版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、第 页2022工程合同集合7篇工程合同集合7篇随着人们法律意识的建立,合同的类型越来越多,签订合同也是防止争端的最好方式之一。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是我为大家收集的工程合同7篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。工程合同 篇1一、合同组成第一条本施工合同由五局部组成:通用条款(采用gf1999-0201范本通用条款)、专用条款(本协议约定的全部内容)、房屋建筑工程质量保修书、平安承诺书和工程建设廉政责任书。除通用条款外,四份协议分别签订。二、开工审批第二条本工程实行开工审签制度。工程在开工前由XX区教育局小型基建工程管理小组(以下简称小组)对施工合同等资料进行审查。批准后
2、,向乙方下达开工通知书方能开工。小组提出修改调整意见的,经小组重审合格通过前方可下达开工通知书。乙方无开工通知书的,不能开工。三、质量控制第三条乙方对施工质量负有全部责任。小组运用国家有关法规及该项工程施工合同的有关约定条款,对施工质量进行抽检监督。四、工程进度第四条本工程合同工期为_日历天,自_年_月_日至_年_月_日。第五条无分包时工期按本合同约定起始日期计算;有分包且本合同甲方不是分包合同甲方的,分包合同工期必须经小组以指定方式确认前方有效。第六条工期提前奖励标准:0元/日历天;第七条工期延误惩罚标准:100元/日历天。乙方工期因不可抗力延误的,需要向甲方索填工程延期确认签批单。五、工程
3、量确认原那么第八条工程量确认方法。本工程工程量确认工作均由甲方指定人员现场签字确认。甲方签字经小组审核后做为结算依据。六、工程变更第九条工程必须严格按施工前约定施工内容施工,不得随意增加、减少或更改工作内容。因特殊情况需要增加工作内容的,必须报小组审核同意并持有效签证(存挡)前方可作为结算依据。涉及工作内容变更时,甲方签字和乙方意愿均不作为结算依据。第十条工程变更为增加工作内同时,先做预算或估算,如超过1万元的,需做预算送小组报批,超过局部在1万元以内的,由乙方和甲方商定包死价格,以书面凭证计入结算总价。七、工程造价第十一条本工程决算价格确定原那么及结算方法:本合同系固定总价合同。乙方一旦成为
4、中标单位,其投标商务标预算报价将称为结算的依据。结算时,除甲方签证外,结算价格不再调整。第十二条结算日期:在工程竣工验收合格并按要求办理竣工档案移交和竣工结算手续后的一周内结算。第十三条以下材料按甲方签批的价格决算,决算时以主材价格确认表为准:(各校根据自己招标文件的工程做法和要求,确定需签批的主材名单,一般为门、窗、瓷砖、涂料、地板等,不易过多。)第十四条经甲方签证增加的工作内同和工作量结算方法:经小组批准同意增加工作内容局部其工程量由甲方核实签字,只计税金,不计管理费和规费,不做下浮。第十五条主材价格确定。主材价格需要由甲方以有效方式确认前方可购置材料,否那么材料价格不做为结算依据。如甲方
5、指定主材供给商和品牌的,材料价格不做为结算依据。八、材料管理第十六条建立材料验收制度。工程所用主要材料必须出具有效出厂质量合格证明、性能检测报告或其它有效质量证明,主要材料进厂必须经甲方指定相关人员确认签字验收。甲方有权拒绝“三无材料及与学校建设要求不符的材料进入施工现场,由此造成的工期延误和损失有乙方负责。九、工程验收第十七条由甲方牵头组织工程竣工验收,有关单位参与验收过程。第十八条凡经竣工验收合格的工程,方能进行工程结算,不能通过验收的,乙方要根据小组的验收意见进行整改,整改合格验收通过前方可结算。十、工程结算第十九条所有小型基建工程都必须在取得小组核发的准予结算确认单前方能结算。第二十条
6、工程预算在2万元以上且乙方出具由小组核发的开工通知书的,方予以结算。第二十一条不上交或不按有关要求交接齐全全部指定验收资料的,不予以结算。第二十二条结算过程中,如小组审计认定是没有办理有关报批手续(工程延期报批手续、工作内容增加手续等)而造成不合理超支的,应由责任方(甲方或乙方)承当责任,小组不予结算。第二十三条决算材料必须符合以下规定,否那么不予决算:(一)决算材料必须包括编制说明、决算书、工程量计算书、材料调差表和相关附图五局部;(二)建筑预算和安装预算分别编制;(三)决算书材料必须执行浙江省20 xx版计价规那么,必须套用20 xx版相应定额,必须执行浙江省建设工程施工取费定额(20 x
7、x版)中规定的造价计算程序和施工取费计算规那么;(四)涉及各种费率的,套用下限标准;(五)适用计价规那么(应用造价计算程序、套用定额、取费)时,不得成心多列多算和重复计算。第二十四条除经小组同意的特殊情况外,套用计价规那么时,成心多列多算和重复计算的,所涉及的计价工程均按“不计费(规费和综合费)且不计税工程处理,同时将相关乙方记入企业不良行为记录电子档案。十一、工程保修第二十五条执行工程保修制度,保修金为工程结算造价的5%,有关事宜见房屋建筑工程质量保修书。十二、平安承诺第二十六条乙方对施工全过程(从准备到竣工验收)的平安负全责。乙方必须按要求签定平安承诺书。十三、廉政承诺第二十七条甲乙双方必
8、须严格遵守工程廉政建设的有关规定,必须严格遵守工程建设廉政责任书。十四、纠纷处理第二十八条优先采取调节方式,调节未达成协议的,采取仲裁方式。十五、其它事项第二十九条本工程招标文件为本合同的法定组成局部,与本合同具有同等效力。第三十条如本工程有分包工程时,分包合同必须经小组盖章前方生效。第三十一条其它未尽事宜协商解决。第三十二条合同设正本一份、副本两份;第三十三条本合同自签订之日起生效。甲方单位(发包人)(盖章):乙方单位(承包人)(盖章):小型基建工程管理小组(签字)工程合同 篇2甲方:乙方:甲乙双方本着平等互利的原那么,经双方协商一致,签订本协议,以兹共同遵守。一、 撤除标的及范围二、 撤除
9、要求及工期1、甲方明确撤除范围、时间;2、乙方负责制定施工方案包括施工方法、平安措施、环保措施,经甲方审核后,严格按照施工方案组织实施;3、乙方全权负责工程撤除事宜,并及时向甲方通报工程查处有关事项;三、 平安责任1、乙方负责制定撤除工程现场平安操作规程,按照甲方工期要求,组织现场施工;2、接受甲方提出的平安处理意见,并及时改正;3、违犯平安操作规程而造成的意外事故,由乙方自负。四、合作费用及支付方式工程总承包价为元,四、 不可抗力1、不可抗力指战争、严重水灾、火灾、台风、地震等人力不可抗拒因素而造成的延误和影响;2、当甲乙双方因不可抗力而造成协议无法履行时,履行协议时间将予以顺延;3、甲乙双
10、方中一方因不可抗力原因不能履行本协议时,应及时通知对方,取得对方认可后,本协议可以不履行或局部履行,并免于承当违约责任。五、 违约责任1、甲方应按照协议支付相关费用,迟延一天,应向乙方支付迟延金额局部千分之一的违约金;2、乙方应按照协议要求按期保质完成撤除工程,如延误工期,每天处分工程总价千分之一的违约金,并承当甲方因此而造成的其他损失。六、 其他1、本协议自双方签字之日起生效;2、本协议在执行期间,应本着相互信任、相互配合的原那么,对撤除工程中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜,须由甲乙双方协商,另订补充协议,所有补充协议与本协议具有相同的法律效力。3、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具
11、有同等法律效力。甲方:乙方:20 xx年 月日20 xx年 月日工程合同 篇3发包方:以下简称甲方承包方:以下简称乙方经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工作工程,签订以下协议:一、工作工程内容:包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他局部工作工程详见图纸。以上工程均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列工程、规格、备注、数量、要求施工。二、工期:1、开工日期:本工程工作工程工期从20 xx年 月 日起至20 xx年 月 日止,共 个日历天。2、施工期内,假设因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方原因不能及时移交施工场地那么工期顺延。三、工作工
12、程合同价款:经协商本合同总承包价款为人民币:壹佰零捌万元整。假设施工过程中甲方有变更需要增加工作工程,那么按实结算。四、承建方式乙方对水电及园建工作工程包工、包料;包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。1、乙方负责提供所承建工作工程的饰面样板,必须经双方确认方可进料施工。2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。五、工作工程付款方法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币:叁拾贰万肆仟元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2、待完成总工作工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工作工程合同价款的30%,即人民币:叁拾贰万肆仟元整。3、工作工程
13、竣工后,甲方于一周内向乙方支付工作工程合同价款的20%, 即人民币:贰拾壹万陆仟元整。4、竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工作工程合同价款的10%,即人民币:壹拾万零捌仟元整。六、程质量要求:1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工标准进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,假设发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作标准进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承当。2、施工过程必须作好记录及隐蔽工作工程验收签证。七、工作工程竣工验收结算:乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验
14、收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及?有关园林绿化标准?给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承当因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工作工程的签证清单进行结算,并于三十三个工作日内结算完毕。八、延期违约责任:乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工作工程。假设工作工程延误,那么每延误一天计罚人民币20 xx元;假设工作工程提前完成,那么每提前一天完成奖励人民币1000元。假设因甲方责任或不可抗力因素而令工作工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方
15、有权停工或对已完成工作工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。九、质保内容质保内容按有关建筑施工验收标准标准执行。十、质保期限以工作工程竣工验收合格之日起计算园建工作工程、水电工作工程质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。十一、双方在施工中的几项规定:1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工。2、施工期间,乙方必须做好平安生产防范工作,落实各项平安措施,确保施工平安,承当平安施工
16、责任,教育施工人员遵纪守法。3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地应符合“三通一平要求,施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置,提供施工现场范围内地下管网图。假设甲方未能及时提供施工场地,乙方有权顺延施工工期。4、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。5、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建工程,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。6、工作工程竣工后,乙方负责施工范围内垃圾的清理,做到工完场清。十二、合同生效与终止:本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工作工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。十三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,
17、具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。委托代表:委托代表:签名: 签名:签订日期:签订日期:工程合同 篇4水运工程施工监理合同工程名称:_甲方:_乙方:_年_月_日目录一、合同协议书二、合同通用条款第1条词语定义第2条法规、语言和联系方式第3条双方关系与监理依据第4条监理范围第5条甲方的职责与义务第6条乙方的职责与义务第7条甲方的.权利第8条乙方的权利第9条监理合同期第10条合同的变更和解除第11条监理酬金与支付第12条人员的更换第13条奖励与赔偿第14条转让与分包第15条违约、争议与仲裁三、合同专用条款第2条法规、语言和联
18、系方式第4条监理范围第5条甲方的职责与义务第6条乙方的职责与义务第8条乙方的权利第9条监理合同期第11条监理酬金与支付第13条奖励与赔偿第15条违约、争议与仲裁附加条款附录:使用说明当前,工程建设工程合同管理越来越得到重视。施工过程中依靠合同标准参建各方的行为,依据合同办理工程价款支付,合同管理已与工程建设密不可分。接下来我为你带来水运工程施工监理合同范本,希望对你有帮助。工程合同 篇5编号:_发包人:_承包人:_分包工程名称:_施工地址:_区县XX市建设委员会二0_年印制发包人全称:_承包人全称:_根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和
19、老实信用的原那么,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称:_1.2工程概况:_1.3分包工作内容:_范围包括:_1.4工程监理单位全称:_第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_名。第三条合同工期开工日期_年_月_日,完工日期_年_月_日,工期为_天。第四条合同价款4.1合同价款为:_元人民币大写:_元4.2合同价款确实定原那么在确认的方式前划:经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:4.2.1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。4.2.2以年施工预算或年施工概算定额为依据:定额工
20、资单价为:瓦工_元/工日;结构木工_元/工日;装修木工_元/工日;钢筋工_元/工日;砼工_元/工日;油工_元/工日;抹灰工_元/工日;架子工_元/工日;水暖工_元/工日;电工_元/工日;壮工_元/工日;_;_;_;按建筑面积确定承包价_元/平方米;其中,地上结构:_元/;地下结构:_元/;初装修:_元/;水电:_元/;_;_;分项工程承包:外墙面砖:_元/;屋面防水:_元/;水磨石地面:_元/;水泥砂浆:_元/;内墙普通抹灰:_元/;_;_;_。4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;以实际发生,书面签证资料为准4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时
21、等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。4.3对合同价款内容的明确:_第五条合同价款的结算和支付5.1结算、决算资料:5.1.1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2合同价款的结算和决算:5.2.1发包人应于每月_日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算
22、资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。5.3合同价款的支付:5.3.1合同价款分期支付:在_年_月_日付款_元,在_年_月_日付款_元。5.3.2分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。5.3.4办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“XX市外地进京施工企业专用发票作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条平安
23、施工、重大伤亡及其他平安事故处理6.1平安施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定,严格按平安标准组织施工。6.2重大伤亡及其他平安事故处理:6.2.1发生重大伤亡及其他平安事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。6.2.2按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。6.3对本工程的平安生产标准,双方约定如下:_。第七条工程质量、验收与保修7.1工程质量应到达设计图纸
24、要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收标准、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续前方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承当。7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用
25、的,视为符合合同要求,工程交工。7.4对本工程的质量标准,双方约定如下:_。第八条工期延误8.1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;设计变更和工程量增加;发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供给不及时造成停工、窝工累计超过8小时;发包人同意工期顺延的其他情况。8.2承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包
26、人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其成认此事实。8.3非因上述原因造成未按合同工期包括合同约定可顺延的工期交工的,双方约定:第九条文明施工9.1发包人、承包人应严格执行XX市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定,加强科学管理,坚持文明施工。9.2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。9.3对本工程的文明施工标准,双方约定如下:_。第十条材料机具供给10.1本工程由发包人提供
27、的机械设备为:_承包人自备的工具为:_双方确认防护用具由_承当。10.2由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供给到施工现场400米内。10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。10.4对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_第十一条文物保护对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报
28、的,由责任人依法承当行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承当。第十二条发包人的权利及义务12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。12.2负责于_年_月_日提供施工图纸_套,提供必要技术资料和办理施工洽商。12.3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制方案,审查承包人编制的详细施工作业方案。12.6负责本工程中各工种,工序
29、间的协调与配合,承包人在平安、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,催促承包人进行整政。12.7负责组织工程的验收工作。12.8本工程发包人施工代表为_,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。第十三条承包人的权利和义务13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。13.2承包人需将其作业人员登记造册须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码,作为本合同附件。13
30、3在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于_,服从发包人的统筹安排,统一调动。13.4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。13.5承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续前方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、保护使用发包人提供的机械设备及其工具。13.6承包人应对作业工人进行平安生产、食品卫生、交通平安及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监
31、督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。13.7承包人确认_为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。第十四条违约责任14.1发包人违约责任14.1.1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务缺乏或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承当。14.1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,
32、经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。14.1.4发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承当连带责任。14.2承包人违约责任14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成
33、的工程量进行签认。14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务窝工损失承包人自负,并书面通知承包人,直至终止合同。14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承当。第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议在选定的方式前划“:1、向北京仲裁委员会申请仲裁。2、向_人民法院起诉。第十六条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明
34、,委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。第十七条本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本_份。第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效工程合同 篇6发包方:以下简称甲方承包方:以下简称乙方依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本建筑工程施工事项协商一致,定立本合同。一、工程概况1、工程名称:2、发包文号:3、工程地点:4、工程内容:5、工程造价:
35、二、工期1、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。开工日期:竣工日期:合同工期: 日历天。3、有以下情况之一,并经发包方签证,工期可以顺延。(1)因发包方原因影响开工。(2)不可抗力。非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方应承当违约责任和因此造成的发包方损失。三、工程质量及验收1、质量标准 。2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工标准、验收标准和经发包方确认的施工方案组织施工。3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、平安性负完全责任,因承包方责任造成工程质量事故、返工,其经济损失由承包方自负,因此造成工期延误的,承包方承当全部责任。4、承包方必须接受发包方在施工
36、过程中的管理,及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定,向发包方代表提供完整的过程检验资料。四、工程款支付工程竣工验收合格并通过审计后付价款的95%,余款5%作为质量保证金(待工程保修期满后无质量问题无息退还)。五、材料供给及设备管理1、全部材料由承包方自行采购,经发包人认可后使用。2、机械设备由承包方自备。六、发包方责任1、负责办理有关建设手续。2、发包人指派 同志为工地代表。七、承包方的责任1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。2、遵守发包方的质量、技术、平安、文明施工管理等管理制度,接受发包方代表的指挥、检查和监督。3、做好施工原始记录,按发包方要求的工
37、程资料的样式及填写方式,聚集施工技术资料,提供给发包人2套。4、承包方指派 同志为工地代表。八、平安生产与文明施工1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理,加强使用过程中的检查,确保使用平安。2、承包方必须按文明施工要求组织施工,做到施工现场文明整洁。3、承包方在施工中,应严格平安措施,严禁高空抛物。4、承包方在施工中,如发生人身和设备事故,一切费用和蔼后问题的处理,均由承包方负责,并承当因此给发包方造成的经济损失。九、其它1、本合同双方约定经签字,盖章后生效。2、合同份数:(1)本合同正本两份,具有同等效力,由发包方、承包方分别保存一份。(2)本合同副本两份(发包方、承包方各执一份 )
38、。十、补充条款:甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇7第一局部 建设工程造价咨询合同以下简称委托人与以下简称咨询人经过双方协商一致,签订本合同。一、委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询效劳:1.工程名称:2.效劳类别: 结算审核 。二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。三、以下文件均为本合同的组成局部:1建设工程造价咨询合同标准条件;2建设工程造价咨询合同专用条件;3建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、咨询人同意按照本合同的规定,承当本合同专用条件中议定范
39、围内的建设工程造价咨询业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。六、本合同的建设工程造价咨询业务自 年月日开始实施,至 20 xx年月日。七、本合同一式 贰 份,具有同等法律效力。第二局部 建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条 以下名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。1、委托人是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。2、咨询人是指承当建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。3、第三人是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。4、日是指任何一天零时至第二天零时
40、的时间段。第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价方法和规定或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。咨询人的义务第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承当本合同业务的专业人员名单、咨询工作方案等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。第五条 咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的效劳包括正常效劳、附加效劳和额外效劳。1、正常效劳是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;2、附加效劳
41、是指在正常效劳以外,经双方书面协议确定的附加效劳;3、额外效劳是指不属于正常效劳和附加效劳,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。第六条 在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。委托人的义务第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。第八条 委托人应当在约定的时间,免费向咨询人提供与本工程咨询业务有关的资料。第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。咨询人的权利第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:1、咨询人在咨询过程中如委托人提供的资料不明确时可向委托
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年小学三角形教学实践教案
- 2024年视角下的《屈原》:教学与技术的碰撞
- 《理想的翅膀》课件:2024年助力农业现代化
- 2024年工程制图教案:创新与传承
- 2024年BIM技术在电力工程中的创新应用
- 2ae基础培训教程2024版:开启你的影视制作之旅
- 广告合同案例
- 防灾减灾安全主题班会教案(9篇)
- 2022-2023学年人教部编版七年级上学期语文期末达标测试卷(B卷)
- 2024年教育视野:《打瞌睡的房子》课件的新发展
- 全过程工程咨询项目实施过程中的关键重点难点问题及解决方案和合理化建议
- 急性脑血管护理查房
- 注册会计师职业道德规范
- 《吹小号的天鹅》阅读测试题
- 第12章DIC病生课件
- 幼儿园角色扮演游戏教案
- 《单片机技术应用》课程标准
- 电机与拖动基础第版汤天浩习题解答
- 体育专业职业规划书
- 1.1开放互动的世界
- 改善就医感受提升患者体验评估操作手册(2023版)全文
评论
0/150
提交评论