最新法规考试题汇编

1、 HYPERLINK / 1. 赵某2006年取得建筑师注册证书（建筑工程专业），2007年赵某通过考试又取得机电专业建筑师资格。但赵某所在单位只有装饰资质而没有机电安装资质。则注册治理机关应作出（ ）决定。A. 符合变更注册条件，准予变更注册B. 符合增项注册条件，准予增项注册C. 在赵某出示接着教育证明时，准予注册D. 在赵某所在单位取得机电安装资质时，准予注册2. 注册建筑师王某因个人缘故辞职并办妥手续，但因企业年检需要，原单位仍扣留其注册证书应付资质治理机关检查，则在此期间他的注册证书将（ ）。A被吊销 B. 被撤销 C. 需办理增项手续 D. 失效3. 某大型项目施工期间， 项目经理

2、刘某因个人缘故辞职去另一家施工企业担任负责人，但该项目发包人不同意承包人变更项目负责人的请求，则在此情况下，（ ）。A注册治理机关应当为刘某办理变更注册B. 注册治理机关应当为刘某办理增项注册C. 在项目竣工交接前，刘某必须履行职责，不得办理变更注册不管发生何种情况，刘某不得到其他项目执业本题选C，依照教材P5P6相关内容编写。但我个人的理解是，建设部该规定涉嫌违反劳动合同法，限制劳动者辞职自由，迟早要修改。该规定最不合理的地点在于，假设项目经理刘某工作期间患病无法工作或干脆病故，建设部当如何处理？4.某公司打算招聘一名施工项目经理，注册建筑师田某最终从众多应聘者中脱颖而出。依照注册建筑师治理

3、规定，田某在其执业活动中的义务有（ ）A.将本人注册证书、执业印章交单位保管和使用B.在执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章C. 对本人执业活动进行解释和辩护D.在注册有效期内同意接着教育5.某公司承建甲、乙两个项目。王某是建筑师并担任甲项目的项目经理，甲项目8月10日进行了预验收，定于8月22日进行正式验收。乙项目8月13日发生坍塌造成特不重大质量安全事故，8月19日该公司被吊销资质。 请问甲项目是否还能正常验收，工程质量文件如何签署？6. 以下关于注册建筑师在其执业活动中形成的施工治理文件上签字盖章的行为，表述正确的是（ ）A. 注册建筑师签章完整的施工治理文件方为有效B. 注册建筑师

4、签章的施工治理文件有错误的，单位可自行修改C. 注册建筑师有权拒绝在含有虚假内容的施工治理文件上签字盖章D. 分包工程施工治理文件，应当由分包企业注册建筑师签章E. 分包竣工验收合格文件上，必须由分包项目负责人签章1.在我国的法律体系中，下列法律属于经济法的是（ ）。 A. 合同法 B. 建筑法 C. 消防法 D. 劳动法2. 国务院制订的建设工程质量治理条例属于（ ） A法律 B. 行政法规 C. 单行条例 D. 政府规章3. 关于法的效力，讲法错误的是（ ） A.建筑法的效力高于建筑业企业资质治理规定 B. 建设工程质量治理条例的效力低于建筑法 C.上海市建筑市场治理条例的效力低于建设工程

5、质量治理条例 D. 建筑业企业资质治理规定的效力高于上海市建筑市场治理条例4.光华建筑公司是甲省一家建筑施工企业。2005年，公司参与承建乙省的某大型基础设施建设项目。现发觉就某一事项的规定，甲省建筑市场治理条例与乙省建筑市场治理条例发生冲突，而乙省建筑市场治理条例又与建设工程质量治理条例冲突，但甲省建筑市场治理条例与建设工程质量治理条例则规定一致。应如何适用？（ ）。A. 适用甲省建筑市场治理条例B. 适用乙省建筑市场治理条例C. 适用建设工程质量治理条例D. 由国务院裁决适用5. 就建筑业企业办理意外损害险事项，某地点法规（2003年颁布）与某部门规章（2004年颁布）规定不一致，此种情况

6、下，应当（ ）A. 适用地点性法规 B. 适用部门规章C. 由国务院裁决 D. 由国务院提出意见1. 下列选项中（ ）是法人应具备的条件。依法成立 B. 具有民事权利能力和民事行为能力C. 有必要的财产或经费 D. 有自己的名称、组织机构和场所 E. 能独立承担民事责任2. 通过招标投标，建设单位甲与施工单位乙签订某办公楼工程承包合同，由乙委派注册建筑师丙担任项目经理。以下关于法律关系主体、客体、内容，讲法正确的是（ ）A甲、乙是主体，丙是客体B甲、乙是主体，委派丙担任项目经理是内容 C甲、乙、丙是主体，委派丙担任项目经理是客体D甲、乙、丙是主体，办公楼和工程款是内容一方作出意思表示，不需要通

7、过对方同意就能够发生法律效力的是（ ）A. 单方法律行为 B. 双方法律行为C. 要式法律行为 D. 不要式法律行为2. 以下不属于民事法律行为成立的要件的是（ ）。A行为人具有完全民事行为能力B行为人意思表示真实C行为内容合法，并不违反社会公共利益D行为符合法定的形式要件1甲托付乙购买设备，乙以自己的名义与丙签订了设备购买合同。由于甲的缘故，乙未支付设备款，在向丙讲明情况后，丙（ ） A只能要求甲支付 B只能要求乙支付 C能够要求甲或乙支付 D甲和乙承担连带责任2、孙某系一建材生产企业私营业主，经某大型建材供应商负责人李某同意，孙某以该供应商名义与建设单位签订了建材供应合同。孙某遂将自己生产

8、的建材交付给建设单位。后经检验证明部分建材不合格，则建设单位应向（ ）提出索赔。 A、孙某 B、李某 C、建材供应商 D、孙某与李某3.由于不具备编写招标文件和组织评标的能力，甲房地产公司依照法律有关规定，与乙招标代理公司签订了一份合同，指定由乙公司负责某住宅小区工程的公开招标工作。请问，甲乙之间的这种法律关系属于（ ）。A.法定代理 B.指定代理 C.托付代理 D.表见代理 4. 某单位甲托付某乙代为采购10吨16mm螺纹钢，但并未限定最高采购价格。乙持授权托付书向供应商某丙采购，约定采购价格6000元/吨，3日内送货。但丙将物资发到后，甲单位认为该价格明显过高，拒绝付款。则（ ）A. 丙只

9、能要求甲承担付款责任B. 丙只能要求乙承担付款责任C. 丙能够要求甲，也能够要求乙承担付款责任D. 丙只能要求甲返还物资，不得向甲主张付款责任5.某单位甲托付某乙代为采购10吨早强水泥，乙持授权托付书向供应商某丙采购，但供应商恰好缺货，在向乙讲明情况后，乙同意购买一般水泥代替。则针对本案事实，讲法错误的是（ ） A. 乙的行为属于表见代理 B. 甲有权拒绝同意这批一般水泥 C. 如甲拒绝，应由乙承担付款义务 D. 如甲同意，应由甲承担付款义务6.某单位甲托付某乙代为采购10吨早强水泥，乙持授权托付书向供应商某丙采购，但供应商恰好缺货，在向乙讲明情况后，乙同意购买一般水泥代替，后因水泥不符合要求

10、发生质量事故。则该部分损失，某甲（ ） A.只能向乙主张赔偿 B.只能向丙主张赔偿 C.只能要求乙、丙承担相应赔偿责任 D.能够要求乙、丙承担连带责任7. 某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平常专门少参与治理，都由发包人的职员乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。现在，对已支付的工程款（ ）。A经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B经甲确认的有效，甲不予确认的无效C经乙签字的全部有效D需托付造价治理部门确定8. 张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司

11、。张某现在以甲公司的名义与其长期负责的大客户乙公司签订3000吨钢材购销合同，乙公司对张某辞职并不知情。请问，对该合同承担付款义务的是（ ） A. 甲建筑公司 B. 建筑设备租赁公司 C. 张某 D. 张某、王某与建筑设备租赁公司9王某托付李某去购买一台运送混凝土的手推车，则下面不必定导致托付代理权终止的是（ ）A. 李某买回来了手推车，且完全符合王某的要求B. 王某在李某动身之前取消了托付C. 王某在等待期间死亡D. 李某在去购买手推车期间死亡以下关于债的发生依照的表述中，正确的有（ ）。A. 合同 B. 志愿服务C. 侵权行为D不当得利 E. 无因治理 2. 下列行为中，一般不能引起债的法

12、律关系产生的是()。A. 某建设单位向若干施工企业发出招标公告B. 某企业在银行取款时，由于工作人员疏忽，多支付其2万元C. 某施工企业塔式起重机倒塌将附近一超市砸毁D. 建设单位将施工企业遗留的施工设备代为保管3. 承包商有责任在没有竣工验收之前爱护好工程，这是基于（ ）之债A. 合同 B. 无因治理 C. 侵权行为 D. 不当得利 4*. 承包商伪造资质证书承接工程，但工程竣工验收合格，业主仍应参照该无效合同的约定给付工程款，这是基于（ ）之债. A. 合同 B. 无因治理 C. 侵权行为 D. 不当得利 5. 不当得利一旦发生，不当得利人负有（ ）的义务。A履行 B赔偿 C停止侵害 D返

13、还6*. 某采石场将本应发给建筑公司的200吨碎石错发给了某路桥公司。采石场向路桥公司要求无偿返还，路桥公司却要求采石场支付保管费用。针对这一法律事实，下列讲法正确的是（ ）A. 路桥公司与采石场之间没有债务关系，不用返还B. 路桥公司负有不当得利之债，应当返还石料，同时无权要求支付保管费用C. 路桥公司的无因治理使建筑公司受益，应当由建筑公司支付保管费用D. 基于不当得利和无因治理，路桥公司应当返还石料并有权要求采石场支付保管费用7. 甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1

14、万元。下列关于本案中债的性质的讲法，正确的有（ ） A. 甲错发设备给丙属于无因治理之债 B. 丙向甲返还设备属于不当得利之债 C. 乙向甲支付设备款属于合同之债 D. 甲向乙少收1万元货款属于侵权之债 E. 丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债8. 甲向乙购进10吨钢材。由于此前乙曾向甲借款5万元未还，因此甲书面通知乙不再支付此项钢材款并将欠条归还乙，乙表示同意。此种债的消灭基于( )事实。 A清偿 B混同 C抗辩 D抵消9. 债的抵消条件中不包括( )。A必须是货币之债 B必须是对等之债 C必须是同一种类给付之债 D必须是都已到履行期限之债10、甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务，乙

15、单位负有向甲单位交付50万元建材的义务，则下列关于双方债务抵销的讲法，正确的是（ ）A. 双方的债务法定抵销 B. 双方债务基于一方主张而抵销C. 双方债务性质不同不得抵销 D. 双方债务只有约定方可抵销11. 以下（ ）情形不适用提存。A债权人无正当理由拒绝同意履行 B债权人下落不明 C数人就同一债权主张权利 D债务人无法确定12. 2005年7月，用人单位甲空调公司与其销售总监乙在劳动合同中约定有竞业禁止条款：乙离职后两年内不得从事与公司业务有竞争的工作，否则应赔偿甲公司违约金5万元；在此竞业禁止期间，甲公司每月支付乙1500元作为补偿金。2008年3月，乙辞职后不知去向。甲公司欲为乙在A

16、银行开立专门账户，并将该补偿金按月提存。则该债务合法的提存机关应是（ ） AA银行 B. 甲公司 C. 公证处 D. 人民法院 E.劳动争议仲裁委员会13.建设单位与供应商签订了设备供应合同。供应商收到货款后按时发送了设备。但建设单位后悔出价过高，拒绝接收设备。供应商将该设备交存于当地公证机关并通知建设单位。该合同债务消灭的方式是（ ）。A、履行 B、抵销 C、混同 D、提存14. 某广告公司发生火灾，在该公司楼下办公的某安装公司闻讯立即组织人员参与灭火。这一行为使广告公司减少损失10万元，安装公司因此损失1万元。（1）安装公司（ ） A.有权要求广告公司支付11万元 B.有权要求广告公司支付

17、10万元 C.有权要求广告公司支付1万元 D.只能自行承担这一损失（2）不久，广告公司与该安装公司实行了合并，从而使双方的债权债务关系不复存在，这种情况称为（ ）。A.混同 B.提存 C.抵销 D.免除1、2009年3月16日，某施工单位与某建材商签订了一份瓷砖买卖合同，并约定由建材商负责送货。3月20日，物资在运输途中遭遇台风，致使部分瓷砖损坏，该损失应由（ ）。 A施工单位承担 B建材商承担 C施工单位和建材商各承担一半 D建材商承担3/4，施工单位承担1/42、2009年3月16日，某施工单位与某建材商签订了一份瓷砖买卖合同，并约定合同履行地为建材商所在地，由建材商代为托运。3月20日，

18、物资在运输途中遭遇台风，致使部分瓷砖损坏，该损失应由（ ）。 A施工单位承担 B建材商承担 C施工单位和建材商各承担一半 D建材商承担3/4，施工单位承担1/43. 依照物权法规定，一般情况下动产物权的转让，自（ ）起发生效力。A.买卖合同生效 B.转移登记C.交付 D.买方占有4. 用益物权不包含 （ ）权能。A占有 B使用 C收益 D处分5. 下列各项中，属于用益物权的是（ ）A. 某甲将自己的汽车租给了某乙，某甲对汽车的物权B. 某甲将自己的汽车租给了某乙，某乙对汽车的物权C. 某甲将自己的汽车抵押给了某丙，某丙对汽车的物权D. 农民对土地的使用权 E. 集体对土地的所有权6. 施工单位

19、对在建工程所拥有的权利是（）A. 所有权 B. 用益物权C. 担保物权D. 以上讲法都不正确7. 依照物权法规定，下列关于抵押权的表述中错误的是（ ）。A.在建工程能够作为抵押物B.即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗差不多登记的抵押物C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产D.抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权8. 某甲建材生产企业因经济危机资金周转困难，向某乙施工单位借款500万元，三年内还清。并书面约定以企业现有的和将有的全部动产作为抵押物，则（ ）。A. 抵押合同无效。 B. 抵押合同效力待定。C.抵押合同有效，抵押财产不能确定。D. 抵押合同有

20、效，抵押财产自合同订立时起确定。9. 某建设单位与施工单位在承包合同中约定垫资施工，同时约定以在建工程设定抵押。但双方始终未办理抵押登记。则就该项目而言，（ ）A. 承包合同有效，抵押合同无效。B. 承包合同无效，抵押合同无效 。C. 施工单位有抵押权，也有优先受偿权。D. 施工单位无抵押权，也无优先受偿权。E. 施工单位无抵押权，但有优先受偿权。本题难度较大。就本案涉及的相关事实，综合分析如下：（1）垫资承包合同有效（2）依照担保法，房地产抵押合同，不登记不生效（P203（四）。本案中的在建工程抵押权不能成立（3）承包人无抵押权，但依据合同法 286条，仍就其被拖欠的工程款享有法定优先受偿权

21、。10.某甲建设单位与某乙银行以在建的住宅项目作为抵押并办理登记。登记后甲建设单位在原地块上又新建了一栋办公楼。则银行在实现抵押权时（ ） A. 该办公楼不属于抵押财产 B. 只能申请拍卖住宅楼，不得申请拍卖办公楼 C对该办公楼拍卖所得，无优先受偿权 D假如住宅楼项目已部分售出，则银行的抵押权不得对抗善意买受人 E假如住宅楼项目尚欠工程款，则银行的抵押权不得对抗施工单位的优先受偿权11.甲托付某车行修理汽车。取车时，因钞票未带够不能支付修理费，征得车行同意将金戒指一枚留下，约定交清修理费时取回戒指，则车行对该戒指享有（ ） A.处分权 B.抵押权 C.质押权 D.留置权12.甲建筑工程公司托付

22、乙设备公司修理塔吊一台。由于塔吊修理费未支付，乙公司依法留置该塔吊。随后乙公司又将该塔吊出租给丙。两个月后，乙得知该塔吊早已被甲抵押给丁公司并办理抵押登记，还曾经被质押给戊公司并订立质押合同，现丁公司和戊公司均已向法院起诉要求拍卖受偿。乙遂与丙商量将该塔吊变卖，则（ ）。 A. 乙有权就该变卖所得最先受偿 B. 丙有权就该变卖所得最先受偿 C. 丁有权就该变卖所得最先受偿 D. 戊有权就该变卖所得最先受偿13. 3月1日甲将房屋70万元卖给乙，但借故未办理过户登记。3月5日，乙取得房屋钥匙进行装修。丙得知此事后，向甲表示情愿加价10万元购买。4月1日，甲与丙办理了房屋过户登记。则（ ） A.乙

23、自房屋交付时起取得房屋所有权 B.由于甲乙未办理过户登记，故甲乙房屋买卖合同无效 C.由于甲丙已办理过户登记，故甲丙房屋买卖合同有效 D.如甲乙签订房屋买卖合同后，办理预告登记，则预告登记生效期间，甲丙的房屋转让行为不发生物权效力。14关于国有土地建设用地使用权的讲法，错误的是（ ） A. 国有土地建设用地使用权属于用益物权 B. 国有土地建设用地使用权能够通过出让或划拨方式设立 C. 国有土地建设用地使用权期间届满前，因公共利益需要能够征收 D. 国有土地建设用地使用权期间届满的，自动续期15. 某施工单位在某工程施工过程中，由于所采取的爱护措施不当，致使与该工程毗邻的若干民宅开裂和倾斜，且

24、一民居的围墙倒塌，造成部分居民出行不便。对此，受阻碍的居民可向该施工单位请求（ ）A. 确认物权B. 排除阻碍 C. 恢复原状 D. 返还原物 E. 赔偿损失16.甲公司将在乙公司办公楼附近实施基坑爆破。爆破前乙公司有权采取的物权爱护方法是（ ）A. 请求确认权利 B. 请求恢复原状C. 请求消除危险 D. 请求损害赔偿17. 某公司在拆迁时，误将规划外吴某的一处民房拆除。吴某起诉到法院。（1）拆迁人与吴某之间，债产生的缘故是（ ） A合同 B侵权行为 C无因治理 D不当得利（2）吴某能够优先采取的物权爱护方法是（ ） A. 请求排除障碍 B. 请求恢复原状 C. 请求返还原物 D. 请求赔偿

25、损失（3）吴某的诉讼时效是（ ） A. 1年 B. 2年 C. 6个月 D. 20年 1. 设计单位甲公司为建设单位乙公司的项目承担了建筑方案设计工作，设计合同明确约定由乙公司享有相关知识产权。后甲公司在丙公司托付的另一项目中又采纳了同一方案。则乙公司有权追究甲公司对其（ ）的侵权行为。A. 著作权 B.专利权 C.商标权 D.商业秘密2甲建设单位托付乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归( )享有。A. 甲建设单位 B. 乙设计单位 C. 注册建筑师王某 D. 甲、乙两单位共同3. 王某经长期研究发明了

26、高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5月托付某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（ ） A. 2021年3月5日 B. 2021年3月15日 C. 2021年5月15日 D. 2023年2月13日4. 商标权的客体是( )。 A商业商标 B注册商标 C驰名商标 D文字商标1*. 2005年5月3日，某施工现场发生了安全生产事故，导致了一名工人骨折。由于在劳动合同中有如此一条约定：“如果工人在施工过程中发生人身损害，由工人责任自负，施工单位不予赔偿”，因此，在十五个月的疗养期间里，

27、该工人没有向施工单位提出赔偿要求，则下面讲法正确的是（ ）A.由于有合同的约定，任何时候该工人都无权要求赔偿B.由于合同约定无效，该工人依旧能够获得赔偿C.由于疗养期间时效中止，该工人依旧能够获得赔偿D.由于差不多超过了诉讼时效，该工人差不多丧失了胜诉权，无法通过诉讼途径获得赔偿。2.路人王某不慎掉入沿街的一个正在施工的井口受伤。一年零五个月后出院到法院起诉，要求施工单位赔偿其损失。对此案，法院（ ）。不予受理，因为已过了诉讼时效B在甲补充了有关时效中止或中断的证据后才能够受理C应当受理D不应当受理，因为本案过错难以分清 3.甲公司将在乙公司办公楼附近实施基坑爆破。爆破后3年，乙公司才发觉玻璃

28、幕墙的铝框发生损伤，向法院起诉要求赔偿，则本案（ ）A差不多超过诉讼时效，法院不予受理B差不多超过诉讼时效，法院应驳回诉讼请求C诉讼时效中止D未超过诉讼时效4. 依照我国法律规定，下列请求爱护民事权利的诉讼时效为二年的包括（ ）。A、施工单位交付挖掘机租赁费用时因失误多付了1万元，请求租赁方返还B、施工单位使用挖掘机方法不当，租赁方请求施工单位承担挖掘机修理费用C、建设单位因采购的进口机电设备存在设计缺陷请求设备制造商承担违约责任D、施工单位因采购的商品混凝土质量不符合约定请求某搅拌站承担违约责任E、分包单位因存放在总包单位料场中的材料被盗，请求总包单位赔偿损失5. 2007年6月1日，分包商

29、乙存放在总包甲料场中的材料，因料场失火而毁损。乙于2007年10月15日曾口头向甲要求赔偿损失，甲未予理睬。此后乙为了顾全合作，再未提及此事，直到2009年7月15日乙办理竣工结算时再次要求甲赔偿损失，甲辩称差不多超过了诉讼时效，问本案实际诉讼时效期间应当在( )届满。 A、 2008年10月15日 B、2009年6月1日 C、 2009年10月15日 D、2011年7月15日6. 某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（

30、 ）。A2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉7、某合同的诉讼时效进行到16个月时发生持续时刻为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有（）。A. 8个月 B. 6个月 C. 3个月 D. 1个月8、2002年5月8日，王某骑车回家通过一个工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发觉骨折。王某于同年6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔

31、偿，两单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风突击，中途返回。下列讲法正确的是（ ）。A本案诉讼时效于2003年5月29日届满B本案诉讼时效于2003年6月10日届满 C王某6月11日的行为适用诉讼时效中止D王某6月11日的行为适用诉讼时效中断9. 下列情况能导致诉讼时效中断的有（ ）A. 债权人向仲裁机构申请仲裁 B. 债权人仅向债务保证人提出要求C. 在诉讼时效期间内发生不可抗力 D. 债务人同意分期履行债务 E. 债务人保证年底付款 1*. 某建设单位去申请领取施工许可证，经建设行政主管部门审查发觉存在下面几种情况：（1）现在正处于施工招标过程的评标时期；（2）建设工期15个月，工

32、程合同价为800万人民币，目前到位资金250万元人民币；（3）尚未签订托付监理合同；（4）没有拆迁完毕 上述情况中，确信属于不能颁发许可证的有（ ）种情况。 A. 1 B. 2 C.3 D. 42. 某大型公益体育馆项目申请领取施工许可证时，建设单位应当具备的条件有（ ）。A已签订国有土地使用权出让合同 B已取得建设工程规划许可证C已签订了施工监理合同 D消防设计图纸已通过公安消防机构审核E银行已出具投标保函3. 以下不需要办理施工许可证的项目是（ ）A.经济适用房小区项目 B.故宫修缮工程C.防洪设施 D.施工工地食堂 E.警备区营房4. 建设单位最迟应当自领取施工许可证之日起()内申请延期

33、。A.15日 B.30日C. 1个月D. 3个月5. 某建设单位于2006年3月1日领取了施工许可证，由于某种缘故工程未能按期开工，该建设单位按照建筑法的规定向发证机关多次办理了申请延期手续，该工程最迟应当在（ ）开工。A. 2006年5月1日 B. 2006年6月1日C. 2006年9月1日 D. 2006年12月1日6建设单位申领建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期时限的( )。A施工许可证自行废止 B由发证机关收回施工许可证C由建设行政主管机关处以罚款 D取消该建设项目7. 某机场扩建工程6月1日因故中止施工，建设单位最迟应当在（ ）前，向施工许可证发证机关报告。A. 7

34、月1日 B. 8月1日 C. 9月1日 D. 10月1日8. 2006年7月，某医院将住院部大楼及其裙楼发包给总承包商甲，工程开工后不久即因分包商乙发生严峻安全事故而导致在建大楼被勒令停工整改，直到2007年6月方达到复工条件。则恢复施工前，（ ）A. 医院应当向施工许可证发证机关报告,需要核验施工许可证 B. 医院应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证C. 总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告,需要核验施工许可证 D. 分包商乙应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证9*. 建设单位于2008年9月13日申请领取了施工许可证，但因为项目所在地发生流感疫情，工程于200

35、9年10月1日才决定开工。则以下讲法正确的是（ ）A. 建设单位向发证机关报告后即可开工 B. 建设单位应向发证机关申请施工许可证延期C. 建设单位应向发证机关重新申请领取施工许可证D. 建设单位应当报发证机关重新核验施工许可证10. 某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照建筑法的规定，对此，正确的处理方式是（ ）。 A责令改正，并处以罚款 B. 责令改正，能够处以罚款C责令停止施工，并处以罚款D. 责令停止施工，能够处以罚款1. 关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（）。A、取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制B、劳务分包与

36、施工总承包是建设业企业资质划分中两个独立的序列C、工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级D、工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质E、工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级不2.甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的讲法中，正确的有A. 乙能够将专业工程分包给丙B. 丙能够将劳务作业分包给丁C. 乙能够将劳务作业分包给丁D. 甲能够将专业工程发包给丙E. 甲能够将劳务作业分包给丁3.我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（ ）A.只有注册以后才能执业

37、 B.一次注册终生有效C.均需同意接着教育 D.不得同时注册于两家不同的单位E.均有各自的执业范围1. 关于建筑工程的发包、承包方式，以下讲法正确的是（ ）A.建筑工程实行直接发包的，应当发包给报价最低的承包单位B.大型建筑工程，应当同意联合体投标C.发包单位有权将项目的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个总承包单位D.发包单位有权将地基基础、主体结构、屋面工程分不发包给具有相应资质的承包单位2、某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。施工过程中，建设单位提出为确保外墙涂层质量，将施工单位已订购的某小厂生产的涂料更换为另一物美价廉的闻名进口涂料。依照建筑法及其他有关规定，（ ）建

38、设单位通知设计单位修改设计文件后，能够更换 B. 建设单位通过监理工程师签字认可后，能够更换C. 施工单位有权拒绝更换D. 如施工单位同意更换，新外墙涂料应由建设单位负责检验1( )建筑工程，能够同意联合体承包。A大中型 B结构特不的 C结构复杂的 D涉及专利技术的2. 两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照( )的业务许可范围承揽工程。A联合体牵头人 B资质等级低的单位C建设行政主管部门认定 D评标委员会认定3*. 甲施工单位与乙施工单位联合承包某市政工程，双方约定甲承担基础施工，乙承担路面施工，并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。现甲的工作任务已通过验收并已退场，在

39、后续施工过程中，乙公司发生质量事故给建设单位造成50万元损失，建设单位竟要求甲公司承担全部损失。本案中，正确的表述是（ ）。A. 由于基础工程已通过验收，甲有权拒绝建设单位的无理要求B. 建设单位应首先要求乙赔偿，不足部分才能够要求甲承担连带赔偿责任C. 甲有权申请事故鉴定，然后按责任比例承担损失D. 甲应向建设单位先行赔付全部损失 1甲施工单位中标后发生有关如下事件：（1）总承包合同约定，可将水电暖通安装工程分包，分包施工单位为具备相应资质的A公司。（2）总承包合同生效后，甲公司又把土石方工程分给了一家具备相应资质的B公司。（3）后业主得知此事，提出如若分包土石方工程，必须包给资质条件更优的

40、C公司。上述做法中违法违规的是（ ）A.（1） B.（2）C.（3） D.（2）和（3）2下列行为不属于违法分包的是（ ）。A. 承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分不转给其他单位承包B. 总承包单位将主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司C. 分包单位将部分工程分包给某公司D. 分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程3. 甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将幕墙工程的施工分包给丙公司。开工后不久，因为丙公司出现安全事故，三死二伤。工程被建设行政主管部门勒令停工长达10个月。本案中，就停工引起的工期责任，讲法错误的是（ ）A甲大学能够要求乙公

41、司承担违约责任B甲大学能够要求丙公司承担侵权责任C. 甲大学能够同时要求乙公司、丙公司承担违约责任D. 甲大学能够同时要求乙公司、丙公司承担侵权责任4. 某安装公司在担任某项目设备安装分包时，由于总包擅自修改施工组织设计而导致该分包工程不合格，建设单位就该分包工程拒付任何款项。则安装公司应当按照（ ）追究总包责任。 A. 总包合同约定比例 B.总监理工程师确定的比例 C.分包合同约定比例 D.严格责任原则 E.各自过错大小5. 某施工企业甲公司的资质等级为二级，而发包方东方集团公司的工程项目需要一级资质的建筑商承建，因此甲公司就借用了另一大型建筑企业乙公司的资质等级证书，承揽了东方集团公司的工

42、程，后来因该项工程不符合规定的质量标准而给东方集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由（ ）承担。 A. 甲公司 B. 乙公司 C. 甲公司和乙公司连带 D. 甲公司和乙公司按约定比例1. 监理合同属于（ ）。A. 双务不要式合同 B. 建设工程合同 C. 有偿托付合同 D. 格式合同2. 在某施工合同履行中，由于监理工程师指令错误给施工单位造成5万元损失，该损失由（ ）承担。A. 监理工程师 B. 总监理工程师 C. 监理单位 D. 建设单位3. 施工单位在施工期间，监理单位对相关工程索赔/反索赔的处理，（ ）A. 对建设单位和施工单位均有约束力B. 对建设单位和施工单位均无约束力C. 对建设单

43、位有约束力，对施工单位无约束力D. 对建设单位无约束力，对施工单位有约束力4总投资额在3000万元以下，不必须托付监理的项目是（ ）A. 学校 B. 医院C. 影剧院 D. 体育场5施工期间，工程建设各方就某一推举性技术标准T的适用问题产生争议。施工单位认为，T属于推举性技术标准，且在合同中未作明确约定，故对自己没有约束力。监理单位认为，尽管T属于推举性技术标准，但执行该标准更有利于保障工程某些专门部位的施工质量。设计单位则建议在验收中同时参照该标准和有关强制标准。建设单位认为，在合同约定不明时，应采纳有利于实现合同目的的特定标准，施工单位应当执行监理工程师的决定，否则将终止合同。在此争议中观

44、点正确的是（ ）A. 施工单位 B. 监理单位C. 建设单位 D. 设计单位6.监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发觉该工程设计图纸存在一处明显的设计错误，则李某（ ）。A要求施工单位直接更正B应当报告建设单位要求施工单位修改设计C应当报告建设单位要求设计单位修改设计D应当要求设计单位修改设计 7.施工单位在对大底板基础施工缝作处理后打算浇筑混凝土。监理单位王某发觉施工单位在原设计的止水片上增加了一道橡胶条，施工单位项目经理周某表示如此更能保证今后防水的质量，同时增加的成本将由施工单位自行承担.则王某应当（ ）A. 作好旁站记录后同意施工单位接着施工B. 要求设计单位修改设计C. 报告

45、建设单位通知设计单位修改设计D. 直接要求施工单位改正 8.（概述题）某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程监理的讲法，正确的有（ ）A. 该工程必须实行监理B. 可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理C. 监理单位保证承担全部责任的，可由其他监理单位代为监理D. 监理单位不得与设备供应单位有隶属关系E. 监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场9*.某建设单位正在进行监理单位资格预审，按照我国建筑法规定，确信不能担任本项目监理业务的是（ ）A. 甲监理公司是建设单位下属单位B. 乙监理公司尚欠某电梯供应商3万元货款,该电梯已被本工程选用C. 丙监理公司新投资了一家钢结构公司D.

46、 丁监理公司与本工程设计单位存在纠纷,案件尚未审结10*.某竣工项目屋面出现大面积渗漏。经查该处防水层偷工减料严峻，质量完全达不到标准，当时主管的监理工程师李某因请病假未到现场，便同意施工单位接着施工，李某回现场后在隐蔽验收单上补签。针对本案，讲法错误的是（ ）A. 建设单位能够要求施工单位赔偿损失B. 建设单位能够要求监理单位赔偿损失C. 建设单位只能要求施工单位和监理单位各自承担赔偿责任D. 建设单位能够要求施工单位和监理单位承担连带赔偿责任1.甲设计单位自行研发的异型特征结构设计技术获得国家专利，乙建设单位投资700万元建设某一必须使用该专利技术的旅游项目。则对该项目设计任务的发包方式表

47、述正确的是（ ）.A. 因施工合同估算价超过200万元，故必须公开招标B.特定的专利技术，经有关主管部门批准后能够直接发包C.关系社会公共利益的项目，即使采纳特定的专利技术也不能直接发包D.若其设计费超过50万元必须公开招标 2甲、乙两家公司联合投标某一高速公路某标段的施工项目，施工合同估算价约2亿元。就该项目的勘察、设计、监理等事宜，招标人（ ）A. 全部应当招标B. 假如单项合同估算价低于50万元，则能够不招标C. 假如该项目地质条件复杂，则能够不招标D. 该项目不属于强制监理的范围，监理业务能够直接发包 3以下施工项目中，经批准能够直接发包的是（ ） 。A .某小学，土建施工合同估算价2

48、20万元，属于震区灾后重建项目B. 某博物馆，防盗监控设备系统采购，由厂家负责设备安装，安装人工费估算价为50万元C.某酒店已开业，现新建室外停车场项目，施工合同估算价600万元，原酒店施工单位具有总承包资质D.某都市地铁站项目，总投资3500万元，软土地基，涉及多种复杂施工技术1招标投标法规定的招标方式是（ ）。A公开招标、邀请招标和议标 B公开招标和议标C邀请招标和议标 D公开招标和邀请招标2公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为()。A.是否进行资格预审 B.是否组织现场踏勘C.是否应在招标行政监督部门备案 D.是否公开开标3某房地产开发公司对某市滨江住宅小区项目进行公开招标，招标文件中

49、含有如下内容，其中违反招标投标法的有（ ）A. 本项目不同意联合体投标B. 投标人必须在近3年内至少获得过一项该市优质工程奖C. 投标工期不得超过2年，商品混凝土甲供D. 投标人中标后必须将土建工程分包给某单位E. 评标标准和方法在开标会上宣布4. 招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2010年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（ ）处。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 45.某施工项目招标，招标文件开始出售的时刻为3月20日，停止出售

50、的时刻为3月30日，提交投标文件的截止时刻为4月25日，评标结束的时刻为4月30日，则投标有效期开始的时刻为 ( ) A3月20日 B.3月30日C4月25日 D.4月30日 6. 某钢结构招标项目在投标有效期立即结束时，发生不可抗力，招标人书面要求所有投标人延长投标有效期一个月。则以下符合法律规定的是（ ）A. 甲投标人同意延长，但因为近期钢材价格上涨过快，要求 修改报价B. 乙投标人表示只要能按原招标文件规定时刻收回投标保证金，就同意延长C.丙投标人拒绝延长，并要求收回投标保证金D.丁投标人同意延长，但要求对因延长有效期造成的损失给予适当补偿7.下列关于投标有效期，讲法正确的是（ ）A、投

51、标有效期由投标文件规定B、投标有效期从投标人提交投标文件之日起计算C、投标保证金有效期应超出投标有效期30天D、投标人拒绝延长投标有效期的，其投标保证金将被没收1.某招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（ ）A、投标人在投标有效期内撤回投标文件 B、投标人在开标前撤回投标文件C、中标人拒绝提交履约保证金 D、投标人拒绝招标人延长投标有效期要求E、中标人拒绝签订合同 2.投标人在投标过程出现（ ）时，招标人能够没收投标保证金。 A. 投标报价低于成本 B. 投标保证金形式不符合招标文件要求 C. 在投标有效期内撤回其投标文件 D. 拒绝签字确认评标委员会

52、对标书中错误的修正3. 某招标文件中确定的开标时刻是7月1日，投标有效期是3个月，某投标人于6月15日提交投标书和投标保证金。问：该投标保证金的有效期应设定为（ ）。A. 6月15日9月30日 B7月1日9月30日C6月15日10月30日 D7月1日10月30日4投标人在投标有效期内（ ）投标文件的，其投标保证金将被没收。 A. 补充 B修改 C替代 D撤回5. 某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（ ）。A有效 B无效 C. 经澄清讲明后有效 D. 在

53、招标人同意同意的情况下有效 1. *甲、乙、丙三企业组成联合体参与某工程投标，其中，甲为一级土建企业，乙为二级安装企业，甲、乙均具有法人资格；丙为劳务企业，不具有法人资格；甲为牵头企业。依照招标投标法的规定，下列关于该联合体的表述中，错误的是（ ）。丙企业不能作为联合体的成员在丙企业不参加联合体的情况下，该联合体的资质等级为二级联合体的共同投标协议应当同投标文件一并提交招标若该联合体中标，应当由甲企业与招标人签订合同联合体各方按照共同投标协议约定向招标人承担责任2.某大型建筑工程招标项目，甲、乙、丙公司组成联合体投标，甲为牵头人，则下面讲法正确的是（）。A、该联合体是以一个投标人的身份投标B、

54、该联合体成员资质必须是同一专业C、该联合体中标后，应向招标人提交共同投标协议D、该联合体中标后，甲对承包合同的履行承担要紧责任3. 下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（ ）。 A. 投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价B. 投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以低价位中标C. 两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标D. 投标者借用其他企业的资质证书参加投标E. 投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标4. 某投标人通过行贿的手段中了标，后来通过其他投标人投诉，有关行政主管部门着手进行调查。则对那个事件的后果推断正确的是（ ）A. 中标有效 ，然而当事人

55、要受到处分 B. 假如投标人在不行贿的情况下能够中标，该中标是有效的C.中标无效，同时有关责任人和单位要承担法律责任 D.中标无效，重新招标5. 项目招标过程中，某投标人投诉中标人甲报价低于成本，请求认定中标结果无效，重新招标。那个地点的成本是指（ ）。 A 整个建筑行业的平均成本 B 所有投标人的平均成本 C依照甲企业内部定额测算的个不成本 D 依照定额站提供的定额标准测定的成本1. 某招标人托付某招标代理机构办理招标事宜，并托付公证机构对开标进行公证，招标文件规定2006年6月6日14时为投标截止时刻。甲、乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于6月5日17时前提交了投标文件，但6月6日14时

56、前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种缘故书面提出撤回已提交的投标文件。下列情况正确的是（ ）。A. 开标会由该招标代理机构主持B. 由于某评标专家迟到1小时，开标会推迟到2006年6月6日15时进行C. 开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况D. 丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑E. 丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件2.某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合招标投标法的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（ ）A.减少一名招标人代表，专家不再增加B.减少一名招标人代

57、表，再从专家库中抽取一名专家C.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家 3.招标人组建的评标委员会名单组成如下：招标人代表2名，建设行政监督部门代表2名，技术、经济方面专家4人，招标人直接指定的技术专家1人。下列关于评标委员会人员组成的讲法正确的是（ ）。A. 不应该包括建设行政监督部门代表 B. 不应包括招标人代表C. 技术、经济方面的专家所占比例偏低 D. 招标人代表比例偏低E. 招标人能够直接指定专家 4.下列标书不应认定为废标的是（ ）。 A标书中没有投标人单位盖章 B标书中关键字迹模糊、无

58、法辨认 C投标保证金有效期与投标有效期相一致 D投标报价文字的和数字的表述不一致5下列标书应认定为废标的是（ ）。 A标书中附有修改报价的函件 B投标报价文字的和数字的表述不一致 C投标保证金有效期超出投标有效期30天 D标书中非关键内容存在缺页和漏页6. 某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于该项目是否重新发包，下列讲法中，正确的是（ ） （P59案例上一段）A、评标委员会能够否决全部投标，招标人应当重新招标B、评价委员会能够否决全部投标，招标人能够直接发包C、评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D、评价委员会必须否决全部投标，招认人

59、能够直接发包7*.在某工程项目评标过程中，下列做法违反法定程序的有（ ）。A.招标人向评标委员会推举了中标侯选人B.招标人授权评标委员会直接确定中标人C.招标人代表参加了评标委员会D.评标委员会通知某投标人到场对其投标文件中部分内容口头作澄清讲明E.招标人否决评标委员会提出的所有中标侯选人，重新招标8.某医院门诊大楼，投资总额为5600万元，由招标人自行组织公开招标。招标人对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审,并于投标截止时刻进行了公开开标。评标委员会向招标人推举了甲为第一中标候选人、乙为第二中标候选人。建设单位向乙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。依照招标投标法的规定，

60、下列讲法中正确的是（ ）。 A本项目属于必须进行施工招标的项目 B有效投标少于三个的，招标人应当依法重新招标 C建设单位有权在中标候选人中选择确定中标人 D建设单位有权要求中标人降低报价9.某项目甲、乙、丙参加投标。2007年3月1日招标人确定甲为中标人，并于3月2日向甲发出中标通知书，3月4日甲收到中标通知书，则下列讲法正确的是（ ）A.中标通知书属于承诺 B.合同生效时刻是2007年3月4日C. 招标人应在2007年3月6日前向乙、丙退还投标保证金D. 招标人应在2007年3月31日前与甲订立书面合同E. 招标人应在2007年3月31日前提交招标情况的书面报告10、甲房地产开发公司以招标方