荔城区中医院建设工程设计方案项目

1、PAGE 5荔城区中医院建设工程设计方案项目招标文件招标编号： 招标项目名称：荔城区中医院建设工程设计方案项目招 标 人: 莆田市荔城区中医院（盖章）招标代理单位：福建省招标中心有限责任公司（盖章）日 期：2022年04月目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc30514 第一章 投标邀请书1 HYPERLINK l _Toc14662 HYPERLINK l _Toc502 第二章 投标人须知3 HYPERLINK l _Toc13111 第一节 投标人须知前附表3 HYPERLINK l _Toc3429 第二节 投标人须知8 HYPERLINK l _Toc50

2、09 第三章 合同条款及格式12 HYPERLINK l _Toc15118 第四章 投标文件格式18 投标邀请书受邀单位：福建省建筑设计研究院有限公司福州市规划设计研究院集团有限公司广州博厦建筑设计研究院有限公司1. 招标条件本招标项目荔城区中医院建设工程已由莆田市荔城区发展和改革局以荔城区发展和改革局关于荔城区中医院建设工程可行性研究报告的批复（荔发改【2022】7号）批准建设，项目业主为莆田市荔城区中医院，建设资金来自区财政统筹安排。招标人为莆田市荔城区中医院，招标代理机构为福建省招标中心有限责任公司，现决定对该项目的设计方案进行邀请招标，选定承包人。2. 项目概况与招标范围2.1项目名

3、称：荔城区中医院建设工程2.2建设地点：拱辰街道玉湖新城张镇路与康平路之间2.3计划总投资：本项目总投资约27149.29万，其中工程费用23293.63万元，工程建设其他费用2562.84万元，工程建设基本预备费1292.82万元。项目资金来源由区财政统筹安排。2.4建设规模：本项目规划用地1.473790公顷，总建筑面积为38472，本项目包括门诊综合楼、急诊医技病房楼、连廊及配套。本项目建设内容包括土建工程、安装工程及手术部、ICU、病理科等净化工程等等。2.5招标范围：设计方案，包括概念性方案、方案报批及后续服务（如涉及效果要求的须提供效果图）。 3. 投标人资格要求3.1投标人具备的

4、资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力：投标人承担设计咨询任务的单位需具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质；3.2本次招标要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件：设计项目负责人：应同时具备一级注册建筑师执业资格和房建相关专业高级工程师及以上职称，且必须为投标人本单位员工；3.3 本次招标不接受联合体投标。3.4 投标人“类似项目业绩”要求：投标人及其拟担任本项目负责人均应具备 / 项类似项目业绩，类似工程业绩是指（下同）： / ；3.5 投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类

5、似项目业绩”要求：/3.6 其他要求：投标人及拟派的主要人员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标；投标人均非处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；4. 资格审查办法及评标办法4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为最低价中标法。5.投标保证金的提交5.1.投标保证金提交的时间：在投标截止时间之前。5.2.投标保证金提交的金额：人民币壹万元整（￥10000元）。6. 投标文件的递交（纸质投标）6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）： 年 月 日 时 分 秒，投标人应在截止时间前将纸质投标文件送到福建省招标采购集团4层本项目开标室（福州市

6、鼓楼区红洪山园路68号招标大厦A座4层）。6.2 逾期递交的投标文件，将予以拒收。7. 发布公告的媒介在莆田市荔城区人民政府（/）上发布。8. 联系方式招标人：莆田市荔城区中医院地址：莆田市荔城区拱辰街道尚勤街2606号 邮编：351100 电子邮箱:电话传真系人：黄女士 招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座6层电子邮箱:87554218电话系人：林腾、林游、李卉第二章 投标人须知第一节 投标须知前附表项号条款号内 容说明与要求14.2工程名称荔城区中医院建设工

7、程设计方案项目24.3建设地点拱辰街道玉湖新城张镇路与康平路之间34.4建设规模项目主要内容：本项目规划用地1.473790公顷，总建筑面积为38472，本项目包括门诊综合楼、急诊医技病房楼、连廊及配套。本项目建设内容包括土建工程、安装工程及手术部、ICU、病理科等净化工程等等（最终实施内容以招标人实际需求为准）45.1误期违约金1000元/天55.2质量标准符合规范的合格标准要求65.3招标范围设计方案，包含概念性方案、方案报批及后续服务（如涉及效果要求的须提供效果图）。 75.4工期要求设计方案（含概念性方案）总工期为 20 日历天86资金来源 区财政统筹安排910投标人 资质等级要求本招

8、标项目要求投标人具备工程设计综合资质甲级或建筑工程专业设计甲级资质（不分主、增项差别）或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质（不分主、增项差别）具备有效的法人营业执照；投标人拟派出担任本招标项目的设计项目负责人应同时具备一级注册建筑师执业资格和房建相关专业高级工程师及以上职称，且须为投标单位的在职人员。（注：项目负责人所属单位以注册执业证书或职称证上的工作单位为准，若注册执业证或职称证上没有体现工作单位的，须提供该人员近三个月该单位的社保缴费证明。项目负责人专业以注册执业证或职称证上的专业为准，若未能在上述任一种证书上体现专业的，按资格不合格处理。）10资格审查方式资格后审117踏勘现场招标人不组

9、织投标预备会(答疑会）和踏勘项目现场活动，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场1215.16投标文件的澄清和修改投标人对工程情况和招标文件有疑问的可在 年 月 日17：00前以书面形式向招标人提出疑问。招标人将于 年 月 日17:30前向投标人公布澄清及修改的答疑内容。139.1投标有效期为:90日历天(从投标截止之日算起）1419.1投标保证金10000元1517工程投标报价依据按照国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知（计价格200210号）规定标准及招标文件有关规定16技术标/1725投标文件的签署及规定招标人只接受书面投标文件。在核对投标人及其代表的身份时须提交书面法定

10、代表人授权委托书（须按招标文件要求的格式编制并签字、盖章）及身份证原件。1827.2投标文件提交地点及截止时间收件人：福建省招标中心有限责任公司地点：福州市鼓楼区红洪山园路68号招标大厦A座4层时间： 年 月 日 时 分1928开标开标时间：投标文件提交截止时间的同一时间地点：福建省招标采购集团4层本项目开标室（福州市鼓楼区红洪山园路68号招标大厦A座4层）2030评标方法低价中标法21投标报价本项目最高限价89.29万元，投标人可直接报价。当投标人投标报价中的投标报价高于最高限价时，视为废标。22履约保证金合同履约保证金为合同价款的10%，投标人可以选择现金、银行保函、担保保函、保证保险等形

11、式之一。履约担保期限： 90天 。23招标代理服务费本项目招标代理服务费由中标人支付，各合同包投标人中标后向招标代理机构缴纳招标代理服务费。招标代理服务费按计价格20021980号、发改价格2011534号文件规定的计费标准向中标人收取，具体费率如下： 差额费率中标金额服务招标100万元以下的部分1.5%100500万元的部分0.8%5001000万元的部分0.45%10005000万元的部分0.25%5000万元1亿元的部分0.1%15亿元的部分0.05%按照上述计费标准（按中标总金额分部计取后相加）的50%计取招标代理服务费；上述招标代理服务费含税，各投标人应在投标成本中自行考虑该项费用，

12、招标人不再另行支付。 第二节 投标人须知总则本招标项目荔城区中医院建设工程设计方案项目已经有关部门批准建设，项目业主为莆田市荔城区中医院，建设资金来源为区财政统筹安排，按照有关法律、法规、规章及省市现行有关规定，已具备招标工程设计招标的条件，且已有用于该招标工程项目的相应资金或资金来源已经落实。现决定邀请福建省建筑设计研究院有限公司、福州市规划设计研究院集团有限公司、广州博厦建筑设计研究院有限公司等3家企业对该项目的设计方案进行邀请招标，选定承包人。本招标项目为设计方案编制招标。利益冲突投标人与本项目的招标人、招标代理单位和设计单位不得有任何的从属关系或者其他厉害关系。招标工程项目说明4.1本

13、招标工程项目按照中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例等有关法律、法规及莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定的通知（莆政综202047号）等文件规定，通过邀请招标方式选定承包人。4.2本招标工程项目名称：见投标须知前附表第1项。4.3本招标工程项目建设地点：见投标须知前附表第2项。4.4本招标工程项目建设规模：见投标须知前附表第3项。招标范围、工程质量、工期要求及承包方式5.1本招标工程项目误期违约金：见投标须知前附表第4项。5.2本招标工程项目工程质量标准：见投标须知前附表第5项。5.3本招标工程项目工程的招标范围：见投标须知前附表第6项。5.4本招标工程项目

14、要求工期：见投标须知前附表第7项。资金来源本招标项目资金来源详见投标须知前附表第8项。现场踏勘7.1招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。7.2参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。7.3投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。7.4招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，但应在招标文件中明确告知招标工程项目的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识，投标人认为有必要的可自行踏勘

15、项目现场和施工条件。投标费用投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理对上述费用不负任何责任。投标有效期9.1投标有效期见本须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。9.2在特殊情况下，招标代理单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复公布在福建省公共资源交易电子公共服务平台网站上。投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。招标人将对本招标工程项目投标人进行资格后审。投标人可对本次招标的项目提出资格后审申请。投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料。

16、为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标须知前附表第9项所要求的合格投标人资格条件。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括前附表第9项所规定的投标人资格合格条件审查资料。本招标工程项目不接受联合体投标。（二）招标文件招标文件14.1招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）以及答疑、修改和澄清文件组成，14.2投标人应详细阅读招标文件全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。招标文件的澄清15.1投标人对招标文件如有疑点要求

17、澄清，应于投标人须知前附表第12项规定时间前以不署名方式直接以书面形式向招标人提出疑问（包括认为招标文件中存在限制招标工程项目竞争的倾向性条款等问题，但必须指出其依据）。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间1日前在莆田市荔城区人民政府公布，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的修改16.1招标人在莆田市荔城区人民政府发布招标公告。16.2投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问（包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题），可不署名直接以书面形式向招标人提出。对于投标人提出的质疑的招标

18、文件相关条款，招标人应认真答复，确属不合理条款或存在差错的应在答疑时予以删除、修改。16.3所有招标答疑内容于截标前在招标人公示栏公布。开标截标时间需变更的，在截标1日前在莆田市荔城区人民政府上公布。设计费用17.1 本项目最高限价89.29万元，投标人可直接报价。当投标人投标报价中的投标报价高于最高限价时，视为废标。17.2设计费不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化及工程总投资额的变动作调整。投标工期及质量18.1本工程招标人要求设计方案（含概念性方案）总工期为 20 日历天。18.2本项目质量符合规范的合理标准要求。投标保证金19.1本招标项目的投标保证金为 大写壹万元整 （小写￥10

19、000元整）。投标保证金在开标会现场以现金形式向招标人缴交，未中标的投标保证金开标会当场退还；中标人的投标保证金在于招标人签订设计合同7天后退还。19.2投标人(中标人）有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；中标人放弃中标的；中标人在规定的期限内未能提交履约保证金；中标人不按本须知规定签约的。（三）投标文件的编写20.投标文件由投标函投标文件、投标申请资料和招标文件要求提供的相关证件组成。21.投标文件的语言及计量单位21.1投标文件及投标人和招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。21.2除招标文件中有特殊要求外，投标文件中的计量

20、单位应采用国家法定计量单位。投标内容填写说明投标文件须按招标文件提供的统一格式填写（格式中的所有表格，均可视内容扩展），包括完整地填写投标函。投标文件由下列内容组成23.1投标函；23.2法定代表人身份证明书；23.3法定代表人授权委托书；23.4经年检合格的营业执照副本；23.5经年检合格的资质证书副本；23.6项目负责人的相关证书。投标文件的签署及规定：见投标须知前附表第17项。24.1投标文件须按招标文件提供的格式要求签字和盖章。由委托代理人签字和盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件中投标文件封面、投标函、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书要求签字盖章的地方

21、没有投标单位法定代表人或没有法定代表人正式授权的投标人代表签字盖章的，属无效文件，作废标处理。24.2投标人应提交投标文件正本一份，副本一份，并作“正本”、“副本”标记（正本和副本必须用不褪色的墨水填写或打印），装入一个密封袋后，与其他投标文件再装入同一密封袋，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。24.3投标文件有涂改、插字的地方需加盖投标人公章或校对章。24.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。投标文件的递交25投标文件（正本一份、副本一份）应密封完好并在封口处加盖投标人公章。外包封上应写明：招标人名称；“开标时间前不得开封”的字样；投标人的名称；投标文件外包封应密封完

22、好并在接缝处加盖投标人公章并由投标人法定代表人或其授权代理人盖章。26投标文件的提交26.1投标文件应在投标截止前(含投标截止时）送达招标文件指定地点并交招标人签收（见投标人须知前附表19和20项），投标截止后送达的投标文件，招标人均不予接收。投标人应对所递交的投标文件外包封的完整性负责，招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。26.2逾期提交的投标文件、逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。27至投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新招标。开标、评标及定标28开标28.1开标应当于投标截止时间在福建省招标采购集团4层本项目开标室（福

23、州市鼓楼区红洪山园路68号招标大厦A座4层）进行，由招标人（或招标代理人）主持并邀请相关行政监督部门及所有投标人参加。参与投标的设计单位不得少于3家。28.2开标程序：主持人介绍参加开标会的有关单位。招标人（或招标代理人）及现场监督人员对业主发放的邀请函进行查验，如发现业主对符合资质要求的设计单位所发放的邀请函少于3家，则此次开标会流标。（格式详见附表1）投标人代表检查投标文件密封情况并签字确认。（格式详见附表4）招标人(或招标代理人）对投标文件进行开封，并会同现场监督人员查验投标人代表身份。招标人(或招标代理人）及参加现场监督的有关部门人员不对身份证及相关证明材料的真实性进行核查，投标人应对

24、其负责。唱标并作相应记录，投标人代表对唱标内容进行核对并签字确认。唱标内容为：投标人名称、投标报价、质量承诺、工期承诺、项目负责人姓名及其它必要的内容。（格式详见附表5）29评标29.1招标人(或招标代理人）对投标人资格资质、投标保证金到位情况、投标承诺函的有效性等招标文件的实质性要求进行审查。29.2、投标文件有下列情形之一的，按废标处理并由招标人存档：（1）投标人的资格资质不符合招标文件要求的;（2）未按招标文件规定的地方盖单位公章的;（3）代理人没有法定代表人出具的授权委托书的;（4）同一投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件;（5）未按招标文件要求提交投标保证金的;（6）承诺函中对项

25、目投标报价、工期和质量的承诺不满足招标文件要求的；（7）近三件内，曾被本市县区级以上相关行政监督部门记入不良行为的;（8）投标文件经评审后被监定为其它实质上不响应招标文件要求的；30定标方式30.1、招标人(或招标代理人）完成评审工作后对各投标文件的评审结果进行汇总，对资格审查合格且满足招标文件实质性要求的投标人，推荐一名投标报价最低的投标人为中标候选人。30.2、招标人（或招标代理人）撰写开标、评标及定标情况记录，由招标人（或招标代理人）及相关行政监督部门签字确认后入档。（格式详见附表6）合同的签订和备案31.合同的签订 定标后,招标人（或招标代理人）应在二个工作日内以书面形式通知中标人，中

26、标人在收到中标通知书后的五个工作日内应与招标人严格按照招标文件和投标文件的约定签订设计承包书面合同。32.合同的备案招标人应在签订设计合同后十个工作日内将合同原件按提交相关行政监督部门备案。（七）标后管理33.设计费用支付签订设计合同7天内先付20%预付款，提交满足报批使用的建筑设计方案设计文件后7个工作日内支付设计费用的40%，提交设计方案批准完成后正式文本7个工作日内支付设计费用的35%，技术交底后支付设计方案费用的5%。设计费收取必须提供正式增值税发票。34.合同管理34.1招标人及中标人必须严格按照招标文件、投标文件的内容签订合同，不得再另行签订违背合同实质性内容的其它协议。35.招标

27、人的标后管理35.1招标人应严格控制招标范围，不得随意扩大或缩小招标范围，不得随意提高或降低原施工设计标准。设计总造价不得突破89.29万元，否则，纪检监察部门应追究相关单位和当事人的违法责任，触犯刑律的，移交公安和检察部门依法处理。第三章 合同条款（格式）GF-2000-0210建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）工程名称：莆田市荔城区中医院建设工程建筑设计方案项目 工程地点：拱辰街道玉湖新城张镇路与康平路之间合同编号： 设计证书等级： 发 包 人： 莆田市荔城区中医院 设 计 人： 签订日期： 中华人民共和国建设部 监制国家工商行政管理局发包人：莆田市荔城区中医院 设计人： 发包

28、人委托设计人承担荔城区中医院建设工程设计方案项目，工程地点为拱辰街道玉湖新城张镇路与康平路之间，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。本合同签订依据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断；3.1本合同书3.2标准、规范及有关技术文件3.3投标书及其附件3.4中标通知

29、书、答疑纪要及工程设计质量保证3.5发包人要求或委托书本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）4.1设计面积；4.2设计阶段同：4.3设计费总额：4.4设计内容：根据莆田市荔城区中医院建设工程项目批复开展设计方案编制。发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间： 发包人在签定本合同文件后当内向设计人提交以下资料： 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间： 在发包人提供相应的基础资料后20天内完成各阶段设计文件及相关文件。费用设计费用（含设计方案修改费用、服务费以及应由投标人支付的税金等）人民币 元。设计费不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化及工程总投资额的变动

30、作调整。本项目为固定总价包干项目，投标人可直接报价。结算时，不因项目增加设计而增加设计费。当投标人投标报价中的投标报价高于最高限价时，视为废标。支付方式签订设计合同7天内先付20%预付款，提交满足报批使用的建筑设计方案设计文件后7个工作日内支付设计费用的40%，提交设计方案批准完成后正式文本7个工作日内支付设计费用的35%，技术交底后支付设计方案费用的5%。设计费收取必须提供正式增值税发票。 若因政策性变更导致本项目中止后续服务的，设计人不得以此作为补偿理由。双方责任11.1发包人责任11.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础及文件，并对其完整性、正确性及时负责

31、。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。11.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。11.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，退还设计人已付的合同履约保证金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。11.2设计人责任11.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按

32、本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。11.2.2设计合理使用年限为50年。11.2.3负责该合同项目的设计联络工作。11.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的1%。11.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，误期违约：1000元/天。11.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，发包人不退还合同履约保证金。11.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级

33、的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚款开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本保同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。仲裁本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人

34、同意由莆田市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未成成仲裁书面协议的，可向工程所在地人民法院起诉。合同生效15.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。15.2设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收后六个月为止。15.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。15.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服和，另外签订协议并支付费用。15.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。15.6本合同双方签字盖章即生

35、效，一式陆份，发包人叁份，设计人叁份，具有同等法律效力。15.7本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。15.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。15.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。其他另附：16.1招标公告16.2答疑纪要16.3中标通知书附件一 质量保证设计质量保证单位质量方式：精心设计 优质服务 质量为本 用户至止。树立以用户为中心的理念，依据法律法规和用户的需求，信守合同，遵

36、守承诺，为用户提供经济、合理、先过的设计成果，以高品质的产品和服务，达到用户满意。设计质量管理主要程序及管理要点：明确各级岗位质量责任制，加强设计阶段的过程控制。在设计过程的质量控制中，首先确定项目负责人、专业负责人、设计人员、校对人员、审核人员，明确相关人员岗位职责，确保设计文件、图纸符合规范、规程规定，满足各部门对本项目的要求。在设计过程中，要求各级岗位做到职责分明，层层控制把关，使设计中出现的错、漏、碰、缺等常见病切实得以克服。加强对设计项目的安排和管理工作，确保设计文件按期交付。为了保证设计文件按时交付和满足工期要求，对每项设计工作都制订了严密的计划作业表，并对作业表的执行情况进行考核

37、，对于按期或提前完成作业表计划或因主观原因推迟完成作业表计划的专业，规定了严格的奖罚措施。针对项目难点和关键问题，拟定对策措施。加强对不合格品的控制，防止不合格出门加强配合施工管理，努力提高服务质量。做好设计文件交付后的技术交底、施工配合、设计变更及各类验收等后期服务工作，及时派遣设计人员前往工地，解决施工中出现的技术问题。当工程交付运营一段时间后，我院将有代表性地组织有关人员赴现场进行设计回访，听取用户意见，实地了解工程状况和设备使用情况，总结设计经验不断设计水平。 第四章 投标文件的组成(格式）项目名称：_招标编号：_投 标 文 件投标文件内容 商务文件 投 标 人: （盖投标人单位公章）

38、法定代表人 （姓名）或其委托代理人： （姓名）日期：_年_月_日投标文件的组成说 明应包含下列内容：邀请函投标函； 附：投标保证金有关单据投标函附表；营业执照及资质证书复印件授权委托书；投标报价表其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。 目录、序号和页码由投标人自行编列。附表1邀 请 函 ：我单位现特邀贵公司决定于202 年 月 日 时在 福建省招标采购集团4层本项目开标室（福州市鼓楼区红洪山园路68号招标大厦A座4层）参加 荔城区中医院建设工程设计方案项目招投标事宜。请贵公司派人准时参加。邀请人（招标人）： （盖章） 日期：_年_月_日 存 根本公司于202 年 月 日收到 莆

39、田市荔城区中医院 发出的 的招标邀请函。签收人：被邀请人： （盖章） 附表2 投 标 函致： （招标人）根据贵方编号为 （招标编号）的 （招标项目名称）设计招标的招标文件，我方针对该项目设计的设计费的投标报价为投标函附表上所列明的设计费投标报价总额。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：1、招标文件中要求的投标文件；2、金额为 元的投标保证金；3、其他资料。据此函，签字人兹宣布同意如下：1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。5、其他补充说明： （如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：投标人： （盖投标人单位公章）地址： 邮编： 电话：