料及辅助材料（包括焊条、焊把、手套）。2、提供乙方工作人员生活用水、用电，并负责加工钢筋笼与工程各方面及监理的沟通。3、乙方不负责井口搭接、钢筋笼运输所花费的一切费用。4、必须按图纸来结算加工所有的钢筋笼子的吨数。5、误工超过3天必须给乙方每天补助/天（现金支付）二、乙方的责任与义务1、按工程规定加工所需范围钢筋笼。2、负责钢筋笼加工现场管理及工作人员的管理。3、合理利用原材料，把材料的

2、损耗降到最低点。三、承包价格及加工费用的支付方式承包价/吨或/米（现金支付，不含税）。2、钢筋笼内的省侧管以每米3、支付方式A、乙方工人进入工地时，甲方应一次性提供三至五千元生活费。B、钢筋笼加工费按月计量结款，每月结所加工费用的90%乙方所承包的钢筋笼全部加工完成，不管甲方是否用完，甲方应在3天之内必须给乙方结清所有余款（不论年前是否完工，工资按量结清）。C、如果中间甲方停工必须给乙方一次性结清所加工钢筋笼的工程款。D、如果工程中甲方不按时结款，乙方有权停工或不让甲方使用乙方所加工的钢筋笼。四、机器使用甲乙双方的责任甲方把机器提供乙方使用，乙方应负责维护与保养，但是工作当中及其发生故障（比如

3、电焊机不能用了，以及电机烧了，乙方概不负责，甲方应安排人员修理并使工作正常进行）。五、本协议一式两份，甲乙双方各执1份，有甲乙双方法人或负责人加盖公章或签字，签字之日起生效，未尽事宜，甲、乙双方协商解决。甲方签字：乙方签字：电话：电话：身份证号：身份证号：年月曰篇二：钢筋笼加工协议钢筋笼加工协议甲方：家庭住址：身份证号码：乙方：家庭住址：身份证号码：甲乙双方本着友好协商的原则，遵守中华人民共和国法律的前提，就长、株、潭城际铁路湘潭段钢筋笼制作达成如下协议：1、甲方提供原材料，加工场地，负责场地、电费、加工辅材。如因甲方原因造成误工，由甲方承担乙方经济损失100元每天/人。2、乙方自带电焊机，负

4、责钢筋笼制作的一切相关事宜。3、乙方制作期间，严格按照甲方技术员及项目部的技术要求进行制作，如因乙方造成的一切经济损失由乙方负责。4、乙方在制作过程中，所有工人必须佩带工作服、工作帽，违者罚款50元/次。5、乙方负责场地的卫生，保洁。6、乙方在制作过程中，不得偷盗，变卖加工棚内任何物资，一经发现，乙方无条件自动退场，情节严重者，报公安机关依法处理。7、计价与结算方式按现项目部提供的施工图纸，以每根桩的实际有效桩长计价，单价桩径1M大为每米元。（另：桩径大超过3组，单价为20元/M）。结算方式：每月15日结算，按实际工程量的60%吉算，年底付至85%本项工程竣工全部结清。8、其它未尽事宜，双方协

5、商解决，如协商解决不了由当地法院进行裁决。9、乙方交付押金三千元由甲方三个月后退还。本合同一式两份，双方签字后生效。甲方：乙方：电话：电话：年月曰篇三：钢筋笼制作劳务合同钢筋笼制作劳务合同甲方委托人通讯地址乙方（制作承包人）性别电话居民身份证号码甲乙双方经友好协商，达成以下钢筋笼制作劳务协议，以共同遵守：1、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：钻孔压灌超流态砼灌注桩钢筋笼制作2、工作内容与要求：制作钢筋笼所需的钢筋由提供，而焊接机器与焊接材料由自备。乙方必须按照甲方提供的图纸及有关技术资料进行作业，成品由施工单位和建设单位验收合格后方可使用。作业质量不合格的，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工

6、，以达到质量验收标准合格。因施工作业不合格给甲方造成的损失，由乙方承担。按施工单位的计划进行下料，不得私自截取，造成浪费的要赔偿损失。乙方严格遵守施工场地的各项规章制度，接受甲方的工作安排、指导、监督与调配。乙方必须严格做好安全防护措施，如发生因违反安全规章制度而造成的人身伤害事故，由乙方自行负责。3、劳务费的支付甲方支付给乙方的劳务承包费实行清包人工费，每延长米元，每吨元。劳务费按月发放，甲方保证在施工期间，支付给乙方劳务费，余下的待所有钢筋笼制作完毕后一次性支付。结算支付完毕，合同自动终止。4、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，如果乙方有给甲方造成损失的，须赔偿相应的损失：技术水平

7、达不到甲方要求的；有打架斗殴、偷窃、赌博等严重违法、违纪行为的；故意怠工、偷工减料，给甲方造成重大损失的；严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的；被依法追究刑事责任的；5、本合同未尽事项，甲乙双方另行商议。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效。甲方负责人：乙方：委任人：（签字按指印）年月曰年月曰篇四：钢筋笼制作合同*工程钢筋笼制作承包及劳务合同甲方：乙方：根据工作量、工期、安全、质量、进度要求，为有效组织施工，明确相互责任，顺利完成施工任务，经甲、乙双方协商签订合同如下，望共同遵守：一、工作量：桩基工程钢筋笼制作、注浆用钢管车扣二、承包内容：桩基工程钢筋笼

8、制作及注浆所用钢管车扣。三、施工地点：四、双方责任1、甲方责任：、甲方负责提供工程所需的钢材及钢管。、对乙方实行全面组织、安全、质量管理。、对乙方工作人员进行安全教育，签订安全协议书。、对乙方工作质量进行监督和指导。、监督乙方合理使用安措费。2、乙方责任、负责所需设备、材料；并承担相关设备、材料的往返运费。、必须接受甲方领导，服从甲方有关技术和生产管理人员的指挥安排。、必须严格按照设计图纸、技术交底及规范要求加工制作钢筋笼及钢管车扣工作，接受现场质检员的检查指导，确保钢筋笼及钢管车扣检验合格。、施工过程中必须严格执行安全操作规程，充分利用劳动保护品，服从甲方统一管理，实现安全文明生产。、严把材

9、料关，不得浪费，浪费的材料由乙方自行负责。、保证钢筋笼供应及钢管车扣满足施工进度要求，并确保钢筋笼焊接牢固；车扣标准，因焊接不牢固及车扣原因所造成一切质量事故负全部责任。因钢筋笼供应及车扣不及时造成甲方停工或窝工的，甲方从承包费中扣除。、承担制笼及车扣人员养老保险、医疗保险等各类保险及人工费用。、施工所用的钢材属项目部所有，任何人无权出卖、赠予及转让，若有违犯按价值的二十倍罚款。、乙方按产值的1%用作安措费，保证按量合理使用。五、双方驻工地代表：甲方：乙方：六、承包单价及付款方式、承包单价：元/吨（按图纸计算的理论钢筋用量计算，该单价包括钢筋制作费及钢管车扣费）。、项目施工期间可预支部分承包费

10、，工程结束进行结算后，乙方需开具工程款发票，撤场前一次付清。七、其它1、未尽事宜，有双方协商解决。2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。甲方：乙方：开户行：银行账号：身份证号：联系电话：负责人：负责人：日期年月日日期：年月日篇五：钢筋笼制作分包合同（范本）钢筋笼制作分包合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）特委托乙方组织劳务协助施工，双方按照国家相关法律法规，本着互惠互利的原则，经协商达成如下协议，并共同遵守。一、工程概况：工程名称：工程地点：二、工作内容：支护桩钢筋笼制作，施工严格按照甲方提供的设计图纸施工。三、承包方式：包工不包主材，包设备、包焊条、包氧气乙炔、包劳保用品、包安全

11、。四、工作时间：工作时间为甲方下料单后，按照甲方要求的时间内完成，如遇特殊情况经双方协商可作调整。五、双方责任：1、甲方责任：（1）负责下料单；（2）负责对整个施工中间质量的控制和安全工作的监督管理；（3）负责将施工所需主要材料按时送至施工现场；（4）负责各施工队伍之间的协调工作。2、乙方责任：（1）负责施工所需的机械设备及施工人员的进退场；（2）负责协助、配合甲方完成工作任务：如安全防护措施工作等；（3）必须遵守安全、文明施工的有关规定，保证施工现场的整洁清爽有序；（4）严格按甲方要求施工，确保质量，保证在协议要求时间内完成施工任务；（5）服从甲方管理，遵守操作规程，由乙方原因（违反操作规程

12、、野蛮施工等）引发安全事故，均由乙方自行承担。六、工程款计算方法及支付：1、计量：钢筋笼制作以米为单位，严格按照甲方提供的成孔深度即（地面标高减孔底标高）。2、工程款总价=计件单位*米钢筋笼制作：20元/米。3、工程款支付：（1）支付方式：按月支付；（2）月工程款=承包人当月完成实际工程进度款*80%;（3）当工程量完成至100%时，工程款累计支付至已完成工作量的100%。七、附加说明：（1）在施工过程中，乙方严格按要求施工，服从甲方安排，如发现违章操作及违反安全文明施工要求的，经教导屡教不改者，甲方根据相应制度予以惩罚；（2）乙方在施工中必须保管好甲方提供的一些设备、工具和材料等，如发现故意

13、损坏、丢失或者随意浪费的，将加倍赔偿。本协议经双方协商，以签定之日为协议生效日，至施工验收合格和结清工程款之日止。如有未尽事宜，双方另行协商补充修改。本合同一式贰份，双方各执一份。甲方：乙方：代表：代表：日期：年月日日期：年月日篇六：钢筋笼制作合同钢筋笼制作合同甲方：东阳市华美劳务有限公司乙方：身份证号：经双方友好协商，甲方将东阳华美劳务有限公司的下属的钢筋笼工程承包给乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据中华人民共和国合同法，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。一、工程概况：工程名称：工程地点：工程情况:二、承包范围

14、及方式：承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、套丝、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费。单次医药费：事故处理费3000元以内由乙方承担，超过3000元由甲方承担。甲方提供钢筋笼工程需用配备的钢筋机械、电焊机电缆线、配电箱、铁丝、焊条、安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套（每月每人3畐副）面罩等承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包钢筋笼制作至下钢筋笼所有完成验收合格前所需工作。钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）、钢筋的垂直运输、现场投料、绑扎、（无论垂直运输有多高、水平运输有多远、无论有无垂直运输机械、包括

15、因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。）、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、钢筋采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧（螺纹内丝的制作不在内）、钢筋的质量验收、现场文明施工（包括配合甲方等上级检查单位的各种验收）等钢筋工程内（但不局限于上述工作范围）的一切工作内容。4.无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示。属乙方承包范围内的但乙方未施工项，在甲方通知乙方施工后乙方拒绝施工的，甲方将双倍扣除相应款项。除甲方原因引起返工

16、所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。三、施工工期及工人进场时间：乙方确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。四、承包单价：质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内。计算方式：按照上述承包范围及方式，本工程中所有钢筋笼钢筋笼按470元/吨。此单价包括本合同所提到的乙方工作范围、内容方式及有关说明提到的一切工作内容（除本款第5条提到的内容，本单价不作调整）。质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求，即必须达到甲方、监理和业主的认可（验收通过），乙方所有

17、完成工作经验收通过后的返工与乙方无关。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场，按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用（即按乙方完成总量的计价X90%计算所得给予结算）五、双方职责、义务及权利甲方有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于50元，直接在乙方每月任务单中抵扣，对屡教不改的，甲方有权开除并有权终止合同，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的一切经济损失。乙方组织身强体壮，具有法制观念及专业技术，素质好的成建制的职工进场，严禁年龄过大、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。六、付款方式：每月底按上月完成工程量的百分之九十付清，春节前无论项目部

18、是否付款，甲方应付给乙方百分之九十五，全部工程完成结算后，一个月内由甲方付清乙方所有的工程款，伙食有乙方负责，如果到甲方食堂吃饭每人每月扣除伙食费450元。甲方：乙方：日期：日期：篇七：钢筋笼制作合同钢筋笼制作合同甲方：乙方：为确保零陵河西工业园二十万平米标准厂房二期工程，依照建筑安装工程承包合同条例以及国家有关政策、法规，本着平等等价，诚实守信的原则，经双方协商一致签订本合同，条款如下：一工程概况1、名称：2、地点：二、承包范围桩基础钢筋笼制作安装、厂房、，约20001200mmB勺桩所需要的钢筋笼，乙方自带焊机等制作钢筋笼所用的机具，每个桩井口焊接钢筋笼由乙方负责，水电辅助材料由项目部负责

19、。三、质量责任：乙方按照设计要求，施工图纸施工，保证质量要求，保证工地旋抗机施工所需要用的钢筋笼，保证工地正常施工，不能耽误工地每天所需的钢筋笼，听从甲方施工员的安排和调度。四、工期工期为45天，进场时间20XX年元月3日五、承包单价本工程4#栋、5#栋、6#栋，所需要的、的栋径的钢筋笼统一按10元/米结算，此价格包括现场焊接和桩基井口焊接，为包干单价不作任何调整。六、结算和付款方式1、乙方完成、，按每完成桩结算，本工程全部完成后甲方设备退场前全部结清工程款。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效，结算完工款后失效。甲方：乙方：年月日篇八：桩基钢筋笼加工劳务承包合同-标桩基劳务承包、机械租

20、赁合同甲方：乙方：甲乙双方根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及有关法律、法规规定，在遵循平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。1、工程内容：2、工程单价：钢筋加工元/t，此单价包括的内容:提供小型机具如小配电箱、切割机、冷弯机、电焊机、焊条及其它相关小型机具等；钢筋笼加工与制作、声测管安装及钢筋笼加工与制作、装卸过程中的其它相关工作；所有钢材到场后由甲方提供机械，乙方派人配合卸货；甲方只负责将大电接到施工场地，然后由乙方根据需要自行接引。3、工程量：以施工图中设计数量为结算依据（钢筋及声测管数量）。4、甲方责任、负责三通一平、提供桩基钢筋

21、加工所需的各种型号的钢筋原材。、负责编制实施性施工组织设计、技术交底及管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等工作。、负责征地拆迁及协调外部关系，解决施工用电、用水、红土、机械设备由甲方承担费用。、负责对乙方进行合同约定的工程量结算和支付，并按合同规定办理结算。5、乙方负责、乙方须配备能够满足甲方施工安全、质量、进度需要的劳务人员，并保证按时进场。施工过程中如甲方根据工程项目的进度需要要求乙方增加人员，乙方不能以任何借口推托，否则必须接受甲方的相应处罚或被清退出场。因甲方材料供应不及时等原因造成乙方停工或窝工超过天的，甲方补助乙方人员误工费元/人/天，具体施工人数由甲乙双方现

22、场清点签字为准。、合同履行过程中乙方雇用的劳务人员不得随意更换。、乙方劳务人员必须按照甲方技术交底进行作业，保证施工安全和工程质量。因乙方原因造成的安全、质量事故，乙方应负主要经济赔偿责任。500、施工中乙方人员发生的工伤、死亡及意外的人身安全事故时，处理费用在500元以内时，由乙方负责；超过时按项目部关于“施工人员人身意外伤害保险办法”处理。、乙方劳务人员必须严格遵守执行甲方的各项规章和制度，接受甲方的领导、监督检查与指导。、认真按甲方劳务培训计划参加相关的学习和培训，特殊工种必须持证上岗。、乙方劳务人员有义务保护好甲方提供的设备及现场堆放的机具、工程材料和工程成品或半成品。、乙方不得倒卖甲

23、方供应的材料物资，如出现倒卖甲方供应的材料物资行为，甲方有权视情节轻重对乙方进行经济处罚、解除合同并移交地方公检法处理。、乙方自行解决乙方劳务人员生产、生活的器具及交通等全部费用。、施工过程中，乙方与当地发生的债权债务以及治安等问题，全部由乙方负责处理，并全部承担相应责任与费用。劳务费结算与支付结算。甲方对乙方的劳务费以计件的方式进行结算。甲方承担安全辅助材料，保险费，税金等劳务费用。计件作业项目：以施工图中设计数量为结算依据，以监理工程师及甲方签字认可的完成的合格数量为准。有下列情况之一者不予结算和支付。未经监理工程师检查确认的计件量。因乙方劳务工原因造成的质量不合格项目的数量。支付：实行按

24、月结算支付：待甲方收到业主相应工程款项后，按本月经甲方审核完成的工程量进行支付。7、安全及文明施工管理严禁录用未满十八周岁的未成年人员、非健康人员。乙方必须按国家规定为劳务人员配备劳动保护用品、用具。8、变更与解除：本合同生效后，甲乙双方均不得随意变更与解除，遇有下列情况之一的，允许变更和解除：由于本合同所涉及的工程停建，使之无法履行。因不可抗力使合同无法履行。乙方劳务人员因劳动技能不符合要求或不服从甲方管理等因素导致不能完全履行合同，影响甲方工程项目安全、质量、工期的，甲方有权变更或解除合同，乙方必须做好配合工作。9、违约责任甲方原因造成的质量问题而返工重做的，甲方按实际发生的数量乘以该项目

25、的计件单价支付乙方劳务费。违约金因乙方原因造成的质量问题由乙方负责返修，返修所需成本、人工费全部由乙方承担。甲方违反劳动法律、法规和规章，损害乙方合法权益的，乙方及乙方劳务人员有权向甲方上级部门或地方劳动保障等行政部门举报。合同一方故意或者过失违反合同，致使合同不能履行或者不能完全履行，并给另一方造成经济损失的，依规定或者约定承担赔偿责任。10、争议的解决办法：在履约合同过程中，如发生争议，双方应本着友好协商的原则解决；如协商不成，可通过以下方式进行解决。、向（工程所在地）仲裁委员会提请仲裁；、向（工程所在地）有管辖权的人民法院提起诉讼。11、附则本合同一式两份，甲、乙双方各一份。本合同自甲乙

26、双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效，完成合同约定的工作任务、甲乙双方最终结算之日合同自行终止。本合同未尽事宜，经双方协商后可签订补充合同。甲方（盖章）：法定代表人或授权代理人：（签字）日期：年月曰开户银行：帐号：乙方（盖章）：法定代表人或授权代理人：（签字）日期：年月曰开户银行：帐号：篇九：3、下部结构钢筋笼制作加工合同劳务分项工序施工合同合同编号：-（20XX）-工程名称：甲方单位：分项工序承包单位/个人：签订日期：签订地点：目录劳务分项工序工程范围及提供劳务内容-第3页、合同工期第4页第耳页三、工程质量要求-第4页四、甲方责任和义务第5页乙方责任和义务-第6页六、计量与支付第7页七

27、、劳务分项工序单价说明页八、材料-第9页九、违第9页十补第10页十一-第10页十二第11页附件第8设备供应约责任充条款质量与安全合同生效附件一：劳务分项工序项目工程量、价格清单附件二：工程质量承诺书附件三：安全施工承诺书附件四：文明施工承诺书附件五：廉政承诺书附件六：民工工资承诺书附件七：乙方身份证件附件八：分项工序班组管理办法劳务分项工序施工合同（钢筋笼）甲方：工序承包人：（以下简称“乙方”）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及国家有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就劳务分项工序承包事宜经充分协商并达成一致意见后，订立本协议。一、劳务分项工序工程范围及提

28、供劳务内容：工程名称：。工程地点：。拟定合同工程量：。交付保证金额：。劳务分项工序作业内容：（1）、钢筋卸车，钢筋笼加工用加强箍、盘条模具制作，施工机具转运，施工机具的安装，二级配电箱外的电缆线牵设（接电由电工负责），施工机具的维修、保护、保养、覆盖，主筋车丝，丝口处理、套筒安装，钢筋笼制作，钢筋笼运输，桩基钢筋笼下笼，墩柱钢筋笼与桩基钢筋笼间焊接，桩基钢筋校正复位，保护层垫块安装，除锈等一切与钢筋制作安装相关的工作内容，材料机具的转出转回。施工现场的照明设施的安装、维护、拆除等所有工作内容（2）标示标牌的保护、清洁、安装、安全防护的保护。损坏造价赔偿（3）施工场地内配合项目部、监理、业主检测

29、检验所需制作构件。（4）、二级配电箱以外的电缆线安设（电工负责接线，分项工序班组负责牵线等工作内容）。（5）、对于施工范围内的安全防护、覆盖、检查整改收捡、卫生打扫全部由乙方负责，甲方不再承担任何其他费用。（6）、对于施工范围内安防劳保用品由乙方负责（包含:电工电焊手套、电焊眼镜、扎钩、工作服、工作鞋等劳保用品）。（7）、正常施工及迎检期间的场地收捡、安全防护、标识标牌的安设清洁由乙方负责。（8）其他与承包工程相关的一切工作内容及配合甲方进行承包外临时用工安排。乙方必须服从甲方管理二、合同工期1、本劳务分项工序项目自年月日开工，至年月日完工，总日历工作天数为天或按照甲方要求工期为准。2、乙方不

30、得擅自停工。乙方擅自停工3天以上（含3天），甲方有权终止合同，由此造成的一切损失由乙方承担全部责任并按违约条款处罚。3、暂停施工。甲方在认为确有必要时，可指令乙方暂停施工，乙方必须按甲方指令停止施工，妥善保护已完项目，实施甲方处理意见后向甲方书面提出复工申请，甲方批准后方可继续施工，暂停施工期间所有费用（包含误工费）由乙方自行承担。4、施工期间乙方必须按照甲方下达的施工任务计划完成施工任务，由此增加的人员、机械等相应费用由乙方自行承担。5、乙方自愿承担因工期延误造成的损失和风险，乙方不得以任何理由要求甲方支付工期延误的所有费用（包含误工费）。6、因抢工期、工期缩减所增加的机械费、管理费、人工费

31、由乙方自行承担，乙方不得以任何理由要求甲方支付抢工期、工期缩减所增加的一切费用。三、工程质量要求：1、乙方施工的工程项目，除必须经符合施工当时实施的国家及地方规范、标准和施工设计要求外，还必须符合承包合同的要求，以及监理工程师和业主对工程质量和质量过程要求，施工质量目标必须与甲方总体目标一致。2、乙方必须按照施工图纸、说明、合同附带的施工规范及有关规范进行施工，施工质量要达到国家行业验收标准及相关规范要求。如乙方施工质量不符合规定，甲方有权责令其停工或返工，返工费用等其它损失由乙方承担，工期不予顺延。3、乙方所使用的材料必须达到施工图纸及项目所在地区有关建筑材料使用的合格标准，设备应符合相关规

32、范所规定的标准。所有进场材料必须进行报验，在甲方确认后方可进场施工，未经允许的不得使用，否则造成的所有损失由乙方承担。4、在施工过程中，乙方不得擅自改动施工内容、工序，不得偷工减料，如确需变更改动的，乙方必须征求甲方和设计人员同意后再做修改。5、乙方应严格按照甲方技术、质量交底、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定标准。6、甲供材料、构配件、半成品、成品、设备必须具有质量合格证，并经检验合格后方可用于本工程。甲方委托乙方自购的辅助性零星小型材料需经甲方检验合格后方可用于本工程，未经甲方许可乙方不得擅自代换任何材料。7、隐蔽工程须严格按照工程质量验收规程予以验收，未经签证

33、合格，乙方不得进行下道工序施工。如乙方擅自隐蔽，视为违约，甲方有权要求乙方打开检查，无论检查是否合格由此造成的费用增加和工期延误责任，由乙方承担。8、乙方劳务分项工序承包项目的质量应达到甲方要求的标准，其中合格率必须100%整体优良率为95%并且乙方应配合甲方达到整体创优目标及企业质量目标。四、甲方责任和义务：1、甲方委派作为项目经理（联系电话：），监督管理乙方现场施工、工程进度、工程质量、办理工程量的核验、工程验收等事宜。对乙方在施工中存在的问题，项目部有权下发整改指令，如乙方不按指令执行的，项目部将开具罚款单，经项目经理审批后，由财务部直接在乙方的进度款中扣除；造成甲方损失的，由乙方承担，

34、在工程款中直接扣除。提供图纸，及时交付合同约定的甲方应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要的配合（材料为：焊条、扎丝、焊钳、套筒、电缆线；机械设备：电焊机、切割机、车丝机、断筋机、运输用装载机、卸车及下笼用吊车等配合施工机械）3、甲方按照乙方材料计划一次性购置所需材料机械（合同范围内材料机械），乙方对甲方发放的材料机械进行保管、保护、保养、维修、覆盖。后期维修由乙方负责（由甲方责任造成的损坏由甲方负责），电缆线按照工程实际损耗或不能使用，交还乙方更坏（以旧换新），未能交付扣除乙方费用。4、严格监督乙方劳务人员按照文明施工、安全生产要求进行生产作业、确保现场作业文明

35、、规范和安全。5、负责办理乙方已完劳务分项工序工程计量和完工决算。6、按本合同约定，根据甲方业主支付的工程款情况及时对乙方支付劳务分项工序篇十：桩基钢筋笼加工劳务承包合同-标桩基钢筋笼加工劳务承包合同（草拟）甲方：乙方：甲乙双方根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及有关法律、法规规定，在遵循平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。1、工程内容：桩基钢筋笼制作安装及相关工作。2、工程单价：钢筋加工（）元/t，此单价包括的内容:提供小型机具如小配电箱、切割机、冷弯机、电焊机、焊条及其它相关小型机具等；钢筋笼加工与制作、声测管安装及钢筋笼加工与制作

36、、装卸过程中的其它相关工作；所有钢材到场后由甲方提供机械，乙方派人配合卸货；甲方只负责将大电接到施工场地，然后由乙方根据需要自行接引。3、工程量：以施工图中设计数量为结算依据（钢筋及声测管数量）。4、甲方责任、负责三通一平、提供桩基钢筋加工所需的各种型号的钢筋原材。、负责编制实施性施工组织设计、技术交底及管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等工作。、负责征地拆迁及协调外部关系，解决施工用电、用水、红土、机械设备由甲方承担费用。、负责对乙方进行合同约定的工程量结算和支付，并按合同规定办理结算。5、乙方负责、乙方须配备能够满足甲方施工安全、质量、进度需要的劳务人员，并保证按时进场。施工过程中如甲方根据工程项目的进度需要要求乙方增加人员，乙方不能以任何借口推托，否则必须接受甲方的相应处罚或被清退出场。因甲方材料供应不及时等原因造成乙方停工或窝工超过2天的，甲方补助乙方人员误工费150元/人/天，具体施工人数由甲乙双方现场清点签字为准。、合同履行过程中乙方雇用的劳务人员不得随意更换。、乙方劳务人员必须按照甲方技术交底进行作业，保证施工安全和工程质量。因乙方原因造成的安全、质量事故，乙方应负主要经济赔偿责任。、施工中乙方人员发生的工伤、死亡及意外的人身安全事故