光纤入户施工合同

1、光纤入户施工合同光纤入户施工合同篇一：光纤入户-合同光纤入户协议甲方：乙方：依照信息家产部、建设部对于进一步规范住所小区及商住楼通信管线及通信设备建设的通知精神（信部联规20XX24号）。经甲、乙两方方友善磋商，特就项目共同达成以下建设协议：第一条工程概略工程名称：工程地址：工期：动工日期：完工日期：详细动工日期、完工日期时间以项目部书面通知为准。第二条工程承包范围及包干方式施工内容：乙方依照通信线路综合布线的施工方法和详细标准，负责楼层机柜到各用户弱电分派箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和有关部门查收，采纳一户一线（含楼层机柜、模块、标记牌等工程范围内的所有设备）。1/49光纤入户施工合同

2、包干方式：本工程采纳包工、包料、包安全文明施工、包查收且包有关通信部门查收经过的方式。乙方协调红线范围内室外通信线缆接至每栋楼楼层机柜（该通信线缆经营商一定获得甲方的认同），并保证甲方不再担当当何花费，如发生花费，则由乙方担当此项花费，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。第三条两方权益及义务甲方权益及义务：1、甲方负责投资并组织实行甲方本工程红线内的弱电通信管道及弱电桥架、依照审察经过的图纸实行，甲方负责协调施工队伍与其余施工队伍的关系。2、甲方在协议期内，甲方应向通信运营商按各园区或组团免费供应面积不小于20平方米的通信机房、供应通信机房10KVA三相电源（含接地址）及为楼层设备供应的

3、单相电源，通信运营商设备正式运营后的用电独自挂表计量，电费由各运营商担当。3、甲方应按合同商定支付工程款。乙方权益及义务：1、乙方负责实行小区住户的下户线建设（从楼层机柜始至用户室内弱电箱止，包含楼层机柜及机柜内配线架、模块、接优等，室内弱电箱由开发商供应）并受甲方和通信联合办公室监察。2/49光纤入户施工合同2、乙方施工部分应做到标准五类线到户。3、乙方负责工程的施工进度应切合甲方整体工程进度的要求。4、乙方施工工程为交钥匙工程，通信容量能容纳中国电信、中国挪动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间，同时供应各样通信技术服务和有关单位的联系及手续办理等所有事务。5、在包修期内如出现质量问题，

4、乙方接到甲方通知一日内派人前去解决问题。花费由乙方解决。第四条质量及查收标准本工程质量标准为合格。依照中华人民共和国邮电部部标准当地电话用户线路工程设计规范YD5006-20XX，信部规20XX388号。邮电部1992年公布全塑市话电缆施工查收规范要求进行施工。工业与信息化部公布的有关标准、建筑与建筑群综合布线系统工程设计查收规范。且技术标准一定知足国家和地域及工业与信息化部颁发的最新技术标准。第五条合同价款及支付方式合同价款本工程以户为单位单价包干：按元/户包干计算。合同暂定总造价为人民币，完工后以实质户数结算。每户包干单价包含达成乙方承包范围内的工作内容，包含但不限于：3/49光纤入户施工

5、合同人工费、资料费、资料涨价费、机械费、场内外运费、未移交前成品保护费、试验查验费、成品保护费、安全文明施工费、各样举措费、规费、管理费、收益、税金及风险花费等直至完工查收合格的其余有关工作内容所产生付款方式甲方在签订合同进场施工之日起7个工作日内，向乙方支付合同承包总数的50%预支工程款，用于购置线材及系统设备。工程查收合格及有关资料交托物管完成后，甲方在个工作日内向乙方支付合同承包总数的47%工程款。合同承包总数的余款3%作为工程质量保证金（无息），待壹年质保期满后，若本工程无质量问题则甲方在7个工作日内一次性付给乙方（质保期自完工查收交托物管合格之日计算）。乙方收款时需供应有效发票。工程

6、质保期为工程完工后两年，质保期内因乙方原由造成工程维修，乙方应免费维修，质保期满无质量问题甲方支付节余保证金；如因甲方原由造成工程维修，甲方应支付工程成本花费。结算方式结算方法：结算价款=完工实质户数*元/户。第六条资料品牌依照合同附件中的资料设备品牌进行施工，照实质现场资料设备品牌使用与合同附件不符，乙方一定无条件改换。74/49光纤入户施工合同第七条不行抗力1、在协议执行时期发生不行抗力事件（指没法预示、不行防止的事件，比如地震、台风、水灾、停工、政府禁令以及其余公认的不行抗力事件）。使一方不可以执行其在本协议规定的所有或部分义务，则该遭到不行抗力的一方不担当责任或赔偿对方因之而产生的经济

7、损失。停电日期工期相应顺延。2、遭到上述不行抗力事件的一方，应妥当办理，尽量减少损失，同时应实时将不行抗力事件状况书面形式在时间发生五日内通知对方，并在一周内供应事件及不可以执行其在本协议内的所有或部分义务的原由的有效檔，并由时间发生地政府主管部门或公正机构出具证明，两方应立刻磋商找寻合理方法，并尽全部努力减少不行抗力的结果。依照事故对执行合同影响的程度，由两方磋商解决，或许部分免去执行协议的责任，或许缓期执行协议。第七条争议办理本合同在执行过程中如发生争议，两方磋商解决，如解决不行，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条违约责任协议签订后，甲乙两方中的任何一方未经对方赞同不得私自停止本协议的

8、执行，不然将被视为违约而担当相应的法律责任。但因出现不行抗力情况或因协议另一方的违约行为5/49光纤入户施工合同以致协议没法执行的状况除外。乙方一定保证有关部门查收经过，若有关部门查收未经过，乙方应保证未经过给甲方造成的所有损失，并担当相应责任，直至查收经过。乙方未按合同商定赐予甲方合理配合，以致甲方工期延缓，则每延缓一天乙方应向甲方支付最后结算价款千分之五的违约金。第九条保密条款甲乙两方在执行本协议过程中依法负有保密责任，非因法律规定的事由并经法律规定的程序，未经一方预先书面赞同，不得将两方的协议的详细内容及其有关内容表露给任何第三方。第十条、协议的奏效与争议解决1、本协议有效期到除。2、本

9、协议一式陆份，甲方执叁份、乙方执叁份，拥有同样效劳，由两方法人代表或受权代表署名并经加盖两方公章或合同专用章之日起奏效。3、协议未尽事宜由两方另行磋商解决，因执行本合同发生的争议，磋商未果可提交项目所在地有管辖权的人民法院起诉。（以下无正文）甲方：（公章）乙方：（公章）住处：住处：6/49光纤入户施工合同法定代表人：法定代表人：拜托代理人：拜托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：篇二：光纤入户工程合同书光纤入户工程合同书甲方：乙方：为达成甲方拜托乙方承接的光纤入户项目工程任务，依照国家有关的法律、法例，综合本工程的详细状况，明确甲乙两方的权益和义

10、务，经甲乙两方磋商一致，签订合同书以下：一、工程概略1、工程名称：2、工程地址：3、工程范围：1）、施工路由各层户外门口骨干线盒内敷设皮线光缆到户内，其敷设长度为米。2）、户外门口骨干线盒内或设备皮线光缆的连结。7/49光纤入户施工合同3）、皮线光缆的户内熔接。4）、该皮线光缆均为明装敷设，施工内容不包含穿管，穿线槽等。（注：如出现以上施工范围不包含项，当由甲乙两方另行洽商或增签协议合同）二、工程进度及查收1、甲方的责任1）甲方应按合同规定的时间、款额实时付款。2）甲方保证供应施工场所、楼层施工用电及无阻碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调办理工地现场有关问题，并协调用户供应施工

11、现场乙方专用的有安全防盗举措的库房，以及施工现场的安全捍卫采纳有效举措，以保证甲乙两方能按期达成本工程。3）甲方需派一名工程技术人员辅助工程技术督导。在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实行。4）甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在工程查收合格后所有回收、销毁。5）指派为甲方代表，仔细执行合同条款，办理工程洽谈，解决应由甲方负责解决的有关事宜。2、乙方的责任1）乙方负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指8/49光纤入户施工合同导，为保证工程质量，乙方工程技术人员一定拥有丰富的施工经验和较高的技术水平。3）指派同志为乙方代表，仔细执行合同条

12、款，办理工程洽商，解决应由乙方解决的有关事宜。3、工程时间和进度自合同签订之日起，在甲方以为工地具备进场条件，经乙方认同的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场开始施工。4、工程查收标准依据现行有关规范及标准查收。三、协议金额及付款方式1）合同价款（人民币大写）：（小写：元）每户2）付款方式：自施工进场之日起每30天为施工花费结算周期，施工花费不得拖欠超出7个工作日。3）结算方式：甲方以支票或许银行转账方式结算工程款，乙方只好提供国税技术服务费发票，需另增添税赋为6%。甲方不得以未收到乙方发票为借口迟延工程款的支付。四、人力不行抗拒事故如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其余经甲乙两方认同的人力

13、不行抗拒事故，以致工程延缓，则工程顺延，9/49光纤入户施工合同责任不在乙方，但乙方应立刻通知甲方，以获得甲方认同。在上述状况下，乙方仍负有采纳全部必需举措赶快完工的责任。五、违约责任1、甲方在乙方完工并查收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天付款，按总金额的付给乙方违约金。2、乙方不得以各样借口延缓查收日期。若因乙方原由造成延缓，延缓一天按总金额的%付给甲方违约金。六、解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议，两方应友善磋商解决，如磋商不可以解决，可向当地人民法院提出诉讼。七、合同奏效及其余商定1、本合同正本一式两份，两方各执一份，署名盖印即奏效。2、本合同所属的附件与本合同拥有同样法

14、律效劳。3、本合同执行过程中，所有增补协议经甲乙两方磋商签订，盖印之日起奏效，皆属本合同的构成部分。4、本合同若有未尽事宜，两方友善磋商解决。甲方：乙方：盖印：甲方代表署名：年月日10/49光纤入户施工合同盖印：乙方代表署名：年月日篇三：光纤入户协议书光纤入户协议书甲方：乙方：中国电信股份有限企业分企业为了知足（以下简称甲方）在顺德容桂路开发的小区用户的通迅要求，在提高小区品位和品位的基础上，将小区建设成高智能化的小区，更好地为小区业主供应超值服务，甲方和中国电信股份有限企业（以下简称乙方）经友好磋商，就该小区的固定电话、络电视及宽带的建设问题达成以下协议：一、乙方负责小区楼外通信线路（电话、

15、络电视和光纤宽带线路）的设计和建设，所需资料和施工费由乙方自行解决，并负责将外线由甲方预留的通道引入楼内的楼梯光纤配线箱（暗）内，甲方保证预留的通道通畅和安全（预留通道不可以小于50mm），以实现通信接入。二、甲方规划的小区楼外通信建设路由，应保证其合理性和安全性、并实时向乙方进行交底，为了保证乙方通信接入和甲方小区施工进度同步，甲方在小区具备施工条件前一个月通知乙方，以便乙方备料。甲方有义务向乙方供应小区通信建设的有关图纸，以方便乙方做线路设计时使用。在乙方进行通信建设时甲方应赐予辅助和支持，乙方的设计与建11/49光纤入户施工合同设要切合小区的整体规划和布局，做到齐整、规范、雅观，并与小区

16、有关设备和布局相互协调。三、按国家规定，甲方负责小区楼内通信线路的建设，经两方磋商，楼内通信建设所需的入户光纤、光纤适配器、楼梯光纤配线箱（暗）由乙方免费供应。甲方配合乙方敷设楼梯光纤配线箱（暗）和穿放入户光纤、并保证入户弱电通道（暗管）通畅，如不通，甲方应实时维修，免得耽搁穿放入户光纤。乙方供应“光纤入户智能家居布线指南”供小区业主室内装潢时参照，让业主电话、络电视和宽带的安装使用更方便。四、依据电信条例和国家住建部有关文件精神，乙方有权益收取甲方有关通信建设花费，但因为两方合作，乙方不再收取甲方小区的电信建设及有关花费。五、为保护乙方投资利益，本着谁投资谁得益的原则，乙方对甲方开发的小区内

17、敷设的通信设备拥有使用权和所有权，甲方不得赞同其余任何单位使用乙方在该小区的通信设备，如使用，甲方将赔偿乙方全部投资损失。六、其余未尽事宜，两方友善磋商解决。七、本协议共四份，甲、乙两方各执两份。经两方代表署名盖印后奏效。甲方：乙方：受权代表：受权代表：12/49光纤入户施工合同日期：日期：用户至上专心服务房地产开发有限企业中国电信股份有限企业分企业光纤入户业务合作协议二一三年篇四：光纤布线施工合同篇一：综合布线工程合同书中卫市跃鑫钢铁有限责任企业综合布线工程合同书甲方：_乙方：_为达成甲方拜托乙方承接的综合布线工程任务，依照国家有关的法律、法例，综合本工程的详细状况，明确甲乙双方的权益和义务

18、，经甲乙两方磋商一致，签订合同书以下：一、工程概略1、工程名称：中卫市跃鑫钢铁有限责任企业综合布线工程。2、工程地址：中卫市跃鑫钢铁有限责任企业3、工程性质：构造化布线系统。4、工程范围：从办公室拉到硅铁炉房二、工程进度及查收1、工程范围1）障蔽线和光纤敷设。2）总配线架和互换机的安装及线缆连结。3）计算机13/49光纤入户施工合同到主机房电缆的连结。4）各信息点的安装和连结。5）utp测试：各信息插座与互换机之间的连通性测试。三、工期：乙方施工开始日期为年月日，交工日期为年月日。四、合同报价：合同总金额（不含税）：人民币￥_大写：_（详尽清单附后）。五、结算方式：1、合同签订之日，甲方向乙方

19、预支工程总价的_作为订金，即人民币￥_大写：_；2、甲方须在工程完工查收后，以现金方式一次性向乙方支付节余工程款项，即人民币￥_大写：_。六、质量保证及保修：1、乙方对其购置用于工程中的互换机、路由器、无线路由器供应1年质保（三个月包换），对工程所波及的线路及设备保修限时为自交工之日起1年（硬件保修1年，人为破坏无质保），对保修范围内的硬件，乙方不收取任何花费；2、超出保修限时后，若硬件设备出现故障，乙方能够配合甲方进行设备检修或供应相应解决方案，乙方可适合收取相应的服务费；3、对于计算机病毒或计算机操作系统自己及系统软件故障所造成的络不通或其余络故障不在保修范围，对于此类故障乙方能够配合甲方

20、进行维修及保护工作，但要收取相应14/49光纤入户施工合同的人工费。七、违约条款：1、本工程推行包工包料制，施工时期内乙方不得以任何原由和借口向甲方增添工程款；2、工程完工后，甲方须在3天内进行工程查收；3、工程查收合格后，甲方不得以任何原由和借口拖欠乙方工程款（每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一赔偿给乙方）；4、合同自甲乙两方签订之日起奏效，合同有效期自签订之日起至交工之往后一年止；5、本合同未尽事项和条款，由甲乙两方磋商解决；本合同若有争议，由两方磋商解决，磋商不行，交由当地人民法院解决。本合同一式贰份，两方各执壹份，自签订之日起奏效。甲乙两方的受权代表在下边署名，表示赞同本合同的所

21、有条款及条件。附：详尽清单。甲方：乙方：盖印：盖印：甲方代表署名：乙方代表署名：年月日年月日附：详尽清单篇二：弱电综合布线施工合同有限企业无线络施工合同书甲方：15/49光纤入户施工合同乙方：签约时间：20XX年代日甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法以及其余有关法律、行政法例，依照同样、自发、公正和诚实信誉原则，甲乙两方经友善磋商就会所无线覆盖工程施工签订本合同，以便共同恪守，内容以下：一、工程名称：弱电综合布线施工及无线络调试二、工程地址：三、工程范围：弱电综合布线施工及无线络调试四、工程金额：工程合同总价为人民币：如工程量发生增减，则增减部分按实质发生计取花费，计算标准按本合同单价执行。

22、五：付款方式1、合同签订，乙方进场施工前甲方向乙方支付工程合同总价40%预支款。金额为：壹万捌仟陆佰伍拾陆元整。2、设备安装完成经甲方查收合格，即支付到工程合同总价的95%,此次需支付的款项为：贰万伍仟陆佰伍拾贰元整。16/49光纤入户施工合同3、节余所有款项在施工完成后一个月内付清。3、结算方式：甲方以银行转帐或现金方式结算工程款。六、进场时间与工程进度按甲方工程进度，合同签订之日起计到月日施工结束，现场不具备施工条件(包含电信信号没有进来、墙体没法开挖等其余现场原由)顺延。七、甲方的职责1.恪守本合同的付款方式。2.甲方需派一名工程技术人员辅助工程技术督导。在施工配合过程中，甲方工程技术人

23、员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实行。3.负责拟订乙方工程与整个工程及其余专业工程的施工进度计划，为乙方顺利实行工程供应优秀的工程条件。4.为乙方进场供应必需的施工场所及施工用水用电等便利条件。5.监察检查施工进度与质量，进行中间查收与完工验收。6.负责与工程有关部门的协调工作。八、乙方职责17/49光纤入户施工合同1、乙方应恪守施工现场的各项规章制度。2、严格依照设计图纸、施工查收规范、有关技术要求进行施工，保证工程质量达到商定的标准；担当因为自己责任造成的质量改正、返工、工期迟延、现场脏乱造成的甲方及自己的经济损失及各样罚款。3、接受甲方及有关部门的管理、监察和检查，负

24、责已完工程的成品保护工作，出现任何破坏实时修复，因检查不合格出现的经济损失由乙方担当。4、妥当保存，合理使用甲方供应或租借给乙方使用的机具、周转资料及其余设备。5、一定听从甲方发包人及工程师的指令。6、乙方应执行总包合同商定并与项目作业有关部门的协作、配合。7、负责乙方施工人员的证件办理并担当花费。8、乙方的债权债务由乙方自行解决，甲方不担当当何连带责任。九、安全与质量1、乙方应恪守建设工程国家及省市安全生产的有关管理规定，严格按安全生产操作规程进行施工，并接受、配合行业安全检查人员依法实行的监察检查，采纳必需的安全防护举措，除去事故隐患。因为乙方安全举措不利或违章操作造成的安全与质量事故和所

25、以而发生的花费，由乙方担当。18/49光纤入户施工合同2、乙方应付施工场所的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。3、因甲方各样原由此以致施工工程查收出现任何状况，与乙方没关，且甲方不该以此为原由拖欠合同款。十、事故办理发生重要伤亡及其余安全事故，乙方应按有关规定立刻上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法例对事故进行办理。因乙方自己原由造成伤亡事故，所发生的全部花费均由乙方担当。十一、资料、设备供应1、乙方自备所有施工机具和设备。2、乙方应合理使用甲方供应的资料及设备，因使用损坏或资料浪费，乙方应双倍赔偿并担当所以造成甲方的全部经济损失。十二、工程查收及保修1、工程查收；乙方在

26、工程完工后，以书面形式向甲方通告，由甲方安排组织有关人员会同乙方一同进行查收，查收合格后两方签定系统查收报告，若甲方接到乙方查收报告七日内不安排组织查收，则视为认同乙方工程查收合格。2、工程保修19/49光纤入户施工合同a、该工程免费保修期年限为壹年。保修期内，乙方接到甲方的维修通知后，3日内出席维修，国家法定节假日顺沿。b、免费保修期事后，如发生络硬件设备不测的工程质量问题，乙方有义务在仅收取资料成本费的状况下向业主供应维修服务。十三质量标准及施工要求1.2.十四、人力不行抗拒事故如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其余经甲乙两方认同的人力不行抗拒事故，以致工程延缓，则工程顺延，责任不在乙

27、方，但乙方应立刻通知甲方，以获得甲方认同。在上述状况下，乙方仍负有采纳全部必需举措赶快完工的责任。十五、解决合同纠葛的方式1、本合同执行过程中若有争议，两方应友善磋商解决，如磋商不可以解决。任何一方可向乙方所在地人民法院提出诉讼,诉讼所产生的全部花费（包括但不限于胜诉方的律师费、诉讼费、差旅费等等）由20/49光纤入户施工合同败诉方担当。工程质量按江苏省和南京市有关质量查收标准施工，由甲方查收为准。乙方在安装施工中需严格依照我国有关技术规范要求操作。2、如甲方不按期执行合同商定的付款义务，乙方将在所在地法院起诉；如因甲方不如踊跃执行付款义务，则由企业法定代表人或保证人担当连带责任。十六、合同奏

28、效及其余商定1.本合同正本一式两份，两方各执一份，由两方法人或受权代表人署名或盖印即奏效，并商定传真件拥有同样法律效劳，至所有合同条款执行完毕自动无效；2.本合同所属的附件与本合同拥有同样法律效劳。3.本合同执行过程中，两方不得任意改正或排除，任何改正需两方签订补充协义方可奏效，不然视为违约。4.如违犯本合同的有关商定，违约方应担当约金。5.其余未尽事宜，两方磋商解决。甲方：乙方：5的违21/49光纤入户施工合同代表：代表：联系电话：联系电话：年月日年月日篇三：综合布线工程合同诚建檀香山综合布线工程承包合同发包方：株洲诚建房地产开发有限企业（以下简称甲方）承包方：湖南春秋电子通信技术有限企业（

29、以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及其余有关法律、行政法例，依照同样、自发、公正和诚实信誉的原则，联合本工程详细状况，经甲、乙两方友善磋商,现就诚建檀香山综合布线系统工程施工事项订立本合同，以资两方信守。第一条工程概略1、项目名称：诚建檀香山综合布线系统工程2、工程地址：株洲市芦淞区株董路与东环线交汇处3、承包范围：综合布线系统工程包含小区光纤通信系统和有线电视系统，此中小区光纤通信系统包含小区通信机房至单元弱电井及单元弱电井光纤接入至室内多媒体信息箱ftth光纤入户两部分（含电话、宽带），通信机房由甲方指定专用机房，乙方建设通信机房按1100户的容量配臵机柜及机

30、柜内部所以设备，（含机房设备所用的强电箱、静电地板、防雷办理等），机房通风及所需配臵的设备如空调等由甲方负责。有线电视系统包含有线电视设备箱及线路到22/49光纤入户施工合同户（住所每户两个电视信息点）及信号开通。小区一期640户，每户一个多媒体信息箱（规格350*300*120mm），户内多媒体信息箱凿除洞孔、垃圾清理、箱体安装、光纤通信系统布放光纤至每户多媒体信息箱，有线电视系统自每户多媒体信息箱至客堂、主寝室布放两个电视点由乙方负责，多媒体信息箱至每个络信息点不在本合同范围内。小区红线范围内室内外弱电管道预埋、桥架不在本工程范围内，由甲方负责建设。4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、

31、包工期、包设计、包调试。第二条合同工期合同工期以甲方工程部开具的开完工通知单确立的开完工日期为准，配合土建施工进度进行，不得影响土建施工进度。第三条合同价款及付款方式1、合同价款(1)一期合同工程承包总价款：人民币陆拾肆万元整(￥:640，元)。每户单价为1000元/户，一期640户，以上价款包含所有的资料费、安装费、税金、收益、施工人员保险费等工程花费。二、三、四期依据工程实质数目按实结算，详细依据每期工程实质户数予以确立。(2)乙方对本工程的设计方案及图纸已充分认识并确23/49光纤入户施工合同认，施工中如无重要设计改正，均按以上商定单价标准执行；施工时期若有重要设计改正或国家有关文件调整

32、，则两方另行磋商确立。2、付款方式(1)乙方每期工程进场施工后7个工作日内，甲方向乙方支付每期工程总价的80。(2)每期工程安装完成查收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付每期工程结算总价的15。(3)预留质保金5，每期工程安装完成查收合格一年后付清。(4)甲方付款前，乙方一定供应相应金额的正式有效建安税务发票。第四条权益和义务（一）甲方责任与义务1、甲方指定李建军为本项目现场代表。2、负责施工过程协调管理和完工查收。3、按合同商定支付工程进度款。4、负责供应有关图纸及技术要求、供应工作面。5、为乙方工程施工供应必定的便利条件。6、协调乙方与其余施工单位的工作关系，并供应暂时给水滴和用电点各一个

33、，所需水电费由乙方负责。7、甲方负责向乙方安装的设备供应设备接入电源并免24/49光纤入户施工合同费独自装表，负责每户多媒体信息箱220v电源接入。按国家规定的价钱向运营商收取电费(协议另行签订)。（二）乙方责任与义务1、制作安装时在现场指定工程肖海鸥主要负责人，负责本工程的全面质量管理。2、现场建立创立文明、安全施工，安排专人负责文明、安全施工，严格依照文明安全施工标准进行施工。3、踊跃做好动工前的准备工作，按甲方要求按期动工。做好资料采买、管理工作，负责向甲方供应设计图纸和各施工资料的产品合格证。4、严格按设计图纸和现行施工技术规范、规程进行施工，保证质量，按有关规定供应完工查收资料，参加

34、完工验收，办理完工结算。5、施工过程中，乙方一定听从甲方现场管理人员和监理单位及土建主体承包单位的管理并严格按施工图定点放线，保质保量的达成各项工程，如出现质量问题，将由乙方免费施工至甲方要求。6、施工中未经甲方赞同或有关部门赞同，不得任意拆改原建筑物构造及各样设备管线，不然，由此造成的全部损失由乙方担当。7、做好成品保护工作，不破坏及不污染产品和成品。若有破坏或污染，由乙方负责修理或清理，如不可以修理或清25/49光纤入户施工合同理的，甲方可另行拜托其余单位施工,由此造成的有关花费由乙方担当，且甲方有权按花费的15%向乙方收取管理费。8、做好设备自检、内部质量管理工作，接受甲方、监理方监察检

35、查、对甲方、监理方提出的质量问题实时纠正。从进场至完工查收，乙方一定接受总承包单位的质量和进度控制管理，保证工程保质保量达成。9、在安装时期内配合好施工范围同其余工程的施工。乙方承包本项工程，保证不转包和分包。如私自转包，甲方有权停止合同，不支付任何工程款，并由乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。10、所有隐蔽工程完工，应由乙方填写隐蔽工程查收单，提早24小时通知现场监理，甲方将实时组织查收，办好验收签证后，方可进入下一道工序。11、乙方委任的驻工地负责人，按以下要求履行合同规定的权益，执行合同商定的义务：全面负责现场施工和技术，组织施工管理人员，编制施工组织计划，监制工程质量和进度，指挥工程平

36、时工作，并与甲方协调工作问题，以达到圆满达成工程任务。篇五：光纤入户-合同发包人合同员章承包人合同员章建筑工程施工合同26/49光纤入户施工合同工程名称：发包人：承包人：订即刻间：发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）经甲、乙两方方友善磋商，特就项目共同达成以下建设协议：第一条工程概略工程名称：工程地址：工期：动工日期：（以动工令为准）完工日期：合同工期总日历天数70天详细动工日期、完工日期时间以项目部书面通知为准。第二条工程承包范围及包干方式施工内容：乙方依照通信线路综合布线的施工方法和详细标准，负责光纤从小区光纤总机柜到各用户弱电分派箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和有关部门查

37、收，采纳一户一线（含楼层机柜、模块、标记牌等工程范围内的所有设备）。包干方式：本工程采纳包工、包料、包安全文明施工。乙方协调小区范围内室外通信线缆接至每栋楼楼层机柜，并保证甲方不再担当当何花费，如发生花费，则由乙方担当此项花费，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。第三条两方权益及义务甲方权益及义务：27/49光纤入户施工合同1、甲方负责投资并组织实行甲方本工程内的弱电通信管道及弱电桥架、依照审察经过的图纸实行，甲方负责协调施工队伍与其余施工队伍的关系。2、甲方在协议期内，甲方应向乙方供应通信机房、供应通信机房10KVA三相电源（含接地址）及为楼层设备供应的单相电源。3、甲方应按合同商定支

38、付工程款。乙方权益及义务：1、乙方负责实行小区住户的下户线建设（从中心计柜始至用户室内墙体络模块止，包含楼层机柜及机柜内配线架、模块、接优等，室内弱电箱由甲方供应）。2、乙方施工部分应做到标准五类线到户。3、乙方负责工程的施工进度应切合甲方整体工程进度的要求。4、乙方施工工程为交钥匙工程，通信容量能容纳中国电信、中国挪动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间，同时供应各样通信技术服务和有关单位的联系及手续办理等所有事务。5、在包修期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知一日内派人前去解决问题。花费由乙方解决。第四条质量及查收标准本工程质量标准为合格。依照中华人民共和国邮电部部标准当地电话用户线路工

39、程设计规范YD5006-20XX，信部规20XX388号。邮电部28/49光纤入户施工合同1992年公布全塑市话电缆施工查收规范要求进行施工。工业与信息化部公布的有关标准、建筑与建筑群综合布线系统工程设计查收规范。且技术标准一定知足国家和地域及工业与信息化部颁发的最新技术标准。第五条合同价款及支付方式合同价款本工程以平方为单位单价包干：按元/平方包干计算。合同暂定总造价为人民币，完工后以实质平方数结算。包含但不限于：人工费、资料费、资料涨价费、机械费、场内外运费、未移交前成品保护费、试验查验费、成品保护费、安全文明施工费、各样举措费、规费、管理费、收益、税金及风险花费等直至完工付款方式甲方在签

40、订合同进场施工之日起7个工作日内，向乙方支付合同承包总数的50%预支工程款，用于购置线材及系统设备。工程查收合格及有关资料交托物管完成后，甲方在个工作日内向乙方支付合同承包总数的47%工程款。合同承包总数的余款3%作为工程质量保证金（无息），待壹年质保期满后，若本工程无质量问题则甲方在7个工作日内一次性付给乙方（质保期自完工查收交托物管合格之日计算）。乙方收款时需供应有效发票。工程质保期为交房后壹年，质保期内因乙方原由造成工程维修，乙方应免费维修，质保期满无质量问题甲方支付剩729/49光纤入户施工合同余保证金；如因甲方原由造成工程维修，甲方应支付工程成本花费。结算方式结算方法：结算价款=完工

41、实质平方数*元/平方米。第六条不行抗力1、在协议执行时期发生不行抗力事件（指没法预示、不行防止的事件，比如地震、台风、水灾、停工、政府禁令以及其余公认的不行抗力事件）。使一方不可以执行其在本协议规定的所有或部分义务，则该遭到不行抗力的一方不担当责任或赔偿对方因之而产生的经济损失。停电日期工期相应顺延。2、遭到上述不行抗力事件的一方，应妥当办理，尽量减少损失，同时应实时将不行抗力事件状况书面形式在时间发生五日内通知对方，并在一周内供应事件及不可以执行其在本协议内的所有或部分义务的原由的有效檔，并由时间发生地政府主管部门或公正机构出具证明，两方应立刻磋商找寻合理方法，并尽全部努力减少不行抗力的结果

42、。依照事故对执行合同影响的程度，由两方磋商解决，或许部分免去执行协议的责任，或许缓期执行协议。第七条争议办理本合同在执行过程中如发生争议，两方磋商解决，如解决不行，可向合同签订地人民法院提起诉讼。30/49光纤入户施工合同第八条违约责任协议签订后，甲乙两方中的任何一方未经对方赞同不得私自停止本协议的执行，不然将被视为违约而担当相应的法律责任。但因出现不行抗力情况或因协议另一方的违约行为以致协议没法执行的状况除外。乙方未按合同商定赐予甲方合理配合，以致甲方工期延误，则每延缓一天乙方应向甲方支付最后结算价款的违约金。第九条保密条款甲乙两方在执行本协议过程中依法负有保密责任，非因法律规定的事由并经法

43、律规定的程序，未经一方预先书面同意，不得将两方的协议的详细内容及其有关内容表露给任何第三方。第十条、协议的奏效与争议解决1、本协议有效期到项目完工查收后，壹年期满本协议自动排除。2、本协议一式贰份，甲方执壹份、乙方执壹份，拥有同样效劳，由两方法人代表或受权代表署名并经加盖两方公章或合同专用章之日起奏效。3、协议未尽事宜由两方另行磋商解决，因执行本合同发生的争议，磋商未果可提交项目所在地有管辖权的人民法院起诉。（以下无正文）31/49光纤入户施工合同甲方：（公章）乙方：（公章）住处：住处：法定代表人：法定代表人：日期：日期：篇六：光纤到户工程施工合同(已经过律师审察)合同编号：建设工程施工合同工

44、程名称：XXX小区红线内光纤到户工程工程地址：合同编号：发包人：承包人：签订日期：年代日发包人：承包人：发包人拜托承包人承包XX市XXX小区红线内光纤到户工程（包含设计、施工、查收等内容），工程地址为XXXX，经两方磋商一致，签订本合同，共同恪守执行。第一条本合同签订依照中华人民共和国合同法和建设工程施工市场管理规定。管理法例和规章。施工依照国家及地方有关建设工程施工发包人向承包人供应正确的建筑施工图纸、资料等设计所需有关文件，第二条容由两方商定；详细内32/49光纤入户施工合同国家书产部拟订的有关的标准及规范；第三条施工完工后，承包方向发包人交托完工文件共肆份。第四条施工花费经两方商定，本合

45、同施工花费为人民币：第五条支付方式按发包方进度分期施工，每期工程资料、设备所有进场，支付当期合同单价的30%，每期工程所有完工并经上司主管部门完工查收后支付至当期合同单价的95%，节余5%质保金，至壹年售后服务期满再行支付。第六条两方责任发包人责任应按本合同规定的金额和日期向承包人支付施工费。承包人责任接受发包人的管理、协调、监察、检查，对其承包的工程质量、进度、安全及文明施工等负全责，严格依照赐予的施工图纸施工。禁止任意改正设计。本工程的施工安全由乙方自行负责，若发生安全问题，由乙方承担全部经济和法律责任。33/49光纤入户施工合同配合协调甲方进行申报以及各有关主管部门进行完工查收。第七条合

46、同奏效及其余承包人为本合同项目的服务至设备投产后壹年售后服务期满为止。发包人拜托承包方担当本合同项下之外的工作服务，再另行签订协议并支付花费。尽事宜，经两方磋商一致，签订增补协议，增补协议与本合同拥有同样效劳篇七：光纤入户协议书光纤入户业务投资协议书甲方：乙方：湛江市安居乐科技有限企业为了知足（以下简称甲方）在路开发的小区用户的通迅要求，在提高小区品位和品位的基础上，将小区建设成高智能化的小区，更好地为小区业主供应超值服务，甲方和湛江市安居乐科技有限企业（以下简称乙方）经友善磋商，就该小区的固定电话、络电视及宽带的建设问题达成以下协议：一、申明及许诺甲、乙两方特别赞同并申明：甲、乙两方作为独立

47、合同主体，将依法妥当执行其在本协议项下的权益和义务，并34/49光纤入户施工合同自行担当相应的法律责任和结果。乙方保证，乙方具备作为本协议项下在甲方所属范活动所必需的能力和资质。甲方许诺，将在本协议项下商定的权益义务范围内，最大限度保障乙方的合法利益，并全力配合乙方的所有业务洽商和经营；二、投资与分红乙方出资在小区建设所有的光纤线路及光纤设备。甲方在建设楼盘内无偿供应设备所需机房。由乙方全权进行经营，而经营所得收益，前三年分红比率为甲方30%；乙方70%。三年后分红比率为甲方40%；乙方60%。而收益所得则依据各个运营商的资费而定。（运营年份从整个系统建设达成正常开通使用之日起计算）乙方投资建

48、设的所有设备及线路的产权20年后归甲方拥有。乙方一定照实分派收益，如发现有异样作假现象，甲方有权单方停止合约，且追查乙方责任。三、甲方的责任及义务为保证设备获得更好的合理陈设，提高设备运营性能，甲方供应给乙方搁置设备的机房面积不得少于25平方米，架构高度不低于3米。为保护乙方投资利益，乙方对甲方开发的小区内敷设35/49光纤入户施工合同的通信设备拥有使用权和所有权，国家指定有电话、络电视、宽带光纤运营资质的单位，需在小区内展开业务，一定经过乙方已建好的通信传输设备进入，进行运营。甲方不得赞同电信、挪动、联通等第三方或其余任何单位在该小区进行同类业务设备建设.甲方受权给乙方负责和所有拥有电话、络

49、电视、宽带光纤运营资质的单位进行全部有关此类业务的洽淡和经营。四、乙方的责任及义务乙方负责小区所有的通信线路（电话、络电视和光纤宽带线路）的设计和建设，所需资料和施工费由乙方自行解决，并负责将线路全面入户，以实现通信接入。乙方的设计与建设要切合小区的整体规划和布局，做到齐整、规范、雅观，并与小区有关设备和布局相互协调。乙方负责设备运营过程中故障的检修及平时保护工作，保证所有设备的运营正常。乙方负责和所有运营商的有关业务洽淡及经营工作。五、合作限时本协议的合作限时为20年，合作限时到期，甲方在同样条件下，需优先选择与乙方续约。六、不行抗力36/49光纤入户施工合同因不行抗力以致甲乙两方或一方不可

50、以执行或不可以完整执行本协议项下有关义务时，两方相互不担当违约责任。但遇有不行抗力的一并供应有关部门的证明。在不行抗力影响除去后的合理时间内，一方或两方应该持续执行协议。不行抗力事件是指严重自然灾祸、战争等不行抗拒且没法防备的事件。七、违约责任任何一方未执行本协议项下的任何一项条款均被视为违约。违约方应依照本协议及其附件的有关商定，依法担当相应违约责任。八、争议的解决本协议执行中两方发生争议且磋商解决不可以的，应向湛江市仲裁委员会申请仲裁。九、其余未尽事宜，两方友善磋商解决。未经甲、乙两方书面一致确认，任何一方不得自行改正或改正本协议及其附件十、本协议共四份，甲、乙两方各执两份。经两方代表署名

51、盖印后奏效。甲方：乙方：湛江市安居乐科技有限企业受权代表：受权代表：日期：日期：37/49光纤入户施工合同湛江市安居乐科技有限企业房地产开发有限企业湛江市安居乐科技有限企业光纤入户业务投资合作协议二一四年篇八：光纤到户协议对于的小区弱电光纤到户施工协议合同编号：甲方：乙方；为进一步促使我市信息事业的发展，加速信息事业建设步伐，同时为了防止重复投资，节俭投资资本，打造节俭型发展模式，建立节俭型经济社会，甲、乙两方本着精诚合作、同样互利的原则，经友善磋商，甲方赞同乙方在户与室内分布及有关业务，就通信建设的有关事宜达成以下协议：第一条：使用方式乙方与小区内管道施工等有关事宜，并与开发商签订管道不得转

52、让第三方，明确管道的花费、权益和义务等有关内容,乙方施工时期必需听从甲方的安排,保证小区内各项工程的顺利实行。工程详细内容：1.乙方负责设计建设本楼盘的光纤到户（FTTH）络系统，38/49光纤入户施工合同包含建设所需的管道、设备、线缆及工程实行等所有投入；2.乙方建设设计方案要求取适合地电信、挪动、联通三家运营商共同认同的技术方案实行；管道设计建设依照为景德镇规划局赞同的长虹银湖新都综合管线文本要求。3.乙方负责小区通信信号开通工作。第二条：甲乙两方的权益和义务1、合作前提建设原则：以国家“三交融”精神及工业信息化部将来信息化发展技术标准要求为指导，两方均不允许利于各运营商之间的竞争进行垄断

53、建设，管道及光缆施工标准知足各运营商的接入需求；首期小区光纤到户建设方案应整体考虑长虹银湖新都小区规划设计。2、甲方供应场所给乙方进行通行管道建设，管道产权归乙方所有，甲方对于乙方在辖区内建设的线路管道拥有优先使用权，仅限甲方自己建设使用，不得转让给第三方使用，广电单位有线电视接入服务除外。3、管道、光纤、设备所有施工花费由乙方负责，并负责通协调运营商信号的开通工作。4、乙方应保证络建设中所使用的设备、资料均知足相关质量查验标准；5、乙方应组织和安排拥有有关建设资质的队伍前去施工，并在施工过程中做到文明施工、安全施工；6、乙方应踊跃做好络建设达成后的清理和保护工作，39/49光纤入户施工合同为

54、用户使用带来高效服务；7、如因修路、建房或其余原由造成管道需要改道或改建时，所波及到的改造花费由乙方负责。8、甲方指派代表对建设工程项目进行全面协调解监察检查。第三条：违约责任1、乙方本着客户利益“服务至上的宗旨”为甲方供应优良建设服务，假如乙方未执行协议条款甲方有权停止该协议。2、本协议至签订之日起拥有法律效劳，甲、乙两方必须依照执行，不得私自撤消、改正协议，不然全部结果由违约方担当。若有纠葛，两方在调停不行的状况下，可由仲裁机关裁定执行，但在仲裁机关未作出裁定以前，两方都一定恪守本协议。第四条：其余1、本协议壹式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。本协议经两方的法定代表人或受权代表署名盖印后奏效

55、。2、本协议中未尽事宜，两方磋商解决，磋商不行，应提交绵阳仲裁委员会仲裁。法定代表人法定代表人40/49光纤入户施工合同或受权代表（署名）：或受权代表（署名）：年月日年代日篇九：安装电信光纤协议书光纤入户协议书光纤入户协议书甲方：乙方：中国电信股份有限企业郑州分企业为了知足（以下简称甲方）在郑州市开发的小区用户的3G升级通服气务要求，在提高小区品尝和品位的基础上，将小区建设成高智能化的小区，更好地为小区业主供应超值服务，甲方和中国电信股份有限企业郑州分企业（以下简称乙方）经友善磋商，就该小区的宽带建设问题达成以下协议：一、乙方负责小区光纤宽带线路的设计和建设，所需资料和施工费由乙方自行解决，并

56、负责将外线由甲方预留的通道引入楼内的楼梯光纤配线箱内，甲方保证预留的通道畅41/49光纤入户施工合同通和安全（预留的通道不可以小于50mm），以实现通信接入。二、甲方规划的小区通信路由，应保证其合理性和安全性、并实时向乙方交底，为了保证乙方通信接入和甲方小区施工进度同步，甲方在具备小区施工条件前一个月通知乙方，以便乙方备料。甲方有义务向乙方供应小区通信建设的有关图纸，以便乙方做线路设计时使用。在乙方进行通信建设时甲方应给与辅助和支持，乙方的设计和建设要切合小区的整体规划和布局，做到齐整、规范、雅观，并与小区有关设备和布局相互协调。乙方在施工时应做到不扰民，不破坏小区内原有设备，并在施工结束后让

57、小区恢还原貌。三、按国家规定，甲方负责小区楼内通信线路的建设，经两方磋商，楼内通信建设所需的入户光纤、光纤适配器、楼梯光纤配线箱（暗）由乙方免费供应。甲方配合乙方敷设楼梯光纤配线箱（暗）和穿放入户光纤、并保证入户弱电通道（暗管）通畅，如不通，甲方应实时维修，免得耽搁穿放入户光纤。乙方供应“光纤入户智能家居布线指南”供小区业主室内装潢时参照，让业主宽带的安装使用更方便。四、依据电信条例和国家住建部有关文件精神，乙方有权益收取甲方有关通信建设花费，但因为两方合作，乙方不再收取甲方小区的电信建设及有关花费。五、为保护乙方投资利益，本着谁投资谁得益的原则，乙方对甲方开发的小区内敷设的通信设备拥有使用权

58、和所42/49光纤入户施工合同有权，甲方不得赞同其余任何单位使用乙方在该小区的通信设备，如使用，甲方将赔偿乙方全部投资损失。六、人力不行抗拒事故：如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其余经甲乙两方认同的不行抗拒事故，以致工程延缓，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立刻通知甲方，以获得甲方认同。在上述状况下，乙方仍负有采纳全部必需举措赶快完工的责任。七、违约责任：如甲方不可以在规定的限时内支付乙方工程款，甲方赔付乙方每日合同总价的千分之一。乙方如不可以在规定的限时内达成所有工程的安装及调试，乙方赔付甲方每日合同总价的千分之一。八、其余未尽事宜，两方友善磋商解决。九、本协议共两份，甲、乙两方各执

59、一份。经两方代表署名盖印后奏效。甲方：乙方：受权代表：受权代表:日期：日期：篇十：光纤入户青城国际电信光纤入户工程合同书合同编号：20XXA0428甲方：武汉远东电子技术工程有限企业43/49光纤入户施工合同乙方：武汉廉诚世纪科技有限责任企业依照信息家产部、建设部对于进一步规范住所小区及商住楼通信管线及通信设备建设的通知精神（信部联规20XX24号）。经甲、乙两方方友善磋商，特就青城国际电信光纤入户项目共同达成以下建设协议：第一条工程概略工程名称：工程地址：和平大道建三路口工期：动工日期：完工日期：详细动工日期、完工日期时间以项目部书面通知为准。第二条工程承包范围及包干方式施工内容：乙方依照通信线路综合布线的施工方法和详细标准，负责从楼层机柜到各用户弱电分派