一级建造师考试《机电工程管理与实务》模拟真题二

1、一级建造师考试机电工程管理与实务模拟真题二1 单选题（江南博哥）下列粘结剂中，对金属具有很强的粘结能力的是（ ）。A.聚酯酸乙烯粘结剂B.丙烯酸酯类粘结剂C.环氧树脂粘结剂D.酚醛树脂粘结剂正确答案：C 参考解析：环氧树脂粘结剂俗称万能胶”具有很强的粘结 力，对金属、木材、玻璃、陶瓷、橡胶、塑料、皮革等都有良好的粘结能力。2 单选题 下列选项中，不属于静置设备性能参数的是()A.容积B.温度C.反应时间D.换热面积正确答案：C 参考解析：静置设备的性能主要由其功能来决定，其主要作用有：贮存、均压、热交换、反应、分离、过滤等。主要性能参数有容积、压力、温度、流量、液位、换热面积、效率等。3 单选

2、题 铝制管道可输送的介质不包括()。A.醋酸B.蚁酸C.碱液D.尿素正确答案：C 参考解析：铝及铝合金一般用于设计压力不大于1MPa，介质温度不超过150的工业管道，可输送浓硝酸、醋酸、蚁酸、磷酸、脂肪酸、硫化氢、碳酸氢铵、尿素等。4 单选题 焊接变形的面外变形可分为（）。A.焊缝纵向收缩变形、弯曲变形、扭曲变形、失稳波浪变形B.角变形、焊缝纵向收缩变形、扭曲变形、失稳波浪变形C.角变形、弯曲变形、焊缝纵向收缩变形、失稳波浪变形D.角变形、弯曲变形、扭曲变形、失稳波浪变形正确答案：D 参考解析：本题考核的是焊接变形的分类。焊接变形可以区分为在焊接热过程中发生的瞬态热变形和室温条件下的残余变形。

3、就残余变形而言，又可分为焊件的面内变形和面外变形。面外变形可分为角变形、弯曲变形、扭曲变形、失稳波浪变形。5 单选题 主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制吊装的是（）A.流式起重机B.塔式起重机C.桅杆起重机D.施工升降机正确答案：C 参考解析：桅杆起重机(1)按结构形式，桅杆起重机分为6类。(2)特点：其结构简单，起重量大，对场地要求不高，使用成本低，但效率不高。(3)适用范围：主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装。6 单选题 综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法是（）A.涂料施工方法B.金属涂层旋工方法C.电化学保护施工方法D.衬里施工方法正确答案：D 参考

4、解析：衬里是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。7 单选题 球形罐整体热处理过程中应监测柱脚实际位移值及支柱垂直度，及时调整支柱使其处于垂直状态。整体热处理后应测量并调整支柱的（）。A.垂直度和拉杆挠度B.水平度和拉杆挠度C.水平度和垂直度D.铅垂度和水平度正确答案：A 参考解析：整体热处理时应松开拉杆及地脚螺栓，检查支柱底部与预先在基础上设置的滑板之间的润滑及位移测量装置。热处理过程中应监测柱脚实际位移值及支柱垂直度，及时调整支柱使其处于垂直状态。热处理后应测量并调整支柱的垂直度和拉杆挠度。8 单选题 关于电缆敷设前的检查说法，错误的是（）。A.电缆通道畅通，排水良好B.

5、电缆型号、规格、电压应符合设计要求C.电缆外观应无损伤、绝缘良好D.充油电缆的油压不宜低于005MPa正确答案：D 参考解析：本题考核的是电缆敷设前的检查。电缆敷设前的检查包括：(1)电缆通道畅通，无堵塞，排水良好，隧道内照明通风符合要求。(2)电缆型号、规格、电压应符合设计要求。(3)充油电缆的油压不宜低于015MPa。9 单选题 以下耐火材料用作隔热耐火砖的是（）。A.锆英砂砖B.碳砖C.高铝砖D.镁铝砖正确答案：C 参考解析：可用作的隔热耐火砖有：黏土砖、高铝砖、硅砖。10 单选题 自动化仪表工程施工中，综合控制系统设备安装前应具备的条件不包括（）。A.基础底座安装完毕B.地板、顶棚、内

6、墙、门窗施工完毕C.综合控制系统的行程试验合格D.供电系统及室内照明施工完毕并已投入运行正确答案：C 参考解析：综合控制系统设备安装前应具备下列条件：(1)基础底座安装完毕。地板、顶棚、内墙、门窗施工完毕。(2)空调系统已投入运行。供电系统及室内照明施工完毕并已投入运行。(3)接地系统施工完毕。接地电阻符合设计文件规定。11 单选题 根据工业炉窑砌筑工程的施工及验收规范不属于工序交接证明书内容的是（ ）。A.隐蔽工程验收合格证明B.焊接严密试验合格证明C.耐火材料验收合格证D.上道工序成果的保护要求正确答案：C 参考解析：工序交接证明书应包括：炉子中心线和控制标高的测量记录以及必要的沉降观测点

7、的测量记录；隐蔽工程的验收合格证明；炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格的证明；钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸的复测记录；动态炉窑或炉子可动部分的试运转合格的证明；炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格证明；上道工序成果的保护要求。12 单选题 下列地脚螺栓中，用于固定工作时有强烈振动和冲击的重型机械设备的是()A.固定地脚螺栓B.胀锚地脚螺栓C.活动地脚螺栓D.粘接地脚螺栓正确答案：C 参考解析：地脚螺栓一般可分为固定地脚螺栓、活动地脚螺栓、胀锚地脚螺栓和粘接地脚螺栓。(1)固定地脚螺栓又称为短地脚螺栓，它与基础浇灌在一起，用来固定没有强烈振动和冲击的设

8、备。(2)活动地脚螺栓又称长地脚螺栓，是一种可拆卸的地脚螺栓，用于固定工作时有强烈振动和冲击的重型机械设备。(3)部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方式。(4)粘接地脚螺栓是近些年应用的一种地脚螺栓，其方法和要求与胀锚地脚螺栓基本相同。在粘接时应把孔内杂物吹净，并不得受潮。13 单选题 敷设仪表电缆时的环境温度要求塑料绝缘电缆不低于（ ），橡皮绝缘电缆不低于（ ）。电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并进行绝缘电阻测试。A.0；0B.-10；0C.0；10D.0；-15正确答案：D 参考解析：电缆、电线及光缆敷设(1)敷设塑料绝缘电缆时环境温度要求不低于0，敷设橡皮绝

9、缘电缆时环境温度要求不低于-15。(2)补偿导线应穿电缆导管或在电缆桥架内敷设，不得直接埋地敷设。当补偿导线与测量仪表之间不采用切换开关或冷端温度补偿器时，宜将补偿导线和仪表直接连接。(3)同轴电缆和高频电缆的连接应采用专用接头。14 单选题 锅炉受热面施工程序中，组件地面验收的紧前工序是（）。A.设备及其部件清点检查B.通球试验与清理C.管子就位对口焊接D.联箱找正划线正确答案：C 参考解析：锅炉受热面的施工程序：设备及其部件清点检查合金设备(部件)光谱复查通球试验与清理联箱找正划线管子就位对口焊接组件地面验收组件吊装组件高空对口焊接组件整体找正。所以组件地面验收的紧前工序为C选项内容。15

10、 单选题 当导管埋设于混凝土内时，弯曲半径不宜小于管外径的（ ）倍。A.2B.6C.15D.20正确答案：B 参考解析：导管弯曲半径要求: 1 )明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍，当两个接线盒间只有一个弯曲时，其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。 2 )埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍，当直埋于地下时，其弯曲半径不宜小于管外径的10倍。16 单选题 具有防振要求的高层建筑管道应加设（ ）。A.刚性连接B.柔性连接C.法兰连接D.承插连接正确答案：B 参考解析：高层建筑对防噪声、防振等要求较高，但室内管道及设备种类繁多、管线长、噪声源和振源多，必须保证管道安装牢固、坡度合理，

11、并采取必要的减振隔离或加设柔性连接等 措施。17 单选题 适用于现货价值较小的标准设备、制造高度专门化的设备的采购方式是（）A.直接采购B.招标采购C.定点采购D.询价采购正确答案：D 参考解析：询价采购方式适用于现货价值较小的标准设备、制造高度专门化的设备等的采购，通常在比较几家供货商报价的基础上选择确定供货商进行采购。18 单选题 招投标项目的分类中，承包商承担工程的设计及土建安装施工，并承担投产运行后设计指标的实现及施工质量的责任是（）。A.设计和采购总承包B.设计施工总承包C.采购及施工总承包。D.施工总承包正确答案：B 参考解析：本题考核的是招投标的分类。设计施工总承包，承包商承担工

12、程的设计及土建安装施工，并承担投产运行后设计指标的实现及施工质量的责任。19 单选题 在资金使用计划管理中，（）计算方法严密准确，但是计算工作量大，一般适用于主要材料等资金的核定。A.定额日数法B.因素分析法C.比较计算法D.余额计算法正确答案：A 参考解析：定额制定的方法有:(1)定额日数法：计算严密准确，但计算工作量大，一般适用于主要材料等资金的核定。(2)因数分析法：此方法计算简便，但较粗略。一般在历史资料或上期数额准确可靠、计划期变动因素比较确切的情况下采用。可用于一些资金占用少，种类多的项目资金定额的确定。(3)比较计算法：此方法计算简单，有一定局限性。(4)余额计算法：一般只适用于

13、占用资金比较稳定的项目。20 单选题 验收评定工作的基础工作在施工单位，并经第三方的工程质量监督部门或()来确认。A.质量检测机构B.竣工验收组织C.工程监理单位D.勘察设计单位正确答案：B 参考解析：验收评定工作的基础工作在施工单位，即主要由施工单位来实施，并经第三方的工程质量监督部门或竣工验收组织来确认。监理(建设)单位在施工过程中负责监督检查，使质量评定准确、真实。21 多选题 关于缆风绳的设置要求，正确的有（ ）。A.直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6根至8根B.缆风绳与地面的夹角宜为30，最大不得超过60C.直立单桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于45D.对倾斜吊装的桅杆应加设后背

14、主缆风绳，且设置数量不应少于2根E.缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施正确答案：A,D,E 参考解析：缆风绳的设置要求包括： 直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6根至8根，对倾斜吊装的桅杆应加设后背主缆风绳，后背主缆风绳的设置数量不应少于2根。 缆风绳与地面的夹角宜为30，最大不得超过45。 直立单桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于60。 缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施。 需要移动的桅杆应设置备用缆风绳。22 多选题 炉窑砌筑施工冬期施工的技术要求说法正确的是（ ）A.工作地点和砌体周围温度均不应低于5 B. 高铝水泥耐火浇注料的水温不应超过30C. 耐火泥浆、耐火浇注料的搅拌

15、应在暖棚内进行D. 砌筑完毕后，若不能随即烘炉投产时，应采取烘干措施E. 黏土结合耐火浇注料、水玻璃耐火浇注料、磷酸盐耐火烧注料施工时的温度不宜低于5正确答案：A,B,C,D 参考解析：黏土结合耐火浇注料、水玻璃耐火浇注料、磷酸盐耐火烧注料施工时的温度不宜低于1023 多选题 管道阀门安装要求不包括（）。A.应按介质流向确定其安装方向B.检查阀门填料，其压盖螺栓应留有调节裕量C.阀门与金属管道焊接连接时，阀门应在关闭的状态下进行D.安全阀应水平安装E.安全阀的进、出口管道上设截止阀时，应加铅封，且锁定在开启状态正确答案：C,D 参考解析：阀门安装应符合下列规定:( 1 )阀门安装前，应按设计文

16、件核对其型号，并应按介质流向确定其安装方向;检查阀门填料，其压盖螺栓应留有调节裕量。( 2 )当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时，阀门应在开启状态下安装，对接焊缝底层宜采用氩弧焊。当非金属管道采用电熔连接或热熔连接时，接头附近的阀门应处于开启状态。( 3 )安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进、出管道上设置截止阀时，应加铅封，且应锁定在全开启状态。24 多选题 部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方式。胀锚地脚螺栓安装应满足的要求，正确的是（）A.钻孔处不得有裂缝B.钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配C

17、.安装胀锚螺栓的基础强度不得大于10MPaD.钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰E.胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径正确答案：A,B,D,E 参考解析：部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方式。胀锚地脚螺栓安装应满足下列要求:1)胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径。2)安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa。3)钻孔处不得有裂缝，钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰。4) 钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。25 多选题 关于变压器安装技术要求，说法正确的是（）A.1600kVA以上变压器，各相绕组之

18、间差别不应大于4%B.变压器与封闭母线连接时，其套管中心线应与封闭母线中心线相符C.变压器中性点的接地回路中，靠近变压器处，宜做一个可拆卸的连接点D.电压等级在35kV以下，电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为1%E.在变压器所有安装工作结束后应进行铁芯对地、有外引接地线的夹件对地及铁芯对夹件的绝缘电阻测量正确答案：B,C,D,E 参考解析：测量绕组连同套管的直流电阻(1)变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较，相应变化不应大于2%。(2)1600kVA及以下三相变压器，各相绕组之间的差别不应大于4%；无中性点引出的绕组线间各绕组之间差别不应大于2%。(3)1600kVA以上变压器，各

19、相绕组之间差别不应大于2%；无中性点引出的绕组，线间差别不应大于1%。26 多选题 设备监造文件见证点监督检查的主要内容包括（ ）。A.外购件的质量证明文件B.生产工艺文件C.原材料进货合同D.技术方案E.人员资格证明正确答案：A,B,D,E 参考解析：文件见证 (R) 点的监督 (1)监造人员审查设备制造单位提供的文件，并对符合要求的资料予以签认。 (2 )主要检查的内容 1 )原材料、元器件、外购件、外协件的质量证明文件; 2 )生产工艺文件、进度计划、技术方案; 3 )制造过程中的检验、试验记录;4) 人员资格证明。27 多选题 机电工程施工进度计划安排中的协调制约因素有( )。A.工程

20、实体现状B.设备材料进场时机C.机电安装工艺规律D.施工机具和作业人员配备E.施工组织设计正确答案：A,B,C,D 参考解析：机电工程施工进度计划安排受工程实体现状、机电安装工艺规律、设备材料进场时 机、施工机具和作业人员配备等诸因素的制约，协调管理的作用是把制约作用转化成和谐 有序相互创造的施工条件，使进度计划安排衔接合理、紧凑可行，符合总进度计划要求。28 多选题 机电工程施工阶段项目成本控制要点包括（ ）。A.编制成本计划B.分解落实计划成本C.核算实际成本D.进行成本差异分析E.进行成本控制考评正确答案：B,C,D 参考解析：施工阶段项目戚本的控制要点 (1)对分解的成本计划进行落实。

21、 (2 )记录、整理、核算实际发生的费用，计算实际成本。 ( 3 )进行成本差异分析，采取有效的纠偏措施，充分注意不利差异产生的原因，以 防对后续作业成本产生不利影响或因质量低劣而造成返工现象。 (4 )注意工程变更，关注不可预计的外部条件对成本控制的影响。29 多选题 经批准或事后报告就可中止供电的情形有（）A.确有窃电行为B. 不可抗力和紧急避险C. 私自向外转供电力者D. 受电装置经检查不合格E.危害供用电安全，扰乱供用电秩序正确答案：A,B,C 参考解析：下列情形之一的，经批准或事后报告就可中止供电:1.危害供用电安全，扰乱供用电秩序，拒绝检查者;2. 受电装置经检查不合格，在指定期间

22、未改善者;3. 拒不在限期内拆除私增用电容量者;4. 私自向外转供电力者;5. 违反安全用电、计划用电有关规定，拒不改正者;6. 不可抗力和紧急避险;7. 确有窃电行为。30 多选题 任何单位和个人不准在工作岗位上使用（ ）的计量器具。A.被认定为C类B.无检定合格印、证C.超过检定周期D.经检定不合格E.未做仲裁检定正确答案：B,C,D 参考解析：计量器具是工程施工中测盐和判断质量是否符合规定的重要工具，直接影响工 程质量。任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及 经检定不合格的计量器具(在教学示范中使用计量器具不受此限)。31 简答题【背景资料】某安装公司签订

23、了20MWp并网光伏发电项目的施工总承包合同，主要工作内容包括:光伏厂区发电设备及线路( 包括光伏阵列设备、逆变及配电设备、箱式变压器、35kV 电缆集电线路等)安装工程，35kV架空线路安装工程。开关柜安装工程(包括一次设备、母线和二次设备)等。安装公司项目部进场后，认真开展项目开工前的各项准备工作，项目经理组织编制了机电安装工程施工组织设计，技术人员编制了主要施工方案，方案中的文明施工管理的重点是临时用电要求和设备管理要求。施工前，向作业人员进行了安全技术交底，光伏场区集电线路设计为35kV直埋电缆，根据施工方案要求，采用机械开挖电缆沟，由于沟底有少量碎石，施工人员在沟底铺设一层细沙， 完

24、成直埋电缆工程的相关工作。逆变器的基础型钢的施工过程记录如下:1)将10号槽钢调直，按图纸、逆变器技术资料提供的尺寸预制加工型钢架，并刷防锈漆做防腐处理2)按设计图纸将预制好的基础型钢架放于预埋铁上，找平、找正，基础型钢项部应高出抹平地面8mm3)基础型钢与地线连接:将型钢一端与接地线镀锌扁钢(40X4)进行焊接,熠接的搭接长度为100mm,再刷防锈漆做防腐处理。在施工过程中，公司总部多次对项目部进行综合检查，发现部分室内电气设备的防静电接线采用螺栓连接，螺栓规格为M8，连接处设置了防松动装置并涂抹了凡士林，存在施工质量问题，要求项目部进行了整改。问题1、本工程在文明施工管理中，对设备管理有何

25、要求?2、沟底铺设一层细沙后，直埋电缆工程的相关工作有哪些?3、逆变器的基础型钢的施工过程中飞存在哪些明显的错误?结合背景进行分析，基础型钢的施工还应注意哪些质量问题?4、针对综合检查发现的问题，项目部如何整改? 参考解析：1、1)设备安全防护装置齐全2)室外设备有防护棚、罩3)加工场地整齐、平整4)机械设备的操作规程、标识、台账、维护保养等齐全并符合要求2、盖上混凝士保护板，覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm，或用砖代替混凝土保护板。3、1)逆变器的基础型钢的施工过程中，存在的明显错误有:基础型钢项部应高出抹平地面8mm不符合要求，基础型钢顶部应高出抹平地面10mm ; 型钢一端与接地线进

26、行焊接不符合要求，基础型钢的接地不应少于两处2)基础型钢的施工，还应注意的质量问题有:基础型钢焊接处焊渣清理不净，除锈不净不均匀 ;基础型钢、逆变器柜的安装水平度、垂直度超出允许偏差范围问题4:1)螺栓规格为M8不符合要求，连接螺栓不应小于M10.2)连接处涂抹凡士林不符合要求，应该涂以电力复合脂32 简答题【背景资料】某石化总厂（甲方）与某安装公司（乙方）签订了某机电设备安装施工合同。该安装工程项目涉及的设备和材料均由甲方提供。甲乙双方合同规定，采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加或减少超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价。工作B、C、E作业使用的主要施工机械一台（乙方自备），台

27、班费用为400元/台班，其中台班折旧费为50元/台班，施工网络计划如下图所示（单位：天）。图中箭头上方为工程名称，箭头下方为持续时间，双箭头为关键线路。甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：事件一：由于甲供设备和材料迟迟未到货，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工作日，窝工6个工作日。事件二：8月21、22日场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日，机械台班2个台班，每个台班单价50元/台班。事件三：因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增加至350m3，超过了10%，合同中该工作综合单价为55元/m3，经协商后综合单价调为50元/m3。事件四：为保证施工质

28、量，乙方在施工中将工作及原设计尺寸扩大，增加工作量15m3，该工作综合单价为78元/m3。事件五：在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核实，完成此项工作需要1天时间，机械台班1个，人工工日10个。问题：1简述机电工程项目索赔发生的原因有哪些？2上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些不可以提出索赔要求？说明理由。3每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？4工作E结算价应为多少？5若人工工日单价为25元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%，机械台班单价为400元/台班，试计算除事件三外合理的

29、费用索赔总额。 参考解析：1.索赔的起因 (1)合同当事方违约，不履行或未能正确履行合同义务与责任。(2 )合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等。( 3 )合同变更;工程环境变化，包括法律、物价和自然条件的变化等。(4) 不可抗力因素，如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。2针对各事件，乙方索赔情况分析如下：事件一：可提出索赔要求，因为设备由甲方提供，延期到场是甲方的责任。事件二：可提出索赔要求，因为因停电造成的窝工是甲方的责任。事件三：可提出索赔要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了50m3，超过了招标文件中工程量的10%.事件四：不应提出索赔要

30、求，因为保证施工质量的技术措施费应由乙方承担；事件五：可提出索赔要求，因为甲方指令增加工作是在合同之外，是甲方的责任。3每项事件工期索赔及总工期索赔的分析计算如下：事件一：工作D总时差为8天，推迟两天，尚有总时差6天，不影响工期，因此可索赔工期为0天；事件二：停工2天，在关键线路E上工期延长，可索赔工期2天；事件三：因工作E为关键工作，可索赔工期：（350-300）m3/（300m3/6）=1天；事件五：因E、G均为关键工作，在两项工作之间增加工作K，则工作K也为关键工作，可索赔工期1天。总计可索赔工期：0+2+1+1=4（天）4工作E结算价的计算如下：按原单价结算的工程量：300（1+10%

31、）=330m3按新单价结算的工程量：350-330=20m3总结算价=33055+2050=19150元5若人工工日单价为25元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%，机械台班单价为400元/台班，试计算除事件三外合理的费用索赔总额。除事件三外，合理的索赔总额计算如下：事件一：人工费：612+525（1+20%）=222元事件二：人工费：1612=192元机械费：250=100元事件五：人工费：1025（1+80%）=450元机械费：1400=400元合计费用索赔总额为：222+192+100+450+400

32、=1364元。33 简答题【背景资料】A施工单位总包一炼钢厂项目，工程内容有连铸安装工程、机械设备安装工程、蒸汽排风机安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程等，合同约定主要设备由建设单位采购。施工合同按建设工程质量管理条例规定签订了在正常使用条件下的最低保修期限。 A施工单位及时组建了项目部，项目部按工业安装工程质量验评项目划分的规定，对安装工程项目进行了划分，并将其中的连铸安装工程分包给B安装公司。项目部进场后，施工方案的编制人员应向施工作业人员进行施工方案交底，交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场的施工环境等。项目部在组织施工过程中发生了以下事件： 事件一：施工过程中，因

33、建设单位提供的蒸汽排风机晚到一个月，B公司向建设单位提出了索赔，被建设单位拒绝。 事件二：该工程在正常运行3年后，因设备故障、电气管线故障、给水排水管网阀门漏水、中央控制室的供热和供冷系统失效而导致停产。建设单位发函要求该施工单位进行保修。施工单位以超过了保修期婉拒了建设单位的要求。 二、问题 1指出A施工单位承包的工程中哪个属单位工程、分部工程和分项工程? 2技术人员对班组施工方案交底的内容是否正确?写出交底的内容。 3事件一中，建设单位为什么拒绝B公司提出的索赔?指出正确的做法。 4事件二中，为什么施工单位婉拒了建设单位的保修要求? 参考解析：1A施工单位承包的工程中，连铸安装工程属单位工

34、程，机械设备安装工程属分部工程，电气安装工程属分部工程，自动化仪表安装工程属分部工程，蒸汽排风机安装工程属分项工程。 2，施工方案的编制人员应向施工作业人员进行施工方案交底的内容不正确。施工方案交底的主要内容是该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量要求、安全措施等。 3因为B安装公司是A施工单位的分包商，虽然蒸汽排风机是业主的责任，影响了工期，但B公司和建设单位没有合同关系。正确的做法是：B公司向A公司提出申请后，由A公司按索赔的程序和规定向建设单位提出索赔。 4因为该工程中设备安装、电气管线、给水排水管道、供热和供冷系统的最低保修期限为：设备安装工程最低保修期为2年；电气管线

35、工程最低保修期为2年；给水排水管道工程最低保修期为2年；供热和供冷系统为最低两个供暖期或两个供冷期。该工程已正常运行3年，所以施工单位可以婉拒建设单位的保修要求。34 简答题【背景资料】A施工单位承包了某机电安装工程，根据业主要求，编制施工进度计划见图1。施工过程中，发生了如下的事件：事件1：施工现场停水、停电，导致C工作停工5天事件2：由于设计变更导致E工作停工待图2天事件3：由于建设单位原因，造成H工作延误2天上述事件发生后，项目部认真落实施工进度控制措施，加强施工进度的检查，通过检查进一步协调各专业和各工序间的配合衔接关系。在工程的质量验收中，发现404mm镀锌扁钢接地干线搭接不符合施工

36、质量验收规范要求，个别插座接线错误，监理工程师提出整改要求，项目部返工后，通过验收。主体工程、辅助工程和公用设施按设计文件要求建成，单位工程验收合格后，建设单位及时向政府有关部门申请项目的专项验收，并提供备案申报表、施工许可文件复印件及规定的相关材料等，项目通过专项验收。问题：1.上述3种事件，建设单位应赔偿A施工单位多少天？ 并说明理由用工作代号表示关键线路，并计算工期。2.施工进度计划调整的内容包括哪些方面？3.画出404mm镀锌扁钢正确的焊接搭接方式。图中1、2、3分别接何种线？4.建设工程项目投入试生产前和试生产阶段应完成哪些专项验收？ 参考解析：1.建设单位应赔偿A施工单位3天。理由

37、：C工作停工5天虽然由于停水停电造成，但C工作的总时差为30天，没有对工期造成影响；E工作为关键工作，由于设计变更停工待图2天，不是A施工单位造成工期延误，可以得到赔偿；H工作由于建设单位原因造成2天延误，超过其总时差1天，所以可以获得1天的赔偿。2.施工进度计划调整的内容有施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。3. 404mm镀锌扁钢焊接搭接方式如下：单相三孔插座中，1接保护导体（PE）；2接中性导体（N）；3接相线。4.消防验收、安全设施验收、环境保护验收、防雷设施验收。35 简答题【背景资料】A施工单位总承包某石油库区改扩建工程，主要工程内容包括：(1)新建4台50000m3浮顶油罐；(2)罐区综合泵站及管线；(3)建造18m跨度钢混结构厂房和安装1台32t桥式起重机；(4)油库区原有4台10000m3拱顶油罐开罐检查和修复。A施工单位把厂房建造和桥式起重机安装工程分包给具有相应资质的B施工单位。工程项目实施中做了以下工作： 工作1：A施工单位成立了工程项