2022年关于建筑工程施工合同模板集合5篇

1、第 页2022关于建筑工程施工合同模板集合5篇关于建筑工程施工合同模板集合5篇随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。拟定合同的考前须知有许多，你确定会写吗？以下是我为大家收集的建筑工程施工合同5篇，希望对大家有所帮助。建筑工程施工合同 篇1发包方(以下称甲方)：_承包方(以下称乙方)：_法定代表人：_法定代表人：_身份证号码：_身份证号码：_为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，到达甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据?中华人民共和国合同法?和?中华人民共和国建筑法?及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利

2、与义务，现双方协商自愿签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：_4、工程面积：_5、工程立项批准文号：_第二条工程工程期限1、合同工期总共历时_天(日历天);开工日期：_年_月_日;竣工日期：_年_月_日。2、如遇以下情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：(1)在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上(每次连续_小时以上)，影响正常施工;停水停电_天以上;(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第三条工程承包内容1、工程承包形式：_2、工程承包范围

3、：_第四条工程工程结算及付款方式1、合同生效后_日内，甲方付_万元(大写)(￥_元)工程预付款。2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报_日内支付工程进度款。3、工程进度款支付达工程总造价的_%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付_%的款，留_%的质保金，保修期满后支付结乙方。4、假设甲方拖欠工程款时，应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承当，工期相应顺延。6、在验收过程中，如有不合格工程，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。否那么，超过一天按保存价款万分之三罚款。7、拨付工程款时乙方应到

4、有关部门开“建筑安装专用发票，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否那么，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。第五条工程质量标准1、工程质量应当到达到达设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承当违约责任。2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承当。双方均有责任，由双方根据其责任分别到达设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。第六

5、条工程验收乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。第七条平安施工乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承当。第八条违约责任1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的_%支付违约金。2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的_%支付违约金。3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用

6、的，除应一次性支付工程总额_%的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的_%支付违约金。第九条双方的权利与义务1、甲方的权利与义务(1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。(2)在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式按时支付工程款。2、乙方的权利与义务(1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。(2)承当本工程施工中的一切平安事故责任。(3)按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。(4)把好质量关，确保工程质量到达验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。(5)组织落实施工管理人员

7、和材料设备进场。(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原方案正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。(7)平安文明施工。第十条争议解决因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条附那么1、本协议经双方签章后生效。2、本协议于_年_月_日在_签署。3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。4、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_代表人：_代表人：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同 篇2发包方：

8、(以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲方在北塔区资枣社区安臵地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：邵阳市北塔区资枣社区安臵地二、工程地址：邵阳市北塔区资枣社区安臵地三、建筑面积：全框架结构共11层，总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算)。注：括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责施工，工资由甲方付款。四、承包范围及内容1、主要内容：按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进

9、行施工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为3米，第一层为3.8米，0.00以下按实结算，并计算乙方的其它费用开支，为一次性支付。2、配套附属工程，另行按实计算。3、水、电由甲方负责。4、室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购置。五、材料材料及工程质量要求1、主体工程质量必须到达一次性验收合格、2、乙方应认真按照甲方要求和意图，精心施工，随时接受甲方的检查、验收。3、因乙方原因工程质量达不到标准质量标准，乙方承当一切责任，工程质量达不到标准标准的局部，乙方按照甲方的要求标准和重新施工，直至符合标准标准合格为止，所有费用由乙方负责。4、假设甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和

10、损失由甲方负责。5、外墙为100100或(100200)的方块砖，屋面为随到随抹一次性成合压光。防水屋面由甲方负责。六、承包方式及合同价款1、工程采用包工不包料大包干形式，承包价格为220元/平方米，平安保险由乙方负责。2、浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。机具、扎丝、铁丝、钉子由乙方负责。内钢管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负责及费用，乙方负责绑扎，外架由乙方负责。七、工期要求工期总共为180天，自20 xx年1月27日开工到20 xx年7月27日竣工。八、付款方式工程总价约为32.736万元，签订合同预付乙方的进场费及备料款3万元，以后每完成一层主体付工程总价的65%，内外装饰每完

11、成一层工程总价的33%。留2%竣工验收后一笔付清。九、双方责任1、甲方应保证工程款及时到位，防止资金问题而造成工程停工，而达不到预期进度由甲方负责。2、甲方未按合同规定履行自己应负的责任，因资金原因不能正常施工，除工期得以顺延外，还应赔偿给乙方造成的实际损失。3、承包人不得将承包工程转包给他人，也不得将其承包工程支解以后分包的名义发包他人，否那么，合同自行终止。4、甲、乙双方本着精诚合作、自行遵守的原那么，认真履行职责，协助保密等义务。5、本合同一式四份，双方各执二份，合同自签字生效，发包人、承包人履行合同的全部义务，承包人自发包人交付竣工结算款支付完毕，本合同自行终止。甲方(公章)：_ 乙方

12、(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同 篇3(GF19990201)合同编号： 字 号中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局第一局部 协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程工程一览表(附件1)工程立项批准文号：资金二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 天。

13、四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： 元(人民币)￥： 元 六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、标准及有关技术文件7、图纸8、工程量清单 9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。七、本协议书中有关词语含义本合同第二局部?通用条款?中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效本合同双

14、方约定 后生效发包人：(公章) 承包人：(公章)住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人： ： ： ： ：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：合同订立时间： 年月 日合同订立地点：建筑工程施工合同 篇4发包人(全称)：承包人(全称)：依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就下述建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 天

15、。四、质量标准2工程质量标准：合格五、合同价款金额(大写)： 元(人民币)(小写)： 元(人民币)六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、招标文件及答疑澄清6、投标文件7、工程建设标准、标准及有关技术文件8、图纸9、工程量清单10、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二局部?通用条款?中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合

16、同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定 签字盖章 后生效。本合同一式 四 份，双方各执 两 份，具有同等法律效力。甲方：乙方：年月日：建筑工程施工合同 篇5发包方：_承包方：_依照?中华人民共和国合同法?及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设工程施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设工程1、路基长5公里，路面宽3、5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。2、路面长5公里

17、，路面沙化宽3、5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。3、铺设涵洞4道，涵洞深3、5米，中标价2万元。工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计大写：_人民币￥：_万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务：1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术标准的要求施工，乙方确保质量到达合格。2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进

18、度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意，乙方不得更换工程经理，否那么，甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程工程转包，未经甲方同意不得分包。否那么一经查实，甲方有权终止合同，同时不承当任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中，确保施工平安。假设出现工伤等平安事故，由乙方负责。假设乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承当。五、违约责任：1、乙方必须按时竣工，否那么，每超期一天，按1000元/天支付违约金。2、假设乙方中途终止合同，那么其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、假设甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，那么乙方无条件返工、修复，直到到达要求的标准，其损失由乙方自负。4、假设甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。假设工程质量达不到标